最新裝修合同（精選15篇）

最新裝修合同 篇1

　　一、一方裝修合同違約如何終止合同

　　可以通過解除合同等方式使得合同終止。

　　有下列情形之一的，合同的權利義務終止：

　　1、債務已經按照約定履行；

　　2、合同解除；

　　3、債務相互抵銷；

　　4、債務人依法將標的物提存；

　　5、債權人免除債務(債權人免除債務人部分或全部債務的，合同部分或全部終止)；

　　6、債權債務同歸于一人(但涉及第三人利益的除外)；

　　7、法律規定或當事人約定終止的其他情形。

　　合同終止后，當事人應當遵循誠實信用的原則，根據交易習慣履行通知、協助、保密等義務。

　　二、合同終止的法律后果

　　合同權利義務終止的原因大致有三類：一是基于當事人的意思，例如免除及合意解除等；二是基于合同目的消滅，例如不能履行、清償及混同等；三是基于法律的直接規定。

　　合同權利義務的終止，使合同關系不復存在，同時使合同的擔保及其他權利義務也歸于消滅。合同的擔保，包括抵押權、質權、留置權等。其他權利義務，如違約金債權、利息債權等。

　　負債字據為合同權利義務的證明。合同權利義務終止后，債權人應將負債字據返還給債務人。債權人如能證明字據滅失，不能返還，應向債權人出具債務消滅的字據，此字據應由公證機構等認證。

　　合同權利義務終止后，當事人應當遵循誠實信用原則，根據交易習慣，履行通知、協助、保密等義務(《民法典》第558條)例如，離職的受雇人仍應為廠家或其雇主保守營業秘密；房屋的出租人在租賃合同終止后仍應允許承租人在適當位置張貼移居啟事等。當事人違反上述合同終止后的義務，應承擔賠償損失責任。

　　三、合同終止與合同解除的區別

　　合同終止又稱為告知，是指繼續性合同的當事人一方所作的合同效力向將來消滅的意思表示。合同的終止權與解除權雖然都表現為依一方當事人的意思表示使合同關系消滅的權利，在性質上均為形成權，且其產生都可依約定或法定兩種途徑。

　　但二者在理論上存在不少差別：

　　1、適用情形不同。合同終止適用于繼續性合同，而合同解除適用于非繼續性合同。

　　2、法律效力不同。合同終止僅使合同關系發生將來消滅的效力，不具有溯及既往的效力，因此不能產生恢復原狀的法律后果；而合同解除使合同關系發生既往消滅的效力，具有溯及既往的效力，因而對已履行的合同將產生恢復原狀的后果。

　　3、權利專屬不同。合同終止權為非專屬權，可隨債權或債務一同移轉第三人；而解除權為專屬于債權人的權利，除可隨同債權債務概括移轉外，不得因單純的債權讓與或債務承擔而移轉給第三人。

　　4、發生條件不同。法定終止權因合同種類不同而發生原因各異，而法定解除權的發生原因一般為不可抗力及債務不履行的各種情形。我國《民法典》沒有合同終止的概念，也沒有合同終止的相關規定，故合同解除適用于所有合同。當它適用于繼續性合同時，則表現為合同終止的一些法律特征，不具有溯及既往的效力，不產生恢復原狀的法律后果。也就是說，我國《民法典》中的合同解除包含合同終止，二者表現為種屬關系，合同解除可以代替合同終止，但合同終止不能代替合同解除來使用。

最新裝修合同 篇2

　　裝修材料“陷阱”小心翼翼還是買到“歪”瓷磚

　　自貢市民范女士，在貢井藍光·貢山1號買了套房，今年開春后，就開始正式裝修。“我托朋友找了一家看似比較正規的小型裝修公司，和他們約定，材料由我自己負責購買，他們只負責設計和施工。”

　　范女士解釋說，因為她有一位朋友對裝修材料比較懂行，在這行也有一些熟人，所以就托這位朋友帶著她去購買材料。

　　“那段時間，朋友還特地請假，帶著我到馬吃水建材市場等地方選購材料，在選瓷磚時，最終選購了一款較為知名的品牌瓷磚。”范女士說，在朋友的鑒別下，范女士用不菲的價格，購買了這款瓷磚。

　　滿以為買到高品質瓷磚的范女士怎么也沒有想到，自己買到的其實是“仿貨”。沒隔多久，范女士老公的一位對裝修比較熟悉的朋友前來參觀新房，看到新房里堆放的瓷磚。仔細鑒別后，告訴他們，應該是買到了“仿貨”，范女士聽后，又拿去請其他的專業人士鑒別，最終證實，確實是買到了“仿貨”。讀本支招選擇裝修公司可到相關部門查證資質

　　“如果非常注重新居的設計和品質，還是應找當地最知名的裝修公司，這類公司一般都有資質，而且經驗豐富，設計的質量和裝修的品質都較高，遭騙的可能性較小。”已在裝飾裝修行業干了10多年的自貢市民高先生介紹，這類公司一般都已在當地形成品牌效應，或者是全國、全省連鎖的裝修品牌企業，對施工質量、流程管理等都比較嚴格，也比較在意公司的外在形象，不會輕易做出欺詐消費者的事情。

　　他介紹說，如果覺得大公司價格太貴，可以找一些有資質但是規模一般的公司。另外，還可以到當地工商部門查證該裝修公司是否有資質，不要輕信過分夸大的廣告和價格過低的裝修公司。“一個比較好的辦法，就是你的親朋好友要是有人最近裝修過的房子，你去看一下，誰的裝修質量最過關，而且價格相對低廉，那么這家公司就值得你參考。”

　　“裝修房屋，消費者還是應該根據自己的.需求來。”高先生說，如果有某方面的資源，比如能找到熟人設計出滿意的方案和效果，就不必花這筆錢再請裝修公司來設計。如果消費者比較懂行，也可以自行購買材料。總之，把沒有把握的，交給專業的人員來做，而自己有把握的，可以自行解決。這樣一可以省一點花銷，二也可以避免在這些環節被忽悠。

　　簽訂裝修合同 細節越多越全越保險

　　“裝修合同一定要簽，而且一定要在裝修前簽，并且將裝修過程中盡可能多的細節全部想到，在合同上明確好權利義務，避免最后出現分歧時大家‘扯經’。”高先生說，合同是裝修過程中最重要的一個環節，消費者千萬不要輕視。如果一家裝修公司不愿意簽合同，那你最好別找他們為你裝修，說不定其中就有“貓膩”。

　　他介紹說，合同中最重要的，是規范好一些重要的細節問題，比如進場時間，完工時間，各種材料的品牌、型號、數量，施工具體要求，出現糾紛如何解決，違約責任，等等。“另外在付款方面，最好和裝修公司約定付款方式，進行分期付款。比如簽訂合同進場后，支付一部分，水電排線等工程完成后，再支付一部分，最后木工、油漆工完工后，支付一部分，全部竣工驗收合格后，支付剩余金額。具體的情況，可以與裝修公司進行協商具體的支付辦法，這樣可以盡可能地避免被裝修公司忽悠，減少風險。”

　　“另外，在材料費、結賬單、購買材料等幾個環節，最容易出現消費者被忽悠的情況。”高先生說，一是因為消費者本身對這個行業不熟悉不專業，對比如購買材料如何識別真假等，無法很明確地進行判斷。二是疏忽大意，比如在結賬單及合同上，一些裝修公司故意多算賬目，或者合同內容含混不清，導致最后合同沒有效力，對消費者來說，最容易導致不必要的損失，費心又費力。

最新裝修合同 篇3

　　合同一

　　甲方(發包方)：_________________

　　身份證號碼：_________________

　　乙方(承包方)：_________________

　　身份證號碼：_________________

　　雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。如下：

　　一、工程項目

　　1、三個房間(兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。

　　2、通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。

　　3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜(底下放鞋，上面掛衣服)。

　　5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。

　　三、質量標準

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限

　　_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日至 _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日，如不能按期完成，每天將處罰金五十元。

　　五、工程造價

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費 _________________ 仟 _________________ 佰元人民幣。

　　六、付款方式

　　工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

　　七、其它問題

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽之日起生效。

　　八、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，具有相同效應。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　簽(蓋章)：_________________簽(蓋章)：_________________

　　___________ 年 ___________ 月 ___________ 日 ___________ 年 ___________ 月 ___________ 日

　　合同二

　　委托方(甲方)：_________________

　　承接方(乙方)：_________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：_________________區__________街__________單元__________室

　　二、形式結構：_________________層式__________室__________廳__________廚__________衛

　　三、工程項目

　　1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，__________年 ___________ 月_____日至__________年 ___________ 月 ___________ 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽之日起生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　簽(蓋章)：_________________簽(蓋章)：_________________

　　聯系電話：_________________聯系電話：_________________

　　________ 年 ________ 月 ________ 日 ________ 年 ________ 月 ________ 日

最新裝修合同 篇4

　　委托方(甲方)：_______________________

　　承接方(乙方)：_______________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：_________________________________________________。

　　二、形式結構：_________________________________________________。

　　三、工程項目：

　　1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80_80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面25_40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30_30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30_30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣________元押金，______________年________月______日至______________年________月______日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

　　______________年________月______日______________年________月______日

最新裝修合同 篇5

　　委托方(甲方)：　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址： _______________________________________________

　　2.施工內容：_____________________________________________________

　　3.委托方式：___________________________________________ 。

　　5.工程開工日期：________年____月____日

　　6.工程竣工日期：________年____月____日　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款　　工程價款(金額大寫)___________________元

　　第三條：保修期　　保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。

　　第四條：違約責任

　　1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額5%支付違約金。

　　第五條：爭議解決

　　1.本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向____區人民法院提起訴訟。

　　第六條：合同生效

　　1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.本合同甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(業主)： (簽章)

　　乙方：(簽章)

　　_______年_____月_____日

最新裝修合同 篇6

　　陷阱一：工藝說明模糊不清

　　裝修公司或工頭報價時由于業主更多地會關注單項的價格，而經常忽略工藝說明，尤其是用什么材料、什么規格、什么等級以及應有的說明。一業主訴說親身經歷：當時啥也不懂，裝修公司和工頭給的報價單上就是用了模糊字詞，例如：柜體、柜框用大芯版，實木收邊，水泥，刷界面劑，紙面石膏板封面等等，都是一道道陷阱。

　　陷阱二：單項面積上做手腳

　　一般業主也是關注單項的價格，至于實際的面積一般是大致估計，實際上這一塊也是裝修公司或工頭做手腳的地方，如果每項面積都稍微增加一些，單項價格又高，那么少則幾百，多則幾千就出去了。單項價格談定了以后，一定要和裝修公司或工頭一起把單項的面積尺寸丈量一下，并記下來落實到紙面上，以免到時就面積和尺寸的大小扯皮。

　　陷阱三：在最后提供的報價單上做手腳

　　一些奸詐的裝修公司或工頭就會在工藝說明或面積上做些手腳，簡化一些工藝或者說對某些材質進行偷換。在簽定合同時，一定要親自逐項比較和核對相應的條款，是否跟裝修公司或工頭談妥的最后條件一致，不能忽略任何細節，不給留下任何可乘之機。

　　陷阱四：材料進場時提供劣質產品

　　雖然在合同上和報價單上寫得很清楚，該用什么材質、什么規格、什么等級的產品，但一些抱有僥幸心態的裝修公司或工頭總會鋌而走險，改頭換面來個以假蒙真，如果業主不細心、不關心的話，劣質材料就這樣偷偷進場了。材料進場的時候，最好要自己親自到場，帶上合同和報價單，并請懂行的人或監理到場一起驗收。

　　陷阱五：材料陸續進場時先進部分好的材料蒙騙過關

　　材料陸續進場時先進部分好的材料讓你驗收以求蒙騙過關，趁業主不在進劣質材料。工人進場的時候工頭肯定會進一部分材料，并要求業主到場驗貨。有一開始就按合同規定來的，但也不可避免出現一些黑心的工頭，先進一些好材，趁業主不在偷換一些劣質材料，有的干脆不先告訴業主裝修進程，先讓劣質材料使用在隱蔽工程里。

最新裝修合同 篇7

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　住所地址：

　　身份證號：

　　聯系電話：手機號：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　營業執照號：

　　法定代表人：聯系電話：

　　本工程設計人：聯系電話：

　　施工隊負責人：聯系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《石家莊城市住宅室內裝飾裝修管理辦法》(石市政府第129號令)及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1.1工程地點：

　　1.2工程裝飾裝修面積：

　　1.3工程戶型：

　　1.4工程內容及做法(見附表一)：

　　1.5工程承包，采取下列第種方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表四)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表三、四)。

　　(3)乙方包工，甲方包全部材料(見附表三)。

　　1.6工程期限日;

　　開工日期年月日(首期工程款到位后的第三天為開工日期);

　　竣工日期年月日(按約定驗收標準驗收合格的日期為竣工日期)。

　　1.7合同價款

　　(1)本合同工程造價為(人民幣)

　　金額大寫：拾萬仟佰拾元角分

　　(2)編制報價單以《石家莊市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方在合同中約定。

　　(3)合同報價單應與材料質量標準、制定工藝配套編制為工程價款的根據。

　　二、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與經工商行政管理部門核批，具有家裝監理資格證書的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　三、施工圖紙及室內環境設計

　　3.1施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　(1)甲方自行設計并提供施工圖紙一式四份，甲、乙雙方及市場管理部門、監理單位各執一份。

　　(2)甲方委托乙方設計并提供施工圖紙，一式四份，甲、乙雙方及市場管理部門、監理單位各執一份。

　　3.2雙方提供的設計方案，圖紙必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325—20__)的要求。

　　四、甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負責辦理房屋物業部門開工手續和應由業主支付的有關費用。

　　4.4遵守物業管理部門的各項規章制度。

　　4.5負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。

　　4.6在住宅室內裝飾裝修中禁止發生《石家莊市城市住宅室內裝飾裝修管理辦法》中第11條規定的行為：

　　(1)未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，變動建筑主體和承重結構;

　　(2)未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，超過設計標準或規范增加樓面荷載;

　　(3)將沒有防水設施的房間或者陽臺改為衛生間、廚房間;

　　(4)擴大承重墻上原有的門窗尺寸，拆除連接陽臺的墻體;

　　(5)在樓面結構層上鑿槽安裝各類管道;

　　(6)損壞原有住宅節能設施，降低節能效果;

　　(7)禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備;

　　(8)其他影響建筑結構和使用安全的行為。

　　4.7凡涉及4.6條款的，房屋產權人應當向轄區住宅室內裝飾裝修主管部門提出申請，凡涉及水、暖、燃氣等管道設施拆改的應報相關部門批準。

　　4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　4.9參與工程質量施工進度的監理，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　五、乙方工作

　　5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成本合同工程。

　　5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定和《石家莊市城市住宅室內裝飾裝修管理辦法》。

　　(1)未辦理審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、二十一時至次日七時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動;

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償責任。

　　(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

　　(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　5.3為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料。

　　5.4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應尊重其民族風俗習慣。

　　六、工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應協商一致。由合同雙方共同簽定書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更單，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　七、材料供應

　　7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

　　(1)應有甲方提供的材料、設備、甲方在材料設備到施工現場前通知乙方及監理單位。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。如甲方所供材料、設備有質量問題或規格差異，若乙方未向甲方提出更換或異議，對工程造成損失，責任由乙方承擔。如乙方認為材料不合格而甲方要堅持使用并施工，由此產生的工程質量和室內環境質量問題由甲方負責。

　　(2)應由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方及監理單位。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認，市場備案。實際材料如與報價單不符，應禁止使用，若已使用對工程造成的損失由乙方承擔。

　　(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的十種《室內裝飾裝修有害物質限量》標準，和經行政部門批準具有檢測資質的專業檢測部門提供的檢測合格報告。

　　(4)如雙方對建筑裝飾裝修材料持有異議需要進行復查，其復檢費用由責任方承擔。

　　(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制均由乙方負責。

　　(6)乙方施工人員對現場成品應認真清點及保護(雙方須簽署清單)。如發現損害和丟失的，由乙方賠償甲方相應損失。

　　八、工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應順延：

　　(1)工程量變化或設計變更;(2)不可抗力

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期應順延。

　　8.3甲方未按合同約定支付工程款，影響正常施工的，工期應順延。

　　8.4因乙方責任不能按期完工的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　8.5判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

　　九、質量標準

　　9.1本工程施工工藝標準執行《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327-20__)、工程驗收標準執行《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-20__)。

　　9.2裝修室內環境污染控制方面，應嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制范圍》(GB50325-20__)的標準執行。

　　9.3室內裝修防火控制方面，應嚴格按照《建筑內部裝修設計防火規范》(GB50222-95)的標準執行。

　　9.4裝修人委托施工人對住宅室內進行裝飾裝修的，裝飾裝修工程竣工后，空氣質量應當符合國家有關標準。裝修人可以委托有資格的檢測單位對空氣質量進行檢測。檢測不合格的，施工人應當返工，并由負責人承擔相應損失。對工程質量、室內空氣質量予以認證。認證過程支出的相關費用由責任方承擔。

　　十、工程驗收和保修

　　10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;(2)隱蔽工程驗收;(3)中期驗收;(4)竣工驗收。

　　10.2工程竣工后，乙方通知甲方及監理單位驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，提交水電改造圖。

　　10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　10.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格。由此而造成的損失由甲方承擔。

　　10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)后方可先行入住。

　　10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　十一、工程款支付方式

　　11.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　11.2工程進度過半(即中期驗收)，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻、地磚全部鋪貼完成，紙面石膏板吊頂結束;門、窗及細木制品制安完成為界定工程過半的標準;

　　11.3工程過半，甲方應配合乙方及監理公司對工程質量進行驗收，驗收合格后，甲方應在二日內向乙方繳納中期款。否則，乙方有權撤離施工現場(須通報市場)，由此造成工期延誤及給乙方造成的實際損失由甲方負責。

　　11.4工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方的工程尾款。

　　十二、違約責任

　　12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償損失;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　12.2一方當事人無法繼承履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日向乙方支付本合同工程造價金額千分之一的違約金。

　　12.4由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。逾期交付或因返工造成的工程的延期交付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額千分之一的違約金;

　　(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。

　　(3)室內空氣質量經治理仍嚴重超標的，乙方應返工并承擔相應損失。

　　十三、爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向市場主辦單位、市房管局、市裝飾協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，按下列第種方式解決：(以下兩種方式只能選擇一種)

　　(1)向石家莊市仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向工程所在地人民法院起訴。

　　第十四條附則

　　14.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　14.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔負責的，仍應以本合同為準。

　　14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協商解決。

　　14.5本合同履行完畢后自動終止。

　　十五、其他約定事項

最新裝修合同 篇8

　　本合同雙方當事人:

　　發包方(以下簡稱甲方): 姓名(名稱) 住所 聯系電話

　　承包方(以下簡稱乙方): 名稱

　　工程責任人 聯系電話 根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議:

　　1工程地點

　　2工程承包方式:包工包料

　　3工程期限 ____天

　　開工日期 _____年 _____月 ______日

　　竣工日期 _____年 _____月 ______日

　　4 雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫) ___________元。首付 ， 第二次付 元。

　　5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。 6本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　7工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

　　8凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　9 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　10本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　11 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方:乙方:

最新裝修合同 篇9

　　上訴人（原審被告）：____置業顧問有限公司

　　地址：____市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：_________

　　被上訴人（原審原告）：_________女士

　　地址：____市____區____街

　　原審被告：____A房地產開發有限公司

　　地址：____市____區____東路____號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人____V置業顧問有限公司、____A房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　____市中級人民法院

　　上訴人：____置業顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20_________年_________月_________日

最新裝修合同 篇10

　　委托設計方： (以下稱“甲方” )和設計方： ，以下稱“乙方” )甲方和乙方以下合稱“雙方”，單獨稱“一方”。

　　根據中華人民共和國(以下稱“中國”)有關法律法規的規定和平等互利的原則，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　本合同的工程名稱：___ ; 本合同的工程地點： ;甲方委托乙方承擔 ___工程裝飾裝修設計，經雙方協商一致，簽定本合同。

　　第一條 本合同依據下列文件簽訂：

　　1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計市場管理規定》;

　　1.2 國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章;

　　1.3 建設工程批準文件。

　　第二條 設計依據：

　　2.1 甲方提交的基礎資料及文件。

　　第三條 本合同設計項目的范圍、內容、要求、建筑面積、投資及設計費等見下表:

　　第四條 甲方應向乙方提交的有關資料及文件：

　　第五條

　　乙方應根據設計工作進度計劃向甲方交付的設計圖紙及文件(詳附件一：設計工作進度計劃表)

　　第六條 本合同設計收費為________________人民幣。設計費支付進度詳見下表(詳附件二：設計收費進度表)

　　1、需提供主要裝飾空間效果圖：能夠準確表現設計意圖。

　　2、乙方設計圖紙應提供全套電子版文件供甲方存檔。

　　3乙方設計方案應包括：

　　A：方案設計綜合說明：包括設計構思、功能分區、方案特點、裝飾裝修風格、平面布局、整體效果、設施配備等;

　　B：方案設計圖紙(主要空間的平、立、剖)及效果圖;

　　C：施工圖紙;

　　D：室內設計、燈光照明設計;家具設計、家配、藝術品陳設設計、管線建議等。

　　4、裝修標準：控制在/㎡以內，標準范圍為施工圖范圍內的所有相關費用，但不包含軟裝、配飾、家具(除固定部分外)、主要房間燈具費用。

　　5、軟裝設計方案：控制在/㎡以內 附件二： 設計收費進度表

　　第七條 設計驗收方式：

　　所有設計方案須經甲方書面簽字確認后，作為正式設計方案，并整套方案留存甲方。甲方應以書面確認為交付依據，乙方所有設計圖紙需滿足甲方施工要求。

　　第八條 雙方責任：

　　8.1 甲方責任：

　　8.1.1 甲方按本合同第二、四條規定的內容，在規定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，甲方不得要求乙方違反國家有關法規、標準進行設計;

　　8.1.2 甲方提交上述資料及文件超過規定期限3天，乙方按合同第五條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限3天以上時，乙方有權重新確定提交設計圖紙及文件的時間;

　　8.1.3 甲方變更委托設計項目、規模、條件，或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改(占20%以上)，以致造成乙方設計需返工時，雙方另行協商;

　　8.1.4 甲方要求乙方比合同規定時間提前交付設計資料及文件時，如果乙方能夠做到，甲方應根據乙方提前投入的工作量，向乙方支付趕工費;

　　8.1.5 甲方應為乙方派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作便利條件;

　　8.1.6乙方的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術等全部設計成果的知識產權歸甲方所有，甲方有權對設計成果復制、修改、使用。

　　8.2 乙方責任

　　8.2.1 乙方應按國家技術規范、標準、規程及甲方提出的設計要求，進行工程設計，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責;

　　8.2.2 乙方應對以下工作范圍提出建設性意見：

　　① 空氣調節系統、弱電、暖通等機電設計;

　　② 鋼結構或結構性工程、電器、電機設備等構造計算和施工圖設計;

　　③ 視聽和電訊系統、隔音設備、建筑聲學、土建工程加建或改建的設計;

　　8.2.3 乙方按本合同第五條規定的內容、進度及份數向甲方交付資料及文件;乙方提供現場設計服務不少于五次，(提供駐工地代表名單);

　　8.2.4 乙方交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超過原定范圍的內容做必要調整補充。乙方按合同規定時限交付設計資料及文件，并負責向甲方及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收;

　　8.2.5 乙方應保護甲方的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓甲方提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給甲方造成經濟損失，甲方有權向乙方索賠;

　　第九條 違約責任：

　　9.1 在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，.甲方應根據乙方已進行的實際工作量支付相應費用。

　　9.2 甲方應按本合同第六條規定的金額和時間向乙方支付設計費，逾期超過30天以上時，乙方有權暫停履行下階段工作，并書面通知甲方;

　　9.3 由于乙方自身原因，延誤了按本合同第五條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之四(甲方可在設計費中扣除);

　　9.4 合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還定金。

　　第十條 其他：

　　10.1本合同設計服務費總額包含乙方赴本項目現場往返交通及食宿費用;

　　10.2 本工程設計資料及文件中，建筑裝飾材料、建筑構配件和設備設施，應當注明其規格、型號、性能等技術指標。乙方設計人員需對甲方加工定貨提供必要的業務指導和技術咨詢;

　　10.3 甲方委托乙方承擔本合同內容之外的工作服務，雙方協商費用; 10.4 由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決;

　　10.5 本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，可選擇以下第 ⑵ 種方式解決：

　　⑴ 提交仲裁委員會仲裁;

　　⑵ 向合同簽定地人民法院起訴;

　　10.7 本合同一式X份，甲方X份，乙方X份;

　　10.8 本合同經雙方簽章后生效;

　　10.9 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　建設單位名稱： 設計單位名稱：

　　(蓋章) (蓋章)

最新裝修合同 篇11

　　1、簽訂合同一定要細化。即便在示范合同中，不同的選項所代表的責任差別很大，裝修公司往往該選的不選，該約定的不約定。許多消費者只注意在合同正本中約定預算總額的多少，忽視在附件中對材料產地、規格、價格作細分。“這其實正中了裝修公司的下懷”。

　　2、裝修出了問題，消費者索賠的關鍵還得看證據。譬如，對于普遍存在的偷工減料，簽訂裝修合同時，可以約定若施工項目所用材料不合格，則此項施工費用，包括材料費應從總價款中扣除;已付款的，應由裝修公司退回。也可以約定如果某個施工項目因施工不規范造成部分工程不合格，如部分墻磚脫落或部分墻面起泡等，則應按不合格部分占此項目的比例，扣除此項目的價款。一旦合同中沒有約定，消費者要求裝修方賠償實際損失，就得委托評估機構進行評估。至于主張材料假劣或者工程瑕疵，還得請專門機構鑒定。

　　3、關于工程預算：一般來說，一份根據《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》做出來的工程預算基本上不會有什么缺陷。但有的消費者反映，結算金額與自己的預期時常有差距。其實，除了在施工過程中的工程變更所發生的費用變化外，主要的原因在水電改造上。在消費者簽訂家裝合同時，由于現場的一些情況在這個時候不是很清楚，所以工程總費用里不包含水電改造的費用。而結算時做的是所有工程項目的結算，出現差距就是必然的了。因此，建議您，盡量要求裝飾公司在工程報價里給您一個水電改造的參考報價。

　　4、關于設計圖紙：根據筆者的統計，很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由于沒有較為詳細的圖紙，可能設計師和消費者在理解上會有一些差距，有的項目由于圖紙不明確，在具體尺寸上也會存在差距。因此，建議您在簽合同的時候，盡量把各種圖紙準備齊全。

　　5、關于合同文件：根據經驗，一個比較完整的家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外，還應該包括關鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。施工工藝是一個約束施工方嚴格執行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。而在合同中要有一個施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現象比比皆是，而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發現問題，因此，一份比較嚴謹的施工計劃就是消費者保護自己的必要武器

最新裝修合同 篇12

　　核心內容：裝修合同有哪些主要條款?裝修合同中要有合同雙方當事人的基本情況，裝修工程的地點、面積和施工項目，承攬方式，費用及支付辦法、期限和數額，施工依據和竣工、質量驗收標準，裝修工程期限和違法責任等等。接下來為您詳細介紹。

　　裝修合同應寫明以下主要條款

　　一、雙方當事人的姓名、聯系地址、電話

　　此項條款中最好附上工程承攬人的身份證復印件、營業執照副本復印件或包工頭的家鄉單位出具的外出施工證明，經核實后作為附件，防備日后一旦發現嚴重的工程質量問題，能夠找到承擔責任者。

　　二、裝修工程的地點、面積和施工項目

　　該條款應對照施工圖力求詳盡。施工過程中如果需要修改合同設計，必須簽訂書面修改協議。

　　三、承攬方式

　　通常承攬方式有包工包料、包工不包料或包工包輔料等方式。業主可以選擇一種方式并約定是否允許轉包、分包。

　　四、費用及支付辦法、期限和數額

　　裝修費的支付可采用一次性付清或分期按進度支付。多數居室裝修工程都采用按工程進度分期支付裝修費的辦法，但你必須在合同中明確規定具體的支付時間和金額，并保留大約5%-10%的裝修費至工程驗收完畢后，你入住時間滿兩個月，一年后再支付。因為工程質量問題只有入住后才能發現，這樣會使你的工程維修相對有些保障。

　　五、施工依據和竣工、質量驗收標準

　　設計圖和效果圖、工序和進度表作為合同的附件由雙方簽字確認，這些文件是工程隊施工的依據，也是竣工驗收的標準。至于工程質量驗收標準，是一個比較復雜的專業技術問題，你不妨在合同中約定，工程質量可以根據如《北京市家庭裝飾工程質量驗收規范(試行)》或《住宅裝飾裝修工程施工規范》等這樣的規定驗收，對施工行為起到制約作用。

　　六、裝修工程期限和違約責任

　　工程隊通常會同時承接幾個單位的工程，因此你必須對工程期限和違約責任進行約定，保障家裝工程能按時完工。

　　七、裝飾材料的保管及損失的賠償責任

　　施工期間，裝飾材料會再不經意間被低素質的工程隊以偽劣換好，調包拿走，或者買多用少，私藏私拿。因此，應在合同中明確裝修材料由工程施工人員負責保管，如果丟失或被換，則由施工方負責任賠償。

最新裝修合同 篇13

　　業主?（以下簡稱甲方）：________

　　聯系電話：_____________________

　　施工隊（以下簡稱乙方）：_______

　　聯系電話：_____________________

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《_____》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：

　　一、?工程概況

　　工程地址：____________________________________。

　　二、?價格

　　清包工費：?￥______元，大寫：____________整

　　其中?水電工______元

　　木工______元

　　瓦工______元

　　油漆工______元

　　垃圾清運費______元

　　三、?付款方式

　　1.施工隊進場，預支生活費：______元

　　2.木工完成，付______元

　　3.瓦工完成，付______元

　　4.工程竣工，付______元

　　5.保修金______元，從竣工之日起______年后支付

　　四、?設計

　　1.甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作。

　　2.甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

　　五、?材料

　　1.乙方應提前______天向甲方提供需購材料清單，甲方應在______天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

　　2.未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。

　　3.乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票。

　　4.乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失。

　　5.乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。

　　6.乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場。

　　7.乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。

　　8.乙方應做好對施工完成的成品保護工作。

　　9.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　六、?工期

　　從______年______月______日起至?______年______月______日止，工期為?天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費______元/天。

　　七、?材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

　　八、?垃圾清運

　　1.垃圾袋裝化。

　　2.垃圾應日日清。

　　3.垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。

　　九、?勞動力管理

　　1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

　　2.未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

　　3.甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用。

　　4.乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。

　　5.乙方指定由?為工地現場負責人，?為替補負責人。

　　6.在合同價內，乙方應提供?人次跟隨甲方挑選材料。

　　7.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2（1人）人以上的施工人員。

　　8.未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　十、?施工機具

　　1.乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　2.因工具所產生的易耗品（如鉆頭、鋸片等）由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結算。

　　十一、工地現場管理

　　1.現場禁止使用明火。

　　2.現場禁止吸煙。

　　3.油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　十二、維修

　　1.因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。

　　2.普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在24小時內趕到并維修。

　　3.若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除。

　　十三、合同附件

　　1.施工項目清單。

　　2.雙方認可的報價單。

　　3.乙方開出的材料采購清單。

　　十四、合同爭議

　　1.出現爭議甲乙雙方先協商。

　　2.協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　十五、裝修要求

　　A.裝修工藝

　　“電路安裝工藝要求：

　　1.電路安裝時，必須用有合格證書的產品材料。

　　2.三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、_____、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標。

　　3.所有導線安裝時，必須用相應的pvc管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4_________3cm的槽子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協商解決施工中的難題，不得有只顧自己，而不顧大局的施工作風。

　　4.所有線路必須按橫平豎直的方向分布，嚴禁蛛網式分布。pvc管一頭要穿進總開關箱約3cm左右，然后沿墻壁，順地面?垂直分布，轉彎處用90度彎頭或軟管聯接好，并用管卡固定好。所有導線在pvc管子里不能有接頭。

　　5.預埋導線的線徑大小是按電器的功率來測算的，空調，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關箱單放到位。

　　6.所有預埋導線留在接線盒處的長度為20cm，按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墻面0.5cm左右。總開關箱大小可視客戶用電線多少來確定。

　　7.所有導線分布到位確認無誤后，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套上15w燈泡，接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結束。

　　8.安裝各種燈具和開關面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場，大型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定4_________3cm木方，然后將吊燈固定羅絲切在木方上。所有開關的面板安裝必須平整端正，不得歪斜。扣板吸頂燈安裝時，必須將固定羅絲切在木楞子上，嚴禁切在扣板上（此木楞可事先請木工安裝好）。

　　9.電話線和有線電視線不得和電線同在一根pvc管內必須各行其道。

　　“水路工藝安裝要求：

　　1.使用的6分水管或鋁塑復合管，必須是經過檢驗出廠的合格產品。

　　2.在施工過程中，必須將所有的管路連接接頭的羅牙用麻絲和白漆裹起來，上緊，按照橫平豎直分布到位，如遇有地面管路發生交叉時，次路管必須安裝過橋在主管道下面，使整體水管分布保持在一個水平線上。

　　3.通陽臺的水管，必須埋在原毛坯房的地面或墻面鑿深4cm的槽內，然后用水泥砂漿將槽口封平。

　　4.管道分布到位后，必須用管卡在轉彎處或有站椿龍頭的地方卡緊管子，不使松動。

　　5.所有通水的地方必須安裝下水管和地漏，其pvc管的管子聯接時必須用專用pvc膠水涂滿均勻套好。并注意水平落差連接到原毛坯房預埋的主下水管時，應保持6小時靜止凝固。

　　6.如遇原毛坯房預埋的主下水管不夠用或不理想（不就位）時也可按實際情況在樓板上重新開洞鋪設下水管道，重新用帶防火膠的砂漿封好管子四周，新封好的地方處用水泥砂漿圍一個高10mm的圈子，待凝固58小時后，將圈子里放滿水，經過24小時滲透到樓下看看新裝下水管四周有無滲水現象。如：沒有就證明新裝管道合格，反之則需重新處理，再做滲水試驗直至合格。”

　　刷墻

　　1.刷墻以前要刮掉墻面及頂篷的部分水膩子，做貼布處理。

　　2.一遍108膠?兩遍膩子?一遍底漆?兩遍面漆?天花板一樣。

　　3.注意乳膠漆要求的對水量。

　　4.墻面每刷遍漆都需要戶主驗收一下。

　　包門套

　　1.拆除原門框，大芯板襯底，櫸木板飾面，櫸木實木門套線。門套線寬不大于55mm，厚不大于10mm。

　　2.油漆：聚酯清漆3遍。

　　3.墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包。

　　包門套、啞口的驗收標準

　　1.要求橫X豎直，2米內±1mm，每工件外露部分倒角1_________45°，所有陰陽角都要靠角尺。

　　2.鉛垂貼在門套上檢查垂直度。

　　包門

　　1.多層板壓制，封邊，平板有造型（門尺寸不大于1000mm__________________mm）。

　　2.油漆：聚酯清漆3遍。

　　3.門套包好后，會有好多釘眼，應該是先把木器刷一遍清漆后再讓油工補上釘眼，再刮膩子，膩子要刮至少兩遍，直到表面光滑平整為止。刮完用砂紙打磨平后才能噴漆。

　　門驗收標準

　　1.做門要開木門防裂槽。

　　2.門鎖挖孔應用專業工具，上合葉應注意正反。

　　3.注意所有的門要等高等寬。

　　儲物柜數量：?大芯板底架，櫸木板飾面，櫸木實木線收口，外開門有木線造型，內部有隔斷。

　　油漆：外部聚酯清漆3遍（含面漆2遍）；內部清漆2遍。

　　壁柜驗收要求

　　1.要求橫平豎直，2米內±1mm，每工件外露部分倒角1_________45°，所有陰陽角都要靠角尺鋪墻磚（大陽臺、廚房、衛生間）。

　　2.對原基層進行處理。

　　3.水泥＋沙子＋界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。

　　4.貼墻磚驗收標準?貼裝石材及磁磚不平整度要求為±1mm、空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺。

　　鋪地磚

　　1.對原基層進行處理。

　　2.水泥＋沙子＋界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。

　　3.鋪地磚驗收標準。

　　貼裝石材及磁磚不平整度要求為線條平整、劃一，空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺，磚縫細小，地磚鋪后12小時應一塊塊敲，一塊磚有3/4空鼓以上，必須返工。

　　特別注意：檢查衛生間地漏，放水時間水是否流向地漏。

　　電路改造?全部都要穿管走線。

　　布線要求

　　1.防止破壞鋪設的管線。

　　2.彎頭要套上了專門的PVC接頭。

　　3.內線進開關，零線進燈頭，插座接線應符合“左零右火接地在上”的規定。

　　4.所有墻上廢掉的線頭等均打好結，用黑膠布包好頭，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上。

　　做防水

　　1.要求對廚房及兩個衛生間再在安裝完馬桶和面盆后再做一次防水，沐浴墻做到1.8M。

　　2.防水驗收標準?一定要把準備做防水的基層打掃干凈，盡量保持表面的干燥。

　　衛生間的漏水部位主要在上下水管的根部和墻腳，所以這些地方做防水時一定要讓它“吃飽”。用手指勾一下（或者用專用工具）就可以了。還要注意，防水需要從墻腳向上做不少于25厘米為好，淋浴處全做。防水材料干透以后，需要進行24小時的閉水試驗。到樓下觀察是否還存在漏水現象。

　　鋪木地板?先基層清理，放置樟腦丸，為了確保每個房間協調統一，不留接縫，地板鋪設前先彈基準線，特別是漆板，應確保水平縫，垂直縫在同一根線上。

　　1.注意地板廠家提供的安裝說明。

　　2.木制地板安裝驗收標準：材料應符合住戶要求及現行產品標準；地板安裝（粘結）應牢固、無聲響，無松動；木地板表面應刨平磨光，無刨痕、刨渣和毛刺等現象，涂清漆的地板其圖案（木紋）應清晰；拼花地板接縫應對齊，縫隙寬度一致，表面潔凈，無溢膠現象；踢腳板與地板連接緊密；踢腳板上沿平直，全長高差應不大于±3毫米與墻面緊貼，無縫隙。

　　3.擱柵與擱柵的軸線間距一般為300mm。

　　4.固定擱柵一般用一釘一鑼和一米1只膨脹釘，木榫的軸線間距為300mm。

　　5.在安裝擱柵時應用母線放樣，確保整體水平。

　　6.擱柵的平整不得用夾板，而應用木契榫從兩面填充、填實、用鐵釘固定在擱柵上。

　　7.鋪設地板前，應根據地板色差進行挑選。

　　8.鋪設地板時，應在兩側面留有8～10mm的伸縮縫。固定地板時，應_____鉆開孔（注意不得鉆透企口），然后，用地板釘固定。鋪設完畢，在地板表面涂刷一至二度封固底漆。

　　另：?墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包。

　　廚房櫥柜

　　1.吊柜安裝方式應該采用選用ABS金屬組合掛件。吊柜內左右上角有兩只ABS件，吊柜后背沒有其它破損。其固定方法是，在墻上先測定水平，然后根據膨脹原理，將掛片固定，將吊碼安裝在吊柜的側板，吊掛上去后，再進行上下、前后定位調整，最后，再加裝“柜身組合器”即可確保固定質量和使用效果。同時，這一組合固定方法不但使柜內整潔美觀，且強度可靠，當柜體承重后發生傾斜錯位時，還可以微調復原。

　　2.提前咨詢柜體內水管布置。

　　3.地柜高0.8m，吊柜高2.1米。

　　特別注意廚房水槽要做防臭彎管。

　　潔具安裝

　　1.注意做防臭彎管。

　　2.軟管質量要保證，不要擰著勁安裝。

　　3.注意馬桶沖水噪音。

　　--電話線和電源線應分別開槽走線，否則會有信號干擾。

　　--貼瓷磚前瓦工應用水平尺拉線。

　　--為防裂縫，石膏板的接縫處應找平后再刮膩子。

　　B.裝修內容

　　一、主臥：

　　地板鋪設打磨油漆（含基面平整、擱柵，以下同），墻面、頂面乳膠漆（品牌顏色待定），護角線，木質踢腳板（顏色和門套相同）。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，床頭燈插座左右各一，頂燈及其開關安裝2個（安裝雙控），空調電源和插座，電話線路及終端插座，有線電視終端插座，有線寬帶線，兩眼插座三眼插座共6個。門套制作油漆安裝（材質待定），房門油漆安裝，安裝窗簾桿。

　　二、次臥：

　　地板鋪設打磨油漆，墻面、頂面乳膠漆（品牌顏色待定），護角線，木質踢腳板（顏色和門套相同）。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，床頭燈插座左右各一，頂燈及其開關安裝2個（安裝雙控），空調電源和插座，電話線路及終端插座，有線電視終端插座，有線寬帶線，兩眼插座三眼插座共6個。門套制作油漆安裝（材質待定），房門油漆安裝，安裝窗簾桿。

　　三、衛生間：

　　制作入墻移門和安裝，門套制作油漆安裝（材質待定），門的油漆安裝。潔具三件套（含龍頭上下水）安裝，盥洗用具五金件安裝，照明、浴霸、排氣扇安裝。做洗臉臺，水泥瓷磚臺面，鏡子及鏡前燈安裝，開關插座安裝，鏡邊防水插座2個安裝。長條鋁合金吊頂，貼墻磚、鋪地磚，地漏安裝，上下水管道預埋，熱水器冷熱水管道鋪設。作入墻試壁柜貼瓷磚。

　　四、廚房：

　　制作入墻移門和安裝。長條鋁合金吊頂，貼墻磚、鋪地磚，照明安裝。櫥柜制作和安裝（下柜水泥貼瓷磚，里面木制框架）上柜木工制作柜體，門板定做安裝。電源線路預埋，開關插座安裝（冰箱、微波爐，脫排油煙機，電飯鍋、電水壺、攪拌機、洗碗機消毒柜，熱水器等插座共記不少于7個）。雙槽水斗及籠頭的安裝，凈水器的安裝。上下水管道安裝，煤氣管道預埋，熱水器冷熱水管的鋪設，增壓泵安裝熱水器煤氣管用6分管。脫排油煙機、熱水器排氣口和排氣管的安裝，小五金的安裝。開墻打洞做門（尺寸待定）。

　　五、客廳：

　　地板鋪設打磨油漆，墻面、頂面乳膠漆（品牌顏色待定），護角線，木質踢腳板（顏色和門套相同）。壁櫥的制作安裝（樣式待定）。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，燈的安裝，有線寬帶線，有線電視終端插座，電話線路及終端插座，空調插座，三眼兩眼插座數量待定。防盜門安裝及門套的制作安裝油漆，窗簾桿的安裝。

　　六、室內陽臺兼書房：

　　地板鋪設打磨油漆（含基面平整、擱柵，以下同），墻面、頂面乳膠漆（品牌顏色待定），護角線，木質踢腳板（顏色和門套相同）。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，頂燈及其開關安裝，電腦電源和插座4個，電話線路及終端插座，有線電視終端插座，有線寬帶線，兩眼插座三眼插座共6個。門套制作油漆安裝（材質待定），安裝窗簾桿。制作吊櫥一個（尺寸待定）。

　　七、室外陽臺

　　清理陽臺上的煙囪，磚塊等雜物，在陽臺架空利于排水，然后鋪地磚，陽臺邊緣做花壇（貼墻磚），花架。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，安裝電源和插座，電源線路預埋，開關插座安裝（洗衣機等插座共記不少于3個）。水管的鋪設，拖把池，洗衣池安裝。搭建洗衣房。配合安裝太陽能熱水器。

　　八、其它說明和要求：

　　1.空調用電須單獨由配電箱分路。

　　2.配電箱內需排三只空調，插座、照明、廚房、房間、客廳要分路排，電線要分紅、藍、雙色線且均要用6分PVC套管。

　　3.為今后維修的便利，通往各房間的電源分路要清楚，各分路負載要均衡，配電箱內應有漏電斷路器，電源線和弱電線不得安裝在同一管道中，開關插座的接地保護要牢靠。

　　4.須隱蔽的管線應在業主或其代表驗收合格后方可進行隱蔽作業，竣工交驗前應向業主提供室內管線的竣工圖。

　　5.施工承包人應按上海市地方標DB31/T30-1999“住宅裝飾裝修驗收標準”進行施工。

　　6.業主委托施工承包人購買的材料，施工承包人在購買和運抵施工現場前其制造廠商、品牌、規格、單價等須征得業主認可，應有品質保證書和有效發票，否則業主有權拒絕驗收或提出退貨、返工及賠償損失。

　　7.保證體現原先商定好的裝潢設計思想，不能擅自改動。如有變化，必須征得業主同意。

　　8.業主購買的由生產商、供應商、銷售商負責上門安裝的設備（如廚房櫥柜門、衛星電視、護角線、銅水管、復旦水管家凈水器、門、太陽能熱水器等），在上門安裝時，施工承包人應積極作好相關的輔助配合工作（包括所購的材料、設備等協助搬運至現場）。

　　9.所有要油漆的均在三遍。

　　11.工程為清包，業主只提供材料。施工工具等設備由施工承包人自備自理。

　　13.施工單位必須保證施工質量，發生施工質量問題，施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題，施工單位應立即予以改正，在未達到業主的整改要求前業主有權拒付人工費。

　　14.施工人員要文明施工，禁止野蠻施工。如：要愛護室內原有設施，墻身不再油漆或貼墻紙不得將木版靠置在墻上，重物或有釘子的木版不準在地板上拖動，不準踏在家具面、門、抽屜和面盆上工作。不要讓水泥、沙石、硬紙等建筑材料或垃圾充塞水廁或下水道。不準在浴缸里浸磚，不準在面盆里磨刀。業主所有的物品未經許可，不得擅自處理等。業主對表現不好的施工人員有權要求掉換，承包人不得拖延。

　　15.施工單位負責及時清理建筑垃圾至規定位置，工程施工結束后，施工人員負責場內建筑垃圾清運，完畢后方可立離場。

　　16.承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場_____，一旦發生問題，后果自負。

　　十六、附加條款

　　__________________________________________。

　　甲方：___________________

　　簽章：___________________

　　簽約日期：_______________

　　乙方：___________________

　　簽章：___________________

　　簽約日期：p>

最新裝修合同 篇14

　　發包人(甲方)：_________________住所：_____________電話：________________傳真：________________委托代理人：_________________電話：________________傳真：________________

　　承包人(乙方)：_________________住所：_____________電話：________________傳真：________________法定代表人：_________________電話：________________本程設計人：_________________電話：________________施工隊負責人：_________________電話：________________

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程)，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱：________________。

　　2、工程地點：________________。

　　3、承包范圍：_________________參見合同附件之預算表。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第________________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。(附件即經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。)

　　第二條施工圖紙雙方施工圖采取下列第________________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)________________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前________________內取得有關部門確認或者批準。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　第三條甲方工作

　　1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　甲方(簽字)：_________________乙方公司(蓋章)：________________

　　現場代表(簽字)：________________現場代表(簽字)：________________

　　________________年________________月________________日 ________________年________________月________________日

最新裝修合同 篇15

　　發包方(簡稱甲方)：___________________ 身份證號：___________________

　　承包方(簡稱乙方)：___________________ 身份證號：___________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1. 裝飾施工地點：___________________

　　2. 裝飾施工內容：詳見清單。

　　3. 承包方式：包工包料。

　　4. 工期：自：_______年_______月_______日開工，至_______年_______月_______日竣工，工期_______天。逾期竣工的按照_______元人民幣每天賠償。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1.工程總價款：￥_______元，大寫(人民幣)_______

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次付款，對預算設計認可，簽訂合同后，在進場開工10內支付工程合同價的_______%。

　　(2)第二次付款，施工中途完成工程量的_______%，支付工程合同價_______%

　　(3)第三次付款，驗收合格后支付工程合同價的_______%。

　　(4)第四次付款，在驗收合格一個月之內支付合同價的_______%。

　　(3)工程質量保修期_______年。保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應與裝修過程的約定

　　1、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如乙方提供的材料、設備發生質量問題或規格差異，由此造成工程損失的，責任由乙方承擔。

　　2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　3、乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　4、乙方應按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　5、工程質量保修期_______年，保修期從竣工驗收合格之日起算。

　　四、違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額_______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　五、工程驗收

　　1. 工程質量驗收，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收，雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2. 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　六、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　七、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守

　　八、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：______________ 電話：______________

　　乙方(簽章)：______________ 電話：______________

　　簽訂日期：_______年_______月_______日