最新建筑施工合同（精選18篇）

最新建筑施工合同 篇1

　　第一部分合同條件

　　一、詞語含義及合同文件

　　第一條詞語含義。在本合同，下列詞語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：

　　1.合同：是指為實施工程，發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協議。包括合同條件、協議條款以及雙

　　方協商同意的與合同有關的全部文件。

　　2.協議條款：是指結合具體工程，除合同條件外，經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。

　　3.發包方（簡稱甲方）：協議條款約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

　　甲方的具體身份、發包范圍、權限、性質均需在協議條款內約定。

　　4.承包方（簡稱乙方）：協議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當事人。

　　5.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。

　　6.乙方駐工地代表（稱簡乙方代表）：乙方在協議條款內指定的履行合同的負責人。

　　7.社會監理：甲方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。

　　8.總監理工程師：工程建設監理單位委派的監理總負責人。

　　9.設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。

　　本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設

　　計合同。

　　10.工程：是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環境質量要求，使用裝飾裝修材料，

　　對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。

　　11.工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。

　　12.工程質量監督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監督機構。

　　13.合同價款：甲、乙雙方在協議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工

　　程的合同價款為中標價格。14.追加合同價款：在施工中發生的、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　15.費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。

　　16.工期：協議條款約定的、按總日歷天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數。

　　17.開工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。

　　18.竣工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。

　　19.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

　　20.分段或分部工程：協議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。

　　21.施工場地：由甲方提供，并在協議條款內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場

　　地（包括一切通道）。

　　22.施工設備和設施：按協議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。

　　23.工程量清單：發包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法（規則）計算的全部工程的分部分項工程量明細

　　清單。

　　24.書面形式：根據合同發生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確

　　認的會議紀要、電報、電傳等。

　　25.不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災，以及協議條款約定的自然災害

　　等。

　　第二條合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　1.協議條款；

　　2.合同條件；

　　3.洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議；

　　4.建設工程施工合同；

　　5.監理合同；

　　6.招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書；

　　7.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

　　8.標準、規范和其它有關的技術經濟資料、要求；

　　當合同文件出現含糊不清或不一致時，由雙方協商解釋，協商不成時，按協議條款第35條約定的辦法解決。

　　第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。

　　施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規范。沒有國家標準、規范時，有行業標準、規范的，使用行業標準、規范；沒有國家和行業標準、規范的，使用地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。

　　國內沒有相應標準、規范時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表和設計單位批準后執行。

　　甲方要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和定標準、規范的費用，均由甲方承擔。

　　適用于合同文件的法律是國家的法律、法規（含地方法規），及協議條款約定的規章。

　　第四條圖紙。甲方在開工日期7天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

　　使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。

　　二、雙方一般責任

　　第五條甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

　　1.甲方代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。

　　2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　3.甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的追回合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

　　第六條委托監理。本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。

　　非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。

　　合同履行中，發生影響甲，乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

　　為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。

　　總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。

　　三、施工組織設計和工期

　　第十條施工組織設計及進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代

　　表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批準或提出修改，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已

　　經批準。乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙應按甲

　　方代表的要求提出措施，甲方代表批準后執行。

　　第十一條延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期7天

　　前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答復乙方。甲方代表7天內不予答復，視為已同意乙方要求，工

　　期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。

　　甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。

　　第十二條暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按

　　甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答

　　復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲

　　方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無

　　法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

　　第十三條工期延誤。由于以下原因造成工期延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　1.甲方不能按協議條款的約定提供開工條件；

　　2.工程量變化和設計變更；

　　3.一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

　　4.工程未按時支付；

　　5.不可抗力；

　　6.其它非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情況發生后7天內，就延誤的內容和因此發生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后7天

　　內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方可視為延期及要求已被確認。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協議條款約定承擔違約責任。

　　第十四條工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議。乙方按協議修訂進度計劃，報甲方批

　　準。甲方應在7天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容：

　　1.提前的時間；

　　2.乙方采取的趕工措施；

　　3.甲方為趕工提供的條件；

　　4.趕工措施的追加合同價款和承擔；

　　5.提前竣工受益（如果有）的分享。

　　四、質量與檢驗

　　第十五條工程樣板。按照協議條款規定，乙方制作的樣板間，經甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。

　　第十六條檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。

　　第十七條工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的追加合同價款，對工期有影響的應給予相應的順延。

　　第十八條隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。

　　第十九條重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應順延工期。

　　第三十五條爭議

　　35.1爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意由＿＿＿仲裁委

　　員會仲裁（雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

　　第三十六條違約

　　36.1違約的處理：

　　36.2違約金的數額：

　　36.3損失的計算方法：

　　36.4甲方不按時付款的利息率：

　　第三十七條索賠

　　第三十八條安全施工

　　第三十九條專利技術和特殊工藝

　　第四十條不可抗力

　　40.1不可抗力的認定標準：

　　第四十一條保險

　　第四十二條工程停建或緩建

　　第四十三條合同生效與終止

　　43.1合同生效日期：

　　第四十四條合同份數

　　44.1合同副本份數：

　　44.2合同副本的分送責任：

　　44.3合同制訂費用：

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　合同訂立時間：年月日

　　鑒（公）證意見：

　　經辦人：

　　鑒（公）證機關（蓋章）：

　　年月日

最新建筑施工合同 篇2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　本著平等、自愿、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協商一致，甲方自愿將位于建筑工程承包給乙方施工，特訂立本合同如下：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包工程內容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內容由乙方包工、包料、包質量、包安全、包衛生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質量由甲方負責)。

　　四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價元，工程總造價。

　　五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛生清理后，再經甲方驗收合格后，(除扣留2%的工程質保金外)一次性結清，保修期滿后，退還質保金。

　　六、甲、乙雙方的權利和義務：甲方有權監督乙方的工程質量并負責工地上與周邊的一切協調工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現任何安全事故，一切后果由乙方承擔。在施工期間，甲方必須保證工程款的`按時支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔。

　　七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。

　　八、保修責任：按國家規定執行，在保修期內，乙方在接到甲方通知后24小時內，必須派人到場維修，否則甲方有權自行維修，所產生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。

　　九、未盡事宜，雙方協商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年_____月_____日

最新建筑施工合同 篇3

　　（以下簡稱甲方）發包方：

　　（以下簡稱乙方）承包方：

　　一、甲方責任

　　1 、負責三通一平，場地須保證樁機作業的條件及順利進出場。

　　2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理，乙方概不負責.

　　3、派施工員一名參與現場質量管理及數量簽證，并負責放樣及抽鑒工作。

　　4、施壓由甲方負責，協調各相關單位之間和周邊的關系

　　二、乙方責任

　　1 、乙方根據地質資料及現場出現異常，應及時通知監理及甲方等待處理。

　　2 、施工作業時聽從甲方指揮，按時填寫記錄，并保證施工安全。

　　3、乙方工程完工后，負責向申方提供現場打樁記錄。

　　三、工程款的支付

　　1、此工程為包工包料，打樁單價C-300215;75A樁，單價為 元米，如需配送8米以下（含8米）短樁，按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費，此單價不含樁尖，不含稅，不開發票。

　　2、如需送樁，只計取送樁費30元米計算。

　　3、冒樁計算：如超過1米，歸乙方負責。如未超過，則由甲方負責。

　　4、進場付10萬元，打完20米付清80%，樁打完全部付清。

　　5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔，乙方協助施壓、測壓。

　　6、如因甲方原因造成工地停工，超過三天，則由甲方負責工人的生活費和工資500元天。

　　四、解決合同糾紛的方式 甲、乙雙方在履行合同時發生的糾紛，雙方可通過協商或協調解決，協商或協調不成的，向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。

　　五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　六、本合同甲、乙雙方簽字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　20__年__月__日

最新建筑施工合同 篇4

　　甲方：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》結合本工程具體情況，經雙方恰商達成如下協議：

　　一、工程范圍：

　　模板工程：配合安裝工程預留洞口、預埋件的制作、現場安全文明施工項目的全部工程，所有大型機械由甲方提供。(含二次結構所有內容)

　　4.模板工程

　　模板材料計劃，現場配模制作與安裝，拆模清理，刷油，起釘及

　　按指定地點堆放，負責內外架搭設、拆除(包括零星支模、拆除)。

　　二、 雙方權利義務：

　　1.甲方負責向乙方提供施工所需要的安全條件。

　　2.甲方負責編制施工進度計劃，施工組織設計。管理目標，乙方及時配合甲方完善資料的簽字，收集、實驗等工作。

　　3.甲方負責工程測量定位與大線的放線，乙方技術人員必須配合參與。

　　4.甲方及時提供現場施工用的物料。

　　5.乙方現場要有持證上崗的電工、機修人員。負責設備的接線維修和保養。

　　6.乙方要嚴格按照圖紙規范和甲方的技術交底進行施工。乙方現場施工人員必須聽從項目部管理及的工作安排，確保工程質量達標。

　　7.每天下班前要對施工現場材料、機具清理。對于已經完成的工程乙方要負責保護保養。

　　8. 在施工過程中發現圖紙或技術交底不清楚，錯誤，不合理的地方，應及時提出。

　　9.乙方在施工過程中要合理的利用原材料，不能出現浪費等現象，否則將按照浪費材料的2倍進行賠償。

　　10. 在施工過程中要注意個人安全，進入施工現場必須佩帶安全帽，不能穿拖鞋。文明施工，在施工現場不能進行喝酒。

　　三、付款方式：

　　按每個月進度工程量結算，月進度百分之五十，工程整體交工30天之內支付剩余款項的百分之五十。

　　四、安全文明公約：

　　1. 要聽從工地管理人員的統一調配，各工程質檢的協調合作。

　　2. 嚴禁打架斗毆，群眾鬧事，如有發生每次罰款500-20xx元。

　　3. 注意個人衛生及公共衛生，文明用語，禮貌待人。

　　4. 乙方要保證足夠的施工人數，滿足施工的進度需要。

　　5. 如發生偷盜事件，按所有物品的2倍進行處罰，情節嚴重者交公安機關進行處理。

　　五、違約：

　　1.本合同隊對雙方都具有法律效力，任何一方不得單方終止和更改，

　　2.本合同自簽字之日起生效，工程完工驗收，無遺留修補項目，結算付清款項后自動終止。

　　六、工程價格：以報價清單為準，工程量以實際面積計算。

　　七、合同未盡事宜，雙方協商解決。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：(公章) 乙方：(公章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

最新建筑施工合同 篇5

　　發包方(以下簡稱甲方)：承包方(以下簡稱乙方)：

　　甲方承建的模板單項工程，由甲方發包給乙方采用包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，本著互相協助及分工負責等原則，根據本工程的情況，特商定如下條款，共同遵守執行：

　　一、工程內容：

　　工作內容。

　　二、承包造價： 以包干價人民幣壹佰叁拾萬元整包干。

　　三、組織領導：

　　1) 甲、乙雙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調動、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。

　　2) 乙方必須確保進場人員的政治素質及身體、技術素質，嚴禁使用童工、女工。特殊工種必須持有上崗證、操作證。經批準進場的工人須持有效證件。在合同期內，未經甲方允許，乙方不得隨意更換施工人員，以保證本組技術實力和隊伍的穩定性。

　　3) 乙方應服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理制度，如質量、安全、進度文明施工制度及宿舍、伙房紀律。

　　4) 合同期內，未經雙方商妥并正式辦理解除合同手續，乙方不得單方撤離施工隊伍，否則，因此而導致施工現場生產停頓、延誤工期等造成的一切經濟損失均由乙方單方負責，同時，甲方有權單方面凍結乙方的承包工程款。

　　四、雙方責任：

　　1、甲方責任：

　　1) 提供乙方進場人員的生活住宿條件。

　　2) 負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料及各項規章制度的指揮、監督與管理。

　　3) 提供施工必要的機械設備，負責機械的一次性調試運轉(以后由乙方負責)，小型工具由乙方自備。

　　2、乙方責任：

　　1) 嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，遵守執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從建設、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，確保工程質量達到優良等級以上。

　　2) 嚴格本班組自身的安全生產教育。每個工人入場時，都必須認真學習、遵守執行經理部制訂的各項規章制度，提高工人的安全生產意識，保證不違反安全操作規程，避免民生安全事故，并承擔凡是違反安全操作規程和安全制度的大小安全事故的責任。

　　3) 提倡文明施工，工完場清并遵守甲方現場的各項文明施工管理制度，搞好與建設、監理單位、甲方及其他班組間的關系。必須要求每一個工人遵守紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。

　　4) 絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在作業現場，未經經理同意不準離開工地。應保證足夠的施工力量，否則，因此而造成的一切后果均由乙方承擔。負責組織工人進退場，其費用由乙方負責。

　　5) 嚴格按照甲方規定下料，不造成人為的浪費。收工前要把剩余的材料清理并盡量回收，做到工完場清，不準從樓層上往下倒建筑垃圾。

　　6) 愛惜甲方的一切機械設備和工具，承擔本組一切機械設備和工具的維護與保管。違章操作致使機械設備和工具損壞的，其維修費用及由此而引起的損失由乙方負責賠償。嚴格履行材物領(借)用手續，工完退回。

　　7) 模板制、安必須保證幾何尺寸準確和牢固，不準出現下垂、脹模、漏漿等現象。每次澆搗砼梁、板、柱的時候，必須派專人跟班，以保證質量。如砼脹模超過允許偏差值，乙方應在拆模后立即負責鑿平。在安裝及拆模后，應及時將板面及樓面的垃圾、材料清理干凈，避免影響下道工序的施工。工程完成后，必須把所有木工用料堆回指定位置。

　　8) 乙方必須嚴格遵守、執行以上各項規定和要求，否則，甲方有權逐項予以罰款處理，所罰款項在結算款中一次扣除，情節嚴重者則予清除離場。

　　五、工程質量及驗收標準：

　　工程質量必須達到國家現行施工及驗收規范以及建設、監理單位和甲方的

　　要求。如果由于設計和管理指揮原因造成損失，所有經濟全部由甲方負責;由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規范規定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負責，所造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償。

　　六、工 期：

　　根據項目部現場所安排的月、周施工計劃的時間、期限，保證按期或提前完成所有本項目的施工任務。

　　七、付款方法：

　　1) 甲方在乙方進場一個月后開始支付生活費，生活費每10天發放一次，按每人每天20元計算。

　　八、其 它：

　　1) 由甲方違章指揮或強制工人違章操作造成的傷害，其經濟損失由甲方負責，造成終身致殘的，視程度予以賠償，但最高幅度賠償為一次性五萬元封頂。

　　2) 由于他人違章作業而造成的傷害，其經濟損失由肇事者負責。

　　3) 凡操作者違反操作規程和工地有關規定所造成的傷害，其一切費用全部由乙方負責。

　　4) 傷者費用在500元以內，不管何種原因均由乙方自理。

　　九、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　十、甲方對以上各條款負有解釋權。

　　十一、本合同一式二份，甲方執一份、乙方執一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包款時失效。

　　發包方(甲方)： 承包方(乙方)：

　　代 表： 代 表：

　　年月日：

最新建筑施工合同 篇6

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定，（以下簡稱甲方）將在北五十家子鎮升弘養殖場建筑工程承包給（以下簡稱乙方），經雙方協商，達成如下承包協議：

　　一、建設物料及施工費用共239萬元，核算標準如下：

　　1、圈舍主體建筑：圈舍總面積20__平方米，包工包料600元/平方米，合計120萬元。

　　2、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米，工料及施工費12萬元。

　　3、青貯池3000立方米，工料費合計45萬元，干草棚300平方米，工料費6萬元，沼氣池200立方米，工料費16萬元。

　　4、院墻及廠區綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。

　　二、施工期限

　　工程建設自20xx年4月份開始，20xx年10月30日前交工驗收。

　　三、甲方前期撥款

　　甲方前期撥付乙方預備資金50萬元，用于園區建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據施工進度分3次支付給乙方。

　　四、雙方權利

　　（一）甲方：

　　1、認真履行協議要求，按合同要求支付乙方施工費用。

　　2、為乙方提供勞動食宿場所，保證水、電設施正常使用。

　　3、負責維護乙方施工期間的正常生產秩序，保證乙方正常施工。

　　（二）乙方：

　　1、嚴格按甲方圖紙，在技術人員指導下進行施工。

　　2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇，嚴格執行采購制度，保證原材料質量。

　　3、施工期間負責施工隊伍的管理，保證施工安全，無責任事故。

　　4、按甲方規定的時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限，負責賠償甲方相當于正常生產收入數額的違約金。

　　甲乙雙方各執一份，協議自簽訂之日起執行。未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

最新建筑施工合同 篇7

　　發包方：_____________

　　承包方：_____________

　　依照有關法律、行政法規，甲方將____________________________建設項目施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關系，經協商訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：___________________________建設項目

　　1、路基長_______公里,路面寬_______米，總計整修面積_______平方米，中標價_______元。

　　2、路面長_______公里,路面沙化寬_______米，厚_______厘米，總計沙化面積_______平方米，中標價_______元。

　　3、鋪設涵洞_______道，涵洞深_______米，中標價_______元。

　　工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工設計全部內容。

　　三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計(大寫)：__________________元(人民幣)￥：__________________元。

　　工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷后付給乙方。

　　四、雙方的權利義務：

　　1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規范的要求施工，乙方確保質量達到合格。

　　2、乙方必須在簽訂合同之日起_______日內開工。

　　3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格后，方可進行下一工序的施工。

　　4、未經甲方同意，乙方不得更換項目經理，否則，甲方有權終止合同。

　　5、乙方不得將工程項目轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止合同，同時不承擔任何由此引發的法律責任。

　　6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。

　　7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。

　　8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。

　　五、違約責任：

　　1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按______________元/天支付違約金。

　　2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。

　　3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。

　　4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止合同，解除承包關系，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。

　　六、合同工期：________________

　　開工日期：____________________

　　竣工日期：____________________

　　合同工期總日歷天數60天。

　　七、質量標準

　　工程質量標準：合格。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　發包人：_____________(簽名)

　　承包人：_____________(簽名)

　　合同訂立時間：____________

　　合同訂立地點：____________

最新建筑施工合同 篇8

　　發包人（全稱）：___________________________________________________

　　承包人（全稱）：___________________________________________________

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________________________________________________________

　　工程地點：________________________________________________________

　　工程內容：________________________________________________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：_____

　　資金來源：_________________________________________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_________________________________________________________

　　三、合同工期：

　　開工日期：_________________________________________________________

　　竣工日期：_________________________________________________________

　　合同工期總日歷天數_________天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_____________________________________________________

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：_____________元（人民幣）

　　￥：______________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：________年________月________日

　　合同訂立地點：_______________________________________________________

　　本合同雙方約定________________后生效。

　　發包人：（公章）__________________承包人：（公章）___________________

　　住所：____________________________住所：______________________________

　　法定代表人：______________________法定代表人：________________________

　　委托代表人：______________________委托代表人：_______________________

　　電話：____________________________電話：_____________________________

　　傳真：____________________________傳真：_____________________________

　　開戶銀行：________________________開戶銀行：_________________________

　　賬號：____________________________賬號________________________________

　　編碼：________________________編碼：__________________________

最新建筑施工合同 篇9

　　建設單位（甲方）:

　　施工單位（乙方）:

　　鑒于甲方修建 組道路工程，為確保通組道路建設質量，經甲乙雙方共同協商，現就通組道路建設的相關事宜達成如下協議。

　　一、工程建設規模

　　通組道路長 米，水泥混凝土路面厚度為厘米，水泥混凝土抗彎拉強度為3.5Mpa，工程造價（大寫） 。

　　二、工程質量

　　乙方要嚴格按照工程施工技術規范進行施工，加強施工原材料和施工質量控制，強化工程施工現場管理，主動接受區交通局和鎮政府或街辦管理人員的監督，確保工程質量通過區交通局驗收合格。

　　工程施工結束，乙方必須完善工程建設資料，并裝訂成冊，以備驗收

　　工程質量保修期2年，保修期間所發生的維修費用由乙方自行承擔。

　　三、工期

　　施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延誤，每延期一天處罰1000元，直至工程結束。

　　四、付款方法

　　工程采取分期付款方式，具體為

　　五、安全責任

　　乙方應加強安全生產管理，施工現場應設置明顯的施工警告，做到文明施工。施工期間若發生一切安全責任事故，由乙方負責處理，與甲方無關。

　　六、廉政責任

　　甲、乙雙方應共同自覺遵守國家有關廉潔自律的相關規定，按章辦事。

　　甲方工作人員不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由個人支付的費用。

　　乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人員行賄或饋贈禮品。

　　七、合同未盡事宜，甲乙雙方共同協商解決。

　　八、本合同一式四份，雙方各執二份。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　20__年__月__日

最新建筑施工合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關法律、法規的相關規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本著公開、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協商，特訂合同如下：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。

　　2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。

　　3、工作內容：基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。

　　4、工程規模：大小住戶約40戶左右。

　　二、工程造價和付款方式：

　　1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過程按70元/m³(包括清理基礎余土，砼振動棒、電機小型機具等)計算。

　　2、付款方式：

　　①不予付金額;

　　②中途按工程進度的工程量可借支;

　　③月底按完成工程量付總造價的80%;

　　④工程竣工，經驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內付清余款。

　　三、工程質量：合格。

　　四、工程保修金：甲方按總造價的3%計算，扣除乙方所承擔工程的質量保修金，等甲方竣工交付給業主后30日內退還給乙方。

　　五、甲方責任

　　1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。

　　2、甲方向乙方提前將各種建筑主要 (水泥、沙石)，攪拌機組織進場，一次性向乙方提供斗車五架。

　　3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術指標工作。

　　六、乙方責任

　　1、乙方必須嚴格按甲方和業主提供的施工圖紙，變更通知單進行施工。

　　2、合同簽訂后，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。

　　3。乙方必須嚴格按建筑質量、安全管理條例、各種規章制度進行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產紀律、操作規程進行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發生的一切傷亡事故的一切經濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。

　　4、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工，所造成的返工一切經濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。

　　5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設施的經濟損失按現有價格的兩倍懲罰。

　　6、乙方在施工現場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業主配合，并和當地領導、父老鄉親搞好團結，服從領導管理，使施工能夠順利進行。

　　七、單方違約：按總造價的5%進行罰款。

　　八、本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

最新建筑施工合同 篇11

　　甲方：______________實業發展有限公司

　　乙方：________________建筑工程公司

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，就工程施工有關事宜進行友好協商，并共同達成以下補充協議：_________________

　　一、工程造價

　　1.土建工程造價按二類工程取費，總價下浮_______________%后為甲乙雙方土建工程結算造價。

　　2.安裝工程造價按三類工程取費，總價下浮_______________%后為甲乙雙方安裝工程結算造價。

　　3.材料價格計取劃分為土建結構及安裝預埋材料計取階段(地下結構至主體封頂)和建筑及水電安裝工程材料計取階段(主體封頂前一個月至_______________年_______________月_______________日)，分段計算確認，即雙方每月確定一次單價，該段工程完工后按月平均單價計算該段工程材料結算價值。

　　4.工程材料設備價格中信息價與市場價差額在正負_______________萬元(指本合同工程單項材料總值差額，下同)區間以內的工程材料按信息價計，信息價與市場價差額在正負_______________萬元區間以外的工程材料，乙方須依據工程材料實際市場批發價書面報甲方確認，并按雙方確認價進行工程結算。

　　5.乙方同意不收取下列費用：_________________工程搶工措施費、工程質量保證施工措施費、擾民施工措施費、場地不足施工措施費、一般施工安全及技術施工措施費(如在定額項目中已含，不再另行扣除，但也不額外追加);現場文明施工措施費雙方另行協商。

　　6.由甲方分包的工程，乙方項目部按分包工程總價_______________%(主要設備費除外)收取總分包配合費、管理費，并由甲方從各專業工程工程款中扣付給乙方環慶花園項目部。

　　本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　甲方(蓋章)：法人代表：

　　乙方(蓋章)：法人代表：

　　年月日 年月日

最新建筑施工合同 篇12

　　一、《合同法》

　　第五十二條 有下列情形之一的，合同無效：

　　(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;

　　(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;

　　(三)以合法形式掩蓋非法目的;

　　(四)損害社會公共利益;

　　(五)違反法律、行政法規的強制性規定。

　　分析：理解該條的要點在于“違反法律、行政法規的強制性規定”，影響建筑工程施工合同效力的法律條文散見于《建筑法》、《招標投標法》及相關司法解釋中。

　　二、《建筑法》

　　第二十二條 建筑工程實行招標發包的，發包單位應當將建筑工程發包給依法中標的承包單位。建筑工程實行直接發包的，發包單位應當將建筑工程發包給具有相應資質條件的承包單位。

　　第二十六條 承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業務范圍內承攬工程。

　　禁止建筑施工企業超越本企業資質等級許可的業務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業的名義承攬工程。禁止建筑施工企業以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業的資質證書、營業執照，以本企業的名義承攬工程。

　　第二十七條 大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯合共同承包。共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任。

　　兩個以上不同資質等級的單位實行聯合共同承包的，應當按照資質等級低的單位的業務許可范圍承攬工程。

　　第二十八條 禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人。

　　第二十九條 建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發包給具有相應資質條件的分包單位;但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經建設單位認可。施工總承包的，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成。

　　禁止總承包單位將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。

　　分析：《建筑法》上述的一系列規定，主要解決了兩個問題：一是建筑工程的承建單位必須具備相應的資質，沒有相應資質的施工企業是不能承建相關工程的;二是對合法承包、違法掛靠、聯營、非法轉包、合法分包、違法分包等一系列建筑合同行為進行了法律上的界定。

　　三、《招標投標法》

　　第三條 在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：

　　(一)大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目;

　　(二)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;

　　(三)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

　　前款所列項目的具體范圍和規模標準，由國務院發展計劃部門會同國務院有關部門制訂，報國務院批準。

　　法律或者國務院對必須進行招標的其他項目的范圍有規定的，依照其規定。

　　第五十條 招標代理機構違反本法規定，泄露應當保密的與招標投標活動有關的情況和資料的，或者與招標人、投標人串通損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權益的，處五萬元以上二十五萬元以下的罰款，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員處單位罰款數額百分之五以上百分之十以下的罰款;有違法所得的，并處沒收違法所得;情節嚴重的，暫停直至取消招標代理資格;構成犯罪的，依法追究刑事責任。給他人造成損失的，依法承擔賠償責任。

　　前款所列行為影響中標結果的，中標無效。

　　第五十二條 依法必須進行招標的項目的招標人向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況的，或者泄露標底的，給予警告，可以并處一萬元以上十萬元以下的罰款;對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　前款所列行為影響中標結果的，中標無效。

　　第五十三條 投標人相互串通投標或者與招標人串通投標的，投標人以向招標人或者評標委員會成員手段謀取中標的，中標無效，處中標項目金額千分之五以上千分之十以下的罰款，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員處單位罰款數額百分之五以上百分之十以下的罰款;有違法所得的，并處沒收違法所得;情節嚴重的，取消其一年至二年內參加依法必須進行招標的項目的投標資格并予以公告，直至由工商行政管理機關吊銷營業執照;構成犯罪的，依法追究刑事責任。給他人造成損失的，依法承擔賠償責任。

　　第五十四條 投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標的，中標無效，給招標人造成損失的，依法承擔賠償責任;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第五十五條 依法必須進行招標的項目，招標人違反本法規定，與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判的，給予警告，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分。

　　前款所列行為影響中標結果的，中標無效。

　　第五十七條 招標人在評標委員會依法推薦的中標候選人以外確定中標人的，依法必須進行招標的項目在所有投標被評標委員會否決后自行確定中標人的，中標無效。責令改正，可以處中標項目金額千分之五以上千分之十以下的罰款;對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分。

　　分析：《招標投標法》的上述規定明確了兩方面的內容：一是必須招標的范圍(第三條)，對該條的理解必須結合國家發展計劃委員會第3號令《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》來理解;二是在法律責任章節里用六條規定來明確了招投標后合同無效的情形。

　　四、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》

　　第一條 建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據合同法第五十二條第(五)項的規定，認定無效：

　　(一)承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的;

　　(二)沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的;

　　(三)建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。

　　第四條 承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。

　　分析：該司法解釋是目前為止我國對建筑工程施工合同最全面、最權威的司法解釋，對建筑施工合同的熱點爭議問題作了較全面的解答。稍有遺憾的是該解釋對合同效力的規定范圍較前述幾個法律的規定來說是縮小解釋，違反法律的強制性規定的其它情形能否認定為無效?該解釋的出臺在這方面引起了不必要的`分歧。

最新建筑施工合同 篇13

　　1建筑施工合同管理的現狀

　　建筑施工合同包含了施工準備、施工質量的控制、圖紙和設計的規范性控制、安全控制、合同變更、工程風險、工程驗收、仲裁和糾紛處理、檔案資料的管理、進度控制等內容。從建筑施工企業可以看到，其合同內容包含了非常多的內容，而且也具有非常強的專業性。在履行建筑施工合同中會涉及到多個方面的利益，不僅關系到投資方和建設方，而且還和土地、環保等管理部門都有很大的關系，這些特點進一步增加了合同的復雜度。合同的履行時間比較長，建筑施工項目往往由于工程結構復雜，決定了其短期內不能夠完成。施工過程和程序要求比較嚴格，建筑施工過程往往受到國家相關法律的約束。由于我國建筑行業發展的限制，使我國在建筑施工合同管理方面的法律法規仍然不夠完善，使某些合同條款存在無法可依的情況。部分企業不重視法律的意義，在發生合同糾紛后，企業往往需要花費大量的時間和精力來解決這些問題，影響了企業的正常經營。例如一些企業對合同管理不夠重視，對合同內容和條文不能夠認真的研究，在發生爭執的時候才開始重視合同內容。在合同的簽訂過程中，陰陽合同的現象也比較常見，這進一步造成了合同管理的困難。對合同中的索賠部分沒有按照合同管理要求來簽訂，以致在發生糾紛的時候，不能利用賠償策略來維護企業的合法利益，造成企業資金的浪費。同時部分企業對合同管理意識不夠，沒有嚴格按照我國合同法等法律的規定認真簽訂和執行合同。部分企業不重視合同管理，常常在付款的時候才補簽合同，這樣在發生糾紛的時候，不能夠明確合同雙方的權利和責任，使工程項目在實施上存在隱患。部分企業對建筑施工合同管理人員的素質要求不夠高，不重視對合同管理人員的培養，高素質的合同管理人才成為了影響企業發展和進步的障礙。

　　2建筑施工合同管理措施分析

　　由于建筑施工合同具有一系列比較獨特的特點，所以施工合同的內容復雜而且內容比較多，給合同的管理和實施帶來了一定的困難。建筑施工合同管理是對建筑施工項目工程中所涉及到的合同簽訂、履行、變更、以及索賠等內容進行全面的管理。合同管理可以分為兩個方面的內容。一是對某個單項合同的管理，也就是從合同訂立到履行結束所進行的管理。二是對整個工程項目的合同管理，從項目合同的總目標對施工合同進行控制。要提高企業合同管理的質量，可以從以下幾個方面做起：

　　2.1首先應當提高合同管理人員的素質。合同管理人員的業務素質對施工合同的管理具有至關重要的作用，應當選擇符合合同管理崗位而且素質和條件都比較優秀的人才。在平時的工作中應當加強相關的職業培訓，加強業務人員的職業道德教育，促進建筑施工合同管理人員素質的不斷提高。對建筑施工合同管理人員應當明確其責任，對于具有貢獻的業務人員要給予適當的獎勵，提高其工作上的積極性。

　　2.2完善公司建筑施工合同的管理機構。應當在公司內部建立從上到下的健全機制，在企業管理中各個部門都應當服務于企業合同管理。對于投資企業來說，為了保證資金的安全和投資的效益，應當對合同的草擬、簽訂、責任劃分、合同跟蹤等環節建立健全的可操作的制度。完善企業內部關于施工合同的相關管理制度，不僅要緊密的結合我國的合同法和建筑行業的相關法律，還應當結合企業的實際情況，建立可以執行操作的合同管理制度。

　　2.3不斷的完善合同的內容。要大力的借鑒一些比較優秀的合同文本，保護好企業的合法利益，防止合同管理人員因為對一些專業詞匯理解不到位而產生漏洞。明確合同雙方的責任和義務，在合同執行過程中如果出現問題應當具有相應的條文作為雙方協調的依據。我國建設部門和工商部門所推薦的建筑施工合同文本，是根據國際建筑施工合同同時又結合我國施工企業的經驗而編寫的，具有非常強的實踐性，其合同文本比較嚴謹，所表達的意思比較準確，得到了施工合同管理人員的青睞。比較標準的合同文本有利于合同雙方履行，有利于防止合同管理人員因為個人能力都產生的漏洞，同時也能夠明確各自的責任，在發生糾紛的時候便于解決糾紛。如果不能夠使用示范的合同文本，也應當在合同管理中認真的和示范文本進行對比，防止合同簽訂中出現錯漏和歧義。在合同的簽訂過程中還可以到專門的管理部門如工商管理部門以及法律專家對合同管理進行指導，防止出現無效合同和詐騙的情況發生，盡力提高合同的執行率和履行率。

　　2.4加強對合同履行過程中的管理。在工程中標之后，施工單位應當和建設單位簽訂工程合同，建筑施工合同經過前期的招標等準備工作后，就進入到了履行階段。合同履行是按照合同的要求來完成施工的任務，如果在履行階段不能夠很好的進行管理，也容易造成經濟損失。對于建筑施工合同來說，由于其履行階段比較長，所以應當做好長期的監督管理工作。在履行階段應當促使施工企業按照合同要求進行施工，同時及時的跟蹤合同的執行情況，要掌握和收集合同履行過程中的信息和資料，以便及時發現問題和解決問題。對于合同執行過程中的合同變更，要努力的分析其原因，按照目標管理的要求，對不需要進行變更的地方要堅決拒絕，防止出現資金投資的浪費。在合同的履行應當建立嚴格的驗收制度，保證建筑施工的安全和質量。

　　3結束語

　　建筑施工合同作為市場中的兩個經濟主體確定各自權利和義務具有法律效力的文件，合同雙方應當嚴格的按照法律的要求，從合同的文本到其中細節方面進行認真仔細審查，切實保護好雙方的權利。對于企業來說，應當加強對施工合同的管理，防止出現糾紛無法可依的情況，努力保護好企業的合法經濟權益。在發生糾紛的時候，能夠按照合同的要求積極進行索賠，只有這樣才能使企業得到更好的發展。

最新建筑施工合同 篇14

　　包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　項目名稱：

　　工程地點：

　　建設工程專業分包合同

　　發包方(甲方)： 成都市鹽道街外語學校

　　承包方(乙方)： 核工業西南建設集團有限公司

　　依照《中華人民共和國合同法》、建設部《建筑安裝工程總分包實施辦法》及相關文件的規定，經雙方協商一致，簽定本合同。

　　第一條 工程項目

　　一、工程名稱： 成都市鹽道街外語學校校園風貌改造工程二標段

　　二、工程地點： 成都市航空港機場路

　　三、工程范圍： 對校內原美樂幼兒園前籃球場進行改造

　　四、工程價款及工程量確認：詳附簽證單(簽證中單價為綜合單價，單未含稅金，稅金按清單定額另計，工程量為實際發生量)。

　　第二條 施工內容

　　1、 主體工程內容：原籃球場重做EPDM塑膠透氣性面層(面層厚度為8mm厚)，畫出標準籃球和羽毛球活動區域。

　　2、 附屬工程內容：

　　1)、新作前鏟除籃球場原塑膠面層;

　　2)、采用C30細石混凝土修復籃球場基層損壞的地方;

　　3)、用黑色塑膠顆粒對籃球場基層有高差的地方進行找平;

　　4)、籃球場周邊綠化增加。

　　第三條 雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、提供現場施工用水接口、電源接頭、配合施工過程正常順利進行。

　　2、確認施工圖紙及方案，并說明使用材料和效果。

　　3、組織工程竣工驗收，并按合同規定辦理工程決算。

　　二、乙方責任

　　1、按甲方要求及有關施工技術規范進行施工。

　　2、使用材料需符合標準和各項要求。

　　3、工程需符合驗收標準：籃球場面層平整度達到要求，誤差因在2mm以內;籃球場面層外觀無裂痕，無明顯接頭、分層、凹凸現象，不積水。

　　4、工程竣工后清理現場，做到工完場清。

　　第四條 工程結算

　　合同總價為 (大寫： ) ，于 年 月一次性結清。

　　第五條 附件

　　1、簽證單： 張。

　　2、籃球場圖紙。

　　第六條 附則

　　一、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。解決不了的，可向工程所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁。

　　二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　三、本合同自雙方簽字后生效，至工程全部竣工并付清工程款后失效。

　　甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　單位住所： 單位住所：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

最新建筑施工合同 篇15

　　甲方：_____________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_____________________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。

　　第一條：工程名稱：

　　第三條：工程范圍：見附件.

　　第四條：工程總價：

　　人民幣 (此項為投標價，支付以實際工程量為依據，此為稅后價)，乙方包工包料。

　　第五條：

　　5.1竣工日期：(竣工報告為準) 交付日

　　5.2合同總工期： 元。

　　5.3甲方付款不以乙方向其提供發票為前提。

　　第六條：本工程質量標準

　　按設計文件及相關規范規定的標準施工且符合國家相關驗收標準。

　　第七條：代表

　　甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權委托書作為本合同的一部分。如發生變更，甲方應當自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。

　　第八條：工地管理

　　8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發生。

　　8.2嚴格執行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。

　　8.3 乙方進入施工現場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節嚴重移交司法部門處理。

　　第九條：設備、材料、通行及配套

　　9.1 甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。

　　9.2 本工程使用的材料：見附件。

　　9.3 乙方堆置器材設備之場所，應在甲方許可之范圍內，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。

　　9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供，甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。

　　第十條：工程保險

　　10.1乙方應對其員工購買保險

　　10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應當享有保險單內利益，甲方應當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。

　　10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

　　10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應由甲方支付續保費用。

　　第十一條：變更設計

　　11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：

　　11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。

　　11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。

　　11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。 11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應支付乙方為此支付合理的費用。

　　第十二條：工程延期

　　12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發生后3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

　　12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

　　第十三條：驗收

　　13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。

　　13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應以書面報請完工驗收。經監理工程師認可后，由甲方驗收。

　　13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。 13.4甲方在收到乙方通知后3天內未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據。

　　13.5本工程竣工并經甲方驗收合格后，乙方應在10天內移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發生轉移。

　　第十四條：違約及損害賠償責任

　　14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。

　　14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。

　　14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。

　　14.4一方有停業、倒閉、破產或財務發生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。

　　14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。

　　14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應賠償乙方違約金15萬元。

　　14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金，并支付乙方因停工或延期而發生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應于通知停工之十日內主動賠償乙方。

　　14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。

　　第十五條：糾紛處理

　　甲乙雙方如對本合約條款發生爭議，雙方應平等協商，協商不成，由 人民法院管轄。

　　第十六條：其它

　　16.1合約時效：本合同經雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。

　　16.2合同份數：本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

　　16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

　　16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。

　　甲方：

　　乙方：

最新建筑施工合同 篇16

　　一、建筑施工合同中管理費

　　（一）管理費全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規范建筑業市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。

　　最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　　（二）法院酌定管理費支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55.6241萬元，并無不當。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。

　　（三）根據過錯原則確定管理費數額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。

　　（四）根據合同履行情況結算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。

　　（五）尚未支付的管理費無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

　　企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

最新建筑施工合同 篇17

　　發包人：______

　　承包人：______

　　二零__________________年_________月__________________日

　　第一部分 協議書

　　發包人(全稱)：________________________ (簡稱發包人)

　　承包人(全稱)：______ (簡稱承包人)

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、 工程概況

　　工程名稱：__________________________________________二期項目

　　工程地點：______大武86號

　　工程內容：______廠房及倉庫

　　工程立項批準文號：______ 臨發改證[215]49號

　　資金來源：______自籌

　　二、 工程承包范圍

　　承包范圍：______施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)

　　三、 合同工期

　　開工日期：______計劃216年2月1日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準)

　　竣工日期：______開工令日期加本合同總日歷天數，計劃216年2月1日-216年5月1日

　　合同工期總日歷天數：______1天

　　四、 質量標準

　　工程質量標準：______合格(其中主體為優質結構)

　　五、 合同價款

　　金額(大寫)：______預算價約計 _________萬元

　　六、 組成合同文件

　　本合同文件包括：______

　　1. 本合同協議書;

　　2. 本合同專用條款;

　　3. 本合同特殊條款;

　　4. 標準、規范及有關技術文件;

　　5. 圖紙;

　　6. 確定基準價款和材料供應數量的工程預算書;

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、 本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《XX條款》中的分別賦予它們的定義相同。

　　八、 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，具體內容詳見"附件1"。

　　九、 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。

　　十、 合同生效

　　合同訂立時間：_________________年_________月__________________日

　　合同訂立地點：______

　　本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。

　　發包人：__________________________________________新材料科技有限公司 承包人：______

　　住所：______ 住所：______

　　法定代表人：______ 法定代表人：______

　　委托代理人：______ 委托代理人：______

　　電話：______ 電話：______

　　傳真：______ 傳真：______

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：______

　　賬號：______ 賬號：______

最新建筑施工合同 篇18

　　發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》結合天津市有關規定經雙方協商一致，簽訂本合同(根據本公司施工特點修改版)

　　第一條 概況

　　1.1 1.2

　　1.3 承包內容：修建施工便道，占地補償及路基注漿。

　　1.4 承包方式：包工包料

　　1.5 合同金額：第二條 工程期限

　　2.1 全部工程開工、竣工日期：20__.5.5日開始，20__.6.4日前完成(若時間變更，以甲方正式通知乙方的時間為準，竣工時間相應提前或往后順延)

　　2.2全部竣工總日歷天數：30天

　　2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金額0.5%的人民幣違約金。

　　第三條 工程款支付

　　3.1 100%工程款

　　第四條 工程保修

　　4.1 保險金：

　　4.2 保修項目及保修期限

　　4.3保修期間，因施工質量問題，造成設備損害應全額賠償，甲方提出要求，乙方應在接到修理通知后小時內派人修理，否則甲方可委托其他單位和人員修理。保修期間所發生的費用由責任方承擔。

　　第五條 爭議，仲裁

　　5.1 甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議，當事人應本著協商的原則解決，協商不成時，可按下列第①種方式解決：

　　①向天津市仲裁委員會申請仲裁

　　②向人民法院起訴

　　第六條 甲、乙方駐工地代表

　　6.1甲方駐工地代表

　　姓名：范學軍

　　職權：代表發包人對工程質量、工期、安全等進行全面的監督和管理。

　　6.2 乙方駐工地代表

　　姓名：張 哲

　　職權：代表承包人對工程質量、工期、施工單位、安全等進行全面的管理。

　　第七條 合同附件

　　7.1 技術文件和圖紙、商務報價文件、施工安全環保協議;現場人員安全勞保用品佩戴規定。

　　第八條 保守秘密

　　8.1 在合同有效期及本合同被解除或終止后，承包人不得直接或間接向第三人泄露、公開基于本合同獲悉的發包人的任何信息或將其用于本合同之外的目的。

　　8.2 未經發包人的許可不得復印發包人提供的任何資料，作為善良管理者，乙方使用技術信息時應當注意，除本協議目的以外，技術信息不得被乙方相關的雇員泄露、盜用，或者因其他任何原因向第三人公開。乙方雇員向第三人泄露技術信息或使用該信息時導致泄露的，乙方應當與其雇員承

　　8.3 工程施工完成后，承包人須向發包人返還發包人提供的所有資料或在發包人的監督下銷毀。

　　第九條 補充條款

　　9.1 有人員生命財產和機械設備辦理保險，費用含在合同總價中。

　　9.2 甲方負責提供安全的施工作業環境，辦理相關施工票證，提供作業電源，對乙方提供的材料進行驗收，甲方不能提供施工電源時，乙方自行解決，相關費用已包含在合同總價中。

　　9.3 乙方負責施工中相關全部內容：無條件更換，主要材料需提供材質證，按要求進行施工所有相關工作，施工結束提供行業要求的竣工報告;

　　9.4如因承包人原因造成發包人的經濟損失，承包人必須按經濟損失價賠償給發包人。

　　9.5 或施工進度達不到乙方的承諾且不能滿足甲方的進度要求，并且雖經發包人警告仍達不到要求時，甲方有權單方面采取措施接觸合同，由此而造成的一切后果均由乙方承擔。佩戴勞保用品。接受甲方環境安全部門的監督，違反規定者將受到教育和處罰，相關費用已經包含的施工費中。

　　第十條 合同份數及有效期

　　10.1 本合同一式

　　10.2 本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　合同簽訂時間地點：

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　20__年__月__日