裝修合同范文匯總（通用19篇）
裝修合同范文匯總 篇1
1、工期約定
一般2居室100平米的房間，簡單裝修的話，工期在35天左右，裝飾公司為了保險，一般會把工期約定到45-50天，如果您著急入住的話，可以在簽訂時和設計商榷此條款。
2、采取拆分報價忽悠業主
為了賺錢，裝修公司總會絞盡腦汁，采取拆分報價的方式。本來很簡單的一個衣櫥，只要報出總價就可以了，但是精明的.裝修公司則不然，需要多少木板，多少油漆，多少人工，隨后加在一起。這樣一來就比總體報價高出了許多。比如油漆工，他可以一氣呵成地把家裝中墻面、衣櫥、儲物柜等所有的油漆刷下來，但若拆開算，衣柜的油漆要等干了再刷第二、第三遍，墻面要連刷三四遍。
3、合同中的裝飾材料往往含糊其辭
有些合同里，裝修公司對材料寫得含糊其辭，實際裝修時，可能用假冒偽劣的材料。當業主追究時，裝修公司便拿出當初的合同，稱業主沒有指定材料品牌。一旦業主要求使用高品質、環保的裝修材料，裝修公司便會要求加價。有的裝修公司還在合同中注明，裝修中如原品牌材料沒貨時，乙方裝修公司可臨時更換相同型號的材料。但這個“同”，是同質量的還是同類材料的，卻沒寫明。
4、虛報建材損耗
談到裝飾公司給業主報的損耗，裝修的損耗遠沒有裝飾公司說的那么高。各類工藝正常的損耗：800mm×800mm地磚損耗在百分之六，300mm×450mm墻磚損耗在百分之五乳膠漆的損耗在百分之三地板的損耗在百分之五。
裝修合同是裝修業主也裝修公司洽談之后對裝修業務的下定，是作為日后裝修業主驗收維權的憑證。因此有什么要求或者協商的相關事項都需要在裝修合同中寫得清清楚楚，白紙黑字真憑實據才是對業主利益最好的保護。簽訂裝修合同前提是簽裝修合同時心中不能再有疑問，要把一切的疑問都解決在簽合同之前，并把所有的條款都寫在合同之上，否者簽合同時的疑問很可能就會變成裝修后的遺憾。
5、預算測量動手腳
在每一筆裝修訂單中，大概有10%到20%利潤是通過虛報面積拿到的。大多數情況下，丈量裝修面積的工作由裝修工完成，就算業主拿好紙筆在一邊記錄，但是裝修工測量時手勢的變動是不易察覺的。本來25厘米的長度很可能變成28厘米。這里多出3厘米那里多出3厘米，這些多出部分的材料費就全進了裝飾公司的口袋。
6、付款方式
一般的裝修合同，約定首付60%，木工驗收合格后交納35%，完工后交納5%。如果按照這樣的付款形式的話，在工期過了一半左右后，您就已經向裝飾公司交了95%左右的費用，如果裝修的后期出了什么問題的話，就很難在錢上面制約裝飾公司了。所以建議在簽訂合同時候，能把首付壓到30%，中期交納30%。中期款：一般合同上約定的中期付款時間，只是簡單的標明“工程過半，木工收口”。但是一個工地往往是多項目交叉作業，正規的工期過半應該是：木器制作結束;廚衛墻、地磚、吊頂結束;墻面找平結束;電改造結束。
裝修合同范文匯總 篇2
上訴人（原審被告）：____置業顧問有限公司
地址：____市ZZ區美湖路ZZ號
法定代表人：_________
被上訴人（原審原告）：_________女士
地址：____市____區____街
原審被告：____A房地產開發有限公司
地址：____市____區____東路____號
法定代表人：
上訴請求：
1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人____V置業顧問有限公司、____A房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：
一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。
首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。
其次，上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。
最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。
二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。
前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。
總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
____市中級人民法院
上訴人：____置業顧問有限公司
（蓋章）
日期：20_________年_________月_________日
裝修合同范文匯總 篇3
委托方(甲方)：__________________________承接方(乙方)：________________________________
一、裝修地點：______________________________________________________________
二、裝修結構：_________________室______廳______衛，面積____________________
三、裝修項目：_____________________________________________________________
四、承包方式：_____________________________________________________________
________________________________________________________________
五、質量標準：____________施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，____月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、合同付款：____________(大寫)____________________，竣工后據實復核結算。
七、付款方式：____________合同協議后，甲方預付____%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付_____%工程款_________元;泥工，木工中間工程驗收后支付____%工程款_________元，工程竣工驗收合格后___日內支付______%的尾款_________元。
八、本協議一式貳份，甲乙方各執壹份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方(簽字)：_______________________乙方(簽章)：_________________________
聯系電話：_________________________聯系電話：_____________________________
________年________月________日________年________月________日
裝修合同范文匯總 篇4
發包人(全稱)：
承包人(全稱)
按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。
第一條工程概況
1.1工程名稱：都勻市財政局職工福利房。
1.2工程地點：原沙包堡財政所。
1.3工程項目及承包范圍：具體說見《工程預算書》。
1.4施工日期：自20____年____月____日始，至20____年____月____日止，工期共5個月。
1.5工程總額：包工包料合同總造價幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。
第二條工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條工期約定
3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。
3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;
第五條工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。
第六條工程結算的約定
6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條服務的約定
7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修范圍：
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。
第八條其他約定
8.1本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。
8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市*起訴。
第十條附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
簽署日期：
簽署日期：
簽署地點：
簽署地點：
裝修合同范文匯總 篇5
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：___________________。
1.2 工程內容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。裝修施工管理合同
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)______元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發包人義務
4.1 開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
7.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第八條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第九條 工程驗收和保修
9.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單9.2 工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
裝修合同范文匯總 篇6
甲方：__________聯系電話：_________________________
乙方：__________聯系電話：_________________________
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1、工程地點：_________________________________________;
2、戶型結構：_________________________________________套內面積______平方米。
3、工程承包，采取下列第_____種方式：
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
4、工程造價
本合同工程造價暫定為人民幣________________，大寫：________________。 單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發生的工程量結算。
5、 開工日期_________年______月______日竣工日期_________年______月______日。
第二條 工程圖紙和工程變更
工程圖紙由____方負責提供，施工前____日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更，雙方應當協商一致并簽字確認，以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條 甲乙雙方的義務
(一)甲方義務
1、開工____日前清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2、負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。
3、提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙，保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。
(二)乙方義務
1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面，發現問題應及時通知甲方。
2、擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3、施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4、施工中未經甲方同意和有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條 材料設備的提供
1、材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2、 建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3、 若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的，檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的，則由對方承擔。
第五條 工程質量和驗收方式
1、 室內環境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20__)的標準。
2、 本工程質量應當符合以下標準：
(1)《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-20__)
(2)《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327-20__)
(3)《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》
3、工程驗收方式由雙方約定：
_____________________________________________________________________;
第六條 工程款支付
1、工程款支付方式如下：
(1)_____________________________________________________;
(2)_____________________________________________________;
(3)_____________________________________________________;
2、乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后，乙方應開具稅務發票。
第七條 違約責任
1、 一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
2、 甲方未按合同約定時間支付工程款的，每延誤一天，應當向乙方支付欠交工程款____‰的違約金。
3、 乙方延誤工期的，每延誤一天，應支付給甲方____元違約金。
4、 工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工，由此造成的甲方損失和工期延誤，由乙方承擔賠償責任。
5、 乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施，由此發生的損失或事故，由乙方承擔。
6、由于乙方原因致使工期延誤，經甲方催告，在合理期限內仍不能完工的，甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可以向
深圳市消費者委員會申請調解解決。或者逕按下列第____種方式解決：
(1)向_______________仲裁委員會申請仲裁。
(2)向_______________人民法院提起訴訟。
第九條 附則
1、 本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、 本合同一式____份，甲、乙雙方各執____份。合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
甲方(簽章)：______________乙方(簽章)：______________
_________年______月______日_________年______月______日
裝修合同范文匯總 篇7
工程名稱：_________
發包人名稱：_________
承包人名稱：_________
合同編號：_________
(貼印花稅票處)
根據京國土房管房字[20xx]767號文規定，本合同文本(甲種本)適用于在本市行政區域內工程造價在150萬元以上的，已驗收并交付使用的各類房屋建筑物、構筑物及其附屬設備的修繕、養護、加固、拆改、翻建、安裝;按傳統作法的文物古建筑的修繕、復建、遷建等，以及隨同上述各項工程同時進行的裝修工程或單純進行二次或多次裝修工程，但屬原工程保修范圍的內容及家庭居室裝修工程除外。
第一部分 協議書
發包人(全稱)：_________
承包人(全稱)：_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_________
工程地點：_________
資金_________
工程內容及性質：_________
工程立項批準文號：_________
群體工程應附承包人承攬工程項日一覽表(附件一)
二、工程承包范圍及方式
承包范圍：_________
承包方式：_________
三、合同工期
開工日期：_________ 竣工日期：_________
合同工期總日歷天數：_________天。
四、質量標準
工程質量標準：_________
五、合同價款 ￥_________元
金額大寫：_________元(人民幣)
六、合同文件的組成
本合同組成文件包括：
本合同協議書、中標通知書、投標書及其附件、本合同合同條款、標準、規范及有關技術文件、圖紙及作法說明、工程量清單、工程報價單或預算書。
雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間_________年_________月_________日
合同訂立地點：_________
雙方約定本合同自_________生效。
第二部分 合同條款
裝修合同范文匯總 篇8
甲方(發包方)：______________
法定代表人：委托代理人：______________
地址：________________
電話：_________
傳真：______________
開戶行：______________
賬號：______________
乙方(承包方):______________
地址:______________
法定代表人：委托代理人：______________
電話：______________
傳真：______________
開戶行：______________
賬號：______________
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國勞動法》及其它相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商、一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程的有關事宜，達成如下協議：
第一條項目概況
1.1項目名稱：_________________________________________
項目地點：_________________________________________
面積：_____________________________________________
施工費用單價：_________元/平米總金額：______________
1.2工程內容及做法
(1)毛坯墻用界面劑做表面處理;
(2)美巢108膠，水泥抹平兩遍并打磨;
(3)滾刷1遍底漆，兩遍面漆;
1.3工程承包方式，為乙方包工、包全部材料(部分材料)
1.4工程期限天：
開工日期：竣工日期：
第二條甲方工作
2.1開工前天，為乙方入場施工準備好現場;
2.2提供施工期間的水源、電源;
第三條質量驗收標準
3.1工程驗收：由甲方或甲方委托的工程監理逐層驗收，最后由甲、乙方共同驗收;
3.2質量保證：工程保質期為3年。
第四條付款方式
4.1合同簽定后甲方付總金額的20%作為備料款;
4.2乙方工人進場后，甲方再付總金額的50%工程款;
4.3施工完成后，甲方應在5日內組織工程驗收，驗收合格并付清全部貨款。
第五條違約責任
5.1合同雙方當事人中的任一方因未履行協議合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，給對方造成的經濟損失由責任方擔負;
5.2因一方原因，造成本協議合同無法繼續履行時，應及時通知對方，辦理手續，并由責任方賠償對方的損失;
5.3如甲方不能按合同規定付款，視甲方違約。乙方有權停止繼續施工，并要求甲方按國家有關規定賠償損失。
第六條爭議解決
6.1甲、乙雙方在履行本合同期間出現爭議,本著友好協商方式解決;
6.2甲、乙雙方可通過仲裁委員會仲裁方式解決;
6.3甲、乙方可通過法院訴訟方式解決。
第七條合同終止
7.1雙方執行完本合同條款且無爭議，或者爭議經有關部門裁決已獲執行后自行終止;
7.2如遇不可抗拒因素(如政府指令，天災)雙方均可終止合同。
本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方簽字蓋章：______________乙方簽字蓋章：______________
____年____月____日____年____月____日
裝修合同范文匯總 篇9
委托方(甲方)：____________
承接方(乙方)：____________
工程項目：____________ 甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。 本文由城市獵房編輯整理，轉載自城市獵房|福州房產網 ____________,感謝您轉載保留出處。
第一條：工程概況
1. 工程地址：______________________________________________________________
2. 居室規格：____________房型 施工面積__________ 平方米;
3. 施工內容：____________詳見施工圖。
4. 委托方式：_________________________________________________
5. 工程開工日期：___________________年 _______月 ________日
6. 工程竣工日期：____________ __________年_________________月_________________日
工程總天數：_________________________ 天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫) ________元，詳見《工程報價表》。
第三條：質量要求
1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。
2. 工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4. 質量檢查監督部門：__________________________________。
5. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條：材料供應
1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3. 甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延。
第五條：付款方式
第一批款：____________工程款的30% ：____________ ________元;(敲墻拆舊完成)
第二批款：____________工程款的30% ：____________ ________元;(水電完成)
第三批款：____________工程款的35% ：____________ ________元;(泥木完成)
第四批款：____________工程款的5% ：____________ ________元;(驗收結束)
1.甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用,乙方不予后期質保。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，下批工程款結清。
3.甲方未按合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按裝潢工程款中人工費的0.05%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的0.05%作為誤工費支付給乙方。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費及造成的甲方材料損失由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
6、如遇天氣等不可抗拒原因造成的工程工期延誤，按實際情況工程工期順延。
第七條：工程驗收
1. 工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2. 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3. 甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：其他事項
一. 甲方
1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的 保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
二. 乙方
1. 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2. 指派(姓名) 為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3. 負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬X發生，必需盡快負責修復或賠償。并負責施工人員的安全問題，如發生一概與甲方無關。
4. 嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。
5. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為隱蔽部分兩年，基礎裝修部分五年 。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;或向人民法院提起訴訟。
第十一條： 合同的變更和終止
1. 合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2. 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1. 本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2. 補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3. 本合同(包括合同附件、補充合同)一式二份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主)：____________ (簽章) 乙 方：____________ (簽章)
身份證號：____________
住所地址：____________ 地 址：____________
簽訂時間：______________年 ________月 ________日 簽訂時間：__________年 ________月 ________日
裝修合同范文匯總 篇10
發包方)甲方：___
(承包方)乙方：___
按照《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計，施工企業管理規定》的規定，結合本工程具體情況，雙方協商達成如下協議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱：官塘新村_棟_室內裝飾工程
1.2、工程地點：安徽省銅陵市_區
1.3、承包范圍：官塘新村_棟_室內所包含的所有土建、裝飾、安裝等工程，具體承包范圍詳見附件。
1.4、承包方式：施工承包，包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工。
1.5、工期：本工程自20xx年2月23日開工，于20xx年4月30日竣工，具體開工日期以甲方通知為準。
1.6、工程質量：按本合同第5條約定標準
1.7 合同價(人民幣大寫)：_元整。
第2條甲方義務
2.1、開工前甲方組織乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
2.2、甲方負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
第3條乙方義務
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、乙方負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
3.5、施工中未經甲方同意，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞，乙方負責修復，費用乙方自理。
第4條關于工期的約定
4.1、因甲方原因未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工經甲方確認的，工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50201-20xx)、《住宅裝飾裝修施工規范》(GB50327-20xx)等國家制訂的`施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.3、乙方應提前48小時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，工期也不順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6、工程竣工后，乙方應提前通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后組織驗收，經甲方驗收合格后，辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。本工程未經驗收或驗收不合格，甲方有權拒收，乙方承擔返工及延期交付的責任。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1、進場施工前后三日支付_元整，工程進度過半支付_元整，工程完工支付_元整，剩余款項_元于工程完工后三個月支付。
6.2、本合同價款以雙方確認為結算依據，具體是指完成工程量清單中的一個規定計量單位的分部分項工程所需的全部費用，包括了所有人工費、材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設備等供應到現場能夠正常使用不可或缺的工作及責任的所有費用。
6.3、主材單價均以簽約以后的材料報批核定為結算依據(即由乙方報給甲方審核后確認)，其余人工單價、輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按合同清單計價，不因任何因素而調整。
6.4、如分部分項工程量清單中的工程內容發生變化時，在合同預算價的基礎上對變更部分進行適當的調整，變更增加項目，合同中有單價的，按合同中對應的單價計算;合同中有類似項目的，以類似項目單價為基礎，按預算計價原則調整后作為結算單價;合同中沒有的項目，乙方按預算計價原則重新編制綜合單價，按甲方審核確認后之單價結算。
第7條關于材料供應的約定
7.1、乙方采購的材料、設備，須符合防火要求，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。乙供材料、設備，應提前通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合主材報價單中品牌質量等要求的，應禁止使用，否則，乙方應承擔違約責任。
7.2、所有涂料品牌應明確為，具體使用系列由甲方屆時確認;木工板品牌明確為“---”牌;所有PVC管材、管件均為“---”牌，所有電線均使用“---”牌;所有地板均為“---”強化地板，厚度為1.2cm，規格為80cm*12cm;所有墻磚地轉均為牌;所有塑鋼門窗均為 牌。乙方提供材料必須按照甲方指定品牌、規格等要求封樣確認，在施工過程中供應的材料須經甲方核驗符合封樣標準后，方可使用。乙方在履行本合同中必須按甲方指定產品購料，所有合同中沒有明確的材料都必須事先征得甲方同意確認品牌價格后方可自行采購。乙方采購材料與甲方指定不符的，乙方必須按甲方要求重購，甲方不承擔任何原購材料的費用，工期不予順延。
7.3、甲供材料的有關約定及結算原則
甲供材料送達現場后，甲乙雙方應辦理驗收交接手續，并由乙方負責保管。乙方應當對甲供材料、設備的質量和規格差異等進行檢查，如發現不能使用或有質量問題或規格差異的，應及時通知甲方。否則，乙方應當承擔責任，但如甲方仍堅持使用，由此造成的工程質量問題，其責任由甲方承擔。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1、乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防法》和其他相關的法規、規范。
8.3、由于乙方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防法和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防法，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條違約責任
9.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延，不予另行補償或雙方可另行協商。
9.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按總合同價的0.2%支付甲方違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，不再支付其它費用。
9.3、乙方按照合同、設計和國家建設工程質量驗收規范的要求，經甲方和有關部門驗收工程質量合格，若在約定時間無法通過驗收的視為不合格，達不到要求的扣罰合同價8%作為違約金，造成損失的應予以賠償。
9.4、乙方提供的材料、設備是假冒或偽劣產品的，應按該材料、設備合格品價格的雙倍賠償給甲方。
9.5、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.6、甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。
9.7、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.8、因一方原因，導致合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9.9、在合同質保期內，如甲方報修，乙方應在2個小時內予以回應，8個小時內進場維修，乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委托其他人員修理，費用從乙方質量保修金中扣除。由此造成的其它損失，也由乙方承擔。
第10條合同生效與終止
10.1、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效至2年保修期滿終止。
10.2、本合同一式兩份，雙方各執一份。甲方執1 份，乙方執1份。
10.3、本合同履行完成后自動終止。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
年 月 日 年 月 日
裝修合同范文匯總 篇11
合同一
甲方(發包方)：_________________
身份證號碼：_________________
乙方(承包方)：_________________
身份證號碼：_________________
雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。如下：
一、工程項目
1、三個房間(兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜(底下放鞋，上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。
三、質量標準
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限
_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日至 _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日，如不能按期完成，每天將處罰金五十元。
五、工程造價
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費 _________________ 仟 _________________ 佰元人民幣。
六、付款方式
工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽之日起生效。
八、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，具有相同效應。
甲方：_________________乙方：_________________
簽(蓋章)：_________________簽(蓋章)：_________________
___________ 年 ___________ 月 ___________ 日 ___________ 年 ___________ 月 ___________ 日
合同二
委托方(甲方)：_________________
承接方(乙方)：_________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：_________________區__________街__________單元__________室
二、形式結構：_________________層式__________室__________廳__________廚__________衛
三、工程項目
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____________元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，__________年 ___________ 月_____日至__________年 ___________ 月 ___________ 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽之日起生效。
甲方：_________________乙方：_________________
簽(蓋章)：_________________簽(蓋章)：_________________
聯系電話：_________________聯系電話：_________________
________ 年 ________ 月 ________ 日 ________ 年 ________ 月 ________ 日
裝修合同范文匯總 篇12
甲方（發包方）：_______裝修合同報價清單__裝修合同怎么寫
單位名稱：_________電話：_________
住址：_________通訊地址：_________
乙方（承包方裝修合同電子版）：_________
法定住址：______裝修合同范本簡單___法定代表人：_________職務：_________
聯系人：_________身份證號碼：_________電話：_________
通訊地址：_________郵政編碼：_________
第一條工程概況
1.1
工程地點：_________市_________區（縣）_________路________裝修合同報價清單_號_________樓_________室。
1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工裝修合同簡單版面積_________平方米。
1.3
工程造價：家庭居室裝飾裝修裝修合同報價清單工程的裝修合同報價清單價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：____裝修合同_____。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第__裝修合同怎么寫_______種方式。
（1）乙方裝修合同報價清單包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附裝修合同模板電子版件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。
1.5工程期裝修合同模板限_________天；開工日期_________年_______裝修合同報價清單__月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供裝修合同電子版：
1、甲方自行設計裝修合同報價清單并提供施工圖紙，交圖時間為_____裝修合同注意事項別忽視____年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙）；
2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖裝修合同注意事項別忽視紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；
3、施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權利義務
1 、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
2 、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
3 、工程裝修合同范本簡單所在的物裝修合同書業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物業管理所需的相關材料；
4、房屋裝飾裝修所產生的廢裝修合同報價清單棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物裝修合同模板電子版業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運；
5 、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條乙方權利義務
1 、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工裝修合同書程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；
2、安承接家庭居室裝飾裝修合同裝修工程的單位和個人裝修合同模板，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的裝修合同報價清單安全；
3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上裝修合同模板、下管道的暢通；
4、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品；
5 、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后裝修合同簡單版，乙方執行工程施工的代表人，關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工裝修合同簽訂需要注意的細節程
6、乙方自行裝修合同報價清單采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超裝修合同模板標的，造成損失的，依法承擔賠償責任；
7 、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8 、乙方施工應符裝修合同書合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造；裝修合同模板
9 、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全；
第五條材料的提供
1、由甲方提供的`材料、設備，其規格、質量應裝修合同簽訂需要注意的細節符合設計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理裝修合同簡單版交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；
2、由乙方提供的材料、設備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；
3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管裝修合同模板電子版費（材料款的_________%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
4、除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。
第六條工期延誤
1 、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延裝修合同書；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
2 、裝修合同范本簡單甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
3 、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第七條質量標準
（1）乙方必須按照設計文件和國裝修合同簡單版家現行的技術裝修合同注意事項別忽視標準、規范進行施工。
（2）裝修合同簽訂需要注意的細節乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行裝修合同注意事項別忽視的工程質量驗收標準驗收。
（3）凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無裝修合同電子版償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。
第八條工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
（1）水、電管線，防裝修合同報價清單水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗收；
（3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的裝修合同工期延誤及其它損失均由甲方承裝修合同怎么寫擔；
2、保修
（1）工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續（見附件九：工程結算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）。
（2裝修合同報價清單）在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防裝修合同簡單版水要求的廚房、衛生間和外墻面的裝修合同注意事項別忽視防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣裝修合同電子版工驗收合格之日起裝修合同模板電子版計算。
第九條工程款支付方式
1 、竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業務員裝修合同簽訂需要注意的細節或施工人員收取的，視為乙方收取。
2 、因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3、雙裝修合同方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。
第十條違約責任
11.1
合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無裝修合同注意事項別忽視論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同裝修合同報價清單意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償。
11.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由裝修合同怎么寫責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十一條附則
12.1本合同簽訂后工程不得轉包。
12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本裝修合同簽訂需要注意的細節合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。
12.4合同履行完后自動終止。
12.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
12.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方（簽字）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字裝修合同書）：_________委托代理人（簽字）：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日____裝修合同_____年____月____日
家庭裝飾裝裝修合同注意事項別忽視修市場合同認證意見（裝修合同書商場合同認證章）：_________裝修合同電子版
委托代理人（簽字）：裝修合同報價清單_________
聯系電話：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
裝修合同范文匯總 篇13
甲方：_________________________
乙方：_________________________
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點：_____________________。
2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。
3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自______________年________月______日起至______________年________月______日止。保修期：_________月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式：
本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下的約定向乙方支付工程款：
開工前三天，支付(合同總價____%)________元;
______________年________月______日支付(合同總價____%)________元;
雙方驗收合格，支付(合同總價____%)_________元。
工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在____天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應盡的責任及義務
甲方：
1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;
2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;
3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;
4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;
6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;
7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。
乙方：
1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復;
4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。
三、工程變更
1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。
四、材料、設備的供應
1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。
2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。
4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。
五、質量標準及驗收
1、本工程質量標準按______________年________月______日發布的____省《住宅裝飾質量標準》執行。
2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在____天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在____天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效
3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。
4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局______________年________月______日發布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部______________年________月______日聯合發布實施的"民用建筑工程室內環境污染控制規范"，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(____)____號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。
六、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
七、工程監理
若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。
2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的____%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
3、甲方責任：
(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
(2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。
(3)工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款____‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。
4、乙方責任
(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。
(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。
(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款____‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交________仲裁委員會仲裁。
十、其它約定事項
1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。
2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各____把，交乙方保?，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。
2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
3、本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。
5、本合同一式_________份，雙方各執_________份。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
______________年________月______日______________年________月______日
裝修合同范文匯總 篇14
委托方(甲方)：__________________________
承接方(乙方)：__________________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：__________________________;
2.居室規格：房型類型為磚混框架3層，總計施工面積____________平方米。
3.施工內容：內墻磚、地板磚、木地板鋪設，內墻白灰掛灰，門窗燈飾安裝，衛生間潔具安裝，廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。
4.委托方式：____________________________;
5.工程開工日期：________________________;
6.工程竣工日期：________________________;
工程總天數：___________________________。
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)__________元，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款____________元;
2、工時費____________元;
3、施工清運費____________元;
4、搬卸費____________元。
第三條：質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的______%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1.合同一經簽訂，甲方即應付______%工程材料款和施工工費的______%;當工期進度過半(____________年_________月________日)，甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方____________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
第八條：其他事項
1.甲方責任
必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2.乙方責任
負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的______%交付違約金，并辦理終止合同手續。
第十二條：合同生效
本合同經雙方蓋章，簽字后生效。一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章)：____________________乙方(簽章)：____________________
____________年_________月________日____________年_________月________日
裝修合同范文匯總 篇15
發包人(甲方)：________________________
承包人(乙方)：________________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜，達成如下協議：
第一條裝修內容
1、地點：
2、承包范圍：
3、承包方式：雙方商定采取下列第
第二條：雙方責任
1、從合同簽定后天開始施工。
2、嚴格按照發包人的要求進行施工。
3、承包人必須保護好原居室室內的`家具、水、暖、電、管線等。
第三條關于工期
1、期限天，開工日期年____月____日，竣工日期年月日。
2、如相互造成施工延續，賠償對方%違約金。
第四條關于材料要求
1、雙方商定后施工。
本合同一式兩份，雙方各執一份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動失效。
承包方：
日期：年月日
發包方：
日期：年月日
本合同雙方當事人：
發包方(以下簡稱甲方)：
名稱：
地址：延安市東關45棟2單元202室
聯系電話：___
承包方(以下簡稱乙方)：
工程責任人：
聯系電話：
根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：
1、工程地點：
2、工程承包方式：包工包料
3、工程期限30天
開工日期20__年01月05日
竣工日期20__年02月05日
4、雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫)__元。首付____元，第二次付____元。
5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修半年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。
7、因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。
8、一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。
9、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方：
日期：
乙方：
裝修合同范文匯總 篇16
發包方(甲方)：______________
承包方(乙方)：______________
為加強對居住物業的裝修管理，規范物業裝修行為，根據《上海市居住物業管理條例》、《關于進一步加強本市居住物業裝修管理的通知》和《上海市家庭居室裝飾裝修管理暫行規定》等法規，甲、乙雙方經協商，就住宅裝修期間的管理事項，達成如下約定，以共同遵守。
第一條住宅裝修的基本情況
1、住宅建筑面積：___________平方米;結構類型：___________。
2、裝修施工期________天，預計自年______月______日______至______年______月______日。
第二條
甲方按照有關法規和《前期物業管理合同》或《物業管理服務合同》，對乙方裝修住宅的行為實施日常檢查和管理，以保障房屋安全、維護公共設備的正常使用和相鄰業主的正當利益。
1、應當將裝修的相關法規、裝修的禁止行為、禁止敲鑿的部位、注意事項和《住宅裝修須知》等告知乙方，為進入住宅區的乙方人員進行住宅裝修須知的宣傳，辦理裝修施工人員的小區臨時出入證，指定建筑垃圾集中堆放點等。
2、應當不定期檢查乙方人員進入小區的出入證，如發現證件過期，應及時辦理續期手續， 對無證裝修施工人員應當拒絕其進入小區從事施工活動。
3、應按乙方裝修施工的進展情況，對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程，每天不少于二次現場巡視和檢查。其它裝修項目每天不少于一次的現場巡視和檢查。對發現違規行為，應及時采取勸阻、警告、發出書面整改通知等。
對涉及房屋結構安全的，應及時通知業主委員會并報區縣房地產管理部門依法查處。
4、對乙方整改不及時，為保障相鄰業主利益不受到侵害，應采取相應措施，收回小區臨時出入證、責成相關施工人員退出小區等，直至乙方改正、再辦理確認手續為止。對施工不當造成公共部位或設備設施損壞的，應當督促責任人及時修賠。
對阻止無效的，可直接按本協議約定，向人民法院提起民事訴訟。
第三條
乙方應嚴格遵守本市有關法規、《住宅裝修須知》，接受甲方組織的宣傳，與甲方簽訂《住宅裝修管理協議》，辦理住宅小區臨時出入證、住宅裝修施工告示牌等方可開始施工。
1、乙方有權從甲方獲取裝修物業的結構、共用設備、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規和本《協議》的不合理要求，乙方可以拒絕。
2、施工人員進入小區，自覺佩帶出入證，人員有變動，應主動辦理變更手續。施工人員須文明規范施工，服從甲方人員的管理，不得影響相鄰業主或使用人的正常使用。
3、維護房屋外觀統一，不得擅自封閉陽臺、安裝外置曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝空調室外機。防盜柵欄等。不得違反《條例》規定的禁止行為，因裝修不當造成相鄰業主房屋或公共部位損壞的，應承擔修復、賠償等責任。
4、施工期間應采取有效措施，減輕或避免施工過程中對相鄰業主或使用人日常生活造成的影響，晚間______時至次日上午______時和節假日，不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產生嚴重噪聲的施工。
5、施工期間應關閉分戶門，不得在公共走道堆放建筑材料。建筑垃圾。應自覺維護小區公共秩序，不在公共部位亂寫、亂劃、亂畫，保持環境整潔。建筑垃圾應袋裝化，并按規定時間運送垃圾，集中在指定地點堆放，搬運材料或垃圾后應負責及時打掃，保持公共部位清潔。
6、施工人員須住宿的，應確保相鄰業主或使用人不受妨礙，并按規定到當地警署辦理暫住證。
7、施工期間，必須掛牌施工，接受相鄰業主、業主委員會和甲方的監督，對公共區域(包括門廳、電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)應采取必要的防護措施。
8、施工完成后，應向甲方提供住宅裝修管線布置圖等資料、退還小區臨時出入證。
9、
10、
第四條違約責任
1、甲方未按本協議的約定為乙方辦理相關裝修手續的，應承擔延誤工時的責任。
甲方不履行管理職責，故意刁難乙方造成
損失的應賠償。
2、乙方擅自調換裝修施工人員不辦理小區臨時出入證的，甲方可拒絕其進入小區從事施工作業，由此造成的損失由乙方自負。
3、________________________
4、________________________
5、________________________
第五條
本協議在履行中若發生爭議，各方應協商解決。協商不成時，可人民法院提起民事訴訟。
第六條
本協議期限：______年______月______日至______年______月______日。
第七條
本協議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協議一式叁份，甲、乙雙方各執一份，一份向小區業主委員會備案。
甲方(簽章)：___________乙方(簽章)：___________
簽訂日期：_______年____月____日_______年____月____日
裝修合同范文匯總 篇17
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢，為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
1、工程地點：。
2、工程承包方式：采取半包形式即主材由甲方購買。
3、工程期限40天。
開工日期：xx年xx月xx日
竣工日期：xx年xx月xx日。
4、雙方商定，本工程的價款為幣(大寫)壹萬零伍佰元，包括人工費、施工費、清運費、搬卸費、管理費等，具體核算參照附件，乙方按照甲方裝修要求進行施工，竣工驗收后付款。
5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內驗收，結清工程款。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。
7、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
8、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程款的1%作為違約金罰款支付給甲方;如果因甲方原因而延遲則工程期限相應延長。
9、乙方應遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由乙方負責。
10、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。
11、甲、乙雙方直接簽訂合同，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經甲、乙雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
____年__月__日
裝修合同范文匯總 篇18
發包方（甲方）：xx科技發展有限公司
承包方（乙方）：
甲、乙雙方依據《合同法》等有關規定，在平等、自愿的基礎上，就乙方承包甲方門店裝飾裝修工程（以下簡稱“工程”）的有關事宜，特訂立本合同，以資雙方共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：運動館
1.2 工程地點：不等區域，具體門店地點由甲方在《單店工程裝飾合同》中指定。
1.3 合同期限：【36】個月，自本合同生效之日起開始計算。
1.4 合作方式：在本合同工程區域和合同期限內，甲方可將其新增門店裝飾裝修工程和合同期限前已有門店店面新形象改造裝修工程交由乙方承包。乙方應具備相應資質證書，保證在合同期限內儲備富有施工經驗的工程專班人員隨時接受甲方的開工指令。未經甲方書面同意，乙方不得轉包或者分包任一單店工程。
1.5 單店工程內容：包括但不限于水電改造工程，消防工程、空調工程、拆除工程、電器安裝、門頭改造、墻體改造、隔斷墻、地磚、吊頂安裝，頂面、墻面裝飾、門、儲物柜打造、柜臺拼裝、標識宣傳品安裝、清潔工程，搬運工程、門店新形象升級改造工程等門店裝飾裝修工程中應包含的所有工程。
1.6 單店工程承包方式：
1.6.1 乙方包工包料，即除應由甲方提供的材料、設備外，乙方負責按照“裝飾裝修設計圖”和《施工手冊》的要求提供足夠的人工和其他材料。
1.6.2 工程固定單價，即甲方交付給乙方承包的每一門店的工程總價款均統一所列各項目的單價和實際數量進行計算。
如因裝修建材市場行情發生變化，乙方請求變更部分項目單價的，應向甲方提出變更的申請，甲方同意后，按變更后的單價執行，但本合同生效之日起6個月內不得變更，或者在每一門店工程開工至復檢合格前，據以計算該門店工程的所列單價不得進行調整。
第二條 工期
2.1 開工時間：具體門店工期由甲方在《單店工程裝飾合同》中指定。
2.2 單店工程工期：具體門店工期由甲方在《單店工程裝飾合同》中指定。
第三條 甲方的工作
甲方將門店工程交付給乙方的，應完成以下工作：
3.1 開工前一天，將門店鑰匙交付給乙方。
3.2 開工當天12時之前，提供“裝飾裝修設計圖”給乙方。施工期間，甲方指導乙方按照設計圖進行施工。甲方可對設計圖提出修改意見，乙方遵照修改意見施工。
3.3 負責施工現場的水、電、路三通。
3.4 對工程質量、進度進行監督，提出合理整改意見的（不包括設計變更）。
3.5 進行中間工程、隱蔽工程、竣工驗收和復檢，提出合理整改意見。
第四條 乙方的工作
乙方承接甲方工程的，應完成以下工作：
4.1 提供的人工應具備相應的裝修、裝飾技能。
4.2 乙方應按照標準與規范、設計要求和甲方要求采購材料設備，保證有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，并對材料設備質量負責。
如甲方發現乙方使用不符合標準與規范、設計要求或甲方要求的材料設備的，乙方應當負責修復、拆除或重新采購，并承擔發生的費用，工期不予順延。
甲、乙雙方均不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
4.3 遵守物業管理單位關于房屋裝修的管理規定，包括但不限于允許施工的時間、廢棄物的清運和處置、噪音控制等等。
4.4 嚴格按甲方提供的“裝飾裝修設計圖”和《施工手冊》施工，未經甲方書面同意，不得擅自修改“裝飾裝修設計圖”或者不按照“裝飾裝修設計圖”、《施工手冊》施工。
4.5 嚴格執行國家關于施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護的規定。
4.6 施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方或甲方協助房主辦理有關審批手續。
4.7 根據工程需要，提供并負責維修施工中使用的照明、圍欄和警示牌等。
4.8 保持施工現場整潔，符合文明施工規定，工程竣工前要達到工完場清，保證在工程交付時門店內的上、下水管道暢通、衛生間清潔。
4.9 確保裝修質量，尤其是水、電等隱蔽工程的質量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生施工質量問題，負責返工（修）、更換并承擔所發生的費用。
4.10 本合同期內，每月的10號和25號向甲方匯報正在施工的工程情況，與甲方商討解決施工過程中所發現的問題。
4.11 工程竣工后，店內空氣質量應當符合國家有關標準。甲方可以委托有資格的檢測單位對空氣質量進行檢測。因施工原因導致檢測不合格的，乙方應當返工（修）、更換并承擔所發生的費用。
4.12 新店工程未移交給甲方前，負責工程成品、半成品和設備的保護。老店的門店新形象改造升級工程中撤換下的標準件在未由甲方回收前，乙方應負責妥善保管。如因乙方原因造成工程或其任何部分，以及材料設備或臨時工程的損壞，乙方應及時自費彌補上述損壞，保證工程質量在各方面都符合合同約定的標準，并保證工期不受延遲，否則甲方有權聘請第三方彌補上述損壞，由此發生的費用由乙方承擔，造成工期延遲的，乙方應承擔誤期違約責任。
4.13 及時報請甲方組織中間工程、隱蔽工程和竣工驗收，甲方提出整改意見的，乙方應遵照甲方意見及時整改，由此增加的工程費用或給甲方造成的損失由乙方承擔。
4.14 竣工驗收完成當天，乙方應負責將施工隊及時退場。
4.15 本合同《施工手冊》中所列的承包人應承擔的其他工作職責。
第五條 關于安全施工的特別說明
5.1 乙方作為施工方必須遵守《安全生產法》和其他有關安全生產、文明施工的有關規定，加強施工管理，建立、健全安全施工責任制度，完善安全施工條件，采取必要的安全防護措施，確保安全施工，消除事故隱患。
5.2 乙方應當對其施工人員進行安全施工教育和培訓，保證施工人員具備必要的安全施工知識，熟悉有關的安全施工規章制度和安全操作規程，掌握各自崗位的安全操作技能。乙方應當為施工人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育施工人員按照使用規則佩戴、使用。
5.3 施工過程中發生安全事故的，乙方應及時處理，不得影響施工進度。因乙方安全措施不力造成人身或財產損害的，事故責任和因此起發生的費用由乙方承擔。
5.4 乙方提供的人工在施工過程中侵害他人權益，或者遭受他人侵害的，乙方應及時處理，不得影響施工進度，有關法律責任由乙方承擔。
第六條 工程竣工驗收及相關責任
6.1 甲、乙雙方同意，工程質量以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210－20xx）的國家標準及甲方《工程驗收單》的要求為準，室內環境達標以《建筑裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》為準。
6.2 中間工程、隱蔽工程或全部工程完工時，甲、乙雙方應共同進行中間工程、隱蔽工程或竣工驗收；工程竣工驗收合格并交付給甲方使用后，甲方門店經營滿一個月時，甲、乙雙方應對門店進行復檢。各種驗收和復檢均應填寫《工程驗收單》。對驗收或復檢中所發現的質量問題，乙方應按國家標準和甲方的要求負責返工（修）、更換并承擔所發生的費用。
6.3 工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為實際竣工日期。
第七條 工程延期
7.1 除本合同另有約定外，對設計變更、不可抗力（注：乙方人員罷工不屬于不可抗力）以及甲方同意的工期順延等原因造成工程竣工日期延遲的，工期順延，并由甲乙雙方書面確認順延的時間，乙方不承擔誤期的違約責任。
7.2 因甲方原因導致中途停工，工期順延，且甲方應按【200元/天】的標準向乙方支付誤工費。
7.3 工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為實際竣工日期。因乙方原因不能按本合同第2.2條約定時間實現竣工驗收合格的，包括但不限于施工進度緩慢、驗收不合格等等，工期不順延，視為乙方誤期，乙方應按本合同第7.4條的約定向甲方支付誤期違約金和賠償金。
7.4 誤期的違約責任
7.4.1 乙方不能按時竣工的，除本合同第7.1條約定外，每延遲一小時，乙方應向甲方支付違約金100元；如在約定的竣工日期當天17時前乙方仍不能竣工的，則乙方應向甲方支付違約金1000元，當天17時之前發生的誤期違約金不再支付。
7.4.2 鑒于每一門店工程工期屆滿的次日為甲方開業時間，如乙方在工期屆滿后仍不能竣工，造成甲方不能按時并正常開業的，除本合同第7.1條約定外，乙方應按延誤期間內該門店應交納的租金和甲方在相同/附近地段其他門店的經營收益承擔賠償責任。
第八條 工程款的結算
8.1 工程總價款的核算：根據驗收時所確定的實際施工量，按照《預算表》所列各項目單價計算工程總價款。乙方不得在《預算表》所列項目以外向甲方主張任何名目的費用。
8.2 工程價款的支付
8.2.1 每個單店工程竣工驗收合格的，乙方向甲方出具正規稅務發票后的【7】個工作日內，甲方支付工程總價款。
8.3 質量保證金：
8.3.1 質量保證金的交付：自本合同簽訂之日起【 2 】個工作日內，乙方一次性向甲方交付【 150000 】元質量保證金。
8.3.2 質量保證金的退還：質量保證金不計息。本合同期滿后的【 2 】個工作日內，甲方退還50%的質量保證金。保修期滿2年時，應乙方通知，甲方將質量保證金余款返還給乙方。因乙方怠于或拒絕承擔保修責任，質量保證金不返還，乙方還應承擔甲方發生的維修費用。
第九條 保修責任
9.1 工程竣工驗收合格后，乙方向甲方出具《裝飾裝修質量保證書》及《工程保修單》，負責對本合同第1.5條范圍內的工程進行保修。
9.2 保修期為1年，自工程竣工驗收合格之日起開始計算。有防水要求的部位，例如衛生間、外墻面等等，防滲漏的保修期為3年。
9.3 屬于保修范圍的項目，乙方應在接到甲方通知后的【 2 】天內派人保修；發生緊急搶修事故的，乙方在接到甲方通知后，應立即到達事故現場搶修。保修不收取任何費用，乙方不在約定期限內派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，所發生的保修費用由乙方承擔，甲方已支付的，可向乙方追償。
9.4 每次質量保修完成后，由甲方組織驗收，驗收標準和整改適用本合同第六條的約定。
甲方簽名：
乙方簽名：
20xx年xx月xx日
裝修合同范文匯總 篇19
發包方：_________
承包方：_________
根據《民法典》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2、裝飾施工地點：________市_________區_________路_________弄_________號_________樓_________室。
3、住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
4、裝飾施工內容：詳情見《裝飾施工內容表》。
5、承包方式：________________。
6、總價款：￥_________元，大寫：_________其中：材料費：_________，人工費：_________管理費：_________，設計費：_________垃圾清運費：_________，稅金：_________其他費用：_________。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
7、工期：自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工，工期_________天。
二、關于材料供應的約定：
1、甲方提供的材料：
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料：詳見《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定：
1、本工程執行《住宅建筑裝飾工程技術規程》、《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由_________方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
6、工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
7、工程竣工：乙方應提前_______天通知甲方驗收，甲方應自接到通知_______日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定：
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定：
1、工程款付款時間及金額：
付款時間________________，付款金額___________________。
2、工程結算：詳見《工程結算單》。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。
六、其它事項：
1、甲方工作：
甲方應在開工前_________天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。
2、乙方工作：
參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。
未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工________天，甲方付乙方_________元甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式：
1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向__________市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向___________市仲裁委員會申請仲裁向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除：
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款_________%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。
十、本合同一式_________份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方：_________乙方：_________
委托代理人：___________法定代表人：___________
住址：_________________地址：_________________
電話：_________________電話：_________________
郵編：_________________郵編：_________________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________