裝飾合同模板匯總（精選15篇）

裝飾合同模板匯總 篇1

　　甲方（物業管理單位）：_________聯系電話：_________

　　乙方（裝修人）：_________聯系電話：_________

　　丙方（裝修施工單位）：_________聯系電話：_________

　　為了規范小區住宅室內裝飾裝修（以下簡稱裝修）活動及管理行為，維護小區正常秩序和公共利益，根據國家《物業管理條例》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》等相關法規，對本小區_________棟_________房裝修管理服務事宜，達成本協議。

　　一、裝修項目或方案（可加附頁）

　　1、_________；

　　2、_________；

　　3、_________；

　　4、_________。

　　二、裝修期限

　　裝修期限為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期裝修，乙方應與甲方續簽住宅室內裝飾裝修管理協議。

　　三、裝修禁止行為

　　1、破壞或擅自改動建筑主體和承重結構；

　　2、擅自增加樓面荷載；

　　3、在承重墻上穿洞或擴大承重墻上原有的門窗尺寸，拆除連接陽臺的墻體；

　　4、將廳、房、陽臺改為衛生間、廚房間，將雨水管用于排放生活污水；

　　5、破壞衛生間、廚房的地面防水層；

　　6、違法搭建建筑物、構筑物；

　　7、破壞或擅自改變住宅外觀，擅自在非承重墻上開門窗；

　　8、擅自改動、接駁燃氣管道設施和公共管線；

　　9、占用、損壞或者擅自變動物業共有部位、共有設施設備；

　　10、其他影響建筑結構和使用安全的行為。

　　四、裝修管理規定

　　1、裝修施工人員進入小區需佩帶《裝修出入證》，并接受甲方人員的查驗。乙方向甲方申領裝修施工人員《裝修出入證》_________個，交納押金_________元/個共_________元。

　　2、裝修施工人員一般不允許在裝修住宅室內內住宿，如需留人看守施工現場，乙方應向甲方申報登記。

　　3、裝修施工作業應當遵守消防規定，作業現場至少配備2個滅火器。

　　4、施工時間為每天8:00-12:00、14:00-18:00，其余時段禁止施工。

　　5、裝修施工期間，丙方須對各種管道口采取保護措施，避免雜物進入管道造成堵塞。

　　6、甲方在履行管理職責時有權采取下列措施，乙方及丙方不得拒絕或阻礙：

　　（1）要求乙方或丙方提供有關資料；

　　（2）進入裝修現場進行檢查；

　　（3）制止違規裝修行為，要求停工或整改；

　　（4）向政府有關部門報告；

　　（5）采取_________措施；

　　（6）_________；

　　（7）_________。

　　五、室外設施及防盜門窗的安裝規定

　　1、室外各種設施如空調、太陽能熱水器等，應當安裝在建筑設計預定的位置，尺寸不得超出設計要求。如原設計未預定位置，則按照甲方指定的統一位置進行規范合理安裝。空調機冷凝水應當接入管道內，不得滴漏。

　　2、室外防盜門窗應按規定安裝，不得違反有關法規。

　　3、_________。

　　六、裝修材料與裝修垃圾的存放、清運與處置

　　1、裝修材料應存放于裝修住宅室內內，不得堆放在公共部位或公共場所，因裝卸需要暫時堆放的應盡快清理；不及時清理的，經甲方通知后，乙方或丙方仍未做出適當安排的，甲方有權進行處置，處置費用可從乙方的裝修保證金中扣除。

　　2、裝修垃圾清運采用下列第_________種方式：

　　（1）自行清運。乙方或丙方必須于每天18:00前清運堆放在指定地點的裝修垃圾；未按時進行清運的，甲方將代其進行清運，清運費用按_________元/車（不足一車按一車計）從裝修保證金中扣除。

　　（2）委托甲方清運。乙方或丙方應在需清運垃圾前一天通知甲方，并將裝修垃圾用包裝物裝載或捆扎后放在指定地點；乙方或丙方須向甲方繳交裝修垃圾清運費_________元/車，不足1車按1車計。

　　3、_________。

　　七、裝修保證金及管理服務費用

　　1、本協議一經簽訂，乙方即按下列標準向甲方交納裝修保證金：

　　住宅物業每戶_________元；

　　非住宅物業每戶_________元。

　　2、裝修工程完畢后，經甲方檢查確認無違章裝修、無損害公共利益及其他業主利益行為的，甲方在驗收后_________天（不得超過30天）內將裝修保證金退還乙方。

　　3、乙方按約定向甲方支付裝修服務費_________元。

　　4、_________。

　　八、其他約定

　　1、因裝修造成共用部位、共用設施設備損壞、共用管道堵塞、滲漏等，乙方應當立即組織修復；造成經濟損失的，乙方應與受損人協商進行合理賠償。協商不成的，可申請仲裁或者提起訴訟。屬于丙方責任的，乙方可向丙方追償。

　　2、_________。

　　3、_________。

　　4、_________。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方：_________

　　負責人（簽名）：_________ 裝修人（簽名）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　丙方（蓋章）：_________

　　負責人（簽名）：_________

　　_________年____月____日

　　附件

　　1、本協議文本為示范文本，也可作為簽約使用文本。適用于物業管理單位受理住宅室內裝飾裝修申報登記時，與裝修人（指業主或物業使用人）簽訂。使用之前，雙方應當仔細閱讀協議示范文本的內容，對本示范文本條款或專業用詞理解不一致的，以國家、省、市的法律、法規、文件、規范為準，也可向珠海市建設局、珠海市物業管理處咨詢。

　　2、為體現協議雙方自愿、協商一致的原則，雙方當事人可以對本示范文本的內容進行選擇、填寫、修改、增補或刪減。協議簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。

裝飾合同模板匯總 篇2

　　發包方（甲方）

　　承包方（乙方）

　　按照《中華人民共和國合同法》、建設部《建筑裝飾裝修管理規定》和《深圳市家庭居室裝修管理規定》，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經雙方協商達成如下協議：

　　1、 1、工程概況

　　1. 1. 1 工程名稱：

　　1. 1. 2 工程地點：

　　1. 1. 3 承包內容：本合同附件《工程預算書》或《工程項目一覽表》列出的項目以及以下內容：

　　1. 1. 4 承包方式：

　　□包工包料； □包工部分包料； □包工不包料

　　1. 1. 5 工期：

　　開工日期：2XX年月日

　　竣工日期：2XX年月日

　　總日歷天數：天

　　1. 1. 6 工程質量：

　　1. 1. 7 合同價款（人民幣大寫）：

　　￥ （含稅）

　　2、 2、 雙方工作

　　2.1 甲方工作

　　2.1.1 甲方于開工前天，應向乙方提供已經確認的施工圖紙套（或作法說明份），并向乙方進行現場交底。

　　2.1.2 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續，向乙方接通施工所需的水、電，協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。

　　2.1.3 清除影響施工的障礙物，對只能部分清空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

　　2.1.4提供原始水電線路圖紙及裝飾裝修地點鑰匙。

　　2.1.5指派為甲方駐工地代表，負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.1.6 委托為工程監理，監理工程師姓名：。甲方應在開工前將監理工程師的職責、監理范圍以書面形式通知乙方。

　　2.1.7 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。甲方未辦理裝修的任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔由此造成的經濟損失。

　　2.1.8 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹古木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　2.1.9 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　2.1.10 知會鄰里在施工期間產生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環境造成的影響，協調關系獲得理解并承擔相應責任。

　　2.1.11 煤氣改造、有線寬頻網絡等工作須由甲方與有關部門配合施工。

　　2.2乙方工作

　　2.2.1 由乙方負責設計的工程，乙方提供主要部分的設計效果圖、平面布置圖、水電改造圖、天花布置圖、地面鋪設圖及其他施工圖紙。并組織施工圖紙或作法說明的現場交底。由甲方負責設計的工程，參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底。

　　2.2.2 擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　2.2.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。

　　2.2.4 指派為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質保量完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　2.2.5 甲方直接發包的工程，乙方有義務配合其他施工方施工，以保證工程質量及工程的順利完成。

　　2.2.6 乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項，如乙方知道或根據經驗應該知道的有關質量問題而未告知甲方，則造成的損失由乙方承擔。

　　2.2.7 依據《深圳市家庭居室裝修管理規定》第十四條規定，乙方應辦理交納施工入場裝修押金。

　　2.2.8 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現場保衛和垃圾的清運工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

　　2.2.9 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　　2.2.10 乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現場的家私、陳設以及工程成品；工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　2.2.11 乙方未按照工程施工規范及環保要求裝修造成的環境污染，乙方有治理的責任。

　　2.2.12 參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3、 3、工期

　　3.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。每提前一天，甲方支付乙方元。

　　3.2 甲方未按約定提供圖紙及開工條件而影響工期的，工期相應順延。

　　3.3 由于甲方變更設計或增加工程量，以及提出增加設計范圍以外的工程項目，造成工期延誤，甲方承擔責任，工期相應順延。

　　3.4 甲方不按時提供材料或中間工程驗收不及時造成停工和誤工，工期相應順延。

　　3.5 甲方現場工程師指令有誤或不及時，延誤工期，工期相應順延。

　　3.6 甲方未按合同約定支付工程預付款、進度款，影響施工正常進行，工期相應順延。

　　3.7 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　3.8 由于工程質量原因返工、乙方承擔責任，且工期不順延

　　3.9 乙方預算少算、漏算所產生的增加項目，導致工期延誤由乙方負責，工期不順延。

　　3.10 非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

　　4、 4、工程質量檢查及驗收

　　4. 4. 1 工程質量評定驗收標準的依據：

　　（1）施工圖紙、作法說明、設計變更；

　　(2)《建設裝飾裝修工程質量驗收規范》（gb50210-）；

　　(3)《住宅裝飾裝修工程施工規范》（gb50327-）；

　　(4)《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》；

　　4. 4. 2 過程驗收項目：基礎改造工程、水電線路改造工程（封閉前）、防水工程（鋪設瓷片前）、吊頂工程（涂料前）、門窗工程（油漆前）、細木工程（油漆前）；

　　⒋3 甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。當工程具備覆蓋、遮蓋條件或達到中間驗收標準（如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復工作），乙方自檢，并于48小時前通知甲方參加，驗收合格；甲方或甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工；工程質量符合規范要求，甲方或甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方已經批準，乙方可進行隱蔽和繼續施工；甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，可視為甲方已經批準。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗；若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成的停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，且工期不順延。

　　4. 4. 4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。由于乙方施工質量問題造成材料、設備的損壞，其返工費用由乙方承擔。

　　4. 4. 5 施工中甲方直接發包的工程完工時，必須由甲、乙方及包方直接發包的施工方三方及時對工程質量進行驗收。若質量不合格，責任由直接發包的施工方承擔。

　　4. 4. 6 甲方直接發包的工程遇交叉作業時，甲方和乙方直接發包的施工方應對各自的工程質量負責，若發生質量問題，由責任方承擔。

　　4. 4. 7 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

　　4.8 工程竣工后，甲方未經驗收擅自使用，視為甲方驗收合格。

　　4.9 驗收合格項目，雙方簽字確認；不合格項目限期整改，另行驗收，直至合格為止。

　　5、材料設備的供應

　　5. 5. 1 甲方按雙方約定的《甲方供應材料設備一覽表》（見附表）供應材料設備，若甲方提供的材料與《甲方提供材料設備一覽表》不符時，由甲方承擔相應責任。甲方供應的材料設備應按時供應到現常

　　5.2 甲乙雙方應對各自負責供應的材料設備，提供產品合格證明；若材料設備不符合質量要求，各自承擔由此發生的費用。

　　5.3 由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成的損失，責任由甲方承擔。

　　5.4 甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價款的%保管費。由乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　5.5 甲方供應的材料由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。

　　⒌ 6凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成質量問題及由此發生的損失由乙方承擔。

　　⒌ 7 乙方采購材料如不符合質量要求，致使室內甲醛等有害物質濃度含量超標，造成環境污染，由乙方承擔責任并賠償其損失。甲方供應的材料如不符合質量要求，致使室內甲醇等有害物質濃度含量超標，造成環境污染，由甲方承擔其責任。

　　5.8 5.8 甲方供應材料，乙方有義務事先告知甲方準確的材料用量及符合施工條件的材料

　　否則造成的損失由乙方承擔。若甲方不予采納而造成工程質量問題及材料的浪費，由甲方負責。

　　6、工程變更

　　6.1 甲方變更設計，應在該項目工程施工前7天向乙方發出書面通知。

　　6.2 所有的設計變更和工程量的增減，甲方必須辦理簽字確認手續，否則乙方有

　　權拒絕變更。

　　6.3 因甲方設計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失均由甲

　　方承擔，并相應順延工期。

　　6.4由于設計變更，造成乙方已購材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。

　　6.5 乙方按變更通知進行變更，并于3天內，提出變更價款報告的完整資料。甲方收到變更價款報告后3天內予以簽認，或提出異議。如甲方無正當理由不簽認，變更價款報告自送達之日3天后自行生效。

　　6.6 乙方接到變更通知后，可按下列方法提出變更價格，送甲方或甲方代表批準后調整合同價款：

　　⑴ 合同附件工程預算書中已有適用于變更工程的價格，按合同附件已有的價格變更合同價款；

　　⑵ 合同附件工程中預算書中只有類似于變更工程的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款。

　　⑶ 合同附件預算書中沒有適用和類似變更工程的價格，甲乙雙方協商，確定變更價格。

　　6.7 乙方根據現場實際情況提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的更換，以及增加工程量，必須經甲方或甲方代表批準，并簽字確認。未經甲方批準簽字，乙方擅自變更設計或對原定材料更換，甲方有權不認可，發生的全部費用由乙方承擔，且工期不順延。

　　6.8 對于甲方提出的不可行的設計變更，乙方有義務事先告知甲方將由此產生的質量問題及后果，否則造成的損失由乙方承擔。若甲方強行進行設計變更，從而造成工程質量問題，由甲方承擔。

　　6.9 甲方不得隨意取消合同承包內容的施工項目，若取消的施工項目造價超過合同預算總價的25%時，需征得乙方同意，并向乙方支付取消該項目的預期利潤，本工程預測利潤率為 %

　　7、工程價款及結算

　　7.1 雙方商定本合同價款采用第 種：

　　⑴ 固定價格，即價格一次包死，結算時不做任何調整；

　　⑵ 固定價格加 %包干風險系數計算，包干風險包括

　　⑶ 實際價格：竣工結算時，合同內項目按照已簽訂合同的預算單價計算；變更及增加項目的單價，按6 .6條款的約定辦理，工程量按實結算。

　　7.2雙方按國家和本市有關主管部門現行規定，在合同生效后，甲方按下表約定分（ ）次向乙方支付工程款，尾款一次結清。

　　撥付工程式款時間

　　（工程進度）

　　占合同價款比例

　　（%）

　　金 額

　　（萬元）

　　備 注

　　7.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在7天內，結清尾款。

　　7.4 設計變更增加價款在工程款同期結算款中支付。

　　7.5 結清尾款后，乙方按工程結算款額開具發票。

　　8、索賠

　　8.1甲方因未按合同約定提供施工所需條件、支付工程款、順延工期或其他非乙方原因造成乙方經濟損失，乙方可依照合同有關條款進行索賠。

　　8.2 乙方未按合同約定交付裝飾產品或未全面履行合同約定的全部義務而造成甲方經濟損失，甲方可依照合同有關條款進行索賠。

　　8.3 索賠程序

　　⑴ 索賠事件發生7天內，索賠方向被索賠方發出索賠的通知書；

　　⑵ 索賠方在發出索賠意向后7天內，向被索賠方提交全部和詳細的索賠資料；

　　⑶ 被索賠方在接到索賠資料后7天內給予書面答復或要求索賠方進一步補充索賠理由和證據。被索賠方在7天內未作答復，則視為該項索賠已被認可。

　　9、安全生產和防火

　　⒐ 1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　⒐ 2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工程安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。

　　⒐ 3由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，乙方有權拒絕施工。若甲方強制要求乙方施工，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。由乙方負責設計的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　⒐ 4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程和消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　10、違約責任

　　10.1 甲方或乙方未按本協議條款約定內容履行自己的各項義務致使合同無法履行，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。

　　10.2 由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付工程款，每拖延一天，按應付款額的 %支付滯納金。

　　10.3 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。

　　10.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　11、保修

　　11.1 本工程保修責任期：屋面防水工程、有防水要求的房間、衛生間和外墻的防滲漏工程為5年，其他工程為2年。

　　11.2 保修范圍為乙方施工的工程項目。

　　11.3 施工質量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修。

　　11.4 由于甲方提供的材料質量問題、人為造成的損壞和不可避免的因素造成的損壞不在保修范圍內。

　　11.5 在保修期內，乙方工程質量原因造成的其他財產損失，由乙方按當時市場價格全額賠償。

　　12、爭議

　　12.1 本合同履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決。

　　12.2 協商不成可通過 進行調解；

　　12.3 當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成時，雙方可選擇下列任何一種方式解決：

　　□ 向仲裁委員會申請仲裁；

　　□ 向深圳市（區）人民法院起訴。

　　13、合同解除和終止

　　13.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

　　⑴ 甲乙雙方協商一致；

　　⑵ 因不可抗力致使合同無法履行；

　　⑶ 因一方違約致使合同無法履行；

　　13. 2 甲乙方履行完本合同全部義務，工程已辦理交付手續，工程竣工結算價款支付完畢，本合同即告終止（但本合同保修及爭議解決條款除外）。

　　14、附則

　　14.1 本合同正本兩份，雙方各執一份。副本 份，甲方執份，乙方執 份。均具同等法律效力。

　　14. 2 附件

　　⑴ 施工圖紙或作法說明

　　⑵ 工程項目一覽表

　　⑶ 工程項目預算書

　　⑷ 甲方供應材料設備清單

　　15、補充條款

　　發 包 人： 承 包 人 ：

　　發包人代表： 承包人代表：

　　地 址： 地 址 ：

　　電 話： 電 話：

　　郵 編： 郵 編 ：

　　開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：

　　帳 號 ： 帳 號 ：

　　年 月 日 年 月 日

　　附件（4）

　　工程甲方供應材料設備清單

　　序 號

　　材料或設備

　　名 稱

　　規 格

　　型 號

　　單 位

　　數 量

　　數

　　量

　　單 價

　　供 應

　　時 間

　　送 達

　　地 點

　　備 注

裝飾合同模板匯總 篇3

　　發包方：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、承包方為經工商行政管理機關核準登記并有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。

　　2、裝飾施工地點

　　3、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

　　4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____其中：

　　材 料 費：______，人工費：______

　　管 理 費：______，設計費：______

　　垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____

　　其 他 費 用：______

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、材料供應

　　1、發包方提供的材料：詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，承包方應及時向發包方書面提出，發包方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場后，經承包方驗收，由承包方負責保管，承包方可收取發包方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由承包方負責賠償。

　　2、承包方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3、承包方對發包方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的裝飾，非經發包方同意，不得挪作他用。如承包方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

　　4、承包方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由發包方承擔，工期順延。

　　4、由于承包方原因造成質量事故，其返工費用由承包方承擔，工期不變。

　　5、在施工過程中，發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，發包方自負，給承包方造成損失的，發包方應予賠償。

　　6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，發包方不能按預約規定日期參加驗收，由承包方組織人員進行驗收，發包方應予承認。事后，若發包方要求復驗，承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由發包方承擔，工期也予順延。

　　7、工程竣工：承包方應提前三天通知發包方驗收，發包方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，發包方應承認原竣工日期，并承擔承包方的看管費用和其他相關費用。

　　四、安全生產：

　　發包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬發包方責任的，發包方負責和賠償;屬于承包方責任的，承包方負責修復和賠償。

　　五、工程價款

　　1、工程款付款方式列下表：

　　2、工程結算：詳見《工程結算單》。

　　3、工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

　　六、其它事項

　　1、發包方工作：(1)發包方應在開工前一天，向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

裝飾合同模板匯總 篇4

　　第一條 總則

　　1、鑒于乙方申請，甲方根據加盟計劃，授予乙方（加盟分公司）特許經營權。特許乙方自 年 月 日至 年 月 日在_____省______市/縣____ _ _ 開設天略裝飾加盟店，授權乙方于合同期限內在甲方認可的加盟店、使用由甲方獨立擁有的 “天略裝飾”注冊商標。乙方自開店一月內將店面裝修效果圖照片（5張）及營業執照復印件交甲方存檔。

　　2、乙方付一萬三千元加盟費匯入甲方帳戶。￥13000元

　　3、加盟授權從甲乙雙方簽訂合同，并且乙方向甲方付清規定的款項（包括特許加盟費、含品牌授權使用保證金等，實際須支付的款項種類和金額按簽約合同規定為準）之日起生效。

　　第二條 承諾

　　1、乙方獲得上述特許經營權許可后，須按甲方要求經營管理，不得超越許可范圍和許可期限，未經甲方書面同意，不得將該項權利轉讓。乙方承諾在加盟期間，完全遵守本特許加盟條列，合法經營。

　　2、甲方承諾不在乙方開設的天略裝飾加盟店同一區域范圍內（按所在城市的行政區片或以一定直徑范圍劃分）自己或允許第三者經營其它天略裝飾加盟店。

　　第三條 合同的續約、解除和終止

　　1、本合同期滿后，如雙方達成一致協議繼續延續本合同，則本合同經雙方簽字確認后續約一年，乙方不用再支付加盟費、品牌使用保證金。如雙方未達成一致協議，則本合同期滿后自動終止。

　　2、乙方在合同期內有下列行為之一，甲方有權單方提前解除合同并保留繼續追討乙方違約責任的權利：乙方因違法經營被政府部門下令停業整頓或吊銷營業執照或經營所需的其他證明時；乙方違反或未實現本合同的約定，破壞加盟體系或對甲方經營造成不利影響；乙方未與甲方協商，不再履行約定的合作義務，單方面退出加盟。

　　3、本合同終止或解除后，乙方不得以任何理由再使用天略裝飾商標。本合同終止或解除一個月內，乙方必須自行承擔費用，拆除乙方原所有帶有“天略裝飾”的商號、標識、商標、服務標志等一切含甲方標識的裝飾用具、店面裝修、燈箱、宣傳品等、否則視為乙方違約和對甲方的侵權，甲方有權索賠.

　　本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：南京天略裝飾工程有限公司 乙方：

　　聯系電話：

　　身份證號：

　　時間： 聯系電話：

裝飾合同模板匯總 篇5

　　發包方(以下簡稱甲方)：_________________________________________

　　委托代理人(或甲方代表)：_______________________________________

　　身份證號碼：_____________________________________________________

　　聯系地址：_______________________________________________________

　　聯系電話：_______________________________________________________

　　承包方(以下簡稱乙方)：_________________________________________

　　營業執照號：_____________________________________________________

　　建筑業企業資質證書號：___________________________________________

　　開戶銀行：___________________________ 銀行帳號：_________________

　　注冊地址(或辦公地址)：_________________________________________

　　法定代表人或負責人：_________________ 聯系電話：_________________

　　委托代理人(或乙方代表)：___________ 聯系電話：_________________

　　工程設計人：_________________________ 聯系電話：_________________

　　施工負責人：_________________________ 聯系電話：_________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　(一)工程地點：___________________________________________________

　　(二)工程戶型：___________________________________________________

　　(三)工程套內施工面積：___________________________________________

　　(四)工程內容(見附表一和四)

　　(五)工程承包方式，采取下列第_______種方式：

　　1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料(見附表二和三)。

　　3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。

　　(六)工程期限__________日。

　　開工日期：_________年_________月_________日;

　　竣工日期：_________年_________月_________日。

　　(七)工程價款(見附表一)：

　　本合同工程造價為(人民幣)______________元;

　　金額大寫：_______________________________ 。

　　其中：材料費：________元，人工費：____________元,

　　設計費：________元, 垃圾清運費：________元,

　　管理費：________元，其他費用:___________元。

　　(八)合同簽訂生效后，若要變更施工內容、材料或實際工程量增減，工程款按實結算。

　　(九)乙方提出的工程報價，不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下，竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程造價的5%，超出5%的部分，由乙方承擔。

　　二、工程設計

　　(一)本工程由__________設計，設計方應提供施工圖紙或做法說明一式________份。

　　(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規范要求，經雙方簽字認可，將會審意見記載于附表四內。

　　(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時，以工程報價表為準。

　　三、工程監理

　　若本工程實行工程監理，由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責范圍等書面通知乙方。

　　四、甲方義務

　　(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權，或已取得了合法所有權人的委托，有權對該房屋進行裝飾裝修。

　　(二)________委派_________為甲方代表，全權負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表，甲方應提前三日以書面方式告知乙方。

　　(三) 施工前，向工程所在地物業管理單位申報登記。

　　(四)開工日前_________天，若非乙方設計，甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規范要求的施工圖紙或做法說明，并向乙方進行現場交底。

　　(五)為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設，或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用，并承擔其費用。

　　(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系，協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

　　(八)如確需拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續，并承擔有關費用。

　　(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防工作。

　　(十)施工期內，將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時，甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖，當場由乙方安裝后交付甲方。

　　五、乙方義務

　　(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》，并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。

　　(二)委派________為乙方代表，全權負責合同履行，按設計要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責處理的各項事宜，其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表，乙方應提前三日以書面方式告知甲方。

　　(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327—)，確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定，做好施工現場管理，施工現場應配備干粉滅火器。

　　(四)保護好原居室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關系。

　　(五)保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。

　　(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施，不得浪費。

　　(七)工程竣工但未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任，均由乙方承擔。

　　(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證，甲方有權查驗。

　　(十)負責施工人員的管理及施工安全。

　　六、工程變更

　　(一)工程項目及做法的變動，必須經雙方協商一致，以甲方代表與乙方簽訂書面變更單為準(見附件五)，確定增減項目及價差后再施工，同時調整相關工程費用及工期。

　　(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方承擔;給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　七、材料供應

　　(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品，并應按時供應到施工現場，雙方共同驗收并辦理交接手續，由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失，責任由甲方承擔。

　　(二)按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場，雙方共同驗收，由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的，應禁止使用;若已使用，對工程造成的損失，責任由乙方承擔。

　　(三)甲、乙雙方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定的室內裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定，應按被挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

　　(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的，應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

　　(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準，禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方堅持使用的，由此造成的損失，由甲方承擔。

　　(六)若發生材料、設備質量爭議，可委托有關法定機構鑒定，鑒定費用的墊付由雙方協商解決，如不能協商一致，采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定，質量不符合合同約定標準的，鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的，鑒定費用由質量問題提出方承擔。

　　八、工期

　　(一)因下列原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　1、工程量變化或設計變更;

　　2、不可抗力;

　　3、甲方同意工期順延的其它情況。

　　(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。

　　(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的，工期相應順延。

　　(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　九、質量標準

　　(一)本工程施工質量按下列第________項標準執行;

　　1、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210—)

　　2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(dbj/t50-053-)

　　3、雙方約定： 。

　　(二)工程施工室內環境污染控制，按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-)的標準執行。

　　(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議，可委托有關法定機構鑒定，鑒定費用的墊付由雙方協商解決，如不能達成協議，采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定，質量不符合合同約定標準的，鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的，鑒定費用由質量問題提出方承擔。

　　(四)木材、石材為天然物品，允許有自然色差與紋理，乙方有義務提醒甲方。

　　十、工程驗收、工程價款結算及保修

　　(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，如果甲方在約定時間內不能參加驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，由此造成停工的，工期順延。若甲方既不及時通知乙方，也不按時參加驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗、返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收，驗收合格后填寫工程驗收單(見附表六)：

　　1、_______________________________________________________________________

　　2、_______________________________________________________________________

　　3、_______________________________________________________________________

　　(三)工程按時竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收，驗收合格后辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中，存在須由乙方整改返工的部分工程項目，乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定)，并及時通知甲方對其復驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。

　　(四)工程竣工后，雙方約定由_____________對本工程進行室內空氣質量檢測，費用由__________方承擔。

　　(五)驗收不合格，乙方負責在約定的期限內返工，甲方不得使用，否則由此造成的損失由甲方承擔。

　　(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程驗收單的附件)后亦可先行入住。

　　(七)工程竣工驗收合格后，乙方應提交工程結算單(見附表七)，并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的，還應向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核，若到期未提出異議，視為同意。

　　(八)驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清應付款項，填寫工程保修單(見附件八)。

　　(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下，保修期按下列第_________項執行：

　　1、除有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外，其余項目的保修期為二年。

　　2、_________________________________________________________________________________________

　　(注：第2項所約定的保修標準不得低于第1項所約定的保修標準)

　　(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題，乙方不負責保修。

　　十一、安全施工和防火

　　(一)甲方或乙方提供的施工圖或做法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范，主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或做法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，應及時向甲方指出，乙方有權并且應當拒絕施工，由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

　　(二)甲方未辦理有關手續，不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施，乙方有權并且應當拒絕施工，由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

　　(三)乙方擅自變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施，由此造成的損失和責任，由乙方負責賠償和承擔。

　　(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》和《建筑安裝工人安全技術操作規程》，注意施工安全。

　　(五)由于乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定，導致發生安全或火災事故，由此產生的一切責任和損失，由乙方承擔和賠償。

　　十二、工程價款支付方式

　　(一)雙方約定按下表中第________種方式支付工程款：

　　支付

　　次數支付時間①②備注

　　支付

　　比率支付

　　金額支付

　　比率支付

　　金額

　　第一次合同簽訂40% %

　　第二次吊頂工程，廚、衛墻磚工程，水管、線管布線完工。40% %

　　第三次木工和泥工基本完工、漆工進場15% %

　　第四次竣工驗收合格

　　之日起30日內5% %

　　或其它方式： _______________________________

　　(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款，乙方應向甲方開具有效的收款憑據。

　　(三)乙方施工質量不合格，甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。

　　(四)工程款結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。

　　十三、違約責任

　　(一)本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的，應雙方協商一致后，簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方無法定事由要求終止合同的，應以書面形式提出，并按工程造價的_____%支付違約金，辦理終止合同手續。

　　(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意后辦理清算手續，訂立終止合同協議，并由責任方按工程造價的______%賠償，解除本合同。

　　(三)因施工質量不合格，乙方不予整改、未在約定期限內整改，或經整改后仍不合格的，甲方可另請他人整改，與整改有關的一切費用由乙方承擔。

　　(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的，由責任方承擔責任，并賠償對方損失。

　　(五)甲方責任

　　1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因，造成乙方停工、窩工的，除工期順延外，每停工或窩工一天，由甲方向乙方支付工程造價_______‰的違約金。

　　2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項，每逾期一天，由甲方向乙方支付遲延部分工程款______‰的違約金。

　　3、工程未經驗收，甲方提前使用，由此造成無法驗收和損失的，由甲方自行承擔。

　　(六)乙方責任

　　1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品，如有損壞，應照價賠償。

　　2、經專業部門檢測，室內空氣質量不達標且屬于乙方責任的，乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理，甲方有權另請他人治理，與治理有關的一切費用由乙方承擔，若治理后仍不達標的，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的，雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。

　　3、由于乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不得順延。

　　4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天，由乙方向甲方支付工程造價_______‰的違約金。

　　十四、爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不愿協商、調解或者協商、調解不成的，當事人也可按下列第______種方式解決：

　　1、提交重慶仲裁委員會仲裁;

　　2、依法向人民法院起訴。

　　十五、附則

　　1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　2、合同簽訂后工程不得轉包，否則甲方有權拒付工程款。

　　3、本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　4、合同附表為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十六、其它約定條款(共_____條)

　　甲方代表(簽字)： 乙方代表(簽字)：

　　乙 方(蓋章)

裝飾合同模板匯總 篇6

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　為規范家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。

　　一、概況

　　1.甲方裝修住房系合法居住。

　　乙方為本省（市）具有建筑裝飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。

　　2.裝修施工地點：市區（縣）路（村） 巷號 樓層 室。

　　3.住房結構：

　　4.裝修施工內容：

　　室別部位裝修內容及要求備注

　　5.承包方式：

　　6.總價款：元（其中人工費元，材料費元，詳見清單。）

　　7.工期：自年 月日開工，至年 月日竣工。工期為日。

　　二、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料

　　序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

　　備注

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，并應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方采購的材料

　　序號材料或設備名稱規格型號生產廠商（品牌）單位數量質量等級單價（限購元以下）總價上述材料，乙方應向甲方提交購貨發票，并均應用于本合同規定的民宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的以倍補償給甲方。

　　乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　三、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施

　　工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　3.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　四、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定

　　1.合同簽訂后，甲方支付總價款的%，計元；

　　年月 日前，甲方支付總價款的%，計元；年 月日前，甲方支付部價款的%，計元；年

　　月日前，甲方支付總價款的%，計元；尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。

　　2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延（具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分）。

　　3.雙方款項往來，均應出具發票（或收據）。

　　六、其它

　　（一）甲方工作

　　1.甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，并說明使用注意事項。

　　2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。

　　3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　（二）乙方工作

　　①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　②指派（姓名）為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。

　　④乙方在其裝飾施工范圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方

　　因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

　　3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

　　4.甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并承擔損失。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　住址： 住址：

　　電話： 電話：

　　身份證號： 身份證號：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：____

裝飾合同模板匯總 篇7

　　甲

　　乙

　　工 程

　　方： 方： 地 點：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同的條例》的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方達成如下協議：

　　第一條：工程概況：

　　1.1工程內容和做法：

　　1.2工期：本工程 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

　　1.3合同價款：本工程總造價（由乙方施工部分）為人民幣 元（大寫：）。全部工程造價按下列規定計算：在施工工程中如有增減工程項目及工程量，應按簽證單、預算單價和實際工程量計算。

　　1.4工程質量：按合同約定和《 宜賓市家庭房屋裝飾裝修工程質量檢驗規定》。

　　1.5承包范圍：

　　1.6承包方式：

　　1.7定 金：甲乙雙方簽定合同后，甲方須向乙方支付定金人民幣伍佰元，此定金在甲方支付第一次工程款項時扣除。

　　第二條：甲方工作

　　2.1開工前向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明，并向乙方進行現場交底。為乙方入場施工創造條件。包括：騰空房屋、清除影響施工的障礙物、向乙方提供施工所需的水、電等。并辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續（如改變房屋結構等）。

　　2.2負責協調鄰里關系（包括與物業管理部門的關系）。

　　2.3協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

　　2.4負責工程質量和進度的監督及驗收。

　　第三條：乙方工作

　　3.1嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火規定及環保規定。

　　3.2裝飾施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.3工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條：關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期

　　采取的措施費用。

　　4.2因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不得順延。

　　4.3因甲方不能按合同規定付款造成的停電、停水及人力不可抗拒因素影響，導致停工一周內累計8小時以上，工期相應順延。

　　第五條：關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、做法說明、合同約定、簽證單和《宜賓市家庭房屋裝飾裝修工程質量檢驗規定》等為質量評定驗收標準。

　　5.2隱蔽工程應及時辦理手續。乙方應提前通知甲方參加隱蔽工程驗收。甲方不按時參加隱蔽工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認，若要求復驗時，乙方應按要求進行復驗。若復驗合格甲方承擔費用，若不合格費用由乙方承擔。

　　5.3工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知3日內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方未能在3日內驗收，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的保管費用。

　　5.4裝飾工程自竣工之日起保修期為年（全免費維修）。保修期后維修只收成本費。

　　第六條：關于工程價款及結算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用：以預算為基礎，竣工時按實際發生決算的方式。

　　6.2本合同生效后甲方按下表支付工程款：

　　第七條：獎勵和違約責任

　　7.1凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并負責由此造成的損失。

　　7.2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責，并負責經濟賠償。

　　第八條：設計變更

　　8.1甲乙雙方均不得隨意更改工程項目及設計方案，確需更改的應由雙方協商并簽證后方可實施。

　　第九條：爭議或糾紛處理

　　9.1本合同在履行期間，如雙方發生爭議應本著友好協商的態度解決。

　　9.2若經協商仍不能解決，則交由有關部門仲裁。

　　第十條：其他約定

　　10.1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效。竣工驗收后失效。

　　10.2本合同共兩份，甲乙雙方各一份。

　　甲方代表：乙方代表：

　　聯系方式：聯系方式：

　　年月

　　日

　　篇二：小工裝合同

　　裝修工程合同

　　合同編號：

　　簽約地點：

　　簽約時間：年月

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方在平等自愿的基礎上，依照《合同法》《建筑法》及其它有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經過友好協商，就甲方委托乙方對裝修工程，達成如下協議：

　　第一條：裝修工程概況

　　甲乙雙方經協商決定，位于由乙方負責施工。

　　第二條：合同承包范圍

　　項目：包括 裝修工程（不含軟裝飾工程部分，不含外立面部分），室內地面鋪設，隔墻，局部電路改造等。具體見附件《裝修項目一覽表》，《裝修項目預算單》和施工圖紙。

　　第三條：施工工期

　　開工日期：年月日（以甲方款到為開工期）， 竣工日期：年月日，總工期為 天.具根據甲方設計調整到位時間，裝修時間進行適當調整。

　　第四條：裝修工程內容及金額

　　本合同工程造價為（人民幣） 元；

　　金額大寫： 元。裝修工程內容和金額詳見附件《裝修工程預算書》

　　工程總造價按實際發生工程量計算，工程單價按以上單價為準。

　　第五條：付款方式

　　1、合同簽訂甲方應支付乙方總工程款的30%，即：2、工程進度1/3（工期或工程量過1/3）支付乙方總工程款的30%；即：3、工程進度2/3（工期或工程量2/3）支付乙方總工程款的30%；即：4、裝修工程竣工驗收合格后，甲方憑雙方授權代表簽署終驗收報告，甲方再支付乙方工程款

　　的10%和項目變更全款，即： ；

　　第六條：裝修工程驗收

　　按照《建筑裝修標準規范》進行驗收。

　　第七條：裝修工程質保

　　裝修工程保

　　質期限為一年，以裝修工程驗收合格之日起計算，保質期內工程范圍內非人為損壞、不可抗力因素損壞。由乙方負責無償維修。在質保期內裝飾出現故障的，乙方應在接到甲方通知后3日內抵達甲方現場處理問題。

　　第八條：其它

　　1、本合同自雙方法定代表人或授權代表人簽字并蓋章后生效。

　　2、本合同一式份，乙方執份，本合同設有附件《裝修項目一

　　覽表》和施工圖紙，具有同等法律效力。

　　3、其它未盡事宜雙方可另行協商。

　　甲 方：

　　地 址：

　　簽 字(蓋章）：

　　乙 方：安徽正祥裝飾工程有限公司

　　地 址：黃山路468號通和大廈B座1013---1016室

　　簽 字(蓋章）：

裝飾合同模板匯總 篇8

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：(施工工程隊負責人)

　　身份證：聯絡方式：

　　家庭住址：

　　第一條 工程概況

　　1、裝潢施工地點：

　　2、住房結構：磚混結構;房型__房__廳__套，建筑面積約__平方米。

　　3、承包方式：

　　4、裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，墻體拆除，墻面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關于采購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協助完成，甲方在采購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場)。

　　5、總價款：____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。

　　6、工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行。

　　第二條 關于乙方職責的約定

　　1、乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方，提供材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中，產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方(即)提出賠償。

　　2、乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協商并且獲得認可)。

　　3、乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。

　　第三條 關于材料供應的約定

　　1、全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設備、工具由乙方提供。

　　2、甲方負責采購供應的材料，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

　　3、乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。

　　4、為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料采購，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。

　　5、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本協議規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　第四條 關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯系后，方能進行該項目的施工。

　　5、若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶，櫥柜防火門，臺面等)，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　6、工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

　　7、工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，并書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　8、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。

　　第五條 關于安全生產和防火的約定

　　1、甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協商，且施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，乙方負責修復和賠償。

　　2、施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后施工。

　　3、乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。

裝飾合同模板匯總 篇9

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　合同編號：

　　北京市工商行政管理局監制

　　20xx年三月修訂

　　使用說明

　　1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發布時止。

　　2、工程承包方（乙方），應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門核發的建筑業企業資質證書。

　　3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份；凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份（甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份）。

　　4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。

　　5、竣工：合同約定的工程內容（含室內空氣質量檢測）全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。

　　6、驗收合格：承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視為驗收合格。

　　7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。

　　粘貼印花稅票處

　　北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　委托代理人（姓名）：民族：

　　住所：身份證號：

　　聯系電話：手機號：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　營業執照號：

　　住所：

　　法定代表人：聯系電話：

　　委托代理人：聯系電話：

　　建筑資質等級證書號：

　　本工程設計人：聯系電話：

　　施工隊負責人：聯系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1·1工程地點：

　　1·2工程裝飾裝修面積：

　　1·3工程戶型：

　　1·4工程內容及做法（見報價單和圖紙）；

　　1·5工程承包，采取下列第種方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料（見附表三）。

　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（見附表二、三）。

　　1·6工程期限日（以實際工作日計算）；

　　開工日期年月日；

　　竣工日期年月日。

　　1·7工程款和報價單

　　（1）工程款：本合同工程造價為（人民幣）

　　金額大寫：

　　（2）報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　（3）報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

　　第二條工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

　　3·1施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　（1）甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　（2）甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　3·2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（GB50325—20xx）的要求。

　　3·3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

　　3·4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條甲方工作

　　4·1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　4·2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4·3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

　　4·4遵守物業管理部門的各項規章制定。

　　4·5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　4·6不得有下列行為：

　　（1）隨意改動房屋主體和承重結構。

　　（2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　（3）在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　（4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　（5）強令乙方違章作業施工的其他行為。

　　4·7凡必須涉及4·6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4·8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　4·9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條乙方工作

　　5·1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　5·2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：

　　（1）無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　（2）不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。

　　（3）因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

　　（4）負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　（5）保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

　　（6）保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　>5·3通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　5·4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　第六條工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　第七條材料供應

　　7·1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

　　（1）應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。

　　（2）應當由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。

　　（3）雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

　　（4）如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付；材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

　　（5）甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

　　第八條工期延誤

　　8·1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延：

　　（1）工程量變化或設計變更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　8·2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

　　（1）甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的；

　　（2）甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；

　　（3）因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　8·3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　8·4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

　　第九條質量標準

　　9·1裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（GB50325—20xx）的標準執行。

　　9·2本工程施工質量按下列第項標準執行：

　　（1）《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》（DBJ/TO1—43—20xx）；

　　（2）《北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》（DBJ/T01—27—20xx）。

　　9·3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證；認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。

　　第十條工程驗收

　　10·1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　（1）材料驗收；

　　（2）隱蔽工程驗收；

　　（3）竣工驗收。

　　10·2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

　　10·3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　10·4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　10·5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”（作為竣工驗收單附件）后亦可先行入住。

　　10·6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　第十一條工程款支付方式

　　11·1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數支付時間工程款支付比率應支付金額

　　第一次開工三日前50%

　　第二次工程進度過半45%

　　第三次竣工驗收合格5%

　　11·2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。

　　11·3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　11·4工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

　　第十二條違約責任

　　12·1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任；因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　12·2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　12·3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

　　12·4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　12·5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　（1）對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12·4的標準支付違約金。

　　（2）對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12·4的標準支付違約金。

　　（3）室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的，乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款；甲方對不達標也負有責任的，乙方可相應減少返還比例。

　　第十三條爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

　　第十四條附則

　　14·1本合同經甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　14·2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　14·3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

　　14·4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。

　　14·5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位承擔責任之后，有權向乙方追償。

　　14·6本合同履行完畢后自動終止。

　　第十五條其他約定事項

　　甲方（簽字）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

　　市場主辦單位（蓋章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　年月日

　　附表一

　　工程報價單

　　序

　　號項目單位單價數量合計金額工藝做法、用料說明

　　甲方代表（簽字蓋章）：乙方代表（簽字蓋章）：

　　備注：此表用量較多企業可復印作為合同附件。

　　附表二

　　甲方供給工程材料、設備明細表

　　序

　　號材料名稱單位品種規格數量供應時間供應驗收地點

　　甲方代表（簽字蓋章）：乙方代表（簽字蓋章）：

　　備注：所供給的材料、設備須有經行政管理部門批準的專業檢驗單位提供的檢測合格報告。

　　附表三

　　乙方供給工程材料、設備明細表

　　序

　　號材料名稱單位品種規格數量供應時間供應驗收地點

　　甲方代表（簽字蓋章）：乙方代表（簽字蓋章）：

　　備注：所供給的材料、設備須有經行政管理部門批準的專業檢驗單位提供的檢測合格報告。

　　附表四

　　工程竣工驗收單

　　驗收時間：年月日

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　竣工驗收意

　　見甲方簽字（蓋章）：

　　監理單位簽字（蓋章）：

　　乙方簽字（蓋章）：

　　備注：竣工驗收中，尚有不影響整體工程質量問題，經雙方協商一致可以入住，但必須簽訂竣工后遺留問題協議做為入住后解決遺留問題的依據。

　　附表五

　　家裝工程保修單

　　甲方

　　甲方代理人聯系電話

　　乙方

　　法定代表人聯系電話

　　家裝工程地址

　　開工日期竣工日期

　　保修期限自年月日到年月日

　　甲方代表（簽字蓋章）：乙方代表（簽字蓋章）：

　　備注：

　　1、自竣工驗收之日起，計算裝飾裝修保修期為兩年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期為五年；

　　2、保修期內因乙方施工、用料不當的原因造成的裝飾裝修質量問題，乙方須及時無條件進行維修；

　　3、保修期內因甲方使用、維護不當造成飾面損壞或不能正常使用，乙方酌情收費維修；

　　4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

裝飾合同模板匯總 篇10

　　發包方：(簡稱甲方)：

　　承包方：(簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建筑工程施工合同示范文本》(),就本工程裝修有關事項，經甲、乙雙方友好協商達成如下協議：

　　第一條 工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、建筑面積:

　　4、工程項目內容：

　　5、承包方式：

　　6、結算方式:

　　第二條 工 期

　　1、總施工工期：

　　2、開工日期： 年 月 日

　　3、竣工日期：開工后第 天即 年 月 日(竣工日期不包括政府部門驗收日期，工程竣工時，乙方發出書面竣工報告書)

　　第三條 工程價款及付款方式

　　本工程合同價款為人民幣：大寫：

　　付款時間付款比例付款金額（RMB:元）竣工驗收合格后五日內 第四條 工程質量要求

　　乙方施工嚴格按照國家規范進行，施工滿足設計要求，質量達到《建筑裝飾工程質量標準驗收標準》規定的合格標準。

　　第五條 雙方權利義務

　　1、甲方權利義務：

　　(1)協調物業部門騰空房屋，提供施工所需的水、電等，并說明注意事項。配合辦理施工報批相關手續。

　　(2)本合同簽定起三日內，甲方完成施工圖紙，并提供兩套圖紙(用于甲方及物業)，工程竣工七日內乙方提供一套竣工圖紙。

　　(3)負責召集施工單位參加每周例會，對工程質量、進度進行監督檢查，施工過程中，如需拆改原建筑物結構或設備管線，負責協助施工單位到物業部門辦理相應審批手續。

　　(4)交納應負擔的相關費用，并按時支付裝修施工款項。

　　(5)辦理收樓手續，組織工程竣工驗收工作及做好結算工作。

　　(6)在施工過程中，如遇增減裝修項目，必須由甲方代表同意并出具甲方簽字的備份文件，乙方才可以進行增減項目的施工。如乙方在未征得甲方書面同意的情況下，擅自增減裝修項目，則甲方不支付相應費用。備忘文件一式兩份，甲乙雙方各留一份。

　　2、乙方權利義務

　　(1)提供其營業執照及施工資質復印件給甲方備查。

　　(2)按照施工總進度計劃及施工組織方案，精心施工，保證工期，保證工程質量，合理安排施工，按時完工。

　　(3)所用材料、設備、均須符合設計要求，必須是合格環保產品，經甲方監理核定后方可施工。

　　(4)遵守有關部門規定，文明施工，保證在施工過程中不在施工場地周圍亂放建材及廢物，保證施工現場的清潔符合有關部門規定，并保證在工程竣工后負責清理。

　　(5)服從甲方及有關部門的管理。

　　(6)施工過程中未經甲方同意或物業部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　(7)參加工程竣工驗收工作及做好結算。

　　(8)工程竣工未移交甲方前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　(9)協調其他分包商的工程施工管理工作。

　　第六條 工期提前或延誤

　　工期延誤 以下原因造成竣工工期延誤，經甲方代表確認后，工期才可相應順延：

　　1) 甲方要求的設計及工程量變更：

　　2) 非乙方原因，一周內累計停水、停電八小時以上的：

　　3) 不可抗力，是指戰爭和自然災害：

　　4) 甲方不按合同規定支付工程款而影響施工進度：

　　5) 甲方分包的工程，拖延了施工進度：

　　6) 因大廈自身管理造成乙方施工工期延誤：

　　除上述原因外，因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(驗收不合格視為逾期竣工)的，由乙方承擔責任，工期每延誤一天，乙方應付違約金人民幣200元，但總額不超過工程款總價的3%。

　　工期提前 若甲方要求提前工期，乙方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經濟支出，則每提前竣工一天，甲方應支付乙方的獎勵金額人民幣200元，但總額不超過工程款總價的3%。

　　第七條 合同價款的調整

　　在施工過程中，因甲方要求增(改)項目造成的成本增減，經雙方協商一致同意可以做相應調整。工程量按實際發生為準，工程變更以雙方簽字的協議為準。

　　第八條 保修及范圍

　　1、自本工程完工驗收合格之日起，一年內為保修期限。期滿后負責終身維修。

　　2、保修范圍：在保修期內，屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質量問題造成的，乙方負責24小時內免費維修，若甲方使用不當造成的，乙方只收取材料及人工成本費用。低值易耗品不在保修范圍之內，如燈泡、日光燈等。

　　第九條 爭 議

　　甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向 仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種爭議解決方式：向 甲、乙雙方注冊地的任何

　　一方人民法院起訴。

　　雙方約定按第 種爭議解決方式解決。

　　第十條 違 約

　　甲方或乙方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。

　　除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　第十一條 合同份數及有效期

　　本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存一份;本合同自訂立之日起生效.

　　第十二條 附 件

　　1：施工圖紙

　　2：裝修預算書

　　3：甲、乙雙方簽字蓋章的備忘錄等相關文件

　　發包方 (章)

　　電 話：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　承包方 (章)

　　電 話：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　簽訂日期

裝飾合同模板匯總 篇11

　　合同編號：_________

　　發包方（以下簡稱甲方）：_________

　　委托代理人：_________

　　單位：_________

　　住所地址：_________

　　聯系電話：_________

　　承包方（以下簡稱乙方）：_________

　　法定代表人：_________

　　注冊地址：_________

　　聯系電話：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________室。

　　1.2 住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1.4 總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.5 工程期限_________天； 開工日期_________天_________月_________日； 竣工日期_________天_________月_________日；

　　1.6 工程內容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

　　第二條 施工單位資格

　　乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第三條 材料供應

　　3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第四條 工程質量

　　4.1 本工程執行_________（填建筑裝飾工程技術規程）、_________（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　4.2 本工程由_________方設計施工方案。

　　4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.4 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.5 在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。合同編號：_________

　　發包方（以下簡稱甲方）：_________

　　委托代理人：_________

　　單位：_________

　　住所地址：_________

　　聯系電話：_________

　　承包方（以下簡稱乙方）：_________

　　法定代表人：_________

　　注冊地址：_________

　　聯系電話：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________室。

　　1.2 住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1.4 總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.5 工程期限_________天； 開工日期_________天_________月_________日； 竣工日期_________天_________月_________日；

　　1.6 工程內容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

　　第二條 施工單位資格

　　乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的'，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第三條 材料供應

　　3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第四條 工程質量

　　4.1 本工程執行_________（填建筑裝飾工程技術規程）、_________（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　4.2 本工程由_________方設計施工方案。

　　4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.4 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.5 在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

　　第五條 工程驗收

　　5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________。

　　乙方應提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；

　　5.2 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見附表九：工程結算單）；

　　5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。

　　第六條 工程款支付方式

　　6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

　　（1）本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當于總價款_________％的工程款；

　　（2）完成_________％的工程量之日后的_________日內，甲方支付相當于總價款_________％的工程款；

　　（3）竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________％的工程款。

　　（4）竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_________％的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　6.2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　6.3 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　6.4 竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的_________％的保修基金。竣工驗收合格后_________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

　　第七條 有關安全生產和防火約定

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　第八條 工程監理

　　8.1 本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

　　8.2 本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

　　8.3 為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。

　　第九條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　9.1 甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。9.2 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_________元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。

　　9.3 使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。

　　第十條 乙方駐工地代表

　　乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

　　10.1 乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。

　　10.2 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

　　10.3 乙方代表易人，乙方應于易人前_________天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

　　第十一條 甲方工作

　　11.1 甲方應在開工前_________天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　11.3 如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　11.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

　　11.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第十二條 乙方工作

　　12.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　12.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　12.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　12.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

　　12.6 指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

　　12.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

　　第十三條 工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。

　　第十四條 工期延誤

　　14.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　（1）工程量變化或設計變更；（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　14.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　14.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　14.4 因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第十五條 違約責任

　　15.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失；

　　15.2 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

　　15.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；

　　15.4 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付違約金。

　　15.5 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

　　15.6 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付違約金。

　　15.7 甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。

　　15.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

　　第十六條 合同的變更和解除

　　17.1 合同經雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款_________％支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　17.2 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　第十七條 垃圾清運

　　因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價款內）。

　　第十八條 聲明及保證

　　甲方：

　　18.1 甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　18.3 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　18.4 甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　18.1 乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　18.3 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。18.4 乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十九條 保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第二十條 不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第二十一條 通知

　　21.1 根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　21.2 各方通訊地址如下：_________。

　　21.3 一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第二十二條 爭議的處理

　　22.1 本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　22.2 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十三條 解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第二十四條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十五條 合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　委托代理人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

裝飾合同模板匯總 篇12

　　一、本合同文本是依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》及有關法律法規規定制定的示范文本，供雙方當事人約定采用，簽訂合同前請仔細閱讀。

　　二、為維護雙方當事人的合法權益，雙方簽訂合同時應慎重，力求內容具體、全面、嚴密，正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。家庭裝飾裝修企業應當格守誠實信用，負有對合同條款正確說明的義務。

　　三、本合同文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環境，委托他人對居住的房屋，進行修繕處理的工程建設活動。本合同文本由使用說明、12項協議條款和7個附件組成，對雙方當事人均有約束力。文本共25頁，每頁右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監制”章。

　　四、簽訂合同前發包人（業主、甲方）要驗看承包人（裝飾裝修企業、乙方）的《企業法人營業執照》和企業資質證書。與分公司（分部）簽訂合同，除驗看其《營業執照》及企業資質證書外，合同應加蓋該分公司（分部）上級公司（具有法人資格單位）的合同專用章。

　　五、本合同第一條第5款包工包料是指將購買裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修；包清工是指甲方自己購買裝飾材料，委托乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確，該條款關系到違約責任的認定。

　　六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款，甲乙雙方如另有協商約定，可在合同中寫明。

　　七、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程（指隱蔽在裝飾表面內部的電器回路、上下水、煤氣、地熱等管線工程）結束都需進行驗收，并須在驗收單上簽字確認。竣工總驗收，甲乙雙方均需在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標，乙方應予整改，直到達標為止。

　　八、工程竣工通過驗收交付塑時，乙方應同甲方簽署工程保修單，保修期從竣工驗收合格之日算起，保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個工程實行保修，部分包工包料的工程對相關部分實行保修，包清工的工程僅對施工質量實行保修。

　　九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補充約定，不得含有不合理減輕或免除乙方應當承擔責任的內容；與本合同的其他條款不一致的，以本合同的其他條款為準。

　　十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。

　　遼寧省家庭居室裝飾裝修合同合同編號：_____________

　　發包人（簡稱甲方）：________________

　　承包人（簡稱乙方）：________________

　　依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

裝飾合同模板匯總 篇13

　　內容如下：

　　工程裝飾裝修合同

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定工程裝飾裝修合同如下：

　　一、 工程概況及承包方式

　　1、 工程名稱：

　　2、 工程地點：

　　3、 工程承包方式：包工包料

　　4、 工程概況：建筑面積12272.00平方米。

　　二、 工程裝修內容

　　綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、 工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;

　　工程造價為：￥ 元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)

　　四、 工程期限

　　工程開工日期： 年 月 日

　　工程竣工日期： 年 月 日

　　五、 質量要求

　　按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　六、 付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　4、乙方剩余工程款作為質保金 內付清。

　　七、雙方責任

　　1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

　　2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、工程裝飾裝修合同的其它事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)

　　3、 工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　6、工程裝飾裝修合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱： 乙方單位名稱

　　(蓋公章) (蓋公章)

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日

裝飾合同模板匯總 篇14

　　江蘇省xx市人民法院

　　民事判決書

　　(20xx)儀民初字第號

　　原告：段

　　委托代理人：，律師事務所律師。

　　被告：裝飾工程有限公司。

　　法定代表人：王，總經理。

　　被告：王

　　被告李

　　被告李某女

　　原告段與被告裝飾工程有限公司、李、李某女、王裝飾裝修合同糾紛一案，本院于20xx年6月5日立案受理后，依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段及其委托代理人、被告xx公司、王共同委托代理人、李委托代理人到庭參加訴訟，被告李某女經本庭合法傳喚，未到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　原告段訴稱，自20xx年起被告x公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程，并將之轉包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。被告李、李某女、王三人為公司股東，20xx年至20xx年期間，三人采用營業收不入帳的方法，將公司約463萬余元的收入據為股東個人所有或轉入李任法定代表人的江蘇裝飾工程有限公司賬戶，導致x公司成為空殼公司;被告王、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務。三人的行為侵害了債權人利益，故訴請法院判令被告x公司給付工程款58 466.92元，被告李、李某女、王承擔連帶責任。

　　提供主要證據：

　　1、原告與x公司工程結算表，x公司揚州分公司結算憑證，證明被告x公司欠原告工程款的事實;

　　2、x公司工商登記查詢表一份;

　　3、現金會計證言，主要內容為20xx年4月至20xx年4月間，x公司正常經營，但營業收不入公司賬戶，客戶交現金就由李某女拿走，刷卡就入x公司賬戶，公司帳冊在李某女處，現在下落不明;

　　4、揚州分公司建行帳戶和農行賬戶對賬單，顯示x公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本無營業收入;

　　5、代理人調查筆錄，主要內容為帳冊在李某女處。

　　證據4-5證明被告x公司被吊銷營業執照，但被告王、李某女怠于履行清算義務的事實及被告李、李某女、王采用營業收不入帳的方法，將公司收入個人所有或轉入關聯公司從而侵害原告債權的事實。

　　被告x公司辯稱，原告證據不能證明我公司欠他的裝修款，原告的訴訟請求應予以駁回。未提供證據。

　　被告王辯稱，原告稱我將x公司財產混同個人財產不屬實，公司債務與我無關，我不應承擔連帶責任。未提供證據。

　　被告李辯稱，原告所稱我將x公司財產混同個人財產不屬實，公司債務應由公司在其財產范圍內償還，與我個人無關;且原告對我的訴訟請求與對訴訟請求是兩個不同案由，應分案處理。未提供證據。

　　被告李某女書面辯稱，是李利用公司法定代表人身份挪用公司資金，拒絕歸還，我僅是業務總監，原告所稱我將x公司財產混同個人財產不屬實，為維持公司經營，我還從自家借了幾十萬給公司，原告對我的訴訟請求沒有事實依據，應予以駁回。未提供證據。

　　經審理查明，自20xx年起，被告x公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程，并將之轉包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。x公司成立于20xx年12月5日，公司注冊資本為人民幣10萬元，原股東/發起人為李某女、李，認繳出資額分別為4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日，公司股東變更為李某女、王，認繳出資4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元，法定代表人也變更為王。20xx年6月21日，被告王曾以x公司和李某女為被告向本院起訴，要求解散x公司，本院立案受理后，王申請保全公司帳冊，但本院在其提供的地點未能找到，20xx年9月19日本院以證據不足為由判決駁回王訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業執照之前，x公司正常營業，但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。

　　上述事實，有原告與x公司工程結算表、x公司工商登記查詢表、現金會計證言、揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對賬單、代理人張木洋調查筆錄以及原、被告雙方當庭一致陳述等證據予以證實。

　　本院認為，對被告李所持原告對訴訟請求與對被告李、王、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由，應分案處理的主張，本院認為被告李主張沒有法律依據，同時從減少原告訟累、節約司法資源的角度考慮，對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求，本院認為，首先，債務應當清償，原告提供的工程結算表及本院對x公司現金會計調查等證據足以證明被告x公司欠原告段工程款58 446.92元的事實，被告x公司負有清償義務，原告要求被告x公司給付工程款的訴訟請求符合法律規定，應該予以支持。其次，被告王、李某女作為股東，應在公司被吊銷營業執照后及時進行清算，但二人怠于履行清算義務，致使原告債權無法實現，違反了公司法及其司法解釋的相關規定，故應對該筆債務承擔連帶責任。第三，原告提供的現金會計證言、揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結算單等證據已能證明有營業收，但公司帳冊掌握在被告李、李某女手中，現因二被告的原因，公司帳冊下落不明，應推定原告主張的被告李、李某女將經營收入混同于個人財產或關聯公司財產的，濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避公司債務的事實成立，被告李、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益，因此二人應對該筆債務承擔連帶責任。對原告所持被告王將公司財產混同于個人財產，要求其承擔連帶責任的訴訟請求，因原告的債權產生于王接受李股份成為股東之前，與其不能實現債權之間無因果關系，故不予支持。綜上，依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定，判決如下：

　　被告裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內給付原告段工程款58 446.92元，被告李、李某女、王承擔連帶給付責任。

　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

　　案件受理費1261元，公告費300元、保全費620元，合計2181元由被告裝飾工程有限公司負擔;此款原告已墊付，則被告裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內償付給原告，被告李、李某女、王對此承擔連帶給付責任。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，同時預交上訴費1261元，上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。

　　審 判 長

　　代理審判員

　　人民陪審員

　　二零XX年四月十二日

　　書 記 員

裝飾合同模板匯總 篇15

　　（乙種本）

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱

　　1.2工程地點：

　　1.3承包范圍：

　　1.4承包方式：

　　1.5工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

　　1.6工程質量：

　　1.7合同價款（人民幣大寫）：

　　第二條甲方工作

　　2.1開工前天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3委托監理公司進行工程監理，監理公司任命為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方份。

　　2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第三條乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

　　3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

　　第五條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（jgj73——91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（gbj300——88）等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5.5由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.6工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用第種：

　　（1）固定價格。

　　（2）固定價格加％包干風險系數計算。包干風險包括內容。

　　（3）可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　6.2本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

　　撥款分次進行撥款％金額

　　6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在天內，結清尾款。

　　第七條關于材料供應的約定

　　7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品

　　，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　7.2凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條有關安全生產和防火的約定

　　8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

　　8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第九條獎勵和違約責任

　　9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的％支付滯納金。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　9.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　9.5甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。

　　9.6未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　　9.7未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　9.8因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第十條爭議或糾紛處理

　　10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

　　第十一條其它約定

　　第十二條附則

　　12.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

　　12.2本合同正式兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執份，乙方執份。

　　12.3本合同履行完成后自動終止。

　　12.4附件

　　（1）施工圖紙或作法說明（2）工程項目一覽表（3）工程預算書（4）甲方提供貨物清單（5）會議紀要（6）設計變更（7）其他

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代表人：

　　單位地址：單位地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵碼：郵碼：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　戶名：戶名：

　　帳號：帳號：

　　年月日年月日

　　附表一：

　　工程甲方供應材料設備一覽表 序號材料或設備名稱規格型號單位數量單價供應時間送達地點備注