油漆房屋裝修裝修承攬合同（精選7篇）
油漆房屋裝修裝修承攬合同 篇1
甲方:(以下簡稱*方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照<民法典>及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守:
一、工程概況
1、甲方將市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價:
1、仿瓷:5。00元每平方米(含材料及人工)。
2、乳膠漆:9。00元每平方米(含基層膩子及人工)。
3，墻紙粘貼:6。00元每平方米。
4、清水漆:15。00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。
5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由*方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，*方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。
三、*方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由*方提供并保*質(zhì)量;
3、*方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、*方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行*告、罰款等處罰;
6、*方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應(yīng)當服從*方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照*方的技術(shù)要求進行施工，接受*方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應(yīng)責任;
2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保*材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換*方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守*方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴格按照*方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當無條件整改，給*方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、*方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到*方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，*方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及*方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)嚴格按照*方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進程中，*方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，*方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;
2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因*方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由*方承擔，以簽*單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給*方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的5%向*方支付違約金，延誤超過2天時，*方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向*方所在地*法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，*乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(手印):
地址:地址:
法定代表人:*號(復(fù)印件附后)
本合同簽約代表人:電話
油漆房屋裝修裝修承攬合同 篇2
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價：1、仿瓷：5.00元每平方米。2、乳膠漆：9.00元每平方米。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應(yīng)當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應(yīng)責任
2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作
2、乙方應(yīng)嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用
3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%
2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù)因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人：身份證號
本合同簽約代表人：電話
。
油漆房屋裝修裝修承攬合同 篇3
隨著住宅建設(shè)的飛速發(fā)展,許多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那么簽訂房屋裝修承攬合同需要注意什么呢以下是在小編為大家整理的房屋裝修承攬合同范文，感謝您的欣賞。
房屋裝修承攬合同范文一
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價：
1、仿瓷：
5.00元每平方米(含材料及人工)。
2、乳膠漆：
9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：
6.00元每平方米。
4、清水漆：1
5.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。
5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應(yīng)當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應(yīng)責任;
2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;
2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(復(fù)印件附后)
本合同簽約代表人： 電 話
房屋裝修承攬合同范文二
甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在____縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從________年____月____日開始建設(shè)，到________年____月3____日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后________年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。
2、付款時間：
第一次付款在施工開始后 工程過半支付
第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工________年后支付給乙方。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交____縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字： 乙方簽字：________年____月____日________年____月____日
房屋裝修承攬合同范文三
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，________年____月____日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付
第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應(yīng)當及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質(zhì)量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在____日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從________年____月____日到________年____月____日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應(yīng)當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當即時向甲方交付，甲方應(yīng)當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點： 地點：
電話： 電話：________年____月____日________年____月____日
返
油漆房屋裝修裝修承攬合同 篇4
房屋裝修承攬合同
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 ______________________________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
A.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應(yīng)當及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應(yīng)順延。
B.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質(zhì)量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應(yīng)當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當即時向甲方交付，甲方應(yīng)當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點： 地點：
電話： 電話：
簽訂日期： 年 月 日
油漆房屋裝修裝修承攬合同 篇5
房屋裝修承攬合同
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方 裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、 乙方包干承包該房屋裝修的 工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。
二、 包干承包費用：人民幣 整（小寫 元）。 除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。
三、 支付方式：
1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預(yù)付人民幣 圓整（小寫￥ 元）；
2、乙方完成全部裝修施工后，支付進度款人民幣 圓整（小寫￥ 元）；
3、全部裝修施工完成后 天內(nèi)，甲方支付余款人民幣 整（小寫￥ 元）。
四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為 天，乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。
五、其他約定：
1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責采購裝修材料；
2、甲方應(yīng)按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金；
3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；
4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失；
5、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任；
6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負責為甲方維修。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
時間： 時間：
油漆房屋裝修裝修承攬合同 篇6
甲方：
乙方：
甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成以下協(xié)議：
一、承攬方式：，乙方承攬甲方住房。
二、施工地點：
三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：
四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。
五、質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。
六、施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。
七、施工期限：自合同簽訂之日起至年月日止。
八、甲方的權(quán)利義務(wù)
甲方的權(quán)利
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進行維修。
甲方的義務(wù)
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應(yīng)按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權(quán)利義務(wù)
乙方的權(quán)利
1、在驗收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
乙方的義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。
2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生，由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。
6、乙方在進場時領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實賠償。
8、房屋驗收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件立即維修。
十、違約責任
由于施工質(zhì)量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導(dǎo)致甲方解除合同的，乙方應(yīng)承擔違約責任，賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方：乙方：
年月日年月日
油漆房屋裝修裝修承攬合同 篇7
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，甲方?jīng)Q定委托乙方對房屋進行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協(xié)議：
一、工程地點及概況：
_________號，房屋面積為_________平方米。
二、工程項目：
1、三個房間(三間臥室、一客廳，一個飯廳)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。
2、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂?shù)跫砂?廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當調(diào)整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。
5、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：
乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。
三、質(zhì)量標準：
施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：
____年____月____日到____年____月____日，如不能按期完成，乙方將每天承擔_________違約金。
五、工程造價：
所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。
六、付款方式：
房屋裝修費總價為_________元，大寫_________元整， 甲方先預(yù)付裝修費用 _________ 元，大寫_________元整，剩余部分由甲方竣工后，經(jīng)檢驗符合上面要求后一次付清。
七、安全責任
乙方在施工過程中，應(yīng)當盡到安全保障義務(wù);乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的工人發(fā)生安全事故，與甲方無關(guān)，由乙方自己承擔責任。
八、其他問題
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。
十、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：___________
乙方：___________
____年____月____日