有關(guān)裝修合同模板(精選17篇)
有關(guān)裝修合同模板 篇1
發(fā)包方(甲方): 北京米德蘭商貿(mào)有限公司
承包方(乙方):
合 同 編 號:
使用說明
1.本市行政區(qū)域內(nèi)的家庭居室裝飾裝修工程適用本合同文本。
2.乙方應(yīng)當(dāng)具有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。
3.開工:甲乙雙方通過設(shè)計方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達工程現(xiàn)場開始施工。
4.竣工:本合同約定的工程內(nèi)容(含室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測)全部完成,經(jīng)甲乙雙方、監(jiān)理單位驗收合格。
5.驗收合格:甲乙雙方、監(jiān)理單位在《工程驗收單》上就驗收事項簽字、蓋章。
6.工期順延:是指非因乙方責(zé)任導(dǎo)致工程進度受到影響后,工程期限予以相應(yīng)延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
7.甲方所付工程款等款項應(yīng)當(dāng)交至乙方財務(wù)部門,乙方應(yīng)當(dāng)為甲方開具發(fā)票。
8.本合同中除特別標注外,所稱“日”均指“工作日”。
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包方(以下簡稱甲方): 委托代理人(姓名): 民族: 住所: 身份證號: 聯(lián)系電話: 電子郵箱:
承包方(以下簡稱乙方): 北京米德蘭商貿(mào)有限公司 營業(yè)執(zhí)照號: 住所: 北京市朝陽區(qū)紅松路一號院東澤園底商119 法定代表人: 馬洪剛 聯(lián)系電話: 委托代理人: 李文寶 聯(lián)系電話: 工程設(shè)計師: 楊增亮 職稱:中級證書號: 聯(lián)系電話: 施工負責(zé)人: 李文寶 職稱:初級證書號: 聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程施工地點:
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1.4工程內(nèi)容及做法,見《工程報價單》(附件三)和施工圖紙。
1.5工程承包,采取下列第 種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(附件二)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方供應(yīng)其余部分材料(附件一、二)。
(3)乙方只包工。
1.6工程期限 60 日(以實際工作日計算)。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
1.7 工程款和報價單
(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)
金額大寫:
(2)《工程報價單》(附件三)應(yīng)當(dāng)參考建設(shè)行政主管部門發(fā)布的上一年度建設(shè)工程計價依據(jù),由雙方本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則約定。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理制,甲方應(yīng)當(dāng)與經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、職稱、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等內(nèi)容以書面形式告知乙方。
第三條 施工圖紙
3.1施工圖紙采取下列第種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計的,應(yīng)當(dāng)提供施工圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計的,乙方應(yīng)當(dāng)提供施工圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
3.2開工三日前,甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助提供施工地點的原結(jié)構(gòu)、水路、電路施工圖。
3.3雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙予以簽收確認。
3.4對施工圖紙的變更應(yīng)當(dāng)以甲方簽字確認為準。
3.5 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方義務(wù)
4.1開工三日前為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2開工三日前對水電工程量予以確認。
4.3無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.4辦理物業(yè)部門開工手續(xù)并承擔(dān)相關(guān)費用。
4.5遵守物業(yè)部門的規(guī)章制度,并告知乙方。
4.6協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4.7不得強制乙方有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu);
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體;
(3)在室內(nèi)鋪貼厚度一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載;
(4)破壞廚房、衛(wèi)生間地面防水層或拆改熱、暖、燃氣等管道設(shè)施;
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.8凡必須涉及4.7款所列內(nèi)容的,應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請,由原設(shè)計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全性進行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準。
4.9施工期間甲方仍需部分使用該居室的,應(yīng)當(dāng)配合乙方做好安全及消防工作。
4.10參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加材料驗收、隱蔽工程驗收、中期工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方義務(wù)
5.1施工中嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)及施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
5.2嚴格執(zhí)行建設(shè)行政主管部門的施工現(xiàn)場管理規(guī)定:
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設(shè)施;
(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動;
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電、墻體開裂等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任;
(4)負責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護;
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間清潔;
(6)保證施工現(xiàn)場整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
5.3通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
5.4甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
5.5遵守物業(yè)部門的規(guī)章制度并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5.6未經(jīng)甲方同意,不得擅自在施工地點做飯、住宿。
第六條 工程變更
6.1施工期間本合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致,共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
6.2 甲方對本合同約定的工程內(nèi)容提出減項時,如該項目已開工,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失。
6.3 工程增項時,甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程量適當(dāng)延長工期,并在工程變更協(xié)議中予以注明。
6.4 甲方不得與乙方設(shè)計師或施工人員私自確定工程變更內(nèi)容,否則乙方有權(quán)拒絕承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第七條 材料供應(yīng)
7.1按乙方編制的《工程材料、設(shè)備明細表》(附件一、二)約定的供應(yīng)方式、內(nèi)容提供。
(1)由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備,甲方應(yīng)當(dāng)在材料、設(shè)備送到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量、環(huán)保等內(nèi)容按照約定共同驗收并辦理交接手續(xù)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責(zé)任由乙方承擔(dān)。
(2)由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)當(dāng)在材料、設(shè)備送到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量、環(huán)保等內(nèi)容按照約定共同驗收,由甲方確認備案。
(3)雙方供應(yīng)的裝飾裝修材料,應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》,并具有由有關(guān)行政主
有關(guān)裝修合同模板 篇2
委托單位(甲方):___________________
承攬單位(乙方):___________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________。
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應(yīng)當(dāng)負責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將______________項目委托給乙方施工。工程總造價計______________圓整,大寫金額:_____________________圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限_____日,時間自________年______月______日起至________年______月______日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4、保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
七、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責(zé)維修。
八、其他
1、本合同一式________份。
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方):___________________
承攬單位(乙方):___________________
________年______月______日
有關(guān)裝修合同模板 篇3
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址:
2. 居室規(guī)格:房型 層(式) 室 廳 廚 衛(wèi)
總計:施工面積 平方米;
3. 施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4. 委托方式:
5. 工程開工日期: 年 月 日
6. 工程竣工日期: 年 月 日
工程總天數(shù): 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫) 元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款 元;2、人工費 元;
3、設(shè)計費 元;4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元;6、管理費 元;
7、稅金(3.41%) 元;
8、其他費用(注明內(nèi)容) 元;
第三條:質(zhì)量要求
1. 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2. 工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3. 施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4. 質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5. 凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
6. 甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1. 乙 方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本 合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3. 甲 方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施 工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙 方負責(zé)賠償。
第五條: 付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條: 工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。
第七條: 工程驗收
1. 工程質(zhì)量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2. 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3. 甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方。
有關(guān)裝修合同模板 篇4
案情簡介
周某為維思投資公司裝修辦公室,當(dāng)時因為雙方是朋友,并沒簽合同,口頭承諾周某為維思公司負責(zé)裝修事宜,材料費實報實銷,人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司(該公司公章在維思公司手里)名義到物管公司處辦理了開工手續(xù)。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途,維思公司單方面提出因質(zhì)量問題要求工人停工整改。在此過程中,維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同,并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責(zé)任。合同簽訂后,維思公司即將前期所有裝修全部拆除,不允許工人再次進場施工,另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟,以質(zhì)量不合格為由,要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同,并要求周某承擔(dān)材料費、人工費及工期延誤損失。
辦案思路及心得
被告周某委托我應(yīng)訴答辯。本案經(jīng)過了兩次開庭審理。庭審中,我主要提出以下幾點代理意見:1、被告周某不是適格被告,原告應(yīng)以重慶桂濱公司作為本案被告,由桂濱公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證,桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當(dāng)事人(盡管桂濱公司與原告未簽書面合同,不影響雙方實際裝飾工程合同關(guān)系),因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛,與被告無關(guān),被告僅作為桂濱公司代理人負責(zé)管理協(xié)調(diào)工作,由此可能產(chǎn)生的相應(yīng)合同責(zé)任根據(jù)合同法規(guī)定應(yīng)由委托人桂濱公司承擔(dān);2、周某是自然人,不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格,本案合同應(yīng)屬無效。根據(jù)《建筑法》《室內(nèi)裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規(guī)規(guī)定,承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的,建設(shè)工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》,周某是自然人,并無相應(yīng)資質(zhì),所簽合同應(yīng)屬無效合同;3、原告未經(jīng)施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未經(jīng)鑒定機構(gòu)鑒定,應(yīng)對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔(dān)責(zé)任。原告提交的施工現(xiàn)場圖片及視頻,以及被告簽字的工程存在質(zhì)量問題的說明,我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題,是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質(zhì)量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度,僅僅原告單方聘請的監(jiān)理的一面之詞是不能作為本案證據(jù)采信的,只有雙方確認或法院指定的第三方鑒定機構(gòu)有權(quán)對工程進行質(zhì)量認定并作為有效證據(jù)采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例,也與本案裝飾工程合同的約定相違背,同時也違反《合同法》的相關(guān)規(guī)定。
裁判結(jié)果
通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據(jù)和法律兩方面進行反復(fù)溝通交流,法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求,達到當(dāng)事人預(yù)期,得到當(dāng)事人肯定。本案得以順利結(jié)案。
屋東違約怎么辦?
簽約合同違約
本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約,現(xiàn)用4年,尚有1年才到合同期滿。現(xiàn)屋主要求收回倉庫使用,由于我們是私人簽注合同,有無法律效力,請問我如何追討他的違約金。
為您解答:
1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規(guī)定雙方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話,你可以要求其按照合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。
3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話,你可以按照你實際的損失要求賠償。
違約責(zé)任怎么算?
違約責(zé)任是違反合同的民事責(zé)任的簡稱,是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責(zé)任均做了概括性規(guī)定。
法律咨詢:
今天收到中介電話說我們屋另外兩戶擾民被告了(1套房子分成4戶出租的),然后房主要后天中午收房,讓我們?nèi)及嶙撸晃蚁雴杽e的住戶違約我有責(zé)任么?可否要求違約金?另外提前收房有沒有最短期限?今天通知后天就得搬完?另外時間很緊兩天內(nèi)不見得一定能找到房子,我可以最多延遲幾天?如果不能延遲,是不是租住旅館的費用可以找中介支付?
律師解答:
中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應(yīng)提前告知。
相關(guān)法律知識:
違約行為分類
根據(jù)不同標準,可將違約行為做以下分類:(1)單方違約與雙方違約。雙方違約,是指雙方當(dāng)事人分別違反了自己的合同義務(wù)。合同法第120條規(guī)定:當(dāng)事人雙方都違反合同的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的.責(zé)任。可見,在雙方違約情況下,雙方的違約責(zé)任不能相互抵銷。(2)根本違約與非根本違約。以違約行為是否導(dǎo)致另一方訂約目的不能實現(xiàn)為標準,違約行為可作此分類。其主要區(qū)別在于,根本違約可構(gòu)成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行與遲延履行。(4)實際違約與預(yù)期違約。
有關(guān)裝修合同模板 篇5
發(fā)包人:(甲方)
承包人: (乙方 )
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1工程地點:___________________。
1.2工程內(nèi)容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取清包及部分輔材承包方式。
(承包人包工及部分輔材,發(fā)包人提供主要材料)
1.4工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年___
_月____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列方式提供:
發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份
第三條發(fā)包人義務(wù)
3.1開工前____天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.2提供施工期間的水源、電源;
3.3負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
3.4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
3.5參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場、竣工驗收。
第四條承包人義務(wù)
4.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程; 4.2嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4.3保護好居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期
第六條材料的提供
6.1由發(fā)包人提供的主要材料、設(shè)備應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7.2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
7.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延。
7.5因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第八條質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第九條工程驗收和保修
9.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1)_________________________;
(2)_________________________;
(3)_________________________。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單
9.2工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單
9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十條工程款支付方式
10.1雙方約定按以下方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
工程進度過半指:_____________________________________
___。
10.2工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
10.3工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具收據(jù)。
第十一條違約責(zé)任
11.1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
11.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責(zé)。
11.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
11.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。 11.5由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責(zé)修理,工期不予順延。 11.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條幾項具體規(guī)定
13.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負責(zé)將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責(zé)支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
13.2施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責(zé)提供新鎖____把,由承包人當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用。
13.3施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十四條其他約定事項
_____________________________________________________________________________。
第十五條附則
15.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,____________部門____份。 15.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
有關(guān)裝修合同模板 篇6
按照《中華人民共和國合同法》和國務(wù)院《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方簽訂此施工合同。
1、工程名稱:x酒店改造工程
2、工程內(nèi)容:x酒店改造及檢修
3、承包范圍:兩臺電梯改造,包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統(tǒng)、轎門電子感應(yīng)光幕、對重緩沖器、鋼絲繩,電梯轎廂裝潢,電梯導(dǎo)靴襯,電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。
4、承包方式:包工包料
5、工 期:年—月—日-----年—月—日
第一條、 工程價款與支付
1、合同價款的確定依據(jù)現(xiàn)行國家、省、市有關(guān)文件及“工程預(yù)算書”定額執(zhí)行。
2、本工程價款計算確定為人民幣24.5萬元。決算金額不得超過本金額,超支部分甲方不予支付。
3、工程款的撥付:合同簽訂后付工程造價25%的工程預(yù)付款,工程完工支付25%,其余的50%為質(zhì)量保證金,保修期滿無質(zhì)量問題后支付。
第二條、 工程質(zhì)量
1、工程質(zhì)量必須達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件,經(jīng)協(xié)商本工程的質(zhì)量等級約定為合格。工程質(zhì)量必須符合市技術(shù)監(jiān)督局的要求。
2、工程施工必須按照施工圖來進行,必須達到效果圖的標準,完工后達到甲方及有關(guān)部門驗收合格標準。
3、工程質(zhì)量達不到上述要求時,乙方負責(zé)無償返修,直至達到要求,同時承擔(dān)由此造成的各種相關(guān)費用損失,并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。
第三條:雙方的責(zé)任
1、甲方責(zé)任:
1.1、會審施工圖紙。
1.2、提供具備施工條件的施工場地。
1.3、因甲方原因影響施工工期將相應(yīng)順延,由此發(fā)生的費用由甲方承擔(dān)。
2、乙方責(zé)任:
2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設(shè)計、資質(zhì)證明及工程進度、材料設(shè)備計劃等施工必備手續(xù)。
2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔(dān)。
2.3、乙方必須使用符合國家質(zhì)量標準的原材料,如因使用原材料不合格造成工程質(zhì)量問題,無論是否超過保修期,乙方均負責(zé)賠償直接和間接損失。
2.4、乙方負責(zé)施工安全,施工期間因乙方造成的一切事故,乙方負全部責(zé)任。
2.5、合同生效一周內(nèi)乙方必須進入現(xiàn)場施工,如逾期未進入現(xiàn)場施工,甲方有權(quán)單方終止合同,乙方返還預(yù)付款并按法定標準(1%)支付違約金。
2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失,經(jīng)甲方確定直接損失和間接損失后,由乙方承擔(dān)。
第四條:竣工驗收與保修
1、工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。
甲方收到竣工資料10天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收。
2、工程竣工驗收后,按照國家有關(guān)保修條例要求在乙方所承包的范圍內(nèi),工程保修期為一年。
第五條:爭議的處理
雙方因合同發(fā)生爭議,首先請工程所在地建設(shè)行政主管部門調(diào)
解,經(jīng)調(diào)解后如雙方未達成協(xié)議,由甲方所在地人民法院訴訟解決。
第六條:未盡事宜及補充條款如下:
1、甲方派出人員及監(jiān)理人員有權(quán)對工程進行總體監(jiān)督,包括工程質(zhì)量、材料質(zhì)量與使用、工程進度等與x酒店電梯改造工程有關(guān)事宜。對違反合同的施工以及施工質(zhì)量等問題有權(quán)提出修改,乙方必須無條件執(zhí)行,對于修改期間造成的直接損失和間接損失,由乙方承擔(dān)。
2、隨著工程進度情況,乙方應(yīng)及時整理相應(yīng)的內(nèi)業(yè)資料并及時向甲方及有關(guān)部門報驗,待驗收合格后,方可進入下道工序施工。
3、工程竣工驗收時,必須經(jīng)市技術(shù)監(jiān)督局驗收合格,并由乙方辦理驗收合格手續(xù)。
4、未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。
第七條:本合同一式兩份,自簽訂之日起生效。
發(fā)包方(章): 承包方(章):
地 址: 地 址:
法定代表人 : 法定代表人 :
委托代理人 : 委托代理人 :
電 話: 電 話:
電 掛: 電 掛:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號: 帳 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
合同訂立時間: 年 月 日
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方飯店裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1、工程地點:
2、總施工面積:____________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見附件1:《飯店裝修施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、工程承包方式:
乙方包工,甲方包料,原材料和輔料由甲方提供(詳見附件2:《發(fā)包人提供裝修材料明細表》)。
5、工程期限____天,開工日期為____年____月____日,竣工日期為____年____月____日。
第二條 工程價款
本合同工程價款(大寫)___________________元,詳見附件3:《飯店裝修工程報價表》。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見附件4:《飯店裝修工程設(shè)計圖》);
(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見詳見附件4《飯店裝修工程設(shè)計圖》),設(shè)計費(大寫)______元,由甲方支付。
第四條 發(fā)包人的義務(wù)
1、開工前____天為乙方入場施工創(chuàng)造條件;
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4 、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
5 、施工期間甲方仍需部分使用該場地的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
6 、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場,竣工驗收。
第五條 承包人的義務(wù)
1、 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
2、 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
3、 保護好原室內(nèi)物品,保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4、 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)常
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附件5:《飯店裝修工程變更單》)。
第七條 工期延誤
1、 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
3、 因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準詳見附件6:《飯店裝修工程質(zhì)量要求表》。
第九條 工程驗收和保修
1、 工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。
2、 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附件7:《飯店裝修工程驗收單》),在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(詳見附件8:《飯店裝修工程移交單》)
3 、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附件9:《飯店裝修工程保修單》)
第十條 工程款支付方式
1、雙方約定按以下方式支付工程款:
第一次:開工前三日支付 元;
第二次:工程進度過半支付 元;
第三次:雙方驗收合格 支付 元 。
工程進度過半是指: 。
2、 工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方審核同意后,雙方填寫工程結(jié)算單(見附件10:《飯店裝修工程結(jié)算單》)并簽字,甲方與乙方結(jié)清工程尾款。
3 、工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十一條 違約責(zé)任
1 、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失;
2 、 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
3、由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責(zé)修理,工期不予順延;
4、 由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
第十二條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交石家莊仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 其他規(guī)定
1、 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負責(zé)將垃圾運到指定的地點;
2 、施工期間,乙方每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十四條 附則
1 、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2 、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3 、本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,均具有同等效力。
4、 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人
年 月 日 年 月 日
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)
1、______室,計______平方米;
2、______廳,計______平方米;
3、______廚房,計______平方米;
4、______衛(wèi)生間,計______平方米;
5、______陽臺,計______平方米;
6、________過道,計______平方米;
7、其他(注明部位)____________,計________平方米。
總計:施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;
3、設(shè)計費__________元;4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;
7、稅金(3.41%)___________元;
8、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照XX市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:XX市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)
付款百分比
按付款方式表進行(略)
甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。
有關(guān)裝修合同模板 篇7
甲方:普定縣馬場鎮(zhèn)黨固小學(xué) (以下簡稱甲方) 乙方:馬場鎮(zhèn)黨固村村民 何有佳(以下簡稱乙方)
為了全校教師有一個良好的學(xué)習(xí)、辦公環(huán)境,經(jīng)學(xué)校校委會會議決定,把學(xué)校辦公室進行重新裝修。甲乙雙方在平等、公開的原則上通過商議,達成以下學(xué)校辦公室裝修的合同,具體內(nèi)容如下:
一、工程采取包工包料的形式承包給乙方,甲方負責(zé)提供工程所需的水、電,其余所需材料全部由乙方負責(zé)。
二、工程要求
1、辦公室地面要求貼磁磚,磁磚規(guī)格為60cm×60cm,墻面貼墻磚,墻磚規(guī)格為25cm×33cm,墻磚頂部貼腰線。
2、凡是要求貼磚的地方,都不能出現(xiàn)空洞,如果出現(xiàn),則要求乙方返工,返工造成的一切損失由乙方負責(zé)。
三、地面貼磁磚的面積為6平方米,單價為每平方米59元;墻磚(連同腰線)面積為32平方米,單價為每平方米36元。兩樣合計為人民幣1506元。在乙方完工,甲方驗收合格后,一次性付給乙方。
四、本工程于20 年3月2日開工,至20 年3月20日完工。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。自簽字之日起生效。
甲方簽字:黨固小學(xué)法人代表
乙方簽字:
20xx年3月1日
有關(guān)裝修合同模板 篇8
甲方:_________
代表人:_________
乙方:_________
代表人:_________
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程地點_________。
2、工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、承包方式:雙方商定采取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期:_________月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式:
本合同總價為(大寫):_________(小寫)_________元,合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
┌─────────┬────────────────────┐
│支付時間 │支付金額 │
├─────────┼────────────────────┤
│開工前三天 │支付(合同總價60%) 元 │
├─────────┼────────────────────┤
│ 年 月 日 │支付(合同總價35%) 元 │
├─────────┼────────────────────┤
│雙方驗收合格 │支付(合同總價5% ) 元 │
└─────────┴────────────────────┘
工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價)中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。
二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)
甲方:
1、開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆,遮蓋,采取保護措施;
2、提供施工期間的水源、電源,并承擔(dān)相應(yīng)費用;
3、負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關(guān)系;
4、不得變動建筑主體或者承重結(jié)構(gòu),如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用;
6、對工程質(zhì)量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;
7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
3、負責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生,如有發(fā)生,應(yīng)盡快負責(zé)修復(fù);
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
三、工程變更
1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進行該項目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應(yīng)賠償。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、由甲方提供的材料設(shè)備,應(yīng)為附合設(shè)計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責(zé)保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標準及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標準質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔(dān)。
五、質(zhì)量標準及驗收
1、本工程質(zhì)量標準按20xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標準》執(zhí)行。
2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應(yīng)由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視作同意。工程全部結(jié)束后,乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗收,應(yīng)及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用,驗收合格簽字后,結(jié)清工程余款,工程保修單即行生效
3、如未經(jīng)驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
4、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗證,經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標準的,驗證過程支出的相關(guān)費用由乙方承擔(dān),如符合合同約定和質(zhì)量標準的,驗證過程支出的相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質(zhì)量檢驗檢疫總局20xx年1月1日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設(shè)部20xx年1月1日聯(lián)合發(fā)布實施的"民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范",進行室內(nèi)環(huán)境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(20xx)17號文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié),應(yīng)列入工程預(yù)算中,檢測結(jié)果不合格,雙方應(yīng)分析原因,明確責(zé)任,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,并另簽補充合同。
六、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認簽字,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
七、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。
八、違約責(zé)任
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應(yīng)進行補償。如一方因故無法履行合同時,應(yīng)及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
3、甲方責(zé)任:
(1)未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設(shè)備,應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān)。
(3)工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的`,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
有關(guān)裝修合同模板 篇9
合同編號:_________
發(fā)包人(簡稱甲方):_________
承包人(簡稱乙方):_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價
1、甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方的有效證明:_________。乙方為本市經(jīng)工商行政管理部門核準登記的企業(yè),企業(yè)資質(zhì)情況:_________。
2、裝飾施工地址:______區(qū)(縣)______路_____弄(村)______號______樓______室。
3、住房結(jié)構(gòu):______房型____房____廳____廚____衛(wèi)_____陽臺,套內(nèi)施工面積______平方米。
5、裝飾施工內(nèi)容:見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
6、承包方式:_________(包工包料、清包工、部分承包)。
7、總價款:¥____元,人民幣(大寫):___元。其中:材料費:____元,人工費:___元,拆除費:___元,清潔、搬運、運輸費:___元,管理費:___元,稅金(3.41%):____元,利潤:______元,其他費用______元。
“總價款”是甲、乙雙方對設(shè)計方案、工程報價確認后的金額,在一般情況下竣工結(jié)算時上下增減的幅度在沒有項目變更的情況下不超過結(jié)算價的5%。雙方約定,合同簽訂生效后,如變更施工內(nèi)容、變更材料,這部份的工程款應(yīng)當(dāng)按實計算。
8、工期:自____年_____月____日開工,至____年_____月____日竣工,工期____天。
第二條 材料供應(yīng)
1、甲方提供的材料、設(shè)備:見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲、乙雙方應(yīng)辦理驗收交接手續(xù)。甲方提供的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責(zé)保管,保管費由雙方約定。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料、設(shè)備:見附件三《工程主材料報價單》。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,甲方有權(quán)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
4、施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質(zhì)量問題,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、乙方提供的材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合本合同工程主材料報價單的規(guī)定。如果乙方使用的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品,應(yīng)按材料和設(shè)備價款的雙倍賠償給甲方。
6、甲方或者乙方提供的材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》。
第三條 工程質(zhì)量及驗收
1、本工程執(zhí)行國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》和本市現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、本工程由_________方設(shè)計,提供施工圖紙一式_________份。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出變更修改設(shè)計、增減工程項目或者變更材料設(shè)備,須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(見附件四《工程項目變更單》)后,方能進行該項目的施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其它管理人員商定更改施工內(nèi)容、增加施工項目所引起的一切后果,由甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予承認。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7、工程竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方在七日內(nèi)組織驗收。驗收合格的,辦理驗收移交手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),并由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。裝飾工程未經(jīng)驗收或驗收不合格的,甲方有權(quán)拒收。
8、工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款后,甲、乙雙方簽署《工程保修單》(見附件七《工程保修單》)。工程保修期由甲、乙雙方協(xié)商議定,乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條 安全生產(chǎn)和防火
1、甲方提供的施工圖紙或施工說明
有關(guān)裝修合同模板 篇10
合同編號:___20 ___ 發(fā)包方(甲方):北京萬榮餐飲有限公司
法定代表人: 電話:
承包方(乙方):北京龍藝府裝飾工程設(shè)計有限公司
營業(yè)執(zhí)照號:
法定代表人: 電話:
委托代理人: 電話:
工程設(shè)計人: 電話:
施工隊負責(zé)人:電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:北京市豐臺區(qū)角門北路東口。
1.2 工程內(nèi)容以本工程裝修工程預(yù)算書內(nèi)容為準。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第(1)種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期_ ___年____月____日(含拆除工程時間)。
1.5 合同價款:本合同工程費用為________________(元)人民幣, (大寫):__________________元(詳見本項目裝修工程預(yù)算書)。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 (2) 種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份,設(shè)計 費由發(fā)包人支付。
第四條 發(fā)包人義務(wù)
4.1 開工前3天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源及費用;
4.3 負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場、竣工驗收。
第五條 承包人義務(wù)
5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第七條 材料的提供
7.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2 由承包人提供的材料、設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗拒的原因;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
8.3 發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
8.4 因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第九條 質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準: 國標裝飾行業(yè)標準 。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由相關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1)隱蔽工程完工;
(2)主體工程完工(天花墻體封板) ;
(3)竣工驗收 。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,三天內(nèi)如甲方?jīng)]有進行驗收,則默認通過,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
10.2 工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為1年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第
(1) 種方式支付工程款:
(1) 合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
(2)其他支付方式:____________________________ _____________________________________。 11.2 工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后七日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
11.3 工程款全部結(jié)清后,承包人向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票(稅費另計)。
第十二條 違約責(zé)任
12.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
12.2 未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責(zé)。
12.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
12.4 發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц豆こ炭铐椀那Х种蛔鳛檫`約金,工期順延。
12.5 由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責(zé)修理,工期不予順延。
12.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц豆こ炭铐椀那Х种蛔鳛檫`約金。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 (1) 種方式解決:
(一)提交北京市仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 幾項具體規(guī)定
14.1 在保證工程質(zhì)量及效果的前提下,乙方應(yīng)盡可能為甲方節(jié)約費用,適當(dāng)利用已有的設(shè)備設(shè)施。
第十五條 其他約定事項:__________________________ __。
第十六條 附則
16.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
16.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.3 本合同一式 肆 份,雙方各執(zhí) 貳 份。
16.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附表1:裝修工程預(yù)算書
發(fā)包方(簽字蓋章): 承包方(簽字蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:
年 月 日年 月 日
有關(guān)裝修合同模板 篇11
業(yè)主 (以下簡稱甲方): 聯(lián)系電話:
施工隊(以下簡稱乙方): 聯(lián)系電話:
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《合同法》等相關(guān)法律,在平等公正的情況下簽定如下合同
一、 工程概況
工程地址:
二、 價格
清包工費: ¥5200元,大寫:伍仟貳佰元整
其中 水電工 元
木工 元
瓦工 元
油漆工 元
垃圾清運費 元
三、 付款方式
1、施工隊進場,預(yù)支生活費: 1000元
2、木工完成,付1000 元
3、瓦工完成,付1000元
4、工程竣工,付1800 元
5、保修金 400元,從竣工之日起1年后支付
四、 設(shè)計
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責(zé)交底工作.
2、 甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.
五、 材料
1、 乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟損失.
2、 未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用.
3、 乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點購買材料,并開具正式發(fā)票.
4、 乙方應(yīng)驗收甲方所購建材的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅持使用,應(yīng)書面要求乙方,并承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失.
5、 乙方應(yīng)幫甲方收貨,核對數(shù)量和配件的準確性.
6、 乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場.
7、 乙方應(yīng)保證在本小區(qū)內(nèi)沒有雙包和半包的工程.
8、 乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護工作.
9、 未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、 工期
從 20xx年 月 日起至 20xx年 月 日止,工期為 天,因甲方因素拖延,工期順延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費50元/天
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運。
八、 垃圾清運
1、 垃圾袋裝化
2、 垃圾應(yīng)日日清
3、 垃圾應(yīng)由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所
九、 勞動力管理
1、 開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件。
2、 未經(jīng)甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
3、 甲方應(yīng)及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關(guān)費用。
4、 乙方應(yīng)具備在上海市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
5、 乙方指定由 為工地現(xiàn)場負責(zé)人, 為替補負責(zé)人。
6、 在合同價內(nèi),乙方應(yīng)提供 人次跟隨甲方挑選材料。
7、 乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員,每天工地現(xiàn)場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
8、 未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、 施工機具
1、 乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費。
2、 因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔(dān)一半,甲方代購,在工程完工后結(jié)算。
十一、工地現(xiàn)場管理
1、 現(xiàn)場禁止使用明火。
2、 現(xiàn)場禁止吸煙。
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、 因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題,乙方應(yīng)在兩年內(nèi)無償維修。
2、 普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內(nèi)趕到并維修。
3、 若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工項目清單。
2、 雙方認可的報價單。
3、 乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭議
1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2、 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、裝修要求
A.裝修工藝
“電路安裝工藝要求:
1、 電路安裝時,必須用有合格證書的產(chǎn)品材料。
2、 三線制安裝必須用三種不同色標。原則上,紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標,黑色,黃綠彩線為接地色標。
3、 所有導(dǎo)線安裝時,必須用相應(yīng)的pvc管子穿起來,埋在事先鑿好的深寬為4×3cm的槽子里,如遇并排線路槽子鑿寬時,不能影響其他工種施工,必要時可和木、瓦工協(xié)商解決施工中的難題,不得有只顧自己,而不顧大局的施工作風(fēng)。
4、 所有線路必須按橫平豎直的方向分布,嚴禁蛛網(wǎng)式分布。pvc管一頭要穿進總開關(guān)箱約3cm左右,然后沿墻壁,順地面 垂直分布,轉(zhuǎn)彎處用90度彎頭或軟管聯(lián)接好,并用管卡固定好。所有導(dǎo)線在pvc管子里不能有接頭。
5、 預(yù)埋導(dǎo)線的線徑大小是按電器的功率來測算的,空調(diào),浴霸,電熱水器,冰箱的線路必須從開關(guān)箱單放到位。
6、 所有預(yù)埋導(dǎo)線留在接線盒處的長度為20cm,按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墻面0.5cm左右。總開關(guān)箱大小可視客戶用電線多少來確定。
7、 所有導(dǎo)線分布到位確認無誤后,可通電試驗,方法為:將所有用電接頭接上燈頭套上15w燈泡,接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格,這時可填寫工程交接單。請其它工種負責(zé)人簽字驗收,電氣隱蔽工程初步結(jié)束。
8、 安裝各種燈具和開關(guān)面板,需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場,大型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定4×3cm木方,然后將吊燈固定羅絲切在木方上。所有開關(guān)的面板安裝必須平整端正,不得歪斜。扣板吸頂燈安裝時,必須將固定羅絲切在木楞子上,嚴禁切在扣板上(此木楞可事先請木工安裝好)。
9、 電話線和有線電視線不得和電線同在一根pvc管內(nèi)必須各行其道。”
“水路工藝安裝要求:
1、 使用的6分水管或鋁塑復(fù)合管,必須是經(jīng)過檢驗出廠的合格產(chǎn)品。
2、 在施工過程中,必須將所有的管路連接接頭的羅牙用麻絲和白漆裹起來,上緊,按照橫平豎直分布到位,如遇有地面管路發(fā)生交叉時,次路管必須安裝過橋在主管道下面,使整體水管分布保持在一個水平線上。
3、 通陽臺的水管,必須埋在原毛坯房的地面或墻面鑿深4cm的槽內(nèi),然后用水泥砂漿將槽口封平。
4、 管道分布到位后,必須用管卡在轉(zhuǎn)彎處或有站椿龍頭的地方卡緊管子,不使松動。
5、 所有通水的地方必須安裝下水管和地漏,其pvc管的管子聯(lián)接時必須用專用pvc膠水涂滿均勻套好。并注意水平落差連接到原毛坯房預(yù)埋的主下水管時,應(yīng)保持6小時靜止凝固。
6、 如遇原毛坯房預(yù)埋的主下水管不夠用或不理想(不就位)時也可按實際情況在樓板上重新開洞鋪設(shè)下水管道,重新用帶防火膠的砂漿封好管子四周,新封好的地方處用水泥砂漿圍一個高10mm的圈子,待凝固58小時后,將圈子里放滿水,經(jīng)過24小時滲透到樓下看看新裝下水管四周有無滲水現(xiàn)象。如:沒有就證明新裝管道合格,反之則需重新處理,再做滲水試驗直至合格。”
刷墻1 刷墻以前要刮掉墻面及頂篷的部分水膩子,做貼布處理
2一遍108膠 兩遍膩子 一遍底漆 兩遍面漆 天花板一樣
3 注意乳膠漆要求的對水量
4墻面每刷遍漆都需要戶主驗收一下。
包門套1. 拆除原門框,大芯板襯底,櫸木板飾面,櫸木實木門套線。門套線寬不大于55mm,厚不大于10mm。
2. 油漆:聚酯清漆3遍。
3 墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包
包門套、啞口的驗收標準
1要求橫平豎直,2米內(nèi)±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有陰陽角都要靠角尺 2 鉛垂貼在門套上檢查垂直度
包門1. 多層板壓制,封邊,平板有造型(門尺寸不大于1000mm╳20xxmm)。
2. 油漆:聚酯清漆3遍。
3.門套包好后,會有好多釘眼,應(yīng)該是先把木器刷一遍清漆后再讓油工補上釘眼,再刮膩子,膩子要刮至少兩遍,直到表面光滑平整為止。刮完用砂紙打磨平后才能噴漆。
門驗收標準
1.做門要開木門防裂槽
2.門鎖挖孔應(yīng)用專業(yè)工具,上合葉應(yīng)注意正反
3.注意所有的門要等高等寬
儲物柜數(shù)量: 大芯板底架,櫸木板飾面,櫸木實木線收口,外開門有木線造型,內(nèi)部有隔斷。油漆:外部聚酯清漆3遍(含面漆2遍);內(nèi)部清漆2遍。
壁柜驗收要求 l 要求橫平豎直,2米內(nèi)±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有陰陽角都要靠角尺
鋪墻磚(大陽臺、櫥房、衛(wèi)生間)
1.對原基層進行處理。
2.水泥+沙子+界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。
3.貼墻磚驗收標準 貼裝石材及磁磚不平整度要求為±1mm、空鼓率為百分之0.5,所有陰陽角都要靠角尺
鋪地磚
1. 對原基層進行處理。
2. 水泥+沙子+界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。
3.鋪地磚驗收標準
貼裝石材及磁磚不平整度要求為線條平整、劃一,空鼓率為百分之0.5,所有陰陽角都要靠角尺,磚縫細小,地磚鋪后12小時應(yīng)一塊塊敲,一塊磚有3/4空鼓以上,必須返工。
有關(guān)裝修合同模板 篇12
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設(shè)部110號令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任,雙方在認真閱讀本協(xié)議書后,本著公平自愿的原則,同意簽定本協(xié)議,以便共同遵守:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程性質(zhì):
四、工程范圍:各單項工程詳見工程項目一覽表(即概算書)。
五、工程造價:¥_______元(大寫人民幣_______元整)。
六、工程價款結(jié)算:簽定協(xié)議時付定金500元,木工開工前需預(yù)付工程款的60%即元,木工完工后再付30%即_______元,聚脂漆驗收后付7%即_______元,全部竣工驗收除留保修金_______元后結(jié)清協(xié)議約定所有尾款,保修期滿后付清保修金。保修期為1年(自竣工驗收之日算起)。跑水及使用不當(dāng)不在保修范圍內(nèi)。施工或結(jié)帳發(fā)生糾紛,協(xié)商不成時,到勞動、工商仲裁部門仲裁(或到法院裁決)解決,工期順延。
七、施工與設(shè)計變更:根據(jù)工程項目一覽表及施工圖紙進行施工。
如遇設(shè)計變更,另做調(diào)整,超出原來設(shè)計范圍的發(fā)生費用由甲方承擔(dān),變更圖由甲乙雙方商定。實際發(fā)生費用超過概算書定額部分由甲方承擔(dān)。如已經(jīng)施工,甲方仍要求變更的,不要找任何借口,必須補償給乙方已經(jīng)施工的損失,如拒付,乙方有權(quán)停止施工。
八、竣工驗收:竣工后即進行驗收,驗收標準按照甲乙雙方商定的協(xié)議附件——《工程驗收約定》進行驗收(在建筑質(zhì)量達標合格的情況下按此驗收),如當(dāng)時未提出異議,或乙方交鑰匙、或甲方入住(不論什么原因)即視為驗收合格,并在三日內(nèi)無條件結(jié)清全部款項。如當(dāng)時確因不可抗力因素而不能驗收(但不能無故或借故拖延),另定日期,若驗收合格,甲方應(yīng)承認原竣工日期,并承擔(dān)由此造成的乙方的看管費用(50元~100元/天)。對于驗收不合格的,乙方應(yīng)在工程約定的時間內(nèi)修復(fù)完畢,若屢次修復(fù)達不到《工程驗收約定》的質(zhì)量要求(在甲方不拖欠各種分期應(yīng)付款的情況下),選擇下面其中一種方式來解決:
1、乙方應(yīng)賠償需修復(fù)項目造價50‰的賠償金。
2、但最后實驗證明屬異常或建筑問題的,不論工期,修復(fù)好為止,費用由甲乙雙方各承擔(dān)一半。
九、工程期限:自__________年__________月________日起至__________年__________月________日止,工期:天。最后交工日期不得超過工程期限的10天(因故順延工期的,最后交工日期也順延),如超,則按照第十條約定支付違約金。
十、經(jīng)濟責(zé)任:
1、因乙方工程質(zhì)量原因而延誤超過最后交工日期的,每延期1周期(10天為一周期),乙方向甲方支付已付款2‰的違約金,但不支付
此因之外的任何違約金或補償金,乙方不需墊付資金,特此說明。如墊付,甲方除應(yīng)付墊付的資金外,還需支付此款項10‰/天的周轉(zhuǎn)金利息和20‰/天的違約金。
2、因甲方原因?qū)е卵悠诨蛑型就9ぃ追綉?yīng)補償給乙方因此造成的.損失80元/天的補償金。如甲方未及時付款,則乙方就此停工,甲方付款后再繼續(xù)進行施工,工期順延(停幾天,順延幾天)。如甲方要求提前交工,每提前一天,應(yīng)向乙方支付200元加速施工補貼金。
3、本經(jīng)濟責(zé)任項甲乙雙方必須認可通過了才能簽訂本協(xié)議書。
十一、在施工中,因雙方意見不一致而造成停工,均不計為誤工,工期可以順延。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果由甲方自負,給乙方造成的損失,甲方應(yīng)予雙倍的賠償。在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,商定后方能進行該項目的施工,簽字后或口頭答應(yīng)都可以進行施工,施工了,就說明雙方都同意了,如果未能通過則停止施工,停幾天,工期就順延幾天,由此影響竣工日期,順延工期。《變更單》所列費用應(yīng)在木工工程進行前一次性付給乙方(不得借任何理由拖欠變更款,如拖欠,按第十項第二款規(guī)定的逾期違約金的2倍支付此違約金),以便后面的其它工程繼續(xù)進行。甲方因故未簽變更單,但已付或未付變更單所列費用,都可以在工程竣工之后結(jié)算。
十二、協(xié)議的變更、解除和延期開工:協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,簽訂《變更單》。如要終止協(xié)議,提出終止協(xié)議一方,要以書面形式提出,應(yīng)按協(xié)議總價款的20‰支付違約金,并辦理終止協(xié)議手續(xù)。甲方如要延期開工,須交納500元延期開工違約保證金,并簽訂《工程延期開工協(xié)議》。
十三、甲方應(yīng)保障水、電、暖的充足正常供應(yīng)。如因此而影響乙方施工及施工進度,除工期順延外,還應(yīng)補償乙方因此而造成的損失,甲乙雙方商定。不可抗力因素除外。
十四、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。本協(xié)議依法簽訂,認定簽字,簽字生效。協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分。
甲方:
電話:
簽訂地點:
乙方:
電話:
有關(guān)裝修合同模板 篇13
發(fā)包方(以下簡稱甲 方):
身份證號: 住 所:
聯(lián)系電話: 手機號:
承包方(以下簡稱乙 方):
身份證號: 住 所:
聯(lián)系電話: 手機號:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié) 合重慶市家庭居室裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以 下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程地點:
2、工程裝飾裝修建 筑面積:
3、工程戶型:
4、工程承包:采取 乙方包工包料的方式。
5、工程期限
開工日期: 竣工日期:
6、合同價款:
本合同工程造價為(人 民幣: 元(金額大寫: 元整)
二、甲方工作
1、開工三日前為乙 方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2、無償提供施工期 間的水源、電源。
3、負責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施 工隊與鄰里之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量施 工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。
三、乙方工作
1、施工中應(yīng)嚴格執(zhí) 行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成本合同工程。
2、不得擾民及污染 環(huán)境,每日二十一時至次日七時之間不得從事敲、鑿、創(chuàng)、鉆等產(chǎn)生噪音的裝飾裝修活動。
3、因進行裝飾裝修 施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任。
4、負責(zé)工程成品、 設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護。
5、保證居室內(nèi)上、 下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。每日完工后清掃施工現(xiàn)場,清運垃圾至物業(yè)指定地點,相應(yīng)出渣費由乙方支付。
6、乙方必須保證施工質(zhì)量,發(fā)生施工質(zhì)量問題,乙方應(yīng)及時予以改 正。如竣工驗收時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)立即予以改正,在未達到甲方的整改要求前甲方有權(quán)拒付人工費。
7、施工人員應(yīng)文明 施工,禁止野蠻施工。甲方對表現(xiàn)不好的施工人員有權(quán)要求掉換,承包人不得拖延。8、乙方應(yīng)加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現(xiàn)場 違法亂紀,一旦發(fā)生問題,后果自負。施 工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
四、材料購買
乙方購買材料時,應(yīng)按甲方指定品牌購買,否則甲方有權(quán)要求更換。甲方 指定材料品牌如下:菲斯特水管、鴿牌電線、得億管件、秋葉源弱電線(網(wǎng)線、閉路線)、宏漆膩子膠水、勞亞爾防水涂料等,其他未指明品牌的材料應(yīng)符合環(huán)保要 求,有品質(zhì)保證。
蹲便器不能選購三無產(chǎn)品,釉面光潔,易于擦洗,帶沉水彎,能防臭。
水龍頭、淋浴龍頭應(yīng)是不銹鋼材 質(zhì)。
燈具為吸頂燈座,燈泡為節(jié)能 燈。
五、工期延誤
1、對因以下原因造 成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期可順延:
工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2、因乙方責(zé)任不能 按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3、因乙方原因造成 工期延誤,每延誤一天,按總工程款的3‰賠償甲方損失。
六、工程驗收和保修
1、在施工過程中分 下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗 收;
(3)竣工驗收。
2、工程竣工后后,乙 方通知甲方驗收。
3、雙方進行竣工驗 收前,乙方負責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
4、本工程自竣工驗 收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔(dān)更換責(zé)任。
七、工程款支付方式
合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
表一 支付工程款的比率及金額
八、違約責(zé)任
1、一方當(dāng)事人未按 約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
2、一方當(dāng)事人無法 繼續(xù)履行合同的,應(yīng)及時通知另一方,并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
3、甲方無正當(dāng)理由 未按合同約定期限支付第三、四次工程款,每延誤一日向乙方支付本合同造價金額2‰的違約金。
4、由于乙方責(zé)任導(dǎo) 致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對工程質(zhì)量不 合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤,每延誤一日,乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
(2)對室內(nèi)空氣質(zhì) 量不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日,乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量 經(jīng)治理仍不達標的,乙方退回甲方合同的工程全部價款。
九、爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)協(xié)商或向消費者協(xié)會申請調(diào)解解 決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時,向工程所在地人民法院起訴,請人民法院裁決。
十、勞動力管理
1、未經(jīng)甲方許可, 非工地施工人員不得在工地過夜。
2、乙方應(yīng)辦理小區(qū) 出入證件并支付相關(guān)費用。
3、未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
十一、施工機具
1、乙方自帶施工所 需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費。
2、因工具所產(chǎn)生的 易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔(dān)。
十二、裝修要求
A、裝修要求
電路(強電、弱電):明裝,網(wǎng)絡(luò)、電視進入每個房間。
水路:暗裝。
墻面處理:
1、裂縫必須做貼布處理;
2、叁遍膩子,一面 底漆、兩面涂料。
3、墻面每刷遍漆都 需要戶主驗收一下。
地磚
1、對原基層進行處 理。
2、水泥 沙子 界 面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。
3、線條平整、劃 一,所有陰陽角都要靠角尺,磚縫細小,地磚空鼓率不超過5%,否則必須返工。
防水:廚衛(wèi)涂兩次防水涂料,衛(wèi)生間墻面防水涂料應(yīng)刷1.8米高。蓄水檢查無誤后方可進入下道工序。
B、裝修內(nèi)容
1、客廳:整個客廳 分隔成兩間小屋,每間有門窗各一扇。里屋的門窗都開在過道墻面,外屋門窗都面向陽臺。鋪地磚,墻面和頂面刷涂料。照明、燈具(含燈)、網(wǎng)線和電視插座,安 裝窗簾桿和踢腳線。
2、主臥:鋪地磚,墻面和頂面刷涂 料。照明、燈具(含燈)、網(wǎng)線和電視插座,安窗簾桿和踢腳線。
3、次臥:鋪地磚, 墻面和頂面刷涂料。照明、燈具(含燈)、網(wǎng)線和電視插座,安窗簾桿和踢腳線。
4、廚房 生活陽 臺:鋪地磚,墻面和頂面刷涂料,照明、燈具(含燈)、用水泥和瓷磚砌灶臺和儲物柜。
5、衛(wèi)生間:鋪地 磚,墻面和頂面刷涂料,照明、燈具(含燈)、潔具安裝,排氣扇安裝。地漏安裝,上下水管道預(yù)埋。
6、過道:強電箱1個、弱電箱1 個。客廳過道寬1.2米,離陽臺滑門1米,雙聯(lián)雙控照明、燈具(含燈)。
7、陽臺:墻面及頂面刷涂料,地面做防水處理,燈具(含燈)和晾衣桿的安裝。
十三、其他約定事項
1、工程中非甲方意 愿增加項目或?qū)僭O(shè)計計算失誤或有意漏項的不增加工程款。
2、施工期間甲方認 為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因,不能勝任本項裝飾工作時,有權(quán)要求乙方更換施工人員。
3、保修期間甲方通 知施工方需要維修的,施工方必須在24小時內(nèi)到達現(xiàn)場,如果由于乙方施工或提供的材料質(zhì)量問題而導(dǎo)致報修,在甲方報修以后48小時內(nèi)仍未能提出解決方案 的,甲方可自行解決,并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔(dān)。如在保修期內(nèi),因工程質(zhì)量問題引發(fā)涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產(chǎn)安全的事故,甲方 可以先行處理,并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔(dān)更換責(zé)任。
十四、附則
1、本合同一式兩 份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工 程不得轉(zhuǎn)包。
3、雙方可以書面形 式對本合同進行變更或補充,但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的,仍應(yīng)以本合同為準。
4、因不可歸責(zé)與雙 方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。
5、本合同履行完畢后自動終止。
十五、附加條款
甲 方: 乙 方:
簽約日期: 簽約日期:
有關(guān)裝修合同模板 篇14
合同編號:______
甲方________(加工裝配方):
乙方________(來料、來件方):
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規(guī)的前提下,本著平等互利的原則,就來料加工____進行了充分協(xié)商,一致達成如下合同條款:
一、雙方責(zé)任
1.甲方責(zé)任:
(1)提供有上蓋之廠房____平方米,無上蓋場地____平方米,工廠管理人員____名,生產(chǎn)工人____名,開業(yè)后____月增至____名。在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方付出。
(2)提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用,如需新安裝水、電設(shè)施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務(wù)等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2.乙方責(zé)任:
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造____平方米簡易廠房所需的設(shè)備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設(shè)備總值約____元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在各份具體生產(chǎn)加工合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數(shù)量
第一年加工上述產(chǎn)品,加工費約____元,從第二年開始的產(chǎn)量,應(yīng)在前一年的基礎(chǔ)上有所增加,具體數(shù)量應(yīng)在生產(chǎn)合同中訂明。
三、作價原則和工繳費
1.試產(chǎn)(培訓(xùn))期為二個月,在試產(chǎn)期內(nèi),工人每人每月工繳費暫定為____元,每月工作____日,每天____小時。
2.試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎(chǔ)上,雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于____元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過____小時。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負責(zé)。
4.每月乙方支付甲方____元,作為工作管理費。
四、損耗率
1.試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率,實報實銷。
2.試產(chǎn)期后的損耗率,由雙方商定,并在生產(chǎn)加工合同中訂明。
五、來料和交貨期
1.乙方按生產(chǎn)合同的加工量,按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn),乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前____天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足____天,停工天數(shù)累計不得超過四天,否則,乙方應(yīng)按在廠工人以停工天數(shù)計,每人每天補助生活費____元,支付給甲方工廠。
2.為使乙方能開展正常的業(yè)務(wù)活動,甲方應(yīng)向乙方按商定的交貨期,按時、按質(zhì)、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質(zhì)、按量交貨,造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)負賠償之責(zé)任,賠償數(shù)額可在具體的生產(chǎn)加工合同中訂明。
3.由乙方提供的機械、通風(fēng)、照明等設(shè)備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立賬冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經(jīng)乙方驗收起運后,甲方不負產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、短缺等任何責(zé)任。
六、結(jié)匯形式
工繳費及工人管理費每月結(jié)算一次,以d/p即期結(jié)匯或支票方式結(jié)匯,由甲方工廠會同(____政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并具有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的)____貿(mào)易公司(下稱授權(quán)貿(mào)易公司)開具發(fā)票后,通過____銀行(____分行)向乙方在____開戶的銀行(____銀行;賬號____)辦理。乙方超過____天仍未付款給甲方,則按逾期天數(shù),以當(dāng)時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)個____月不結(jié)匯,甲方有權(quán)采取停止出貨或其他措施。
七、勞動保護及運輸與保險
1.工廠應(yīng)做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準,方能立項經(jīng)營。
2.乙方提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物料及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負責(zé)。
3.原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向____保險公司投保。
八、技術(shù)交流
在設(shè)備運抵甲方工廠后,乙方應(yīng)盡快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協(xié)助。從試產(chǎn)期開始,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員到甲方工廠進行技術(shù)培訓(xùn),直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術(shù),進行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用由乙方負責(zé),甲方提供生活上的方便。
九、合同期限
本合同經(jīng)批準簽訂后,乙方須將商業(yè)登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業(yè)執(zhí)照經(jīng)海關(guān)備案生效。有效期為年,即從____年____月____日至____年____月____日。如要提前終止或延長本合同,須在三個月前通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負責(zé)補償對方的經(jīng)濟損失。補償?shù)霓k法,根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費為準,補償兩個月的工繳費總額給對方。
合同期滿后,不動資產(chǎn)(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(chǎn)(如機械、車輛、通風(fēng)設(shè)備)歸乙方所有,并按海關(guān)和有關(guān)規(guī)定及時辦理核銷手續(xù)。
雙方同意,在本合同經(jīng)批準簽訂后____天內(nèi),乙方向甲方預(yù)付____元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起____個月內(nèi),乙方仍不投產(chǎn)開業(yè),履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權(quán)廢約。如乙方能按時投產(chǎn)開業(yè),該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
十、仲裁
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)(包括任一生產(chǎn)加工合同)的任何爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決,均應(yīng)提交____仲裁委員會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十一、語言
本合同以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產(chǎn)生異議時,以中文文本為準。
十二、合同的份數(shù)和修訂
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關(guān)、車管所、政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的________公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同如有未盡事宜,雙方可隨時補充或修改,并報政府有關(guān)部門批準實施。
甲方(蓋章):________乙方(蓋章):________
授權(quán)代表(簽字):________授權(quán)代表(簽字):________
____年____月____日____年____月____日
簽訂地點:簽訂地點:
有關(guān)裝修合同模板 篇15
_________(以下簡稱甲方)
協(xié)議人____為裝修____房屋(四小區(qū)10—2—12),經(jīng)________(以下簡稱乙方)
雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。在雙方同意的狀況下,本協(xié)議由____起草。
一、工程項目:
1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊PVC板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)鮌VC板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求務(wù)必保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責(zé)施工。個人房屋裝修合同樣本三、質(zhì)量標準:施工質(zhì)量要貼合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
二○xx年八月二十日至二○xx年十月十日,如不能按期完成,每一天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方帶給,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如貼合以上施工項目和設(shè)計要求,三天內(nèi)一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
年月日年月日
有關(guān)裝修合同模板 篇16
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
身份證號:
住所:
聯(lián)系電話:
手機號:
承包方(以下簡稱乙方):
身份證號:
住所:
聯(lián)系電話:
手機號:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合北京市家庭居室裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程地點:
2.工程裝飾裝修面積:
3.工程戶型:
4.工程內(nèi)容及做法:見工程內(nèi)容與預(yù)算單(附件一)、裝修工藝要求(附件三)。
5.工程承包,采取乙方包工、包施工工具、設(shè)備,甲方提供施工材料的方式。
6.工程期限
開工日期:
竣工日期:
7.合同價款:
本合同工程造價為(人民幣):元
金額大寫:
編制報價單以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù),根據(jù)時常經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方在合同中約定。合同報價單應(yīng)與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制為工程價款的根據(jù)。
二、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與具有經(jīng)建設(shè)行政部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及工程監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
三、施工圖紙
施工圖紙由甲方委托乙方設(shè)計并提供施工圖紙,一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
四、甲方工作
1.開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2.無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
3.負責(zé)辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和應(yīng)由業(yè)主支付的有關(guān)費用。
4.遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
5.負責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
6.參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
五、乙方工作
1.施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成本合同工程。
2.不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、創(chuàng)、鉆等產(chǎn)生噪音的裝飾裝修活動。
3.因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任。
4.負責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護。
5.保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
6.保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場,清運垃圾至物業(yè)指定地點。
7.為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的`各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料。
六、工程變更
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及周期。工程變更單,作為竣工結(jié)算和順延工期的依據(jù)。
七、材料供應(yīng)
1.乙方應(yīng)提前5天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟損失。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
3.乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點購買材料,并開具正式發(fā)票。
4. 乙方應(yīng)驗收甲方所購建材的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅持使用,應(yīng)書面要求乙方,并承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失。
5.乙方應(yīng)幫甲方收貨,核對數(shù)量和配件的準確性。
6.乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場。
7.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
8.甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運。
八、工期延誤
1.對因以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應(yīng)順延:工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2.因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3.因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,按總工程款的2‰賠償甲方損失。
九、質(zhì)量標準
1.裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面,應(yīng)嚴格按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)的標準執(zhí)行。
2.本工程施工質(zhì)量按《北京市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標準》(DBJ/T01-43-20xx)執(zhí)行。
3.在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由具有北京市建設(shè)行政主管部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認可的專業(yè)檢測單位,對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量予以認證。認證過程支出的相關(guān)費用由責(zé)任方承擔(dān)。
十、工程驗收和保修
1.在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
2.工程竣工后,乙方通知甲方驗收。
3.雙方進行竣工驗收前,乙方負責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
4.本工程自竣工驗收合格之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
十一、工程款支付方式
1.合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù) 支付時間 按工程款支付比率 應(yīng)支付金額
第一次 工人、材料進場
第二次 工程進度過半
第三次 竣工驗收合格
第四次 竣工驗收合格一年后
2.工程進度過半,是指:木工制作結(jié)束;墻、地磚、吊頂結(jié)束;墻面找平結(jié)束;水電改造結(jié)束。
3.工程款以工程實際發(fā)生量據(jù)實結(jié)算。
4.工程款全部結(jié)清后,乙方向甲方開具正式發(fā)票為工程主要憑證。
十二、違約責(zé)任
1.一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
2.一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)及時通知另一方,并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
3.甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第三、四次工程款,每延誤一日向乙方支付本合同造價金額2‰的違約金。
4.由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤,每延誤一日,乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
(2)對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日,乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標的,乙方退回甲方合同的工程全部價款。
十三、爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)協(xié)商或向消費者協(xié)會申請調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時,向工程所在地人民法院起訴,請人民法院裁決。
十四、勞動力管理
1.開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件。
2.未經(jīng)甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
3.甲方應(yīng)及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關(guān)費用。
4.乙方應(yīng)具備在北京市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。5.乙方指定由 為工地現(xiàn)場負責(zé)人, 為替補負責(zé)人。
6.乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員。
7.未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
十五、施工機具
1.乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費。
2.因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲、乙雙方各承擔(dān)50%。
十六、工地現(xiàn)場管理
1.現(xiàn)場禁止使用明火。
2.現(xiàn)場禁止吸煙。
3.油漆材料必須和其他材料分開放置。
十七、附則
1.本合同一式兩份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3.雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的,仍應(yīng)以本合同為準。
4.因不可歸責(zé)與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。
5.本合同履行完畢后自動終止。
十八、其他約定事項
1.乙方須對工地材料質(zhì)量、施工質(zhì)量把關(guān);甲方提供的材料,乙方應(yīng)檢驗后方可使用。
2.乙方須在下列關(guān)鍵工序完成后提前48小時通知甲方進行驗收,驗收合格后方可進行下一道工序施工:
A、材料進場
B、隱蔽工程
C、水路、電路改造
D、防水工程及蔽水實驗
E、細木工襯底工程
F、面板、木線、實木收口
G、底漆、面漆
H、墻、頂面基礎(chǔ)處理
I、吊頂工程龍骨面板
J、各部位板塊鋪貼
K、工程中期驗收
L、工程總體竣工驗收。
以上分項工程未經(jīng)甲方驗收,乙方擅自進行下一道工序施工,由此造成工料損失的由乙方負責(zé)。
3.乙方所供主材及數(shù)量(包括各種板材、龍骨、水電材料、油漆、水泥、膠類、涂料、膩子粉、石膏線等)必須與本合同所附材料清單上注明的材質(zhì)品牌相符,并在進場時通知甲方進行核實。乙方應(yīng)該向甲方出示材料的購買憑證(發(fā)票或者購物票據(jù)或公司統(tǒng)一供貨證明)、環(huán)保證明、保修證明、材料來源等相關(guān)材料,甲方有權(quán)向廠商或者經(jīng)銷商核實材料的真實性,如果發(fā)現(xiàn)乙方提供的材料屬假冒偽劣產(chǎn)品或不符合國家、地方、相關(guān)部委標準、規(guī)定的產(chǎn)品,乙方必須及時更換為合同中約定的產(chǎn)品或其他甲方認可的同等價位的合格產(chǎn)品,并按照合同約定材料市場價的雙倍價格對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據(jù)充分證明是由于供應(yīng)商的責(zé)任,甲方可以根據(jù)具體情況適當(dāng)降低要求賠償?shù)念~度,乙方可以向材料供應(yīng)商追究相應(yīng)的責(zé)任。已經(jīng)施工使用的部分,甲方有權(quán)要求乙方拆除、重做,由此引發(fā)的費用由乙方承擔(dān)。
4.特殊工種如電工、水暖工須持相關(guān)上崗證書并經(jīng)查驗后方可上崗施工。
5.項目變更須有文字約定,詳細注明變更數(shù)量及價格并經(jīng)甲乙雙方簽字認可方可作為結(jié)算依據(jù)。
6.施工工藝標準執(zhí)行工程驗收標準執(zhí)行環(huán)保標準執(zhí)行未達到此標準的施工方承擔(dān)不達標項目的賠償。
7.甲方提供的裝飾材料到達現(xiàn)場,乙方經(jīng)品質(zhì)、數(shù)量驗收后方可使用,一經(jīng)使用即視為合格,由此造成的施工質(zhì)量問題由乙方方承擔(dān)全部責(zé)任。如果乙方能在事后證明該質(zhì)量問題確實是由于甲方提供的材料不合格引起的,且該質(zhì)量問題不能通過觀察、手摸、尺量等工地條件允許的常規(guī)手段發(fā)現(xiàn),則甲乙雙方各承擔(dān)50%的責(zé)任。
8.乙方有義務(wù)對甲方提供的材料進行妥善保管,如發(fā)生損壞、丟失等問題,由乙方負責(zé)賠償。乙方必須將裝修過程中產(chǎn)生的垃圾每日清理收集并運送堆放在物業(yè)部門指定的場所。
9.施工過程中,乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工安全操作規(guī)程,負責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理,采取必要的安全防護和消防措施,保證人員安全,避免甲方房屋和其他財產(chǎn)的損失。乙方在施工中不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設(shè)施。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
10.工程中非甲方意愿增加項目或?qū)僭O(shè)計計算失誤或有意漏項的不增加工程款,甲方需增加項目的價格參照合同單項報價執(zhí)行。
11.施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因,不能勝任本項裝飾工作時,有權(quán)要求乙方更換施工人員。
12.保修期間業(yè)主通知施工方需要維修的,施工方必須在24小時內(nèi)到達現(xiàn)場,如果由于乙方施工或提供的材料質(zhì)量問題而導(dǎo)致報修,在甲方報修以后48小時內(nèi)仍未能提出解決方案的,甲方可自行解決,并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔(dān)。如在保修期內(nèi),因工程質(zhì)量問題引發(fā)涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產(chǎn)安全的事故,甲方可以先行處理,并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔(dān)更換責(zé)任。
簽署包清工合同是,現(xiàn)場管理和垃圾清運是包清工合同中比較容易忽視的兩個點。通常我們要求施工人員不在施工現(xiàn)場吸煙、做飯及住宿,另外,工程垃圾也要求一日一清,這些也是簽署包清工合同時應(yīng)該注意的。
甲方代表:_____________ 乙方代表:_____________
簽章:_____________ 簽 章:_____________
聯(lián)系電話:_____________ 聯(lián)系電話:_____________
簽約日期:_____________ 簽約日期:_____________
有關(guān)裝修合同模板 篇17
甲方(章):
乙方(章):
為統(tǒng)一和提高的店面和公司產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達成如下協(xié)議:
1、自協(xié)議簽定之日,甲方負責(zé)為乙方提供店面及門頭設(shè)計與裝修。裝修內(nèi)容包括:
門頭廣告招牌和店面形象的設(shè)計、制作、安裝。
2、本次裝修嚴格按照裝修公司設(shè)計風(fēng)格施工裝修,預(yù)計裝修費用
3、自協(xié)議簽訂之日起,乙方需一年內(nèi)向甲方進貨陶醉系列產(chǎn)品 件。價格按進貨市場實際價格結(jié)算。
4、乙方在協(xié)議簽訂之日起必須在店中顯眼位置做好陶醉系列產(chǎn)品的陳列。不得在店中陳列和擺放與本公司相竟的產(chǎn)品。
5、乙方在店面裝修好后需向裝修公司墊付裝修費用,甲方按乙方進貨量進行裝修費用的現(xiàn)金返還。
6、本協(xié)議一式叁份,一份沱牌舍得公司歸檔,甲方、乙方雙方各執(zhí)一份。
7、本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效。
甲方(章):_乙方(章):
年月 日