有關加工合同(精選18篇)
有關加工合同 篇1
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求并標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產,不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品,不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方,更不得提供給甲方的同行業,否則,應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質量保證能力,確保加工、運輸過程的質量控制,保證所加工的產品符合質量標準。
第四條付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日,乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬,雙方確認無誤后,甲方列入應付款科目,每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收,如發現質量有異,甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數量交貨,每拖延一天,罰款500元。
2、質量與合同約定不符,導致產品報廢的,應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求,甲方有權要求乙方及時安排人員全檢,或由甲方安排專人全檢,由此產生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款,每推遲一天,罰款500元。
3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求,除追究違約責任外,甲方有權終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同,必須提前一個月通知甲方,否則,甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為,自年月日至年月日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本合同期內,如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行,本合同自然終止,雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行,本合同亦自然終止,雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發生爭議,應協商解決;協商不成,依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條其他
1、本合同一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補充協議),附件(或補充協議)與本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
地址:地址:
負責人簽字:
負責人簽字:
日期:日期:
有關加工合同 篇2
甲方:
乙方:
原由加工廠,經甲方與合伙人(即乙方)一段時期的艱苦創業,由于社會和事業因素,甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠,由合伙人(即乙方)單獨經營,具體轉讓辦法經甲,乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協議:
1,加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整,由乙方用現金一次性買斷,但乙方必須在原場地經營,不得轉移場地及機械設備。
2,如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷,則乙方必須請甲方有償提供經營場地,如甲方無法提供經營場地,則乙方必須遷出以下協議中所規定的七鄉鎮。
3,乙方在經營期間,甲方不可在土塘,杭橋,三汊港,陽峰,大沙,西源,周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。
4,如乙方在經營一段時間后,想出讓加工廠設備,必須首先征詢甲方意向,如甲方同意接手,則乙方必須按此協議原價無條件轉給甲方,如甲方不想接手,則由乙方自由處理,但乙方出手后,無論接手方是甲方還是其他人,乙方今后均不得在土塘,杭橋,三汊港,陽峰,大沙,西源,周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務,否則甲方有權干涉,由此造成的不良后果,均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
5,協議自簽訂之日起,乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方,此款在協議簽訂之日付幣貳千元,今后乙方必須在每年的公歷二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。
6,今后乙方在經營期間的場地費,水電費,工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。
此協議一式二份,甲,乙雙方各執一份,敬請雙方共同遵守執行。
甲方: 乙方: 經場人:
有關加工合同 篇3
一、加工原件名稱
二、加工內容
材料代購 制版 材料核對 漏板
波峰焊作業 常溫老化 插裝 印制板清洗
成品檢驗 元件成型、貼保護 包裝 結構件裝配
手工補焊 調試 s m t 作業 高溫老化
三、工藝流程
材料齊套、核對 → 元件成型、貼保護 → 插裝 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工補件 → 過程檢驗 → 清洗 → 最終檢驗 → 包裝入庫 備注:
材料齊套、核對 → 絲印 → 貼裝 → 過程檢驗 → 回流 → 過程檢驗 → 元件成型、貼保護 → 插裝 → 過程檢驗 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工補件 → 過程檢驗 → 清洗 → 最終檢驗 → 包裝入庫 備注:
材料齊套、核對 → a 面絲印或點膠 → 貼裝 → 過程檢驗 → 固化 → 過程檢驗 → 元件成型、貼保護 → b 面插裝 → 過程檢驗 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工補件 → 過程檢驗 → 清洗 → 最終檢驗 → 包裝入庫 備注:
四、加工周期
材料齊套后周期為 ______ 天 ,逾期按加工費的 _____% 折扣。因甲方原因逾期除外。因乙方遇到不可抗拒的情況造成工期延誤,乙方必須及時通知甲方,溝通諒解。
五、 提貨及票據方式 : 口自提 口送貨 口收據 口普票 口 ______% 增值票
六、 保價金額 :器件保價金額為______元,如有丟失或損壞,按___% 賠償。器件風險費用為______元。
七、 付款方式: 口貨到付清 口月底結清 口一批壓一批付款 口貨到 ___周內付清 口其他:
八、 逾期付款責任: 以本單位出庫單時間為準,逾期付款按總加工費的' ____% 每天計費。
九、 加工單價
十、其他
甲方(簽章): ________ 乙方(簽章):_________
代表簽字:_____________ 代表簽字: ____________
簽訂日期:_____________ 簽訂日期:_____________
有關加工合同 篇4
甲方:____電子設備有限公司
乙方:____電子股份有限公司
甲乙雙方經友好協商,甲方委托乙方加工制作20__款POS機模具1套,就雙方合作有關事項特訂立如下合同:
一、模具制作內容
乙方承接甲方委托加工整組模具1套,具體見后附模具清單。甲方提供零件圖紙,乙方根據甲方零件圖紙設計制造相應注塑模具,乙方可根據注塑件的特點經甲方同意對甲方提供的零件圖紙進行修改,確保所注塑零件無注塑缺陷并有足夠的強度。
二、模具壽命
乙方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由乙方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,乙方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。
三、模具驗收
1、由甲方對乙方的模具進行驗收,經乙方模具小批量加工的部件尺寸及公差必須符合甲方圖紙要求(塑膠件表面無披鋒、縮水、頂白、夾水紋等缺陷)。并向甲方提供模具清單及結構圖。
2、模具必須合理加裝冷卻水系統。
3、每套模具應配備吊環、水嘴、鎖扣、澆口套及易損件(如頂桿等附件)。
4乙方負責將模具運輸至甲方指定的`到貨地點(國內),運輸費由乙方承擔。模具應由木箱包裝,并確保模具運輸安全。、
四、模具價格
整組模具含17%增值稅總價(RMB)捌拾貳萬零三百元整,具體見附表
五、付款方式
合同簽訂后,且模具打出合格產品并驗收無誤后全額付款,總價,即¥820300。
六、完成時間
甲方于合同簽訂之后乙方必須收到最終圖紙,完成所有模具的第一次試模工作,并免費提供10套樣件供甲方試裝,如因甲方原因造成的模期延誤,乙方不承擔責任。然后根據甲方意見進行改模。在甲方提出改模意見后,乙方須按甲方意見五天內完成改模、達到甲方要求并免費提供10套樣件供甲方試裝。當甲方書面要求乙方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則乙方不需向甲方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結果影響很大,則由甲乙雙方根據改模情況協商解決,由甲乙承擔相應的模具修改費用。如果因為乙方的原因,因模具不能滿足甲方的要求而進行的修;蚋哪,甲方不承擔任何責任。
七、模具及相關資料所有權
驗收合格后的模具及所有相關資料所有權為甲方所有,乙方必須為甲方所有的設計方案及技術資料保密,不得向第三方泄露,更不可轉讓。
甲方如需乙方代為保管模具,乙方必須按本合同第二條內容執行。
八、本合同附件具有合同的同等效力。
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):
代表簽字:
代表簽字:
時間:時間:
有關加工合同 篇5
購貨單位(甲方):地 址:法定代表人:電 話:供貨單位(乙方):地 址:法定代表人:電 話:為了增強甲乙雙方的責任感,加強經濟核算,提高經濟效益,確保雙方實現各自的經濟目的,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 模具的名稱、品種、規格和質量
1、模具的名稱:按照每次《模具外協加工單》標注的名稱;
2、出產單位: 商標:
3、模具的技術標準(包括質量要求),按下列第( )項執行:
(1)按國家標準執行;
(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執行;
(3)無國家和部頒標準的,按企業標準執行;
(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求(如模具外協加工單a;a;)執行。
第二條 模具的包裝標準:
第三條 模具的交貨方法、運輸方式、交貨期限
1、交貨方法:乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,費用由乙方自行負責。
2、運輸方式:__________。
3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。
4、交貨期限:年____月____日以前將模具交付甲方
第四條 模具的價格與貨款的結算
1、模具的價格:元人民幣套;
2、模具貨款的結算:模具交付甲方,待驗收合格后,甲方在本月月底支付已方模具費。
第五條 甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔(如附件)。
第六條 模具的工藝要求:模具圖紙、模具外協加工單如附件。
第七條 驗收方法
1、驗收時間: ;
2、驗收手段: ;
3、驗收標準: ;
4、由誰負責驗收和試驗: ;
第八條 乙方的違約責任
1、乙方到期不能交貨,應向甲方償付總貨款的30%的違約金。
2、乙方所交模具品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據模具的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的,按不能交貨處理。
3、乙方因模具包裝不符合合同規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
第九條 甲方的違約責任
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
第十條 不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,雙方另行協商履行期限,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 如甲方因生產需要,要求增加該模具數量,其價格另議。
第十二條 解決合同糾紛的方式:甲乙雙方如果發生爭議,應當友好協商解決。如協商不成,任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對甲乙雙方均有約束力。
第十三條 雙方本著誠原則簽定本合同,若有未盡事宜,須雙方另行協商解決,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第十四條 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。購貨單位(甲方):(公章) 供貨單位(乙方)(公章)代表人:(簽字) 代表人:(簽字)簽約地址: 簽約地址:電話: 電話:年____月____日
返
有關加工合同 篇6
甲方(定作方):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
經甲乙雙方友好協商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況
1、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
2、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
3、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
總金額(含稅價):人民幣 元整(小寫¥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內,乙方負責按甲方要求制作
樣品,經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶,確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認),運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款,計人民幣 元整(小寫¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起 日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的`樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方(簽章):
______年______月______日
乙方(簽章):
______年______月______日
有關加工合同 篇7
甲方:
乙方:
甲方問乙方訂制家具(仿古沙發)一批,為明確雙方責任及權益,根據《合同法》有關規定,經雙方協商制定合同如下:
一、訂制內容:
沙發白坯半成品和油漆成品
加工,以雙方認定的樣品為準。
二、合作形式:
甲方向乙方訂制加工沙發一批,甲方提供原生態板材,約計五十個立方米,乙方負責白坯半成品及油漆成品加工。
三、乙方根據甲方提供的沙發樣品及件數核算實際用料方數。
_________________________________________________________________
四、甲方加工件數:
五套沙發(1+2+3)+2
五、合同加工單價:
壹套單價12000元,總價60000元,含油漆輔料,大寫陸萬元整。
六、付款方式:
甲方在合同簽定之日起向乙方支付加工費總額的50%作為之前開支費用,余款在提貨之前付清。
七、交貨方式:
㈠、乙方在收到甲方款之日起開始計算,四十五日伍套全部交貨。乙方在收到通知之日,一日不提貨,甲方收取乙方倉庫存放費,按每天百元計算,依此類推,到提貨日期止,算清現金。㈡付清加工費余額,一次性提貨。
八、交貨地點:
甲方自提。
九、雙方發生爭議:
雙方的協商,協商不成的則可向有管轄權的人民法院訴訟。
十、本合同一式貳份
甲乙雙方各執一份,一經簽訂具有法律效力,雙方必須共遵守,合同條款至雙方完成后自行終止。甲方(簽章):乙方(簽章):
代表(簽章):
代表(簽章):
電話:
電話:
日期:
日期:
有關加工合同 篇8
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20__)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
委托代理人:
聯系方式:
開戶行:
賬號:
有關加工合同 篇9
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
有關加工合同 篇10
甲方:________________________
乙方:________________________第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收后,始認為合格。第四條材料由_________方負責。第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。第六條驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
。ǘ├^續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
。ㄋ模├^續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分 等級。第十三條付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格后,甲方_________。第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
有關加工合同 篇11
甲 方:_______
乙 方:_______
簽 訂 日 期:_______
甲方就所需的經雙方友好協商,達成如下協議:
1. 設計依據:
1.1甲方提供的產品數模、結構圖、MCP等相關工藝資料(CATIA、CAD格式);
1.2國家及汽車產業相關標準、法令、法規的要求(如安全、環保);
2. 設計原則:
2.1確保分件焊后質量達到甲方要求;
2.2確保本項目所涉及到焊接夾具完全滿足實際使用要求;
3. 設計要求:
3.1設計及繪圖標準:由乙方自行決定,但需事先提供給甲方確認;
3.2夾具采用可移動式,為加快節拍可采用旋轉式或翻轉機構;
3.3夾具作業高度700-800mm或協商決定;
3.4夾具控制:超過三處壓緊時采用氣動壓緊,或氣動、手動相結合的方式進行控制,氣源壓力:0.3-0.4Mpa;
3.5工件的裝配及移載:人工方式裝配和人工搬出;
3.6定位基準的選擇:工藝基準與產品設計基準必須統一;各工序夾具的定位、夾緊基準必須統一、連貫,確保工件焊后質量和精度達到甲方要求;
3.7夾具設計時,要有足夠的焊接操作空間和易于操作,便于裝料和取料;重要焊點處及操作工不便控制焊點處設置焊鉗導向(材料使用黃銅或是MC尼龍);
3.8夾具應采用模塊化結構,且結構合理、工藝性優良,對工件具有防變形、防外觀損傷的功能;支座采用通用件和內六角螺釘裝配式結構,便于對夾具的更換、調整、維修和保養;
3.9夾具的氣動控制,有必要的安全防護設施,以免發生誤動作而發生夾具、工件損壞或人身傷害;氣路布置不能影響到正常的作業;
3.10夾具中的各定位銷、定位面、夾緊機構、旋轉軸應使用可靠、重復定位精度穩定,且具有良好的耐磨性。并需進行熱處理HRC:40~45;
3.11夾具底板、各連接支座板應具有防變形、防松動、防跑位、防晃動功能;
3.12各壓緊汽缸的工作行程,僅能使用到額定行程的85%左右,不能使用至極限工作行程;
3.13需要油潤滑的部位,必須預留足夠的注油空間和設置注油裝置;
3.14底座必須有水平調整和鎖緊裝置;
4. 技術要求
4.1、夾具公差帶:
5.1.1 定位銷位置公差±0.1mm;
5.1.2 定位面位置公差±0.2mm;
5.1.3 定位面與定位銷的位置公差±0.2mm;
4.2、夾具及組件:
4.2.1 夾具本體焊后須經過焊接應力退火。焊縫不允許有夾渣、氣孔、焊道應豐滿,消除焊渣并進行相應的防銹處理;
4.2.2 夾具基板的表面粗糙度:Ra1.6~Ra3.2;
4.2.3夾具上所有定位塊采用定位方式可調的形式,臺階定位銷采用三維可調,調整量為±3mm;調整墊片的規格為0.1mm、0.2mm、0.5mm、1.0mm;
4.2.4 夾具采用手動與氣動夾緊相結合的方式,同時,需根據壓緊臂的長短,選擇合適的氣缸;
4.2.5夾具定位、導向部位需整體防護,防止焊接飛濺;在定位面、管路、氣缸桿等部位,有防飛濺裝置;移動部位采用阻燃管;直線導軌有金屬彈性防護,電器線路配金屬橋架,以防止焊接飛濺的粘附。
4.2.6 夾具優先選擇一次裝夾,合理的布置控制裝置的位置;
4.2.7 夾具需做防銹處理;
4.2.8 移動單元帶有直線導軌或帶固體潤滑劑的導套及防塵罩;
4.2.9 對大的移動單元設置緩沖裝置;對所有移動單元設置限位塊;
4.2.10 使用注油潤滑軸承;
4.3 定位銷要求:
4.3.1 表面淬火處理,硬度HRC為40~50;
4.3.2 定位銷在不拆卸其它零件的前提下易于更換;
4.4 定位板、壓板要求:
4.4.1壓板打開距離要為搬運和輸送裝置留出足夠空間;
4.4.2定位板、壓板厚度不小于19mm;
4.4.3擋塊表面需進行熱處理,硬度HRC為40~50。不能采用螺栓做檔塊。
4.5 夾緊器及夾緊力的要求
4.5.1 使用帶鎖緊的夾緊器;
4.5.2 夾緊力滿足零件伏貼、不變形等要求;
4.6夾具需在非加工表面做永久性醒目標識。標識內容包括:夾具所加工零件名稱、零件產品號、生產廠家代號、生產日期、夾具外形尺寸;
4.7夾具制造的材料及加工要求
4.7.1夾具體一般材料使用A3鋼;
4.7.2定位銷、定位板等耐磨件采用45#鋼,且淬火至HRC35-40;
4.7.3夾具的焊接件均采用焊后熱處理退火消除內應力,再進行機械加工。
4.7.4夾具裝配使用的固定銷,采用帶內螺紋的圓柱銷,所有組焊夾具所用的定位銷規格應統一。
4.7.5焊縫不應有焊縫未填滿、氣孔、燒穿等缺陷,焊接結構件焊后應進行消除焊接應力的時效或退火;
5. 實施及進度要求:
5.1,實施要求:
5.1.1 夾具在方案確定后實施前,必須由甲方進行確認,并對相關設計和明細表進行書面簽字認可后,方可進行制做;
5.1.2 經甲方書面簽字認可后的相關圖紙和明細表,原則上不允許更改,若確需更改,需經甲方書面簽字認可后,方可進行;
5.2.進度要求:
5.2.1 本協議和商務合同,雙方簽字生效后,于 _______年_______月_______日之前送到甲方使用工廠。
5.2.2本協議和商務合同,雙方簽字生效后日內,乙方提供詳細的設計、制造進度,供甲方書面簽字認可,并各持一份。
5.2.3 乙方負責將夾具運輸至甲方工廠內,
6.雙方責任:
6.1 甲方責任:
6.1.1 負責及時向乙方提供產品數模、圖紙等相關資料;
6.1.2 負責及時對乙方的設計方案進行評審、確認、會簽圖紙。
6.1.3 負責在安裝調試過程中的配合和協調。
6.2、乙方責任:
6.2.1負責按甲方提供的項目內容和要求進行設計;設計方案按計劃時間送達甲方,供甲方評審確認,以保證本項目能滿足甲方實際使用及本協議的要求。
6.2.2 方案設計完時需同甲方溝通焊鉗型號,以便甲方采購;
6.2.2 負責所提供相關技術文件資料的完整性、正確性和及時性。
6.2.3 負責甲方在設計方案會簽過程中所提出問題的協調處理。
6.2.4 負責質保期內無償技術服務和質保期外的有償技術服務。
6.2.5 乙方應充分發揮夾具設計的專業優勢,對于甲方未提及或不完整的事項,應積極主動地進行實施或補充。
6.2.6 乙方所承制的夾具,在甲方正常使用過程中,由于自身存在質量隱患,對甲方人員和財產所造成的`一切損失,由乙方全額承擔。
7.驗收
驗收分甲方與海馬共同進行的預驗收和終驗收:
7.1驗收依據:
7.1.1 技術協議中規定的技術要求。
7.1.2甲方提供的數模、圖紙、MCP、檢具等相關的驗證標準。
7.1.3甲乙雙方簽字認可的各種技術文件。
7.1.4 合同文件中規定的技術要求。
7.1.5 三坐標檢查夾具制作精度(±0.2),滿足設計要求.
7.2預驗收:在乙方工廠進行,驗收內容:
7.2.1本項目是否滿足本技術協議和雙方簽字認可的技術文件要求。
7.2.2本項目是否按雙方簽字認可的方案、圖紙進行設計、制做;
7.2.3 標準件、元器件是否與技術協議和雙方簽字認可的技術文件要求一致。
7.2.4 三坐標檢查夾具制作精度是否滿足設計要求;
7.2.5在安裝調試完成后所生產出的產品質量,依據甲方提供的檢測方法、精度及甲方相關質量標準要求,評定該夾具生產出的產品是否合格,是否滿足產品裝車要求。
7.2.6 所有夾具動作的可靠性、合理性、安全性、平穩性。
7.2.7 對各種可能發生故障的環節進行測試。
8.3 終驗收:在甲方工廠內進行,夾具到達甲方現場后,再次進行驗收,驗收內容:
8.3.1夾具本體及各輔件是否齊全、完整,是否有損傷。
8.3.2 相應的備品、備件及清單,是否齊全。
8.3.3文件資料是否提供齊全。
8.3.4焊接出的產品是否滿足本技術協議和雙方簽字認可的技術文件。
9.資料移交
9.1 乙方向甲方提供的竣工資料(兩套圖紙)包括夾具設計圖紙;
9.2 各專項設備圖紙:夾具結構總圖、電氣原理圖、氣路原理圖,外購件、易損件明細表及供貨廠家等。
10.服務
乙方需對所設計制作的夾具,向甲方提供技術支持服務:
10.1乙方提供的夾具,質保期為一年,在質保期內,乙方提供的夾具,如發生非人為故障,乙方負責免費維修,直至更新。出現問題時,乙方承諾4小時內回復解決對策,如需更換配件等,要在3天內提供。
說明:質保期為乙方對所提供的夾具,終驗收合格后,從正式交付使用之日計起。
10.2 質保期過后,乙方提供終身及時維修服務,該服務只收成本費。并在甲方發出故障通知(電傳、電話、郵件等)后4小時內回復對策。
10.3 隨時滿足甲方的相關技術咨詢。
11.保密
11.1 乙方不得丟失、復制及向任何第三方透露從甲方得到的任何技術文件和專有文件(包括所有的修改和改進資料)
11.2 乙方不得用甲方的圖紙為任何第三方設計制作相同的產品。
11.3 如有人需要借用、參閱或復制甲方的技術資料,或要求乙方為其制作相同的產品,乙方必須經甲方書面同意后方可轉借或制作。
11.4 乙方應以書面形式要求其協作廠和公司承擔相應的保密義務,并應經常檢查上述人員履行保的情況。
11.5 甲方發現乙方有上述情況之一時,甲方保留向乙方法律追述的權利。
12.本協議生效條件
12.1本技術協議為甲乙雙方簽訂的供貨合同的組成部分,由甲乙雙方共同簽字后與合同具有同等法律效力;
12.2 本協議為本項目制造和驗收的依據及標準。
12.3 本協議需經雙方代表簽字、蓋章后,方有效。
12.4 本協議自簽定之日起生效。
12.5 本項目在實施過程中,發現有本協議未約定、不明確的事項或與商務合同有沖突之處,雙方另行補充約定。
12.6 本協議文本一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:_______
乙方:_______
日期:_______
有關加工合同 篇12
篇,歡迎閱讀參考!
加工合同范本
(一)
合同編號:_________
甲方(加工裝配方):_________
乙方(來料、來件方):_________
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下,本著本等互利的原則,就來料加工_________進行了充分協商,一致達成如下合同條款:
一、雙方責任
1、甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠房_________平方米,無上蓋場地_________平方米,工廠管理人員_________名,生產工人_________名、開業后____月增至_________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品,加工成品后交回乙方復出。
(2)提供現有水、電設備供加工生產之用,如需新安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2、乙方責任:
(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設備總值約_________元。
(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數量
第________年加工上述產品,加工費約_________元,從第________年開始的產量,應在前________年的基礎上有所增加,具體數量應在生產合同中訂明。
三、作價原則和工繳費
1、試產(培訓)期為二個月,在試產期內,工人每人每月工繳費暫定為_________元,每月工作____日,每天。
2、試產期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_________元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過。
3、甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4、每月乙方支付甲方_________元,作為工作管理費。
四、損耗率
1、試產期內的消耗率,實報實銷。
2、試產期后的損耗率,由雙方商定,并在生產加工合同中訂明。
五、來料和交貨期
1、乙方按生產合同的加工量,按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產,乙方必須在每批產品開始加工前_________天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產不足_________天,停工天數累計不得超過四天,否則,乙方應按在廠工人以停工天數計,每人每天補助生活費_________元,支付給甲方工廠。
2、為使乙方能開展正常的業務活動,甲方應向乙方按商定的交貨期,按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質、按量交貨,造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償之責任,賠償數額可在具體的生產加工合同中訂明。
3、由乙方提供的機械、照明等設備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經乙方驗收起運后,甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。
六、結匯形式
工繳費及工人管理費每月結算一次,以d即期結匯或支票方式結匯,由甲方工廠會同(_________政府授權的處理來料加工事務并具有外貿經營權的)_________貿易公司(下稱授權貿易公司)開具發票后,通過_________銀行(_________分行)向乙方在_________開戶的銀行(_________銀行;帳號_________)辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方,則按逾期天數,以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續_________個月不結匯,甲方有權采取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險
1、工廠應做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持光亮,內外環境衛生整潔,對有污染性項目,須經市環保部門批準,方能立項經營。
2、乙方提供的機械、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負責。
3、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向_________保險公司投保。
八、技術交流
在設備運抵甲方工廠后,乙方應盡快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協助。從試產期開始,乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓,直到工人能基本掌握生產技術,進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責,甲方提供生活上的方便。
九、合同期限
本合同經批準簽訂后,乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為________年,即從________年____月____日至________年____月____日。如要提前終止或延長本合同,須在三個月前通知對方,并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法,根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準,補償兩個月的工繳費總額給對方。
合同期滿后,不動資產(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(如機械、車輛、設備)歸乙方所有,并按海關和有關規定及時辦理核銷手續。
雙方同意,在本合同經批準簽訂后_________天內,乙方向甲方預付_________元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起_________個月內,乙方仍不投產開業,履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業,該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
十、仲裁
凡因本合同引起的或與本合同有關(包括任一生產加工合同)的任何爭議,應通過友好協商解決,協商不能解決,均應提交_________仲裁委員會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十
一、語言
本合同以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時,以中文文本為準。
十
二、合同的份數和修訂
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿經營權的_________公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時補充或修改,并報政府有關部門批準實施。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
加工合同范本
(二)
承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條
第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:_________
________年____月____日
加工合同范本
(三)
甲方(發包人):______________
乙方(承包人):______________
根據《民法典》及其相關的法律、法規。為保障租賃雙方的合法權益,在平等、自愿的基礎上,經甲、乙雙方協商一致,就乙方向甲方租賃廠房訂立本合同如下;
一、甲方自愿將坐落在:______________,廠房使用面積______平方米出租給乙方使用,廠房包括機器設備及部分附屬房間。乙方已對甲方所要承租的廠房做了充分了解,愿意承包該廠房。
二、租賃用途為石材加工與銷售,不得用于其他用途。租賃期間內乙方不得以甲方的名義對外經營。
三、租賃期限為________年____月____日起至________年____月____日止。
四、前________年租金每年為人民幣______萬,此后________年每年人民幣______萬,付款方式:________年一付、為每年的正月一次性付清。(實價不含水、電、暖、煤氣、設備等費用、不含稅,其一切稅費由承租方承擔)。
五、乙方在租賃合同簽訂之日起應支付甲方人民幣15萬元作為租賃押金。合同期滿后,如乙方無違約行為,甲方應無息退還給乙方。如乙方有違約行為,甲方不返還乙方已經支付的租賃押金,以15萬元作為違約金賠償給甲方。
六、乙方應當履行下列義務:
1、乙方應當自行承擔租賃期間產生的水電費、稅收、員工招聘、工資、設備維修、廠房維修,變壓器維修等一切因生產經營過程中產生的所有費用。乙方自負營虧,獨立核算,因此產生的責任與甲方無關。
2、甲方提供變壓器給乙方使用,乙方應當按照甲方每月提供的電表度數(電費單)將產生的電費按月及時支付給甲方。稅收(含國稅、地稅)與石粉處置粉、污染治理費等一切政府收費均由甲方代繳,乙方應當將款項在產生后七天內及時支付給甲方。
3、乙方在生產過程中產生的勞動爭議、工傷責任事故應當由乙方自行承擔,如因乙方的工傷事故給甲方造成損失的,甲方有權向乙方全部追償。并且要求乙方承擔給甲方造成的其他損失,包括:律師費、公證費、取證費、訴訟費等等。
4、不得對所承包的廠房進行影響使用安全的履行,如確有需要改造,必須得甲方面同意,費用自理,權屬歸甲方所有,租賃期滿后或者解除合同時,就無償移交給甲方。
5、不得在租賃的廠房周圍堆入石料及雜物,以免影響車輛及人員通行。
6、未經甲方書面同意,不得擅自將所承租的廠房分租、轉借、轉租給他人使用或與他人互換使用,不得抵押承租廠房。也不得以合伙、合資入股的方式將廠房轉由他人承租。不得用承租的廠房用作工商登記使用。
7、不得擅自改變租賃用途,不得利用所承租的廠房從事黃、堵、毒以及走私、販私、制毒、售假等違法活動,不得生產加工和存放易燃爆物品,不得在所承租的廠房和場地上存放、生產、銷售對周邊環境和房地產及附屬設施設備有腐蝕、污染、和破壞的有害物品,生產經營必須符合____鎮管理和環保要求。
8、自覺遵守國家的有關規定,服從甲方管理,接受當地人民政府有關部門的監督檢查。
9、廠房內應當公告設備安全操作指示,如乙方違反操作規定,所造成的安全事故或隱患,由乙方承擔全部責任,甲方對乙方承租期間內的消防、用電、生產加工、工人及其家屬和相關人員等甲方不承擔責任及連帶責任。
10、租賃期間,如遇到天災、戰爭、政府征地需要及其他人力不可抗拒的因素,造成本合同不能履行的,由此造成直接經濟損失成的各項損失,甲、乙雙方各自承擔。在合同未到期間內甲方不可用任何形式收回廠房場地使用。在合同期間內購置增加的機械設備,乙在租期滿后有權拆走,甲方只是提供空廠房。甲方需為乙方提供變壓器和水電到廠內,及工廠經常所需的有關證件。
1
1、乙方租賃后,應當以自行注冊的公司或個體名義對外經營,不得以甲方的名義對外經營,商標屬于甲方所有,乙方無權使用。
1
2、租賃期滿后,乙方應當將廠房及設備完整移交給甲方,廠房內新增加或者安裝的機器設備全部歸屬甲方所有。乙方不得破壞任何廠房機器設備。
七、違約責任:
1、乙方違反本合同任一條款的,應當向甲方支付違約金,違約金為人民幣壹拾伍萬元整。甲方有權直接扣押乙方支付的租賃押金,作為部分違約金。
2、乙方違約的,甲方有權用乙方支付的押金作為損害賠償使用。
七、本合同若未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決,另擬定補充協議。協商不成時可向人民法庭提起訴訟。
八、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執壹份為據,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):____________
乙方(蓋章):____________
簽訂日期:________年____月____日
加工合同范本
(四)
供方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據《民法典》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業務主管部門備案。
十
一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十
二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十
三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
服裝加工合同鋼筋加工合同加工貿易合同進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
________年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
________年____月____日
加工合同范本
(五)
以下簡稱甲方):_____________
加工方(以下簡稱乙方):_____________
甲乙雙方通過共同協商,在乙方生產設備能力允許的情況下,經甲方要求,乙方同意,為甲方加工生產系列飲料,雙方本著平等協商、互惠互利的原則,達成以下議項:
一、加工產品范疇
1、產品品名:_____________
2、產品規格為:_____________
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。
二、加工費用
加工費按_____元瓶,以每箱_____元(每箱_____瓶,核算加工費按箱計算)。
三、加工方式
甲方負責提供內容物及包裝原材料(包括瓶、標、箱、蓋、封箱膠帶等包裝物),乙方負責水、電、蒸汽的供應和配料、加工、封蓋、噴碼、套標、裝箱等工序的完成。
四、加工數量:分批加工,以甲方通知乙方批量為加工量。
五、結算方式
每月____日,有雙方保管、會計人員根據生產及耗損情況,盤存加工數量,以實際發貨數量計算加工費。
計算方式:實際加工數量(箱)加工費(箱)-超耗料費應付加工費,每月____日前付清當月加工費,甲方以現金或者匯票支付。
六、加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的樣版和標準制作。
2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產,附__________商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題,只要產品達成甲乙雙方所確認的樣版和標準,皆由甲方負責解決,與乙方無關;
4、在甲方有要求時,乙方可協助甲方處理質量投訴,但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務;
5、少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調換;
6、若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質,乙方不予承擔責任。
七、原輔料及包裝材料供應
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有,乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市場。
八、交貨方式
甲乙雙方按甲方指定之每批產品發貨日期在乙方倉庫進行交貨,由甲方派駐發貨人員與乙方倉庫人員按共同清點產品數量簽署交貨憑證。
九、物料耗損標準
按國家有關標準執行。耗損應控制在原漿2%、蓋2%、包裝箱3%,瓶2%、標簽2%以內,超耗部分從加工費中扣除。因瓶子質量所造成的耗損(需瓶廠認可),不屬2%耗損控制范圍。
十、裝卸
甲方負責所有原輔材料的裝卸,乙方負責提供機械予以協助。
十
一、倉儲
乙方負責成品的倉儲工作,產品在發運前由乙方負責倉儲保管,產品所有權屬甲方,出庫必須由雙方人員共同進行。
十
二、甲方的責任與義務
1、向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件;
2、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容;
3、加工費后,甲方須書面通知乙方:本旬、本月所要加工的數量等方面的生產計劃,以更乙方組織生產;
4、如果因甲方提供的內容物及包裝物而出現的質量問題由甲方負責;
5、甲方必須給乙方提供產品質量標準及質量參數、罐裝溫度等,如甲方提供E瓶達不到甲方要求的瓶罐溫度,所造成的損耗由甲方負責;
6、甲方需留技術人員二名(聯絡員),對生產時發生的內容物及包裝物可能出現的問題協商解決;
7、內容物的收、發、保管由甲方負責;
8、廢舊包裝物權屬甲方,由甲方收集、保管、處理;
9、甲方按照甲乙雙方確定的樣版和標準進行驗收貨品。
十
三、乙方的責任與義務
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動;
2、接甲方生產通知后,立即組織生產;
3、必須按甲方提供的技術標準進行生產,否則出現的質量問題由乙方承擔;
4、負責包裝物的收、發、保管工作;
5、給甲方提供倉庫,庫房由甲方保管內容物所用;
6、入庫由乙方負責保管,由甲方負責發貨;
7、負責為甲方工作人員提供住宿。
十
四、合同有效期限:自________年____月____日至________年____月____日
十
五、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
十
六、未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
乙方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
合同簽字地點:_____________
合同簽定日期
有關加工合同 篇13
廣告制作合同
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:電話:
銀行帳號:
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方本著平等自愿的原則,協商一致,特就甲方向乙方訂做廣告牌事項訂立以下協議。
第一條 合同標的為 木吊牌、科室牌、制度牌等
第二條質量標準: 乙方保證質量符合甲方要求的標準,只要不是人為破壞,終身保修。
第三條數量與價格: 示范村木吊牌、科室牌、制度牌、刮墻等總價款肆仟柒佰伍拾捌元
柒角正(4758.70)。
第四條交貨地點:由乙方送貨到甲方,并負責安裝完畢。
第五條交貨時間:20xx年9月24日前安裝完畢即交貨。
第六條 付款方式及期限:安裝完畢后經甲方驗收合格,憑乙方開具的正規發票付款。
第七條 違約責任:乙方必須按協議約定的時間、地點、質量標準進行制作或安裝,雙方
交接清楚,付清約定的款項,如任何一方違約,應按總價款的10%支付給對方違約金。
第八條合同未盡事宜,雙方可以協商訂立補充協議,補充協議與本協議具有同等效力。
第九條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交當地法院裁決。
第十條合同生效時間為最后一方簽字或蓋章之日。
甲方:蓋章 乙方: 蓋章
有關加工合同 篇14
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
有關加工合同 篇15
買方:_______________________________________法定代表人:____________職務:______________賣方:_______________________________________法定代表人:____________職務:______________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,買賣雙方在平等自愿的基礎上,經充分協商,特訂立本合同,以便雙方共同信守履行。
一 合同組成及內容
1.1 本合同規范由買方委托賣方承攬加工后,賣方將全數加工制成品交付買方的一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品的具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法等,按經賣方確認的買方采購單、發票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二 委托加工產品
編號:_________________________________ 名稱:______________________________________ 規格:_________________________________ 單位:______________________________________ 數量:_________________________________ 單價:______________________________________ 備注:_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
三 產品價格
3.1本合同價格包含增值稅等各種應由賣方繳納的稅金、買方要求的包裝費,運送到買方指定地點的運費、裝車費及其他可能產生的各項費用等。
3.2本合同價格如因市場行情變化需要調整的,雙方應以書面形式確認,在未能達成價格調整協議之前,仍按原定價格執行。
四 訂單確認
4.1買方以訂單形式將訂貨信息傳真給賣方。
4.2賣方收到買方訂單后,在_____個工作日內確認并回傳交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單、特殊產品及新產品,以買賣雙方另行確認的交貨期為準。
注:大宗訂單:指單品訂購數量_________以上的產品
特殊產品:指非賣方正常產品。正常產品指買方對賣方原有產品沒有改動的產品
新產品: 指買方提供實樣或圖紙需要賣方新設計、打樣或開發確認的產品。
4.3 買方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有買方公司公章才生效,否則賣方不得認可該訂單的有效性。
4.4買方傳真給賣方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五 原材料提供
5.1 (用買方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。買方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,賣方對買方提供的原材料需按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知買方調換或補齊。賣方對買方提供的原材料不得擅自更換。
5.2 (用賣方原材料完成工作的),賣方必須依照合同規定選用原材料,并接受買方檢驗。賣方隱瞞原材料的缺陷,或者用不符合合同規定的原材料而影響定做產品質量時,買方有權要求賣方重作、返修、減少價款或退貨。
六 技術資料、圖紙提供
6.1買方應當按規定的日期提供技術資料、圖紙等。
6.2賣方在依照買方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知買方;賣方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。賣方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知買方,因此造成的損失,由買方承擔。
七 質量要求及驗收標準
7.1 賣方所供產品必須符合國家法律法規(現時生效的法律法規及合同履行期間出臺并生效的法律法規)和行業標準規定的要求。賣方應就所供產品提供有效的檢驗合格的證明。
7.2質量標準:
、侔凑针p方認定的樣品標準、質量標準或圖紙作為質量檢驗的標準,經檢驗,買方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
、谫u方所供產品必須不低于國家標準和相關的行業標準(即現行的及合同履行期間頒布實施的法律、法規、規章及其他規范性文件規定的強制性和非強制性標準),且不低于賣方的企業標準。
、劬唧w到貨質量以買方驗收合格為準,若達不到以上指標,買方有權無條件退貨或換貨,所產生的一切費用由賣方無條件承擔。
7.3 買方在收到賣方貨物后十天內對數量、規格、質量進行初步驗收。對短期檢驗難以發現質量缺陷的 產品或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除買方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由賣方負責返修或退換。
7.4 產品質量保證期限為自交貨之日起兩年。
7.5每年賣方需提供不少于兩次針對本合同約定標的物國家權威機構第三方檢驗報告,如賣方不能及時提供,買方有權抽取賣方的產品送檢,所產生的檢驗費用、抽檢產品費用等由賣方承擔,賣方同意直接從應付給賣方的貨款中扣除。
7.6當事人雙方對委托的定做產品和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由第三方權威或法定監督檢驗機構提供檢驗證明。
八 產品包裝及運輸
8.1 包裝要求:貨物包裝標識應符合中華人民共和國法律、法規等對有關產品的產地、原材料、用途、警語、保質期及保質條件、生產日期等標識之規定;買方可要求賣方制作特殊的雨潤包裝;賣方保證貨物的包裝與貨物本身相一致。在計量貨物重量或數量時,包裝物應予扣除。
8.2 運輸要求:按有利于保護產品品質的方式運輸。賣方保證進入雨潤工業園的車輛,必須嚴格遵守國家環境和安全衛生方面的法律法規;不允許鳴笛;減速慢行,時速≤5千米/小時;汽車尾氣排放必須經年檢合格,不得有跑冒滴漏現象;運輸原輔料的車輛衛生必須達標,不允許用裝化學物品、飼料的車輛運輸原輔料。
8.3發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
8.4賣方運送貨物發生的包裝、運輸及保險費用,由賣方承擔。
九 交貨時間與地點
9.1交(提)貨期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)貨的,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
9.2交(提)貨物日期計算:賣方自備運輸工具送交定做貨物的,以買方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定做貨物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做貨物的,以賣方通知的提取日期為準,但賣方在發出提取貨物通知中,必須留給買方必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
9.3交貨地點為:________________________________________________
十 貨款結算
10.1 付款期限:買方在收到符合本合同約定的產品并驗收合格后,賣方向買方提供增值稅(稅率為17%)發票。之后買方在________天內履行付款義務。
10.2 付款方式:采取銀行匯票或電匯方式付款。
十一 返利約定
11.1 無條件返利:即基本返利,賣方同意按買方年度訂單總價值的 ____%(大寫:百分之___)給付買方返利。
11.2 大訂單返利:即有條件返利,指除以上基本返利之外,買方年度訂單量達到一定數額時賣方給予買方的額外返利,即年度訂單總價值達到______元(大寫:______)時,賣方按照年度訂單總價值的____%(大寫:百分之___)給付買方返利。
以上返利買方可從應支付給賣方的貨款中直接扣除。
十二 履約方式
12.1 在合同期限內發生業務往來不再另行簽訂合同,采用訂單的方式明確訂購產品的名稱、品種規格、數量、交貨時間和地點等事項,賣方收到買方訂單后,如無異議,簽字蓋章確認后傳真或郵寄給買方,賣方收到買方訂單后,如3日內未反饋的,視同確認。訂單傳真件有效,訂單未盡事宜適用本合同的約定。
12.2 本合同期限內達成的訂單未得到全面實際履行的,不受本合同期限的限制。
十三 商業賄賂之禁止
買賣雙方都同意堅決杜絕商業索賄、及其他不正當的商業行為。賣方不得向買方工作人員進行商業賄賂。商業賄賂是指回扣、招待、娛樂、購房、置業、就業、國內或國外旅游、饋贈、購物折扣、借錢等給買方的個人或其家屬物質或精神上直接收益的開支。另接受買方辭、離職人員和跳槽人員也在本條禁止之列。
十四 違約責任
14.1如賣方拒絕履行交貨義務,須向買方支付該批貨物總貨值20%的違約金,同時買方有權解除合同或要求賣方繼續履行合同。
14.2如賣方交付產品名稱、規格或質量不符合合同約定,買方有權拒收,已經接受的,買方有權要求退貨,賣方自接到買方退貨通知后5日內自行將貨物取走,逾期未取走的,買方有權做出處理;同時賣方應向買方支付該批貨物總價值10%的違約金。
14.3未按合同規定的質量交付定做貨物或完成工作,買方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,賣方應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過返修或調換后,仍不符合合同規定要求的,買方有權拒收,由此造成的損失由賣方賠償。
14.4交付定做貨物或完成工作的數量少于合同規定,買方仍然需要的,賣方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分買方不再需要的,賣方應賠償買方因此造成的損失。
14.5未按合同規包裝的定做貨物,需返修或重新包裝的,賣方應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。買方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,賣方應當償付買方該不合格包裝物低于合格包
裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.6如賣方逾期履行交貨義務,買方有權根據實際交易情況追究賣方違約責任。每逾期一天,賣方應向買方支付該次訂單總金額千分之五的逾期違約金,逾期超過5天,買方有權解除合同或要求賣方繼續履行合同。
14.7未經買方同意,提前交付定做物,買方有權拒收。
14.8異地交付的定做物不符合合同規定,暫由買方代為保管時,賣方應當償付買方實際支付的保管、保養費。
14.9實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,賣方并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.10由于保管不善致使買方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,賣方應當償付買方因此造成的損失。
14.11未按合同規定的辦法和期限對買方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知買方調換、補齊的,由賣方對工作質量、數量承擔責任。
14.12擅自調換買方提供的原材料或零部件,買方有權拒收,賣方應賠償買方因此造成的損失。如買方要求重作或返修,賣方應當按買方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.13如賣方違反本合同第十三條及保密協議的約定,則賣方應向買方支付違約金30萬元。
14.14 對賣方違約所應承擔的違約金,買方有權從支付給賣方的貨款中直接給予扣除。
十五 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,賣方可免予承擔違約責任。
十六 爭議的解決
本合同在執行過程中如發生爭議,雙方友好協商解決,如協商不成,任何一方可向買方所在地人民法院提起訴訟。
十七 其他事宜
17.1在本合同項下,賣方與買方的關聯企業或買方指定企業發生的業務關系,賣方同意將發票開至買方指定單位。
17.2 本合同簽訂時,賣方需向買方提供其有效資質證件(包括但不限于:賣方授權委托書或介紹信原件、代理人身份證、營業執照副本、稅務登記證、生產許可證及其他相關行業資質證明的復印件并加蓋公章)。
17.3 為保證產品質量,買方有權到賣方生產車間進行考察。
17.4 本合同以打印版本為準,未經雙方簽字、蓋章確認的刪除、涂改、添加一律無效。
17.5本合同一式肆份,賣方持壹份,買方執叁份,經雙方簽字并蓋章后生效(傳真件有效)。
十八 合同期限
本合同期限為: 壹 年,自 ____ 年______月 ____日至_____ 年 ____ 月 ____ 日
十九 合同解除
19.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
19.2 如賣方在規定交貨期遲延的________日內仍然無法交付貨物,買方有權解除合同。
二十 保密協議
鑒于,雙方有意發展業務關系,其中可能存在一方向另一方提供某些非公開的、專有的信息和數據等, 因此,雙方訂立本保密協議:
20.1保密資料
20.1.1 在本協議中,保密資料是指任何一方(“披露方”)向對方(“接收方”)以任何方式披露的書面或口頭資料,這些資料包括但不限于:商業計劃、業務記錄、市場或技術資料、產品項目、客戶名單、價格、成本結構、財務資料等非公開的、或專有的信息、數據等。
20.1.2 “保密資料”不包括下列資料:
20.1.2.1 簽署本協議前已為公眾所知悉的;
20.1.2.2 簽署本協議后由于接收方的無過錯行為導致公眾所知悉的;
20.1.2.3 接收方非從披露方正當地獲悉的;
20.1.2.4 接收方獨立地,并沒有通過直接或間接接觸保密資料而獲得的;
20.2保密性
20.2.1 除非披露方事先書面同意或者特別指出,接收方在知悉保密信息后五(5)年內,應保護披露方的保密信息,并不得披露、復制或者發布給其他任何個人、企業或實體。
20.2.2 除了與雙方合作項目有關外,接收方不得為了自身或其他任何人、企業或實體的利益而利用披露方的保密資料。
20.2.3 除了確須知道的人以外,接收方不得將披露方的保密資料全部或部分地披露給任何下屬公司、代理人、管理人員、董事、雇員或代表人(合稱“代表人”)。接收方同意通知其收到披露方保密資料的代表人,了解有關本協議條款對上述資料的保密責任。
20.2.4接收方應采取對自己擁有的保密資料的同等照料程度來對待對方向其披露的保密資料,但在任何情況下,對保密資料的照料都不能低于合理程度。
20.2.5 接收方如因政府機關或法院的要求必須披露有關的保密資料時,應當及時將相關事實通知披露方。
20.2.6 接收方應在其意識到披露方的保密資料被盜用或誤用時,接收方應立即采取有效保護措施,并立即告知披露方。
20.3非競爭性
賣方在此承諾,在雙方合作期內及本合同終止后三年內,賣方不會以任何方式(無論是主動方式還是被動方式)與買方的客戶接觸,未經買方書面同意,賣方不得為甲方的客戶提供任何印刷服務,包括但不限于排版、制版、印刷、裝訂、復印、影印及打印。
20.4違約補救
接收方承認披露方的保密信息對于披露方的商業經營是重要的,且是由披露方以一定的成本開發出來或由別人為之開發。任何一方違反本協議的規定,應當承擔違約責任。賣方違反非競爭條款的違約金按照其從事印刷服務所得或簽訂承印合同總金額的30%計算;違反其他條款的違約金根據買方的實際損失賠償。接收方進一步承認違約金或賠償金并不是接收方或其代表人違約的一個充分的補救方法,披露方可以主張法律規定的其他任何補救措施。
20.5其它事項
20.5.1 本協議包含買賣雙方的全部理解,取代之前所有有關的書面和口頭的解釋。本協議非經雙方書面同意不得修改。
20.5.2 本協議的訂立、解釋和履行,以及雙方由此產生的法律關系,受中華人民共和國法律管轄并依其解釋。雙方如有爭議,應首先協商解決,協商不成,應向買方所在地有管轄權的法院提請訴訟解決。
20.5.3 雙方同意,任何一方沒有或延遲行使其權利、特權,并不意味著放棄;任何個別地或部分地行使權利,并不意味著對其它權利或進一步行使權利的排除,也并不排除其它任何權利、特權的行使。對本協議任何條款的權利放棄不應被視為對違反任何條款而追究責任的放棄。任何棄權須以書面作出,并應由其簽署。
20.5.4 披露保密資料不應被視為限制任何一方:
20.5.4.1 訂立任何進一步的協議,或與對方談判,或進一步向對方披露信息;
20.5.4.2 與任何第三方就同樣事項或其它任何事項,達成協議或進行談判。
篇三:
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委托,就委托設計事項,雙方經協商一致,簽訂本合同,信守執行。
一、委托事項:
包裝共款,元不含稅。若實際設計的包裝超過 款,按每款 元( )計算。
二、付款方式:
1、甲方需在合同簽訂之日起兩個工作日內將委托設計總費用的50%付給乙方(乙方收到甲方的款項后作為設計的開始時間);
2、設計完成后,甲方需在二天內由代理人確認,乙方以此為定稿,確認后甲方應當即付清設計費用的全部余款。
三、設計時間:
設計完成的時間為甲方提出設計要求后 個工作日。(因甲方原因耽誤的時間,完稿時間應順延)。
四、知識產權約定:
1、乙方對設計完成的作品享有著作權,但按本協議約定轉讓甲方的除外;
2、甲方在余款未付清之前對該作品不享有任何權利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權,乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任;
3、未被甲方采用的方案,知識產權仍歸乙方所有;
4、在乙方為甲方提供設計方案后,若因商品名稱變化或因乙方設計未達到甲方要求而需要變更設計方案,乙方應修改設計或重新設計以滿足甲方要求;
五 、雙方的權利義務:
。ㄒ唬┘追綑嗬
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路,以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵;
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;
。ǘ┘追搅x務:
1、甲方按照合同約定支付相關費用;
2、甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方。
。ㄈ┮曳綑嗬
1、乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考;
2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;
3、甲方在未付清款項之前乙方對設計的作品享有著作權。
。ㄋ模┮曳搅x務:
1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計;
2、乙方需按照合同約定按時交付設計作品;
3、乙方應保證包裝設計的原創性,設計作品不得侵犯第三方知識產權。
六、違約責任:
1、甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的,應當支付全額的設計費用;
2、乙方如提前終止合同,所收取的費用應當全部退回給甲方,并向甲方支付違約金為所收取費用的兩倍;
3、甲方因使用乙方設計的包裝設計廣告侵犯第三方的知識產權,侵權責任由乙方承擔,乙方應賠償甲方因使用乙方包裝設計而造成的全部損失。
七、不可抗力因素:
甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同時,由雙方協商解決。確實無法調節,則根據合同法辦理。
八、合同生效:
1、本合同由甲乙雙方簽字蓋章后立即生效;
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
地址: 地址:
電話: 電話:
代表簽字: 代表簽字:
有關加工合同 篇16
供方:
需方:
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同遵守。
一、供方在___年___月___日前,向需方提供共___套(以實際量體人數結算)。每套___元整,合計人民幣___元整。
二、質量標準:執行國家標準,采用版型。
三、面料:
料樣:(各留料樣)
四、交貨:由供方運輸到。
五、結算方式及期限:
合同簽訂后日內,預付貨款___萬元,剩余貨款交貨驗收后,全部付清。
六、如發生質量問題,由供方派人按照服裝行業技術標準進行鑒定,如確屬質量問題,供方負責修理或重做,不超過___年___月___日。
七、本合同簽訂后,具有法律效力,如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時,雙方應立即協商,另立協議書。
八、如有一方不履行合同條款規定,則合同相關管理部門按國家合同法規定進行裁定,由違約方承擔經濟責任,賠償對方損失。
九、供需雙方由于人力不可抗拒的災害確屬非企業本身造成的原因不能履行合同時,經雙方協商同意,由合同管理機關查實證明,可免予承擔違約經濟責任。
十、雙方有權對對方的違約行為訴訟法律,雙方約定發生法律糾紛的起訴執行地為陽泉郊區法院。
十一、其他未盡事宜,另訂附件。
十二、本合同一式份,甲、乙雙方各執份。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):________
_______年______月______日
有關加工合同 篇17
加承合字第號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
有關加工合同 篇18
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條 加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________ 定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):_____
地址:___________________ 地址:___________________
_________年______月____日 _________年______月____日
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:_______________