新版建設施工合同書（通用16篇）

新版建設施工合同書 篇1

　　甲方：　　乙方：　　根據《民法典》和建設承包合同條例及有關法律、法規、規章、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本建筑分包工程外墻瓦施工事項協商一致訂立本合同。(注：進場時間聽甲方通知)。　　

　　一、 工程名稱：　　

　　二、 工程地點：　　

　　三、 技術要求：依據甲方對乙方技術交底進行施工，外墻采用

　　西瓦，甲方應安排質檢人員進行質量抽查，達到驗收合格，乙方可繼續施工，對出現問題，乙方應及時進行整改。施工驗收合格為：《建設工程質量檢驗規定》及《建筑裝飾工程驗收規范》。　　

　　四、 承包方式合同價格：　　本工程由甲方提供材料及外墻瓦，乙方專業人員負責鋪貼工作。本工程外墻瓦人工費按實際鋪貼面積計算，計 元平方米。　　

　　四、承包范圍：　　

　　1、甲方提供主材料，攪拌機、提升機、主電箱。其它的`小型機具由乙方負責：(如：切割機、切割片、插板線、電燈、電線、灰桶、鐵鏟、施工所用的膠線、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。　　

　　2、如乙方在途中找借口退場，工程款按已完成工程量的50%計算。　　

　　3、在乙方施工過程中要保質，保量、保安全，要服從甲方管理人員的安排。　　

　　4、材料搬運由乙方負責。　　

　　五、付款方式：　　乙方施工完成一棟外墻瓦后，鋪

　　第二棟時，待甲方、施工員，驗收

　　第一棟瓦面合格后，付

　　第一棟瓦面的總面積造價80%，待公司全部工程完工后，全部工程驗收合格后____日之內，將剩余的工程款全部付清給乙方。　　

　　六、工期要求：每棟鋪貼時間 天。如果完不成超期按每天1000元罰款處理。　　

　　七、雙方遵守責任：　　

　　(一)甲方責任：　　

　　1、甲方提供主材料，攪拌機、提升機、手推車。　　

　　2、按合同約定支付分包工程款。　　

　　3、甲方給乙方提供住宿及水電。　　

　　(二)乙方責任：　　

　　1、乙方提供工人的安全用具，如安全帶、安全帽等。乙方施工需按甲方的技術交底進行施工。乙方施工的工藝必須達到甲方的驗收標準，確保驗收達到合格工程。　　

　　2、乙方在施工工期必須按甲方的施工進度進行。如因乙方自身原因耽誤工期，產生的后果由乙方負責。　　

　　3、乙方現場工作人員禁止穿拖鞋、喝酒進入工作現場，若喝酒后上班，被公司項目部發現，發款從工程款里直接開單扣除。　　

　　4、乙方必須安全生產，服從項目部的指揮及安排去施工，乙方在施工工程中，出現返工事件由乙方自付。　　

　　八、違約責任：　　甲、乙雙方必須覆約雙方的責任，并按合同約定的相關條款進行施工。　　

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字或蓋章生效。　　

　　十、如乙方質量不達標，人力跟不上，管理跟不上，甲方有權單方解除合同，結算方式按合同《

　　四、2》條執行。　　甲方簽字：　　乙方簽字：　　簽訂日期：________年____月____日

新版建設施工合同書 篇2

　　建設發包發：

　　承包施工方：

　　經甲、乙雙方友好協商，甲方將位于貴州省仁懷市茅臺鎮私人房屋亮化建設施工項目發包給乙方，雙方秉著平等、自愿、誠實、信用的原則，特簽訂此合同，望共同遵守：

　　一、承包方式

　　施工工程采取清包，即包工不包料的方式。

　　二、建設工期、承包范圍及工程款計算方式

　　工程建設從乙方進場當日開始計算，工期至年月日以前完成，乙方保證在規定時間內完成工程建設進度。承包項目具體情況如下：

　　1、甲方只提供建設材料到施工場地路邊，乙方自己負責施工原材料的搬運使用。

　　2、砌磚按塊數計算，單價為：零點五五元一塊，;外墻磚單價為：五十八元每平方米，。

　　3、乙方必須在規定時間內完成以上1至2條承包項目工程，如在規定的時間內未完成，甲方將不支付乙方任何工程費，并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。

　　三、甲方職責

　　根據房屋建造需求，甲方及時提供房屋建設所需建筑材料，以保證乙方按約定的工期順利施工。

　　四、乙方職責

　　乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員，按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工。

　　五、工程質量要求

　　砌墻平面平整垂直墻角，頂角垂直，砂漿飽滿，澆灌平整、牢實，外墻磚必須平實、整齊，縫隙合理。以上工程質量如驗收不合格造成的損失由乙方負責。

　　六、工程檢查、驗收

　　在不影響乙方正常作業的情況下，甲方對工程作業進度、質量進行全程監督檢查，并于工程建設完工后乙方通知甲方對工程進行驗收，合格后支付工程款。

　　七、工程款支付辦法

　　工程款采取分結方式，房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費，工程結束驗收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設施工工程款。

　　八、安全責任

　　乙方必須認真按施工操作程序施工，必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設施，并做好施工人員的安全教育，堅持安全第一、質量第一、預防為主，若施工中發生安全事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　九、其他情況

　　施工期間乙方伙食自理，甲方只提供住房。

　　十、其它未盡事宜

　　1、甲乙雙方各自的材料、工具，甲乙雙方各自負責保管。

　　2、乙方施工在保證質量的前提下應愛惜材料，避免造成浪費。

　　3、本協議一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議，尚若違反，造成的損失由違約方負責。

　　4、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理，協商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規執行。若甲乙雙方發生糾紛應秉著友好的原則先協商解決，協商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　____年__月__日____年__月__日

新版建設施工合同書 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務，經雙方協商，簽訂本安全協議。

　　乙方自愿參加甲方的工民建工程施工，變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。

　　一、甲方的安全責任、權利、義務：

　　1、向工程派出甲方代表，在變電站內施工，即為：工作負責人;

　　2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓，并檢查安全培訓的結果;

　　3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;

　　4、在有危險的電力設施區域內作業，要求乙方制定安全措施，并配合做好相關的安全措施;

　　5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金，按工程規模的大小收三千至一萬元。

　　6、有權制止任何影響安全生產的行為，開展查禁違章工作，罰金從安全施工保證金中扣除;

　　7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。

　　8、做好安全措施，設監護人(工作負責人)，辦理工作許可手續。

　　二、乙方的安全責任、權利、義務：

　　1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定，必須組織嚴格的統一考試，考試內容須經甲方認可，合格后方能持證上崗工作，并建立健全施工人員相應的檔案。

　　2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底，讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;

　　3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建筑業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;

　　4、自覺接受甲方單位的監督和指導，對甲方單位安監部門提出的意見，必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況，必須報告甲方單位。

　　5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;

　　6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”

　　7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;

　　8、自身的條件不滿足安全生產的需要時，向甲方書面說明。

　　三、違約責任：

　　1、執行合同中有關違約處理的規定;

　　2、拒絕無潛在危險作業的行為視為違約;

　　3、發生違章事件，執行甲方規定，進行相應處罰;

　　4、對違章施工造成的各種事故負完全責任，并承擔全部損失。

　　四、執行規程：

　　1、雙方在履行合同時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。

　　2、本安全協議一式兩份，甲、乙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　代表人簽字：代表人簽字：

新版建設施工合同書 篇4

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承擔下列工程的施工圖設計文件審查任務，依據《中華人民共和國合同法》及相關規定，雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、報建編號：

　　3、工程建設地點：

　　4、總建筑面積：

　　5、建筑類型：□住宅 □公建 □工業 □其它

　　6、工程總投資：

　　7、勘察單位：

　　8、設計單位：

　　第二條 施工圖設計文件審查依據

　　1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;

　　(2)《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》;

　　(3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;

　　2、建設項目批準文件和各主管部門的審批意見;

　　3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計文件。

　　第三條 施工圖設計文件審查主要內容

　　根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定，施工圖設計文件審查的主要內容為：

　　1、是否符合工程建設強制性標準;

　　2、地基基礎和主體結構的安全性;

　　3、是否符合民用建筑節能強制性標準，對執行綠色建筑標準的項目，還應當審查是否符合綠色建筑標準;

　　4、勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計文件上加蓋相應的圖章和簽字;

　　5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

　　第四條 施工圖設計文件審查周期

　　根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定，施工圖設計文件審查原則上不超過下列時限：大型建筑工程、大型市政工程為 15 個工作日，中型及以下建筑工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察文件，甲級項目為 7 個工作日，乙級及以下項目為 5 個工作日。

　　以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。

　　第五條 甲方向乙方提供的有關資料和文件

　　上述材料在合同簽訂生效后的 工作日內由甲方提供給乙方。

　　第六條 審查結果

　　由甲方向乙方提供本合同第五條有關資料和文件，具備審查條件后，乙方開始審查工作。

　　1、審查結果合格的：

　　(1)乙方及時編制審查報告，并報有關部門備案。

　　(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

　　(3)甲方收到審查合格書后的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖，經乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。

　　2、審查結果不合格的：

　　(1)乙方將施工圖退建設單位并出具審查意見告知書，說明不合格原因。同時，應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和注冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題，報有關部門備案。

　　(2)甲方負責對施工圖設計文件進行修改，并及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。

　　(3)乙方收到修改后的施工圖設計文件后應及時告知有關部門。

　　第七條 施工圖設計文件審查費收取

　　1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計文件審查費總額為人民幣 萬元整(含稅，大寫： 萬元)，通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號：

　　賬號： 戶名： 開戶行：

　　2、支付方法為：

　　(1)本合同生效后 天內，甲方首付施工圖設計文件審查費計人民幣 萬元作為定金(本合同履行后，定金抵作施工圖設計文件審查費);乙方完成施工圖設計文件審查且審查結果為合格的，甲方應支付施工圖設計文件審查費余額，計人民幣 萬元整。

　　(2)審查不合格的，乙方出具施工圖審查意見書后的 個工作日內，甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時，雙方約定按以下方式處理： 。

　　(3)在甲方支付上述費用后的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。

　　第八條 甲方責任

　　1、按本合同第五條規定的內容，在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和文件，并對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和文件存在錯誤引致審查成果發生事故的，與乙方無關。

　　2、負責指派時處理本工程在施工圖設計文件審查過程中涉及的有關問題。

　　3、按照乙方的審查意見及時進行修改。

　　4、甲方應按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設計文件審查費用。

　　第九條 乙方責任

　　1、乙方應是政府認定的施工圖設計文件審查機構，具備相應的資質條件。

　　2、乙方委派進行本項目施工圖設計文件審查的人員應是經 省建設廳批準的有資格從事施工圖設計文件審查的審查工程師。

　　3、乙方按本合同的約定提交審查成果文件，對施工圖審查工作負責，承擔審查責任。

　　4、查工作完成后，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負保密義務。

　　第十條 違約責任

　　1、因甲方過錯逾期支付審查費用的，每延誤一天，按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。

　　2、乙方延誤審查工作的，每延誤一天，應按審查費用的向甲方支付違約金，因不可抗力因素導致延誤審查的除外。

　　3、施工圖設計文件審查合格后，仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題，給建設單位造成損失的，乙方依法承擔相應的賠償責任。

　　4、建設工程經施工圖設計文件審查后因勘察設計原因發生工程質量問題，乙方承擔審查失察的責任，賠償甲方的損失。

　　5、乙方違反第十條第三項的約定，向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和文件，乙方應向甲方支付審查費用 %違約金并賠償甲方因此受到的損失。

　　4、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方尚未開始施工圖設計文件審查工作的，不予退還甲方已付的定金，已開始施工圖設計文件審查工作的，甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計文件審查費用。

　　第十一條 其他

　　1、按相關規定，施工圖設計文件一經審查合格，不得擅自進行修改，如遇特殊情況，需進行涉及審查主要內容的修改時，必須報請乙方重新進行審查，甲方應與乙方重新簽訂審查合同。

　　2、因甲方原因，在工作過程中增加本合同范圍外受審項目的工程量，甲方與乙方另行簽訂審查合同。

　　3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧，甲乙雙方同意按下述方式處理：

　　4、本合同在履行過程中發生糾紛，甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。

　　5、本合同一式份，甲乙雙方各執

　　6、本合同經甲乙雙方法定代表人或法人委托代理人簽字并加蓋公章后生效。

　　7、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

新版建設施工合同書 篇5

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　甲方因工程施工的需要，現將劉___戰備公路段道路工程承包給乙方組織實施。甲乙雙方本著公平、自愿、平等的原則，經協商達成如下協議：

　　第一條、工程項目名稱和工程內容

　　1、工程地點：____省____市____縣。

　　2、工程范圍：

　　第二條、質量要求、安全要求、文明施工、工期要求

　　1、乙方應當嚴格按照本工程技術規范及施工圖設計和變更補充設計文件的要求進行精心施工，工程內、外質量達到業主的質量標準。

　　2、乙方應當嚴格按照國家現行的法律法規和條例，認真合理安排組織施工，確保本工程安全傷亡和財產損失零事故。

　　3、的完工日期為準。

　　4、乙方應當確保在甲方與業主簽訂的合同工期內，將其實施范圍的工程按期完工，且一次性的交工驗收合格。

　　5、在施工期間乙方必須無條件配合甲方對所有參與工程施工的人員定期進行安全生產教育。

　　6、乙方必須按甲方安全專職人員的要求對工地配備必要的安全標志、設置必要的防護措施，對施工人員配備必不可少的安全防護用品。

　　7、工程施工中如因乙方自身的原因造成安全事故，乙方承擔因此帶來的一切損失費用，造成重大安全事故，甲方有權對乙方進行強制性清退處理，并由乙方承擔一切損失。

　　第三條施工內容本項目施工內容為：

　　施工圖設計圖紙范圍內的所有工程項目，具體內容為：

　　(1)老路面破處、

　　(2)道路路基、路面施工(包含：6%石灰土18厘米厚，水穩25厘米厚，C30砼路面22厘米厚)、

　　(3)邊溝、蓋板、路肩、道牙等、

　　(4)施工圖設計圖紙范圍內的其它明示或暗示的工程項目。

　　第四條工程變更雙方約定：

　　超出以上施工內容(本合同第三條)的工程項目均為變更工程，變更工程量按實際工程量為準結算。

　　第五條承包方式和工程價款結算方法與履約保證金

　　1、承包方式本工程實行：按照每公里固定總價綜合承包，每公里固定總價為每公里170萬元，該每公里固定總價為：乙方(承包方)為完成以上施工內容(本合同第三條)所需的一切義務、責任、風險等費用。

　　2、工程價款結算方法

　　(1)、本工程無預付款。

　　(2)、施工期間工程款支付：每月25-____日乙方向甲方上報，經過監理檢測驗收合格并得到業主認可后的本月實物工程數量，甲方根據乙方上報的實物工程數量進行核算其實際完成的工程產值，并在次月____日前由甲方向乙方支付核算的完成產值的80%工程款。

　　(3)、工程完工后工程款支付：本工程完工且交工驗收合格后3個月內，甲方按照本合同約定的每公里固定總價(170萬元公里)支付給乙方工程結算總價的95%，完工后________年內甲方將乙方工程結算總價剩余的5%結清。

　　3、履約保證金(農民工工資保證金)：根據雙方協商，一致同意乙方需向甲方繳納履約保證金(農民工工資保證金)乙方進場正常施工后，甲方不計利息按照乙方每完成其承包工程產值100萬元返還其履約保證金(農民工工資保證金)10萬元的方法，分為3次返還給乙方，履約保證金(農民工工資保證金)累計返還達到30萬元后，剩余10萬元的履約保證金待乙方工程完工交工驗收合格后一次性返還給乙方。

　　第六條雙方權利和義務

　　一、甲方的權利和義務

　　1、甲方負責本項目現場各項管理，負責一切地方問題協調，如負責處理與本項目相關的一切地方征拆問題，解決與本項目相關的各種地方矛盾。

　　2、為乙方提供相關的圖紙、技術規范、有關測量資料、相關表格格式。及時組織人員對乙方進行技術交底，并在合同協議生效后根據項目總體計劃安排向乙方移交施工區段。

　　3、甲方負責為乙方提供施工中的水、電、土源、拌合站場地以及本項目產生的建筑垃圾所需要的棄渣場。拌合站場地征地拆遷費由甲方承擔，場地平整硬化由乙方自行承擔。

　　4、甲方應按照合同條款及時結算乙方工程產值及時支付工程款，如甲方未能按照合同約定及時支付工程款需承擔相應的違約責任。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、按甲方提供相關圖紙、技術規范組織施工，確保質量目標、安全目標、工期目標的實現。

　　2、根據承擔工程的工程量及甲方提出的進度計劃，投入足夠的工程管理人員、工程技術人員、機械設備和物資，確保其所承包工程的順利實施。

　　3、服從甲方的各項管理，執行甲方及監理、業主的文件、作業指導書、安全和文明施工管理的規定。保質保量按時完成甲方下達的生產任務。

　　4、由于不可抗拒因素，致使乙方在合同工期以內不能完成合同約定的工程項目內容，工期自然順延。

　　5、乙方不得將本工程分包、轉包，一經發現并核實，甲方有權單方面終止合同，由此引起的一切損失由乙方自負。

　　第七條違約責任

　　1、因乙方責任造成工程質量不符合施工圖紙設計和規范與協議所規定的，乙方負責無償修理或返工。

　　2、因甲方原因不能按月定支付工程款所造成的損失由甲方承擔。

　　第八條合同協議爭議的解決辦法

　　本合同協議在履行過程中，不論何種原因產生的爭議甲乙雙方均應當首先協商解決，當甲乙雙方協商不一致時，約定向甲方公司(企業)登記注冊地的人民法院提起訴訟解決。

　　第九條其他約定

　　1、本項目甲方承擔建筑營業稅、____市維護建設稅、教育附加稅等稅收，其他一切費用均由乙方承擔。

　　2、本協議未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。本協議在甲乙雙方簽字后生效，工程結束、結清費用后失效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　甲方代表(簽字)：

　　乙方代表(簽字)：

　　日期：

新版建設施工合同書 篇6

　　建設方： 以下簡稱甲方

　　施工方： 以下簡稱乙方

　　甲方原有一層因現須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質保量的完成本工程，經雙方協商成達協議如下：

　　一、甲方供應原材料，乙方負責從主體到裝修的全部工程施工，設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

　　二、單價，按建筑面積計算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

　　三、質量要求：主體二層上下垂直誤差應在2公分之內，不能超過2公分，砂漿應飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應按施工規范實行必須粘結牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應符合施工規范。

　　四、主體結構要求，板面筋布150150，扎筋應按建筑施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應按物理學性能的制作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標號C20，立柱，梁無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。

　　五、乙方在施工期間應做好安全防護設施，保證安全第一，質量第一，如在施工過程中，發生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切后果應由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協商支付，待工程全部完成驗收合格后一次性付清。

　　七、本協議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

新版建設施工合同書 篇7

　　甲方(發包方)： 簽訂地點：

　　乙方(承包方)： 簽訂時間： 年 月 日

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則，現就小型建設工程施工等事宜簽訂合同如下：

　　第一條 工程概況

　　工程名稱 工程地點 工程內容 承包范圍 承包方式

　　第二條 合同工期

　　1.開工日期： 年 月 日。竣工日期： 年 月 日。工期總日歷天數： 天。

　　2、有下列情況之一，并經甲方簽證，工期可以順延。

　　(1)因甲方原因影響開工

　　(2)工程量有與擬定工程量相比增加 %。

　　(3)不可抗力。

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　第三條 工程質量及驗收

　　1.乙方應按照設計文件、施工圖及說明，國家有關施工規范，甲方相關要求和經甲方確認的施工方案組織施工。

　　2.乙方在工程建設合同執行過程中，單位和個人應自覺接受中國石化工程建設質量監察，接受甲方在施工過程中的管理。

　　3.乙方應按國家竣工驗收有關規定，向甲方代表提供完整的過程檢驗資料及完整竣工資料和驗收報告。對甲方提出的意見，乙方應在 日內整改完畢，并承擔由自身原因造成的整改費用。

　　4.工程質量保修期按《建筑工程質量管理條例》規定執行。

　　第四條 工程款支付

　　1.工程款為人民幣： 元，大寫 。

　　工程款風險范圍包括但不限于材料、人工價格上漲，氣候異常變化、地質條件不符前期預判、工農關系的惡化等。

　　2.結算方式：

　　(1)結算方式：按甲方核定工作量現場點交結算，最終工程款支付以甲方內控部門或審計部門審定為準。

　　(2)計價方法：按實結算( )，固定總價( )，合同價加變更( )。

　　3.工程款支付： 。

　　4.工程質保金： 。

　　第五條 材料供應及設備管理

　　1.本合同材料供應方式： 。

　　2.機械設備由乙方自備并自行管理。

　　第六條 甲方權利義務

　　1.負責辦理有關建設手續。

　　2.審查乙方編制、提交的施工方案、各種技術資料和工程預決(結)算。

　　3.負責組織工程設計交底、圖紙會審。提供施工圖紙 套。

　　4.甲方指派 為工地代表。

　　5.施工過程中，甲方發現乙方的人員不能勝任崗位要求、施工設備不能滿足施工需要的，有權要求乙方進行撤換、調整、修理或補充，因此而發生的費用乙方承擔。

　　第七條 乙方權利義務

　　1.乙方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理組織。乙方指派 為工地代表。

　　2.遵守甲方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受甲方代表的指揮、檢查和監督。

　　3.本合同生效后 日內編制出施工方案和工程進度表2份，報甲方審核，并按施工方案組織施工。

　　4.做好施工原始記錄，按甲方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給甲方 套。

　　5.嚴格辦理隱蔽報驗手續，未辦理的隱蔽部位工作量不予驗收。

　　6.乙方應對施工人員的施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全、獨立責任。

　　第八條 安全生產與文明施工

　　1.乙方承諾：完全熟悉與理解甲方HSE及工程建設方面的管理制度并嚴格遵守。在施工中，若發生質量、安全事故及環境損害等事件(事故)，一切費用和善后問題的處理，均由乙方自行獨立負責，并承擔因此給甲方造成的經濟損失。

　　2.乙方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。

　　第九條 違約責任

　　1.甲方未按合同約定撥付工程進度款，導致施工無法進行，相應順延工期。

　　2.因乙方的原因未按合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，每逾期一日，向甲方支付違約金 元。

　　3.因乙方原因工程質量未達到合同約定的質量標準，乙方按甲方要求的期限負責整改，并向甲方支付違約金 元。

　　4.乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務，給甲方造成損失的，乙方負責賠償， 賠償額計算方法： 。

　　5.因乙方原因使合同無法履行，甲方有權解除合同，乙方賠償甲方因此造成的損失;因甲方原因使合同無法履行，乙方有權解除合同，甲方承擔乙方因此造成的直接損失。

　　6.其他： 。

　　第十條 不可抗力

　　1.甲乙雙方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同時，應在 小時內向對方通知，并應在 天內提供權威機關的書面證明。

　　2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。

　　第十一條 爭議解決

　　本合同如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，按以下第 項處理：

　　1.由 仲裁機構仲裁。

　　2.向 人民法院起訴。

　　3.提交中國石化內部糾紛調解處理委員會調解。

　　第十二條 廉政條款

　　雙方應簽訂廉潔從業責任書，并履行廉潔從業義務。

　　第十三條 其他

　　1.本合同未盡事宜，雙方協商簽訂補充協議。本合同的附件及補充協議是本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　2.保密：本合同的各項條款屬于雙方經營活動內容, 任何一方未經對方當事人書面允許不得對外泄露。

　　3.現場如有施工項目內容變更，乙方應得到甲方書面批復后方可施工。

　　4.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同一式 份， 乙方執 份，甲方執 份。

　　甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

　　年月日：

新版建設施工合同書 篇8

　　發包方：安康綠硒生物科技有限公司（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　為加強本園區保鮮庫工程的管理，確保工程質量，并按期完成任務，經發包方與承包方協商，簽訂本施工合同。

　　一、工程名稱：

　　園區水渠修建

　　二、工程地點：

　　綠硒示范園

　　三、工程數量與造價

　　（1）長300米，寬不低于0.25米，高不低于0.25米，為新建大棚四周水渠，造價120

　　元每米，合計36000元。

　　（2）長216米，寬不低于0.3米，高不低于0.3米，為排向池塘水渠，造價為126元每米，

　　合計為27216元。

　　（3）長113米，寬不低于0.5米，高不低于0.5米，為池塘向西與主排水渠接通水渠。造

　　價為200元每米，合計為22600元。

　　（4）長72米寬不低于0.5米，高不低于0.5米，造價為200元每米，合計為14400元。總造價為：100216元

　　四、雙方的責任和義務

　　(一)甲方的責任和義務

　　1、甲方有權指導乙方規范操作、安全施工。

　　2、甲方對施工過程進行協調解決現場施工問題。

　　3、甲方提供施工用水、電，乙方應按供水、電單位的規定按時交納水、電費，否則造成的后果由乙方承擔。

　　4、工程竣工后，甲方及時依照國家現行竣工、驗收規范組織竣工驗收。

　　(二)乙方的責任和義務：

　　1、乙方應切實加強施工現場管理，精細組織，嚴密施工。施工現場必須按照文明工地要求進行管理，嚴禁出現臟、亂、差現象及打架斗毆、賭博、偷盜等違法行為。

　　2、乙方負責提供本工程所需全部機械、工具、設備，費用自理。

　　3、乙方應嚴格按照批準的施工設計圖紙施工，確保施工質量、施工進度。施工中如確需變更，應首先辦理變更設計手續，接到批準的變更通知后，方可進行變更施工。若發生乙方不按照設計要求施工、違反施工規范、不文明施工等行為，甲方有權提出批評或責令其停工、返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。本工程施工人員食宿、水、電費用，全部由乙方承擔。

　　五、違約責任

　　1、上述條款系甲乙雙方充分協商的結果。應共同遵守，如果任何一方違約，應

　　承擔相應的違約責任，違約方必須向守約方支付違約金，違約金為合同價款的5％。

　　2、乙方應嚴格按照合同工期，質量目標組織施工，若未按照合同工期完成時，除承擔違約責任須向甲方支付違約金外，每延遲一日從工期款中扣除500元。

　　六、合同有效期：

　　工程款項結清本合同自行終止。

　　七、糾紛解決方式：

　　甲乙雙方協商解決。

　　八、本合同一式肆份，甲乙雙方各持兩份。雙方簽字蓋章后生效。

新版建設施工合同書 篇9

　　1、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第4條中，人民法院可依職權收繳當事人非法所得，若為仲裁案件，仲裁委員會有權收繳嗎？

　　答：有權。作出非法所得收繳裁決后，由法院執行。

　　2、施工合同簽訂后，當事人雙方又簽訂補

　　充協議調整合同價款，過后承包人又以補充協議違反招投標法為由，要求認定補充協議無效，此時，應如何確定合同價款？

　　答：應以中標合同為準。因為合同價款為實質性內容，而《解釋》第二十一條明確表明，實質性內容應以備案合同為準。這并不是說不能對實質性內容進行變更，只是說如果對其進行變更之后，要重新備案。

　　3、若施工合同約定“承包人在雙方確定變更事項后的14天內，不向工程師提出變更價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更”。若承包人在14天內未提出變更價款報告，但是有雙方簽字確認的變更事項記錄，月進度款報告中也括了該月發生的變更工程價款金額，是否可視為承包方未違約？

　　答：關鍵看簽證內容。若簽證對具體價款變更明確記載，則作為合同結算依據加入即可；若只是對具體事實確定而未確定變更價款的，則以圖紙為依據確定變更價款，按《解釋》16、19條操作，即當事人雙方對變更價款不能協商一致的，可提交鑒定單位確定。

　　4、當事人僅約定“發包人應在承包人提交竣工結算報告后一定期限內予以答復”，未約定“發包人在約定期限內不予答復，視為認可竣工結算文件”，如何處理？

　　答：視為沒有約定。實踐中一般處理為：如果雙方對結算不能協商一致，可提交鑒定單位，以鑒定結論為判案依據。

　　5、簽合同時無圖約，邊設計邊施工的合同，又約定了“一口價”，發生結算爭議時，是依《解釋》22條不予工程造價鑒定，還是依16條參照定額重新審價？

　　答：以施工圖紙據實計價。無施工圖紙的，按承包人實際施工量計算對價。

　　6、合同沒有約定計息，但有滯納金計付標準，可以嗎？《解釋》17條規定：當事人對工程欠款利息計付標準有約定的，按約定處理。沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。如果沒有約定利息計付標準，而約定了滯納金計付標準，對于這種情況如何適用？標準是否有限制？

　　答：可以約定，而且利息與滯納金可同時約定，且兩者標準也沒有限制。只是在對方提出約定標準過高要求降低時，是否降低、降低多少，則由法院或仲裁員自由心證決定。同理，違約金、賠償金、雙倍利息等，均可自由約定，且一般沒有標準限制。

　　7、當事人未對逾期竣工的違約責任作具體約定，如何處理？

　　答：無約定，依法定。依《合同法》違約責任規定；依《解釋》第8條解除合同，依《解釋》第10條進行解除善后事宜處理。有關違約賠償損失由守約方舉證，也可將利息作為損失計算，利息起算依《解釋》18條。

　　8、因實際施工人原因（如質量、工期、材料），轉包施工企業被判承擔連帶責任后，是否可以起訴實際施工人？

　　答：《解釋》25條僅規定因“質量”問題發生爭議的，才可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟，亦即可以在承擔連帶責任后起訴，向實際施工人追償。而工期和材料應分情況對待。工期和材料問題與質量問題有因果關系的，也可起訴追償；無因果關系的，不能追償。

新版建設施工合同書 篇10

　　GF——1999 ——0201）

　　中 國華

　　家 人 民 共 和 國 建 設 部 制 定

　　工商行政管理局

　　制定（

　　第一部分 協議書

　　發包人（全稱）： 彭陽縣城鄉建設和環境保護局 承包人（全稱）： 寧夏天易建筑工程有限公司

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程實施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：彭陽縣四中校園仿古園林景觀工程 工程地點：彭陽縣四中校園內工程內容： 修建磚木結構游廊123m、四角亭2座38㎡、六角亭2座

　　60㎡、四層八角亭1座320㎡，總建筑面積639.4㎡。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工圖紙范圍內的土建、給排水、電氣安裝部分

　　三、合同工期

　　開工日期： 20xx年4月20日

　　竣工日期： 20xx年7月8日

　　合同工期總日歷天數 80 天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合 格

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：貳佰捌拾柒萬伍仟陸佰元整 （人民幣）

　　￥： 2875600.00元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協議書

　　2.中標通知書

　　3.投標書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標準、規范及有關技術文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間： 20xx 年 04 月 20 日

　　合同訂立地點： 彭陽縣城鄉建設和環境保護局

　　本合同雙方約定 雙方簽字蓋章 后生效。

　　發包人：（公章） 承包人：（公章）

　　住所： 住所：銀川市北京東路742號 法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：寧夏銀行利民支行 帳號： 賬戶：

　　郵政編碼： 郵政編碼：750001

　　第二部分 通用條款

　　一、詞語定義及合同文件

　　1、詞語定義

　　下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

　　1.1通用條款： 是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用于建設工程施工的條款。

　　1.2專用條款： 是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

　　1.3發包人： 指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.4承包人： 指在協議書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的.合法繼承人。

　　1.5項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

　　1.6設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。

　　1.7監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

　　1.8工程師： 指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

新版建設施工合同書 篇11

　　訂立合同雙方：

　　建設單位：＿＿＿＿以下簡稱甲方；

　　勘察單位：＿＿＿＿勘察院，以下簡稱乙方。

　　為了明確建設單位與勘察單位的經濟責任，分工協作，相互促進，多快好省地完成國家建設項目的勘察任務，根據已被正式批準的建設項目計劃，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 工程名稱、規模、投資額、建設地點＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第二條 勘察的范圍、進度和質量＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第三條 甲方的義務

　　1.在簽訂合同時，甲方必須向乙方提交按基建程序批準的計劃任務書復印件，提交進行工程地質勘察的用地批準文件和紅線圖復印件。

　　2.在簽訂合同時，甲方必須在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由設計單位提出、經建設單位同意的勘測范圍之地形圖和建筑平面布置各一份，提交由建設單位委托、設計單位填寫的勘察技術要求及附圖，并對提交的時間、進度、質量負責。

　　3.甲方必須在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好現場勘察工作的水、電供應、平整道路、清理現場、準備材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明細表）。

　　4.甲方必須在＿＿年＿＿月＿＿日乙方進入現場前，辦好征地、拆遷、砍樹、采青苗等項目的賠償手續。

　　5.甲方必須負責解決乙方勘察人員的現場吃住、辦公等條件。乙方現場勘察人員的吃住費用由乙方自負，如果甲方安排住招待所、飯店，費用由甲方負擔。甲方人員的集體福利設施（如浴室、理發、醫療等）應為乙方人員提供方便。勘察施工中必須的民工、燃油料以及冬季生活取暖的設置及煤、木材由甲方供給（費用由乙方負擔）；生產現場取暖和機具的看守由甲方負責解決并負擔費用。

　　6.乙方勘察人員、勘察機具進入工程地點的交通運輸和勞務費均由甲方負擔。

　　7.甲方對乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得轉讓給第三者重復使用。

　　第四條 乙方的義務

　　1.乙方應按照現行的標準、規模和技術條例，進行工程測量、工程地質、水文地質的勘察工作，并按合同規定的進度、質量提交勘察后果。

　　2.乙方應于＿＿年＿＿月＿＿日進入現場勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全部勘察資料，提交測量透明圖＿＿份，提交工程地質報告書一式＿＿份（如甲方需要加印、加曬圖紙資料，另外收費）。乙方如因氣候或甲方原因影響現場施工三天以上，工期可順延。

　　第五條 定金及勘察取費標準及撥付辦法

　　1.本工程按國家建委頒發的《工程勘察收費辦法》收取勘察費，總價預計為＿＿＿＿元。自本勘察合同生效后＿＿＿＿日內，甲方應向乙方支付相當于勘察費的30％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察費。甲方不履行合同的，無權要求償還定金，乙方不履行合同的，應當雙倍返回定金。勘察工作開工后，甲方應向乙方支付勘察經費的30％；全部勘察工程結束后，乙方按合同規定向甲方提交勘察報告書和圖紙，并進行工程結算，甲方提取資料后＿＿＿＿日內，應按實際勘察

　　工作量清付勘察費。勘察費用的支付均由建設銀行辦理托收承付。

　　2.屬于特殊工程（如自然地質條件復雜，技術要求高，勘察手段超過現行規范，特別重大、緊急、有特殊要求的工程，特別小的工程等）的收費辦法，原則上按勘測工程總價加收20～40％的勘察費。

　　第六條 甲方的違約責任

　　1.如果由于甲方變更計劃，或提供的資料不準確，或未按期提供勘察、設計必需的資料或工作條件而造成勘察、設計的返工、停工、窩工或修改設計、甲方應按乙方實際消耗的工作量增付費用，勘察工期順延，因甲方責任而造成重大返工或重作設計，應另行增費，勘察工期順延。

　　2.甲方超過合同規定的時間交付勘察費或定金，應按銀行拖延付款的規定向乙方償付違約金＿＿元。

　　第七條 乙方的違約責任

　　1.乙方因勘察質量低劣引起返工或造成工程損失，應繼續完善勘察，并根據造成的損失情況承擔經濟和技術責任，甲方可視造成的損失大小，減少或不付勘察設計費。

　　2.乙方如勘察錯誤造成工程重大質量事故，除免收受損失部分的勘察設計費外，還應付與直接受損失部分勘察設計費相等的賠償金。

　　3.由于乙方的責任延遲提供勘察文件，時間達＿＿天以上的，每延遲一天，應向甲方償付相當于工程勘察費總價＿＿‰的違約金。

　　第八條 糾紛的處理

　　本合同執行中如發生糾紛，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調解；調解不成，或不屬于同一部門的，可向國家規定的合同管理機關申請調解或仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第九條 其它

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　本合同＿＿年＿＿月＿＿日雙方簽字后生效，全部勘察工程驗收后失效。本合同如有未盡事宜，需經雙方共同協商，作出補充協定。補充協定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式＿＿份，送計委、建委、建行……各留存一份。

　　建設單位（甲方）：＿＿＿＿（公章）

　　代表人：＿＿＿＿（蓋章）

　　聯系人：＿＿＿＿

　　通訊處：＿＿＿＿

　　電話或電報：＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿

　　勘察單位（乙方）：＿＿＿＿（公章）

　　代表人：＿＿＿＿（蓋章）

　　聯系人：＿＿＿＿

　　通訊處：＿＿＿＿

　　電話或電報：＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿

　　＿＿年＿＿月＿＿日訂立

　　附：

　　1.測量任務和質量要求表：

　　2.工程地質任務及質量要求表。

　　測量任務和質量要求表 附表1

　　工程名稱 工程地點 設計單位 工作內容 工作量和技術要求 備 注

　　工程地質任務及質量要求表 附表2

　　工程地點： 設計單位： 設計負責人： 勘察階段： 建筑物名稱

　　或（代號） 結構

　　類型 層數及

　　總高度 基礎砌置深

　　度及標高 基礎

　　類型 總荷重 單位面

　　積荷重 另提交：

　　一、場地的地形圖（附有舊址座標）。

　　二、總平面布置圖。

　　三、詳細的勘察技術要求（另附）。

　　四、場地附近已有勘察資料。

新版建設施工合同書 篇12

　　尊敬的審判長、審判員：

　　受某集團有限公司的委托，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閱案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

　　關于《支付款及扣除款項確認表》的意見

　　一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

　　第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬于超越代理權限的無權代理行為，且被上訴人明知屬于無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。

　　第二、“扣除款項”對于上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經明確委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非

　　深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。

　　第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委托書》對他的授權，同樣屬于無權代理行為。

　　1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權范圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱并沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，并不在授權委托書授權范圍內，屬于其個人行為，不應約束上訴人。

　　黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委托書》的要求，被上訴人也明知這一點。

　　例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構制作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委托書》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬于有權代理行為。

　　但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構制作安裝合同》的行為是行使《授權委托書》權限的行為，《網架鋼結構制作安裝合同》本

　　身并沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構制作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

　　2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬于“洽談業務過程中的事務”，也不屬于“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業務、施工管理等相關事項”。

　　綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬于無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無權代理，事后上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。

　　二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

　　根據《建設工程監理規范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄; 3 復核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出并向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中并沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委托范圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

　　證明該監理員獲得了業主的相應授權。

　　該監理員的行為還違反了《建設工程監理規范》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。

　　三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，并不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

　　第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

　　第二、這個確認表并沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

　　第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

　　第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

　　同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價里，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

　　關于維修義務及維修款的意見

　　一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質量保修”范圍。

　　根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

　　8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

　　二、上訴人積極履行了保修義務。

　　根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答復被上訴人，上訴人于7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

　　三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬于違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的后果應由被上訴人自行承擔。

　　被上訴人分包的工程是專業工程，屬于專業分包，在被上訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

　　四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保修金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

　　關于提供施工圖紙和竣工資料的意見

　　一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

　　上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

　　爭議工程施工完畢并得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

　　二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。

　　依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

　　在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工并由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

　　如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

　　綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

　　代理人：

新版建設施工合同書 篇13

　　1.本合同為《__市人民檢察院辦案用房和專業技術用房投資建設—回購合同》

　　甲方：______(地址：__)

　　乙方：______投資開發有限公司

　　2.工程項目：

　　2.1工程項目名稱：辦案用房和專業技術用房。

　　2.2工程項目地點：

　　2.3工程項目施工期限：本工程計劃在__年__月份開工，__年__月底前全部完工。因甲方或不可抗力原因不能按時開工，工期相應順延。

　　3、雙方各自責任：

　　3.1甲方責任：

　　3.1.1認真貫徹國家及山東省、煙臺市關于加強企業安全生產的各項規定、法規及條例，貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針。

　　3.1.2認真貫徹公司制定的“安全生產規章制度”，堅持標準化、系統化管理，堅持安全生產責任制。

　　3.1.3對施工現場的工作人員進行安全知識教育，提供合格的安全防護材料，承擔安全防護措施費用。

　　3.1.4甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工。

　　3.1.5配合行業安全檢查人員依法實施的監督檢查。

　　3.2乙方責任：

　　3.2.1認真按照國家及山東省、煙臺市關于加強企業安全生產的各項規定、法規及條例內容執行并落實。

　　3.2.2落實公司制定的“安全生產規章制度”，落實“安全第一，預防為主”的方針，樹立安全第一的思想。

　　3.2.3對全體職工進行安全生產知識教育，并與職工簽訂安全生產責任合同以提高職工安全意識，明確安全事故責任。

　　3.2.4做好各項安全生產施工方案及技術交底工作，施工安全用電、機械設備、腳手架等施工安全及安全操作規程、注意事項等。收集整理好安全資料、安全日志。

　　3.2.5對特殊工種、特種作業人員做到定人、定崗，并持合格的操作證上崗。

　　3.2.6遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　4、事故處理：

　　4.1發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報公司主管部門，同時按照政府有關部門要求辦理、處理，由事故責任方承擔發生的費用。

　　4.2甲、乙雙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　5、其它：

　　5.1本協議與工程施工合同同時簽訂，同時生效，同時終止。

　　5.2本協議正本兩份，由業主方、承包方雙方簽字后分別保存。副本兩份,與正本具有同等效力，業主方、承包方雙方各一份。

　　5.3本協議未盡事宜，由雙方協商解決。

　　5.4本合同一式叁份，甲方持貳份、乙方持壹份。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

新版建設施工合同書 篇14

　　建設單位（甲方）：_____________________

　　地址：_________________________________

　　郵碼：_________________________________

　　電話：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　安裝承包單位（乙方）：_________________

　　地址：_________________________________

　　郵碼：_________________________________

　　電話：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條?總則

　　一、工程名稱：

　　二、國家有關單位對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執照、計劃任務書，初步設計、總概算等文件號。

　　三、工程編號：

　　四、工程地點：

　　五、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米（各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表）。

　　六、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）。

　　第二條?在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：

　　一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；

　　三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。

　　第三條?施工準備

　　一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷；申請領取建筑執照；清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地）；解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通；應于____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份；組織設計、施工單位進行工程設計交底。

　　二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。

　　第四條?物資供應

　　一、本合同全部所需材料按下列第（?）項供應方式辦理：

　　1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應；

　　2.統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用；特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應

　　3.包工不包料工程，全部材料由甲方采購供應到現場或指定的加工地點；

　　4.……

　　二、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，甲方應負責商品檢驗（在施工現場加工的非標準設備，甲方可委托有條件的乙方加工）。

　　三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求，必須以其他規格品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意，在辦理有關手續后實行，由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，由負責供應方負擔。

　　四、凡應附有合格證明的材料，在進入施工現場時必須驗證，如無證明，須經試驗合格方準使用，其試驗費應由負責供應方負擔。

　　五、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，由甲方負擔。

　　第五條?工程款結算

　　一、本合同全部工程造價的結算方式，按下列第（?）項辦理：

　　1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算；

　　2.按施工圖預算加系數包干確定包干造價，包干范圍以外的費用，另按有關規定調整包干造價；

　　3.按標準施工圖單方造價包干，包干范圍以外的費用另按有關規定調整包干造價；

　　4.包工不包料工程，按包工預算定額或人工費包干辦法結算。

　　二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在____日內按工程造價總額____元的____%一次

　　撥給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月（季）報表，并據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的____%的尾款，待工程竣工驗收后全部付清（基本建設投資撥款改貸款之后，貸款辦法按主管部門的規定辦理）。不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。

　　第六條?施工與設計變更

　　一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準；

　　二、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運，勞動力、機械調遷等損失，應由甲方負擔：

　　1.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方辦理有關手續后方準繼續施工；

　　2.施工中如遇設計變更后超出原設計標準或規模時，須經原批準單位審批同意，甲乙雙方辦理有關手續后方可施工。在設計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工；

　　3.在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。

　　三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

　　四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄；重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。

　　五、在組織施工過程中，如遇特殊情況，甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應由甲方負擔，在組織施工前，甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。

　　第七條?竣工驗收、結算與保修

　　一、乙方在單項工程竣工前____日，應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收，其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔，并償付逾期違約金，違約金計算辦法。________________。

　　二、竣工工程經檢驗合格，從驗收之日起____天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。

　　三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方，以便由另一施工單位進行施工，在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續，作為竣工工程驗收之依據

　　四、在進行竣工工程驗收中，如發現不合格須返工或修理補做的部分，雙方在驗收時應議定修補措施和期限，由乙方在規定期限內完成，完成后經驗收合格再行移交，因此而發生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可作減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。

　　六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應向甲方提供以下條件：

　　1.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄；

　　2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；

　　3.提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應盡量在原施工圖上加以注明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委托設計單位繪制竣工圖。

　　七、乙方在單項工程竣工驗收____天內，應將竣工工程結算件送交甲方進行審定，甲方接到竣工結算件后應在____天內審定完畢，如到期未審定完或未提出異議，即視同同意結算，建設銀行據此撥款。

　　八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間，確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，應由乙方負責修理，并負擔全部修理費用。

　　第八條?獎勵、懲罰與_____

　　一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議，經甲方和原設計單位同意方可施工，由此而節約的工程投資，____%歸乙方，____%歸設計單位。

　　二、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，以竣工驗收合格日期計算，每逾期一天，應按該項工程的預算造價（包工不包料工程按預算人工費計算），由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎

　　金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源，可不實行獎罰條款，乙方應從全局出發，不因此推遲交工。

　　三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。

　　四、施工合同由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決，如雙方協商不能解決時，可選擇以下第（?）項方式處理：

　　（1）申請_____________委員會_____；

　　（2）向________人民法院起訴。

　　第九條?工程負責人和工傷事故

　　一、甲方派________為駐現場負責人，乙方派________為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續及其他事宜。

　　二、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度。

　　第十條?合同份數及有效期

　　一、本合同一式____份。其中正本兩份，甲乙方各執一份；副本一式____份，報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。

　　二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

　　第十一條?附則

　　一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。

　　二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協議書，在簽訂本合同后，可作為本合同附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準。

　　第十二條?合同附件（均略）

　　一、工程項目一覽表

　　二、全部施工圖紙

　　三、施工圖預算表

　　四、甲方負責供應材料、設備一覽表

　　五、國家或省、自治區、市政政府等有關單位對工程的批準投資計劃、計劃任務書等____份文件。

　　第十三條?其他條款___________________________________________________________

　　建設單位（甲方）：_____________

　　代表人：_______________________

　　__________年_______月________日

　　安裝承包單位（乙方）：_________

　　代表人：_______________________

　　__________年________月_______

新版建設施工合同書 篇15

　　發包人（全稱）：

　　承包人（全稱）：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條：工程基本概括

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、工程立項批準文號：

　　5、資金來源：

　　第二條：工程承包范圍

　　1、綠化工程施工圖紙及招投標文件項目清單范圍的所有內容；

　　2、綠化工程承包范圍內種植土的人工整理、苗木栽植；

　　3、苗木的養護管理，保證養護期內苗木、地被植物正常生長。并保持良好的景觀效果。

　　4、土建工程質量保修。

　　第三條：施工工期限共 個工作日。

　　議定自 年 月 日開工，至 年 月 日全部栽植結束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工時工期可以順延）。

　　第四條：工程質量標準：

　　在工程進中、承包方應按照本工程施工詳圖、施工說明書精心施工，認真執行現行國家施工及驗收規范。何等好隱蔽工程、分項工程的驗收工作。如因施工原因造成的質量不符要求而發生的返工費用，由承包人負責。

　　第五條：材料和設施供應：

　　凡包工包料工程由乙方負責采購調運進場；并應保證其所提供的材料符合本合同約定的質量、規格等要求，否則，承包方應無條件及時更換，若因此影響工程進度，工期不予順延，給發包人造成損失的，承包方應足額賠償。

　　第六條：工程價款及付款方法：

　　本工程款按下列辦法分期付款。

　　1、本工程采用 承包方式；

　　2、工程價款 元（暫定價以決算價為準）。

　　3、付款方式：

　　第七條：組成本合同的文件

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標及其附件

　　4、標準、規范及有關技術文件

　　5、圖紙

　　6、工程量清單

　　7、工程報價單和預算書

　　第八條：雙方的權利和義務

　　1、工程師：在工程施工中，發包方委托 為施工監理；承包方指派 為工程項目負責人，承包方應接受發包方及監理單位的現場管理和對綠化工程養護的監督考核；

　　2、發包人工作：做好施工場地的“三通一平”，制圖會審及設計交底；協調處理地下管線、鄰近建筑物；古樹名木的保護工作；

　　3、承包人工作：承擔施工安全保衛工作和負責保護地下管線和鄰近建筑物，施工場地的清理工作；提供施工組織設計和進度計劃。

　　第九條：種植要求

　　1、種植地平整要符合設計意圖和種植標準；

　　2、苗木要保證質量，由監理工程師驗收合格后，方可進行栽植；

　　3、按圖施工，如需變動，經發包方、承包方書面確認之后，方可改動。

　　第十條：初步驗收：

　　承包人在按照規定的施工期限完成栽植工程3個月，提出初步驗收書面申請，發包人在接到書面申請14日內組織有關部門進行初驗，并出具書面意見。

　　第十一條：工程變更：

　　承包人在工程變更14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認后調整合同價款。變更價款按下方法進行；

　　1、合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；

　　2、合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；

　　3、合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提供適當變更價格，經發包人確認后執行。

　　第十二條；檢驗標準、方法、地點及期限；

　　1、工程施工驗收標準：《城市綠化工程施工及驗收規范》cjj/t82-99；

　　2、養護管理：發包人對承包人的栽植養護管理（即質量保修）工作進行定期考核 。

　　發包人：

　　承包人：

　　日期：

新版建設施工合同書 篇16

　　甲方：　　乙方：　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，乙方承接甲方外墻涂料工程施工事宜，經雙方友好協商，簽訂本合同。　　

　　第一條：工程概況　　

　　1、工程名稱：　　工程地點：　　

　　2、工程范圍：根據施工圖紙和甲方要求負責外墻涂料工程的樣板制作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等；　　

　　3、承包方式：包工包料包檢測驗收合格；　　

　　4、質量等級：按照國家有關規范進行檢測驗收，乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。　　

　　第二條：工程期限　　

　　一、本合同工程分四個施工段，詳見下表：　　工程名稱 施工段 工期（日歷天）　　外墻涂料 A棟 25　　B、C棟 25　　D、E、F棟 25　　G-棟 25　　備注:

　　①本合同工期均含節假日及驗收時間。

　　②具體開工時間以甲方開工通知為準，工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期，乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。　　

　　二、如遇下列情況，經甲方及監理蓋章確認后，工期相應順延：　　

　　1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度；　　

　　2、非因乙方原因，施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上，影響正常施工的；　　

　　3、不可抗力因素；　　

　　4、乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容向甲方代表提出報告，逾期不辦理視為放棄。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。　　

　　第三條：合同價款　　

　　一、本合同總暫定總價為人民幣 元( )。其中：　　

　　1、棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）；　　

　　2、A棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）。　　金額組成詳見下表（人民幣：元）：　　工程名稱 施工段 暫定面積（㎡） 包干單價（元㎡） 暫定總價（元）　　外墻涂料

　　棟　　A棟　　合計　　備注：

　　①綜合包干單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費，超出工期范圍的外架使用費由乙方承擔，根據實際使用天數按天計算。　　

　　②乙方按施工圖進行施工并按實際施工面積計算工程量，以合同約定綜合包干單價進行合同結算。　　

　　二、支付方式　　合同按棟、A棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款，在符合合同約定的付款條件，且乙方向甲方提供等額合法稅務發票后五個工作日內，由甲方或甲方委托的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下：　　

　　1、甲方發出開工通知，乙方材料、人工進場，且完成相應施工段膩子層施工并經甲方及監理方驗收合格后，支付該施工段合同暫定總價30%，分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

　　2、相應施工段所有工程竣工，經甲方、監理方驗收合格交付甲方后，支付該施工段暫定總價的50%，同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費，實際支付分別如下：　　

　　1）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費后，實際支付給乙方該施工段的工程款分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

　　2）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費，分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

　　4、工程結算：按本合同確定的綜合包干單價和實際施工面積進行合同結算。　　

　　5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格，乙方按約定提交竣工資料，雙方進行結算，甲方扣除質保金和配合費后，付清工程余款。　　

　　6、工程質保金為合同結算總價的3%。質保期內，乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題，質保兩年后，甲方將質保金按實結算后退還給乙方（不計利息）。　　

　　7、工程配合費為合同結算總價的3.5%，經雙方按實結算后，根據暫扣除的配合費進行多退少補。　　

　　第四條：工程變更　　因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的，乙方應于變更發生后____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則，對乙方因變更而增加的費用，甲方不予認可。　　

　　第五條：工程質量　　

　　一、工程樣板制作：外墻涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板：基層膩子（兩道：粗型、細型各一道）、底漆層（一道）、外墻漆面層（兩道），各種樣板需分層留樣并經甲方、監理方驗收合格后，乙方方可正式施工。　　

　　二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建筑工程規范標準等進行施工，并接受甲方現場派駐代表的監督。　　相關的合同通用版83;弱電施工標準版標準合同書;消防工程施工標準版標準合同書;防水工程施工標準版標準合同書;爆破施工標準版標準合同書;電力建設工程施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;綠化施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;裝修施工協議書

　　三、乙方需按約定采購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，并提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地并重新采購.

　　四、外墻涂料工程符合以下規定，以乙方提供的涂料樣品進行驗收：　　涂料名稱 顏色色號 生產廠家　　外墻專用膩子（兩道） 有限公司　　水性底漆（一道）　　彈性抗污涂料（兩道）　　備注:

　　①基層膩子為兩道：粗型、細型各一道

　　②外墻涂料涂刷紋理為細紋（以樣品驗收），必須具有遮蓋力，耐紫外線，抗酸堿，不變色，不起泡，無粉化，無龜裂，不脫落，可清洗等。　　

　　第六條： 工程驗收　　

　　一、外墻涂料工程報驗。材料進場及施工過程中，乙方需向甲方報驗的內容為：　　

　　1、進場材料報驗；　　

　　2、抹灰基層質量和含水率測定報驗（正式施工前報驗）；　　

　　3、打底膩子基層質量報驗（膩子施工完成后，封閉底漆施工前報驗）；　　

　　4、抗堿封閉底漆層質量報驗（封閉底漆完成后，罩面漆施工前報驗）；　　

　　5、成品質量報驗（兩道罩面漆完成后報驗）。　　甲方及監理方進行上列各項驗收，如驗收不合格或驗收手續不全，甲方可以要求乙方返工直至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。　　

　　二、工程綜合驗收　　

　　1、以國家頒發的工程施工及驗收規范、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等為依據，由甲方、監理方、____市建設工程質量監督站等部門進行驗收。　　

　　2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格后貳天內，乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的，工期順延。　　

　　3、工程未能通過驗收的，乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，并賠償因此給甲方造成的損失；工程經過貳次以上（含貳次）未能通過驗收的，另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元（10000.00）次的處罰。　　

　　第七條：工程質保　　

　　1、本合同工程質保期為________年，自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內，凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任，工程保修條件、范圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。　　

　　2、質保期內，如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛堿，流墜等質量問題，乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格，如屬于大面積返修（累計2㎡以上），再次驗收合格后工程質保期重新計算（即返修合格后再保修________年）。　　

　　3、質保期內，工程發生質量問題，乙方應在接到甲方或用戶通知后24小時之內到現場進行維修，否則甲方有權扣收質保金，并自行維修處理，相關費用由乙方承擔。　　

　　第八條：甲方工作　　

　　1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖，確定顏色色號。　　

　　2、提供乙方施工所需用水、電源，水電費由乙方承擔；可提供設備材料放置場地。　　

　　3、協助協調主體施工各方的關系及對工程工序的整體調度。　　

　　4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程（工序）甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。　　

　　第九條：乙方工作　　

　　1、本合同簽訂生效后三天內，將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。　　

　　2、熟悉施工圖紙，按圖施工；自行負責場內的各種水平和垂直運輸。　　甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________　　法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________　　地 址：_________ 地 址：_________　　開戶行：_________ 開戶行：_________　　帳 號：_________ 帳 號：_________　　簽約時間：________年____月____日 簽約地點：_________