拖欠工程款答辯狀（通用3篇）

拖欠工程款答辯狀 篇1

　　答辯人：法定代表人：地址：被答辯人：地址：風(fēng)險提示：

　　一份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拿袷略V訟答辯狀，

　　首先需要分清是否屬于法院主管，是否有需要寫民事訴訟答辯狀；

　　其次是弄清楚受理法院的管轄；再有就是檢查訴訟主體是否遺漏，是否有誤；此外還應(yīng)該注意起訴期限和訴訟時效的問題。在明顯存在上述問題時，不要急于答辯，答辯時在答辯中明確提出異議，往往能事半功倍，即可令對方敗訴。因張X訴拖欠工程款糾紛一案，現(xiàn)依法提出答辯如下：答辯事項：答辯人請求人民法院依法駁回張X不合理且不合法的訴訟請求。風(fēng)險提示：

　　制作民事答辯狀時，應(yīng)當(dāng)圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實和理由進(jìn)行。答辯人有權(quán)否認(rèn)對自己不利的不能成立的和無證據(jù)證明的事實。進(jìn)而有取舍地闡述對自己有利的，及對方當(dāng)事人沒有提及的事實，特別在一些雙方當(dāng)事人存在混合過錯或都有違約行為的案件，答辯人更應(yīng)當(dāng)注意如何承認(rèn)、如何反駁及如何確立自己的觀點。從而達(dá)到以自己的事實和理由和對方的事實和理由相抗衡。事實與理由：原告所承接我公司新建廠房拋力光凈化工程，未按操作規(guī)程施工，存在明顯的工程質(zhì)量問題，拉風(fēng)槽不能正常排風(fēng)，我公司多次通知原告，原告也派人來到過現(xiàn)場查看維護(hù)，但一直未能維修好。________年____月____日，我公司出具書面函件給原告時，也已明確要求原告，要保證凈化工程的正常運轉(zhuǎn)，維修及維護(hù)，不能影響生產(chǎn)。但事實上，原告根本未維修好。造成答辯人公司經(jīng)常停工待產(chǎn)。原告要求從________年____月____日起計算利息，明顯于法無據(jù)。

　　首先，該工程一直組織有關(guān)方面的人員進(jìn)行正式驗收，特別是未能通過環(huán)保檢測，合同約定驗收合格后_______天內(nèi)付清尾款，至今未能驗收合格，無法取得環(huán)保和消防部門的驗收許可證。另外，________年____月____日我公司答應(yīng)給付尾款，但條件是必須進(jìn)行維護(hù)，保證生產(chǎn)，但原告未進(jìn)行維護(hù)。綜上，請法院查明事實駁回原告的訴訟請求。此致_______區(qū)人民法院答辯人：________年____月____日風(fēng)險提示：

　　在答辯時，答辯人（被告）對自己所提出的主張負(fù)有舉證責(zé)任。

　　注意，列書證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

　　另外，證據(jù)和證據(jù)來源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時的說明應(yīng)能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動。 附：答辯書副本_____份；證據(jù)材料______份。

拖欠工程款答辯狀 篇2

　　答辯人：

　　法定代表人：

　　地址：

　　被答辯人：

　　地址：

　　因張某訴拖欠工程款糾紛一案，現(xiàn)依法提出答辯如下：

　　答辯事項：答辯人請求人民法院依法駁回張某不合理且不合法的訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原告所承接我公司新建廠房拋力光凈化工程，未按操作規(guī)程施工，存在明顯的工程質(zhì)量問題，拉風(fēng)槽不能正常排風(fēng)，我公司多次通知原告，原告也派人來到過現(xiàn)場查看維護(hù)，但一直未能維修好。

　　_______年_______月_______日，我公司出具書面函件給原告時，也已明確要求原告，要保證凈化工程的正常運轉(zhuǎn)，維修及維護(hù)，不能影響生產(chǎn)。但事實上，原告根本未維修好。造成答辯人公司經(jīng)常停工待產(chǎn)。

　　原告要求從_______年_______月_______日起計算利息，明顯于法無據(jù)。

　　首先，該工程一直組織有關(guān)方面的人員進(jìn)行正式驗收，特別是未能通過環(huán)保檢測，合同約定驗收合格后_______天內(nèi)付清尾款，至今未能驗收合格，無法取得環(huán)保和消防部門的驗收許可證。

　　另外，_______年_______月_______日我公司答應(yīng)給付尾款，但條件是必須進(jìn)行維護(hù)，保證生產(chǎn)，但原告未進(jìn)行維護(hù)。

　　綜上，請法院查明事實駁回原告的訴訟請求。

　　此致

　　_______區(qū)人民法院

　　答辯人：______________

　　______年_____月_____日

　　附：答辯書副本_____份；

　　證據(jù)材料______份。

拖欠工程款答辯狀 篇3

　　甲方：______________有限公司

　　乙方：________________有限公司

　　經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議

　　1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外墻涂料工程款￥_____________，現(xiàn)乙方申請將該筆款項_______________，由_______________在_____________購買住宅一套，該房屋戶名寫為_____________，身份證號__________________，若產(chǎn)生一切責(zé)任由________________承擔(dān)。

　　2、該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù)，請財務(wù)部門審核。該筆費用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方

　　3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與________________有限公司無關(guān)。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　___________年___________月___________日