土建設計工程施工合同范本(通用3篇)
土建設計工程施工合同范本 篇1
發包人(全稱):_________________(簡稱發包人)
承包單位:(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,明確甲乙雙方的權利、責任和義務,經充分協商,雙方達成如下共識:
1.第一條工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.工程內容:
4.承包方式:包施工包檢測(檢測項目:
5..施工期限:準)
6.工程質量等級:
7.第二條工程價款及取費依據
1.工程單價:
2.工程總價:
第三條甲方責任
1.辦理正式工程和臨時設施范圍的土地征用,施工許可證等手續。
2.負責施工現場的“三通一平”工作,即水通、路通、電通、場地平整,保證能通行60噸拖掛車,清除地上及地下障礙物,具備乙方施工條件,提供地下管網資料。
3. 提供樁位平面圖和施工圖,負責建筑物定位,提供工程地質資料和建筑水準點與坐標控制點。
4.開工前組織乙方和設計單位及相關人員進行設計交底和圖紙會審,提供乙方施工所需的相關資料。
5.對工程質量、工程進度進行監督并辦理單據簽證手續。
6.在施工過程中遇到施工現場周圍的居民、單位或其他人員因非施工原因而阻撓施工,應及時協調解決,并承擔其費用。
7.工程中途由于供樁不及時等甲方原因造成停工的,甲方支付給乙方工人每日停工費80元/天計算,機械臺班停工費每天_天。甲方不按合同規定及時付款,造成乙方停工,每逾期一天向乙方支付應付工程款的萬分之五的違約金,逾期最長不超過3天。3天后如甲方仍未按照合同規定支付應付工程款項,乙方有權提出停工。由此引起的工期延誤及損失全部由甲方負責。
8.接到乙方完工并檢測合格材料三天內組織竣工驗收工作,辦理驗收簽證手續。工程竣工驗收合格后甲乙雙方結算完畢,應按合同約定付清工程款。如不能按時付款時,甲方每日向乙方償付拖欠工程款總額萬分之五的違約金,逾期最長不超過7天。7天后如甲方仍未按照合同規定支付工程款項,乙方有權通過法律途徑解決,甲方承擔由此給乙方造成的損失。
第四條乙方責任
1.根據圖紙要求,設計施工方案。按照甲方提供的數據和軸線,施放樁位,并于現場確立定位軸線及標高等的固定標志,做為復查驗收的依據。
2.依照設計圖紙的技術要求組織施工,保質、保量、保工期(施工期間如發生不可抗力的自然災害等因素,工期相應順延)完成任務,做到文明施工,安全生產,場地整潔,負責現場安全。
3.及時向甲方提供施工報表及有關資料,反應施工問題,接受甲方監督。
4.屬于乙方責任的工程質量問題,負責無償修理或承擔相關責任。
5.工程進行中如因乙方原因未能按合同規定工期竣工的(不可抗力因素除外),每拖期一天,向甲方償付工程總造價萬分之五的逾期違約金。
6.第五條工程變更及施工簽證
1.施工過程中由于設計變更或甲方提出工程變動而造成的損失及非施工單位造成的停電、停水和遇地下隱蔽構筑物等無法施工,所發生的停工、窩工、返工和相應損失,雙方應及時辦理簽證,并承擔相應的費用。
2.因甲方未按合同第三條完成應承擔的工作,給乙方造成的經濟損失,由甲方7天內解決有關手續,繼續施工,否則超過7天甲方承擔現場施工人員的工資和機械費用,工期順延。
3.施工中發生的工程內容之外的工作量,可由甲方委托乙方承辦,并經雙方簽證列入工程決算。
第六條工程竣工結算
2. 50%的工程款,乙方施工完成一棟樓,甲方付給乙方該棟樓施工費的清。
3.工程結束后非乙方原因在15天內甲方仍未搞好竣工驗收工作,則視為竣工驗收合格。
4.第七條工程質量及驗收
1、GB50202-_(建筑地基基礎工程施工質量驗收規范)及經甲方審定的乙方施工設計,為雙方驗收工程的依據。
2、全部工程完工并檢測合格結束后,乙方于三日內整理好全部資料報甲方現場驗收,甲方須按時參加;如甲方不能按時參加,則應通知乙方并承認乙方專職質檢員的驗收結果,并辦理簽證驗收。
3、工程驗收后,乙方交甲方如下材料:
1. (1)材料試驗記錄
2. (2)樁位竣工平面圖
3. (3)工程設計變更及現場簽證記錄
4. (4)現場施工記錄
5.第八條物資供應
本工程所使用的施工材料由乙方供應,必須確保材料合格,符合有關質量標準和要求。
第九條設計變更
施工圖修改和變更,須經設計單位及雙方代表簽字方可有效。
第十條由于非乙方的原因,停工、停建或遷址,甲方必須據實結算,于本合同承包內容完工后十日付清工程款,并賠償乙方相關費用。
第十一條本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份,具備同樣法律效益。
第十二條爭義的解決方式
如雙方就本合同發生爭議,雙方協商不成的,可向工程所在地人民法院提起訴訟。
第十三條本合同自簽訂之日起生效,工程款結清后自動失效。
第十四條備注:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
土建設計工程施工合同范本 篇2
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》、《建筑法》遵循平等自愿公平和誠信的原則,就瀾滄原茶廠伍家伙房翻新修繕工程,雙方協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:按雙方協商工程內容
資金來源:由甲方現金支付
二、工程承包范圍
1、包工包料;
a、甲方提供水電等其它協調工作;
b、乙方負責把原有小青瓦拆掉運走(木料給甲方);
c、乙方在原有的房子基礎及磚面增加鋼筋砼屋面板,板厚10cm包板2.8m高,不超過原有主房屋面,鋼筋按常規做,砼C20,房面做SBS防水,隔熱層和保護層都不做,屋面四周做兩線單磚12cm高,貼外墻磚,外墻未抹灰的抹m7.5砂漿,面層做外墻漆,內墻未抹灰處抹m5.0砂漿,做內墻仿瓷,水電在原有基礎上做暗裝,水管安裝不在內,天花板裝50元以內吸頂燈,完工后打掃好衛生交付使用。
2、乙方不做內容:所有門窗不動不做,原有的地板磚、墻面磚不動不做,原有的溝、散水不做不動,臺板、洗滌池不動不做。
如甲方要求做,費用另計,乙方有責任負責保護好以前所有不動的工程內容,同時負責工程項目衛生。
三、承包金額:總伍家,每家 元(大寫: 元整),伍家總計: 元(大寫: 元整)。
四、資金支付:乙方進場后甲方每家支付壹萬(伍家合計伍萬元)給乙方,封頂后,每家支付伍仟(伍家合計貳萬伍仟元)給乙方,剩余部份完工后一月付清。
五、乙方必須對工程質量負責,屋面一年內不能漏水。
六、此合同一式陸份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
土建設計工程施工合同范本 篇3
甲方:________
乙方:________
經甲、乙雙方共同友好協商,甲方委托乙方進行工業園施工圍墻施工,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商一致,簽訂本合同:
一、 工程范圍及內容:
1、 乙方承建甲方位于淮口工業園區西一橫道與現代大道兩個地塊的施工圍墻工程。
2、 該圍墻的具體做法見乙方提供的施工圖。
3、 由于本地塊地質原因,乙方必須對圍墻基礎進行處理并承擔一切費用,以保證圍墻的安全建設和使用。
4、 該圍墻的驗收標準以西一 橫道路面做為基準點,墻體為120墻。墻身高度不低于1800。每3500為一跨墻,沿街面做沙漿抹面。
5、 乙方在完成圍墻施工后,要做好圍墻的排水系統,保證圍墻的正常使用。
二、 工程質量:
1、 乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到驗收標準。
2、 乙方對工程所需主要材料經甲方確認后方可進場施工。
3、 乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
三、 工期:________年____月____日—________年____月____日。 注(春節之前完成總工程量的40%,)
四、 工程價款及支付:
1、 甲乙雙方經協商同意本合同為單價包干合同,其承包單價為每米 135 元。(全部費用包干)
2、 甲方依據合同確認的價款,按進度分階段支付給乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或轉付款要求)。
① 合同簽訂后當日內,甲方支付乙方10000元預付款;
② 具體工程量按實際驗收的方量為準。
③ 工程量施工完成50%,經甲方書面確認質量符合要求后____日內,支付完成工程量總價的80%給乙方;
④ 全部施工完畢經甲方書面確認質量符合要求后十____日內,支付款達到合同總價的80%給乙方;
⑤ 竣工質檢驗收合格后,支付工程尾款給乙方,(乙方需提供工程發票)。留工程決算總價的3%作為保修金。保修金在保修期滿乙方完成全部保修內容后____月內支付(保修期按雙方協商時間兩年為準,從________年____月____日開始計算)。
五、成品及半成品保護:
1、 工程成品及半成品保護工作,從進場施工至該項工程驗收確認為止應由乙方自行負責。
2、 乙方應制訂出具體的措施作好成品、半成品保護工作……
3、 乙方應協助甲方搞好項目周邊的工作,杜X發生各種糾紛。如果出現糾紛,乙方應自行與有關責任方協商解決,確保工程項目正常進行。
六、施工管理及協調:
1、 乙方應針對本工程特點制定施工方案(具體工期安排)交甲方審核。
2、 為加強現場管理,其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯系。
3、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育,自覺遵守地方政府的有關規定,自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定,杜X安全事故、治安、刑事案件的發生,維護好現場文明施工形象。若發生上述事件,乙方應自行與責任方協商解決。
4、在乙方施工過程中,如果發生安全事故,由乙方自己承擔責任,與甲方無關。
5、在施工過程中,若因乙方原因導致整個工程項目產生不良影響,甲方有權向乙方索賠,其損失按實計算(直接、間接損失),其費用直接從工程款中扣除。
七、工程質量保修與售后服務: 在保修期內,所發生的故障,由乙方負責無償返修,乙方應在接到甲方電話通知4個小時之內上門維修,并在24小時之內排除故障,超過此時間限制,乙方承擔此項維修費用的雙倍違約賠償金。
八、違約責任:
1、 乙方未按合同條件規定的質量要求施工,甲方有權暫扣相關部分工程款直至乙方返工符合質量要求,乙方自行承擔返工費用,且工期不得順延,還應承擔給甲方造成的經濟損失(費用按實計算)。
2、 若因乙方原因而致圍墻工程工期延誤,則每延遲一天乙方應向甲方支付違約金100 元。工程質量未達國家市政工程驗收標準合格等級,其價格按總價下浮10%結算。并賠償由此給甲方造成的全部損失(包括直接損失和間接損失)。甲方有權直接解除合同。
3、 以上違約金甲方可直接從應付工程款中扣除。
4、 超出雙方確認工期十天視乙方嚴重違約,甲方有權變更或解除合同。
九、本合同一式兩份, 各執壹份。其中望江村委會作為乙方的擔保方與乙方共同承擔責任和義務。經雙方蓋章后生效。
十、相關未盡事宜可由雙方另定補充協議確認,補充協議與本合同具同等法律效力。 補充協議由雙方加蓋公章,設計變更和簽證應由甲方加蓋公章。
十一、雙方在履行本合同及補充協議過程中發生爭議,應協商解決,若協商未果,當事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起訴訟。
甲方:________乙方:________
甲方代表:________乙方代表:
________年____月____日