通用汽車買賣合同（通用17篇）

通用汽車買賣合同 篇1

　　簽訂時間：

　　簽訂地點：

　　出賣人（甲方）：

　　買受人（乙方）：

　　依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就汽車買賣的有關事宜訂立本合同。

　　第一條汽車名稱、數量及價款

　　汽車品牌：

　　型號規格：

　　生產廠商：

　　產地：

　　配置（標準配置/選用配置）：

　　數量（臺）：

　　車身顏色：

　　首選：

　　次選：

　　單價（人民幣）：

　　內飾顏色：

　　首選：

　　次選：

　　總價（人民幣）大寫：

　　備注：

　　第二條定金

　　雙方約定：本合同簽訂時，乙方應向甲方支付定金__________元，大寫：____________________。

　　甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金；因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。

　　第三條付款方式

　　乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間，如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽訂本合同時，支付全部車價款，計人民幣__________元，大寫__________ 。

　　2、分期付款方式：簽訂本合同時，_____年_____月_____日前，支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫__________元。

　　年月日前，支付全部車價款的__________%，計人民幣_____元，大寫_____元。

　　年月日前，支付余款，計人民幣_____元，大寫_____元。

　　3、貸款方式：見《貸款合同》。

　　第四條質量

　　1、甲方出售的車輛，質量應符合國家關于汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，并達到產品說明書載明的技術指標，符合車輛落籍地有關部門關于尾氣排放的標準。

　　2、甲方出售的車輛，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。

　　3、雙方對車輛是否存在質量問題有爭議的，依據法律法規或者直觀觀察等日常生活經驗能夠直接確認的事實，可以直接作為判定問題的依據；需要進行鑒定的，以具有法定資質的汽車檢驗機構出具的書面鑒定意見為準。鑒定費由主張方墊付，由責任方承擔；經鑒定無法明確責任的，由雙方分擔。

　　第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間：_____年_____月_____日前。

　　2、交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□。

　　3、交車地點：

　　4、交車時里程表記錄小于：（1）100公里□；（2）公里□。以上里程表記錄均不包含委托上牌發生的公里數。

　　5、甲方交付車輛時應同時提供：

　　（1）銷售發票；（2）（國產車）車輛合格證或（進口車）海關進口證明及商品檢驗單；（3）質量服務卡或保修手冊；（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）；（5）隨車工具及備件清單；（6）。

　　6、甲方應在交車時當場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方應對車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，如有異議，應當場向甲方提出，由雙方進行確認。對于確屬質量問題的，乙方有權要求更換車輛；對于車輛的配置等與本合同所定配置有出入的，以及甲方沒有提供上述第五條第五款必要文件的，乙方有權解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔。7、甲方將車輛交由乙方實際支配并向乙方交付隨車文件時，雙方應簽訂車輛交接書（見附件一），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，該車輛的所有權風險責任由乙方承擔。

　　第六條售后服務

　　1、車輛售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。

　　2、甲方應提供由生產廠商認定的兩家以上的維修保養網點供乙方選擇。

　　在保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。

　　3、乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在保修期內車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當，或到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。

　　4、生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關規定相抵觸的，按國家有關規定執行。

　　5、本合同簽訂后，國家出臺有關汽車產品修理更換退貨或車內空氣質量等方面的規定的，雙方按國家規定執行。

　　6、生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的承諾執行。

　　7、其它條款：

　　第七條違約責任

　　1、甲方未按時交付車輛的，或因甲方原因導致交付未能實現的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。

　　2、乙方未按約定支付車價款的，應依照銀行遲延付款的規定向甲方支付違約金，超過_____日的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。

　　3、乙方在使用后發現車輛不符合說明書中表明的質量標準，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。

　　4、經具有法定資質的汽車檢驗機構鑒定，車輛確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。乙方要求甲方賠償的，如生產廠商有過錯的，甲方在承擔賠償責任后有權向生產廠商追償；乙方要求生產廠商賠償的，甲方有協助乙方的義務。

　　5、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔由此造成的損失。

　　6、因車身超重，尾氣不合格等情況導致乙方無法上牌照，乙方有權退車。

　　7、保修期中，乙方所購車輛出現質量故障，甲方在_____日內未能修復，影響乙方正常使用的，每延期一日應賠償乙方因延誤使用該車輛造成的損失_____元。

　　8、一方無正當理由單方解除合同的，應按__________的標準向對方支付違約金或適用定金條款。

　　9、甲、乙雙方任何一方，因不可抗力不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并應在10日內提供證明。根據不可抗力的影響，允許延期履行或者不履行合同，并根據情況可部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　第八條其他約定

　　未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件均為本合同的組成部分。

　　其他約定：

　　第九條解決爭議的方法

　　甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決；

　　（一）提交仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十條生效

　　本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　地址：

　　地址：

　　證照名稱：

　　證照名稱：

　　證照號碼：

　　證件號碼：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　聯系電話：

　　郵政編碼：

　　郵政編碼：

　　簽訂時間：

　　簽訂時間：

　　簽訂地點：

　　簽訂地點：

　　附件一

　　合同編號：

　　車輛交接書

　　出賣人（甲方）：

　　買受人（乙方）：

　　_____年_____月_____日_____時，甲、乙雙方在_____對_____牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：

　　1、甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規格為：_______________乙方經過驗收，認為該車輛符合雙方于_____年_____月_____日簽訂的汽車買賣合同（編號為）的約定（發動機號：_______________車架號：_______________），同意接受。

　　2、隨車文件清單如下（打√）：

　　（1）發票□（2）合格證□（3）說明書□（4）保修卡□（5）海關證□（6）商檢證□（7）進口車關單□（8）進口車商檢單□（9）其他：__________ 。

　　3、下列車輛項目完好無損、運轉正常打√，不正常的打×，空格內可自行添加項目。

　　外觀及漆面

　　燈光

　　電動天線

　　內飾

　　反光鏡

　　CD

　　轉向

　　輪胎及備胎

　　收放機

　　制動

　　雨刮器

　　點煙器

　　手剎

　　發動機

　　鑰匙及遙控器

　　離合器

　　空調

　　千斤頂

　　排擋

　　門窗

　　隨車工具

　　儀表盤

　　電動天窗

　　警示牌

　　4、里程表顯示數：__________公里。

　　5、其它交接事項 ：

　　本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效。

　　甲方簽字或蓋章：

　　乙方簽字或蓋章：

　　時間：_____年_____月_____日_____時_____分

　　時間：_____年_____月_____日_____時_____分

　　附件二：

　　合同編號：

　　委托服務協議書

　　委托人（乙方）：

　　受托人（甲方）：

　　雙方經協商一致，就辦理下列委托事項達成如下協議：

　　一、委托事項

　　乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：

　　（1）代辦選牌□（2）代辦按揭□（3）代辦保險□（4）代辦上牌□（5）代辦裝潢□（6）代辦其它事項 。

　　二、委托報酬

　　為甲方順利完成委托事宜，乙方應在簽訂本協議時支付_____元，大寫：_______________

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費），合計__________元，大寫_______________ 。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：

　　1、代辦選牌，代辦費：_____元。

　　2、代辦按揭，代辦費：_____元。

　　3、代辦保險：

　　（1）保險公司所在地及名稱：

　　（2）保險期限：一年□二年□三年□

　　（3）第三者責任險，費用：_____元。

　　（4）交通事故責任強制險，費用：_____元。

　　（5）車輛損失險，費用：_____元。

　　（6）其他險種名稱及費用：_____。

　　（7）以上保險費用合計：_____元。

　　（8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務的，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于交通事故責任強制險和車輛損失險。保險合同應書面約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

　　4、代辦上牌，費用概算如下：

　　養路費_____元，車船稅_____元，購置稅_____元，注冊費：_____元，其他_____元，合計約_____元。

　　5、代辦裝潢，裝潢項目_____，費用_____元。

　　6、代辦其他項目_____，費用_____元。

　　7、所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔。甲方應憑發票、收據向乙方結帳。

　　四、上述費用采取下列第_____種方式支付：

　　1、乙方預付。2、甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務完成期限：_____年_____月_____日前。

　　六、完成委托上牌服務，應隨車移交如下材料：

　　（1）購置稅憑證（2）養路費憑證（3）機動車保險單（4）行駛證（5）車船稅憑證（6）車輛牌照號碼：__________。

　　七、違約責任：

　　1、甲方在辦理委托事項過程中車輛發生毀損、滅失的，乙方應先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬于甲方責任的，由甲方承擔，屬于第三方責任的，甲方應協助乙方索賠。非因甲方過錯導致車輛未上相關保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔賠償責任。

　　2、乙方中途撤回委托解除合同的，應承擔由此給甲方造成的實際損失。

　　3、除不可抗力或政府有關部門的原因外，甲方未能在約定期限內完成委托事項的，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過日，甲方應按全部車價款_____%向乙方支付違約金，協議繼續履行。

　　4、因乙方未能及時提供有關材料而影響委托事項完成的，本協議履行期限相應順延，甲方不承擔違約責任。

　　八、解決爭議的方法：同《江蘇省汽車買賣合同》。

　　九、其他約定：

　　甲方簽字或蓋章：

　　乙方簽字或蓋章：

　　日期：

通用汽車買賣合同 篇2

　　出賣方(甲方)：_____________

　　業務電話：_____________

　　買受方(乙方)：__________________________，戶籍地：_____________，現在居住地：_____________，

　　身份證號碼：_____________，聯系電話：_____________。

　　乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及相關的法律、法規，訂立本合同。

　　第一條汽車品牌、型號、顏色、數量

　　乙方按自己的意愿選購____產__________牌，車型_____，發動機號為_______，底盤號__________，功率kw_____，車架號_____，外觀為____顏色的汽車壹輛。

　　第二條汽車價格和付款方式

　　1、汽車價格：

　　汽車總價款為人民幣(大寫) _____________元/輛(小寫￥：_____________元)，以上價格僅為提貨的裸購車款，并不含汽車因上牌、上路、營運等其他費用。

　　2、付款方式：應乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式購買汽車，具體如下：

　　①首期付款：乙方于本合同簽訂之日，向甲方足額支付汽車總價的___%的首付款，即人民幣(大寫) ____拾____萬___仠佰元整(小寫￥：_____________元)。

　　②后續付款：乙方除首付款外的尚余購車款人民幣(大寫)拾___萬___仟___佰___元整(小寫￥：_____元)，分個月支付，自___年___月___日起每月支付金額元直至乙方將尚余購車款付清為止，每月__日前交至甲方。

　　3、由于乙方尚未支付的購車款，占用甲方資金按照有償的原則，乙方應向甲方支付資金占用費，資金占用費按每月%的比例結算。即按乙方未付購車款總額乘以占用天數計付給甲方。

　　4、甲方收取乙方交付的款項，采取先結資金占用費再還購車款的結算方式，乙方提前交付購車款的，甲方應予以準許，資金占用費結算至乙方付清購車款的當月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的購車款和資金占用費。

　　第三條乙方在下列程序完成后提車

　　1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結婚證復印件(復印件須由甲方與原件核對)，以及甲方認為需要的其他材料。

　　2、甲方審查上述材料的真實性并經核實后，甲乙雙方方簽訂合同，乙方簽署有關法律文書。

　　3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。

　　4、汽車所有的移動，包括提車途中、定制車箱、裝修等工作均應由乙方負責，在此期間的風險責任(含交通事故)，由乙方承擔。

　　第四條汽車的質量、驗收和交付方式

　　1、甲方向乙方出售的汽車，以生產廠家符合國家的全新整車技術質量標準，包括廠家產品出廠前對汽車的部分技術數據和結構變動未作聲明的其他技術指標為準。乙方在收車單簽字時未提出質量異議的，即視為乙方對汽車質量驗收合格和交付。

　　2、乙方如購買已上牌使用的汽車，其質量和其他技術指標以實物為準。

　　3、汽車交付乙方后，不得再對該車的車況、配置、部分改裝、規費標準收取等提出異議，也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關合同的義務，汽車的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。

　　4、汽車的售后服務，按生產廠家的規定執行，甲方不承擔售后服務的任何費用。

　　第五條擔保

　　為確保乙方履行本合同規定之義務，雙方約定采取如下( )種擔保形式：

　　1、保證。乙方特請為其提供連帶責任保證。保證范圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。保證期間為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。

　　2、抵押：乙方提供本人或所有的_____________財產為乙方全部債務提供抵押，當乙方未按本合同的約定及時支付購車款和資金占用費或利息以及各種稅收、保險費用時，甲方有權以該財產折價或拍賣、變賣該財產的價款優先受償。抵押范圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。抵押需辦理登記的，所發生的費用由乙方承擔，并隨上牌稅費一次性向甲方繳清。抵押擔保期限為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。

　　3、乙方如要求甲方為其購車提供擔保時，甲方有權要求乙方提供反擔保，并另行簽訂書面反擔保合同。

　　4、擔保人在本合同簽字或蓋章的，即視擔保或保證合同成立并生效。

　　第六條汽車所有權歸屬和所有權的轉移

　　1、分期付款期間，乙方未全部付清購車款和其他稅費前，甲方保留汽車的所有權，本合同項下的汽車所有權必須登記在甲方名下，乙方享使用、經營和收益的權利。若乙方與他人有訴訟之爭，也與該財產無關。

　　2、乙方在未付清全部購車款之前，有義務向他方聲明所使用的汽車的所有權屬于甲方的情況。乙方在使用和經營汽車時必須以自己的名義與他方建立動輸合同關系，因使用汽車或者經營活動中發生的任何虧損，或者造成第三方包括但不僅限于道路交通事故侵權損害，或者違法行為而被有關機關處罰等后果的，均由乙方獨自承擔全部法律責任。

　　3、乙方按合同付清全部車款及其他相關的費用后，汽車的所有權歸乙方，乙方應當在次月(也可協商時間)將汽車轉籍過戶至乙方或乙方指定的單位或個人，所需費用由乙方承擔。

　　第七條保險

　　分期付款期間，為減少意外所造成的損失，乙方汽車必須按照國家規定投保第三者強制險和第三者商業險，并必須積極與保險公司溝通，使第三者商業險的投保金額最大化，甲方予以積極協助配合。其他險種必須根據銀行按揭貸款的要求足項、足額投保。投保手續由甲方在辦理汽車保險入戶時統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管并代辦理賠手續。

　　第八條汽車轉籍或轉讓

　　乙方在未付清全部購車款與汽車有關的各項費用之前，要將本合同項下的汽車轉籍過戶或者轉讓他人的，甲方有權提前收回部分或全部購車款及資金占用費。

　　第九條特別約定

　　有下列情況之一的'，乙方同意甲方不必再以任何方式告知乙方，甲方即有權采用自行或者委托他人或者通過法院等方式收回汽車，并授權甲方可將汽車進行任何的處置，處置汽車的價格均由甲方決定，乙方均予以認可。甲方處置汽車的所得的款項可用于直接償付乙方未付清的購車款、各種稅費(含收回汽車后發生的稅費)和由此支出的所有費用包括但不僅限于因此造成汽車停運期間的任何損失和因收回、變賣汽車訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用，全部由乙方承擔。乙方不得以任何理由提出異議。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。

　　1、利用汽車從事違法活動的;

　　2、逾期支付購車款和與汽車有關的各項費用達60天的;

　　3、未按本合同約定投保第三者強制險和足額第三者商業險的;

　　4、未經甲方同意，擅自將汽車轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益行為的;

　　5、乙方發生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益行為的;

　　6、乙方在未付清全部購車款和與汽車有關的各項費用之前，若造成汽車毀損責任事故，影響汽車價值或正常營運的。

　　第十條其他約定

　　1、乙方同意甲方以本合同的汽車作為抵押物向金融機構辦理貸款，貸款由甲方負責償還。乙方以接收汽車的單據及甲方出具給乙方的收費票據為憑，自愿承擔與貸款有關的費用。

　　2、乙方同意在本合同項下的購車款及資金占用費付清和未作汽車過戶登記之前，甲方對該汽車保留所有權，乙方只對該汽車擁有使用權和經營權。在此期間，乙方有義務向他方聲明該情況，并以乙方的名義與他方建立動輸合同關系，甲方與乙方僅發生汽車買賣關系，沒有義務為乙方提供貨運業務。雙方也未就汽車的使用、經營進行任何合作、合伙等活動，沒有從中收取任何利益。

　　3、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發生意外事故致使汽車對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用(含差旅費、律師代理費等)由乙方承擔。

　　4、乙方在使用、經營汽車期間，汽車的保養、維修費用和營運中應交的稅金、規費等全部由乙方承擔。乙方使用汽車在營運中出現的貨運糾紛，貨物損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。

　　5、當事人在本合同記載的通訊地址、聯系電話為真實可靠。任何一方如通訊地址、聯系電話發生變更的，應在變更后的三天內，以書面的方式通知相對方。在沒有變動的書面通知之前，所有通知、函件均以本合同記載的通訊地址、聯系電話為準，通知或函件一經到達通訊地址，不論何種情況即視為送達。

　　6、甲乙雙方簽訂的與購車的有關合同，包括但不僅限于向銀行按揭貸款、借款、車輛代管合同、協議及委托授權書等均作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力，甲方有權選擇分別履行或者合并履行。

　　第十一條乙方逾期支付購車款的，按逾期應付額(本金)×3‰×實際逾期天數向甲方支付滯納金。乙方逾期支付購車款超過30天的，除應支付滯納金外，還應從逾期支付之日起計算，每逾期一天，按1%比例支付違約金。

　　第十二條在本合同履行過程中若發生糾紛，甲乙雙方應本著有利于實現合同目的的方式協商解決，協商不成的，由甲方所在地人民法院管轄

　　第十三條本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決，達成一致意見的，應另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　第十四條本合同經甲乙雙方簽字或蓋章后即生效。本合同一式份，甲方至少執兩份，乙方執一份。本合同有效期自生效之日起至債權債務清償完畢時終止。

　　甲方(公章)：_____________乙方(簽章)：_____________

　　法定代表人(簽章)：_____________法定代表人(簽章)：_____________

　　簽訂日期：____________簽訂日期：___________

通用汽車買賣合同 篇3

　　出賣人：__________

　　買受人：__________

　　一、 汽車金額：__________

　　二、交車方式：__________

　　交車地點：__________　　　　　　　　　 交車時間：__________

　　付款方式：__________　　　　　　　　　 付款時間：__________

　　三、質量維修：__________

　　1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。

　　2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。

　　3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

　　(1)銷售發票;(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;(3)保修卡或保修手冊;(4)說明書;(5)隨車工具及備胎; (6)

　　5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。

　　6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7、汽車在購買后，由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。

　　8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。

　　9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。

　　四、違約責任：

　　五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。

　　七、合同效力：本合同經買賣雙方簽章后生效。

　　買受人(簽章)：__________　　　　出賣人(簽章)：__________

　　地址：__________　　　　　　　地址：__________

通用汽車買賣合同 篇4

　　出賣人(甲方)：

　　買受人(乙方)：

　　依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就汽車買賣的有關事宜，訂立本合同。

　　第一條 汽車名稱、數量及價款

　　汽車品牌 型號

　　生產廠商 產地

　　發動機號 合格證號

　　車架號 海關單號

　　商檢單號 配置(標準配置/選用配置)

　　車身顏色 內飾顏色

　　單價(人民幣)

　　數量

　　總價(人民幣)

　　備注

　　第二條 定金條款

　　乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車款的_______%(此比例不得超過全車款的20%)，甲方交貨后，定金抵作車款。乙方違約導致合同解除的，無權要求返還定金;甲方違約導致合同解除的，應雙倍返還定金。

　　第三條 付款方式

　　乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣____________ 元，大寫_________________ 元。

　　2、分期付款方式：

　　簽署本合同時，支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付最后一期車價款，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　3、汽車消費貸款方式：首付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元。

　　以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。

　　(1)乙方未能在以上規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜(以銀行實際發放貸款為準)。

　　(2)乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。

　　屬甲方原因導致甲方未能辦理貸款手續的，甲乙方不承擔違約責任。

　　4、預付款方式：簽署本合同時，支付預付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元，_________時一次性付清余款。

　　第四條 質量

　　1、甲方向乙方出售的車輛，質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，達到產品說明書載明的技術指標符合車輛落籍地政府關于尾氣排放標準。

　　2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。

　　3、雙方對車輛質量認定有爭議的，以國家汽車質量監督檢驗部門的書面鑒定意見為處理爭議的依據。

　　第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間：_______ 年____月____日前。

　　2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。

　　3、交車地點：______________________________。

　　4、交車時里程表記錄為：_________ 公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務發生的公里數。

　　5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：

　　(1)銷售發票;(2) (國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;(3) 質量服務卡或保修手冊;(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5) 隨車工具及備件清單。

　　6、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。

　　7、甲方將汽車交由乙方實際支配下并向乙方交付汽車及隨車文件時，雙方簽署車輛交接書(見附件)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。

　　第六條 不可抗力

　　1、因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　2、遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以書面形式通知另一方，并在事件發生后十日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。

　　第七條 售后服務的約定

　　1、車輛售出后，其售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。

　　2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養的，甲方應為乙方提供可供選擇的、由生產廠商認定的維修保養網點，由乙方自行選擇。

　　在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。

　　3、乙方使用汽車前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由于人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當造成的質量問題，或者到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，由乙方自行承擔后果。

　　4、如生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關法律法規相抵觸，按國家法律法規執行。

　　5、本合同簽訂后，國家如出臺有關汽車產品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行。

　　6、生產廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的規定執行。

　　第八條 違約責任

　　1、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的_______%支付違約金。

　　2、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。

　　3、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定，乙方所購汽車確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，如甲方無過錯，乙方有權向生產廠主張賠償，甲方有積極協助的義務。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應當明示告知而未明示告知，則應承擔相應責任。

　　第九條 其他約定

　　本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。

　　其他約定______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

　　第十條 解決爭議的方法

　　本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決;協商或調解不成的，按下面第_____種方式解決：

　　(一)提交_ ___仲裁委員會仲裁;

　　(二)向_____ ____ 人民法院提起訴訟。

　　甲方：(簽章) 乙方：(簽章)

　　地址： 地址：

　　證照名稱： 證照名稱：

　　證照號碼： 證照號碼：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　傳真： 傳真：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

通用汽車買賣合同 篇5

　　買方_______(以下簡稱甲方)

　　賣方_______(以下簡稱乙方)

　　保證人_______(以下簡稱丙方)

　　上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：

　　第一條甲方就其約定，將其所有的轎車售予乙方，乙方買受。

　　第二條后記轎車的買賣總金額為人民幣_______元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。

　　(1)本日(訂約日)先交付定金____________元。

　　(2)余款____________元(中期款)于申請過戶的同時支付。

　　(3)余款_______元，可分十次支付，自_______年______月______日至______月止，每月______日前支付____________元，乙方應于過戶時，將相當于上述期滿金額的支票匯出交付。

　　第三條甲方對乙方負責辦理如下的過戶與交付手續：

　　前條第(3)項的'支票于過戶的同一日支付。

　　第四條辦理過戶手續所需費用由乙方負擔。

　　第五條乙方若無法履行第二條第(3)款項中任何一期的分期付款，則必須將余款一次付清。

　　第六條甲方須保證后記轎車并無瑕疵。有關瑕疵的保證，則只限于交付日后三個月以內，往后即不負一切責任。

　　第七條后記轎車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責任由甲方負擔。

　　第八條丙方須對甲方保證，乙方確實履行本契約按期支付價金，并負連帶賠償責任。

　　本契約一式三份，甲、乙、丙方各執一份為憑。

　　賣方(甲方)：_____________買方(乙方)：_____________見證人(丙方)：_____________

　　住址：__________________住址：__________________住址：__________________

　　身份證號碼：__________________身份證號碼：________________身份證號碼：__________________

　　簽訂日期：____________簽訂日期：___________簽訂日期：___________

通用汽車買賣合同 篇6

　　買受人(甲方)：_______合同編號：_______

　　出賣人(乙方)：_______簽訂地點：_______市_______區_______路_______號

　　鑒于甲方生產用車,經___招投標程序確定乙方中標該項目，為保證車輛按時按質供貨以及安全使用，經協商一致，雙方對車輛買賣有關事宜約定如下：

　　第一條車輛情況

　　備注：_______

　　(一)乙方每輛車附贈/附帶：

　　(二)甲方除支付合同項下總計金額外，不再承擔任何其他任何費用。

　　第二條質量要求、技術標準

　　(一)本合同項下車輛，其質量必須符合國家車輛產品安全標準(GB__)，并符合生產廠家出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求(乙方應在上述材料上蓋章確認); (二)本合同項下車輛，必須是經國家有關部門公布、備案的車輛產品目錄上的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛;

　　(三)雙方對車輛質量的認定有爭議的，以經國家授權的車輛檢驗機構(車輛登記的轄區內)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據;

　　(四)乙方必須保證車輛為新車，保證車輛的外觀沒有任何損壞，不得出現掉漆、磨損等現象; (五)乙方保證向甲方出售的車輛，在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。

　　第三條結算方式

　　乙方先行開具車輛銷售增值稅專用發票，甲方于通知接車前以銀行轉賬方式向乙方一次性(或分期付款)支付合同項下總計金額__萬__仟__佰__拾__圓整(￥_______))，打入乙方預先指定的賬戶。款到提車。

　　第四條交車時間、地點及提車方式

　　(一)交車時間：_______年_______月_______日前;

　　(二)交車地點：_______;

　　(三)提車方式：_______;

　　(四)交車時，車輛里程表數不得超過_______公里;

　　(五)乙方在向甲方交付車輛時須同時提供(包括但不限于)：

　　1、車輛合格證。

　　2、質量服務卡或保修手冊(含附贈品)。

　　3、車輛使用說明書或用戶使用手冊(含附贈品)。

　　4、隨車工具、備件、附贈品清單。

　　第五條車輛交付及驗收方式

　　(一)車輛交接時當場驗收，甲方應對合同項下車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向乙方提出。

　　(二)甲方驗收車輛無誤后，乙方向甲方交付車輛及隨車文件，雙方簽署車輛交接書，即為該車輛正式交付。

　　(三)自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由乙方轉移至甲方。

　　第六條售后服務

　　乙方承諾，為甲方提供以下售后服務

　　(一)當車輛生產廠家不履行售后服務義務時，甲方可選擇要求乙方履行相應義務。

　　(二)當車輛出現故障時，如乙方、生產廠家或二者委托的承擔維修義務的第三方的維修點距發生故障地點超過_______公里時，甲方有權就近選擇其他具有資質的維修方修理，事后，甲方可憑發票要求乙方報銷。

　　第七條無效條款

　　乙方或生產廠家提供給甲方的相關車輛買賣說明書及其他材料中，排除或限制甲方主要權利、免除或減輕乙方主要責任的條款無效，無論該條款是否通知甲方。

　　第八條關于修理、退貨或更換的特別約定

　　(一)關于整車、零部件總成的保修期限執行生產廠保修條款的規定;

　　(二)在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，甲方應在生產廠公布的或雙方約定的維修站進行修理和保養。但發生第六條第(二)項時除外;

　　(三)在車輛使用1年或行駛2萬公里內(以先到為準，下同)，同一嚴重安全性能故障累計修理2次(以修理單據和發票為準，下同)仍未排除故障，或關鍵總成因質量問題累計更換2次后仍無法使用，甲方有權退車;

　　(四)在車輛使用1年或行駛2萬公里內，同一關鍵零件或總成因質量問題，累計修理2次仍不能恢復使用;或由于質量問題及修理，使得該車停用的累計工作日超過60日(扣除進口零件進貨在途時間);或累計修理5次以上(不含5次)仍不能正常行駛，乙方應負責為甲方換車或退車;

　　(五)按照本條上述約定退車的，乙方應當負責為甲方按發票價格一次退清車款，但應減去甲方使用該車產生的合理折舊;

　　(六)本合同簽訂后，國家如出臺有關車輛產品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行;

　　(七)生產廠的`保修條款比本合同的約定更有利于甲方的，雙方按生產廠的規定執行。

　　第九條違約責任

　　(一)一方遲延交車或遲延支付車款的，應每日按照遲延部分車款萬分之十/日的標準向對方支付違約金。遲延超過十五日的，對方有權解除合同，并要求遲延方賠償本合同價款的萬分之十/日作為違約金。

　　(二)在_______年_______月_______日前，乙方交付的車輛不符合說明書中表明的質量標準或本合同約定的標準，甲方有權要求乙方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。甲方也可以選擇解除本合同，乙方應向甲方支付違約金___萬元。甲方行使上述約定權利時，所發生的一切費用也由乙方承擔。

　　(三)經國家授權的車輛檢驗機構鑒定，甲方所購車輛確實存在設計、制造缺陷，乙方可依據國家關于召回的法律法規協助車輛制造商主動召回有問題的車輛;由車輛缺陷所造成的人身和他人財產損害，甲方可向車輛制造商要求賠償，也可向乙方要求賠償。如甲方選擇向車輛制造商賠償，乙方有積極協助的義務。若該車有特殊的使用要求時，乙方應該明示告知，否則應承擔相應賠償責任。

　　(四)乙方不履行售后服務義務時，甲方有權要求乙方賠償甲方為維修車輛而花費的一切合理費用，包括但不限于維修費、購買車輛配件費、交通費等。

　　(五)因車身超重、尾氣不合格等情況導致甲方無法上牌照，甲方有權退車并要求乙方承擔合同總計金額_元，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權追償。

　　第十條不可抗力

　　(一)任何一方對由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負責任。但遲延履行后發生不可抗力或發生不可抗力后沒有采取補救措施和通知義務的，不能免除責任。

　　(二)遇有不可抗力的一方，應在3日內將事件的情況以書面形式(含傳真、電子郵件、手機短信等形式)通知另一方，并在事件發生后10日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。

　　第十一條解決爭議的方式

　　合同發生糾紛，甲乙雙方應協商解決，協商不成時，依法向法院起訴。第十二條雙方特別約定經雙方協商，乙方為甲方：

　　(一)代辦保險□ (二)代辦按揭□ (三)代辦上牌服務□第十三條其他

　　(一)如有未盡事宜，由雙方共同協商作出補充或變更協議解決;

　　(二)一方向對方送達的文件、通知、回復等，受送達方應即時簽收，如由于受送達方的原因不能送達或拒絕簽收的，送達方可采用掛號、快遞方式送達。

　　第十四條本合同一式份，乙方份，甲方份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方權利義務履行完畢，合同終止。

　　甲方：_______(蓋章)乙方：_______(蓋章)

　　法定代表人或負責人(簽字)_______：法定代表人或負責人(簽字)：_______

　　委托代理人(簽字)：_______委托代理人(簽字)：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

通用汽車買賣合同 篇7

　　賣方：

　　買方：

　　第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車

　　車主名稱：

　　號牌號碼：

　　廠牌型號：

　　初次登記日期：

　　發動機號：

　　車架號：

　　養路費繳付有效期自20xx年4月27日至20xx年9月30日。

　　最近一次年檢時間：20xx年8月。

　　行駛公里數：25萬公里。

　　車輛使用性質：(/)客運、(/)貨運、(是)出租、(/)租賃、(/)非營運、(/)其它。

　　第二條 車款及交驗車

　　車款為(不含稅費)11萬元;大寫十一萬元整。

　　買方應于20xx年9月1日在買方住所地同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并以現金的方式自驗收、審驗無誤之日起當天內向買方支付全部車款。

　　賣方應在收到車款后當天內交付車輛及相關文件，并協助買方在允許辦理車輛過戶時30日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為：全部由買方負擔。

　　相關文件包括：機動車行駛證、機動車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養路費繳費憑證、道路運輸許可證、營業執照正本和副本、改氣合格證、收費許可證、稅務登記證、車船使用證、社會集團體會員證、保險單各一份。

　　第三條 雙方權利義務

　　1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權，且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。

　　2.賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。

　　3.買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。

　　4.賣方收取車款后，應開具合法、有效的收款憑證。

　　5.買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。

　　6.車輛交付后，因車輛使用發生的問題由使用者負責(其中因交通事故發生的費用、養路費和相關罰款等全部費用)。

　　第四條 違約責任

　　1.第三人對車輛主張權力并有確實證據的，賣方應承擔由此給買方造成的.一切損失。

　　2.賣方未按照約定交付車輛或相關文件的，應每日按車款2%的標準支付違約金。

　　3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。

　　第五條 合同爭議的解決辦法

　　此協議未盡事宜雙方友好協商，協商未果，任何一方均可向對方所在地人民法院尋求保護。

　　第六條 買賣雙方其他約定事項

　　車輛自交付之日起，車輛的全部產權歸買方所有。

　　此協議一式兩份，買賣雙方各執一份，蓋章、簽字后即生效。

　　賣方(章) 買方(章)：

　　地址：

通用汽車買賣合同 篇8

　　出賣人：

　　買受人：

　　一、 汽車金額：

　　二、交車方式：

　　交車地點：　　　　　　　　 　 交車時間：

　　付款方式：　　　　　　　　　　　　　　 付款時間：

　　三、質量維修：

　　1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。

　　2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。

　　3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：(1)銷售發票;(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;(3)保修卡或保修手冊;(4)說明書;(5)隨車工具及備胎; (6)

　　5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。

　　6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7、汽車在購買后，由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。

　　8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。

　　9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。

　　四、違約責任：

　　五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。

　　七、合同效力：本合同經買賣雙方簽章后生效。

　　買受人(簽章)：　　　　　　　　　　　 出賣人(簽章)：

　　地址：　　　　　　　　 　　　　　　　　地址：

　　電話：　　　　　　　　　　　　　　　　 電話：

　　年　月　日

通用汽車買賣合同 篇9

　　賣方(甲)

　　買方(乙)

　　甲、乙雙方依據《合同法》及其他有關法律、法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，簽訂本合同。

　　一、甲方將排量為品牌型號車牌號車架號：，發動機號以人民幣的價格賣(轉讓)給乙方。

　　二、付款及車輛過戶：

　　1、本合同簽訂后，乙方向甲方支付車輛轉讓金人民萬元(大寫元人民幣)。

　　(1)購車款支付方式：乙方將車款人民幣萬元。

　　(2)銀行按揭尾款由

　　(3)甲方收到乙方的購車款后，銀行按揭款由甲方還完后，由甲方應密切配合乙方辦理過戶手續。

　　三、車輛狀況，交付地點，及將付方式：

　　(1)車輛狀況：甲方保證車輛狀況良好和無其他債務糾紛(外觀附照片)。

　　(2)車輛交付地點：

　　(3)甲方應于車輛交付同時，將車輛行駛證，車輛登記證書，購置稅證，保險等一切證件和手續交付給乙方。

　　(4)車輛交付時間：

　　四、乙方收到甲方車輛及車輛相關證件，甲方收到乙方支付的購車款，均需向對方出具收條。

　　五、本次車輛交易產生的一切稅費由乙方承擔。

　　六、車輛交付前的交通違章及責任事故(如有)等法律和民事責任由甲方承擔。車輛交付后的交通違章及責任事故(如有)由乙方承擔。

　　七、本合同履行中發生爭議，由雙方協商解決。

　　八、其他約定事項

　　1、車輛簽訂合同日以前的所有債權、債務由甲方承擔，合同簽訂之后的由乙方承擔。

　　(一)本合同未尺事宜，雙方可訂立補充協議，作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　(二)本合同自雙方簽字、蓋章后生效。

　　(以下無正文)

　　賣方(甲方)：

　　日期：

　　買方(乙方)：

　　日期：

通用汽車買賣合同 篇10

　　甲方(出賣人)：_________

　　住所：_________郵編：_________

　　營業執照號碼：_________

　　法定代表人：_________電話：_________

　　委托代理人：_________電話：_________

　　乙方(買受人)：_________

　　住所(址)：_________郵編：_________

　　聯系電話：_________

　　證件類型：身份證口護照口永久居留證口

　　證件號碼：_________

　　委托代理人：_________身份證號碼：_________

　　住所(址)：_________聯系電話：_________

　　甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。

　　第一條 標的物

　　汽車品牌及型號規格：_________

　　生產廠名稱：_________出廠時間：_________

　　首選顏色：_________次選顏色：_________

　　第二條 數量與價款

　　車輛單價：_________元，大寫_________。

　　數量：_________臺。

　　車輛總價：_________元，大寫_________。

　　運費：_________元，由_________方承擔。

　　出庫費：_________元，由_________方承擔。

　　車輛交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務的，雙方應另行簽訂委托服務協議書(附件二)。

　　第三條 付款方式

　　乙方在簽定合同時即付定金：_________元，在結算時沖抵車款。

　　乙方選擇下述第_________種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。

　　1.一次性付款方式：簽署本合同之日起_________日內，支付全部車價款，計人民幣_________元，大寫_________。

　　2.汽車消費貸款方式：簽署本合同之日起_________日內，首付全部車價款的_________%，計人民幣_________元，大寫_________。余款計人民幣_________元，大寫_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通過金融機構辦理汽車消費貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。

　　(1)乙方未能在以上規定時間內向金融機構辦妥有關汽車消費貸款事宜(以實際發放貸款為準)。

　　(2)乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付。

　　3.分期付款方式：

　　(1)簽署本合同時，支付全部車價款的_________%，計人民幣_________元，大寫_________。

　　(2)_________年_________月_________日前支付全部車價款的_________%，計人民幣_________元，大寫_________。

　　(3)_________年_________月_________日前支付最后一期車價款，計人民幣_________元，大寫_________。

　　第四條 交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1.交車時間：_________年_________月_________日前。

　　2.提車方式：乙方自提口甲方送車上門口

　　3.交車地點：_________

　　4.交車時里程表記錄小于：(1)100公里口(2)_________公里口以上里程表記錄均不包含委托上牌服務發生的公里數。

　　5.甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：

　　(1)銷售發票。

　　(2)(國產車)車輛合格證或(進口車)海關進口證明及商品檢驗單。

　　(3)質量服務卡或保修手冊。

　　(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文)。

　　(5)隨車工具及備件清單。

　　6.車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。

　　7.甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書(附件一)，即為該車輛正式交付。

　　8.車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。

　　第五條 不可抗力、不可預測因素

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

通用汽車買賣合同 篇11

　　地址：郵編：

　　電話：傳真：

　　負責經辦人： 手機：

　　買受方(以下簡稱“乙方”)：身份證號碼或公司注冊號：

　　地址： 郵編：

　　電話：

　　甲乙雙方經過協商，就購買甲方汽車達成一致協議如下：

　　一、購買車輛簡況：

　　汽車品牌：

　　車身顏色：

　　坐椅顏色/材質： 真皮 ;其他 。

　　發動機號：

　　車架號：

　　制造商：

　　自排擋 或手排擋：

　　新車 或二手車：

　　出廠日期：

　　甲方所交付的車輛如果是新車，甲方保證其所交付的車輛不是返修車、庫存車，且應為零公里車(因辦理手續、提車而進行的必要移動除外);甲方所交付的車輛如果是二手車，甲方保證：車輛沒有被抵押、沒有被司法機關查封，里程表上的記錄是真實、可信的，沒有對其進行任何里程回撥。

　　二、價款：

　　乙方須向甲方支付的總價款為人民幣，該金額由以下幾部分構成：

　　1、車價 元 ;

　　2、購置稅 元 ;

　　3、保險費 元;

　　4、牌照費 元;

　　5、本合同第五條第 款的代辦費 元。

　　乙方不再承擔任何加急費、手續費、運費、出庫費等費用。

　　三、交車方式：

　　交車地點：交車時間：

　　付款方式：付款時間：

　　四、甲方同意向乙方無償贈送以下設備、配件和提供如下的免費服務：

　　---

　　五、經乙方的書面委托，甲方可向乙方提供以下服務，乙方打勾選定如下服務項目，同時應按甲方和保險公司、銀行、車輛登記機關的要求提供相應所需的文件和證明。

　　甲方完成上述代辦事宜后，應將相應的牌照、發票、保險單等票據憑證完整地交給乙方，乙方按票證據實支付。

　　因辦理上述手續而產生的代辦費由雙方約定，甲方亦可免收代辦費。甲方的代理行為應在乙方的委托授權范圍內進行，否則后果自負，如因此給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。

　　1、代理乙方向保險公司購買有關汽車保險; 代辦費：

　　2、代理乙方向有關銀行提出并辦理汽車貸款;代辦費：

　　3、代理乙方參與汽車牌照的投標;代辦費：

　　4、代理乙方為所購汽車上牌;代辦費：

　　5、乙方要求的其他服務。代辦費：

　　;

　　六、質量和維修：

　　1、甲方向乙方出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準和汽車行業標準。如果汽車制造商的企業標準高于國家標準或行業標準的'，則必須達到企業標準。甲方出售的車輛應當與隨車提供的產品說明書或車輛使用書的質量狀況相一致。

　　乙方對車輛的特殊質量要求如下：

　　2、甲方向乙方出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車或合法的進口汽車。

　　3、甲方向乙方出售汽車時要真實、準確、完整地介紹所銷售車輛的基本情況，并提醒乙方注意有關車輛的非缺陷性的瑕疵狀況，不得做虛假陳述或隱瞞車輛的真實狀況。

　　4、甲方在向乙方出售車輛時必須向乙方提供以下書面文件：

　　(1)汽車銷售發票;(2)車輛合格證、海關進口證明和商品檢驗單(進口車);(3)保修卡或保修手冊;(4)中文說明書;(5)隨車工具及附件清單;(6)車輛行駛證、登記證及以往維修記錄或維修單位和所投保的保險公司的名稱、地址、電話(二手車)。

　　5、乙方在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。

　　6、乙方在購車時應對所購車輛的使用性能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7、如乙方使用、保管或保養不當造成的問題，由乙方自行負責。

　　8、甲方應當在交車時向乙方提供車輛交接單一份(見附件)，由乙方對該車的外觀、使用性能進行檢查、確認。

　　9、甲方及車輛生產商應保證車輛在正常行駛狀況下的安全性，而無安全隱患，《產品說明書》或《產品使用書》應對安全操作方法、安全裝置的時效、安全性的檢測等作了詳盡說明，并向乙方作了明確的告知。銷售方及生產商應保證車輛在有效期內，所有《產品說明書》或《產品使用書》所載明的安全裝置都處在有效的使用狀態。

　　10、汽車在購買后，由買受人負責與生產廠家的特約維修站聯系、解決，但甲方應提供聯絡、溝通及協助的便利。甲方及車輛生產商應建立一定數量的特約維修站，并保證車輛能及時獲得修理，汽車零部件充足，收費合理。

　　七、違約責任：

　　1、任何一方違反本合同，包括但不限于甲方不按本合同的約定交付車輛，或交付車輛質量不符合本合同條件的，或車輛有潛在的隱蔽瑕疵無法在交接時查驗的;乙方不按本合同規定支付車款;不配合對方辦理車輛貸款、保險、上牌的;任何一方違反保證、承諾條款或不履行協作配合義務，致使對方不能實現合同目的的，均須承擔違約責任。守約方有要求降低價款、無償修理(七日內修理完成)、支付違約金(以每遲延一日，以車輛總價款的5‰計算)、換車、繼續履行本合同、解除本合同的各項權利，上述權利可由守約方根據不同情況合理選擇。

　　2、如屬于在汽車交車以前出現的質量問題(包括外觀)，甲方未向乙方明示的，乙方有權按照本條前款規定追究甲方違約責任。但甲方有證據表明對質量問題沒有過錯，甲方是不知情的，則甲方可以免責。

　　3、甲方雖然已向乙方交車，但在甲方按照本合同第5條提供相關服務如上牌、代辦保險時造成車輛損壞的，甲方應當及時免費修理，乙方有權要求甲方適當降低車價或賠償損失。

　　4、車輛的主要部件和系統如發動機、電路系統、油路系統、制動系統、方向系統出現故障而1年內經2次修理后仍不能修復的，且甲方隱瞞車輛真實狀況的，甲方應承擔相應的法律責任。情形嚴重的，乙方可以解除本合同。

　　5、甲方提供的汽車由于各種部件發生質量問題，造成車輛頻繁維修，而影響到乙方正常使用的，乙方可以要求甲方賠償損失;問題嚴重導致車輛無法正常行駛的，且甲方隱瞞車輛真實狀況的，乙方可以要求解除合同。

　　八、爭議解決：

　　因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成，任何一方均可以采取以下方式解決：

　　1、向甲方所在地法院提起訴訟;

　　2、向乙方所在地法院提起訴訟;

　　3、向中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會提起仲裁。

　　4、向上海仲裁委員會申請仲裁。

　　九、合同文本：

　　本合同一式肆份，雙方各執貳份。

　　十、合同效力：

　　本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章后即生法律效力;但如果乙方購買車輛按揭貸款的，雙方約定選擇下列第? 種方法實施：

　　(1)銀行同意對乙方按揭貸款的，則本合同生效;否則，本合同不生效。

　　(2)不管銀行是否同意按揭貸款，本合同均為有效;改由乙方向甲方支付全部車款，但甲方同意給予一定的寬限期，乙方向甲方分期支付，支付方式和時限為：

　　十一、其他約定事項和條款

　　本合同附件或補充協議、補充條款與本合同

　　具有同等法律效力。

　　甲方(簽字或蓋章)：乙方(簽字或蓋章)：

　　代理人(簽字或蓋章)： 代理人(簽字或蓋章)：

　　電話：電話：

　　年 月 日

通用汽車買賣合同 篇12

　　出賣人：

　　合同編號：

　　買受人：

　　簽訂地點： 

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、聲明：在簽訂本合同前，出賣人已向買受人介紹了合同項下車輛的基本情況。買受人已對合同項下的車輛品牌、規格型號、技術參數和性能等充分了解，并且對合同條款及其含義清楚。

　　二、標的物、數量及價款：

　　車輛品牌\車輛名稱車輛型號單位單價(元) /臺數量

　　本合同項下車輛價款總額為人民幣________________元(人民幣大寫：__________)。

　　底盤參數采購方式及底盤采購號

　　底盤型號 車型代碼

　　發動機 變速箱

　　駕駛室型號 駕駛室顏色

　　軸 距 車 橋

　　輪 胎 大梁寬度

　　其他標配

　　選裝配置

　　專用部分參數

　　廂體內部尺寸長寬高mm廂體結構

　　廂體板厚要求mm附梁結構

　　油缸廠家直徑 舉升型式

　　后門樣式 廂體顏色前立柱噴“柳州運力”字樣。

　　其他配置

　　三、質量要求：本合同項下車輛質量執行中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司企業標準，無企業標準的執行國家行業規定的標準。

　　四、產品三包服務規定：出賣人對車輛質量及售后服務負責的條件和期限按照隨車交付買受人的《產品保修卡》的規定執行。其中三包服務規定：1、底盤部份按底盤生產廠服務手冊規定執行，并由底盤生產廠服務站負責。2、專用部份按中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司規定執行。

　　五.交付

　　1、交付時間：

　　2、交付地點： 省(自治區) 市 區 路(街)

　　3、交付方式：

　　①、□出賣人送車。

　　②、□底盤生產廠送車。

　　③、□自提。

　　4、送車費用：

　　5、接車單位(全稱)

　　6、接車聯系人及電話：

　　買受人應在交付時當場對車輛進行驗收，如有異議應于當日書面提出。驗收合格后，雙方辦理交付手續;車輛毀損、滅失的風險自交付之后由買受人承擔。

　　六、保證金：本合同簽訂當日買受人應向出賣人預付保證金(人民幣)：￥___________元，大寫：_______________元整。

　　出賣人交車后，保證金抵作車款。

　　七、結算方式：

　　a □買受人在車輛驗收合格后一次性現匯(現金，電匯，現金支票，轉賬支票，銀行匯票等)支付剩余貨款。

　　b □買受人在車輛驗收合格一次性現匯(現金，電匯，現金支票，轉賬支票，銀行匯票等)支付剩余貨款后提車。

　　C □買受人在車輛驗收合格后 7 日內一次性現匯(現金，電匯，現金支票，轉賬支票，銀行匯票等)支付剩余貨款。

　　d □甲方將監控車送達乙方指定地點后,自送達之日起90天期滿，乙方必須無條件付款買斷。

　　e、□按年度協議執行。

　　f □其他：以三個月或六個月銀行承兌匯票支付車款的按同期銀行利率加收貼息費用。

　　八、解除合同約定：買受人與出賣人簽訂《汽車買賣合同》后不得解除合同，如遇特殊情況確需解除合同，需在簽訂《汽車買賣合同》后三日內提出，經出賣人同意后可以解除《汽車買賣合同》，但買受人應當賠償因解除《汽車買賣合同》給出賣人造成的實際損失。

　　九、合同變更：買受人與出賣人簽訂《汽車買賣合同》后，如遇特殊情況確需對《汽車買賣合同》中所訂購的底盤配置和專用部分做局部變更時，需在簽訂《汽車買賣合同》后三日內向出賣人提出書面合同變更申請，經出賣人同意后可以進行合同變更。但對已下單排產的《汽車買賣合同》和經過特殊訂單評審的《汽車買賣合同》不允許變更。對因買受人提出合同變更發生的費用由買受人承擔，由于變更造成出賣人延期交貨則出賣人不承擔相應責任。

　　十、客戶信息反饋：為向終端客戶提供及時有效的售后服務，買受人須在車輛實現銷售后(即賣給最終客戶后)2日內，向出賣人提供真實有效的檔案資料(包括：銷售發票復印件或單位組織機構代碼證、客戶身份證復印件)，車輛行駛證復印件需在行駛證發證之日起15日內提供。如逾期提供、不能提供或提供虛假無效的客戶檔案資料的 ，出賣人將取消買受人所享受的相關價格返點政策。

　　十一、違約責任：

　　1、買受人所訂購的車輛因底盤資源出現一度緊張(非出賣人所掌控)而造成出賣人出現延遲交貨不長于15個工作日時，買受人表示理解，不追究出賣人的相關責任。如果再逾期超過15日，則買受人有權決定繼續履行合同或就未履行的部分解除合同。買受人對再次逾期期滿后仍未履行部分提出解除合同時，出賣人應將買受人預先支付的保證金退還買受人且出賣人應當向買受人支付已付保證金的利息用以承擔違約責任，保證金利息的計算方法為：自買受人因出賣人再次逾期期滿而向出賣人提交解除合同書面申請次日起至合同正式解除之日止。(如買受人提交書面解除合同申請的次日為國家法定節假日和周休日則不在計算之日。)以同期中國人民銀行一年期貨款基準利率為準計算。

　　2、買受人未按合同約定時間支付出賣人貨款，逾期超過7日的則出賣人有權于逾期次日起向買受人按照同期中國人民銀行貸款基準利率計算利息外，同時按照未付合同價款收取買受人0.5‰/日的違約金。

　　3、買受人出現以下任一情形，出賣人有權解除合同并無需通知買受人，不向買受人承擔任何責任，出賣人有權扣除買受人的預付保證金作為違約金并要求買受人承擔因此給出賣人造成的損失：a、未完全按照合同約定的時間、金額支付貨款的;b、車輛送達買受方指定地點后超過本合同第五條規定期限15日不進行驗收提車的;c、車輛入庫后因買受人原因超過30天未提車的;d、不履行本合同的約定義務或履行合同義務不符合約定的。

　　十二、所有權保留：在買受人全額支付本合同項下車輛的總價款之前，本合同項下車輛的所有權屬于出賣人。

　　十三、免責條款：由于自然災害等不可抗力原因造成出賣人不能履行合同的，出賣人不負有違約責任。

　　十四、爭議解決：本合同在履行中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成雙方均有權向出賣人所在地人民法院提起訴訟。

　　十五、生效條款：本合同壹式貳份，雙方各執壹份;自雙方簽字蓋章且出賣人收到預付保證金之日起生。

　　十六、其它約定：對于采用柳汽底盤的整車，買受人應遵守東風柳州汽車有限公司關于《廣西區域銷售和專銷管理辦法的管理辦法》之規定，否則因此造成出賣人損失的，由買受人承擔相應責任。

　　出賣人(蓋章)中國重汽集團柳州運力科迪亞克機械有限責任公司買受人(蓋章)

　　地址柳州市新興工業園樂業路12號地址

　　法定代表人 法定代表人

　　委托代理人 委托代理人

　　電 話 電 話

　　傳 真 傳 真

　　開戶銀行 開戶銀行

　　帳 號 帳 號

通用汽車買賣合同 篇13

　　汽車買賣合同范本參考　　買賣合同是一方轉移標的物的所有權于另一方，另一方支付價款的合同。轉移所有權的一方為出賣人或賣方，支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。下面是汽車買賣合同范本參考，希望能夠幫到大家！　　出賣人：　　買受人：　　

　　一、 汽車金額：　　汽車品牌型號顏色價格備注　　

　　二、交車方式：　　交車地點：　　　　　　　　　 交車時間：　　付款方式：　　　　　　　　　　　　　　付款時間：　　

　　三、質量維修：　　

　　1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。　　

　　2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的.汽車。　　

　　3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。　　

　　4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

　　(1)銷售發票;

　　(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;

　　(3)保修卡或保修手冊;

　　(4)說明書;

　　(5)隨車工具及備胎;

　　(6)　　

　　5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。　　

　　6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。　　

　　7、汽車在購買后，由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。　　

　　8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。　　

　　9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。　　

　　四、違約責任：　　

　　五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。　　

　　六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。　　

　　七、合同效力：本合同經買賣雙方簽章后生效。　　買受人(簽章)：　　　　　　　　　　　出賣人(簽章)：　　地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：　　電話：　　　　　　　　　　　　　　　　電話：______日

通用汽車買賣合同 篇14

　　古法見證字 第 號

　　茲證明（ 年 月 日出生，住 ）與 （ 年 月 日出生，住）于 年月 日簽訂《汽車買賣合同書》， 年月 日同時向本所申請見證，經審查，雙方簽訂的《汽車買賣合同書》符合相關法律規定，內容真實，是雙方當事人的真實意思表示。

　　特此見證。

　　見證人：

　　見證單位：托縣古城鎮法律服務事務所

　　年 月 日

通用汽車買賣合同 篇15

　　賣方：____________

　　買方：____________

　　第一條賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：

　　車主名稱：____________

　　號牌號碼：____________

　　廠牌型號：____________

　　初次登記日期：____________

　　發動機號：____________

　　車架號：____________

　　養路費繳付有效期自20__年4月27日至20__年9月30日。

　　最近一次年檢時間：20__年8月。

　　行駛公里數：25萬公里。

　　車輛使用性質：(/ )客運、( /)貨運、(是)出租、( /)租賃、( /)非營運、(/ )其它。

　　第二條車款及交驗車

　　車款為(不含稅費)11萬元;大寫十一萬元整。

　　買方應于20__年9月1日在買方住所地同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并以現金的方式自驗收、審驗無誤之日起當天內向買方支付全部車款。

　　賣方應在收到車款后當天內交付車輛及相關文件，并協助買方在允許辦理車輛過戶時30日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為：全部由買方負擔。

　　相關文件包括：機動車行駛證、機動車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養路費繳費憑證、道路運輸許可證、營業執照正本和副本、改氣合格證、收費許可證、稅務登記證、車船使用證、社會集團體會員證、保險單各一份。

　　第三條雙方權利義務

　　1、賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權，且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。

　　2、賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。

　　3、買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。

　　4、賣方收取車款后，應開具合法、有效的收款憑證。

　　5、買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。

　　6、車輛交付后，因車輛使用發生的'問題由使用者負責(其中因交通事故發生的費用、養路費和相關罰款等全部費用)。

　　第四條違約責任

　　1、第三人對車輛主張權力并有確實證據的，賣方應承擔由此給買方造成的一切損失。

　　2、賣方未按照約定交付車輛或相關文件的，應每日按車款2 %的標準支付違約金。

　　3、因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。

　　第五條合同爭議的解決辦法

　　此協議未盡事宜雙方友好協商，協商未果，任何一方均可向對方所在地人民法院尋求保護。

　　第六條買賣雙方其他約定事項

　　車輛自交付之日起，車輛的全部產權歸買方所有。

　　相關的合同范本·樓房買賣合同·軟件買賣合同·二手車輛買賣合同·車位車庫買賣合同·鋼材買賣合同·木材買賣合同

　　此協議一式兩份，買賣雙方各執一份，蓋章、簽字后即生效。

　　買方(公章)：_____________賣方(簽章)：_____________

　　法定代表人(簽章)：_____________法定代表人(簽章)：_____________

　　簽訂日期：____________簽訂日期：___________

通用汽車買賣合同 篇16

　　隨著市場經濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過戶手續而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應如何適用法律，需要進一步的探討。

　　一、買賣合同的法律依據、特征

　　對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規定及它的特征。《中華人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規定：“買賣合同是出賣人轉移買賣標的物所有權于買受人，買受人支付價款的合同。”

　　買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉移財產所有權，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。

　　二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據

　　《舊機動車交易管理辦法》第三條規定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行行。”該辦法第三十二條規定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發票、成交發票、

　　購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經營權企業的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉籍過戶手續。”據此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規定辦理車輛轉籍過戶手續而認定雙方的汽車買賣合同無效。

　　如案例一：

　　原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協議，由馮彬將其向王忠群處購買的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協議達成后，馮彬將該車及該車的有關證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉籍過戶手續。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領回，并找馮彬協商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據，請法院駁回李春桂的.訴訟請求。

　　原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關于舊汽車交易的有關規定，進行交易，納稅及辦理有關過戶手續，違反法律規定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十

　　八條第五項、第六十條的規定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應在判決書生效后十天內將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協議，是雙方的真實意思表示，內容不違反法律、行政法規的強制性規定。雖然雙方未辦理登記過戶手續，但目前法律、行政法規并未規定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據《合同法》第四十四條第一款的規定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據《合同法》第一百三十三條規定：“標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或當事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應予撤銷。據此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內支付6040元給李春桂。

　　案例二：

　　原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關證件交付給潘世海，雙方因此引起糾

　　紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產權轉讓登記手續，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據國家經濟貿易委員會、國家計劃委員會、國家貿易部、機械工業部、公安部、國家環境保護局關于發布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。

　　原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據國務院貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規定，原告所賣的舊貨車，必須要在經過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規定，故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據雙方提供證據的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7

　　日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協議，是雙方當事人的真實意思表示，協議內容不違反法律、行政法規的強制性規定，應認定該協議為有效協議。協議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應承擔違約責任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑒于本案中，雙方沒有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協議可予以解除。由于被上訴人未按協議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據，也沒有事實根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現主張沒有理由。原審判決根據國務院貿易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關規定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規章，并不是行政法規。目前，法律和行政法規并未規定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據不足，應予以撤銷。依照《中華人

通用汽車買賣合同 篇17

　　甲方：(賣方姓名) 身份證____________________________電話________

　　乙方：(買方姓名) 身份證____________________________電話_________

　　甲方愿將________________________________車(車號。車型)，發動機號_________車架號____________.以人民幣______________(大寫)________￥(小寫)轉讓給乙方，具體協商如下：

　　1：甲方必須保證此車手續的合法性，如手續有任何問題，乙方有權退車，甲方并賠償乙方的所有損失。

　　2：自___年___月____日___時____分起以前，此車所產生的任何債權，債務及產生的任何費用，由甲方承擔，自___年___月____日___時__分以后，有關此車產生的任何費用有乙方承擔。

　　3：此車如需過戶，提檔，甲方必須提供所有手續，費用由__________承擔。

　　4：付款方式為____________________________________

　　5：________________________________________________________(補充不盡事宜)

　　6：本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，擔保人一份。

　　甲方：(簽名并按手印) 地址：______________________________

　　乙方：(簽名并按手印) 地址：_______________________________

　　年 月 日