實用的機械租賃合同匯總(通用18篇)
實用的機械租賃合同匯總 篇1
出租方(甲方):___________________
承租方(乙方):___________________
根據《中華人民共和國合同法》的規定,經雙方協商一致,就乙方向甲方承租以下設備達成協議:
一、設備的使用地點及工程情況
______________
二、租賃設備概況
設備名稱:_____________________
規格型號:_____________________
數量(臺):___________________
隨機人員(人數):_____________
機手補助:_____________________
租賃金額:_____________________
三、設備的所有權
本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方,承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權,沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押,否則造成的全部后果由承租方承擔。
四、甲方的基本責任
1、提供技術型良好的設備。
2、設備進入乙方施工現場厚,甲方機手服從乙方施工管理人員的調度與指揮,并遵守乙方施工現場的規章制度。
3、甲方機手應該按設備操作規程施工。
五、乙方的基本職責
1、為甲方機手提供食宿。
2、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備最新工程機械租賃合同范本最新工程機械租賃合同范本。人員的安全。由乙方原因造成的`設備損壞或丟失,由乙方負責賠償。
3、乙方不得強迫甲方機手違章作業或超負荷工作。
4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械設備,同時將簽收蓋章后的機械租賃收據交給甲方
5、乙方對甲方進入施工現場的機手要進行安全培訓。
六、結算方式及相關事宜
1、租賃期間:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,開始計算租金。如乙方提前使用,則從使用日期開始計算租金。租賃期滿,乙方將設備完好交給甲方后,辦理退場手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同,續租不足一個月時,租賃費按實際天數計算。
2、結算方式:設備租賃費按包月計算,首月_________萬元/月,次月_______萬元/月,第三月______萬元/月,第四月______萬元/月,第五月______萬元/月,第六月______萬元/月,乙方在甲方確認設備后向甲方支付首月租金______萬元,并且完全支付進場和反程運費押金______元后辦理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿三個月時從當月租金中扣除
乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金.
如到期未付租金,甲方有權停機或將設備撤場,所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。如使用不足一個月,按整月結算。超過一個月以上,超出部分按天計算(____元/天)。
實用的機械租賃合同匯總 篇2
承租人(甲方):(單位全稱)
出租人(乙方):(單位全稱)
行業確認證書號:
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規和《建筑起重機械安全監督管理規定》(原建設部令第166號)的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方協商,就租賃建筑起重機械設備的相關事宜達成協議如下:
第一條機械設備租賃及租金計算與支付
1.機械設備租賃及租金計算明細表(略)
表一、機械設備租賃及租金計算表
表二、機械設備操作人員工資計算表
2.租金計算。機械設備租金每月合計元(見表一)。按合同約定,若是乙方指派操作人員則租金包括工資(見表二),租金每月共計元。不足月的尾數日租金按月租金除以30天乘以實際使用天數計算。租金從機械設備啟用日起計算。在租賃期內,若非乙方原因造成機械設備停機或停止使用,甲方應按租金標準照常支付租賃費。
3.支付方式:.
4.支付時間:.
第二條項目名稱、使用地點
項目名稱:.
使用地點:.
第三條租賃期限
1.因工程需要延長租期,雙方應在租賃期滿前日內,續簽合同。
2.租賃期滿,甲方繼續使用機械,乙方沒有提出異議的,原租賃合同繼續有效;甲方承諾租賃期不少于個月,則按實際租賃時間結算;少于個月,按個月結算租賃費。
3.本合同簽定之日起日內,設備進場安裝。機械設備進場安裝完畢,經安裝單位自檢、檢驗檢測機構檢驗合格并由甲方組織有關單位驗收合格之日為啟用日;甲方通知乙方機械設備停止使用,并拆卸完畢具備機械設備退場條件之日為停用日。停用日須經雙方書面確認。
4.由于甲方的原因(如現場施工條件不具備、高壓線防護措施不到位等),造成機械設備驗收合格后停機待用或造成驗收不合格,機械設備啟用日為驗收合格時間或組織驗收時間。
5.機械設備自啟用日起至停用日止為雙方確定的租賃期限。
第四條保證金
1.合同簽訂后甲方向乙方支付元作為本合同的履約保證金。
2.甲方應在機械設備進場前日內支付保證金。租賃期滿,保證金扣除應付的機械設備毀損、滅失賠償金后,余額退還甲方。
3.其他約定:.
第五條機械設備操作、維護與修理
1.雙方約定機械設備由方負責操作、由方負責維護。
2.因故障造成機械設備無法正常作業的,按合同約定由乙方負責維護時,乙方應當自接到甲方通知時起小時內到達現場維修。乙方自接到維修通知起小時/日內未能修復的,自故障發生第日起免收租金直至機械設備恢復正常作業日止。但機械設備故障系因甲方違章指揮、違章作業造成的,甲方仍應支付停工期間的租金。
3.雙方約定機械設備正常維護保養時間為小時/月,具體時間安排為:.
第六條雙方權利義務
一、甲方權利義務
1.有權要求乙方按照合同約定提供符合要求的機械設備。
2.有權要求乙方按照合同約定提供機械設備的操作和維修保養服務。若因乙方原因導致機械設備毀損、滅失或者出現故障無法使用的,甲方有權解除合同或要求乙方更換同等型號、性能的'機械設備,并要求乙方賠償損失。
3.按照合同約定的時間、方式和金額支付租金和其他費用。
4.為機械設備提供進出場作業、維護保養作業的便利和安全作業環境,負責機械設備及其附件(如電纜等)在施工現場的保護保管工作,保護機械設備的安全。如因甲方原因造成機械設備毀損、滅失的,應賠償乙方損失。
5.負責司機、指揮工的日常安全教育和進場安全技術交底,并簽定安全生產責任狀。
6.甲方應在機械設備進場安裝完畢之日起日內,組織租賃、安拆、監理單位對其進行驗收,及時辦理使用登記;并負責配備相應的機械設備管理人員,督促做好機械設備日常維護、保養和檢查工作。
7.負責按三相五線制配置機械設備專用開關箱,以及工地配電箱至專用開關箱的電纜線;負責配備使用中所需對講機以及各種配套吊運材料的吊具,負責提供工地宿舍,作為機械設備常用配件倉庫及司機休息場所。
8.按機械設備操作規程和合同約定管理使用機械設備,不得違章或超負荷作業。由甲方指派的操作(房屋租賃合同標準版合同范本)人員必須持證上崗。
9.未經乙方書面同意,甲方不得轉租機械設備,不得對機械設備進行改造或增設他物
實用的機械租賃合同匯總 篇3
承租方:(以下簡稱甲方)______________________________
出租方:(以下簡稱乙方)______________________________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,按照平等互利的原則,經過雙方協商,就甲方向乙方承租設備特簽訂本合同。
一、租賃設備概況:__________________________________________________________________________________________
二、設備使用地點及工程項目:
本租賃設備僅限于在____________,用_______________工程。
三、租賃設備的所有權和使用權:
1、乙方擁有對租賃設備的所有權。
2、甲方僅在租賃期內在本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。
四、乙方為該設備配備操作手______人,由_________方負責工資,工資每人每月__________元。方負責操作手的勞動保險費用和工作時間內的人身傷害事故,操作手在工作中因過失造成他人人身或財產損害的賠償責任由方負擔。
五、租賃期限及租金結算按以下第___方式:
1、設備租賃按臺班計費。自________年________月________日至________年________月________日止,租賃期滿,甲方將設備完好交給乙方辦理退場手續,若甲方繼續使用,應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同;如在租賃期限內在施工地甲方已完成了生產任務,或甲方與建設方終止了施工合同,甲方按使用時間向乙方交付租金。
2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過小時(折合一個臺班),每月累計不得超過____小時,確因工作所需超出_____小時部分應視為加班,按超出工作小時數計收加班租賃費。
設備的租賃費按月結算____________元/月/臺,_________元/天/臺,如設備租賃期不足一個月,租賃費按實際天數乘以8小時的租賃單價結算,超出工作小時加班部分,另計收加班費。每月按月租金的%向乙方交付一次租金,剩余租金的支付時間為________________。
3.設備的租賃費按工作量結算,工程量單價___,(一次性包死價_____元大寫_____整)
六、租賃設備的運輸、使用、維修、保養和費用:
1、設備的進場費由_______方負擔,退場費由______方負擔,甲方應在設備退場前 ________天通知乙方。
2、設備在租賃期間所需的各種油料由 ________負擔。
3、在租賃過程中,________承擔設備易損件(如刀頭、刀庫等)的所有更換費用。
4、設備在租賃期間內由甲方使用,甲方應協助乙方機手做好設備的日常維修、保養,使設備保持良好狀態,維修和配料費用在____元以下的由________負擔,維修費用在_______元以上的由 ________負擔,所付費用以乙方機手簽字為準,由乙方負擔的部分從乙方收取設備租賃費中扣除。
5、在工作過程中,設備出現故障,乙方應及時進行維修,設備因故障造成停工的部分乙方應扣除甲方相應天數的租賃費,如不能在甲方要求的合理的時間內修復,乙方應更換同質設備替代,否則乙方應承擔由此給甲方造成的損失,如因甲方原因造成設備故障及零部件損壞,費用由甲方負擔。
6、在租賃過程中的安裝、保管、使用所發生的一切費用,稅款均由乙方承擔。
七、乙方的義務:
1、為甲方提供性能良好的設備。
2、設備進入甲方施工現場后,乙方機手應服從甲方施工現場管理人員的調度與指揮,并遵守甲方施工現場的管理要求和規章制度,違章操作造成的一切安全事故由乙方自行負全責,甲方不承擔連帶責任。
3、乙方機手應按設備操作規程施工,在正常施工條件下,乙方機手不得拒絕甲方要求的連續施工。
4、乙方機手應嚴格、真實填寫甲方單位派發的租賃機械施工表,每天將此表交甲方單位簽字蓋章,并以此表計算租金,否則甲方有權拒絕支付相關費用,甲方如發現乙方機手虛報工作時間,除扣除虛報的租賃費用外,處以虛報費用3倍罰款,從結算中扣除。
5.乙方機手消極怠工或工作效率低于平均水平的,甲方可以停付或折扣支付期間的相關費用。
八、甲方的基本責任:
1、甲方不得強迫乙方機手違章或超負荷作業。
2、甲方應按合同約定按時向乙方交納租金。
3、甲方應在交貨地點檢查驗收租賃設備,同時將簽收蓋章后的租賃設備的驗收收據交給乙方。
九、違約責任:
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款,未經對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除本合同。
2、在租賃期間,未經乙方書面同意,甲方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件,不得以租賃設備進行轉租或抵押,否則責任由甲方全部負責。
3、若甲方未按合同規定支付租金或超期使用,乙方有權終止合同調回所租設備或停機。
十、爭議的解決:
有關本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據《合同法》及其它相關法律的有關條款友好協商解決,協商不成,應提交工程所在地法院訴訟。
十一、未盡事宜,雙方另行協商解決,本協議壹式______份,甲乙雙方各執_____份,雙方簽字蓋章后生效。
承租方(甲方):______________________________
出租方(乙方)______________________________
簽定日期:________年________月________日
實用的機械租賃合同匯總 篇4
同編號:
出租人(甲方):履行地點:承租人(法人)所在地
承租人(乙方):簽訂時間:
根據《合同法》及有關法律規定,為明確雙方權利和義務,遵循平等、自愿、公平和誠信原則,雙方機械租賃事宜協商一致,訂立本合同。
第一條:租賃物
租賃物名稱數量質量規格技術要求配套設備租金
備注準確的“名稱、質量、規格、數量、單價”以實際交付的為準,并由承租方書面確認。租金按**元/月或**元/臺班填寫。
第二條租賃期限、租金及支付方式
租賃期限暫定為個月,自年月日至年月日。準確的進場時間以承租人通知為準。
租金按第種方式結算。
1、以臺班形式結算租金的,實際工作臺班以承租人簽字確認為準,具體結算方法為:___。
2、以月租形式結算租金的,準確的租賃期限從承租人簽發驗收(安裝、調試)合格證書之日起算,至歸還租賃物時為止,具體結算方法為:____。實際租賃期限不足1個月的按照月租費÷30天×實際使用天數計算租金。
租賃物在安裝、保管、使用等過程中發生的一切費用、稅款,均由承擔。
第三條承租人工作
1、承租人應在租賃物進場前日以書面(或口頭)通知出租人詳細的進場時間地點和其它具體細節。
2、負責現場安全管理和操作人員的安全教育和任務交底,杜絕違章指揮、違章作業。
第四條出租人工作
1、按照承租人的要求如期完成租賃物的進場、保養等工作。
2、出租人駐承租人現場的工作人員需遵守現場的各項規章制度,聽從承租人的指揮和安排,對于嚴重失職和違章操作,承租人有權通知出租人換人,出租人應立即派合格的工作人員到現場工作,操作人員持證上崗。
4、出租人在承租人現場的企業形象宣傳、設備外表標識,必須遵守承租人的有關規定。
5、保證機械正常運轉,保證承租人的施工生產。
6、向承租人提供有關的租賃資質證明文件和負責辦理機械檢測和安全使用手續,提供機械相關資料以及特種作業操作人員的操作證。
7、出租人應為租賃物做財產保險。
8、出租人按承租人要求做好機械設備發生故障時的所有應采取的措施,以確保施工生產的順利進行。
9、出租人操作手在工作期間發生安全事故以及給承租人造成的損失由出租人負責,承租人概不負責。
10、出租人操作手及租賃物造成第三方傷亡及經濟損失,由出租人承擔全部責任和費用。
第五條機械設備使用、維修、保養
1、租賃物操作手由出租人負責配備,安全管理教育由出租人負責,工資、食宿和社會保險等一切費用由出租人負責,與承租人無關。
2、租賃物在租賃期由負責日常燃油及輔助材料,由負責日常附屬油料、修理費用和保養費用,使設備保持良好狀態。
3、租賃物在安裝、保管、使用等過程中,致使第三者遭受損失時,由對此承擔全部責任。
4、出租人應編制在租賃物租賃期間的維修保養計劃,保證有足夠的配件庫存,按計劃進行維修保養,及時修復或更換不合格的配件,并承擔相應的'費用,以便保證能夠正常運轉,滿足承租人的需要。
5、出租人因機械故障停機,應在小時內恢復使用,如果超過小時但不足一個工作日,扣租金(月租費/30天);如果一個月中因故障停機累計超過五個工作日,扣半月租金;如果停機超過十個工作日,扣全月租金。
第六條違約責任
1、出租人不能按期提供本合同約定的租賃物,應向承租人償付違約期租金%的違約金并賠償造成的損失,承租人有權要求出租人繼續履行合同,逾期超過天未交貨的承租人有權單方解除合同;
2、出租人提供的租賃物不符合本合同約定的質量、數量、規格、型號等要求,應向承租人償付違約期租金%的違約金并賠償造成的損失,承租人有權選擇繼續使用該租賃物或解除合同;
3、出租人不按期派人協助承租人對租賃物進行驗收、調試、安裝,致使租賃物不能正常使用的,出租人除繼續履行外,應向承租人償付違約期租金%的違約金并賠償造成的損失;
第七條爭議解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決。協商不成,雙方約定訴訟管轄地為“中鐵十七局集團第二工程有限公司注冊登記地鐵路運輸法院”管轄處理。(如所攬工程是以集團公司名義承攬的,以集團公司工程合同段或項目經理部對外簽訂的合同,下劃線部分填寫為中鐵十七局集團。)本合同關于爭議解決方式的約定具有最高的效力,雙方以后發生的補充合同、會議紀要、來往函件、發料單、結算單等涉及到爭議解決方式的,均不得對抗此約定。
第八條其他約定事項:
(略)
第九條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式份,雙方各執
份,附件份都是合同的組成部分。
出租人
出租人(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:
帳號:
實用的機械租賃合同匯總 篇5
出租方:________
承租方:________
簽訂日期:________年________月________日
簽訂日期:________年________月________日
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確出租方與承租方的權利義務關系,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條:租賃機械的名稱、型號、機號、數量、附件:______
第二條:租賃機械的期限:
租賃期從報停日收回。
第三條:租金機械的期限交納方式、期限:______
租金的計算:______
租金的支付方式:______
春節期間扣除15天租金(每月均按30天計算)以上租金包含租賃機械的運輸、安裝、調試、驗收的費用及隨機人員的工資。
第四條:租賃期間機械的`維修、保養和各類事故的處理:
1、維修:出租方負責,其費用由出租方承擔。
2、保養:出租方負責,其費用由出租方承擔。
3、機械故障:出租方負責,其費用由出租方承擔。
4、安全事故;責任方承擔,其費用由責任方承擔。
第五條:出租方與承租方的變更
1、租賃機械的所有權屬出租方、在租賃期間,出租方若將所有權移交第三方,出租方應在所有權移交日的15天前書面通知承租方,承租方與出租方的合同關系自然過渡至第三方。
2、在租賃期間,承租方若將使用權移交第三方,承租方必須在使用權移交日的15天前向出租方提出書面要求,在付清租金款的同時,取得出租方的簽證認可方可移交,承租方租出租方的合同關系過渡至第三方。
第六條:違約責任
1、未經雙方同意,任何一方不得中途變更或解除合同,違約方按《合同法》的有關條款處理。
2、承租方不按規定支付租金,出租方有權要求承租方及時支付租金。
3、因出租方原因造成租賃機械不能按期交付,出租方應承擔每延誤一天向承租人支付1000元的違約金。
4、出租方必須確保每臺電梯雙籠15小時運行,15小時外保證單籠24小時可以運行。
5、機械如發生故障若4小時不能及時修復,承租方有權扣除當日租金。
6、出租方派出的操作工應持證上崗,服從承租方工作安排。
第七條:其它約定事項:施工升降機樓層呼叫裝置分機,如正常損壞由乙方承擔,如人為損壞或丟失由甲方承擔(發射頭每個90元,分機每個110元)。
第八條:爭議的解決方式:如發生爭議,由雙方協商解決。
第九條:在本合同規定的租賃期屆滿前15天內,如承租方要延長租賃期限,應與出租方協商,并辦理重新簽訂合同的手續。
本合同一式五份,甲方三份,乙方貳份。
出租單位:_________
承租單位:_________
代表人:_________
代表人:_________
電話:_________
電話:_________
簽約日期:_________年_________月_________日
簽約日期:_________年_________月_________日
實用的機械租賃合同匯總 篇6
甲方(出租方):
乙方(承租方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確甲乙雙方的權利義務關系,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條產品編號名稱.品牌型號.售價租價等。
______________________________
第二條租賃期限:
測量儀器的租賃期限暫定自_____年_____月_____日至_____年12月30日。如遇特殊情況,乙方應在歸還日之前一天通知甲方,征得甲方同意后,在不超過規定時間的12小時內歸還儀器。如因乙方技術不成熟需暫停租賃,則在懸掛期內甲方可給予免費,但懸掛期不得超過7天。
第三條租金和租金的交納期限:
按月計算租金,當月25日甲方憑甲乙雙方簽字確定的結算單,并開具有效發票,乙方按發票金額進行支付。
第四條租賃期間租賃儀器的維修保養:
1、甲乙雙方確認租賃關系之時,雙方應對儀器的質量、成色共同確認,租賃儀器由甲方移交給乙方之時起,甲方負責正常的維修保養及普通故障的排除。
2、因乙方使用不當,導致租賃儀器硬件出現故障或受損無法使用,乙方不得自行拆機維修,應返還甲方維修,費用由乙方支付。
第五條出租方與承租方的變更。
1.在租賃期間,甲方如將出租儀器所有權轉移給第三方,應通知乙方,征求乙方同意后可用相同性能的儀器代替出租,但甲、乙雙方應對價格進行再次確認并訂立新的合同。
2.在租賃期間,乙方可隨時終止租賃,繳納的租金以實際使用時間所屬期間支付給甲方;
3.乙方享有儀器的使用權,但不得轉讓或作為財產抵押,未經甲方同意亦不得在設備上增加或拆除任何部件。
第六條違約責任:
1、甲乙雙方一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失。
2、甲乙雙方一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的.,對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。
3、甲乙雙方都違反合同的,應當各自承擔相應的責任。
4、甲乙雙方一方因第三人的原因造成違約的,應當向對方承擔違約責任。甲乙雙方一方和第三人之間的糾紛,依照法律規定或者按照約定解決。
第七條
爭議的解決方式:甲乙雙方可協商解決或到當地仲裁機關申請仲裁,仍不能解決時可訴之于法。
第八條
本合同在規定的租賃期屆滿前日內,雙方如愿意延長租賃期,應重新簽訂合同。本合同未盡事宜,一律按《中華人民共和國合同法》的有關規定,經合同雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同一式貳份,合同雙方各執一份。
甲方經辦人:
乙方經辦人:
委托代理人(簽章):
委托代理人(簽章):
簽約地點:
簽約時間:
地點
簽約時間:_____年_____月_____日
實用的機械租賃合同匯總 篇7
甲方(出租方):_______
乙方(承租方):_______
根據《中華人民共和國合同法》的規定,經雙方協商一致,就甲方向乙方承租設備達成以下協議:
一、設備使用地點及工程概況
二、租賃設備概況
三、租賃設備的所有權:本合同所列的租賃設備的所有權屬于出租方,承租方對租賃機械享有租賃期間在設備使用地點及公司工程范圍內的使用權。
四、甲方基本責任
1、為乙方機手提供住宿。
2、甲方負責設備在施工現場的看護,由甲方原因造成的設備損壞或丟失由甲方賠償。
3、甲方不得指揮乙方機手違章作業。否則,造成乙方人員的安全,后果由甲方承擔。
五、乙方基本責任
1、提供技術性能良好的設備。
2、設備進入甲方施工現場后,乙方機手服從甲方施工現場管理人員的調度與指揮,并遵守甲方施工現場的規章制度。否則,甲方有權要求乙方調整機手。
3、乙方機手應按設備操作規程施工。否則,造成的一切后果由乙方承擔。
4、乙方有關人員必須嚴守合同機密,否則造成的一切后果由乙方承擔。
六、結算方式及相關事項
1、租賃期限:自_____年____月____日至_____年____月____日,設備到達工地安裝調試好后開始計算租金,租賃期滿,甲方將設備完好交給乙方后辦理退場手續。如甲方繼續租用,需簽訂續租合同,續租不足一個月時,租賃費按實際天數計算。
2、結算方式:設備租賃費按包月計算,機械設備使用滿月后,由甲方負責跟項目部報資金計劃并付款給乙方。
4、運費的承擔:設備的進場費先由乙方自行墊付承擔,等工程完工后一并結算。(設備租賃滿一個月,進退場費由乙方承擔。不滿一個月甲方承擔退場費)
5、設備維修:甲方應協助乙方機手做好設備的維修工作,所產生的維修費用由乙方承擔。
6、設備保養或因故障造成停工每月累計不超過三天,(維修時累計十小時折合一天)超出天數不計租賃費。如遇不可抗拒的因素造成工程停工或月停7日以上的,則按實際天數給予租賃費。
7、工作時間:每月工作總時間原則上不超過300小時。
八、爭議的解決
有關本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律的有關條款先友好協商解決,協商不成,提交仲裁委員會,仲裁費用和勝訴方的律師費用由敗訴方承擔。
九、本合同壹式貳份,甲、乙雙方各執壹份。甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
機械租賃合同,機械租賃合同,機械,租賃,合同
實用的機械租賃合同匯總 篇8
承租方 (以下簡稱甲方):
出租方(以下簡稱乙方):甲、乙雙方本著平等協商的原則就裝載機的租用達成以下協議:
第一條:機械情況
共租賃乙方兩臺機械:
1、帶司機的型號為520的裝載機一臺;
2、皮卡車一輛。
第二條:機械工作范圍。
該租賃機械僅用于整個項目工程的建設中,具體使用范圍及內容辦法如下:
1、裝載機,根據甲方施工需要,在甲方施工場地范圍內或甲方認可的需要使用裝載機的施工項目內容中使用機械;
2、皮卡車,甲方工作人員可以在有司機的情況下使用或者甲方工作人員認可的個人或者幾個人可以在有司機的情況下使用;
3、在甲方不認可的施工項目中使用任何機械甲方有權扣去相關費用,按時計費250元/小時;
4、當裝載機司機沒有裝載機任務情況下,甲方人員有權差遣裝載機司機駕駛皮卡車外出執行任務。
第三條 計費標準
兩個機械組合租賃費用按月計算,每月共為 元整(該費用包括司機工資);甲方使用皮卡車外出時,過路費用及停車費用均有甲方承擔,乙方使用時甲方概不負責任何費用。
第四條 機械燃油方式
甲乙雙方經協商決定,兩個機械燃油費用均為甲方負責。
第五條 付款方式
按月結,每月25日結算掛賬,一周內支付。
第六條 維護養護責任
一切機械修理養護費用由乙方全部承擔(不包括皮卡車交通事故)。
第七條 雙方責任
1.因不可抗拒原因導致機械損毀和造成損失的甲方不承擔責任。
2.機械工作時由于乙方機械司機操作過失造成的一切事故由乙方承擔,甲方不承擔任何責任及費用,如若甲方人員操作造成的損失甲方承擔相關費用。
第八條 本合同未盡事項,由甲乙雙方另行議定,并補充協議。補充協議與本合同不一致的,以補充協議為準。
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
簽訂日期:20xx年 月 日
實用的機械租賃合同匯總 篇9
承租方:(以下簡稱甲方)
出租方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》有關規定,為明確出租方和承租方之間的權利義務關系,本著平等互利,協商一致的原則,特簽訂本合同,并共同遵照執行以下條款:
一、租賃內容:
1、設備名稱:
2、數量:
3、租賃期限:
4、作業地點及內容:
5、進場時間:
6、賃臺班單價:
7、進出場費用:
8、結算方式:每月25日~30日辦理結算一次,次月5日之前根據項目部實際資金狀況支付費用。
二、承租方的權利和義務:
1、乙方應根據交通部、公安部及有關部門對機動車輛使用管理法規、使用好車輛。
2、甲方不得強迫乙方人員違章使用車輛作業。
3、車輛到達作業場地后,甲方應提供安全生產條件,以利車輛正常作業和運行;甲方負責機械的安全生產和調度工作,若應甲方違章指揮或調度發生安全事故,造成的損失由甲方承擔。
4、乙方自行提供駕駛員在工地的吃住費用,甲方不承擔。甲方提供吊車的停車場地。
三、出租方的權利及義務:
1、乙方應提供證照齊全的完好車輛供甲方使用。
2、派出車輛的駕駛人員和操作手應持證上崗,服從甲方的工作安排和安全管理。
3、乙方駕駛員和操作手如不服從甲方管理和正確指揮,影響工作,甲方應立即與乙方代表聯系并協商處理,如乙方原因導致安全事故,責任由乙方承擔。
四、本合同生效后,即具法律效力,未經雙方協商同意,任何乙方不按合同執行,違約方應承擔另一方因此造成的經濟損失。
五、本合同生效后,雙方應互守信用,共同遵守合同;如發生爭議,可向當地仲裁機關申請仲裁或向當地法院訴訟。
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后方能生效;合同履行完畢后,本合同自動失效。
甲方(蓋章):_________
_________年____月____日
乙方(蓋章):_________
_________年____月____日
實用的機械租賃合同匯總 篇10
承租方(甲方):_________
出租方(乙方):_________
茲有甲方因施工需要租用乙方吊車,為明確責任和義務,經雙方友好協商,特立本合同,共同遵守執行。
(一)吊車類型及數量:
施工地點:_________;施工內容:_________;使用時間:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
(二)租賃金和付款方式:
出租金:_________;合同總價:_________元整。
1、噸吊車工作臺班單價_________元/臺班,閑置臺班單價_________元/臺班;
2、每日以一個臺班起算;
3、每個臺班為8小時,以駕駛員進出場時間為準。超過部分租金=累計超過作業時間/8小時×臺班費。(以外出施工記錄表為準)
4、吊車進場及退場經協商由按吊車的臺班×2=臺班支付費用。
5、對于價值超過_________元設備的吊裝,吊車臺班單價_________元。
付款方式:在合同簽訂后一次付清,或乙方吊車到現場時,預付人民幣_________元,余款在吊車退場前結清。
(三)安全責任:
1、施工時應嚴格按照安全技術操作規程執行。甲乙雙方均有權阻止對方的違章操作、違章指揮,堅持實施吊車作業_________原則。甲方需配備合格的起重指揮,現場的安全管理由甲方負責。
2、由于對施工場地地面和地下設施情況申報不清而造成的事故,其責任和損失由甲方負責。
3、吊裝作業前,負責向乙方吊車司機進行交底。嚴禁干超出作業方案以外的工程,指派專人指揮作業,雙方統一信號確保作業,施工過程中若發生野蠻作業,乙方吊車機組人員有權拒絕作業。由于指揮失誤或因安全措施未落實而造成的事故,其責任和損失由甲方負責。
4、施工中若發生安全事故時,責任劃分原則為;吊鉤以上屬于吊車機械設備由乙方負責;吊鉤以下(鋼絲繩、吊耳、卸扣、捆扎、指揮等原因)由甲方負責。
(四)甲方的權利和義務
1、必須確保這次施工_________個臺班,若實際臺班超過_________個,按實際發生結算。
2、在出租期間內對出租吊車具有使用權,但無所有權。不得轉讓、轉租、變賣或抵押乙方的設備,不得擅自轉移作業地點,不得自行操作乙方吊車,如果因此發生事故或造成損失由承擔全部責任。
3、按時支付出租費用。逾期支付賠償金(賠償金=合同額×0、5%/天),承擔違約責任。
4、吊車在工地上停置時,由甲方負責保管,如果由于保管不嚴而造成的損壞,其損失由甲方負責。
5、必須杜絕故意損壞或傷害乙方作業人員和設備的一切不良行為。
6、起重工(具有合格操作證)、鋼絲繩、枕木由甲方提供。
7、甲方無償提供機組人員的住宿和就餐。
(五)乙方的權利和義務
1、吊車操作人員必須服從工地領導的指揮,并遵守的有關規章制度。
2、乙方提供的設備必須保證運行正常。如果設備發生故障,乙方應立即組織搶修,或更換其他設備。
3、吊車所需液壓油和潤滑油等均由乙方供應。
4、如果未按時支付出租費用,乙方隨時有權終止吊車出租。
5、具組裝和分解吊車時,乙方派人指導。
6、500噸、200噸、130噸、80噸吊車墊腿板由乙方提供。
7、乙方向甲方提供吊車性能表一份。
(六)結算方法
1、合同生效后,支付租賃費_________元。
2、乙方吊車司機按日填寫任務單,制定專人簽證,作為結算原始憑據。
(七)本合同正本二份,甲乙雙方各執一份。自雙方簽定后生效。
甲方(蓋章):_________
_________年____月____日
乙方(蓋章):_________
_________年____月____日
實用的機械租賃合同匯總 篇11
承租方因施工需要,租用出租方_______噸汽車吊壹臺,根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,按照平等互利的原則,為了明確雙方的權利及義務,經協商一致,達成本租賃合同。
租用機械名稱,型號及價格:
機械名稱
規格型號
工作制
月租金
司機
使用地點
備注
汽車吊
月租
備注
租賃機械的權限:
在租賃期間,合同所列機械的所有權歸出租方,承租方對租賃機械只有使用權,承租方不得將所列機械轉讓,轉租,轉場,抵押,拍賣。
租賃時間:
租賃機械從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日1個月,租賃期間,出租方不得隨意撤出機械,承租方不得隨意退租機械。
機械租賃費用及付款方式:
租賃單價按照_______元/月租賃。
租賃機械的進出場費用由出租方自行承擔。
出租方吊車進入工地,首付_______元,租用費用按月付款,租賃時間每滿一個月時,出租方提供國家正式稅務發票,承租方在五天內匯入出租方指定帳戶。承租未予支付,出租方有權停工催款,由此造成的損失由承租方負擔。
出租方機械操作人員:
出租方配備的司機要服從承租方正常的工作安排,并服從現場指揮,并服從承租方統一管理,否則承租方有權要求出租方撤換司機或退租。
出租方配備的司機應持證上崗,應操作熟練規范,工作專心熱情,由于司機違章作業所造成的'后果由出租方負責賠償,且承租方有權就此代扣對應的損失費用。
司機嚴禁上班時間喝酒穿拖鞋,與承租方人員盡量友好合作,融洽相處。
出租方配備兩名司機,生活,住宿費用由承租方負責,駕駛員工資由出租方負責。
機械保養及耗油:
出租機械應確保正常運轉,如發生故障應及時修復。每月維修時間累計超過三天的,承租方第四天起扣減租賃費。
機械所用柴油由承租方按規定牌號免費提供,其它所用機油,潤滑油均由出租方自行解決。
機械及施工安全
機械使用過程中,承租方應避免閑雜人員進入現場,否則造成第三方的損失由承租方負責。
租賃期內機械由承租方看管,由于承租方看管不力造成機械丟失或損壞的,由承租方給予賠償。
出租方司機應嚴格規范作業,非承租方原因引起的司機人身安全事故概由出租方負責。承租方不得強迫司機違章作業,并保證機械通過的便道,作業場地以及燈光要求。
違約責任
雙方違約,各自向對方支付違約金,此金額按照本合同約定租金的20%計取。
糾紛解決
合同履行中發生糾紛,雙方應友好協商,協商無效時,如一方違約,由另一方向所在地人民法院起訴。
其它條款
本合同一式兩份,雙方各執壹份。款付清后此合同自動作廢。
出租方:________________承租方____________________
經辦人____________________經辦人____________________
電話____________________電話____________________
實用的機械租賃合同匯總 篇12
甲方(承租方):
乙方(租賃方):
為了確保挖機在租賃過程中正常運行,經甲乙雙方就挖掘機租賃有關事宜進行協商,特簽訂本合同。
一、甲方的權利和義務
1、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿以及設備的保管。
2、甲方負責挖機作業全面管理,制定施工計劃。
二、乙方權利和義務
1、提供挖機壹臺,工作人員壹名,確保車況正常運行。
2、乙方應服從甲方的合理安排。
三、租賃期限及付款方式
1、租賃期三十天(即一個月)即________年____月____日至________年____月____日止,到期甲方一次性付清乙方租賃費。
2、租賃費___元(貳萬元整)。
四、安全責任及設備保管
1、甲方必須提供安全的施工環境,正確指揮施工。如乙方覺得施工環境太差,工作難度太大,作業很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工,造成設備及人員傷亡,甲方全部承擔賠償責任。
2、如果出現甲乙雙方事先沒有預測的事故發生,造成設備損壞和人員傷亡,甲方承擔責任。
3、屬乙方挖機手責任造成設備損失和人員傷亡由乙方責任人員承擔責任。
4、乙方責任人員必須聽從安排,積極主動配合甲方責任人員的指揮,優質高效完成每天的工作,并遵守甲方的作業時間和規章制度。
5、挖機在租賃中如出現被盜或人為破壞甲方負責賠償。
五、綜上所述,甲乙雙方相互遵守,本合同一式貳份,甲乙雙方各執一份,自簽字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
實用的機械租賃合同匯總 篇13
承租方: (以下簡稱甲方)
出租方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,按照平等互利的原則,經過雙方協商,就甲方向乙方承租設備特簽訂本合同。
一、租賃設備概況。
二、設備使用地點及工程項目:
本租賃設備僅限于在 ,用工程。
三、租賃設備的所有權和使用權:
1、乙方擁有對租賃設備的所有權。
2、甲方僅在租賃期內在本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。
四、乙方為該設備配備操作手有xx人,由方負責工資,工資每人每月 xx元。方負責操作手的勞動保險費用和工作時間內的人身傷害事故,操作手在工作中因過失造成他人人身或財產損害的賠償責任由方負擔。
五、租賃期限及租金結算按以下第 方式:
1、設備租賃按臺班計費。自 年 月 日至 年 月 日止,租賃期滿,甲方將設備完好交給乙方辦理退場手續,若甲方繼續使用,應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同;如在租賃期限內在施工地甲方已完成了生產任務,或甲方與建設方終止了施工合同,甲方按使用時間向乙方交付租金。
2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過小時(折合一個臺班),每月累計不得超過 小時,確因工作所需超出小時部分應視為加班,按超出工作小時數計收加班租賃費。
設備的租賃費按月結算 元/月/臺, xx元/天/臺,如設備租賃期不足一個月,租賃費按實際天數乘以8小時的租賃單價結算,超出工作小時加班部分,另計收加班費。每月按月租金的%向乙方交付一次租金,剩余租金的支付時間為。
3.設備的租賃費按工作量結算,工程量單價 ,(一次性包死價xx元大寫整)
六、租賃設備的運輸、使用、維修、保養和費用:
1、設備的進場費由 方負擔,退場費由方負擔,甲方應在設備退場前天通知乙方。
2、設備在租賃期間所需的各種油料由負擔。
3、在租賃過程中,承擔設備易損件(如刀頭、刀庫等)的所有更換費用。
4、設備在租賃期間內由甲方使用,甲方應協助乙方機手做好設備的日常維修、保養,使設備保持良好狀態,維修和配料費用在 元以下的由負擔,維修費用在 元以上的由負擔,所付費用以乙方機手簽字為準,由乙方負擔的部分從乙方收取設備租賃費中扣除。
5、在工作過程中,設備出現故障,乙方應及時進行維修,設備因故障造成停工的部分乙方應扣除甲方相應天數的租賃費,如不能在甲方要求的合理的.時間內修復,乙方應更換同質設備替代,否則乙方應承擔由此給甲方造成的損失,如因甲方原因造成設備故障及零部件損壞,費用由甲方負擔。
6、在租賃過程中的安裝、保管、使用所發生的一切費用,稅款均由乙方承擔。
七、乙方的義務:
1、為甲方提供性能良好的設備。
2、設備進入甲方施工現場后,乙方機手應服從甲方施工現場管理人員的調度與指揮,并遵守甲方施工現場的管理要求和規章制度,違章操作造成的一切安全事故由乙方自行負全責,甲方不承擔連帶責任。
3、乙方機手應按設備操作規程施工,在正常施工條件下,乙方機手不得拒絕甲方要求的連續施工。
4、乙方機手應嚴格、真實填寫甲方單位派發的租賃機械施工表,每天將此表交甲方單位簽字蓋章,并以此表計算租金,否則甲方有權拒絕支付相關費用,甲方如發現乙方機手虛報工作時間,除扣除虛報的租賃費用外,處以虛報費用3倍罰款,從結算中扣除。
5.乙方機手消極怠工或工作效率低于平均水平的,甲方可以停付或折扣支付期間的相關費用。
八、甲方的基本責任:
1、甲方不得強迫乙方機手違章或超負荷作業。
2、甲方應按合同約定按時向乙方交納租金。
3、甲方應在交貨地點檢查驗收租賃設備,同時將簽收蓋章后的租賃設備的驗收收據交給乙方。
九、違約責任:
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款,未經對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除本合同。
2、在租賃期間,未經乙方書面同意,甲方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件,不得以租賃設備進行轉租或抵押,否則責任由甲方全部負責。
3、若甲方未按合同規定支付租金或超期使用,乙方有權終止合同調回所租設備或停機。
十、爭議的解決:
有關本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據《合同法》及其它相關法律的有關條款友好協商解決,協商不成,應提交工程所在地法院訴訟。
十一、未盡事宜,雙方另行協商解決,本協議壹式份,甲乙雙方各執份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
實用的機械租賃合同匯總 篇14
出租方:(甲方)______________________________
承租方:(乙方)______________________________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,按照平等互利的原則,經過雙方協商,就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。
一、機械設備
名稱:______________________
型號:______________________
數量:______________________
概況:______________________
二、設備使用地點及工程項目
本租賃設備僅限于在___________________,用于_____________________工程。
三、租賃設備的所有權和使用權
1、甲方擁有租賃設備的所有權。
2、乙方僅在租賃期內在本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。
四、甲方為乙方配備該設備操作手______人,由乙方負責食宿,由_____方負責該設備操作手工資。
五、租賃期限及租金結算方式
1、自________年________月________日至________年________月________日止,租賃期滿,乙方將設備完好交給甲方辦理退場手續,若乙方繼續使用,應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同。
2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過8小時(折合一個臺班),每月累計不得超過____小時,確因工作所需超出_____小時部分應視為加班,按超出工作小時數計收加班租賃費。
設備的租賃費按月租結算___________元/月,________元/小時,如設備租賃期不足一個月,租賃費按實際天數乘以8小時結算,超出工作小時加班部分,另計收加班費。
3、經甲乙雙方商定,甲方收取乙方設備保證金_______________元,作為履行本合同的保證。
4、乙方向甲方交納租金及保證金后,辦理提貨手續,自始租日起,每_________天向甲方交付一次租金(每月提前五日付下月租金),租賃期滿后,甲方應將保證金余額退還乙方。
六、租賃設備的運輸、使用、維修、保養和費用
1、設備的進場費由乙方負擔,退場費由甲方負擔,乙方應在設備退場前七天通知甲方(如果設備實際租賃不足一個月進退場費全由乙方承擔)。
2、設備在租賃期間所需的各種油料由乙方負擔。
3、設備在租賃期間內由乙方使用,乙方應協助甲方機手做好設備的日常維修、保養,使設備保持良好狀態,維修費用在________元以下的由乙方負擔,維修費用在_________元以上的由甲方負擔,所付費用以甲方機手簽字為準,由甲方負擔的部分從甲方收取設備租賃費中扣除。(易損件如葉片、鏈條、鉸籠等費用由乙方承擔)
4、在工作過程中,乙方若不能對設備故障進行排除,應及時通知甲方進行維修,設備因故障造成每月停工________天以上的部分乙方應扣除甲方相應天數乘以8小時的租賃費。
5、租賃過程中的安裝、保管、使用所發生的一切費用,稅款均由乙方承擔。
七、甲方的義務
1、為乙方提供性能良好的`設備。
2、設備進入乙方施工現場后,甲方機手應服從乙方施工現場管理人員的調度與指揮,并遵守乙方施工現場的規章制度。
3、甲方機手應按設備操作規程施工。
4、甲方機手應每日嚴格填寫甲方單位派發的租賃機械施工表,每月或租期結束將此表交乙方單位簽字蓋章,并以此表計算租金。
八、乙方的義務
1、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備及甲方工作人員的安全,如因乙方原因造成設備的損壞、丟失,其損失由乙方賠償。
2、乙方不得強迫甲方機手違章或超負荷作業。
3、在設備租賃期間,乙方應賠償非甲方原因而造成的第三方的損失及因此而造成的甲方設備停機損失(如甲方設備被第三方扣押等),乙方仍應按合同約定支付停機期間的日租金。
4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃設備,同時將簽收蓋章后的租賃設備的驗收收據交給甲方。
九、違約責任
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款,未經對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除本合同。
2、在租賃期間,未經甲方書面同意,乙方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件,不得以租賃設備進行轉租或抵押,否則由此造成的損失由乙方承擔賠償責任。
3、若乙方未按合同規定期限支付租金或超期使用,甲方有權終止合同調回所租設備,每超一天乙方應向甲方正常交納租金并加付月租金的5%作為違約金。
十、爭議的解決
有關本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律的有關條款友好協商解決,協商不成,應提交_______仲裁委員會,根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。訴訟費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。
十一、未盡事宜,雙方另行協商解決,本合同壹式_____份,甲乙雙方各執___份,雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方月租或預付定金后生效。
承租方(乙方):______________________
出租方(甲方):______________________
簽字日期:________年____月___日
實用的機械租賃合同匯總 篇15
承租方:(以下簡稱甲方)_______________
出租方:(以下簡稱乙方)_______________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,按照平等互利的原則,經過雙方協商,就甲方向乙方承租設備特簽訂本合同。
一、租賃設備概況。
二、設備使用地點及工程項目:
本租賃設備僅限于在____________,用_______________工程。
三、租賃設備的所有權和使用權:
1、乙方擁有對租賃設備的所有權。
2、甲方僅在租賃期內在本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。
四、乙方為該設備配備操作手______人,由_ 方負責工資,工資每人每月__________元。 方負責操作手的勞動保險費用和工作時間內的人身傷害事故,操作手在工作中因過失造成他人人身或財產損害的賠償責任由 方負擔。
五、租賃期限及租金結算按以下第___方式:
1、設備租賃按臺班計費。自________年________月________日至________年________月________日止,租賃期滿,甲方將設備完好交給乙方辦理退場手續,若甲方繼續使用,應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同;如在租賃期限內在施工地甲方已完成了生產任務,或甲方與建設方終止了施工合同,甲方按使用時間向乙方交付租金。
2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過 小時(折合一個臺班),每月累計不得超過____小時,確因工作所需超出_____小時部分應視為加班,按超出工作小時數計收加班租賃費。
設備的租賃費按月結算____________元/月/臺,_________元/天/臺,如設備租賃期不足一個月,租賃費按實際天數乘以8小時的租賃單價結算,超出工作小時加班部分,另計收加班費。每月按月租金的 %向乙方交付一次租金,剩余租金的支付時間為 。
3.設備的租賃費按工作量結算,工程量單價___,(一次性包死價_____元大寫_____整)
六、租賃設備的運輸、使用、維修、保養和費用:
1、設備的進場費由_______方負擔,退場費由______方負擔,甲方應在設備退場前 天通知乙方。
2、設備在租賃期間所需的各種油料由 負擔。
3、在租賃過程中, 承擔設備易損件(如刀頭、刀庫等)的所有更換費用。
4、設備在租賃期間內由甲方使用,甲方應協助乙方機手做好設備的日常維修、保養,使設備保持良好狀態,維修和配料費用在____元以下的由 負擔,維修費用在_______元以上的由 負擔,所付費用以乙方機手簽字為準,由乙方負擔的部分從乙方收取設備租賃費中扣除。
5、在工作過程中,設備出現故障,乙方應及時進行維修,設備因故障造成停工的部分乙方應扣除甲方相應天數的租賃費,如不能在甲方要求的合理的時間內修復,乙方應更換同質設備替代,否則乙方應承擔由此給甲方造成的'損失,如因甲方原因造成設備故障及零部件損壞,費用由甲方負擔。
6、在租賃過程中的安裝、保管、使用所發生的一切費用,稅款均由乙方承擔。
七、乙方的義務:
1、為甲方提供性能良好的設備。
2、設備進入甲方施工現場后,乙方機手應服從甲方施工現場管理人員的調度與指揮,并遵守甲方施工現場的管理要求和規章制度,違章操作造成的一切安全事故由乙方自行負全責,甲方不承擔連帶責任。
3、乙方機手應按設備操作規程施工,在正常施工條件下,乙方機手不得拒絕甲方要求的連續施工。
4、乙方機手應嚴格、真實填寫甲方單位派發的租賃機械施工表,每天將此表交甲方單位簽字蓋章,并以此表計算租金,否則甲方有權拒絕支付相關費用,甲方如發現乙方機手虛報工作時間,除扣除虛報的租賃費用外,處以虛報費用3倍罰款,從結算中扣除。
5.乙方機手消極怠工或工作效率低于平均水平的,甲方可以停付或折扣支付期間的相關費用。
八、甲方的基本責任:
1、甲方不得強迫乙方機手違章或超負荷作業。
2、甲方應按合同約定按時向乙方交納租金。
3、甲方應在交貨地點檢查驗收租賃設備,同時將簽收蓋章后的租賃設備的驗收收據交給乙方。
九、違約責任:
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款,未經對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除本合同。
2、在租賃期間,未經乙方書面同意,甲方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件,不得以租賃設備進行轉租或抵押,否則責任由甲方全部負責。
3、若甲方未按合同規定支付租金或超期使用,乙方有權終止合同調回所租設備或停機。
十、爭議的解決:
有關本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據《民法典》及其它相關法律的有關條款友好協商解決,協商不成,應提交工程所在地法院訴訟。
十一、未盡事宜,雙方另行協商解決,本協議壹式______份,甲乙雙方各執_____份,雙方簽字蓋章后生效。
承租方(甲方): _______________
__年__月__日
出租方(乙方):_______________
__年__月__日
實用的機械租賃合同匯總 篇16
上訴人金壇市第三建筑安裝工程有限公司(以下簡稱B公司)因與被上訴人北京A建筑機械設備租賃有限公司(以下簡稱A公司)、原審第三人北京C房地產開發有限公司(以下簡稱C公司)之間租賃合同糾紛一案,不服密云縣人民法院(20xx)密民初字第438號民事判決,向本院提起上訴。本院于20xx年8月31日受理后,依法組成由法官孫田輝擔任審判長,法官張巖、劉茵參加的合議庭,并于20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理,上訴人B公司的委托代理人蔡文偉、戴軍華,被上訴人A公司的委托代理人郭春勇,第三人C公司的委托代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
A公司一審起訴稱:20xx年8月10日,B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同,B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺,用于C花園24、25號樓施工。A公司塔吊于20xx年10月3日進場,B公司使用至今也未退還塔吊,至20xx年3月5日共發生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元,B公司僅支付12 000元,尚欠191 851.45元。現工地已停工,塔吊仍未返還,租賃費也未支付,故A公司訴至法院,要求解除雙方租賃合同,B公司返還A公司塔吊(登記編號為MY-T01151號,出廠編號182號),支付進場費及租賃費至20xx年3月5日,共計191 851.45元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25 386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天,按日租賃費453.33元計算,共計165 465.45元),并負擔本案訴訟費。
A公司向法院提交以下證據予以證明:租賃合同、20xx年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。
B公司一審答辯稱:C花園四標段工程確系B公司承建,但B公司已將該工程轉包給付中榮,并由C公司提供擔保,保證對付中榮承擔連帶責任,故該工程項下產生的義務應由付中榮與C公司承擔;A公司出具的租賃合同原件公章不清楚,無法辨別是否為B公司所蓋;A公司出具的結算單加蓋金壇市第三建筑安裝工程有限公司第九項目部(以下簡稱九項目部)章,B公司并無此下屬部門,該結算單與B公司無關;工程是20xx年4月份就停工了,A公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據,故不同意A公司的訴訟請求。
B公司向法院提交以下證據予以證明:工程承包協議。
第三人C公司一審述稱:C公司為工程開發商,與本案的租賃合同無關,作為第三人也不需承擔任何責任。
第三人C公司向法院提交以下證據予以證明:承諾書。
經一審法院庭審質證,三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯性、合法性均無異議,法院予以確認。
三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議:
一、A公司提交的租賃合同原件及復印件、20xx年11月28日結算單、開工證明。A公司提交此系列證據目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關系、合同約定的租賃費等內容、租賃合同履行及結算情況。B公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚,無法辨認是B公司公章。B公司沒有九項目部,工程包給了付中榮,毛潔林是付中榮下屬,而張杰也不是B公司人員。故對上述證據不予認可;第三人C公司認為此系列證據均與第三人無關。法院認為,綜合全案情況對上述證據的真實性、關聯性及合法性可以認定。
二、B公司提交的工程承包協議、第三人提交的承諾書。B公司提交工程承包協議目的是證明B公司已將該工程轉包給付中榮,并由C公司提供擔保,保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協議已被否定。A公司認為此兩份證據與A公司無關。法院認為,本案為租賃合同糾紛,對于涉案工程的承包等相關事項與本案無關,故法院對該兩份證據不予采信。
一審法院根據上述認證查明:20xx年8月10日,A公司與B公司簽訂租賃合同,約定B公司租賃A公司塔吊,用于長城環島南側工地,機械進出場費13 000元,機械租賃費用實行包月制,30天為一個月,月租費13 600元,每月底結賬一次等內容。合同上蓋有B公司公章,并有毛潔林簽字。后A公司塔吊(規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號,出廠編號182號)運到B公司工地。20xx年11月28日,B公司為A公司出具了結算單,結算單顯示,20xx年10月3日至11月28日共計產生租賃費25 386元,結算單蓋有九項目部章并有毛潔林簽字。20xx年3月6日,九項目部張杰簽字證明,塔吊于20xx年3月6日正式運行。20xx年5月31日,北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具檢驗報告,檢驗報告顯示,工程名稱為C花園四標段24、25號樓,樣品統一編號為密 BT01151,樣品產權單位為北京A建筑機械設備租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12 000元。
另查,20xx年8月3日,C公司(發包人)與B公司(承包人)簽訂建設工程施工合同,由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程于20xx年6月20日停工至今。現A公司塔吊仍在C花園工地處。
再查,(20xx)密民初字第7051號民事判決認定,B公司存在下屬九項目部,且九項目部曾授權毛潔林為公司采購材料、主管負責購進材料,對外簽證。此判決現已生效,B公司未提出上訴。
一審法院認為:A公司與B公司簽訂的租賃合同,是雙方當事人的`真實意思表示,該合同依法成立并生效,當事人雙方均應依約履行合同義務。經B公司下屬九項目部確認,20xx年共計發生租賃費25 386元,此款B公司應予給付,B公司對九項目部的存在表示異議,但并未舉證證明,B公司同時提出應由付中榮與C公司承擔責任,但因擔保合同屬內部約定,故對B公司此辯解意見,法院不予采信;B公司承認C花園四標段工程確系其承建,而經北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具的檢驗報告確認,A公司塔吊確實用于C花園四標段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新開始運行,至A公司主張的20xx年3月5日,A公司塔吊一直處于C花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工,但B公司并未向A公司發出停工通知,且塔吊繼續在B公司工地處,A公司對塔吊不能行使所有權人權利。故B公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產生的租賃費(按日租賃費453.33元計算)。另B公司尚欠A公司進場費13 000元,已付A公司租賃費12 000元。綜上,B公司共計應給付A公司租賃費及進場費191 851.45元,對A公司此項訴訟請求,法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同,鑒于該工地仍處于停工狀態,A公司合同目的無法繼續實現,故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同,鑒于該工地仍處于停工狀態,A公司合同目的無法繼續實現,故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。租賃合同解除,A公司有權收回塔吊,鑒于該塔吊仍在C花園工地,而工程已停工,故第三人C公司負有向A公司返還塔吊的義務。據此,法院為保護當事人的合法權益,維護社會正常的經濟秩序,依照《中華人民共和國合同法》第八條、第九十四條第(四)項、第九十七條、第二百二十六條之規定,判決:一、解除A公司與B公司于20__年八月十日簽訂的租賃合同;二、B公司于判決生效后十日內給付A公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分; 三、第三人C公司于判決生效后十日內返還A公司塔吊一部(規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號,出廠編號182號)。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
實用的機械租賃合同匯總 篇17
出租方(甲方):
承租方(乙方):
甲乙雙方按《中華人民共和國合同法》有關規定,遵循平等互利的原則,經友好協商簽訂本合同:
一、乙方以日租方式租用甲方下列機械設備。
設備名稱、型號、單價等詳見附表清單:
序號設備名稱規格型號單位數量日租單價操作手姓名及聯系。
二、租賃期限及租金計算、支付方式:
1、設備租賃期限:乙方根據實際臨時租賃。
2、租金計算:乙方根據雙方書面簽認實際使用天數,結算租金。
3、稅金:租費價不含稅金。
三、租賃設備的進出場驗收
設備進場前由甲方加滿油,退場由乙方負責加滿;若甲方未加滿,乙方負責加滿,并按加油量及費用加計10%的管理費在甲方租費中扣除。
四、運輸、使用、維修、保養、燃油費用
1、機械進出場費由甲方全部承擔,同時甲方負責設備進出場安全。
2、乙方負責設備在租賃期間正常運轉所需的燃油。
3、所有的修理、保養、操作手工資及其他費用由甲方負責并承擔費用。
五、甲方的權利與義務
1、為乙方提供機況良好的設備,外觀整潔,各類安全防護裝置齊全。
2、每臺設備配備一名具有操作資格證、技術水平達到中級以上、身體健康的操作手。嚴禁派遣學員、學徒上機,一旦發現,乙方有權按200元/次在租費結算時扣除。
3、設備進入施工現場后,甲方操作手必須服從乙方統一管理,遵從乙方現場管理人員調度、指揮,保證隨叫隨到,按要求填寫乙方提供的'《設備運轉記錄單》并交乙方,遵守乙方的管理法規及施工現場的規章制度。若甲方操作手不服從乙方指揮,違章操作,乙方有權要求甲方更換操作手或終止本合同,并由甲方承擔由此造成的一切損失〔包含第三方損失〕。
4、甲方設備應停放在乙方指定地點并由乙方派人負責看守;否則,乙方不承擔相應的責任。
六、乙方的權利與義務
1、乙方負責租賃期間設備的看護,并保證甲方操作手的正常作業安全。
2、乙方應及時支付甲方租費,租賃結束后不得滯留甲方設備。
七、違約責任
1、租賃設備未能按時到場,甲方應向乙方賠付與違約期租費等額的違約金。
2、乙方逾期不歸還租賃設備,應向甲方賠付與違約期租費等額的違約金。
八、爭議解決方式
有關合同的一切爭議甲乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律友好協商解決,協商未果,雙方約定向成都鐵路運輸法院提起訴訟。
九、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決。本合同正本一式二份,甲乙雙方各一份,副本二份,乙方二份,具有同等法律效力,經雙方簽字蓋章后生效。租賃結束本合同自動失效。
甲方:____________________乙方:____________________
代理人:____________________代理人:____________________
電話:____________________電話:____________________
合同簽訂日期:________年____月____日合同簽訂地點:________年____月____日
實用的機械租賃合同匯總 篇18
甲方:_____乙方:______
本著互惠互利原則,經雙方協商,就甲方租賃乙方工程機械達成以下一致意見:
一、租賃設備如下
_______________。
二、計算支付
1、租賃費用租金按月支付,每月號為結算支付日期,所結算和支付的費用為上月的租賃費用,甲方以轉賬形式結算支付乙方租賃費用,乙方提供發票。
2、結算時,乙方憑甲方機械管理部門提供的機械運轉記錄和罰款記錄到合同部進行結算。
3、設備進場、退場費用由乙方承擔,甲方不予支付。
三、甲方負責燃油費用和機械操作員食宿,乙方負責其他全部機械日常費用。
四、乙方必須配備兩名機械操作手24小時聽從安排,乙方機械必須保證保險手續齊全(含司機保險),乙方機械操作人員在安全的情況下服從甲方指揮調配,并按甲方指定位置停放,否則出現一切機械安全事故由乙方全權負責(例如油料丟失,機械扳手部件丟失等)。如有不聽從安排的',每次事情節扣除相應租金。
五、在施工過程中甲方發現乙方因機械性能不好,影響正常施工時,甲方有權要求乙方調換機械或將所租用機械退租。機械每月維修時間累計不能超過2天,超出兩天扣除超出天數租金。
六、因地震、降雨、災害天氣造成停工三天以上,甲方按天扣除租賃費用。
七、施工期間,由于乙方原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任。
八、本合同一式三份,甲方兩份,乙方一份。
九、補充:_______
甲方:_____ 乙方:_____
法人代表:_____ 法人代表:_____
委托代理人:_____ 委托代理人:_____
賬號開戶行:______ 賬號開戶行:______
聯系人電話:_____ 聯系人電話:_____
簽訂日期:____年___月____日 簽訂日期:____年___月____日