施工發包合同(精選3篇)
施工發包合同 篇1
合同編號:
發包方:
承包方:
依照有關法律、法規的規定,雙方在協商一致的基礎上,就發包方裝修工程的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
1.1工程地點:______________________________________。
1.2工程內容及做法。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
承包方包工、包料;
承包方包工、部分包料,發包方提供部分材料;
承包方包工、發包方包料。
1.4工程期限___個工作日,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為:________________________元,小寫:______________元。
第二條施工圖紙發包方委托承包方設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包方、承包方各一份,設計費用含在工程價款內。
第三條發包方義務
3.1開工前_______天,為承包方入場施工創造條件,以不影響施工為原則;
3.2提供施工期間的水源、電源;
3.3負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關系;
3.4不拆室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條承包方義務
4.1施工中嚴格執行安全施工、防火規定及質量標準,按期保質完成工程;
4.2嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
4.3保證室內上、下水管道的暢通;
4.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五條工程變更
5.1工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料的提供
6.1由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
6.2由承包方提供的材料、設備,承包方應在材料運到施工現場前通知發包方,并接受發包方檢驗。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發包方確認,工期相應順延:工程量變化和設計變更;不可抗力;發包方同意工期順延的其他情況。
7.2因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包方承擔,工期順延。
7.3發包方未按期支付工程款,工期相應順延。
7.4因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包方原因造成工程質量存在問題的,在____日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔,工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。
第八條質量標準雙方約定本工程施工質量標準:,施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由____市裝飾協會主管部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包方承擔。
第九條工程驗收和保修
9.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
水電施工改造完工,開關插座定位驗收;
泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;
木工吊頂,木制品完工;
油漆工程完工;
全部工程完工。承包方應提前兩天通知發包方進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
9.2工程竣工后,承包方應通知發包方驗收,發包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續。
9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為3個月,3個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設備,工程項目收費維修。
第十條工程款支付方式
10.1雙方約定按以下____方式支付工程款:
合同簽定后,發包方按約定直接向承包方支付工程款的,70%預付款,即_________元;
水電改造完工后,發包方按約定直接向承包方支付工程款的15%進度款,即___________元;
油漆工程完工后發包方按約定直接向承包方支付工程款10%余額款,即_________元。
全部工程完工后三天內支付余款5%,即_________元.
其他支付方式:______________________________________________.
10.2工程驗收合格后,承包方應向發包方提出工程結算,并將有關資料送交發包方。
發包方接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程驗收單并簽字,發包方應在簽字后三天內向承包方結清每期工程進度款。
10.3工程款全部結清后,承包方應向發包方開具正式統一發票。
第十一條違約責任
11.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
11.2未辦理驗收手續,發包方擅自動用工程成品而造成損失的,由發包方負責。
11.3因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
11.4發包方未按期支付每次工程進度款的,每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰,七天后乙方可中止合同。
11.5由于承包方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰。
第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;
也可由有關部門調解;
協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
提交____市裝飾協會仲裁;
依法向人民法院提起訴訟。
第十三條幾項具體規定
13.1工程施工中產生的垃圾,由承包方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包方負責支付垃圾清運費用________________元。
有關單位向發包方收取的各項收費和押金由發包方支付。
13.2施工期間,承包方每天的工作時間為:上午________點______分至______點______分;
下午______點______分至______點______分。
第十四條其他約定事項:
第十五條附則
15.1本合同經雙方簽章后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3本合同一式________份,雙方各執________份。
15.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
聯系方式:聯系方式:
________年____月____日________年____月____日
施工發包合同 篇2
合同編號:
簽訂地點:
發包方:
承包方:
依照其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿和誠實信用的原則,甲乙雙方就 訂立此合同,以資共同遵守。
一、 合同內容的金額:見附件清單。
二、 交貨時間、地點、方式:
交貨安裝地點為:
三、 付款方式:
1、合同簽訂后
2、月天內付款
3、工程全部完工后
四、 工程要求
工程質保期: 不扣質保金。
五、 驗收
1、合同燈具安裝且啟用后,乙方向甲方填寫《工程竣工報驗單》,驗收期為乙方填寫《工程竣工報驗單》后三天內;
2、 驗收合格后,甲方在《工程竣工報驗單》上簽字及加蓋單位印章。如甲方無正當理由而拖延驗收或不驗收,超過本合同驗收期的,則視為合同產品及安裝已通過甲方驗收合格。
六、 乙方應履行的責任
1、乙方按時安裝合同產品,并保證工程質量;
2、 乙方免費補正、補齊包裝或運輸或安裝過程中造成產品品種、型號、規格、質量不符或損壞、遺失;
3、 工程質保期內有質量問題,乙方無償維修。
七、 甲方應履行責任
1、甲方違反合同規定拒絕接受貨物及安裝的,應承擔因此給乙方造成的損失;
2、 甲方應按合同規定準時向乙方支付合同貨款;
3、 產品運抵達交貨地點后,甲方應立即派人員對產品進行驗收及簽收;
4、 甲方驗收產品時,如發現貨物的品種、數量、規格、型號不符,應在到貨時間三個工作日內以書面方式向乙方提出異議,以查明產品缺損原因。乙方不承擔任何超期的諸如以上問題的異議。
5、 產品保質期內,甲方應承擔其責任及疏忽所造成的損失。
八、 違約責任
違約方向守約方支付合同總價5‰每天的違約金。
九、 不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同時,應在不可抗力事件結束后十日內向雙方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得不可抗力證明后,允許延期履行,部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十、 產品所有權
甲方未向乙方付清產品貨款前,產品所有權屬于乙方,其它債權不得與此對抗。
十一、合同附件
經雙方簽字蓋章的產品技術圖;
甲乙雙方營業執照、法人代碼證、法人授權委托書;
合同在執行過程中出現的未盡事宜,經雙方協商而達成的紀要,與合同具有同等法律效力。
十二、爭議解決
本合同未作規定的,按照規定執行;
如雙方在合同履行過程中發生任何爭議;
協商未果,由原告方所在地法院判決。
十三、合同生效
本合同經甲乙雙方簽字蓋章,且甲方向乙方支付合同預付款后,即行生效;
本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
代 表 人: 代 表 人:
電話號碼: 電話號碼:
日 期: 日 期:
施工發包合同 篇3
甲方:_________________乙方:_________________
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國民法典》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范,經過甲乙雙方充分協商,達成以下條款,雙方必須嚴格遵守。
一、工程地點及名稱
1、工程地點:_________________
2、工程名稱:_________________
二、承包內容價款以及工期
1、承包內容污水站全部土建工程
2、工程造價一次性包死。
3、工程工期:_________________自開工內完成承包全部承包內容。
三、付款及質量
1、污水地底板驗收合格后付30%,主體驗收合格后付至70%,發包方進行竣工驗收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期滿一次性付清。
2、工程質量:_________________合格
四、甲方責任:_________________幫助乙方解決水源電源,協助乙方解決施工現場出現的問題,給乙方提供施工圖紙并交底。
五、乙方責任,嚴格按照施工圖及相關規范進行施工,必須遵守安全文明施工相關規定,承擔因為安全和質量造成的責任和費用。
六、保修期及質保金。
1、保修期:_________________發包方竣工驗收后日歷天共計六個月。
2、質保金:_________________承包總價的10%為保修金,保修期滿后付清全部承包價款。
4、合同生效日期:_________________合同生效日期雙方簽字后立即生效,保修期滿質保金付清自行失效。
甲方:_________________乙方:_________________
簽字:_________________身份證號:_________________
日期:_________________日期 :________________ 這就是一份建筑施工發包合同