汽車買賣合同（自卸車）（通用19篇）

汽車買賣合同（自卸車） 篇1

　　出賣方(甲方)：_____________

　　業務電話：_____________

　　買受方(乙方)：__________________________，戶籍地：_____________，現在居住地：_____________，

　　身份證號碼：_____________，聯系電話：_____________。

　　乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及相關的法律、法規，訂立本合同。

　　第一條汽車品牌、型號、顏色、數量

　　乙方按自己的意愿選購____產__________牌，車型_____，發動機號為_______，底盤號__________，功率kw_____，車架號_____，外觀為____顏色的汽車壹輛。

　　第二條汽車價格和付款方式

　　1、汽車價格：

　　汽車總價款為人民幣(大寫) _____________元/輛(小寫￥：_____________元)，以上價格僅為提貨的裸購車款，并不含汽車因上牌、上路、營運等其他費用。

　　2、付款方式：應乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式購買汽車，具體如下：

　　①首期付款：乙方于本合同簽訂之日，向甲方足額支付汽車總價的___%的首付款，即人民幣(大寫) ____拾____萬___仠佰元整(小寫￥：_____________元)。

　　②后續付款：乙方除首付款外的尚余購車款人民幣(大寫)拾___萬___仟___佰___元整(小寫￥：_____元)，分個月支付，自___年___月___日起每月支付金額元直至乙方將尚余購車款付清為止，每月__日前交至甲方。

　　3、由于乙方尚未支付的購車款，占用甲方資金按照有償的原則，乙方應向甲方支付資金占用費，資金占用費按每月%的比例結算。即按乙方未付購車款總額乘以占用天數計付給甲方。

　　4、甲方收取乙方交付的款項，采取先結資金占用費再還購車款的結算方式，乙方提前交付購車款的，甲方應予以準許，資金占用費結算至乙方付清購車款的當月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的購車款和資金占用費。

　　第三條乙方在下列程序完成后提車

　　1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結婚證復印件(復印件須由甲方與原件核對)，以及甲方認為需要的其他材料。

　　2、甲方審查上述材料的真實性并經核實后，甲乙雙方方簽訂合同，乙方簽署有關法律文書。

　　3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。

　　4、汽車所有的移動，包括提車途中、定制車箱、裝修等工作均應由乙方負責，在此期間的風險責任(含交通事故)，由乙方承擔。

　　第四條汽車的質量、驗收和交付方式

　　1、甲方向乙方出售的汽車，以生產廠家符合國家的全新整車技術質量標準，包括廠家產品出廠前對汽車的部分技術數據和結構變動未作聲明的其他技術指標為準。乙方在收車單簽字時未提出質量異議的，即視為乙方對汽車質量驗收合格和交付。

　　2、乙方如購買已上牌使用的汽車，其質量和其他技術指標以實物為準。

　　3、汽車交付乙方后，不得再對該車的車況、配置、部分改裝、規費標準收取等提出異議，也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關合同的義務，汽車的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。

　　4、汽車的售后服務，按生產廠家的規定執行，甲方不承擔售后服務的任何費用。

　　第五條擔保

　　為確保乙方履行本合同規定之義務，雙方約定采取如下( )種擔保形式：

　　1、保證。乙方特請為其提供連帶責任保證。保證范圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。保證期間為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。

　　2、抵押：乙方提供本人或所有的_____________財產為乙方全部債務提供抵押，當乙方未按本合同的約定及時支付購車款和資金占用費或利息以及各種稅收、保險費用時，甲方有權以該財產折價或拍賣、變賣該財產的價款優先受償。抵押范圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。抵押需辦理登記的，所發生的費用由乙方承擔，并隨上牌稅費一次性向甲方繳清。抵押擔保期限為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。

　　3、乙方如要求甲方為其購車提供擔保時，甲方有權要求乙方提供反擔保，并另行簽訂書面反擔保合同。

　　4、擔保人在本合同簽字或蓋章的，即視擔保或保證合同成立并生效。

　　第六條汽車所有權歸屬和所有權的轉移

　　1、分期付款期間，乙方未全部付清購車款和其他稅費前，甲方保留汽車的所有權，本合同項下的汽車所有權必須登記在甲方名下，乙方享使用、經營和收益的權利。若乙方與他人有訴訟之爭，也與該財產無關。

　　2、乙方在未付清全部購車款之前，有義務向他方聲明所使用的汽車的所有權屬于甲方的情況。乙方在使用和經營汽車時必須以自己的名義與他方建立動輸合同關系，因使用汽車或者經營活動中發生的任何虧損，或者造成第三方包括但不僅限于道路交通事故侵權損害，或者違法行為而被有關機關處罰等后果的，均由乙方獨自承擔全部法律責任。

　　3、乙方按合同付清全部車款及其他相關的費用后，汽車的所有權歸乙方，乙方應當在次月(也可協商時間)將汽車轉籍過戶至乙方或乙方指定的單位或個人，所需費用由乙方承擔。

　　第七條保險

　　分期付款期間，為減少意外所造成的損失，乙方汽車必須按照國家規定投保第三者強制險和第三者商業險，并必須積極與保險公司溝通，使第三者商業險的投保金額最大化，甲方予以積極協助配合。其他險種必須根據銀行按揭貸款的要求足項、足額投保。投保手續由甲方在辦理汽車保險入戶時統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管并代辦理賠手續。

　　第八條汽車轉籍或轉讓

　　乙方在未付清全部購車款與汽車有關的各項費用之前，要將本合同項下的汽車轉籍過戶或者轉讓他人的，甲方有權提前收回部分或全部購車款及資金占用費。

　　第九條特別約定

　　有下列情況之一的'，乙方同意甲方不必再以任何方式告知乙方，甲方即有權采用自行或者委托他人或者通過法院等方式收回汽車，并授權甲方可將汽車進行任何的處置，處置汽車的價格均由甲方決定，乙方均予以認可。甲方處置汽車的所得的款項可用于直接償付乙方未付清的購車款、各種稅費(含收回汽車后發生的稅費)和由此支出的所有費用包括但不僅限于因此造成汽車停運期間的任何損失和因收回、變賣汽車訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用，全部由乙方承擔。乙方不得以任何理由提出異議。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。

　　1、利用汽車從事違法活動的;

　　2、逾期支付購車款和與汽車有關的各項費用達60天的;

　　3、未按本合同約定投保第三者強制險和足額第三者商業險的;

　　4、未經甲方同意，擅自將汽車轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益行為的;

　　5、乙方發生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益行為的;

　　6、乙方在未付清全部購車款和與汽車有關的各項費用之前，若造成汽車毀損責任事故，影響汽車價值或正常營運的。

　　第十條其他約定

　　1、乙方同意甲方以本合同的汽車作為抵押物向金融機構辦理貸款，貸款由甲方負責償還。乙方以接收汽車的單據及甲方出具給乙方的收費票據為憑，自愿承擔與貸款有關的費用。

　　2、乙方同意在本合同項下的購車款及資金占用費付清和未作汽車過戶登記之前，甲方對該汽車保留所有權，乙方只對該汽車擁有使用權和經營權。在此期間，乙方有義務向他方聲明該情況，并以乙方的名義與他方建立動輸合同關系，甲方與乙方僅發生汽車買賣關系，沒有義務為乙方提供貨運業務。雙方也未就汽車的使用、經營進行任何合作、合伙等活動，沒有從中收取任何利益。

　　3、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發生意外事故致使汽車對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用(含差旅費、律師代理費等)由乙方承擔。

　　4、乙方在使用、經營汽車期間，汽車的保養、維修費用和營運中應交的稅金、規費等全部由乙方承擔。乙方使用汽車在營運中出現的貨運糾紛，貨物損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。

　　5、當事人在本合同記載的通訊地址、聯系電話為真實可靠。任何一方如通訊地址、聯系電話發生變更的，應在變更后的三天內，以書面的方式通知相對方。在沒有變動的書面通知之前，所有通知、函件均以本合同記載的通訊地址、聯系電話為準，通知或函件一經到達通訊地址，不論何種情況即視為送達。

　　6、甲乙雙方簽訂的與購車的有關合同，包括但不僅限于向銀行按揭貸款、借款、車輛代管合同、協議及委托授權書等均作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力，甲方有權選擇分別履行或者合并履行。

　　第十一條乙方逾期支付購車款的，按逾期應付額(本金)×3‰×實際逾期天數向甲方支付滯納金。乙方逾期支付購車款超過30天的，除應支付滯納金外，還應從逾期支付之日起計算，每逾期一天，按1%比例支付違約金。

　　第十二條在本合同履行過程中若發生糾紛，甲乙雙方應本著有利于實現合同目的的方式協商解決，協商不成的，由甲方所在地人民法院管轄

　　第十三條本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決，達成一致意見的，應另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　第十四條本合同經甲乙雙方簽字或蓋章后即生效。本合同一式份，甲方至少執兩份，乙方執一份。本合同有效期自生效之日起至債權債務清償完畢時終止。

　　甲方(公章)：_____________乙方(簽章)：_____________

　　法定代表人(簽章)：_____________法定代表人(簽章)：_____________

　　簽訂日期：____________簽訂日期：___________

汽車買賣合同（自卸車） 篇2

　　賣方(以下簡稱甲方)：________________________________

　　買方(以下簡稱乙方)：________________________________

　　經甲乙雙方共同協商認可，達成協議如下：

　　甲方自愿將一輛______________________________車出售給乙方。

　　車牌號：______________________________;

　　車架號：______________________________;

　　發動機號：____________________________.

　　成交價(大寫)_______________元，(小寫)_______________元。

　　付款方式：乙方預付給甲方定金___________________元。

　　該車在________年________月________日________時以前所發生的一切債權債務及大小交通責任事故均由甲方負責。

　　此協議一式兩份，甲乙雙方各執壹份，簽字或蓋章后生效。

　　備注：____________________________

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　_______年_______月_______日_______時

汽車買賣合同（自卸車） 篇3

　　隨著市場經濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過戶手續而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應如何適用法律，需要進一步的探討。

　　一、買賣合同的法律依據、特征

　　對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規定及它的特征。《中華人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規定：“買賣合同是出賣人轉移買賣標的物所有權于買受人，買受人支付價款的合同。”

　　買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉移財產所有權，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。

　　二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據

　　《舊機動車交易管理辦法》第三條規定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行行。”該辦法第三十二條規定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發票、成交發票、

　　購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經營權企業的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉籍過戶手續。”據此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規定辦理車輛轉籍過戶手續而認定雙方的汽車買賣合同無效。

　　如案例一：

　　原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協議，由馮彬將其向王忠群處購買的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協議達成后，馮彬將該車及該車的有關證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉籍過戶手續。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領回，并找馮彬協商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據，請法院駁回李春桂的.訴訟請求。

　　原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關于舊汽車交易的有關規定，進行交易，納稅及辦理有關過戶手續，違反法律規定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十

　　八條第五項、第六十條的規定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應在判決書生效后十天內將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協議，是雙方的真實意思表示，內容不違反法律、行政法規的強制性規定。雖然雙方未辦理登記過戶手續，但目前法律、行政法規并未規定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據《合同法》第四十四條第一款的規定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據《合同法》第一百三十三條規定：“標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或當事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應予撤銷。據此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內支付6040元給李春桂。

　　案例二：

　　原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關證件交付給潘世海，雙方因此引起糾

　　紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產權轉讓登記手續，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據國家經濟貿易委員會、國家計劃委員會、國家貿易部、機械工業部、公安部、國家環境保護局關于發布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。

　　原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據國務院貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規定，原告所賣的舊貨車，必須要在經過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規定，故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據雙方提供證據的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7

　　日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協議，是雙方當事人的真實意思表示，協議內容不違反法律、行政法規的強制性規定，應認定該協議為有效協議。協議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應承擔違約責任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑒于本案中，雙方沒有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協議可予以解除。由于被上訴人未按協議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據，也沒有事實根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現主張沒有理由。原審判決根據國務院貿易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關規定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規章，并不是行政法規。目前，法律和行政法規并未規定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據不足，應予以撤銷。依照《中華人

汽車買賣合同（自卸車） 篇4

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

　　聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________

　　甲、乙雙方依據有關法律法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。

　　第一條標的物

　　經雙方協商，甲方售出如下商品車輛(以下簡稱車輛)給乙方：

　　汽車品牌及型號規格： ，車輛代碼： ，生產國別或生產地： ，生產廠名稱： ，排氣量： 。車身顏色及內飾： 。

　　車輛主要配置：發動機號 車架號 生產號 。

　　第二條數量與價款

　　車輛單價：人民幣(大寫) (￥ 元)，數量： 臺。

　　車輛總價(不含稅費和其他費用)：人民幣(大寫) (￥ 元)。

　　第三條付款方式

　　乙方選擇下述第 種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。

　　1.直接付款方式：

　　簽訂本合同后乙方應于 年 月 日前向甲方付清合同價款，計人民幣(大寫) (￥ 元)。

　　2.汽車消費貸款方式：

　　(1)簽訂本合同時，首付合同價款的 %，計人民幣(大寫) (￥ 元)。

　　(2)余款計人民幣(大寫) (￥ 元)，乙方于 年 月 日前通過金融機構辦理汽車消費貸款支付。

　　(3)乙方如需甲方提供貸款事項的相關服務，由甲乙雙方另行簽訂《貸款購車事項委托協議》。

　　3.其他付款方式： 。

　　第四條質量

　　1.甲方向乙方出售的車輛，應當不存在危及人身、財產安全的不合理的危險，符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業標準，具備產品應當具備的使用性能等，符合注明采用的產品標準，符合以產品、實物樣品等方式表明的質量狀況。符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的使用要求。雙方另有約定的情形除外。

　　2.甲方向乙方出售的車輛，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品公告上的產品或合法進口的產品，并符合公安交通管理部門關于機動車輛的注冊登記條件。

　　3.甲方保證向乙方出售的車輛，在交付前已作必要的檢查和清潔，并按生產廠的技術要求完成交車前檢查(PDI/PDS)并排除已發現的汽車故障或瑕疵。

　　第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1.交車時間： 年 月 日;或 (由甲乙雙方協商約定后填寫)。

　　2.提車方式：乙方自提□ 甲方送車上門□ 委托運輸方代提車(甲乙雙方指定的運輸方是 )□

　　3.交車地點： 。

　　4.交車時里程表記錄小于：(1)100公里□ (2) 公里□

　　(注：以上里程表記錄不包含委托上牌服務發生的公里數。)

　　5.甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：

　　(1)銷售發票。

　　(2)(國產車)車輛合格證/(進口車)海關進口證明、商品檢驗單及車輛一致性證書。

　　(3)三包憑證(家用汽車)、維修保養手冊、修理網點信息。

　　(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊。

　　(5)隨車工具及備件清單。

　　6.車輛交接時應當場驗收，乙方應對所購車輛外觀、內飾、配置、隨車物件和使用功能等進行認真查驗，如有異議，應當場向甲方提出，由甲方按照雙方協商的方式處理。

　　7.甲方向乙方交付汽車、相關物品及隨車文件，并向乙方告知完成交車前檢查(PDI/PDS)情況和已發現的汽車故障或瑕疵的排除情況。雙方簽署《商品車輛交接書》，即為該車輛正式交付。乙方委托運輸方代為提車的，甲方與運輸方簽署《商品車輛交接書》即為該車輛正式交付。

　　8.車輛交付時，該車輛毀損、滅失的風險責任由甲方轉移至乙方。

　　9.車輛交付后，乙方如需委托甲方代辦車輛上牌業務，雙方應另行簽訂相應的委托協議。

　　第六條關于修理、更換、退貨的約定

　　1.甲方向乙方出售的車輛，按照生產廠承諾的內容維修、保養。

　　(1)甲方向乙方出售的車輛的包修期限，為 年或者行駛里程 萬公里，以先到者為準;三包有效期(如適用)，為 年或者行駛里程 萬公里，以先到者為準。

　　(2)其他約定： 。

　　2.生產廠(或甲方)指導特約維修站(地址： 。聯系電話： 。)提供缺陷汽車產品召回、汽車質量“三包”等售后服務，其他售后服務網點可向甲方查詢。

　　3.乙方使用車輛前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊、保養手冊等相關資料。如由于未按照使用說明書要求正確使用、維護、保養、修理車輛，或自行改裝、調整、拆卸，或未按生產廠技術要求使用合格的工作油液及濾清器，以及其因他不當行為致使車輛出現故障的，由乙方自行承擔責任。

　　4.乙方所購汽車如在保修期內出現質量問題，甲方(生產廠)應明確承擔維修任務的維修站(廠)負責維修，若乙方自行選擇維修站(廠)自費維修，不影響其繼續依法享有汽車“三包權利”。

　　5.以上條款未盡事宜，按照國家有關汽車產品修理、更換、退貨的規定、機動車維修管理規定和生產廠的有關汽車產品修理、更換、退貨的規定和操作流程執行。

　　6.乙方所購車輛如屬生產廠公布的汽車召回范圍，甲方應當召回。

　　第七條違約責任

　　1.甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，每日按乙方已付款的 %。向乙方支付違約金，最高不超過合同總價款的 %。延期交付車輛超過1個月(也可雙方協商期限)的，乙方有權解除合同，要求雙倍返還定金，并可要求甲方賠償損失。

　　2.乙方不能按時支付車款的，自延期之日起至實際付款日止，每日按逾期應付款的 %。向甲方支付違約金，最高不超過合同總價款的 %。延期付款超過1個月(也可雙方協商期限)的，甲方有權解除合同。

　　3.乙方不按時驗收接車，且經甲方通知后超過1個月(也可雙方協商期限)仍未驗收接車的，甲方有權解除合同。

　　4.甲、乙雙方因不可抗力不能履行本合同的，根據不可抗力的影響部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。甲、乙雙方遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　5.經甲乙雙方約定的或有關行政部門依法認定的汽車檢驗機構鑒定乙方所購汽車存在設計、制造缺陷，造成的人身、財產損害的，甲方應依法承擔責任。

　　第八條解決爭議的方法

　　甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，也可請求消費者協會或其他機構調解。協商不能解決或調解不成的，選定下面第 種方式解決：

　　(1)向 仲裁委員會申請仲裁。

　　(2)依法向 所在地人民法院起訴。

　　第九條雙方特別約定

　　1.甲方對乙方信息具有保密義務。甲方保證乙方相關信息僅用于本次車輛交易過程中相關手續辦理及向乙方提供后續服務用途，除國家規定情形或特殊情況，甲方不得以任何形式向第三方透露乙方信息。

　　2.乙方是否同意以電話、短信、郵件等形式接受甲方推送的商業信息：是□ 僅短信、郵件□ 否□

　　第十條其他

　　1.本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方可通過訂立補充條款或補充協議進行約定。補充條款、補充協議及附件均為不可分割的部分。

　　2.本合同及其補充條款、補充協議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時，以手寫文字為準。如阿拉伯數字與大寫數字有矛盾時，以大寫數字為準。

　　3.雙方通訊方式若有改變，應及時書面通知對方，否則由此造成的損失及相關責任由變更方負責。

　　4.標的車輛為交通事故車輛、泡水車等特殊車輛時，甲方應盡到告知義務并以書面形式詳述標的車輛情況，車輛單價及總價中已包含了車輛損傷及修理等所有因素的影響。

　　5.本合同自雙方簽字、蓋章之日生效，本合同壹式 份，甲、乙雙方各執 份，具有同等效力。

　　甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)________________

　　授權代理人(簽字)：_______ 授權代理人(簽字)：________

　　住址：_____________________ 住址：______________________

　　聯系電話：_________________ 聯系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________ 賬號：______________________

　　_________年____月____日 _________年______月____日

　　簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________

汽車買賣合同（自卸車） 篇5

　　買受人(甲方)：_______

　　出賣人(乙方)：_______

　　簽訂地點：_______市_______區_______路_______號

　　鑒于甲方生產用車,經___招投標程序確定乙方中標該項目，為保證車輛按時按質供貨以及安全使用，經協商一致，雙方對車輛買賣有關事宜約定如下：

　　第一條車輛情況

　　備注：_______

　　(一)乙方每輛車附贈/附帶：

　　(二)甲方除支付合同項下總計金額外，不再承擔任何其他任何費用。

　　第二條質量要求、技術標準

　　(一)本合同項下車輛，其質量必須符合國家車輛產品安全標準(GB__)，并符合生產廠家出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求(乙方應在上述材料上蓋章確認); (二)本合同項下車輛，必須是經國家有關部門公布、備案的車輛產品目錄上的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛;

　　(三)雙方對車輛質量的認定有爭議的，以經國家授權的車輛檢驗機構(車輛登記的轄區內)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據;

　　(四)乙方必須保證車輛為新車，保證車輛的外觀沒有任何損壞，不得出現掉漆、磨損等現象; (五)乙方保證向甲方出售的車輛，在交給甲方使用前已作必要的'檢驗和清潔。

　　第三條結算方式

　　乙方先行開具車輛銷售增值稅專用發票，甲方于通知接車前以銀行轉賬方式向乙方一次性(或分期付款)支付合同項下總計金額__萬__仟__佰__拾__圓整(￥_______))，打入乙方預先指定的賬戶。款到提車。

　　第四條交車時間、地點及提車方式

　　(一)交車時間：_______年_______月_______日前;

　　(二)交車地點：_______;

　　(三)提車方式：_______;

　　(四)交車時，車輛里程表數不得超過_______公里;

　　(五)乙方在向甲方交付車輛時須同時提供(包括但不限于)：

　　1、車輛合格證。

　　2、質量服務卡或保修手冊(含附贈品)。

　　3、車輛使用說明書或用戶使用手冊(含附贈品)。

　　4、隨車工具、備件、附贈品清單。

　　第五條車輛交付及驗收方式

　　(一)車輛交接時當場驗收，甲方應對合同項下車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向乙方提出。

　　(二)甲方驗收車輛無誤后，乙方向甲方交付車輛及隨車文件，雙方簽署車輛交接書，即為該車輛正式交付。

　　(三)自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由乙方轉移至甲方。

　　第六條售后服務

　　乙方承諾，為甲方提供以下售后服務

　　(一)當車輛生產廠家不履行售后服務義務時，甲方可選擇要求乙方履行相應義務。

　　(二)當車輛出現故障時，如乙方、生產廠家或二者委托的承擔維修義務的第三方的維修點距發生故障地點超過_______公里時，甲方有權就近選擇其他具有資質的維修方修理，事后，甲方可憑發票要求乙方報銷。

　　第七條無效條款

　　乙方或生產廠家提供給甲方的相關車輛買賣說明書及其他材料中，排除或限制甲方主要權利、免除或減輕乙方主要責任的條款無效，無論該條款是否通知甲方。

　　第八條關于修理、退貨或更換的特別約定

　　(一)關于整車、零部件總成的保修期限執行生產廠保修條款的規定;

　　(二)在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，甲方應在生產廠公布的或雙方約定的維修站進行修理和保養。但發生第六條第(二)項時除外;

　　(三)在車輛使用1年或行駛2萬公里內(以先到為準，下同)，同一嚴重安全性能故障累計修理2次(以修理單據和發票為準，下同)仍未排除故障，或關鍵總成因質量問題累計更換2次后仍無法使用，甲方有權退車;

　　(四)在車輛使用1年或行駛2萬公里內，同一關鍵零件或總成因質量問題，累計修理2次仍不能恢復使用;或由于質量問題及修理，使得該車停用的累計工作日超過60日(扣除進口零件進貨在途時間);或累計修理5次以上(不含5次)仍不能正常行駛，乙方應負責為甲方換車或退車;

　　(五)按照本條上述約定退車的，乙方應當負責為甲方按發票價格一次退清車款，但應減去甲方使用該車產生的合理折舊;

　　(六)本合同簽訂后，國家如出臺有關車輛產品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行;

　　(七)生產廠的保修條款比本合同的約定更有利于甲方的，雙方按生產廠的規定執行。

　　第九條違約責任

　　(一)一方遲延交車或遲延支付車款的，應每日按照遲延部分車款萬分之十/日的標準向對方支付違約金。遲延超過十五日的，對方有權解除合同，并要求遲延方賠償本合同價款的萬分之十/日作為違約金。

　　(二)在_______年_______月_______日前，乙方交付的車輛不符合說明書中表明的質量標準或本合同約定的標準，甲方有權要求乙方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。甲方也可以選擇解除本合同，乙方應向甲方支付違約金___萬元。甲方行使上述約定權利時，所發生的一切費用也由乙方承擔。

　　(三)經國家授權的車輛檢驗機構鑒定，甲方所購車輛確實存在設計、制造缺陷，乙方可依據國家關于召回的法律法規協助車輛制造商主動召回有問題的車輛;由車輛缺陷所造成的人身和他人財產損害，甲方可向車輛制造商要求賠償，也可向乙方要求賠償。如甲方選擇向車輛制造商賠償，乙方有積極協助的義務。若該車有特殊的使用要求時，乙方應該明示告知，否則應承擔相應賠償責任。

　　(四)乙方不履行售后服務義務時，甲方有權要求乙方賠償甲方為維修車輛而花費的一切合理費用，包括但不限于維修費、購買車輛配件費、交通費等。

　　(五)因車身超重、尾氣不合格等情況導致甲方無法上牌照，甲方有權退車并要求乙方承擔合同總計金額_元，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權追償。

　　第十條不可抗力

　　(一)任何一方對由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負責任。但遲延履行后發生不可抗力或發生不可抗力后沒有采取補救措施和通知義務的，不能免除責任。

　　(二)遇有不可抗力的一方，應在3日內將事件的情況以書面形式(含傳真、電子郵件、手機短信等形式)通知另一方，并在事件發生后10日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。

　　第十一條解決爭議的方式

　　合同發生糾紛，甲乙雙方應協商解決，協商不成時，依法向法院起訴。第十二條雙方特別約定經雙方協商，乙方為甲方：

　　(一)代辦保險□ (二)代辦按揭□ (三)代辦上牌服務□第十三條其他

　　(一)如有未盡事宜，由雙方共同協商作出補充或變更協議解決;

　　(二)一方向對方送達的文件、通知、回復等，受送達方應即時簽收，如由于受送達方的原因不能送達或拒絕簽收的，送達方可采用掛號、快遞方式送達。

　　第十四條本合同一式份，乙方份，甲方份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方權利義務履行完畢，合同終止。

　　甲方：_______(蓋章)

　　乙方：_______(蓋章)

　　法定代表人或負責人(簽字)_______：

　　法定代表人或負責人(簽字)：_______

　　委托代理人(簽字)：_______

　　委托代理人(簽字)：_______

　　_______年_______月_______日

　　_______年_______月_______日

汽車買賣合同（自卸車） 篇6

　　甲方（賣方）：

　　乙方（買方）：

　　一、甲方自愿將車賣給乙方，車輛產權屬于賣方，內容真實，無產權糾紛，一旦發生問題由甲方負責；

　　二、經雙方轉讓價格為：￥元，大寫：整

　　三、此車自年月日時分以前與本車發生的一切有關事情及問題由甲方負責；

　　四、此車自年月日時分以后與本車發生的一切有關事情及問題由乙方負責；

　　五、過戶由方辦理，甲乙雙方出示手續，一切過戶費用

　　由方承擔，期限為10天

　　六、因車是二手車，甲方需在購買前向乙方說明車輛有無使用問題或任何汽車機器問題，如乙方在使用中因車況不良，造成一切事故，由甲方負責；

　　七、汽車質量：該車于年月登記,檢驗合格期至年月.該車強制保險繳至年月日，因雙方交易車輛為舊機動車車輛。

　　八、權利義務：

　　1.甲方向乙方轉讓車輛時向買受人提供車輛證件；說明汽車的現狀。

　　2.乙方在購車時應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續是否齊全.并且應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車后，負責車輛的維修以及相關規費的繳納。

　　七、雙方簽字協議生效以后，車輛產權屬于乙方；

　　八、本協議一式兩份，雙方簽字后立即生效。

　　甲方（賣方）：

　　日期：

　　乙方（買方）：

　　日期：

汽車買賣合同（自卸車） 篇7

　　甲方(買受人)：

　　國籍：性別：出生年月日：

　　住所(址)：郵編：

　　聯系電話：傳真：

　　證件類型：身份證□ 暫住證□ 護照□ 永久居留證□ 營業執照□

　　證件號碼：

　　委托代理人：身份證號碼：

　　住所(址)：聯系電話： 傳真：

　　乙方(出賣人)：

　　住所：郵編：

　　法定代表人：電話：傳真：

　　委托代理人：電話：傳真：

　　注：1、合同編號方法：單位簡稱+年份（4位阿拉伯數字）+合同序號（4位阿拉伯數字）。

　　2、在本合同中需選擇的項目，以打“√”為準。

　　甲、乙雙方依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。

　　第一條 標的物

　　經雙方協商，乙方售出如下商品車輛給甲方：

　　汽車品牌及型號規格：

　　生產國別或生產地：

　　生產廠名稱：

　　排氣量：

　　首選顏色：次選顏色：

　　第二條 數量與價款

　　1、車輛成交單價： 元，大寫 。（含乙方所在地的交貨價及正式完稅發票）。數量： 臺。

　　2、其他費用： ，由 方承擔。運費 元，由 方承擔。出庫費 元，由 方承擔。

　　3、車輛交付后，如甲方需委托乙方代辦上牌等服務的，雙方應另簽委托書(附件二)，有關費用及付款方式由雙方另行協商。

　　第三條 付款方式

　　甲方選擇下述第 種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給乙方。

　　1、一次性付款方式：

　　簽署本合同時，支付全部車價款，合計人民幣 元，大寫

　　。

　　2、車輛抵押貸款方式：

　　(1)簽署本合同時，支付全部車價款的 %，合計人民幣 元，大寫__________________________________。

　　(2) 年 月 日前，支付余款，合計人民幣 元，大寫。

　　甲方可向銀行申請抵押貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為甲方未按合同約定時間付款，應當向乙方承擔違約責任。

　　①甲方未能在以上規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜（以銀行實際發放貸款為準）。

　　②甲方未能在以上規定時間內足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。

　　屬乙方原因導致甲方未能辦理貸款手續的，甲方不承擔違約責任。

　　3、分期付款：

　　(1)簽訂本合同時，甲方支付乙方人民幣 元（大寫： ）作為定金。定金可以抵作車價款。定金的數額不得超過主合同標的額的20%。

　　(2)在乙方把甲方訂購的商品車交給甲方，并經甲方辦理交車手續時，支付人民幣

　　元（大寫： ）。

　　（3）如甲方委托乙方辦理上牌手續，則經雙方協商有關合同車價的余額人民幣 元（大寫： ）在乙方辦妥有關委托事項后甲方一次性支付給乙方。

　　（4）其他約定：。

　　4、其他付款方式：。

　　第四條 質量及相關要求：

　　1、乙方向甲方出售的車輛，其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求。

　　2、乙方向甲方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。

　　3、乙方提供汽車辦理牌證的隨車資料，附有中文使用說明書及提供必要的使用維修指引。

　　4、乙方保證售賣給甲方的車輛，在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。

　　第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間： 年 月 日前。

　　2、提車方式（在□中打“√”選擇）： □ 甲方自提；□ 乙方送車上門；

　　□其他約定： 。

　　3、交車地點：在乙方的經營場所內，或 。

　　4、交車時里程表記錄小于（在選取欄打“√”）：(1) 100公里 □， (2) 公里 □。

　　（注： 以上里程表記錄均不包含委托上牌發生的公里數。）

　　5、乙方在向甲方交付車輛時須同時提供：

　　(1) 銷售發票。

　　(2) 車輛合格證(國產車)或海關進口證明及商品檢驗單(進口車)。

　　(3) 質量服務卡或保修手冊。

　　(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊。

　　(5) 隨車工具、備配件及清單。

　　6、車輛交接時當場驗收，甲方應對所購車輛外觀、基本使用功能和隨車工具（備配件）等進行認真檢查、確認。如對外觀、內飾、隨車物件及功能等有異議的，應當場向乙方提出，經乙方確認后負責調換、處理。

　　7、乙方向甲方交付汽車及隨車物件，雙方簽署《商品車輛交接書》（附件一），即視為該車輛正式交付。

　　8、乙方應提前3天以上通知甲方接收車輛，如甲方因故不能按時接收車輛的，雙方應協商延期。如協商不成或甲方延期提車超過7天的，視為甲方放棄，乙方有權處理有關車輛，不退還定金。

　　9、從車輛正式交付之時起，該車輛的所有權和風險責任由乙方轉移至甲方。

　　第六條 關于定金

　　甲方未按約支付車款，或不能按時提車的，無權要求返還定金。乙方未按約交付車輛的，應當在合同解除后十日內雙倍返還定金。

　　第七條 雙方特別約定：

　　第八條 違約金

　　1、甲方未按合同約定的時間付款，乙方有權按逾期應付款依銀行遲延付款的規定，要求甲方支付滯納金。逾期超過15天后，乙方有權單方面通知甲方解除本合同，甲方應在接到通知之日起十日內，按相當于全部車價款的 %向乙方支付違約金。乙方亦有權將此款項在甲方已付車價款中直接扣除，余款在乙方收到甲方的合同解除通知書后十日內退還甲方。

　　2、乙方未按本合同約定交付約定的車輛，甲方有權按已支付的車價款依銀行遲延付款的規定，要求乙方支付滯納金。逾期超過15天后，甲方有權單方面通知乙方解除本合同，乙方應在接到解除合同通知書之日起十日內，按相當于全部車價款的 %向甲方支付違約金，并同時退還甲方已支付給乙方的車價款。

　　第九條 有關維修、保養

　　1、生產廠家（或乙方）指定以下的特約維修店向甲方所購買的本合同所述的車輛提供維修、保養等售后服務，其他售后服務網點可向乙方查詢。

　　維修站名稱：

　　地 址：

　　聯系電話：

　　2、 乙方售賣給甲方的車輛，按照生產廠家規定的保養、保修手冊進行維修、保養。

　　（1）乙方售賣給甲方的車輛的保修期，為 年或者 萬公里，以先到達者為準。如果車輛用于出租或營運則保修期為 年或 萬公里，以先到達者為準。保修期的起始日期以購車發票上的日期或商品車輛交接日期為起算日期，以最后到達者為準。

　　（2）新車的易損件保修期按生產廠家公布規定執行或參照保養和保修手冊。

　　3、乙方有責任督促車輛維修站按照保養、保修手冊和用戶手冊的內容對所售車輛進行保養。

　　4、甲方使用汽車前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。如屬甲方使用不當、保養不當或擅自改裝、裝潢造成而引起的相關聯的質量問題，由甲方自行承擔相關責任。

　　5、甲方所購汽車如在保修期內出現質量問題，應憑保修憑證到乙方或生產廠指定的特約維修站進行維修、保養。在保修期內因嚴重安全性能故障或主要部件總成質量問題經2次以上(含2次)修理，車輛的安全性仍達不到出廠檢驗標準或不能正常使用的，乙方應當負責向生產廠家申請換車或退車還款(扣除折舊)，具體執行按生產廠家的保修手冊。

　　6、保修期內，如因自身故障致車輛停用時間累計超過 天，則保修期在狀態恢復正常時重新起計，具體執行按生產廠家頒布的保修手冊。

　　7、保修期中，甲方所購車輛出現質量故障并經廠家特約維修站確認的，在 日內（按廠家規定時限內）未能修復影響甲方正常使用的，乙方有責任協助甲方向生產廠家主張按有關規定給予一定的賠償。

　　8、經國家授權的汽車檢驗機構認定或生產廠自認，甲方所購汽車確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，甲方有權向乙方或生產廠家主張索賠，乙方有積極協助的義務。若乙方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應該明示告知而未明示告知，則應承擔相應賠償責任。

　　9、甲方所購車輛如屬生產廠公布的汽車召回范圍，甲方應當按照生產廠公布的具體要求辦理交涉。

　　第十條 甲方的其他責任和義務：

　　1、甲方是乙方所購車輛的最終用戶，在辦理上牌入戶前不得為任何商業目的轉售所購車輛。不得將所購車輛用于有損乙方及該車輛品牌標志形象的活動。

　　2、甲方不得故意移卸、添加或以其他方式來掩蓋、替代所購車輛上的商標、徽章等標志。

　　3、甲方在購車前，已事先獲得政府有關部門的批準、許可或符合當地相關的規定所要求的資格，并且已了解甲方入戶所在地對入戶車輛的一些限制性法規，保證能夠在購車后的規定時間內辦理一切相關的牌證手續，否則因此造成對乙方的任何損失、索賠、糾紛等由甲方承擔。

　　第十一條 違約責任

　　1、對于違約事項，雙方有定金約定條款和違約金約定條款的，一方違約時，對方既可以選擇適用違約金條款，也可以選擇適用定金條款，但只能在二者之中選擇其一。

　　2、因車身超重、尾氣不合格等質量問題或證件不全導致甲方無法上牌，甲方有權解除合同和退車，因此而造成甲方的實際損失，甲方有權要求乙方賠償。

　　3、甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，同時采取各種合理手段減少不可抗力給雙方造成的影響，并應在10日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　4、不可抗力事件是指在任何一方在訂立本合同時不能預見、對其發生和后果不能避免、不能克服并且非屬該方的過錯或過失致使其遲延或未能履行本合同項下義務的事件，包括但不限于天災、火災、洪水、地震、暴亂、爆炸、戰爭、自然災害、政府行為、運輸工具或其它公用事業的中斷或停頓或在乙方供應商的工廠內發生的罷工或停工。

　　5、乙方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，甲方有權拒絕接收車輛，或要求乙方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。

　　6、滯納金應如期支付，不按期支付的，按銀行遲延付款的規定支付逾期利息。

　　第十二條 解決爭議的方法

　　1、甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，也可請求佛山市及各區工商行政管理部門或佛山市各級消費者委員會主持調解。協商不能解決或調解不成的，選定下面第 種方式解決：

　　（1）向佛山或 仲裁委員會申請仲裁。

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　2、雙方對車輛質量有異議的，可以通過協商確定由雙方認可的檢測機構進行鑒定。如雙方不能共同確定檢測機構的，則由佛山市具有法定資質的專業檢測機構進行終局鑒定。鑒定結果符合該產品手冊的技術質量的，鑒定費由對質量提出異議的一方承擔，否則鑒定費由另一方承擔。

　　第十三條 雙方的聯系方式及資料

　　1、甲方聯系資料

　　詳細通訊地址： 郵政編碼：

　　聯系人： 聯系電話：（日間） （夜間）

　　傳真號碼： 手機號碼：

　　電子郵箱：

　　2、乙方聯系資料：經雙方協商，確認任一方采用以下任一種方式進行聯系都有效。

　　詳細地址： 郵政編碼：

　　聯系部門： 聯系電話：（日間） （夜間）

　　傳真號碼： 工作手機號碼：

　　電子郵箱：

　　3、雙方以上的通訊方式若有改變，必須及時書面（只包括信件、電子郵件、傳真）通知對方，否則如因此造成的損失及相關責任由變更方負責。手機或其他移動通訊工具的短信僅作為普通訊息傳遞之用，建議不作重要事項的通知。

　　4、由于甲方改變通訊方式，令乙方無法及時通知甲方提車的，乙方有權保留甲方訂購的車輛7天，超過7天乙方可以不為甲方保留車輛，不退還定金。

　　第十四條 其他

　　1、本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。

　　2、本合同及其補充條款、補充協議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時，以手寫文字為準。如阿拉伯數字與大寫數字有矛盾時，以大寫數字為準。

　　第十五條 生效

　　本合同自雙方簽字、蓋章（或蓋印）之日生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等效力。

　　第十六條 本合同履行完畢后，自動失效。

　　合同附件：

　　□ 附件一、商品車輛交接書（共 2 頁）

　　□ 附件二、代辦上牌辦證服務委托書（共 3 頁）

　　□ 附件三、代辦上牌手續車輛交接書（共 2 頁）

　　□ 其他附件： （共 頁）

　　甲方名稱：（蓋章）

　　法定代表人/代理人：

　　簽約日期：年 月 日

　　乙方名稱：（蓋章）

　　法定代表人/負責人：

　　經辦人：

　　簽約日期： 年 月 日

　　合同簽訂地點：

　　附件一

　　商品車輛交接書

　　甲方（買受人）：

　　乙方（出賣人）：

　　甲、乙雙方就汽車買賣事宜，曾簽訂 號買賣合同，現乙方按約把甲方購買的車輛交予甲方，并就有關車輛交接事項作如下確認：

　　1、乙方交付給甲方的汽車品牌及型號規格為： ，車架號碼： ；發動機號碼： ；

　　顏色： 。甲方經過驗收，認為上述車輛符合雙方簽訂的汽車買賣合同規定的交付條件，同意接受。

　　2、甲方已付清全部的合同車價款，合計人民幣： 元，大寫： 。乙方已開具全部發票給甲方。

　　3、隨車文件清單如下(有提供的請打“√” ，沒提供的請打“×”)：

　　(1) 發票 □ (2) 合格證 □ (3) 報關證明文件 □

　　(4) 商檢證 □ (5) 使用說明書 □ (6) 保修卡 □

　　（7）簡易操作手冊 □ （8）拓印紙 □

　　(9) □ 其他： 。

　　4、經雙方確認，在下列完好無損、運轉正常的車輛項目右側打“√”，反之打“×” ，未完善的請補充說明。

　　(1)外觀及漆面 (9)燈光 (17)電動電線 (25)隨車飾物

　　(2)內飾 (10)反光鏡 (18)CD (26)

　　(3)轉向 (11)輪胎及備胎 (19)收放機 (27)

　　(4)制動 (12)雨刮器 (20)點煙器 (28)

　　(5)手剎 (13)發動機 (21)鑰匙及搖控器 (29)

　　(6)離合器 (14)空調 (22)千斤頂 (30)

　　(7)排檔 (15)門窗 (23)隨車工具 (31)

　　(8)儀表盤 (16)電動天窗 (24)警示牌 (32)

　　補充說明：

　　5、里程表顯示數： 公里。

　　6、其他交接事項： 。

　　7、 以上車輛經驗收完成后，買賣雙方應當場簽定本交接書，簽署后則視該車輛已交付完畢。甲方所購車輛的所有權及風險從賣方（乙方）轉移到買方（甲方）。

　　8、本交接書一式二份，甲、乙雙方各執一份，具相同法律效力，自甲、乙雙方簽字蓋章（或蓋印）后生效。

　　甲方名稱：（蓋章）

　　經辦人：

　　（單位購車的，請憑委托書派經辦人接收車輛。）

　　乙方名稱：（蓋章）

　　經辦人：

　　經辦人所屬部門：

　　交接日期：年月日時分

　　交接地點：

　　附件二

　　代辦上牌辦證服務委托書

　　甲方（買受人）：

　　乙方（出賣人）：

　　甲方向乙方購買了車架號碼為： ，發動機號碼

　　為： 的車輛，雙方已辦理交接手續，現甲方委托乙方代辦該車輛的上牌及領取證照的相關事項：

　　一、委托事項：

　　甲方授權乙方代為辦理下列事項(要求代理的打“√”，不需要代理的打“×”)：

　　1、代辦銀行按揭 □

　　2、 代辦上牌的相關手續 □

　　3、代辦保險 □

　　4、代辦購置稅 □

　　5、代辦車船稅 □

　　6、代辦養路費 □

　　7、代辦年票 □

　　8、代辦其他項目：。

　　二、委托報酬：

　　乙方完成上述委托事宜后，甲方應一次性支付代辦勞務報酬(簡稱代辦費)，合計：￥元，大寫：。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：

　　1、代辦銀行按揭。費用概算如下：

　　代辦費： 元。

　　2、代辦檢測、上牌的費用（已含行駛證等證件費用）概算如下：

　　代辦費： 元。

　　3、代辦保險費 元(請注明險種：，保險公司：)；保險生效時間自年月日

　　時 分起生效。

　　4、養路費： 元。

　　5、車船稅： 元。

　　6、購置稅： 元。

　　7、注冊費： 元。

　　8、其他： 元，合計約 元。

　　9、代辦其他項目。費用概算如下：

　　以上費用按支出憑證向甲方結帳。

　　10、所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由甲方承擔。

　　四、上述費用采取下列第 種方式支付：

　　1、甲方預付 元。

　　2、乙方墊付。

　　五、委托完成期限： 年 月 日前。

　　六、特別聲明條款：

　　1、甲方委托乙方代辦車輛上牌服務，甲方應自行或委托乙方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于車輛損失險、全車盜搶險和第三者責任險。乙方建議甲方爭取在保險合同上書面專門約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。如甲方委托乙方辦理車輛保險，乙方應把保險的有關條款告知甲方。

　　2、如因車輛管理部門或相關牌證部門或廠家特殊原因導致延遲入戶的，不屬乙方違約，屆時雙方另行協商解決。

　　3、在代辦牌證過程中，車輛仍是甲方的財產，甲方應采取有效的措施保護自有財產的安全。由甲方本人以及甲方委托的除乙方職員以外的人員駕駛車輛時所引起的一切交通意外由甲方負責。

　　4、如甲方委托乙方職員代為駕駛車輛，雙方先明確有關的責任和義務，乙方有義務督促職員遵守交通規則，如因乙方職員違反交通規則造成的交通意外，相關責任由乙方負責承擔，如非乙方職員違反交通規則造成的交通意外，由甲方承擔責任。

　　5、乙方僅代辦有關車輛上牌及有關證照的申領手續，按有關部門的規定，甲方應一同前往辦理有關的業務。

　　6、在代辦服務過程中發生車輛損毀、滅失的，甲方應當先向保險公司或侵權人索賠，賠付不足部分如屬乙方原因導致車輛損毀、滅失的，則由乙方予以修復或賠償。

　　七、在代辦上述委托事項時，如有關部門要求車主本人親自到場的，甲方應配合，否則造成委托事項拖延辦理的，不屬乙方違約。

　　八、乙方在接受甲方委托后，如甲方需乙方代為保管車輛，則乙方應盡力采取必要的手段保管好甲方的車輛，如因乙方保管不當造成車輛損傷的，由乙方負責修復。

　　九、違約責任

　　1、甲方中途撤回委托的，應承擔乙方的損失。

　　2、如因乙方原因導致代辦上牌證照的服務中途終止的，應承擔甲方的損失。

　　3、因不可抗力原因導致委托業務無法進行，雙方互不承擔違約責任，遇不可抗力一方應盡早通知對方，并采取力所能及的措施把對方的影響減到最低。

　　十、乙方完成上述委托事項后，與甲方辦理車輛及有關證照的交接手續。雙方另行簽定車輛交接書。

　　十一、其他約定：

　　十二、本委托書未盡事宜，甲、乙雙方應友好協商解決，雙方協商后簽定的補充協議與本委托書具同等效力。雙方協商不成的，可向乙方所在地的消委會、工商部門投訴，也可通過佛山或 所在地的仲裁委員會申請仲裁，或向人民法院起訴。

　　十三、本委托書一式二份，甲、乙雙方各執一份，具相同的法律效力，自雙方簽名蓋章后生效，履行完畢后自動失效。

　　甲方名稱： （蓋章）

　　經辦人：

　　電話：

　　乙方名稱： （蓋章）；

　　負責人：

　　經辦人：

　　電話：

　　簽約日期： 年 月 日

　　簽約地點：

　　附件三

　　代辦上牌手續車輛交接書

　　甲方（買受人）：

　　乙方（出賣人）：

　　甲、乙雙方就汽車買賣事宜，雙方簽定 號買賣合同，乙方已把車架號碼

　　為： ,發動機號碼為： ，

　　品牌及規格型號為： 的車輛售賣給甲方。雙方已按合同的約定辦理了商品車交接確認手續。其后，甲方委托乙方代辦上述車輛的上牌辦證的有關手續，并簽定了有關委托書。乙方已辦妥甲方委托的上述車輛的牌證手續，現把有關車輛及文件交還甲方，雙方確認如下的交接事宜：

　　一、乙方把如下的甲方的車輛交付甲方：

　　汽車品牌及型號規格： ；

　　車架號碼： ，發動機號碼： ；

　　顏色： ，車牌號碼： 。

　　二、乙方把如下的文件、憑證及收據移交甲方（請在有提供的項目打“√”，沒提供的項目打“×” ）：

　　（1）發票 □ （2）合格證 □ （3）報關證明文件 □

　　（4）商檢證 □ （5）使用說明書 □ （6）保修卡或保修手冊 □

　　（7）簡易操作手冊 □ （8）拓印紙 □ （9）行駛證 □

　　（10）車船稅證及收據 □ （11）車輛購置稅證及收據 □ （12）保險單 □

　　（13）保險發票□ （14）臨牌 □ （15）身份證 □

　　（16）暫住證 □ （17）戶口簿 □ （18）營業執照 □

　　（19）定編手續 □ （20）組織機構代碼證 □ （21）路橋費證及收據 □

　　（22）年票及收據 □ （23）行駛證的代理證 □

　　（24）其他：

　　三、乙方把如下的隨車附件移交給甲方（有的打“√”，沒有的打“×” ）：

　　1、 車匙 套 □ （已含搖控器 □ ；不含搖控器 □）

　　2、 前后車牌號碼牌 □

　　3、 隨車工具 □（包括： ）

　　4、 千斤頂 □

　　5、 點煙器 □

　　6、 警示牌 □

　　7、 內飾 □（包括： ）

　　8、 其他： 。

　　四、雙方交接時，甲方檢查車輛的如下項目或性能，請在完好無損、運轉正常的項目打“√” ，反之打“×” 。

　　(1)外觀及漆面 (9)燈光 (17)電動電線 (25) 隨車飾物

　　(2)內飾 (10)反光鏡 (18)CD (26)

　　(3)轉向 (11)輪胎及備胎 (19)收放機 (27)

　　(4)制動 (12)雨刮器 (20)點煙器 (28)

　　(5)手剎 (13)發動機 (21)鑰匙及搖控器 (29)

　　(6)離合器 (14)空調 (22)千斤頂 (30)

　　(7)排檔 (15)門窗 (23)隨車工具 (31)

　　(8)儀表盤 (16)電動天窗 (24)警示牌 (32)

　　補充說明：

　　五、里程表顯示數： 公里。

　　六、其他交接事項（有的請直接填寫，沒有的請打“×” ）：

　　·外貿合同樣本 ·維修合同樣本 ·購房合同樣本 ·合資合同樣本

　　七、雙方就以上物件交接事宜當場驗收無誤，雙方簽定本交接書。簽署后視上述車輛交付完畢。

　　八、本交接書一式二份，甲、乙雙方各執一份，具相同的法律效力，自甲、乙雙方簽名或蓋章后生效。

　　甲方名稱：（蓋章）

　　經辦人：

　　（單位購車的，請憑委托書委托經辦人接收車輛）

　　乙方名稱：（蓋章）

　　負責人：

　　經辦人：

　　簽約日期： 年 月 日

　　交車地點：

汽車買賣合同（自卸車） 篇8

　　甲方(出賣人):____________________________

　　住所:____________________________________

　　營業執照號碼:____________________________

　　法定代表人:______________________________

　　電話:____________________________________

　　乙方(買受人):_____________________________

　　地址:____________________________________

　　聯系電話:________________________________

　　身份證號碼:______________________________

　　委托代理人:______________________________

　　身份證號碼:______________________________

　　地址:____________________________________

　　聯系電話:________________________________

　　一、 汽車數量與價款

　　車輛單價:_________元，大寫_________。

　　數量:_________臺。

　　車輛總價:_________元，大寫_________。

　　運費:_________元，由_________方承擔。

　　出庫費:_________元，由_________方承擔。

　　車輛交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務的，雙方應另行簽訂委托服務協議書(協議書內容以附件形式附于主合同之后)。

　　二、交車方式及付款方式：

　　交車地點：____________________________________

　　交車時間：____________________________________

　　付款方式：____________________________________

　　付款時間：____________________________________

　　三、質量維修：

　　1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。

　　2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。

　　3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：(1)銷售發票;(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;(3)保修卡或保修手冊;(4)說明書;(5)隨車工具及備胎; (6)________________________________

　　5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。

　　6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7、汽車在購買后，由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。

　　8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。

　　9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。

　　四、違約責任：

　　1.乙方不能按時支付車款的，自延期之日起至實際付款日止，按銀行遲延付款的規定向甲方償付違約金。延期付款超過_________個月的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于全部車價款的_________%支付違約金。

　　2.甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_________個月的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于全部車價款的_________%支付違約金。

　　3.甲方交付的.汽車不符合說明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款等違約責任。

　　4.因車身超重、尾氣不合格等情況導致乙方無法上牌照，乙方有權退車并要求甲方賠償損失。

　　5.經國家授權的汽車檢驗機構鑒定，乙方所購汽車確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，按《中華人民共和國產品質量法》的規定處理。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應該明示告知而未明示告知，則應承擔相應賠償責任。

　　五、爭議解決：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，可以提交__________仲裁委員會仲裁或向_________________人民法院提起訴訟。

　　六、雙方其他約定

　　(一)________________________________________________________。

　　(二)________________________________________________________。

　　七、合同文本：本合同一式______份，雙方各執______份。

　　八、合同效力：本合同經買賣雙方簽章后生效。合同生效后，甲乙雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

　　買受人(簽章)：__________________ 出賣人(簽章)：__________________

　　電話：_________________________ 電話：_____________________________

　　________ 年________月________日 ________ 年________月________日

　　合同訂立注意事項：

　　合同的訂立又稱締約，是合同雙方動態行為和靜態協議的統一，它既包括締約各方在達成協議之前接觸和洽談的整個動態的過程，也包括雙方達成合意、確定合同的主要條款或者合同的條款之后所形成的協議。合同一般都是雙方的法律行為，只有雙方當事人協商一致才能成立，也就是說訂立合同是一個動態的過程，不論以何種方式訂立協議都必須經過要約和承諾這兩個階段。

　　1、合同對方為法人:

　　到當地工商部門查詢其工商注冊資料并實地考察其公司情況，確定其真實性;

　　核實訂約人是否經其所在公司授權委托，查驗其授權委托書、介紹信、合同書;

　　簽訂合同必須加蓋對方單位公章、合同專用章。

　　2、合同對方為“其他組織”:

　　對方當事人為個人合伙或個人獨資企業，核對營業執照登記事項與其介紹情況是否一致;由合伙人及獨資企業經辦人簽字蓋公章。

　　法人籌備處:確認經辦人身份及股東身份，加蓋法人籌備處和股東公章。

　　3、合同對方除加蓋公章、私章外，要親筆簽名。

汽車買賣合同（自卸車） 篇9

　　一、汽車型號及金額

　　汽號：____________________

　　發動機號：____________________

　　合格證號：____________________

　　車架號：____________________

　　海關單號：____________________

　　商檢單號：____________________

　　顏色：____________________

　　價格：____________________

　　備注：____________________

　　二、質量要求

　　1.賣方向買方出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。

　　2.賣方向買方出售的汽車，必須是在《_________》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。

　　三、車款與驗收

　　1.車款為(不含稅費)_________元;大寫：_________。買方應于_________年_________月_________日在_________(地點)同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并以_________(現金、支票、匯票)的方式自驗收審驗無誤之日起__________日內向賣方支付車款的_________%，待辦理完過戶手續后再即時支付剩余車款。

　　2.賣方應在收到第一筆車款后_________日內交付車輛及相關文件，并協助買方在15個工作日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅費負擔方式為：_________。

　　四、合理損耗及計算方法_________。

　　五、風險負擔

　　1.汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責任由買方負擔。

　　2.車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題由使用者負責。

　　六、賣方權利義務

　　1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處分權，且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。

　　2.賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。

　　3.賣方在買方購買車輛時必須向買方提供：(以下3、4、5項如沒有，售前應說明)

　　(1)銷售發票;

　　(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;

　　(3)保修卡或保修手冊;

　　(4)說明書;

　　(5)隨車工具及備胎。

　　4.賣方收取車款后，應開具合法、規范的收款憑證。

　　七、買方權利義務

　　1.買方在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。

　　2.買方在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　3.買方應按照約定的時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。

　　4.買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。

　　5.如買方使用、保管或保養不當造成的問題，由買方自行負責。

　　八、違約責任

　　1.第三人對車輛主張權利并有確實證據的，賣方應承擔由此給買方造成的一切損失。

　　2.賣方未按照約定交付車輛或相關文件的，應每日按車款_________%的標準支付違約金。

　　3.因賣方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。

　　4.買方未按照約定支付剩余車款的，賣方有權要求買方承擔由此造成的一切損失。

　　5.如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，賣方未向買方明示的，依法承擔責任。

　　九、保證

　　賣方須保證汽車無瑕疵。有關瑕疵的保證，則只限于交付日后三個月以內，往后即不負一切責任。

　　十、擔保

　　擔保人須對賣方保證，買方確實履行本契約按期支付價金，并負連帶賠償責任。

　　十一、聲明及保證

　　(一)買方：

　　1.買方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.買方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對買方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.買方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是買方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)賣方：

　　1.賣方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.賣方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對賣方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.賣方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是賣方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　十二、保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為 _________年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　十三、不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　十四、通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　十五、爭議的處理

　　(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　(二)本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：

　　1.提交_________仲裁委員會仲裁;

　　2.依法向人民法院起訴。

　　十六、解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　十七、補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，買賣雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　十八、合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年，自_________年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本________份，送_________留存一份。

　　買方(蓋章)：________________

　　授權代表(簽字)：____________

　　__________年_______月_______日

　　簽訂地點：____________________

　　賣方(蓋章)：________________

　　授權代表(簽字)：____________

　　__________年_______月_______日

　　簽訂地點：____________________

汽車買賣合同（自卸車） 篇10

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

　　聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________

　　甲、乙雙方依據其他有關法律、法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就汽車買賣事宜，訂立本合同。

　　第一條車輛基本情況

　　國產/進口： 。

　　自排/手排： 。

　　車輛類型： 。

　　品牌型號： 。

　　產地： 。

　　生產者名稱： 。

　　車身顏色： 。

　　內飾顏色： 。

　　出廠時間： 。

　　排量： 。

　　尾氣排放標準： 。

　　外廓尺寸： 。

　　核定載客： 。

　　核定載重： 。

　　其他： 。

　　第二條關于車輛配置的約定

　　。

　　第三條質量標準

　　車輛的質量要求應當符合出廠時的國家標準且不低于生產者出廠檢驗標準，并能依法通過公安交通管理部門的機動車注冊登記。

　　第四條價款

　　車輛價格每臺 元，大寫 。

　　數量 臺，總計 元，大寫 。

　　乙方如委托甲方代為拍牌、代辦保險、代付購置稅及車船稅、代為驗車與辦理上牌手續等服務，雙方應在補充協議中予以約定。

　　第五條支付方式

　　雙方同意按照以下第 種方式支付車輛價款：

　　1.簽署本合同時，支付全部車價款 元，大寫 。

　　2.簽署本合同時，首付全部車價款的 %，即 元，大寫 ;余款 元，大寫 ，于 年 月 日前付清。

　　3.其他： 。

　　乙方應當將價款付至甲方的財務部門或甲方指定的賬號，不得將價款直接付給甲方的銷售人員。

　　第六條交付與驗收

　　1.□甲方送車 □乙方自提 □其他 。

　　2.交車地點： 。

　　3.交車日期： 年 月 日前。

　　4.交車時里程表顯示數應當小于 公里。

　　5.車輛交付時應當場查驗，乙方應對所購車輛型號規格、外觀、輪胎、內飾、配置、備件、基本使用功能等進行確認，雙方應簽署《車輛驗收交接書》(詳見本合同附件)。如發現表面瑕疵，乙方應當場向甲方提出，并在《車輛驗收交接書》上作詳細記錄。

　　6.甲方向乙方交付車輛且雙方簽署《車輛驗收交接書》，即為車輛正式交付。

　　第七條雙方的權利義務

　　1.甲方應當按照國家、地方的相關法律法規及其實施細則和配套規定對其所出售的車輛承擔質量保證責任或“三包”責任。

　　2.甲方出售車輛屬于事故車、有維修記錄車、處理品車、改裝車、“三包”退換車及生產日期超過 年以上的庫存車，應當事先向乙方作出書面說明。

　　3.甲方不得承諾能夠直接辦理汽車消費貸款業務。

　　4.甲方的蓋章名稱與本合同、發票上的名稱應當保持一致;不一致的，甲方應當在訂立本合同前書面告知乙方。

　　5.乙方簽訂合同，應當使用有效身份證件，并對提交材料的真實性負責。

　　6.雙方應當遵守合同約定，自覺履行合同義務。非經對方同意，不得單方變更、解除合同，但法律另有規定的除外。

　　第八條違約責任與合同解除

　　1.甲方逾期交付車輛的，應每天按車輛價款的 %向乙方支付違約金;逾期交付車輛超過 天的，乙方有權解除本合同。

　　2.乙方逾期支付車輛價款的，應每天按逾期支付部分價款的 %向甲方支付違約金;逾期付款超過 天的，甲方有權解除本合同。

　　3.因乙方原因未通過銀行貸款審核并導致本合同不能繼續履行的，甲方有權解除合同，給甲方造成損失的，乙方應予以賠償。因不可歸責于甲、乙雙方的原因，銀行無法辦理貸款并導致本合同不能繼續履行的，乙方有權解除合同，甲方應當在合同解除之日起 日內全額退還乙方已付款項，如不按時退還，應當以乙方已付款項為基數按每天 %向乙方支付違約金。

　　4.甲方交付汽車的質量不符合國家標準或低于生產者出廠檢驗標準的，雙方約定按以下方式處理： 。

　　第九條爭議解決方式

　　1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第 種方式解決：

　　(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向 人民法院提起訴訟。

　　第十條附則

　　1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。車輛驗收交接書、補充協議均為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　2.本合同一式二份，甲、乙方各執一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　附件一：補充協議

　　甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)________________

　　授權代理人(簽字)：_______ 授權代理人(簽字)：________

　　住址：_____________________ 住址：______________________

　　聯系電話：_________________ 聯系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________ 賬號：______________________

　　_________年____月____日 _________年______月____日

　　簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________

　　附件二：車輛驗收交接書

　　甲方(銷售方)：

　　乙方(買受方)：

　　年 月 日，甲、乙雙方在 對 進行驗收與交接，雙方確認：

　　1.甲方交付給乙方的汽車品牌及型號為： ，生產日期為 年 月 日，發動機號 ，車輛識別代碼 ，合格證號 ，進口證明書號 ，商檢單號 。

　　2.隨車文件清單如下(打√)：

　　(1)機動車銷售統一發票 □

　　(2)合格證 □

　　(3)產品使用說明書 □

　　(4)三包憑證 □

　　(5)維修保養手冊 □

　　(6)修理者網點名冊 □

　　(7)海關證 □

　　(8)商檢證 □

　　(9)機動車保險單 □

　　(10)購置稅憑證 □

　　(11)車船稅憑證 □

　　(12)臨時牌照 □

　　(13)行駛證 □

　　(14)機動車登記證 □

　　(15)環保標志 □

　　(16)驗車標志 □

　　(17)其他： 。

　　3.車輛外觀有無表面瑕疵： 。

　　4.下列車輛項目完好無損打“√”，反之打“×”，未配備打“○”。

　　(1)漆面

　　(10)水箱

　　(19)倒車雷達

　　(28)DVD

　　(2)內飾

　　(11)前/后橋

　　(20)儀表盤

　　(29)收放機

　　(3)輪胎

　　(12)離合器

　　(21)燈光

　　(30)后備箱

　　(4)發動機

　　(13)雨刮器

　　(22)反光鏡

　　(31)隨車工具

　　(5)變速箱

　　(14)門窗

　　(23)點煙器

　　(32)千斤頂

　　(6)轉向系統

　　(15)玻璃

　　(24)電子時鐘

　　(33)警示牌

　　(7)制動系統

　　(16)電動天窗

　　(25)安全帶

　　(34)備胎

　　(8)點火系統

　　(17)空調

　　(26)電動電線

　　(35)

　　(9)懸架系統

　　(18)導航

　　(27)CD

　　(36)

　　5.搖控器 個。

　　6.車鑰匙(卡) 把。

　　7.里程表顯示數： 公里。

　　8.其他驗收交接事項及說明： 。

　　本驗收交接書一式兩份，甲、乙方各執一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　簽署時間： 年 月 日

　　甲方蓋章：

　　簽署時間： 年 月 日

　　乙方簽字或蓋章：

汽車買賣合同（自卸車） 篇11

　　出賣人：__________

　　買受人：__________

　　一、 汽車金額：__________

　　二、交車方式：__________

　　交車地點：__________　　　　　　　　　 交車時間：__________

　　付款方式：__________　　　　　　　　　 付款時間：__________

　　三、質量維修：__________

　　1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。

　　2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。

　　3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

　　(1)銷售發票;(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;(3)保修卡或保修手冊;(4)說明書;(5)隨車工具及備胎; (6)

　　5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。

　　6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7、汽車在購買后，由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。

　　8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。

　　9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。

　　四、違約責任：

　　五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。

　　七、合同效力：本合同經買賣雙方簽章后生效。

　　買受人(簽章)：__________　　　　出賣人(簽章)：__________

　　地址：__________　　　　　　　地址：__________

汽車買賣合同（自卸車） 篇12

　　出賣人：___________

　　買受人：___________

　　一、 汽車信息

　　汽車品牌___________型號___________顏色___________價格___________金額___________備注___________

　　二、交車方式：

　　交車地點：___________　　　　　　　　　 交車時間：___________

　　付款方式：___________　　　　　　　　　 付款時間：___________

　　三、質量維修：

　　1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。

　　2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。

　　3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：(1)銷售發票;(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;(3)保修卡或保修手冊;(4)說明書;(5)隨車工具及備胎; (6)

　　5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。

　　6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7、汽車在購買后，由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。

　　8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。

　　9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。

　　四、違約責任：

　　五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。

　　七、合同效力：本合同經買賣雙方簽章后生效。

　　買受人(簽章)：___________　　　　　　　　　　 出賣人(簽章)：___________

　　地址：___________　　　　　　　　　　　　　　地址：___________

　　電話：___________　　　　　　　　　　　　　　電話：___________

　　___________年___________月___________日

汽車買賣合同（自卸車） 篇13

　　出賣人（甲方）：________________________________

　　買受人（乙方）：________________________________

　　依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就汽車買賣的有關事宜協商訂立本合同。

　　第一條汽車名稱、數量及價款

　　汽車品牌

　　型號

　　生產廠商

　　產地

　　發動機號

　　合格證號

　　車架號

　　海關單號

　　商檢單號

　　配置（標準配置/

　　選用配置）

　　數量

　　車身顏色

　　首選：次選：

　　單價（人民幣）

　　內飾顏色

　　首選：次選：

　　總價（人民幣）

　　大寫

　　備注

　　第二條質量

　　1.甲方出售的車輛，質量應符合國家關于汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，并達到產品說明書載明的技術指標，符合車輛落籍地有關部門關于尾氣排放的標準。

　　2.甲方出售的車輛，應是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。

　　3.雙方對車輛是否存在質量問題有爭議的，依據法律規定或者直觀觀察等日常生活經驗能夠直接確認的事實，可以直接作為判定問題的依據；需要進行鑒定的，以具有法定資質的汽車檢驗機構出具的書面鑒定意見為準。鑒定費由主張方墊付，由責任方承擔；經鑒定無法明確責任的，由雙方分擔。

　　第三條定金（可選填）

　　乙方在_________年_____月_____日前，向甲方交付全車款的_____%（此比例不得超過全車款的20%）作為定金；甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金；因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。

　　第四條付款方式

　　乙方于本合同簽訂之前或簽訂時向甲方支付的訂金，視為預付款。

　　乙方選擇按第_____種方式，如期足額將車款支付給甲方。

　　1.一次性付款方式：□簽訂本合同時/□_____年_____月_____日前，支付全部車價款。

　　2.分期付款方式：

　　□簽訂本合同時/□_____年____月_____日前，支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫______________元。

　　__________前支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫____________________元。

　　__________前支付余款，計人民幣__________元，大寫____________________元。

　　3.貸款方式：見《貸款合同》。

　　第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1.交車時間：_____年_____月_____日前。

　　2.交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□；貨交承運人□。

　　3.交車地點：________________________________________。

　　4.甲方交付車輛時應同時提供：

　　（1）銷售發票；

　　（2）（國產）車輛合格證或（進口）海關進口證明及商品檢驗單；

　　（3）質量服務卡或保修手冊；

　　（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）；

　　（5）隨車工具及備件清單；

　　（6）____________________________________。

　　5.甲方應在交車時當場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議，應當場向甲方提出，由雙方進行確認。對于確屬質量問題的，乙方有權要求更換車輛；對于車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔。

　　6.甲方將車輛交由乙方實際支配下并向乙方交付隨車文件時，雙方應簽訂車輛交接書（見附件），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，車輛的風險責任由乙方承擔。

　　第六條售后服務

　　1.車輛售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。

　　2.甲方應提供由生產廠商認定的兩家以上的維修保養網點供乙方選擇。

　　在保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。

　　3.乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在保修期內車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當，或到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。

　　4.生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關規定相抵觸的，按國家有關規定執行。

　　5.本合同簽訂后，國家出臺有關汽車產品修理更換退貨或車內空氣質量等方面的規定的，雙方按國家規定執行。

　　6.生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的'，雙方按生產廠商的承諾執行。

　　第七條違約責任

　　1.甲方未按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過_____日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的_____%支付違約金或適用定金條款。

　　2.乙方在使用后發現車輛不符合說明書中表明的質量標準，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。

　　3.經具有法定資質的汽車檢驗機構鑒定，車輛確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。乙方要求甲方賠償的，如生產廠商有過錯的，甲方在承擔賠償責任后有權向生產廠商追償；乙方要求生產廠商賠償的，甲方有協助乙方的義務。

　　4.甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔由此造成的損失。

　　5.乙方未按約定支付車價款的，應依照銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金，超過_____日的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于未交車款的_____%支付違約金或適用定金條款。

　　6.一方無正當理由單方解除合同的，應按_______________的標準向對方支付違約金或適用定金條款。

　　第八條不可抗力

　　因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　第九條其他約定

　　未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件及甲方的宣傳材料、廣告、公開承諾等均為本合同的組成部分。

　　其他約定：____________________________________________________________。

　　第十條解決爭議的方法

　　本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：

　　（一）向_______________人民法院提起訴訟；

　　（二）提交_______________仲裁委員會仲裁。

　　甲方：（蓋章）________________乙方：（簽章）________________

　　地址：________________________地址：________________________

　　證照名稱：____________________證件名稱：____________________

　　證照號碼：____________________證件號碼：____________________

　　法定代表人：__________________法定代表人：__________________

　　委托代理人：__________________委托代理人：__________________

　　聯系電話：____________________聯系電話：____________________

　　傳真：________________________傳真：________________________

　　郵政編碼：____________________郵政編碼：____________________

　　簽訂時間：____________________簽訂時間：____________________

　　簽訂地點：____________________簽訂地點：____________________

　　附件一

　　合同編號：__________

　　車輛交接書

　　出賣人（甲方）：_________________________

　　買受人（乙方）：_________________________

　　_____年_____月_____日_____時，甲、乙雙方在_______________對_______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：

　　1.甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規格為：_________________________。

　　乙方經過驗收，認為該車輛符合雙方于__________年_____月_____日簽訂的汽車買賣合同（編號為_______________）的約定（發動機號：__________車架號：_______________），同意接受。

　　2.隨車文件清單如下（打√）：

　　（1）發票□

　　（2）合格證□

　　（3）說明書□

　　（4）保修卡□

　　（5）海關證□

　　（6）商檢證□

　　（7）進口車關單□

　　（8）進口車商檢單□

　　（9）其他：_____________

　　3.下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”，不正常的打“×”，空格內可自行添加項目。（略）

　　4.里程表顯示數：____________________公里

　　5.其他交接事項：_________________________________________________。

　　本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效，視為車輛正式交付，車輛的風險責任由乙方承擔。

　　甲方簽章：_______________________________

　　時間：_____年_____月_____日_____時_____分

　　乙方簽章：_______________________________

　　時間：_____年_____月_____日_____時_____分

　　附件二

　　合同編號：______________

　　委托服務協議書

　　委托人（乙方）：____________________________

　　受托人（甲方）：____________________________

　　雙方經協商一致，就辦理下列委托事項達成如下協議：

　　一、委托事項

　　乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：

　　（1）代辦選牌□

　　（2）代辦按揭□

　　（3）代辦保險□

　　（4）代辦上牌□

　　（5）代辦裝潢□

　　（6）代辦其他項目：______________

　　二、委托報酬

　　為甲方順利完成委托事宜，乙方應在簽訂本協議時支付______________元，大寫____________________________。

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費）,合計________元，大寫______________。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定

　　1.代辦選牌，代辦費：______________元。

　　2.代辦按揭，代辦費：______________元。

　　3.代辦保險：

　　（1）保險公司所在地及名稱：__________________________

　　（2）保險期限：一年□二年□三年□

　　（3）第三者責任險，費用：______________元。

　　（4）交通事故責任強制險，費用：______________元。

　　（5）車輛損失險，費用：______________元。

　　（6）其他險種名稱及費用：____________________________。

　　（7）以上保險費用合計：______________元。

　　（8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務的，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于交通事故責任強制險和車輛損失險。保險合同應書面約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

　　4.代辦上牌，費用概算如下：

　　養路費_____________元，車船稅_____________元，購置稅_____________元，注冊費：_____________元，其他_____________元，合計約______________元。

　　5.代辦裝潢，裝潢項目____________________________，費用______________元。

　　6.代辦其他項目____________________________，費用______________元。

　　7.所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔。甲方應憑發票、收據向乙方結賬。

　　四、上述費用采取下列第_______種方式支付

　　1.乙方預付。2.甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務完成期限：________年________月________日前。

　　六、完成委托上牌服務，應隨車移交如下材料

　　（1）購置稅憑證（2）養路費憑證（3）機動車保險單（4）行駛證（5）車船稅憑證（6）車輛牌照號碼：________________

　　七、違約責任

　　1.甲方在辦理委托事項過程中車輛發生毀損、滅失的，乙方應先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬于甲方責任的，由甲方承擔，屬于第三方責任的，甲方應協助乙方索賠。非因甲方過錯導致車輛未上相關保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔賠償責任。

　　2.乙方中途撤回委托解除合同的，應承擔由此給甲方造成的實際損失。

　　3.除不可抗力或政府有關部門的原因外，甲方未能在約定期限內完成委托事項的，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30日，甲方應按全部車價款________%向乙方支付違約金，協議繼續履行。

　　4.因乙方未能及時提供有關材料而影響委托事項完成的，本協議履行期限相應順延，甲方不承擔違約責任。

　　八、解決爭議的方法：同《北京市汽車買賣合同》

　　九、其他約定：________________________________________________。

　　甲方簽章：________________乙方簽章：________________

　　日期：____________________日期：____________________

汽車買賣合同（自卸車） 篇14

　　委托人（乙方）：________

　　受托人（甲方）：________

　　雙方經協商一致，就辦理下列委托事項達成如下協議：

　　一、委托事項乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：

　　（1）代辦拍牌□

　　（2）代辦按揭□

　　（3）代辦保險□

　　（4）代辦上牌□

　　（5）代辦裝潢□

　　（6）代辦其他項目：

　　二、委托報酬

　　為甲方順利完成委托事宜，乙方應事先支付__________元，大寫_ __________ 。

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費）合計__________元，大寫_______________________ 。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：

　　1、代辦上牌，代辦費：___________元。

　　2、代辦按揭，代辦費：___________元。

　　3、代辦保險，

　　（1）保險公司所在地及名稱：____________________________________________

　　（2）保險期限：一年□二年□三年□

　　（3）第三者責任險，費用：_________________元。

　　（4）車輛損失險，費用：___________________元。

　　（5）其他險種名稱及費用：_________________元。

　　（6）以上保險費用合計：__________________元。

　　（7）雙方特別約定：

　　乙方委托甲方代辦車輛上牌服務，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車輛損失險。保險合同應當書面專門約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

　　4。代辦上牌，費用概算如下：

　　養路費____________元，車船稅_________元，購置稅___________元，注冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。

　　5。代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。

　　6。辦其他項目______________________，費用_______________元。

　　7。所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結帳。

　　四、上述費用采取下列第______種方式支付：

　　1、乙方預付。

　　2、甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務完成期限：_________年_______月_______日前。

　　六、完成委托上牌服務，應當隨車移交如下材料：

　　（1）購置稅憑證

　　（2）養路費憑證

　　（3）機動車保險單

　　（4）行駛證

　　（5）車船稅憑證

　　（6）車輛牌照號碼：

　　七、違約責任

　　1、甲方在代辦服務過程中造成車輛毀損、滅失的'，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時全面落實的，應當免除甲方的責任。

　　2、乙方中途撤回委托的，應承擔甲方的實際經濟損失。

　　3、除不可抗力或遇政府機構停電、設備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外，甲方如未在本協議約定期限內將完成委托的上牌車輛交付乙方，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最后交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應按全部車價款%向乙方支付違約金，協議繼續履行。

　　4、因乙方不能及時提供有關材料而影響委托事項按約完成的，則交車期得以順延。

　　甲方簽章：________

　　日期：________________

　　乙方簽章：________

　　日期：________

汽車買賣合同（自卸車） 篇15

　　車輛買賣合同

　　出賣人(以下簡稱甲方)：____________________

　　買受人(以下簡稱乙方)：____________________

　　第一條 目的

　　依據有關法律、法規，甲、乙雙方在自愿、平等和協商一致的基礎上，就甲方擁有的二手車過戶給乙方的相關事宜，簽訂本合同。

　　第二條 當事人及過戶車輛情況

　　(一)甲方基本情況：

　　身份證號碼____________________

　　現居住地址____________________

　　郵政編碼______________________

　　聯系電話______________________

　　(二)乙方基本情況：

　　身份證號碼____________________

　　現居住地址____________________

　　郵政編碼______________________

　　聯系電話______________________

　　(三)要過戶的二手車的基本情況：

　　車輛牌號_____________________車輛類型___________________

　　廠牌、型號___________________顏 色______________________

　　初次登記日期_________________登記證號___________________

　　發動機號碼___________________車架號碼___________________

　　行使里程_____________km使用年限至______年______月______日

　　車輛年檢簽證有效期至______年______月______排放標準

　　車輛購置稅完稅證明證號______(征稅、免稅)。

　　車船使用稅納稅記錄卡繳付截止期______

　　車輛養路費交訖截止期______年______月(證號______)

　　車輛保險險種______

　　保險有效期截止日期______年______月______日

　　配置______

　　車輛非重大事故車輛(重大事故包括泡水、嚴重撞擊、火燒、發動機改動等)

　　車輛狀況說明見附件一

　　車輛相關憑證見附件二

　　第三條 車輛價款、過戶手續費

　　本車價款為人民幣______元(大寫______元)，其中包含車輛、備胎以及______等款項。

　　過戶手續費約為人民幣______元(大寫______元)，由______承擔(以實際發生費用為準支付)。

　　第四條 定金和價款的支付、過戶手續、車輛交付

　　(一)乙方應于本合同簽訂時，按車價款______%(≤20%)人民幣______元(大寫______元)作為定金支付給甲方。

　　(二)車輛在過戶、轉籍手續完成前，選擇以下第( )項方式使用和保管：

　　1.繼續由甲方使用和保管。

　　2.交由乙方使用和保管。

　　(三)方應于本合同簽訂后______日內，將本車辦理過戶□/轉籍□所需的有關證件原件及復印件交付給______方(做好簽收手續)，由______方負責辦理手續；______方為二手車經銷企業時，由______方負責辦理(過戶□/轉籍□)手續。

　　(四)自過戶、轉籍手續完成之日起______日內，乙方應向甲方支付車價款人民______元(大寫______元)，同時______方付清過戶手續費。支付方式：(現金□/轉帳□)。

　　(五)如由甲方辦理過戶、轉籍手續的，應于收到全部車價款之日起______日內將有關證件交給乙方；如車輛由甲方使用和保管的應于收到全部車價款之日起______日內將車輛交給乙方(交付地點______)。

　　第五條 雙方的權利義務

　　(一)甲方承諾出賣車輛不存在任何權屬上的法律問題和尚未處理完畢的道路交通安全違法行為或者交通事故；應提供車輛的使用、維修、事故、檢驗以及是否辦理抵押登記、海關監管、交納稅費期限、使用期限等真實情況和信息。

　　(二)甲方屬二手車經銷企業的，還應向乙方提供質量保證及售后服務承諾。

　　(三)對轉出本市的車輛，乙方應了解、確認買受車輛能在轉入所在地辦理轉入手續。

　　(四)雙方應在約定的時間內提供各類證明、證件并確保真實有效。

　　(五)______________________________

　　第六條 違約責任

　　(一)違反本合同第四條第3款，致使車輛不能過戶、轉籍，合同無法繼續履行的，本合同解除。甲方違約的，甲方向乙方雙倍返還定金并賠償乙方相應損失；乙方違約的，則乙方無權要求返回定金并賠償甲方相應損失。

　　(二)違反本合同第四條第4款，乙方未按合同約定支付的，應按延期天數向甲方支付違約金每天人民幣______元。

　　(三)違反本合同第四條第5款，甲方延期交付過戶、轉籍的有關證件或車輛的，應按延期天數向乙方支付違約金每天人民幣______元。

　　(四)違反本合同第五條第1款，乙方有權解除本合同，甲方應無條件接受退回的車輛并退回乙方全部車款，雙倍返還定金并賠償乙方相應損失。

　　(五)違反本合同第五條第2款，甲方應向乙方支付車輛價款的______ %(人民幣______元)的違約金，并繼續提供質量保證及售后服務承諾。

　　(六)違反本合同第五條第3款，致使車輛不能在轉入所在地辦理轉入手續的，本合同解除，乙方無權要求返還定金，并賠償甲方相應經濟損失。

　　(七)違反本合同第五條第4款，致使出讓車輛不能過戶、轉籍的，守約方有權解除本合同，違約方應支付人民幣______元給守約方，守約方另有損失的，由違約方賠償損失。

　　(八)________________________

　　第七條 風險承擔

　　本合同簽訂后，車輛在過戶、轉籍手續完成并實際交付前：

　　(一)甲方使用和保管的，由甲方承擔風險責任。

　　(二)乙方使用和保管的，由乙方承擔風險責任。

　　第八條 爭議解決方式

　　因本合同發生的爭議，由雙方協商解決，或向有關行業組織及消費者權益保護委員會申請調解。

　　當事人不愿協商、調解，或協商、調解不成的，按下列第______種方式解決：

　　(一)向仲裁委員會申請仲裁；

　　(二)向人民法院起訴。

　　第九條 其它

　　(一)本合同未約定的事項，按照《民法典》、《二手車流通管理辦法》以及有關的法律、法規和規章執行。

　　(二)雙方因履行本合同而簽署的補充協議及提供的其它書面文件，均為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

　　(三)本合同經雙方當事人簽字或蓋章后生效。本合同一式三份，由甲方、乙方和二手車交易市場各執一份，具有同等法律效力。

　　(四)附件

　　附件一：車輛狀況說明書(車輛信息表)

　　附件二：車輛相關憑證

　　1、《機動車登記證書》

　　2、《機動車行駛證》

　　3、有效的機動車安全技術檢驗合格標志

　　4、車輛購置稅完稅證明

　　5、車船使用稅繳付憑證

　　6、車輛養路費繳付憑證

　　7、車輛保險單

　　8、購車發票

　　甲方(簽章)：__________　    乙方(簽章)：__________

　　簽約時間：___年__月__日　   簽約時間：___年__月__日

汽車買賣合同（自卸車） 篇16

　　雙方依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律、法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣舊機動車事宜，訂立本合同。

　　第一條：出賣人依法出售個人機動車，具體資料見附件。

　　第二條：車款及交驗車

　　舊機動車的價格為(不含稅費)元，買受人已同出賣人在當面驗收車輛及審驗相關文件,并以現金方式支付出賣人全部車款。

　　買受人應在7個工作日內辦理完車輛過戶、轉籍手續，轉籍過程中發生的稅、費全部由買方負擔。

　　第三條：買賣雙方的權利和義務

　　1、出賣人應保證對出賣車輛享有所有權或處分權，且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。

　　2、出賣人保證向買受人提供的相關文件真實有效。

　　3、買受人應按照約定時間、地點與出賣人當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。

　　4、車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題由使用者負責。

　　第四條：合同爭議的解決辦法

　　因本合同引起的爭議，由當事人協商解決;也可向有關部門申請調解;協商或調解不成的，向當地人民法院起訴解決。

　　第五條：其他約定事項：

　　本合同一式貳份，買受人與出賣人各一份，經雙方簽字后生效;合同生效后，雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

　　買受人(簽字)：出賣人(簽字)：

　　電話：電話：

　　身份證號：身份證號：

　　日期：年月日日期：年月日

汽車買賣合同（自卸車） 篇17

　　合同編號：________

　　出賣人（甲方）：________

　　買受人（乙方）：________

　　依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就汽車買賣的有關事宜，訂立本合同。

　　第一條汽車名稱、數量及價款汽車品牌型號生產廠商產地發動機號合格證號，車架號海關單號商檢單號配置（標準配置/選用配置）車身顏色內飾顏色單價（人民幣）

　　數量：________

　　總價（人民幣）：________

　　備注：________

　　第二條定金條款

　　乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車款的_______%（此比例不得超過全車款的20%），甲方交貨后，定金抵作車款。乙方違約導致合同解除的，無權要求返還定金；甲方違約導致合同解除的，應雙倍返還定金。

　　第三條付款方式

　　乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣____________元，大寫_________________元。

　　2、分期付款方式：

　　簽署本合同時，支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付最后一期車價款，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　3、汽車消費貸款方式：首付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元。

　　以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。

　　（1）乙方未能在以上規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜（以銀行實際發放貸款為準）。

　　（2）乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。

　　屬甲方原因導致甲方未能辦理貸款手續的，甲乙方不承擔違約責任。

　　4、預付款方式：簽署本合同時，支付預付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元，_________ 時一次性付清余款。

　　第四條質量

　　1、甲方向乙方出售的車輛，質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，達到產品說明書載明的技術指標符合車輛落籍地政府關于尾氣排放標準。

　　2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的`產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。

　　3、雙方對車輛質量認定有爭議的，以國家汽車質量監督檢驗部門的書面鑒定意見為處理爭議的依據。

　　第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間：_______年____月____日前。

　　2、交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□；貨交承運人□。

　　3、交車地點：______________________________。

　　4、交車時里程表記錄為：_________公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務發生的公里數。

　　5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：

　　（1）銷售發票；

　　（2）（國產）車輛合格證或（進口）海關進口證明及商品檢驗單；

　　（3）質量服務卡或保修手冊；

　　（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）；

　　（5）隨車工具及備件清單。

　　6、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。

　　7、甲方將汽車交由乙方實際支配下并向乙方交付汽車及隨車文件時，雙方簽署車輛交接書（見附件），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。

　　第六條不可抗力

　　1、因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　2、遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以書面形式通知另一方，并在事件發生后十日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。

　　第七條售后服務的約定

　　1、車輛售出后，其售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。

　　2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養的，甲方應為乙方提供可供選擇的、由生產廠商認定的維修保養網點，由乙方自行選擇。

　　在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。

　　3、乙方使用汽車前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由于人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當造成的質量問題，或者到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，由乙方自行承擔后果。

　　4、如生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關法律法規相抵觸，按國家法律法規執行。

　　5、本合同簽訂后，國家如出臺有關汽車產品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行。

　　6、生產廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的規定執行。

　　第八條違約責任

　　1、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的_______ %支付違約金。

　　2、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。

　　3、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定，乙方所購汽車確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，如甲方無過錯，乙方有權向生產廠主張賠償，甲方有積極協助的義務。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應當明示告知而未明示告知，則應承擔相應責任。

　　第九條其他約定

　　本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。

　　其他約定______________________

　　第十條解決爭議的方法

　　本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決；協商或調解不成的，按下面第_____種方式解決：

　　（一）提交_ ___仲裁委員會仲裁；

　　（二）向_________人民法院提起訴訟。

　　甲方：（簽章）________

　　乙方：（簽章）________

　　地址：________

　　地址：________

　　證照名稱：________

　　證照名稱：________

　　證照號碼：________

　　證照號碼：________

　　法定代表人：________________

　　法定代表人：________

　　委托代理人：________

　　委托代理人：________

　　聯系電話：________

　　聯系電話：________

　　傳真：________

　　傳真：________

　　郵政編碼：________

　　郵政編碼：________

　　簽訂時間：________

　　簽訂時間：________

　　簽訂地點：________

　　簽訂地點：________

　　附件一

　　車輛交接書

　　_______年_____月_____ 日_____時，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：

　　1、甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規格為：___________________________________

　　乙方經過驗收，認為符合雙方______年______月_________ 日簽訂的汽車買賣合同約定（發動機號：_________車架號：___________），同意接受。

　　2、隨車文件清單如下（打√）：

　　（1）發票□

　　（2）合格證□

　　（3）說明書□

　　（4）保修卡□

　　（5）海關證□

　　（6）商檢證□

　　（7）進口車關單□

　　（8）進口車商檢單□

　　（9）其他：________________

　　3、下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”。

　　外觀_______，發動機運轉_______，其它_______

　　4、里程表顯示數：_____________公里

　　5、其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方簽章：________

　　日期：________

　　乙方簽章：________

　　日期：________

　　附件二

　　委托服務協議書

　　委托人（乙方）：________

　　受托人（甲方）：________

　　雙方經協商一致，就辦理下列委托事項達成如下協議：

　　一、委托事項乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：

　　（1）代辦拍牌□

　　（2）代辦按揭□

　　（3）代辦保險□

　　（4）代辦上牌□

　　（5）代辦裝潢□

　　（6）代辦其他項目：

　　二、委托報酬

　　為甲方順利完成委托事宜，乙方應事先支付__________元，大寫_ __________ 。

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費）合計__________元，大寫_______________________ 。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：

　　1、代辦上牌，代辦費：___________元。

　　2、代辦按揭，代辦費：___________元。

　　3、代辦保險，

　　（1）保險公司所在地及名稱：____________________________________________

　　（2）保險期限：一年□二年□三年□

　　（3）第三者責任險，費用：_________________元。

　　（4）車輛損失險，費用：___________________元。

　　（5）其他險種名稱及費用：_________________元。

　　（6）以上保險費用合計：__________________元。

　　（7）雙方特別約定：

　　乙方委托甲方代辦車輛上牌服務，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車輛損失險。保險合同應當書面專門約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

　　4。代辦上牌，費用概算如下：

　　養路費____________元，車船稅_________元，購置稅___________元，注冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。

　　5。代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。

　　6。辦其他項目______________________，費用_______________元。

　　7。所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結帳。

　　四、上述費用采取下列第______種方式支付：

　　1、乙方預付。

　　2、甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務完成期限：_________年_______月_______日前。

　　六、完成委托上牌服務，應當隨車移交如下材料：

　　（1）購置稅憑證

　　（2）養路費憑證

　　（3）機動車保險單

　　（4）行駛證

　　（5）車船稅憑證

　　（6）車輛牌照號碼：

　　七、違約責任

　　1、甲方在代辦服務過程中造成車輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時全面落實的，應當免除甲方的責任。

　　2、乙方中途撤回委托的，應承擔甲方的實際經濟損失。

　　3、除不可抗力或遇政府機構停電、設備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外，甲方如未在本協議約定期限內將完成委托的上牌車輛交付乙方，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最后交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應按全部車價款%向乙方支付違約金，協議繼續履行。

　　4、因乙方不能及時提供有關材料而影響委托事項按約完成的，則交車期得以順延。

　　甲方簽章：________

　　日期：________________

　　乙方簽章：________

　　日期：________

汽車買賣合同（自卸車） 篇18

　　買方：__________

　　(以下簡稱甲方)

　　賣方：__________

　　(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協議，共同遵照執行：

　　第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：

　　車號：_______________

　　顏色：_____

　　產地：_______________

　　型號：__________

　　發動機號碼：_____(拓印粘貼)底盤號碼：__________

　　(拓印粘貼)

　　第二條：

　　乙方向甲方交付定金：__________元,剩余車款于20_____年_____月_____日之前交齊。

　　第三條：辦理轉戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協助辦理的義務。

　　第四條：乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。

　　第五條：乙方應保證交付前該車的維護正常，手續完整。

　　第六條：甲方違反本合同，定金不予退還。

　　第七條：乙方違反本合同，應向甲方支付相當于定金數額的違約金。

　　第八條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方(授權簽字人)：__________

　　乙方(授權簽字人)：_________

　　住址：_________________

　　住址：__________________

　　證件號碼：_____________

　　證件號碼：

　　_____________

　　_____年_____月_____日

汽車買賣合同（自卸車） 篇19

汽車買賣合同

　　合同編號：

　　出賣人（甲方）：　　　　　　　　　　　

　　買受人（乙方）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就汽車買賣有關事宜協商訂立本合同。

　　第一條 汽車名稱、數量及價款

　　汽車品牌

　　型號規格

　　生產廠商

　　生產國及產地

　　發動機號

　　合格證號

　　數量

　　車架號

　　單價（人民幣）

　　車身顏色

　　首選：　次選：

　　總價（人民幣）

　　大寫：

　　內飾顏色

　　首選：　次選：

　　備注

　　第二條　質量

　　1、甲方出售的車輛，質量應符合國家關于汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，并達到產品說明書載明的技術指標，符合車輛銷售地政府規定的關于尾氣排放的標準。

　　2、甲方出售的車輛，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。

　　3、雙方對車輛存在質量問題爭議的，應依據國家法定汽車質量監督檢測部門出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據。汽車質量監督檢測部門由雙方共同選定或由解決爭議的第三方指定。鑒定費由主張方墊付，由責任方承擔；經鑒定無法明確責任的，由雙方分擔。

　　4、附件選裝件應明示乙方，不得強制加價銷售。

　　第三條　定金（可選填）

　　乙方在　　　　 年　　月　　日前，向甲方交付全車款的　　%（此比例不得超過全車款的20%）計　　　 元作為定金；甲方交貨時，可將定金沖抵車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金；因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。

　　第四條　付款方式

　　乙方選擇按第　　種方式，如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽訂本合同時 / 　　　　年　　月　　日前，支付全部車款。

　　2、汽車消費貸款方式：

　　2.1 簽署本合同時，首付全部車款的　　%，計人民幣　　　　　　　　元，大寫　　　　　　　　　　　　　　元。

　　2.2 余款計人民幣　　　　　元（可扣除定金）,大寫　　　　　　　　　 元，于　　　　年　　月　　日前通過金融機構辦妥汽車消費貸款手續。由于乙方的原因未能在上述期限內辦妥消費貸款手續或者未能足額辦妥消費貸款，乙方應在規定時間內一次性支付或補足余款。否則，按逾期付款承擔違約責任。

　　3、其它付款方式：

　　。

　　第五條　交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間：　　　　 年　　 月　　 日前。

　　2、交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□；貨交承運人□。

　　3、交車地點：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　4、交車時里程表記錄：　　　　　　 公里以內，里程表記錄不包含委托上牌服務發生的公里數。

　　5、甲方交付車輛時應同時提供的票據、資料：

　　（1）銷售發票；(2) (國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單；(3) 質量服務卡或保修手冊；(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）；(5) 隨車工具及備件清單；(6)其他交付物件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　6、車輛交接當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，如對驗收項目持有異議，應當場向甲方提出。

　　7、甲乙雙方應在車輛交接時，簽訂車輛交接書（見附件），即為該車輛正式交付。

　　8、車輛正式交付之日起，該車輛的風險責任由甲方轉移乙方。

　　第六條　售后服務

　　1、車輛售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。但保修期不得低于《新“三包”商品目錄》（兩年四萬公里）的有關規定。

　　2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應到生產廠商認定或雙方約定的維修站進行修理和保養。

　　3、乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由于乙方或第三方的人為損壞的;或使用、保養、裝潢、改裝不當等非車輛本身原因造成的；或到生產廠商認定和雙方約定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。

　　4、生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關規定相抵觸的，按國家有關規定執行。

　　5、本合同簽訂后，國家出臺有關汽車產品修理更換退貨的規定或車內空氣質量等方面的規定的，從其規定。雙方應按國家《缺陷汽車產品召回管理規定》的規定執行。

　　6、在同等條件下，生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的承諾執行。

　　7、乙方接收車輛后，應在規定時間內完成車輛保險、附加費、上牌等相關手續，及時繳納稅費。

　　第七條　違約責任

　　1、甲方未按時交付車輛的，應向乙方支付違約金；違約金從逾期交付車輛之日起至實際交付日止按車款的每日萬分之五計算。逾期交付車輛超過1月的，乙方有權解除合同；如乙方已交付定金的，甲方應雙倍返還定金；未交付定金的，按車款的　　 %支付違約金。

　　2、乙方未按約定支付車價款的，應向甲方支付違約金，違約金從逾期付款之日起至實際付清之日止按應付款項的每日萬分之五計算。逾期付款超過1月的，甲方有權解除合同，可將乙方原訂購車輛另行出售。乙方交付定金的，乙方無權要求返還定金；乙方未交付定金的，按未車款的　　 %支付違約金。

　　3、甲方交付的車輛規格型號與約定不符的，或者車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權要求甲方予以更換。甲方難以更換或未能在乙方要求的合理期限內更換的，乙方有權解除合同。甲方應承擔未能交付車輛的違約責任。

　　4、乙方在使用后發現車輛不符合說明書或已明示的質量標準，情況屬實的，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。

　　5、乙方在使用后發現車輛質量問題與甲方發生爭議糾紛的，經具有法定資質的汽車檢驗機構鑒定，車輛確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。如乙方要求生產廠商賠償的，甲方有協助乙方的義務。

　　6、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以誤導欺騙方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或選擇解除合同，并要求甲方承擔由此造成的損失。

　　7、一方無正當理由單方解除合同的，應按　　　　　 的標準向對方支付違約金或適用定金條款。

　　8、任何一方遇到以下不可抗力：自然災害如水災、風災、暴風雪、地震等惡劣災情；社會動亂、政府禁令或重大事故造成的部分或全部不能履行的，不承擔違約負責任。

　　遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以信件、電子郵件等書面形式通知另一方，并在事件發生后十日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的說明。

　　第八條　其他約定

　　1、未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件及公開承諾等均為本合同的組成部分。

　　2、其他約定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份。

　　第九條　解決爭議的方法

　　本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者權益保護委員會等部門申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第　　種方式解決：

　　1、向人民法院提起訴訟。2、提交　　　　　　　仲裁委員會仲裁。

　　甲方：（章）　　　　　　　　　　　　　　乙方：

　　地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或代理人：

　　委托代理人：　　　　　　　　　　　　　 （自然人）身份證號碼：

　　聯系電話：　　　　　　　　　　　　　　　聯系電話：

　　郵政編碼：　　　　　　　　　　　　　　　郵政編碼：

　　簽訂時間、　　　　　　　　　　　　　　　地點：

　　附件：　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　合同編號：

　　車輛交接書

　　出賣人（甲方）：　　　　　　　　　　　

　　買受人（乙方）： 　　　　 年　　 月　　 日　　 時，甲、乙雙方在　　　　　　　對　　　　　　　 牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：

　　1、甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規格為：　　　　　　　　　　　　　　。

　　乙方經過初步驗收，認為該車輛符合雙方于　　　　　 年　　 月　　 日簽訂的汽車買賣合同（編號為　　　 ）的約定（發動機號：　　　　　　車架號：　　　　　　），同意接受。

　　2、隨車文件清單如下(打√)：

　　(1)購車發票□； (2)合格證□ ； (3)說明書□；　(4)保修卡□；　(5)海關證□；　(6)商檢證□； （7）進口車關單□； （8）進口車商檢單□；　(9)其他：　　　 。　　

　　3、下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”，不正常的打“×”，空格內可自行添加項目。

　　外觀及漆面

　　燈光

　　天線

　　CD/VCD

　　營運證

　　內飾

　　反光鏡

　　CD/VCD

　　千斤頂

　　強保單

　　轉向

　　輪胎及備胎

　　收放機

　　點煙器

　　商保單

　　制動

　　雨刮器

　　點煙器

　　儀表盤

　　車牌號

　　手剎

　　發動機、離合器

　　鑰匙及遙控器

　　天線

　　離合器

　　空調

　　千斤頂

　　機動車登記證書

　　排擋

　　門窗鎖及車窗

　　隨車工具

　　保養油

　　儀表盤

　　電動天窗

　　警示牌

　　行駛證

　　4、里程表顯示數：　　　　　　　公里。

　　5、其他交接事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效，視為車輛正式交付。一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方簽章：　　　　　　　　　　　　　 乙方簽章：

　　交接完畢時間：　　　年　　　月　　 日　　　時　　 分

　　（聲明：僅供參考，不能作為您的決定或行為的支持依據，使用前與律師協商，對此不承擔任何法律責任。）