模型定作合同（通用3篇）

模型定作合同 篇1

　　定 作 人： (以下簡稱“甲方”)

　　承 攬 人： (以下簡稱“乙方”)

　　甲、乙雙方根據《民法典》及相關法律、法規的規定，在平等、自愿基礎上，經過友好協商一致，就 項目模型定作事宜達成如下條款，并共同遵守。

　　1. 定作內容及時間

　　1.1 甲方向乙方定作____ __ 房地產項目 模型，由乙方根據甲方提供的圖紙、資料、照片承擔該模型深化設計和制作等工作。

　　1.2 乙方工作內容包括：

　　1.2.1 模型設計、制作;

　　1.2.2 模型制作;

　　1.2.3 運輸至甲方指定地點，并負責按甲方要求卸貨和安裝擺放;

　　1.2.4 安裝、調試合格，并承擔售后服務;

　　1.2.5 其他：__所有制作材料均由乙方提供。

　　1.3 設計、制作要求：

　　1.3.1 制作范圍：________________________________________________ 。

　　1.3.2 模型比例：_________________________________________________。

　　1.3.3 材質要求：_________________________________________________。

　　1.3.4 驗收標準：_________________________________________________。

　　1.3.5 其 他：_________________________________________________。

　　1.4 制作工期：乙方應于______年____月____日交貨至甲方指定地點，并安裝調試完畢。調試完畢并經甲方書面確認后，方視為交付。

　　2. 合同金額、付款方式

　　2.1 本合同金額為 ￥ 元整(即人民幣_______________圓整)。

　　2.2 合同金額為固定總價，包括材料、人工、稅費、利潤以及乙方必須的加班費、專利費等一切相關費用。

　　2.3 本合同采用以下第 種付款方式：

　　(A) 甲方驗收合格后支付至合同價款的95%，余款5%作為質量保證金，待質量保證期屆滿后無質量問題一次性支付(無息)。

　　(B) 甲方按以下方式分期付款：

　　第一期：支付合同金額的 % ， 即人民幣________元整，于本合同生效后____個工作日內支付;

　　第二期：支付至合同金額的_90_ %，即人民幣_______ _元整，于模型全部制作完畢，并經甲方驗收完畢交付甲方后_____ 個工作日內支付;

　　質量保證金：余款的 10 %作為質量保證金，待質量保證期屆滿后無質量問題一次性支付(無息)。

　　2.4甲方每次付款前乙方應當提供等額合法有效發票，付款至 90 %時提供全額合法有效發票。本合同支付形式為：_ □ 轉賬_ □支票 __□其他

　　3. 雙方權利義務

　　3.1 甲方權利義務

　　3.1.1 甲方應及時向乙方提供制作模型所需的圖紙、資料、照片，并派人進行施工聯系、技術交底，解釋模型制作過程中的有關技術問題。

　　3.1.2 甲方應按本合同付款時間向乙方支付費用。甲方變更、修改、增加制作內容的，應當及時告知乙方。若確需增加內容，則相應延長制作工期、增加費用。

　　3.1.3 甲方應當在收到乙方的工作成果后組織驗收。

　　3.1.4 在模型制作過程中，如因甲方解除本合同，應及時通知乙方。

　　3.2 乙方權利義務

　　3.2.1 乙方應當親自履行本合同項下權利義務并對模型制作的全部工作負責。

　　3.2.2 乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行模型設計和制作。

　　3.2.3 在承包此項模型制作工程時，乙方已清楚和明白合同文件內的所有條款、合同目的。乙方須確保一切施工是符合此項工程的設計，滿足質與量的要求、安全要求、工程進度。

　　3.2.4 乙方承擔為期一年的保修期，自交貨至甲方指定地點并安裝調試完畢，經甲方書面確認之日起算。維護內容包括動態、燈光維修，或因參觀者損壞進行的維修。乙方應當在甲方通知的 個小時內響應并維修完畢，否則甲方有權委托第三方代為維修，由此產生的維修費用由乙方承擔，同時，乙方還應當承擔與維修費等額的違約金。如甲方需要模型參展，乙方應派專人協助搬運及安裝、調試，甲方負責車輛運輸費。保修期期滿后，乙方仍應予維修，但可酌情收取材料成本費。

　　3.2.5 乙方工作成果經甲方書面確認后，如因甲方原因要求修改，乙方要求增加費用的，乙方應提供明確的工程量清單，并與甲方有好協商。

　　4. 違約責任

　　4.1 甲方未按照本合同約定付款的，每逾期一天，應當承擔應付未付款項的萬分之二作為違約金。

　　4.2 乙方未按照本合同1.3款提供模型的，如果甲方同意利用的，應當按質論價，但無論如何該等價格不得超過本合同固定總價。若甲方不同意利用的，則甲方有權拒收該不合格的模型，同時甲方有權解除合同，并要求乙方承擔本合同總價的30%的違約金;或者要求乙方在收到甲方通知后的24小時內取回模型，并應于收到該通知后的____日內重新提供合格模型，承擔本合同總價的10%的違約金，若第二次驗收仍不合格，甲方有權解除本合同并委托第三方代為制作模型，由此產生的費用由乙方承擔，且乙方應當承擔與該等費用等額的違約金。

　　4.3 乙方未按照本合同約定的時間提供模型的，每逾期一天，應當支付本合同總價款千分之二的違約金。逾期超過7個日歷日的，甲方有權立即解除合同并要求乙方支付本合同總價的30%作為違約金。

　　4.4 乙方未按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行設計制作，導致甲方損失(包括但不限于甲方對購房者的賠償、補償、律師費、訴訟費等所有相關費用)的，乙方應予以賠償。

　　4.5 乙方不得向任何第三方披露業務過程中知悉的甲方之商業秘密以及甲方提供的圖紙、資料、照片等其他材料，否則應當支付本合同總價款20%的違約金。本條及于乙方關聯公司及其員工。

　　4.6 乙方確保其施工過程中采用的材料以及施工工序/過程不侵犯任何第三方知識產權和其他合法權利，若甲方因此遭受任何損失，包括但不限于罰款、對第三方的賠償、律師費等，乙方應當全額彌補甲方因此遭受的損失。

　　4.7 由于乙方的違約行為或者乙方的其他過錯同時造成工程延誤的，甲方可同時按照本合同關于逾期違約金的約定向乙方求償。

　　4.8 乙方不得將本合同項下權利義務全部或者部分轉讓給任何第三方，否則甲方有權解除合同并要求乙方承擔本合同結算價款30%作為違約金。

　　4.9 甲方有權從應付未付款項中隨時扣除乙方應當承擔的違約金。

　　4.10 如果本合同所明確約定的違約金和乙方的其他責任仍然無法彌補甲方為此遭受的全部損失的，甲方有權要求乙方賠償其為此遭受的全部損失。

　　5. 權利歸屬

　　本合同項下乙方交付的工作成果及其相關圖紙等材料的知識產權歸甲方所有。未經甲方書面許可，乙方不得在本合同目的之外使用或向任何第三方披露該等工作成果及其相關圖紙等材料，否則甲方有權解除本合同并要求乙方支付本合同價款的30%作為違約金。

　　6. 爭議解決方式：

　　本合同項下發生的爭議，雙方應當友好協商解決;協商不成，雙方同意將爭議提交甲方住所地有管轄權的人民法院解決。

　　7. 合同附則

　　6.1 未盡事宜，雙方可以協商一致簽訂補充合同，作為本合同的有效修改和/或補充。

　　6.2 本合同一式____份，甲方執____份，乙方執____份，具有相同效力。

　　6.3 本合同共有附件____份，分別為_______________________________。合同附件為本合同不可分割的組成部分。

　　6.4 本合同保密條款和爭議解決條款不因合同解除或終止而失效。

　　6.5 本合同自雙方簽字、并蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　公司地址：公司地址：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　銀行帳號：銀行帳號：

模型定作合同 篇2

　　合同編號：____________

　　定作人：________________________

　　簽訂地點：______________________

　　承攬人：________________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　第一條　定作物、數量、報酬、交貨期限

　　第二條　承攬人提供的材料

　　第三條　定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限

　　__________________________________________

　　第四條　定作物的技術標準、質量要求

　　___________________________________________

　　第五條　承攬人對定作物質量負責的期限及條件

　　__________________________________________

　　第六條　定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求

　　__________________________________________

　　第七條　承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。

　　第八條　定作物的包裝要求及費用負擔

　　___________________________________________

　　第九條　定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。

　　第十條　定作物交付的方式及地點

　　___________________________________________

　　第十一條　定作物檢驗標準、方法、地點及期限

　　___________________________________________

　　第十二條　定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元。

　　第十三條　報酬及材料費的結算方式及期限

　　____________________________________________

　　第十四條　定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。

　　第十五條　本合同解除的條件

　　____________________________________________

　　第十六條　定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十七條　違約責任：__________________________

　　第十八條　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十九條　其他約定事項：_________________________

　　定作人

　　定作人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：承攬人

　　承攬人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：鑒(公)證意見：

　　鑒(公)證機關(章)

　　經辦人：

　　年　月　日

　　監制部門：_____________________　印制單位：_____________________

模型定作合同 篇3

　　承攬方：_________

　　定作方：_________

　　定作方委托承攬方加工________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名：_________

　　規格：_________

　　單位：_________

　　數量：_________

　　備注：_________

　　第二條加工成品質量要求：___________。

　　(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：

　　(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金：

　　(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條驗收標準和方法：

　　(1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或

　　項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時間和地點：

　　(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔：________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：________

　　第十條結算方式及期限：___________

　　第十一條其他：___________

　　(如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_____________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_______%(10______%--30______%幅度)或酬金總額的_______%(20______%--60______%幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____________%(10______%--30______%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________________%(20______%---60______%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：_________在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：_________加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式________份，交____________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：______________________

　　代表人：______________________

　　地址：________________________

　　電話：________________________

　　開戶銀行：___________________

　　帳號：_______________________

　　承攬方：_____________________

　　代表人：_____________________

　　地址：_______________________

　　電話：_______________________

　　開戶銀行：___________________

　　帳號：_______________________