買賣合同范例（通用19篇）
買賣合同范例 篇1
甲方：大連筑成集團(tuán)有限公司山東分公司東平縣圖書大廈工程項(xiàng)目部
乙方： 山東濰坊中鼎鋼結(jié)構(gòu)有限公司
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，甲方就采購乙方生產(chǎn)、安裝的彩鋼板房事宜協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況：
工程名稱：東平縣圖書大廈
工程地點(diǎn)：東平縣西山路24#
工程內(nèi)容：一層骨架平頂巖棉彩鋼板房和二層骨架平頂巖棉彩鋼板房。上述彩鋼板房均要求使用阻燃材料，并符合安全生產(chǎn)的管理規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)。
二、承包范圍
承包范圍：彩鋼板房所需要的所有材料的供應(yīng)、安裝。
三、價(jià)格及面積
1、彩鋼板房面積約566平方米（最終結(jié)算面積以實(shí)際測量面積為準(zhǔn)）。
2、 ○1、雙層彩鋼房按每平方米 235 元人民幣計(jì)算（本單價(jià)不含土建、水、電、吊頂、地面裝飾、防盜網(wǎng)、窗簾）門窗型號見第五條6。
○2、防盜窗安裝（含材料、人工費(fèi)）100元/個(gè)（防盜窗按實(shí)際安裝數(shù)量計(jì)算，不單獨(dú)面積）。
○3、石膏板吊頂（含材料、人工費(fèi)）20元/平方米（按實(shí)際施工面積計(jì)算）。
○4、局部衛(wèi)生間浴室間屋頂用75mm厚阻燃彩鋼板，（含材料、人工費(fèi)）90元/平方（按實(shí)際施工面積計(jì)算）。
上述單價(jià)含稅金、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用。
3、 計(jì)算面積： 一層房計(jì)算：長×寬 =總面積
二層房計(jì)算：一層長×寬+二層長×寬+（走道長×寬+雨篷長×寬）÷2 +樓梯4.5平方米（每個(gè)）=總面積
4、從聊城拆活動(dòng)房到東平安裝，按建筑面積 60 元/平方米(包括聊城拆活動(dòng)房、運(yùn)輸、安裝及補(bǔ)充零星材料及人工費(fèi))。
四、工期
合同工期總工作日歷天數(shù)（15）天.如遇以下原因并經(jīng)甲方書面簽證造成工期延誤，工期可適當(dāng)順延。
1、因連續(xù)停電超過8小時(shí)、刮8級以上大風(fēng)、連續(xù)下雨超過48小時(shí)。
2、重大設(shè)計(jì)變更和工作量的增加超過本合同暫定工程量的20%以上。
五、產(chǎn)品質(zhì)量：
1、墻板：巖棉板雙面白厚5cm，鐵皮國標(biāo)0.3mm。
2、頂板：巖棉板上藍(lán)下白厚5cm，鐵皮國標(biāo)0.3mm。
3、骨架立柱C型鋼8×4全用1.8mm，噴藍(lán)色。
4、平梁和尖梁檁條噴紅色防銹漆，C型鋼8×4，全用1.8mm。
5、二層地面用多層木板1.5cm厚。
6、窗戶為塑鋼窗帶紗窗，辦公樓、職工宿舍樓用防盜門，以上設(shè)施已包括在單價(jià)內(nèi)，不再單獨(dú)計(jì)取費(fèi)用。
7、樓板支架為40cm一道，樓梯板寬度為0.2m，走廊欄桿采用1.5mm厚方管。
8、乙方提供的上述彩鋼板房材料使用壽命應(yīng)滿足甲方與業(yè)主簽訂的建設(shè)工程施工合同中約定的總工期的要求，并至少能夠保證甲方在合同總工期內(nèi)及工期結(jié)束后的二年時(shí)間持續(xù)使用，且每項(xiàng)材料的進(jìn)場均需經(jīng)過甲方指定人員的驗(yàn)收合格后方可使用。
六、乙方承諾：
1、乙方保證本合同項(xiàng)下所有材料均符合國家標(biāo)準(zhǔn)及甲方工地的設(shè)計(jì)、施工、使用的需要；
2、一層和二層骨架房全部螺絲固定，無一電焊
3、乙方保證向甲方出具普通正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付合同價(jià)款。
七、甲方權(quán)利義務(wù)
1.甲方須提供施工所需的水、電、成地和處理包括城建，相鄰關(guān)系等。
2、工程完工后，乙方向甲方出具書面驗(yàn)收申請后七日內(nèi)甲方組織驗(yàn)收（如拖延驗(yàn)收視為合格）。經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，由甲方出具書面驗(yàn)收合格證明；否則，乙方應(yīng)按本合同要求承擔(dān)更換、修復(fù)等責(zé)任，如經(jīng)甲方通知，乙方無故拒絕或遲延在限期內(nèi)承擔(dān)更換、修復(fù)等責(zé)任，甲方有權(quán)另行選擇施工人，不支付合同價(jià)款、不承擔(dān)任何違約責(zé)任，如因此影響甲方使用的，乙方應(yīng)賠償甲方全部經(jīng)濟(jì)損失；并按日根據(jù)本合同約定的.總價(jià)款的千分之一計(jì)算違約金。
3、本工程未驗(yàn)收合格前甲方不得入住，如入住則視為驗(yàn)收合格。并支付完工程款。
4、甲方指定 為本合同項(xiàng)下的驗(yàn)收人，負(fù)責(zé)對實(shí)測面積進(jìn)行核實(shí)及驗(yàn)收。
5、甲方有權(quán)對乙方施工過程中的行為進(jìn)行監(jiān)督，杜絕不符合安全生產(chǎn)行為的發(fā)生。
八、乙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方安排的所有安裝人員均應(yīng)按照施工需要持證上崗，并將有關(guān)的上崗證書交由甲方存檔備查。乙方保證嚴(yán)格按照彩板房施工規(guī)程施工，如在施工過程中發(fā)生人身傷亡事故與甲方無關(guān)。
2、服從甲方的安排、指導(dǎo)、監(jiān)督。
3、嚴(yán)格按照約定的材料規(guī)格施工。
九、付款方式
本合同乙方同意采取墊款施工方式。為此雙方就付款條件約定如下：
1、辦公樓雙層彩鋼板房材料到達(dá)施工現(xiàn)場安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后付工程款50%。宿舍樓安裝拆人工費(fèi)等安裝完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后支付工程款100% 。
2、圖書大廈工程第一次支付工程款時(shí)支付彩鋼房工程價(jià)款的90%。
3、剩余10%的工程款作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期滿，并經(jīng)甲方書面確認(rèn)無違約、無質(zhì)量問題情形后支付，但乙方須出具全額發(fā)票。
十、保修期限及范圍：
保修期一年，，自甲方驗(yàn)收合格并出具書面驗(yàn)收記錄時(shí)起算，保修期內(nèi)因施工質(zhì)量和材料出現(xiàn)任何問題由乙方無償維修，人為損壞和自然災(zāi)害造成的損壞除外。
十一、本協(xié)議一式四份甲方三份乙方一份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后即行生效。
十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守，任何一方違反本合同約定，違約方應(yīng)賠償守約方一切經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于直接和間接損失，并按本合同的有關(guān)條款及本條的約定分別承擔(dān)本合同價(jià)款的3%的違約金。
十三、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成任由工程所在地的人民法院管轄提起訴訟。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
負(fù)責(zé)人：
負(fù)責(zé)人：
電話：
電話：
日期：
日期：
買賣合同范例 篇2
原告：，女，198X年X月12日出生，漢族，身份證號：X4，住東X9號，買賣合同糾紛訴狀。
被告：，男，19X2年4月2X日出生，漢族，身份證號：X330，住東莞市房，聯(lián)系電話：。
訴 訟 請 求
1、依法判決被告返還定金人民幣20000元；
2、依法判決被告賠償維修基金、中介服務(wù)費(fèi)損失9000元；
3、依法判決被告支付違約金人民幣43700元；
4、依法判決被告承擔(dān)本案全部訴訟用度。
事 實(shí) 與 理 由
20xx年10月27日東莞市X地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司作為居間人，促成原、被告簽訂《房屋買賣合同》（以下稱合同）約定：被告將東莞市作價(jià)人民幣437000元出賣給原告；原告在簽訂合同后交付定金人民幣XX元；被告20xx年1月23日交房；原告向東莞市X地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司支付中介服務(wù)費(fèi)X元，由于違約導(dǎo)致交易不能的違約方需向?qū)Ψ劫r償中介服務(wù)費(fèi)，合同范本《買賣合同糾紛訴狀》。
合同簽訂后，原告如約向被告交付了定金并將首期款存進(jìn)指定銀行賬戶，并支付了該房維修基金3000元和中介服務(wù)費(fèi)6000元，但被告卻遲遲未能按合同約定的`時(shí)間交房。20xx年5月8日，被告表示該房屋不賣了，且拒不按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。無奈之下，原告于20xx年5月12日向被告發(fā)出通知，解除合同。
東莞刑事律師
據(jù)上，由于被告的違約行為，嚴(yán)重侵害了原告的正當(dāng)權(quán)益。為保護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益，原告特訴至貴院，請依法裁決。
此致
東莞市第XX人民法院
具狀人：
編輯
買賣合同范例 篇3
安置房買賣合同
合同雙方當(dāng)事人： 出賣人(甲方)：_____________身份證號碼：____________________(以下簡稱甲方)(房屋共有產(chǎn)權(quán)人) _______________身份證號碼___________________________
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人) _______________身份證號碼___________________________
以上______人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。
買受人(乙方)：_______________ 身份證號碼：___________________________(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況： 甲方房屋座落在__________________________________，位于第____層，共______(套)(間)，房屋結(jié)構(gòu)為________，建筑面積為______平方米，房屋用途為_______。并附帶_________一間，位于___________________，面積為______平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。乙方對甲方所要的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。
第二條、房屋內(nèi)部設(shè)施設(shè)備： 包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋為_____________________________，是________________________的家庭(夫妻)共同財(cái)產(chǎn)。該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，不存在房屋抵押，債權(quán)債務(wù)，以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項(xiàng)，由甲方承擔(dān)，乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易價(jià)格： 成交價(jià)格為：人民幣_(tái)__________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時(shí)間與辦法： 甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付款，并在________年____月___日將人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方，付款當(dāng)天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數(shù)額。
第六條、房屋交付： 甲方應(yīng)在交房當(dāng)日(20xx年____月____日)將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補(bǔ)償款等一切和該房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方，(以各項(xiàng)文件及票據(jù)為證明)。甲方于房屋交付使用時(shí)將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任： 除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房價(jià)款向甲方追究違約金。逾期不超過30天，違約金自約定房屋交付之日第二天起至實(shí)際交付之日止，每延期一日(遇法定節(jié)假日順延)，甲方按
乙方已支付房價(jià)款金額的_______%(大寫____________________________)向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行;逾期超過60天，則視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)按下列第____種約定，追究甲方的違約責(zé)任。
1. 甲方按乙方累計(jì)已付款的_貳拾_%(大寫_______)向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行，并在本合同第六條約定的實(shí)際交付之日起_90_天內(nèi)交付房屋。
2.終止合同，甲方將乙方累計(jì)已付款全額還與乙方，按_10%_利率付給利息。
3. _________________________________________。如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問題，影響乙方的居住及使用時(shí)，乙方有權(quán)要求退房，一切損失由甲方承擔(dān)(是否要注明損失的范圍?)。
第八條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定： 本房屋以后若遇到需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證等其它手續(xù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，按以下第____種約定進(jìn)行。
因本房建房單位及甲方原因，此房房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其手續(xù)尚未辦理，但因甲方及其房屋共有人資金需要，甲方自愿將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其手續(xù)時(shí)，甲方負(fù)責(zé)在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)(______天)將此房房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方______(姓名)名下，并在房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)交與乙方，所需費(fèi)用，由______承擔(dān)。 如因甲方原因不能將此房房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方______(姓名)名下，甲方須為乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)，所須費(fèi)用由____________承擔(dān)。 如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)取得姓名標(biāo)注為乙方______(姓名)的房地產(chǎn)權(quán)屬證書，乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，按_______________利率付給利息，并按已付款的`______%賠償乙方損失乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)與否，將此房出租，甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)時(shí)，甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證，原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件，原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件，其他房屋共有人同意的書面意見等)，不得用任何方式拒絕阻撓。
第九條本合同主體 1.甲方是_____________________________________共_____人，委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證本房屋，簽定本合同的時(shí)候經(jīng)本房屋所有房屋共有產(chǎn)權(quán)人同意。 2.乙方是_____________________，代表人是____________。
第十條本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____公證處公證;但本合同不經(jīng)過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(20xx年______月______日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十一條本合同需由甲方，乙方，見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產(chǎn)權(quán)人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份,見證方(中間人)____________一份，留存?zhèn)洳椤５谑䲢l本合同發(fā)生爭議的解決方式： 雙方本著友好協(xié)商，公平合理的原則簽定本合同，簽定本合同后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下方式解決糾紛。 1. 提交______仲裁委員會(huì)仲裁。 2. 任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十三條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定由甲方，乙方，見證方三方共同協(xié)商解決，與本合同同具法律效力。
第十四條本合同說明： 1. 為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行，供雙方自行約定或補(bǔ)充約定。雙方當(dāng)事人可以對文本條款的內(nèi)容進(jìn)行修改、增補(bǔ)或刪減。合同簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。 2. 對本合同文本中空格部分填寫及其他需要?jiǎng)h除或添加的內(nèi)容，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定。對于實(shí)際情況未發(fā)生或買賣雙方不作約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)在空格部分打x，以示刪除。第十五條雙方約定的其他事項(xiàng)：
出賣方(甲方)：________________身份證號碼：__________________ ___________________
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人) ________________身份證號碼_____________________ ________________
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人) ________________身份證號碼_____________________ ________________
地址__________________________________________ 郵編_____________電話____________________ 日期：________年___月___日
購買方(乙方)：__________________身份證號碼：___________________ __________________ 地址__________________________________________ 郵編____________電話_________________ 日期：________年___月___日
見證方(中間人)：________________身份證號碼_____________________日期：______年___月___日
買賣合同范例 篇4
賣方：__茶廠（以下簡稱甲方）
買方：__茶葉公司（以下簡稱乙方）
根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定、政策，經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以共同遵守。
一、品名、計(jì)量單位、數(shù)量、價(jià)款、交貨日期
二、質(zhì)量要求：
甲方提供給乙方的茶葉必須為今年新茶，且茶葉必須符合國家規(guī)定的茶葉等級標(biāo)準(zhǔn)。
三、包裝要求：
茶葉必須用大塑料外包，紙袋內(nèi)裝，外用紙箱或麻包袋裝。包裝費(fèi)仍由甲方負(fù)責(zé)。
四、交貨方式及運(yùn)費(fèi)：
由甲方直接運(yùn)往乙方，運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。
五、驗(yàn)收方式及日期：
貨物到達(dá)乙方后，乙方根據(jù)有關(guān)茶葉驗(yàn)收規(guī)定，于2天內(nèi)完成驗(yàn)收工作并確認(rèn)收貨。
六、貨款結(jié)算：
乙方于確認(rèn)收貨10天以內(nèi)通過銀行托付貨款。
七、違約責(zé)任：
合約簽訂后，如雙方不能履行，在正常情況下甲方拒不交貨或乙方拒付款都須處以貨款20%的罰金。甲方遲交貨或乙方遲付款，則每天罰萬分之三的滯納金。甲方提供貨物數(shù)量不足，則不足部分的貨款按總貨款的20%的比例賠償。甲方提供貨物質(zhì)量不合格，則重新酌價(jià)。如遇特殊情況，則提前20天通知對方，并按總貨款的10%賠償損失費(fèi)。
八、解決合同糾紛方式：
對執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如因協(xié)商不能解決，對方可向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁，亦可向人民法院起訴。
九、變更手續(xù)：
若遇不可抗拒力，不能履行合同，應(yīng)及時(shí)通報(bào)對方，并根據(jù)有關(guān)合同法以書面形式辦理變更或解除合同的手續(xù)。
十、其他：
本合同自簽訂之日起生效，任何一方不得擅自修改或終止。
本合同正本一式三份，三方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
________年____月____日
________年____月____日
買賣合同范例 篇5
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買商品房，甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 甲方用地依據(jù)及商品房坐落位置
甲方以_________方式取得位于_____________________________、編號為_________的地塊的土地使用權(quán)。
[土地使用權(quán)出讓合同號/土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號]為______________。
劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為______________。
土地使用權(quán)證號為______________，土地面積為_________。地塊規(guī)劃用途為_________，土地使用權(quán)年限自______年_____月_____日至______年______月______日止。
甲方經(jīng)批準(zhǔn)，在上述地塊上建設(shè)商品房，[現(xiàn)定名/暫定名]______________，主體建筑物的性質(zhì)為_________，屬________結(jié)構(gòu)，建筑層數(shù)為_________層。工程建設(shè)規(guī)劃許可證號為______________。
本房屋位于_________市_________區(qū)(縣)___________路_________號_________樓_________層_________室，施工進(jìn)度情況參照由甲方提供的照片;房屋所在樓房共有_________單元_________層，乙方所購房屋以自然習(xí)慣計(jì)數(shù)處于_________單元_________層，朝向?yàn)開________，房屋結(jié)構(gòu)為_________，房屋用途為_________。
第二條 面積確認(rèn)及面積差異處理
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價(jià)方式，本條規(guī)定以[建筑面積][套內(nèi)建筑面積](本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。
當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的，不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
商品房交付后，產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第_________種方式進(jìn)行處理：
1.雙方自行約定：________________________________________。
2.雙方同意按以下原則處理：
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的，據(jù)實(shí)結(jié)算房價(jià)款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時(shí)，乙方有權(quán)退房。
乙方退房的，甲方在乙方提出退房之日起30天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按_________利率付給利息。
乙方不退房的，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時(shí)，面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價(jià)款由乙方補(bǔ)足;超出3%部分的房價(jià)款由甲方承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)歸乙方。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時(shí)，面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價(jià)款由甲方返還乙方;絕對值超出3%部分的房價(jià)款由甲方雙倍返還乙方。
產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積
面積誤差比=——————————————×100%
合同約定面積
因設(shè)計(jì)變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。
第三條 甲方出售的樓宇須經(jīng)_________市建筑質(zhì)量檢驗(yàn)部門驗(yàn)審合格，如質(zhì)量不合格時(shí)，乙方有權(quán)提出退房，退房后甲方應(yīng)將乙方付款在三十天內(nèi)退回。
第四條 價(jià)格與費(fèi)用
甲方與乙方約定按下述第_________種方式計(jì)算該商品房價(jià)款：
1.按建筑面積計(jì)算，該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元，總金額(_________幣)_________元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算，該商品房單價(jià)為(_________幣)每平方米_________元，總金額(_________幣)_________元整。
3.按套(單元)計(jì)算，該商品房總價(jià)款為(_________幣)_________元整。
4._________________________________________________________。
除上述房價(jià)款外，甲方依據(jù)有關(guān)規(guī)定收取下列稅費(fèi)：
1.代收_________，計(jì)(幣)_________元整;
2.代收_________，計(jì)(幣)_________元整;
3._________________________________________________________。
上述代收稅費(fèi)合計(jì)(幣)_________元整。
第五條 價(jià)格與費(fèi)用調(diào)整的特殊約定
該商品房出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，房價(jià)款和代政府收取的稅費(fèi)可作相應(yīng)調(diào)整：
1.由于該商品房屬于政府定價(jià)的預(yù)售商品房，有權(quán)批準(zhǔn)單位最后核定的價(jià)格與本合同第四條規(guī)定的價(jià)格不一致，按政府有關(guān)部門最后核定的每平方米價(jià)格調(diào)整。
2.預(yù)售商品房開發(fā)建設(shè)過程中，甲方代政府收取的稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整時(shí)，按實(shí)際發(fā)生額調(diào)整。
3._________________________________________________________。
第六條 付款時(shí)間約定
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整，并按以下時(shí)間如期將房價(jià)款當(dāng)面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行(帳戶名稱：_________，帳號：_________);
1._________年_________月_________日前支付全部房價(jià)款的_________%，計(jì)(幣)_________元;
2._________年_________月_________日前支付全部房價(jià)款的_________%，計(jì)(幣)_________元;
3.__________________________________________________________。
第七條 交接商品房時(shí)的付款額約定
在雙方交接該商品房時(shí)，乙方累計(jì)支付的款額應(yīng)當(dāng)占全部房價(jià)款的_________%，計(jì)(幣)_________元。其余房價(jià)款在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦完權(quán)屬登記手續(xù)之日起_________天內(nèi)付清。
第八條 乙方逾期付款的違約責(zé)任
乙方如未按本合同第六條規(guī)定的時(shí)間付款，甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天至實(shí)際付款之日止，月利息按_________計(jì)算。逾期超過______天后，即視為乙方履行本合同。屆時(shí)，甲方有權(quán)按下述第______種約定，追究乙方的違約責(zé)任：
1.終止合同，乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。
2.乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_________%向甲方支付違約金，合同繼續(xù)履行。
3.___________________________________________________________。
第九條 交付期限
甲方應(yīng)當(dāng)在______年______月______日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定，將具備下列第______種條件，并符合本合同約定的商品房交付乙方使用：
1.該商品房經(jīng)驗(yàn)收合格。
2.該商品房經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。
3.該商品房經(jīng)分期綜合驗(yàn)收合格。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買商品房，甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議： 第一條 甲方用地依據(jù)及商品房坐落位置 甲方以_________方式取得位于_______________
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。
5.___________________________________________________________。
除房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)依法作出不予過戶決定外，上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以_________(市/區(qū)/縣)房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)受理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶申請之日為準(zhǔn)。
上述房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房地產(chǎn)_________(權(quán)利轉(zhuǎn)移/轉(zhuǎn)移占有)之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超過三百六十天，特殊原因是：
(1)人力不可抗拒的自然災(zāi)害;
(2)施工中遇到異常的困難及重大技術(shù)問題不能及時(shí)解決的;
(3)其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經(jīng)_________市有關(guān)主管部門的證明文件為依據(jù)，方能延期交付使用。
交付時(shí)，甲方提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《_________市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》，并辦妥全部交接手續(xù)。
甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《_________市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定，自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進(jìn)行保修。
第十條 甲方逾期交付的違約責(zé)任
除本合同第九條規(guī)定的特殊情況外，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房價(jià)款向甲方追究違約利息。按本合同第九條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，月利息在_____個(gè)月內(nèi)胺______利率計(jì)算;自第_____個(gè)月起，月利息則按______利率計(jì)算。逾期超過_____個(gè)月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)按下列第_____種約定，追究甲方的違約責(zé)任：
1.終止合同，甲方按乙方累計(jì)已付款的______%向乙方支付違約金。乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲乙方據(jù)實(shí)賠償。
2.甲方按乙方累計(jì)已付款的______%向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行。
3.____________________________________________________________。
第十一條 交接
商品房達(dá)到交付使用條件后，甲方應(yīng)當(dāng)書面通知乙方辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)出示本合同第九條規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，甲方還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。甲方不出示證明文件或出示證明文件不齊全，乙方有權(quán)拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由甲方承擔(dān)。
由于乙方原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：__________________。
因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納，契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外，均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
甲方應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后_________日內(nèi)，將辦理權(quán)屬登記需由甲方提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。如因甲方的責(zé)任，乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的，雙方同意按下列第_________項(xiàng)處理：
1.乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內(nèi)將乙方已付房價(jià)款退還給乙方，并按已付房價(jià)款的_____%賠償乙方損失
2.乙方不退房，甲方按已付房價(jià)款的_________%向乙方支付違約金。
3.____________________________________________________________。
第十三條 關(guān)于物業(yè)管理的約定
該商品房移交后，乙方承諾遵守小區(qū)(樓宇)管理委員會(huì)選聘的物業(yè)管理公司制定的物業(yè)管理規(guī)定;在小區(qū)(樓宇)管理委員會(huì)未選定物業(yè)管理機(jī)構(gòu)之前，甲方指定_________公司負(fù)責(zé)物業(yè)管理，乙方遵守負(fù)責(zé)物業(yè)管理的公司制定的物業(yè)管理規(guī)定。
第十四條 保修責(zé)任
自乙方實(shí)際接收該商品房之日起，甲方對該商品房的下列部位和設(shè)施承擔(dān)建筑施工質(zhì)量保修責(zé)任，保修期內(nèi)的保修費(fèi)用由甲方承擔(dān)
1.墻面保修_________月;
2.地面保修_________月;
3.頂棚保修_________月;
4.門窗保修_________月;
5.上水保修_________月;
6.下水保修_________月;
7.暖氣保修_________月;
8.煤氣保修_________月;
9.電路保修_________月;
10._________保修_________月。
保修期內(nèi)，因不可抗力的因素，或其他非甲方原因造成的損壞，甲方無須承擔(dān)責(zé)任，但可協(xié)助維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第十五條 雙方可以就下列事項(xiàng)約定
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)_________________________________;
2.該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)_______________________________;
3.該商品房所在樓宇的命名權(quán)_____________________________________;
4.該商品房所在小區(qū)的命名權(quán)_____________________________________;
5._____________________________________________________________。
第十六條 乙方的房屋僅作_________使用，乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，乙方在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施，并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。
甲方不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共設(shè)施、公共用地的使用性質(zhì)。
乙方所購樓宇，如發(fā)生出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等法律行為，應(yīng)經(jīng)_________市公證處辦理公證后，由_________市房產(chǎn)管理部門辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、登記手續(xù)。
第十七條 甲方關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任
甲方交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的，乙方有權(quán)要求甲方按照下述第__種方式處理
1.甲方賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價(jià)。
2.______________________________________________________________。
第十八條 甲方關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達(dá)到使用條件：___________________。
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件，雙方同意按以下方式處理：__________。
第十九條 甲方保證在交接時(shí)該商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛，保證在交接時(shí)已清除該商品房原由甲方設(shè)定的抵押權(quán)。如交接后發(fā)生該商品房交接前即存在的財(cái)務(wù)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買商品房，甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議： 第一條 甲方用地依據(jù)及商品房坐落位置 甲方以_________方式取得位于_______________
第二十條 自該商品房交付之日起，_________[_________號劃撥土地使用權(quán)批準(zhǔn)文件/甲方與_________簽訂的_________號土地使用權(quán)出讓合同]中規(guī)定的甲方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任依法隨之轉(zhuǎn)移給乙方。
第二十一條 本合同未盡事項(xiàng)，由甲、乙雙方另行議定，并簽定補(bǔ)充協(xié)議。
第二十二條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng)，均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第二十三條 甲、乙一方或雙方為境外組織或個(gè)人的，本合同應(yīng)經(jīng)該商品房所在地公證機(jī)關(guān)公證。
第二十四條 本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，甲、乙雙方同意由_________仲裁委員會(huì)仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。)
第二十五條 本合同_________[經(jīng)甲、乙雙方簽字/經(jīng)_________公證(指外銷房)]之日起生效。
第二十六條 本合同生效后，甲乙雙方任何一方無正當(dāng)理由要求終止合同的，除雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議外，責(zé)任方須按本合同及其補(bǔ)充協(xié)議的有關(guān)條款之規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，并按實(shí)際已付款(已收款)的_________%賠償對方損失。
第二十七條 本合同自生效之日起_________天內(nèi)，由甲方向______________申請登記備案。
第二十八條 本合同連同附件共_________頁，一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，_________各執(zhí)一份，均具有同等效力。
本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字，均具有同等效力。
甲方(蓋章)：___________________ 乙方(蓋章)：__________________
代表人(代理人)(簽字)：_______ 代表人(代理人)(簽字)：______
_________年_________月_________日 _________年________月_________日
買賣合同范例 篇6
賣方(以下簡稱甲方)：
聯(lián)系電話：
買方(以下簡稱乙方)：
聯(lián)系電話：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的原則，就房屋買賣事項(xiàng)，經(jīng)協(xié)商一致，并經(jīng)房屋宅基地所有權(quán)人同意，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 房屋的基本情況
現(xiàn)甲方自愿將甲方合法擁有的坐落在**省**市**區(qū)號樓(層)室的房屋賣給乙方，并將與所出賣房屋的使用權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方也充分相識(shí)該房屋具體狀況，并自愿購買該房屋，該房屋始建于*年，房屋結(jié)構(gòu)為結(jié)構(gòu)，層高為層，建筑層數(shù)地上層，建筑面積**平方米(其中實(shí)際建筑面積**平方米)。
第二條 價(jià)格
雙方議定上述房地產(chǎn)按套(單元)計(jì)算，每套單價(jià)**元，總價(jià)款為人民幣，大寫，即人民幣小寫**元。
第三條 付款方式及期限
1、乙方應(yīng)在本合同生效之日起日內(nèi)，向甲方一次性支付購房款(人民幣*元)，由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯(cuò)誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責(zé)任由甲方全部承擔(dān)。乙方出具銀行劃撥憑證，甲方應(yīng)開具收款收據(jù)或收款證明。
2、其他付款方式：
第四條 交付期限
甲方應(yīng)于購房款到賬之日起**日內(nèi)，將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租，自交房之日起，租賃關(guān)系自動(dòng)轉(zhuǎn)為乙方，由乙方負(fù)責(zé)收租。
第五條 乙方逾期付款的違約責(zé)任
乙方未按本合同規(guī)定的'付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達(dá)一個(gè)月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權(quán)解除合同，屆時(shí)將由乙方承擔(dān)此次交易中雙方的全部費(fèi)用，并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條 甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房價(jià)總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金，合同繼續(xù)履行。
第七條 關(guān)于合法、權(quán)屬的約定
甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚，并已經(jīng)取得全部共有人的一致同意。合同生效后，如遇政府征地拆遷，房屋的拆遷利益(包括拆遷補(bǔ)償款、回遷房等)全部歸乙方所有。甲方房產(chǎn)合法繼承者，不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權(quán)。
第八條 甲方保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng)，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第九條 本合同未盡事項(xiàng)，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十條 本合同之附件均為本合同不可分割部分，具有同等效力。附件包括甲乙雙方身份證復(fù)印件、甲方擁有房屋合法所有權(quán)證明、甲方和宅基地所有者簽署的賠償協(xié)議復(fù)印件
第十一條 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條 本合同一式份，甲、乙雙方
第十三條 合同爭議的解決
本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
買賣合同范例 篇7
出賣方(甲方)_____________
購買方(乙方)_____________
身份證號碼：_______________________________________________________________同受益的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，雙方議定條件如下：
第_條合同標(biāo)的
買方自愿向賣方購買_______________貨物，合同標(biāo)的總額為____________________________________元。
第二條合同貨物的單價(jià)、數(shù)量
1.貨物名稱：________________________________________________
2.型號規(guī)格：
3.貨物單價(jià)：_______________元
4.貨物數(shù)量：___________________________件
總價(jià)為______________________________元(該價(jià)格包含運(yùn)輸、保修、服務(wù)等費(fèi)用)。
第三條質(zhì)量要求
合同貨物的質(zhì)量應(yīng)達(dá)到我國國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，具體技術(shù)參數(shù)(詳見產(chǎn)品技術(shù)說明書)由賣方提供樣品備查，并提供技術(shù)資料及技術(shù)性能資料。
第四條合同貨物交付
1.交貨時(shí)間和期限：賣方應(yīng)于合同簽訂后_______________日內(nèi)將貨物交付于買方。
2.交貨地點(diǎn)：由甲方制定地點(diǎn)。
3.交貨方式：現(xiàn)場交接。
第五條結(jié)算與付款方式
1.買賣價(jià)款議定每件人民幣_(tái)_____________________________元，共計(jì)人民幣_(tái)____________________佰元，于賣方交貨同時(shí)悉數(shù)付清。
2.合同的全部價(jià)款，由買方以現(xiàn)金現(xiàn)場交付于賣方負(fù)責(zé)人，或者以電匯、匯票方式將價(jià)款匯至賣方賬戶內(nèi)。
第六條賣方責(zé)任
1.賣方保證所供合同貨物與本合同第二條及所提供的樣品相符。賣方所提供貨物的數(shù)量少于合同規(guī)定的數(shù)量時(shí)，應(yīng)于交貨后_____________________日內(nèi)補(bǔ)足。賣方所交付貨物如與樣品不相同時(shí)，買方可要求更換或解除買賣合同，由此給買方造成的損失，由賣方負(fù)責(zé)賠償。
2.賣方應(yīng)如期交付貨物，賣方如不能按期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于_______________日前通知買方延緩日期;買方若不同意，可解除合同。
第七條買方責(zé)任
1.驗(yàn)收合格后，買方應(yīng)立即交付價(jià)款。如買方不能付清，賣方可停止交貨，直至解除合同。賣方因此所受的損失，由買方賠償。
2.買方預(yù)知屆期不能付款的，可于_______________日前通知賣方延緩交貨日期，倘賣方不同意時(shí)，買方可以解除合同;但若已經(jīng)給賣方造成損害，應(yīng)當(dāng)賠償其損失。
第八條其他約定
1.如因天災(zāi)或其他不可抗力，致使賣方不能按期交貨或不能全數(shù)交付，可延長交貨期，但延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
2.市場價(jià)格如有升降變動(dòng)，各方不得主張?jiān)鰷p貨價(jià)，或借故解除合同。
3.本合同可根據(jù)各方意見進(jìn)行書面修改或補(bǔ)充，由此形成的補(bǔ)充合同，與合同具有相同法律效力。
4.任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或沒有就對方的違約行為采取任何行動(dòng)，不應(yīng)被視為對權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責(zé)任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權(quán)利或放棄追究對方的任何責(zé)任，不應(yīng)視為放棄對對方任何其他權(quán)利或任何其他責(zé)任的追究。所有放棄應(yīng)書面做出。
5.除法律本身有明確規(guī)定外，后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應(yīng)構(gòu)成影響。各方應(yīng)根據(jù)后繼立法或法律變更，經(jīng)協(xié)商一致對本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充，但應(yīng)采取書面形式。
第九條不可抗力
買賣雙方任何一方由于自然災(zāi)害和不可抗力而影響本合同履行時(shí)，均應(yīng)自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行的理由，并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi)，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后，經(jīng)對方同意，允許延期履行、部分履行或者不履行。
第十條爭議的解決
合同雙方當(dāng)事人可以在下列兩種方式中選擇第_______________種方式，作為本合同爭議的解決方式。
1.本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決，經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面協(xié)議，則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)提交_______________________________________仲裁委員會(huì)仲裁。
2.本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決，經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面協(xié)議，則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十一條通知：
1.合同要求或允許的通知或通訊，不論以何種方式傳遞均自被通知一方實(shí)際收到時(shí)生效。
2.前款中的“實(shí)際收到”是指通知或通訊內(nèi)容到達(dá)被通訊人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起三日內(nèi)，將變更后的地址通知另一方，否則變更方應(yīng)對此造成的一切后果承擔(dān)法律責(zé)任。
第十二條合同的解釋
本合同各條款的標(biāo)題僅為方便而設(shè)，不影響標(biāo)題所屬條款的意思。
第十三條保密
一方對因本次合同而獲知的另一方的商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密義務(wù)，不得向有關(guān)其他第三方泄露，但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第十四條生效條件
本合同自各方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。且各方應(yīng)在合同正本上加蓋騎縫章。
第十五條附則
本合同共一式____________份，具有相同法律效力。各方當(dāng)事人各執(zhí)_______________份，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。
出賣方(甲方)：_____________
購買方(乙方)__________________
____年____月____日
買賣合同范例 篇8
甲方（出賣人）： 地址： 身份證號碼： 聯(lián)系電話： 乙方：（買受人）： 地址： 身份證號碼： 聯(lián)系電話： 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》、《____市____市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方購買甲方的房地產(chǎn)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 甲方對所售房地產(chǎn)所有權(quán)的聲明
1、甲方所售房地產(chǎn)是其根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定購買的公有住房，已取得完全產(chǎn)權(quán)并符合上市交易的條件。房屋產(chǎn)權(quán)證號為：__。
2、甲方房地產(chǎn)（以下簡稱該房地產(chǎn)）坐落于__；位于第__層共__間，房屋結(jié)構(gòu)為__，登記建筑面積X平方米（其中套內(nèi)建筑面積X平方米，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣eX平方米）。
3、該房屋的抵押情況為：。
（1）、該房屋未設(shè)定抵押；
（2）、該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押，抵押權(quán)人為，抵押登記日期為： ___年 ____月 ____日，他項(xiàng)權(quán)利證證號為： 。 該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押的，出賣人應(yīng)于 ___年 ____月 ____日前辦理抵押注銷手續(xù)。
4、該房屋的租賃情況為：
（1）、出賣人未將該房屋出租。
（2）、出賣人已將該房屋出租，【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優(yōu)先購買權(quán)】。 關(guān)于房屋權(quán)屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。
第二條 房屋價(jià)格及付款方式
1、甲乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房地產(chǎn)總金額為人民幣 。該價(jià)款不含稅費(fèi)。
2、雙方選擇以下第 種付款方式：乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金 元整，
第三條 交納稅費(fèi)的約定
1、按有關(guān)法律法規(guī)政策的規(guī)定應(yīng)由賣方承擔(dān)的稅費(fèi)由承擔(dān)。
2、按有關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定應(yīng)由買方承擔(dān)的稅費(fèi)由承擔(dān)。
第四條 房地產(chǎn)交付
1、甲乙雙方于本合同簽訂后____日內(nèi)共同對該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單及水、電、氣的.讀數(shù)等列表記載，在交房時(shí)一并交給乙方。
2、甲方在收到全部房款之日起____日內(nèi)，將該房屋鑰匙交付給乙方。
3、雙方其他約定： 。
第五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定 甲方雙方須在簽訂本合同內(nèi)，共同向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在____日內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書，乙方有權(quán)提出退房，甲方必須在乙方提出退房要求之日起____日內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的 %賠償乙方損失。
第六條 定金及交房保證金
1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本合同之日起____日內(nèi)向甲方交納購房定金 X元。
2、為防范交易風(fēng)險(xiǎn)督促賣方按合同約定交付房地產(chǎn)，甲乙雙方同意從交易總房款中預(yù)留 X元作為交房保證金。此款在甲方實(shí)際交付房地產(chǎn)及完成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時(shí)交付給甲方。
3、關(guān)于交房保證金托管的約定： ；
4、甲乙雙方其他約定： 。
第七條 違約責(zé)任的約定
1、乙方逾期付款的違約責(zé)任（
（1）和
（2）不作累加）：
（1）如乙方未按約定時(shí)間付款，則乙方應(yīng)按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金，同時(shí)甲方有權(quán)要求合同繼續(xù)履行。
（2）如乙方逾期付款時(shí)間超過 天后，甲方有權(quán)單方解除合同并要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金；甲方也有權(quán)選擇還是按本條上述第
（1）項(xiàng)執(zhí)行。
2、甲方逾期交房的違約責(zé)任（
（1）和
（2）不作累加）：
（1）如甲方未按合同約定的時(shí)間交付房屋，則甲方應(yīng)按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金，同時(shí)乙方有權(quán)要求繼續(xù)履行合同。
（2）如甲方逾期交房超過 天后，乙方有權(quán)單方解除合同并要求甲方按購房款總額的百分之 支付違約金；乙方也有權(quán)選擇還是按本條上述第
（1）項(xiàng)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任并繼續(xù)履行合同。
3、任何一方不按約定繳納相關(guān)稅費(fèi)，導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進(jìn)行的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对摲康禺a(chǎn)總價(jià)款的百分之 作為違約金。
4、任何一方不履行本合同約定義務(wù)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)，守約方有權(quán)選擇定金罰則或要求對方支付該房地產(chǎn)總價(jià)款百分之 作為違約金。
第八條 甲乙雙方的承諾和保證
（1）甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同；該房地產(chǎn)沒有設(shè)定抵。押也未被查封，甲方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán)。
（2）甲方保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等，甲方均在交易前辦妥。
（3）水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項(xiàng)費(fèi)用均已按規(guī)定交納，單據(jù)交買房確認(rèn)。
（4）該房地產(chǎn)所附著的戶口，甲方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款之日起 ____日內(nèi)遷出。
（5） 該房地產(chǎn)沒有租約。（如有租約另行約定）
2、乙方承諾和保證：乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
第九條 合同的變更 本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)（書面通知發(fā)出 天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第十條 不可抗力 因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知另一方當(dāng)事人，并自不可抗力事件結(jié)束之日起____日內(nèi)向另一方當(dāng)事人提供證明。 上述房屋風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房屋【所有權(quán)轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】之日起轉(zhuǎn)移給買受人。
第十一條合同的效力
1、本合同自甲乙雙方簽字（蓋章）之日起生效。
2、本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。
第十二條 法律適用及爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下列第 種方式解決：
（1）提交 仲裁委員會(huì)仲裁；
（2）依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十三條 雙方其他約定
1、 ；
2、 。 甲方（簽章）： 委托代理人（簽章）：___年 ____月 ____日 乙方（簽章）： 委托代理人（簽章）：___年 ____月 ____日
買賣合同范例 篇9
購貨單位：__________________，以下簡稱甲方；
供貨單位：__________________，以下簡稱乙方。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。 （規(guī) 定送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品的交貨日期，以甲方發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)，當(dāng)事人另有約定者，從約定；合同規(guī)定甲方自提產(chǎn)品的交貨日期，以乙方按合同 規(guī)定通知的提貨日期為準(zhǔn)。乙方的提貨通知中，應(yīng)給予甲方必要的途中時(shí)間，實(shí)際交貨或提貨日期早于或遲于合同規(guī)定的日期，應(yīng)視為提前或逾期交貨或提貨。）乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的'，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
1.乙方逾期交貨的，應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計(jì)算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔(dān)甲方因此所受的損失費(fèi)用。
2.乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的產(chǎn)品，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
3.產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
4. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要 的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任；甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)。逾期不答復(fù)的，視為同意發(fā)貨。
購貨單位（甲方）：________（公章）
供貨單位（乙方）：______（公章）
________年____月____日
買賣合同范例 篇10
甲方（出賣人）_________
乙方（買賣人）_________身份證號碼：___________________________
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商，就房屋買賣一事，在平等、自愿、誠實(shí)守信的前提下，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下：
（一）座落于___________________________建筑面積約_________平方米。
（二）出售房屋的土地證證號為_________。
（三）房屋平面圖見房產(chǎn)證。
（四）該房屋占用范圍內(nèi)的'土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓，一切附屬物一并轉(zhuǎn)讓。
（五）出賣人還應(yīng)當(dāng)將附屬于該房屋的陽臺(tái)、走道、樓梯、裝修、衛(wèi)生間、其他設(shè)施、設(shè)備，轉(zhuǎn)讓給買受人，其轉(zhuǎn)讓價(jià)格已包含在房屋的價(jià)款中，不再另行支付價(jià)款。
第二條：甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋沒有設(shè)定擔(dān)保、沒有權(quán)屬糾紛，保證該房屋不受他人合法追索。
第三條：價(jià)款按雙方約定價(jià)錢付款，總金額人民幣_(tái)________（￥_________）；房價(jià)款的支付方式為：乙方一次性付給甲方，甲方許勇保證隨時(shí)配合乙方鞏慶琳辦理房屋過戶手續(xù)，否則除歸還全部購房款外再賠償房款總額百分之二十的違約金。
第四條：甲、乙雙方確認(rèn)，雖然房屋所有權(quán)證未作記載，但依法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。雙方簽訂協(xié)議后，不得就房屋買賣方面產(chǎn)生其他法律糾紛。
第五條：本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款。
第六條：甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第七條：本合同一式三份，其中甲方留執(zhí)一份，乙方留執(zhí)一份，鑒證人留執(zhí)一份，均具有相同的法律效力。
第八條：本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方（簽章）：_________
聯(lián)系電話：__________________
簽約日期：_________年_________月_________日
鑒證人：_________
鑒證人：_________
簽約日期：_________年_________月_________日
聯(lián)系電話：__________________
乙方（簽章）：_________
買賣合同范例 篇11
采購方： (以下簡稱甲方)
供貨方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方向乙方采購服裝事宜，經(jīng)友好協(xié)商，雙方就以下條款達(dá)成一致：
一、 產(chǎn)品詳情
1、服裝分類及價(jià)格清單
2、具體服裝樣衣、布料樣品，以經(jīng)由甲方確認(rèn)后的樣品為準(zhǔn)，樣品需一直陳列于甲方倉庫，以便收貨是驗(yàn)貨確認(rèn)。
二、甲方義務(wù)：
1、 甲方應(yīng)配合乙方按時(shí)對帳、按雙方約定付款。
2、 甲方根據(jù)雙方確認(rèn)的樣品對乙方交付的服裝進(jìn)行驗(yàn)收。交付時(shí)如發(fā)現(xiàn)少發(fā)、丟失、污損、色差、質(zhì)量、款式等問題的，甲方有權(quán)按照實(shí)際合格數(shù)量驗(yàn)收，并拒收不合格服裝及要求乙方退回處理，產(chǎn)生的后續(xù)運(yùn)輸費(fèi)用及其它可明確的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、 甲方負(fù)責(zé)驗(yàn)收后的服裝保管、發(fā)放工作。
三、 乙方義務(wù)：
1、 乙方根據(jù)雙方確認(rèn)的樣品進(jìn)行批量生產(chǎn)，不得擅自更改顏色、面料及款式，應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量，包工包料并提供全部輔料，如遇制作問題，乙方須負(fù)責(zé)修改。
2、 乙方應(yīng)依約準(zhǔn)時(shí)交付服裝，并派車運(yùn)送到甲方指定倉庫。
3、 乙方應(yīng)提供服裝樣衣及布料樣品供甲方備查，如甲方服裝樣式改變，乙方須及時(shí)補(bǔ)充樣衣及布料。
4、 如因市場行情波動(dòng)且被證實(shí)的，乙方應(yīng)在服裝調(diào)價(jià)前通知甲方，雙方另行商洽價(jià)格適宜，并以書面確認(rèn)為準(zhǔn)。
四、 結(jié)算：
1、 月結(jié)：雙方應(yīng)于每月21日前對上一個(gè)月的訂貨進(jìn)行對帳，乙方應(yīng)于每月25日前開具相應(yīng)發(fā)票予甲方，甲方于次月25日前付清貨款，如因乙方原因不能按期對帳或讓甲方按時(shí)收到發(fā)票的，甲方付款日期順延。
2、 甲方應(yīng)向乙方提供開票資料(包括開票名稱及開票金額)，開票金額以當(dāng)月服裝發(fā)放數(shù)量及金額為準(zhǔn)，其中安裝工作服費(fèi)用開增值稅專用發(fā)票，展廳制服費(fèi)用開普通發(fā)票。
3、 乙方根據(jù)甲方開具的發(fā)票付款到如下賬戶：
收款戶名：
收款銀行：中國建設(shè)銀行 收款賬號：
五、附則
1、本合同有效期壹年，自雙方代表簽字、蓋章后生效。
2、本合同未盡事宜雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
3、在合同履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)平等協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方均同意由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。
4、本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
甲方簽字： 乙方簽字：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
買賣合同范例 篇12
出賣人(甲方)：身份證號碼：
買受人(乙方)：身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)經(jīng)過友好協(xié)商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方愿將其擁有完全產(chǎn)權(quán)的位于XX市XX區(qū)園的房屋(房屋所有權(quán)證編號：___________，建筑面積_________平方米)以人民幣_(tái)______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________元)的價(jià)款出售給乙方。
二、本合同簽定前，該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅費(fèi)，概由甲方負(fù)擔(dān)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等其他稅費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
三、簽定合同同時(shí)乙方愿交三萬元作為定金交給甲方。乙方通過向銀行申請抵押貸款方式支付甲方購房款，購房款由乙方分三期付給甲方。第一期，在貸款銀行向乙方發(fā)出貸款承諾書時(shí)，乙方將30%首付房款存入銀行，并由銀行凍結(jié)，第二期在貸款銀行向乙方發(fā)放貸款之日由銀行將乙方所貸款項(xiàng)及30%首付款直接劃到甲方的賬戶中;第三期，在甲方交房時(shí)，由乙方一次性將余款付給甲方。
四、甲方同意乙方以向銀行申請貸款的方式支付房款，并作出如下承諾：
1、向乙方申請貸款的銀行或銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)提供與貸款相關(guān)的`資料，簽署相關(guān)文件;
2、在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)按照要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付銀行或貸款銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)持有。
五、如果乙方的貸款申請未獲貸款銀行批準(zhǔn)，則雙方同意以下兩種方式解決該房屋的買賣事宜：
1、繼續(xù)履行協(xié)議，乙方一次性將購房款支付給甲方，(期限為一個(gè)月)。甲方收到房款五天內(nèi)與乙方去辦過戶手續(xù)。
2、解除協(xié)議，甲方收取乙方的定金不與退還，甲方有權(quán)再次出賣本房。
六、違約責(zé)任
1、甲方如不履行本合同規(guī)定的，每逾期1天按房價(jià)總額千分之一作為違約金陪償陪給乙方。逾期超過一個(gè)月時(shí)，乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房價(jià)款(包括定金全部退還乙方外，并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣五萬元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。每逾期1天按房價(jià)總額千分之一作為違約金賠償給甲方。逾期超過一個(gè)月時(shí)，甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí)，乙方應(yīng)賠償甲方經(jīng)濟(jì)損失人民幣五萬元。
3、如果甲方出售的房屋存在他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他產(chǎn)權(quán)糾紛以致影響到乙方權(quán)利的行使，一切責(zé)任由甲方承擔(dān)，并應(yīng)賠償乙方的損失。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_____2___種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式4份，甲乙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
________年____月____日日________年____月____日
買賣合同范例 篇13
出賣人(甲方)：、男、漢族、
身份證號：
現(xiàn)住新疆奇臺(tái)縣步行街天山旅館，電話
受買人(乙方)：，男、漢族、
身份證號：
現(xiàn)住奇臺(tái)縣陽光裕景，電話
上例協(xié)議人自愿協(xié)商，甲方將自己所有的新疆遠(yuǎn)方公司奇臺(tái)至老奇臺(tái)班線車，車牌號：新BB4383，
一、甲方于20xx年3月27日將該車交付乙方，即買賣成立。雙方交接車時(shí)當(dāng)場對車檢查，對車質(zhì)量都無異議，自交付乙方后再出現(xiàn)車質(zhì)量問題甲方不承擔(dān)責(zé)任。
二、該車自本日交付乙方以前發(fā)生的交通事故或自傷等原因造成第三人、自己的.人身、財(cái)產(chǎn)損害或電子違章等事故記錄，全部由甲方承擔(dān)，自本車交付乙方后(即：20_年3月27日)發(fā)生交通事故，造成第三人或自己人身、財(cái)產(chǎn)損失或電子違章記錄等事故記錄全部由乙方承擔(dān)。
三、本車輛雙方約定總價(jià)款240000元(貳拾肆萬元)，本合同簽字時(shí)當(dāng)場付110000元(壹拾壹萬元)，剩余130000(壹拾叁萬元)于公司過戶完成后當(dāng)場付清。
四、在公司的過戶費(fèi)用5000元(伍仟元)以下由乙方承擔(dān)，如超過5000元(伍仟元)以上以外的由甲方承擔(dān)。
五、關(guān)于國家對客運(yùn)車即本車燃油補(bǔ)貼20_年1月1日以前歸甲方所有，20_年1月1日以后歸乙方所有。
六、如有一方違約必須向另一方交付違約金20_0元(貳萬元)。
七、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，一式兩份甲乙雙方各執(zhí)一份。 甲方： 電話：
乙方： 電話：
20xx年3月27日
買賣合同范例 篇14
甲方(售車方)：
乙方(購車方)：
經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：
一、甲方自愿將自有______牌______車作價(jià)_______________元(大寫：___________________________)賣予乙方。車輛與價(jià)款均于本協(xié)議簽訂之日交付。車
牌號：____________，發(fā)動(dòng)機(jī)號：
_________________，車架號：___________。
二、因雙方交易車輛為舊機(jī)動(dòng)車車輛，故雙方簽訂協(xié)議時(shí)均對車身及發(fā)動(dòng)機(jī)工作狀況表示認(rèn)同，乙方對該車外觀及內(nèi)在質(zhì)量狀況均已充分了解。
三、雙方商定該車交付后辦理過戶手續(xù)，過戶費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、本協(xié)議簽訂之日前因該車引起的一切交通事故、違章罰款等行政規(guī)費(fèi)等均由甲方承擔(dān);自協(xié)議簽定并交付車輛之日，該車的所有權(quán)及一切權(quán)益、風(fēng)險(xiǎn)等均歸乙方承受，因該車引起的一切交通事故、交通違章罰款等行政規(guī)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、人身損害賠償責(zé)任等均由乙方單獨(dú)承擔(dān)，與甲方無任何關(guān)系。
五、如在該車交付后，乙方轉(zhuǎn)賣該車，以后發(fā)生的一切糾紛、賠償?shù)仁乱耍c甲方無關(guān)。
六、如雙方發(fā)生爭議，起訴至當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾幚怼?/p>
七、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(售車方)：身份證號：
乙方(購車方)：身份證號：
年 月 日
買賣合同范例 篇15
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關(guān)法律、法規(guī)，遵照平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，訂立合同如下：
第一條家具基本情況：
第二條付款方式：
簽定合同時(shí)甲方收取貨款總額(20%)的定金，余款提貨或送貨時(shí)付清。
第三條自提貨物:
乙方自行提貨，現(xiàn)場驗(yàn)收，繳清全款方可提貨，提貨時(shí)視為當(dāng)日驗(yàn)收合格。
第四條甲方送貨:
運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)，乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗(yàn)貨簽收，賣方應(yīng)在交貨時(shí)督促買方對家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等進(jìn)行驗(yàn)收，買方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場提出，并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。
第六條違約責(zé)任：
若甲方未能按約定時(shí)間交貨，每延誤一天，按合同總額的0.5%向乙方支付違約金。
第七條
購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第八條合同爭議的解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列兩種方式解決：
(一)提交仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章)：
買賣合同范例 篇16
賣方（以下簡稱甲方）： ___________
買方（以下簡稱乙方）： ___________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方購買甲方出售的房產(chǎn)事宜，簽訂本合同，以資共同遵守執(zhí)行。
第一條 甲方同意出售甲方所有的`位于_······路__··_號···樓··_單元··戶的房產(chǎn)(住宅)給乙方。房屋 □建筑面積_···平方米，使用面積 為__________平方米。房地產(chǎn)權(quán)證號為______________。
甲方保證此房產(chǎn)一切情況介紹屬實(shí)，承諾和保證此房產(chǎn)無任何權(quán)屬或經(jīng)濟(jì)糾紛，權(quán)屬無任何瑕疵，同戶籍、相關(guān)親屬及房產(chǎn)共有、所有權(quán)人同意出售，其書面同意文件作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力(附：書面同意文件)。同時(shí)物業(yè)交接前需付清甲方產(chǎn)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電、有線、通訊費(fèi)及________費(fèi)用。
乙方對甲方所出售的房屋已充分了解，愿意購買上述房屋。
第二條 甲、乙雙方同意上述房產(chǎn)的成交價(jià)格為：單價(jià)：人民幣_(tái)_______元/平方米，總價(jià)：人民幣··萬元（大寫：···萬元整）。
本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 ···萬元（大寫：··萬元整）作為購房預(yù)付款。
購房付款將在最后一次付款時(shí)沖抵房價(jià)。
第三條 付款時(shí)間及方式（設(shè)立第三方監(jiān)管賬戶的，可由甲乙雙方與第三方另行簽訂協(xié)議，明確三方權(quán)利義務(wù)，該協(xié)議為本合同附件，與本合同具有同等法律效力）
甲、乙雙方同意，按照第_1_種方式付房款：
1、甲、乙雙方同意以一次性付款方式付款
甲、乙雙方約定在本合同簽定之日起_15日內(nèi)支付首付款（不含定金/預(yù)付款）人民幣_(tái)··萬元（大寫：··萬元整）給甲方，剩余房款人民幣··萬元（大寫：··萬元整）于房屋交付當(dāng)日辦結(jié)房屋過戶手續(xù)當(dāng)日付給甲方。
甲、乙雙方約定由__________（律師事務(wù)所）設(shè)立第三方監(jiān)管賬戶，自本合同簽定之日起_______日內(nèi)，由乙方將購房總價(jià)款人民幣_(tái)___________元（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）匯入第三方監(jiān)管帳戶，甲方將房產(chǎn)證交給第三方代為保管。第三方在收到購房款當(dāng)日/______日內(nèi)，通知甲、乙雙方辦理過戶手續(xù)，并于 □房屋交付當(dāng)日 □辦結(jié)房屋過戶手續(xù)當(dāng)日，根據(jù)乙方出具的書面付款確認(rèn)通知將房款匯入甲方賬戶。
2、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在合同簽訂之日起____日內(nèi)支付首付款，即人民幣_(tái)_______元（大寫： __元整）給甲方，剩余房款人民幣_(tái)___元整（大寫： ____元整）申請銀行按揭（如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在辦結(jié)銀行按揭手續(xù)當(dāng)日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當(dāng)日直接付給甲方。
甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理銀行按揭手續(xù)，并各自準(zhǔn)備好辦理按揭手續(xù)所需資料。
買賣合同范例 篇17
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就乙方購買甲方辦公室有關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：
一、乙方購買甲方投資開發(fā)的兩當(dāng)縣種子公司舊址新建辦公樓靠泰山路二、三層一部分(約448m2)作為辦公室。
二、房屋座落：位于兩當(dāng)縣城關(guān)東街縣種子公司舊址，泰山北路。
三、面積 m2，另建車庫一間，面積約 m2。
四、房屋結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)。
五、房屋建筑標(biāo)準(zhǔn)：以現(xiàn)已建成的房屋現(xiàn)狀為標(biāo)準(zhǔn)。
六、房款及支付方式：
1、房款：單價(jià)為 元/ m2，總房款為 元/m2× m2= 元，最終結(jié)算面積以房產(chǎn)證為準(zhǔn)。
2、付款方式：乙方已向甲方付款 萬元，剩余房款約 元及修樓梯費(fèi)用 元，待甲方產(chǎn)權(quán)證辦理好交于乙方后1個(gè)月內(nèi)全部結(jié)清。
3、產(chǎn)權(quán)證辦理：房屋交付使用后甲方負(fù)責(zé)為乙方辦理產(chǎn)權(quán)證，所產(chǎn)生費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
七、附屋設(shè)施及室內(nèi)設(shè)施：
1、院子屬于共有部分，乙方有共同使用和共同管理權(quán)力。
2、二樓陽臺(tái)歸乙方使用。
3、甲方負(fù)責(zé)安裝室內(nèi)水、門窗設(shè)施，并負(fù)責(zé)接通水、電。
4、室內(nèi)墻面為防瓷涂料，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5、室內(nèi)地板磚由乙方自己負(fù)責(zé)。
6、已做樓梯所花費(fèi)用 元全部由乙方承擔(dān)，并于最后結(jié)算房款時(shí)一并付給甲方，此樓梯由乙方拆除，乙方在此處另建車庫，費(fèi)用由乙方自己承擔(dān)。
八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。
九、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字蓋章)：
乙方(簽字蓋章)：
甲方法人代表：
買賣合同范例 篇18
買方： 買賣合同
賣方：（以下簡稱乙方）
（自然人或法人）住所地：
合同簽訂地：
甲、乙雙方本著平等互利、友好協(xié)商的原則，依據(jù)《中華人民共
和國合同法》等相關(guān)法律的規(guī)定，就甲方購買乙方 達(dá)成如下
合同，以共同遵守：
第一條 名稱、品種、規(guī)格和價(jià)格
1.1以上所列數(shù)量乙方必須保證保質(zhì)、及時(shí)供應(yīng)，實(shí)際購買及結(jié)
算數(shù)量以甲方的實(shí)際需求為準(zhǔn)。
1.2 以上單價(jià)包含各種稅費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。
1.3 雙方在履行合同的過程中無論實(shí)際需求的數(shù)量是否小于（或
大于）合同約定的數(shù)量，以及合同履行時(shí)間的長短，合同確定單價(jià)不
再調(diào)整。
1.4 交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規(guī)定
及計(jì)算方法：運(yùn)輸途中允許有（ ）%的自然增（減）量，交貨數(shù)量
允許有（ ）的正負(fù)尾差。結(jié)算時(shí)以雙方共同簽字確認(rèn)的實(shí)際交貨數(shù)
量為準(zhǔn)。（本條可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行刪減）
第二條 質(zhì)量及檢驗(yàn)
2.1質(zhì)量按照 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，(如果按樣本，樣本作為合同附件)由乙方按批向甲方交送貨物出廠質(zhì)量證明文件，甲方憑單驗(yàn)質(zhì)。(須注明所執(zhí)行的按國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等）
2.2 甲方出具驗(yàn)收單后，貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移給甲方，但并不免除乙方對貨物應(yīng)負(fù)的質(zhì)量責(zé)任。
2.3 甲方在貨到工地后的 天內(nèi)，按照監(jiān)理單位或業(yè)主單位的要求對貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，如果發(fā)現(xiàn)不符合約定，由乙方承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，并無條件按甲方要求退、換貨物。
2.4 質(zhì)保期：貨物在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)維修或更換，相應(yīng)的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如果甲方直接負(fù)責(zé)維修更換的，相應(yīng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如因乙方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題產(chǎn)生的一切后續(xù)責(zé)任，包括檢測費(fèi)、業(yè)主罰款、維修費(fèi)、誤工費(fèi)（包括但不限于）等一切損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
第三條 包裝方式和包裝品的處理
3.1賣方提供的全部物資均應(yīng)按技術(shù)規(guī)格規(guī)定進(jìn)行包裝，包裝應(yīng)適應(yīng)運(yùn)輸、裝卸、防潮、防雨、防震、防銹等需要，確保物資安全無損運(yùn)抵合同約定地點(diǎn)。
3.2物資的包裝、標(biāo)記和證件，須符合《產(chǎn)品質(zhì)量法》及技術(shù)規(guī)格規(guī)定的內(nèi)容，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)規(guī)定并符合買方的合理要求。
3.3由于貨物包裝不當(dāng)或采取防范措施不充分致使貨物損壞或丟失時(shí)，賣方均應(yīng)負(fù)責(zé)修理、更換或賠償相應(yīng)貨物以及因此發(fā)生的全部費(fèi)用。
第四條 交貨方式
4.1 交貨地點(diǎn)：
4.2 交貨時(shí)間以甲方通知時(shí)間為準(zhǔn)。
4.3 交貨方式為乙方負(fù)責(zé)貨到甲方指定地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)辦理物資的運(yùn)輸及保險(xiǎn)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)。
4.4 乙方負(fù)責(zé)在指定地點(diǎn)的卸貨（或按合同約定），由甲方派員對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，價(jià)格按照合同約定處理，甲方所派人員無權(quán)對價(jià)格以及質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。
第五條 付款及結(jié)算（下列付款條款為參照條款，具體付款方式根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整，但5.4條不可刪除）
5.1 合同簽訂后，甲方向乙方支付預(yù)付款 元。(不建議支付預(yù)付款，如必須要付，且款額較大，乙方應(yīng)向甲方提供等價(jià)的銀行保函作為擔(dān)保，如果有就保留此條，如果沒有約定，就刪除該條）
5.2 每月日至次月 日為一個(gè)結(jié)算周期，雙方辦理月結(jié)算，待業(yè)主支付甲方計(jì)量工程款到帳后5日內(nèi)由甲方向乙方按合同約定付款。
5.3 甲方付款前，乙方必須向甲方提供稅務(wù)發(fā)票及甲方指定收料人員出具的相應(yīng)收貨單據(jù)，否則甲方拒絕付款。
5.4 如遇特殊原因，甲方?jīng)]有按照合同約定及時(shí)付款，對此乙方應(yīng)給予充分諒解，并不追究甲方遲延付款的違約責(zé)任（包括違約金、利息和資金占用費(fèi)等）。
5.5 合同履行完畢后，雙方應(yīng)當(dāng)辦理 買賣合同最終結(jié)算手續(xù)，在辦理結(jié)算時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)將甲方向其出具的'相關(guān)收貨單據(jù)全面提交；否則在辦理結(jié)算后，對乙方未提交的部分視為已經(jīng)結(jié)算完畢，甲方不用另行向乙方支付任何費(fèi)用。
第六條 合同終止或解除
6.1乙方負(fù)有按照甲方的要求及時(shí)保質(zhì)保量供貨，如果乙方遲延供貨超過3天或乙方拒絕履行，則甲方有權(quán)單方解除合同，并要求乙方向甲方支付剩余貨款10%的違約金作為經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
6.2 因非本承包人以及其他不可抗力的原因?qū)е卤竟こ添?xiàng)目的停工、延期，致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)，甲方可以向乙方發(fā)出書面通知書，提出終止部分或全部合同，乙方應(yīng)予同意。
第七條 通知條款
7.1 根據(jù)本合同需要發(fā)出的所有通知以及雙方的文件往來等，必須以書面形式。
7.2乙方通訊地址及收款賬戶為：
乙方名稱：
地址：
收件人： 電話：
乙方銀行賬戶及賬號：
第八條 不得轉(zhuǎn)讓條款
涉及本合同債權(quán)債務(wù)禁止轉(zhuǎn)讓，任何一方所做的轉(zhuǎn)讓無效。
第九條 爭議的解決
甲、乙雙方如發(fā)生爭議應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，向合同簽訂地法院提起訴訟（如該項(xiàng)目為鐵路項(xiàng)目則約定為：向合同簽訂地鐵路運(yùn)輸法院提起訴訟）。本合同關(guān)于爭議解決方式的約定具有最高效力，雙方以后發(fā)生的補(bǔ)充合同、會(huì)議紀(jì)要、來往函件、發(fā)料單、結(jié)算單等涉及到爭議解決方式的，均不得對抗此約定，本條款禁止以任何形式變更。
第十條 其他
10.1 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
10.2 本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商書面確定。對本合同的任何補(bǔ)充或修訂需經(jīng)雙方以書面形式簽署為有效。書面補(bǔ)充協(xié)議構(gòu)成本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
10.3 本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。
甲方：
負(fù)責(zé)人或代理人：
乙方（簽字、簽章或按手印）：
負(fù)責(zé)人：
簽訂時(shí)間：
買賣合同范例 篇19
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》，及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 房屋用地依據(jù)及年限
甲方已取得位于塊的合法國有土地使用權(quán)和合法的住宅房屋銷售權(quán)。該地塊土地使用年限為70年。該年限從————年——月——日至————年——月——日止。
甲方在上述土地上興建房屋住宅小區(qū)，暫定名為苑小區(qū)主體建筑性質(zhì)為商住，屬結(jié)構(gòu)，建筑層數(shù)為層。
第二條 乙方所購房屋的基本情況
乙方購買的房屋為合同——第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的：
第————號樓——單元——層——號房。
該房屋的用途為商住，屬框剪結(jié)構(gòu)。層高為米，建筑層數(shù)地上層。
該房屋合同約定建筑面積共—————平方米，其中套內(nèi)建筑面積———平方米，公共部分與共用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e————平方米，地下室————平方米。
第三條 計(jì)價(jià)方式與價(jià)款
該房屋按建筑面積計(jì)算，單價(jià)為平方米人民幣————元，總金額(小于——————元)大寫——佰——拾——萬——仟——拾———元整。
1、一次性付款
2、分期付款
第四條 乙方逾期付款的違約責(zé)任
乙方如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款，按以下方式處理：
1、 期在(自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際金額支付之日至)，乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之1的違約金，合同繼續(xù)履行。
2、 超過日后，甲方有權(quán)解除合同，乙方按應(yīng)付款的方支付違約金。
第五條 面積確認(rèn)及面積差異處理
1、面積誤差經(jīng)絕對值在3%(含3%)據(jù)實(shí)結(jié)算房價(jià)款。
2、面積誤差比絕對值超出3%時(shí)，買房人有權(quán)退房。
乙方退房的，甲方在乙方提出退房之日起30天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方。
乙方不退房的產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時(shí)，面積誤差比在3%以內(nèi)部分的'房價(jià)款由乙方補(bǔ)足，超出3%部分的房價(jià)款由甲方承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)歸乙方。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時(shí)，面積誤差比絕對值在3%(含3%)小于部分的房價(jià)款由甲方返還乙方。
第六條 交付期限及裝修標(biāo)準(zhǔn)
1、甲方應(yīng)在————年——月——日前將該房屋交付乙方，并符合本合同附件所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
2、如發(fā)生不可抗力(如地震、連陰雨、火災(zāi)等)的情況不能按期交房時(shí)，甲方必須提前通知乙方，交房日期可以據(jù)實(shí)延期。
第七條 甲方逾期交房的違約責(zé)任
1、逾期期不超過，自合同第六條規(guī)定的最后交付期限的第二天起實(shí)際交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房價(jià)的萬分之的違約金，合同繼續(xù)履行。
2、逾期后，乙方有權(quán)解除合同。乙方解除合同的，甲方應(yīng)當(dāng)自乙方解除合同通知送達(dá)之日起內(nèi)退還乙方已付房款。知乙方辦理交接手續(xù)，并簽署房屋交接單。由于乙方原因未能按期交接，后果由乙方自負(fù)
第八條 交接
房屋達(dá)到交付使用條件后，甲方應(yīng)按合同交房日期通。交接后乙方在未裝修前必須對衛(wèi)生間進(jìn)行滲水檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)滲漏應(yīng)立即向甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或物管人員報(bào)告情況進(jìn)行修復(fù)，但對裝修后的滲漏甲方概不負(fù)責(zé)。
第九條 甲方關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施，公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾
甲方承諾與該房屋使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施公共配套建筑按以下日期達(dá)到使用條件：
第十條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
甲方將房屋交付乙方使用后，積極辦理權(quán)屬登記，并將有關(guān)資料交產(chǎn)權(quán)登記關(guān)備案，叁年內(nèi)辦妥產(chǎn)權(quán)所屬證件。按國家規(guī)定支付其辦理產(chǎn)權(quán)費(fèi)用。
第十一條 保修責(zé)任
自乙方實(shí)際接收該房屋之日起，甲方對該房屋的下列部位的設(shè)施承擔(dān)建筑工質(zhì)量保修責(zé)任，保修期內(nèi)的保修費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
1、 墻面：保修1年。
2、 門窗：保修1年。
3、 暖 氣：保修1年。
4、 電路：保修1年。
2. 上下水：保修1年。
如因乙方裝修自行改動(dòng)過的不在此保修范圍。
第十二條 乙方的房屋作為商住使用，禁止乙方使用期間改變該房屋的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。
第十三條 乙方的商住房在交房后水、電、暖的費(fèi)用按照物業(yè)辦的規(guī)定執(zhí)行。
第十四條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商
解決，協(xié)商不成的可以依法向人民法院起訴。
第十五條 合同附件與合同具有同等法律效力，本合同及其附件內(nèi)空格部分填寫的方案與印刷方案有同等法律效力。
第十六條 本合同連同附件共—頁，一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同雙方簽訂之日起生效。甲乙雙方無故解除合同的，自簽合同之第二日起，按日向?qū)Ψ街Ц犊偡靠畹?%的違約金。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
經(jīng)辦人：
合同簽定日期：
————年——月——日