樓房建筑工程承攬施工合同（精選3篇）

樓房建筑工程承攬施工合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國民法典》及相關法規、規章的規定，甲乙雙方在平等、互利互惠的基礎上，就本工程施工承攬事宜達成以下協議。

　　第一條 合作事項

　　1、 乙方負責為甲方承攬________縣________苑11#、12#樓工程施工

　　總承包業務，協助甲方與建設單位________房地產開發有限公司________分公司簽訂施工總承包合同和入場事宜并協調筑堅房地產開發有限公司平山分公司按照施工總承包合同相關條款及時將工程進度款支付于甲方。

　　2、 甲方負責按照本協議相關條款支付乙方中介費用。

　　第二條 中介費用及支付方式

　　1、 中介費用為________苑11#、12#樓工程總價的1.2%。

　　2、 甲方根據建設單位每次實際支付給甲方工程進度款。甲方扣除稅金后按比例支付給乙方中介費。

　　3、 甲方每次收到建設單位進度款后10日內支付乙方中介費。

　　4、 甲方與建設單位簽訂施工總承包合同及入場后10日內，

　　甲方先行支付乙方5萬元誠意金，待甲方第一次支付乙方中介費時扣除。

　　第三條 協議的生效

　　本協議一式兩份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字蓋章后即生效。

　　第四條 協議解除

　　本協議在建設單位支付完甲方工程款，甲方支付完乙方中介費后自然解除。

　　第五條 爭議解決

　　雙方若發生爭議先行協商解決，協商不成可選擇仲裁或上訴解決。

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　電 話： 電 話:

　　身份證號： 身份證號：

　　日 期： 年 月 日 日 期：年 月 日

樓房建筑工程承攬施工合同 篇2

　　甲方:_________________

　　乙方:_________________

　　甲乙雙方按照《_________________》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自愿達成如下協議。

　　一、工程概況:

　　甲方準備在________縣________街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：

　　1、房屋主體結構施工，內墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。

　　2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從________年________月________日開始動工,至________年________月________日竣工。房屋主體結構施工必須于________年________月________日前完工。

　　3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

　　4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢后歸還甲方。

　　5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。

　　二、費用結算

　　1、房屋建設采用費用包干的方式。

　　2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。

　　3、付款方式:

　　①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。

　　②全部工程完工后,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項。

　　三、質量要求:

　　1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。

　　2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。

　　四、法律責任:

　　1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

　　2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。

　　五、需要說明：

　　1、本合同一式二份,雙方各執一份。

　　2、本合同自________年________月________日簽定之日起生效。

　　甲方(簽字蓋_________________)乙方(簽字蓋_________________)

　　________年________月________日________年________月________日

　　雙方證明人(簽字蓋_________________)

樓房建筑工程承攬施工合同 篇3

　　發包方：_______________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_______________(以下簡稱乙方)

　　經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工程，簽訂以下協議：

　　一、工程內容：

　　包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程(詳見圖紙)。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、工期：

　　1、開工日期：本項目工程工期從____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止，共____________個日歷天

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　三、工程合同價款：

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：____________萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　四、承建方式

　　乙方對水電及園建工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

　　五、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后____________天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的____________%，即人民幣：____________元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

　　2、待完成總工程____________%后，甲方于____________天內向乙方支付工程合同價款的____________%，即人民幣：____________元整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的____________%，即人民幣：____________元整。

　　4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的____________%，即人民幣：____________元整。

　　六、程質量要求：

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　七、工程竣工驗收結算：

　　1、乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。

　　2、乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。

　　3、甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于三十三個工作日內結算完畢。

　　八、延期違約責任：

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣____________元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣____________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　九、質保內容

　　質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

　　十、質保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為____________個月。綠化保養期為____________個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規定：

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。相關的合同范本·英文建筑合同·房屋建筑裝修施工合同·建筑工程施工安全合同協議書·建筑安裝施工合同·國際土木建筑工程合同·標準建筑工程施工合同范本

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合“三通一平”要求)，施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

　　4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　5、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

　　6、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。

　　十二、合同生效與終止：

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。

　　合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_______________________________

　　___________年___________月_________日

　　乙方：_______________________________

　　___________年___________月_________日