精選裝飾合同模板集錦(精選16篇)
精選裝飾合同模板集錦 篇1
內容如下:
工程裝飾裝修合同
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定工程裝飾裝修合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積12272.00平方米。
二、 工程裝修內容
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:¥ 元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、 工程期限
工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、 質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質保金 內付清。
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、工程裝飾裝修合同的其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、工程裝飾裝修合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱: 乙方單位名稱
(蓋公章) (蓋公章)
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日
精選裝飾合同模板集錦 篇2
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):(施工工程隊負責人)
身份證:聯絡方式:
家庭住址:
第一條 工程概況
1、裝潢施工地點:
2、住房結構:磚混結構;房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3、承包方式:
4、裝飾施工內容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關于采購及搬運工程的補充約定:甲方所有采購都由乙方協助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場)。
5、總價款:____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6、工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經過協商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統一意見執行。
第二條 關于乙方職責的約定
1、乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方,提供材料需求,現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中,產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2、乙方在裝修過程中,需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協商并且獲得認可)。
3、乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
第三條 關于材料供應的約定
1、全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設備、工具由乙方提供。
2、甲方負責采購供應的材料,應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
3、乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4、為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。
5、甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本協議規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
第四條 關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、由于乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯系后,方能進行該項目的施工。
5、若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應事先安排時間并通知乙方,乙方應予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6、工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
7、工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,并書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
8、工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當造成質量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔相應材料費用。
第五條 關于安全生產和防火的約定
1、甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協商,且施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,遵守物業管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,乙方負責修復和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業管理部門提出協商,經確認后施工。
3、乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產生任何事故的責任完全由乙方負責。
精選裝飾合同模板集錦 篇3
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關法律法規,甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價、工期
一、工程概況:
1、甲方裝飾裝修的住房需具產權合法擁有者或產權合法擁有者的書面委托。
乙方需經工商行政管理部門核準登記的企業,并具有經建設行政主管部門審批的資質證書或裝飾裝修協會核發的資質資格證書。企業資質。
2、裝飾裝修施工地址:區(縣)路巷(社區)號樓室。
3、住房結構:房型房廳廚衛陽臺,套內施工面積平方米。
4、裝飾裝修施工內容:見附表一《裝飾裝修工程項目表》。
5、承包方式: (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。
二、工程造價和工期
工程造價必須依據國家建設主管部門頒布的家裝工程造價標準制定
1、合同總價款:
¥ 元,(大寫): 元。
其中:
材料費:元,人工費:元,
拆除費:元,清潔、搬運、運輸費:元,
管理費:按總造價%元,稅金%元
合同簽訂生效后,如工程項目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補充協議,工程款按實增減。
2、工期:
自年月日開工,至年月日竣工,工期天。
第二條材料供應
1、甲方提供的材料、設備:
甲方負責采購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場后,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續,由乙方負責保管。
2、甲方采購供應的家裝材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用。
3、乙方提供的家裝材料、設備:見附表二《工程主材料報價單》。乙方供應的材料、設備,應提前天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價要求的,應禁止使用。甲方不按時驗收,應視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。
4、施工中如乙方發現甲方提供的家裝材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。
5、甲方或者乙方提供的家裝材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》的環保合格標準家裝材料。
第三條工程質量及驗收
1、本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327-20xx)和住宅室內裝飾裝修工程相關法律規定。
2、本工程由 方設計,提供施工圖紙一式 份。圖紙設計費元由方承擔。
3、在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更家裝材料設備,須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(見附表三《工程項目變更單》)后,方能進行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。
4、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗收手續。
工程竣工后,乙方應及時通知甲方在七日內組織驗收。驗收按(GB50327-20xx)進行,驗收通過并經甲乙雙方及監理人員簽字生效后,辦理驗收移交手續(見附表四《工程質量驗收單》),并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,并與乙方協商另定驗收日期,甲方不得無理拖延。
甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方在書面通知甲方后組織人員進行驗收,甲方應予承認。甲方對乙方組織的驗收有異議的,可按雙方共同指定的單位復檢,復檢合格的費用由甲方承擔,不合格的由乙方承擔,乙方返工致工期延長,按逾期交付處理。
5、工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修單》(見附表六《工程保修單》)。保修期約定為二年。有防水要求的廚房、衛生間外墻防滲為五年。乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
6、工程竣工驗收合格后乙方必須提供室內空氣質量檢測合格表。
7、甲方對工程項目實施監理的,甲方應與監理單位另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及工程師職責等告知乙方。
第四條安全生產和防火
1、甲方提供的施工場地應符合防火、安全要求,與施工有關的電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道應暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2、甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構和拆、改公共用管線和設施。
第五條工程付款及結算
1、工程付款原則上采取合同正式簽定工程動工前、工程施工中和工程竣工驗收合格分段付款方式,付款包括:材料款、工人工資及管理費用等。付款比例由甲、乙雙方商定。
工程款付款時間表
2、工程結算必須按實際施工量及結算標準結算,甲方付款乙方應開具收據,甲方應予以保存,避免結算糾紛。《工程結算單》見附表五。
第六條雙方職責
1、甲方職責:
(1)在工程裝飾裝修施工前,應向漳州市室內裝飾裝修管理監督站辦理申報手續。
(2)甲方應在開工前三日全部或者部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(3)做好施工中因臨時占用公用部位操作影響鄰里關系等協調工作。
(4)工程開工前,甲方應將房屋分戶鑰匙交乙方保管。工程交付時,甲方提供新鎖,由乙方當場負責安裝后交付使用。
(5)施工所在地物業管理公司如有收取押金的項目,甲方應予以支付。如在整個施工過程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業沒收,乙方應按實對被沒收部分進行全額賠償。
(6)甲方應告知施工所在地物業管理公司有關物業管理的規定,以便乙方遵守執行。
(7)甲方應協助乙方辦理有關乙方工程施工人員、車輛進出小區手續,保障乙方順利施工。
2、乙方職責:
(1)乙方應在施工前三天與當地物業管理公司或房管機構協商,簽訂有關協議,辦理有關手續。
(2)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發現問題應及時通知甲方,由甲方負責解決和協調。
(3)早上7時前及晚上7時后不得進行有噪聲的施工作業。
(4)組織有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現場交底。
(5)乙方負責清運施工中產生的垃圾,并按照物業管理公司指定的地點堆放。
(6)指派項目經理 為乙方駐工地代表,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。如更換人員,乙方應及時通知甲方。
3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的,甲方應及時和乙方協商并相應順延工期。
第七條違約責任
1、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線,造成安全、質量事故,由乙方承擔責任,賠償損失;
2、乙方在工程施工中違反安全、防火法規造成責任事故,應承擔全部經濟損失;
3、因乙方原因致使工程質量、安全問題,由乙方負責返工并賠償損失;
4、乙方負責提供的家裝材料和設備,若屬偽劣假冒產品,乙方應承擔按合同約定購置合格產品更換,并承擔因此造成的全部返工費用;
5、乙方在施工前,未向所在物業管理公司申報手續,必須承擔包括罰款在內的全部責任并補辦手續;
6、甲方按合同約定負責采購供應的家裝材料和設備,交付乙方驗收后,由于乙方保管不善,擅挪它用,乙方必須負責賠償甲方因此造成的全部經濟損失;
7、因乙方原因造成工程延期交付使用的,每超過一天應支付違約金元。
8、甲方未向漳州市室內裝飾裝修管理監站辦理工程申報手續,必須承擔包括罰款在內的全部責任并補辦申報手續;
9、甲方違反合同私自與施工或管理人員更改或增補工程項目,所引起一切后果,由甲方負責,并賠償因此給乙方造成的經濟損失;
10、甲方未經辦理相關手續,強行要求乙方拆該原有房屋承重結構及共用設備管線,造成安全、質量事故,甲方應承擔包括罰款在內的全部經濟損失,直至民事責任;
11、甲方提供的家裝材料和設備質量不合格造成工程質量不合格,其返工費用由甲方承擔,工期順延;
12、由于甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權要求甲方支付每天元的停工損失;
13、甲方如未按約定對隱蔽工程進行驗收,乙方可以順延工程竣工和交付日期,并有權要求甲方支付每天元的停工損失;
14、甲方未按合同約定時間付款的,乙方可以順延工程竣工和交付日期,并有權要求甲方支付每天元的損失;
15、工程竣工如因甲方原因造成未辦理驗收、結算手續,甲方提前自行入住的,視為工程完工并驗收合格,給乙方造成損失的,應承擔賠償責任。
第八條糾紛處理方式
1、本合同在履行中或者在保修期內發生爭議,由甲乙雙方協商解決;也可以向漳州市裝飾裝修協會或工程所在地的物業管理公司申請調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以選擇下列方式解決:
(1)依法申請仲裁。
(2)依法向人民法院起訴。
第九條合同的變更和解除
1、合同生效后,任何一方需變更合同內容,應經協商一致簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款%支付違約金,辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,并由責任方按合同總價款%賠償守約方,解除本合同。
3、出現下列情形之一的,甲方有權解除合同:
①因乙方原因造成工期延長天以上;
②因乙方原因,造成工程質量問題嚴重,乙方返工無法達到合同目的;
③乙方提供的材料質量不合格或不符合合同約定,乙方又不予更換的;
④乙方施工期間違反物業管理等規定,經勸阻不予改正的;
⑤乙方施工期間出現嚴重安全事故的。
4、出現下列情形之一的,乙方有權解除合同:
①甲方未按規定辦理有關施工手續的;
②因甲方原因造成乙方未能施工的;
③因甲方原因造成工期延長超過天的;
④甲方未能依約支付乙方工程款,時間超過天的;
⑤因甲方原因造成嚴重安全事故的;
5、合同解除時,有過錯的一方應賠償無過錯方的損失。
第十條其它約定
第十一條附則
1、本合同由甲乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、本合同簽訂后,工程不得轉包。
3、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執壹份,物業管理公司壹份,鑒證單位備案壹份。合同附表、附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽章):
電話:
乙方(簽章):
電話:
鑒證單位:
電話:
簽訂地點:
簽訂日期:年月日
精選裝飾合同模板集錦 篇4
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況和造價
1、 工程名稱:2、 工程地點:3、 住房結構:房廳
224、 建筑面積:,施工面積: m。
5、裝飾施工內容:見附件一《裝飾施工內容表》
6、 承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)。
7、 總價款:¥元,人民幣(大寫):元。 其中:設計費: 元,管理費: 元。
材料費: 元,人工費: 元。
稅 金: 元,其他費用: 元。
工程施工安裝內容以雙方簽訂的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據。按實際工程質量結算,增減項目需經甲乙雙方協商確定后生效。
8、 工期:
自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期為 天。
二、甲方工作
1、開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清楚影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居,陳設等應采取保護和安放措施,若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家居、陳設的損失由乙方承擔。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設施。
3、協助乙方辦理施工申請,審批等手續,并負責繳納物業管理處報批的一切費用。
4、對工程質量、進度進行監督檢查,及時辦理驗收結算。
5、甲方指派人員參與或監督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應予以承認。
6、及時履行乙方的其他協助義務。
三、乙方工作
1、乙方派出專職工地工程監理,負責合同的履行,按合同要求組織施工,保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定,對施工現場的防火安全負責。
3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工,做好各項質量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四、工程價款及結算
1、工程款付款方式:
(1)、工程款付款按下表支付
工程款付款時間表
雙方同意以《報價單》為本工程單價及數量的基礎約定,結算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應出具收據。
五、關于雙方責任的約定
1、甲方責任:
因甲方原因影響工期,工期相應順延,并承擔C、D、E、F條款原因造成乙方的的損失;A、不能按期、按時供時供水電;B、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);C、不能按期提供自購的材料、設備;D、提供的材料設備不符合質量或規格造成反工;E、不能按期付工程款F、變更設計及因變更設計造成的材料、人工的浪費;G、逾期驗收;H、因甲方原因終止合同,而施工工程質量未過半,乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費;I、非乙方造成的其他不可預見的原因。
2、乙方責任:
A、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔;B、對竣工驗收后保修期兩年內發現的屬于乙方施工安裝的質量問題,乙方免費維修;C、乙方施工過程中違反操作常規造成的人員傷害,責任由乙方負責;D、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;E、由于乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負責。
六、工程質量及驗收
1、乙方必須嚴格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中,甲方提出變更設計,增減項目,應及時通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收,甲方兩天內不驗收,乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄,甲方應予以承認。
4、工程竣工后,乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的時間內不能驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期;甲方應承認第一通知時間愛你為竣工日期。
5、工程竣工,甲方付清工程尾數后,甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供竣工圖,憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格之日算起。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應支付乙方 元;甲方不按合同的約定預付工程款,每拖期一天,按付款的 %加付滯納金。
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付
3、工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負責,并視為甲方已實際驗收。
4、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
九、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議,作為合同附件,與合同據、具同等效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
附件:
一、裝飾工程報價單
二、設計施工圖紙
三、補充協議(甲方代表簽字和乙方加蓋公章方可生效)除合同條款及以上補充內容外,其它任何口頭承諾均不作為施工、結算的依據。
甲方:(簽字) 乙方:(簽字)
年 月 日 年 月 日
精選裝飾合同模板集錦 篇5
發包人(甲方): (全稱)
承包人(乙方): (全稱)
鑒于甲方要求對原有設計方案進行修改,工程量相應有變化。甲乙雙方本著互利互惠的原則,經友好協商,依據實際情況,在原合同( )的基礎上追加合同條款部分內容,特訂立以下補充協議。
一、合同內容補充部分:
1,工程中出現的工程量增加,以及應甲方要求出現的項目增加統稱為項目增項表,增項表與原合同具有同等法律效力和質保時間。
2,除本合同中明確所作修改的條款之外,原合同的其余部分應完全繼續有效。本合同與原合同有相互沖突時,以本合同為準。
3,增項表確認后,增項款待工程完工驗收后三個工作日內一次性付款。 二、本合同一式貳份,甲乙各執壹份,具有同等法律效力,自雙方蓋章之日起生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
聯系電話: 聯系電話:
簽訂時間: 簽訂時間:
-------------------華麗麗的分割線------------------
甲乙雙方就____年____月____日簽訂的家庭居室裝飾裝修施工合同未盡事宜,經過友好協商,訂立本補充協議。
1、 本工地在施工期間,施工人員的人身安全由乙方負責。
2、 乙方應負責施工現場的安全管理,防火、防盜,嚴格管理進入施工現場的人員。施工現場內禁止一切火種,嚴禁在施工現場內生火、吸煙。做飯必須在指定區域內進行。
3、 乙方施工人員不得使用已經安裝完畢的潔具、炊具以及其他設施、設備。
4、 乙方如違反2、3的規定,造成甲方設施、設備、居室等部位損壞以及其他任何損失的,均由乙方負責賠償,并承擔全部責任。
5、 本工程施工期間和保修期間內如因施工質量問題導致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生,引起財產損失的,由乙方負責修復及賠償。
6、 本工程保修期為兩年,自竣工驗收合格之日起計算。在保修期內,損壞后經過修理部分,保修期順延,但最多不超過____年,保修期內費用由乙方全部承擔。
7、 乙方應在接到甲方報修電話的____小時內做出響應,在____小時內到達現常如果由于乙方施工質量問題而導致報修,在甲方報修以后____小時內仍未能解決問題,甲方可以先行修繕,并就因修繕支出的費用,自支付該費用之日起至乙方實際履行質量保證責任止的期間,按照中國人民銀行同期貸款利率,要求乙方予以賠償。
8、 為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前____天書面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清單,并注明該所需材料的數量。實際施工中,該材料數量的損耗不得超過____%.
9、 合同簽訂時未確定具體施工方案、工程量、圖紙的項目應在該項目施工前____天由乙方確定和提交,經甲方簽字確認后開工,乙方自行增加的項目和未經甲方確認超過工程量____%的部分,發生的費用和返工費用由乙方承擔。
10、 本合同甲方供貨清單中以外的材料和工器具均由乙方提供,相關費用已包含在合同總價內。
11、 甲方提供材料運到樓下交貨,由乙方負責搬運至樓上施工,搬運等相關費用已包含在合同總價內。
12、 增加、減少的工程項目,在施工驗收完成后一次結清。
13、 雙方爭議協商解決不成時,任何一方均可根據中國法律的有關規定,向有管轄權的人民法院提起訴訟。
14、 本協議自甲乙雙方或其授權代表簽字蓋章之日起生效。
15、 本協議一式兩份,甲、乙各持一份,具有同等效力。
本補充協議于____年____月____日訂立。
甲 方: 乙 方:
法人代表或授權代表:
精選裝飾合同模板集錦 篇6
合同編號:_________
發包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的.資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質量
4.1 本工程執行_________(填建筑裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程當中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4.6 施工過程當中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程當中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。
乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5.2 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
6.4 竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條 工程監理
8.1 本工程甲方委托監理,應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8.2 本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
9.2 甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
精選裝飾合同模板集錦 篇7
第一條 總則
1、鑒于乙方申請,甲方根據加盟計劃,授予乙方(加盟分公司)特許經營權。特許乙方自 年 月 日至 年 月 日在_____省______市/縣____ _ _ 開設天略裝飾加盟店,授權乙方于合同期限內在甲方認可的加盟店、使用由甲方獨立擁有的 “天略裝飾”注冊商標。乙方自開店一月內將店面裝修效果圖照片(5張)及營業執照復印件交甲方存檔。
2、乙方付一萬三千元加盟費匯入甲方帳戶。¥13000元
3、加盟授權從甲乙雙方簽訂合同,并且乙方向甲方付清規定的款項(包括特許加盟費、含品牌授權使用保證金等,實際須支付的款項種類和金額按簽約合同規定為準)之日起生效。
第二條 承諾
1、乙方獲得上述特許經營權許可后,須按甲方要求經營管理,不得超越許可范圍和許可期限,未經甲方書面同意,不得將該項權利轉讓。乙方承諾在加盟期間,完全遵守本特許加盟條列,合法經營。
2、甲方承諾不在乙方開設的天略裝飾加盟店同一區域范圍內(按所在城市的行政區片或以一定直徑范圍劃分)自己或允許第三者經營其它天略裝飾加盟店。
第三條 合同的續約、解除和終止
1、本合同期滿后,如雙方達成一致協議繼續延續本合同,則本合同經雙方簽字確認后續約一年,乙方不用再支付加盟費、品牌使用保證金。如雙方未達成一致協議,則本合同期滿后自動終止。
2、乙方在合同期內有下列行為之一,甲方有權單方提前解除合同并保留繼續追討乙方違約責任的權利:乙方因違法經營被政府部門下令停業整頓或吊銷營業執照或經營所需的其他證明時;乙方違反或未實現本合同的約定,破壞加盟體系或對甲方經營造成不利影響;乙方未與甲方協商,不再履行約定的合作義務,單方面退出加盟。
3、本合同終止或解除后,乙方不得以任何理由再使用天略裝飾商標。本合同終止或解除一個月內,乙方必須自行承擔費用,拆除乙方原所有帶有“天略裝飾”的商號、標識、商標、服務標志等一切含甲方標識的裝飾用具、店面裝修、燈箱、宣傳品等、否則視為乙方違約和對甲方的侵權,甲方有權索賠.
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:南京天略裝飾工程有限公司 乙方:
聯系電話:
身份證號:
時間: 聯系電話:
精選裝飾合同模板集錦 篇8
發包方(簡稱甲方):_________
承包方(簡稱乙方):_________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2.裝飾施工地點:_________區(縣)_________路_________弄(村)_________號_________樓_________室。
3.住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式:_________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥_________元,大寫(人民幣):_________其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金(3.41%):_________,其他費用:_________。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自_________年_________月_________日開工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
二、關于材料供應的約定:
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由_________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1.工程款付款方式:
┌─────────────┬─────┬──────┬─────────┐
│ 付 款 時 間 │付款百分比│ 金額 │ 對預算設計認可 │
├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│簽訂合同之日 │ │元 │ │
├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│合同簽訂后開工前二至五天 │ │元 │ │
├─────────────┴─────┴──────┴─────────┤
│施工過程中 │
├─────────────┬─────┬──────┬─────────┤
│工期進度過半 │ │元 │ │
├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│竣工驗收當天 │ │元 │ │
├─────────────┴─────┴──────┴─────────┤
│增加工程項目│
├─────────────┬─────┬──────┬─────────┤
│簽訂項目變更表│ │元 │ │
└─────────────┴─────┴──────┴─────────┘
2.工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3.工程保修期一年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1.甲方工作:
(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔承擔有關費用。
2.乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
(2)指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1.因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向上海市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投訴。
2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向_________市仲裁委員會申請仲裁_________人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1.合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
_________。
十一、本合同一式_________份,甲、乙雙方各執_________份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):_________乙方(蓋章):_________
住址:_________法定代表人(簽字):_________
電話:_________住址:_________
郵編:_________電話:_________
郵編:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
附件
一、《裝飾施工內容表》(略)
二、《甲方提供材料、設備表》》(略)
三、《主材料報價單》》(略)
四、《工程質量驗收單》》(略)
五、《工程項目變更單》》(略)
六、《工程結算單》》(略)
七、《工程保修單》》(略)
l
精選裝飾合同模板集錦 篇9
甲方(發包方):_________
單位名稱:_________電話:_________
住址:_________通訊地址:_________
乙方(承包方):_________
法定住址:_________法定代表人:_________職務:_________
聯系人:_________身份證號碼:_________電話:_________
通訊地址:_________郵政編碼:_________
第一條工程概況
1.1工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權利義務
1開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
2參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
3工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
4房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,并按有關規定清運;
5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條乙方權利義務
1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全;
3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
5乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人,關于工程的相關事宜均應與甲方聯系,以確保工程
6乙方自行采購或者向甲方
精選裝飾合同模板集錦 篇10
合同編號:
發包人:________ 承包人:________
住所:_______________營業地址:_____________
委托代理人:_________營業執照號:___________
電話:_______________法定代表人:___________電話:_________
委托代理人:___________電話:_________
本工程設計人:_________電話:_________
施工隊負責人:_________電話:_________
依照>及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________________________________
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 發包人義務
3.1 開工前______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.2 提供施工期間的水源、電源;
3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
3.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的.非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
3.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承包人義務
4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
4.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
4.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第六條 材料的提供
6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
7.3 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1 雙方約定按以下第__種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人
支付工程款:
支付方式 支付時間 支付金額
第一次 ________________________________________
第二次 ________________________________________
第三次 開工前三日
工程進度過半雙方驗收合格,支付___元。
工程進度過半指:___________________________________________________________
(2)其他支付方式:__________________________________________________________
8.2 工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式統一發票。
8.4 本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起 月(詳見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第九條違約責任
9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
9.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
9.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____________元。
9.5 由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
9.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____________元。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 附則
11.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
11.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
11.3 本合同一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。
11.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附表1.1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)
附表1.2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)
附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單
附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表
附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表
附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單
附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單
附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單
發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________
委托代理人:_____________
________年_____月_____日 _________年_____月_____
精選裝飾合同模板集錦 篇11
發包方(甲方)
承包方(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、建設部《建筑裝飾裝修管理規定》和《深圳市家庭居室裝修管理規定》,結合本工程實際情況,遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,經雙方協商達成如下協議:
1、 1、工程概況
1. 1. 1 工程名稱:
1. 1. 2 工程地點:
1. 1. 3 承包內容:本合同附件《工程預算書》或《工程項目一覽表》列出的項目以及以下內容:
1. 1. 4 承包方式:
□包工包料; □包工部分包料; □包工不包料
1. 1. 5 工期:
開工日期:2XX年月日
竣工日期:2XX年月日
總日歷天數:天
1. 1. 6 工程質量:
1. 1. 7 合同價款(人民幣大寫):
¥ (含稅)
2、 2、 雙方工作
2.1 甲方工作
2.1.1 甲方于開工前天,應向乙方提供已經確認的施工圖紙套(或作法說明份),并向乙方進行現場交底。
2.1.2 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續,向乙方接通施工所需的水、電,協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。
2.1.3 清除影響施工的障礙物,對只能部分清空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
2.1.4提供原始水電線路圖紙及裝飾裝修地點鑰匙。
2.1.5指派為甲方駐工地代表,負責對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.1.6 委托為工程監理,監理工程師姓名:。甲方應在開工前將監理工程師的職責、監理范圍以書面形式通知乙方。
2.1.7 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。甲方未辦理裝修的任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔由此造成的經濟損失。
2.1.8 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹古木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.1.9 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2.1.10 知會鄰里在施工期間產生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環境造成的影響,協調關系獲得理解并承擔相應責任。
2.1.11 煤氣改造、有線寬頻網絡等工作須由甲方與有關部門配合施工。
2.2乙方工作
2.2.1 由乙方負責設計的工程,乙方提供主要部分的設計效果圖、平面布置圖、水電改造圖、天花布置圖、地面鋪設圖及其他施工圖紙。并組織施工圖紙或作法說明的現場交底。由甲方負責設計的工程,參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底。
2.2.2 擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2.2.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。
2.2.4 指派為乙方駐工地代表,負責履行合同,組織施工,按期保質保量完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
2.2.5 甲方直接發包的工程,乙方有義務配合其他施工方施工,以保證工程質量及工程的順利完成。
2.2.6 乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項,如乙方知道或根據經驗應該知道的有關質量問題而未告知甲方,則造成的損失由乙方承擔。
2.2.7 依據《深圳市家庭居室裝修管理規定》第十四條規定,乙方應辦理交納施工入場裝修押金。
2.2.8 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞,做好施工現場保衛和垃圾的清運工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
2.2.9 施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
2.2.10 乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現場的家私、陳設以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
2.2.11 乙方未按照工程施工規范及環保要求裝修造成的環境污染,乙方有治理的責任。
2.2.12 參加竣工驗收,編制工程結算。
3、 3、工期
3.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。每提前一天,甲方支付乙方元。
3.2 甲方未按約定提供圖紙及開工條件而影響工期的,工期相應順延。
3.3 由于甲方變更設計或增加工程量,以及提出增加設計范圍以外的工程項目,造成工期延誤,甲方承擔責任,工期相應順延。
3.4 甲方不按時提供材料或中間工程驗收不及時造成停工和誤工,工期相應順延。
3.5 甲方現場工程師指令有誤或不及時,延誤工期,工期相應順延。
3.6 甲方未按合同約定支付工程預付款、進度款,影響施工正常進行,工期相應順延。
3.7 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
3.8 由于工程質量原因返工、乙方承擔責任,且工期不順延
3.9 乙方預算少算、漏算所產生的增加項目,導致工期延誤由乙方負責,工期不順延。
3.10 非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
4、 4、工程質量檢查及驗收
4. 4. 1 工程質量評定驗收標準的依據:
(1)施工圖紙、作法說明、設計變更;
(2)《建設裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210-);
(3)《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327-);
(4)《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》;
4. 4. 2 過程驗收項目:基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前)、防水工程(鋪設瓷片前)、吊頂工程(涂料前)、門窗工程(油漆前)、細木工程(油漆前);
⒋3 甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。當工程具備覆蓋、遮蓋條件或達到中間驗收標準(如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復工作),乙方自檢,并于48小時前通知甲方參加,驗收合格;甲方或甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續施工;工程質量符合規范要求,甲方或甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方已經批準,乙方可進行隱蔽和繼續施工;甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,可視為甲方已經批準。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗;若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成的停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,且工期不順延。
4. 4. 4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。由于乙方施工質量問題造成材料、設備的損壞,其返工費用由乙方承擔。
4. 4. 5 施工中甲方直接發包的工程完工時,必須由甲、乙方及包方直接發包的施工方三方及時對工程質量進行驗收。若質量不合格,責任由直接發包的施工方承擔。
4. 4. 6 甲方直接發包的工程遇交叉作業時,甲方和乙方直接發包的施工方應對各自的工程質量負責,若發生質量問題,由責任方承擔。
4. 4. 7 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
4.8 工程竣工后,甲方未經驗收擅自使用,視為甲方驗收合格。
4.9 驗收合格項目,雙方簽字確認;不合格項目限期整改,另行驗收,直至合格為止。
5、材料設備的供應
5. 5. 1 甲方按雙方約定的《甲方供應材料設備一覽表》(見附表)供應材料設備,若甲方提供的材料與《甲方提供材料設備一覽表》不符時,由甲方承擔相應責任。甲方供應的材料設備應按時供應到現常
5.2 甲乙雙方應對各自負責供應的材料設備,提供產品合格證明;若材料設備不符合質量要求,各自承擔由此發生的費用。
5.3 由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成的損失,責任由甲方承擔。
5.4 甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價款的%保管費。由乙方保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
5.5 甲方供應的材料由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由甲方承擔運輸費用。
⒌ 6凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成質量問題及由此發生的損失由乙方承擔。
⒌ 7 乙方采購材料如不符合質量要求,致使室內甲醛等有害物質濃度含量超標,造成環境污染,由乙方承擔責任并賠償其損失。甲方供應的材料如不符合質量要求,致使室內甲醇等有害物質濃度含量超標,造成環境污染,由甲方承擔其責任。
5.8 5.8 甲方供應材料,乙方有義務事先告知甲方準確的材料用量及符合施工條件的材料
否則造成的損失由乙方承擔。若甲方不予采納而造成工程質量問題及材料的浪費,由甲方負責。
6、工程變更
6.1 甲方變更設計,應在該項目工程施工前7天向乙方發出書面通知。
6.2 所有的設計變更和工程量的增減,甲方必須辦理簽字確認手續,否則乙方有
權拒絕變更。
6.3 因甲方設計變更,造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失均由甲
方承擔,并相應順延工期。
6.4由于設計變更,造成乙方已購材料積壓,應由甲方負責處理,并承擔全部處理費用。
6.5 乙方按變更通知進行變更,并于3天內,提出變更價款報告的完整資料。甲方收到變更價款報告后3天內予以簽認,或提出異議。如甲方無正當理由不簽認,變更價款報告自送達之日3天后自行生效。
6.6 乙方接到變更通知后,可按下列方法提出變更價格,送甲方或甲方代表批準后調整合同價款:
⑴ 合同附件工程預算書中已有適用于變更工程的價格,按合同附件已有的價格變更合同價款;
⑵ 合同附件工程中預算書中只有類似于變更工程的價格,可以此作為基礎確定變更價格,變更合同價款。
⑶ 合同附件預算書中沒有適用和類似變更工程的價格,甲乙雙方協商,確定變更價格。
6.7 乙方根據現場實際情況提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的更換,以及增加工程量,必須經甲方或甲方代表批準,并簽字確認。未經甲方批準簽字,乙方擅自變更設計或對原定材料更換,甲方有權不認可,發生的全部費用由乙方承擔,且工期不順延。
6.8 對于甲方提出的不可行的設計變更,乙方有義務事先告知甲方將由此產生的質量問題及后果,否則造成的損失由乙方承擔。若甲方強行進行設計變更,從而造成工程質量問題,由甲方承擔。
6.9 甲方不得隨意取消合同承包內容的施工項目,若取消的施工項目造價超過合同預算總價的25%時,需征得乙方同意,并向乙方支付取消該項目的預期利潤,本工程預測利潤率為 %
7、工程價款及結算
7.1 雙方商定本合同價款采用第 種:
⑴ 固定價格,即價格一次包死,結算時不做任何調整;
⑵ 固定價格加 %包干風險系數計算,包干風險包括
⑶ 實際價格:竣工結算時,合同內項目按照已簽訂合同的預算單價計算;變更及增加項目的單價,按6 .6條款的約定辦理,工程量按實結算。
7.2雙方按國家和本市有關主管部門現行規定,在合同生效后,甲方按下表約定分( )次向乙方支付工程款,尾款一次結清。
撥付工程式款時間
(工程進度)
占合同價款比例
(%)
金 額
(萬元)
備 注
7.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在7天內,結清尾款。
7.4 設計變更增加價款在工程款同期結算款中支付。
7.5 結清尾款后,乙方按工程結算款額開具發票。
8、索賠
8.1甲方因未按合同約定提供施工所需條件、支付工程款、順延工期或其他非乙方原因造成乙方經濟損失,乙方可依照合同有關條款進行索賠。
8.2 乙方未按合同約定交付裝飾產品或未全面履行合同約定的全部義務而造成甲方經濟損失,甲方可依照合同有關條款進行索賠。
8.3 索賠程序
⑴ 索賠事件發生7天內,索賠方向被索賠方發出索賠的通知書;
⑵ 索賠方在發出索賠意向后7天內,向被索賠方提交全部和詳細的索賠資料;
⑶ 被索賠方在接到索賠資料后7天內給予書面答復或要求索賠方進一步補充索賠理由和證據。被索賠方在7天內未作答復,則視為該項索賠已被認可。
9、安全生產和防火
⒐ 1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
⒐ 2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工程安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
⒐ 3由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,乙方有權拒絕施工。若甲方強制要求乙方施工,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。由乙方負責設計的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
⒐ 4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程和消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
10、違約責任
10.1 甲方或乙方未按本協議條款約定內容履行自己的各項義務致使合同無法履行,應承擔相應的違約責任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的損失。
10.2 由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付工程款,每拖延一天,按應付款額的 %支付滯納金。
10.3 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。
10.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
11、保修
11.1 本工程保修責任期:屋面防水工程、有防水要求的房間、衛生間和外墻的防滲漏工程為5年,其他工程為2年。
11.2 保修范圍為乙方施工的工程項目。
11.3 施工質量問題和乙方提供材料原因造成的損壞,由乙方保修。
11.4 由于甲方提供的材料質量問題、人為造成的損壞和不可避免的因素造成的損壞不在保修范圍內。
11.5 在保修期內,乙方工程質量原因造成的其他財產損失,由乙方按當時市場價格全額賠償。
12、爭議
12.1 本合同履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決。
12.2 協商不成可通過 進行調解;
12.3 當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成時,雙方可選擇下列任何一種方式解決:
□ 向仲裁委員會申請仲裁;
□ 向深圳市(區)人民法院起訴。
13、合同解除和終止
13.1 有下列情形之一的,可以解除合同:
⑴ 甲乙雙方協商一致;
⑵ 因不可抗力致使合同無法履行;
⑶ 因一方違約致使合同無法履行;
13. 2 甲乙方履行完本合同全部義務,工程已辦理交付手續,工程竣工結算價款支付完畢,本合同即告終止(但本合同保修及爭議解決條款除外)。
14、附則
14.1 本合同正本兩份,雙方各執一份。副本 份,甲方執份,乙方執 份。均具同等法律效力。
14. 2 附件
⑴ 施工圖紙或作法說明
⑵ 工程項目一覽表
⑶ 工程項目預算書
⑷ 甲方供應材料設備清單
15、補充條款
發 包 人: 承 包 人 :
發包人代表: 承包人代表:
地 址: 地 址 :
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編 :
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號 : 帳 號 :
年 月 日 年 月 日
附件(4)
工程甲方供應材料設備清單
序 號
材料或設備
名 稱
規 格
型 號
單 位
數 量
數
量
單 價
供 應
時 間
送 達
地 點
備 注
精選裝飾合同模板集錦 篇12
甲方:X房地產開發公司
乙方:大余縣新藝裝飾工程有限公司
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合本工程的具體情況,依照(合同法)和有關法律法規,本著自愿平等的原則,雙方達成如下協議:
一、工程概況
1.工程名稱:尚水龍城售樓中心裝修工程
2.客戶名稱:江西水龍房地產開發有限公司
3.工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中的項目為準,總工程造價預計為叁拾肆萬元整。施工單價以雙方簽認的工程報價單中單價為依據,按實際工程量結算;增減設計或增減施工、安裝項目,需經甲乙雙方協商確認,簽字蓋章后生效。
4.雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自年月日起至至月
二、甲方責任
1.開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,提供可供乙方施工用的必須場地。
2.向乙方提供施工所需的水、電等設施。
3.協助乙方辦理施工申請、審批等手續,并負責繳納物業管理處報批的一切費用。
4.對工程質量、進度進行監督檢查,及時辦理驗收結算。
5.甲方指派人員參與或監督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應予以承認。
6.及時履行乙方的其它協助義務。
三、乙方責任
1.乙方派出專職工地工程人員,負責合同的履行,按合同要求組織施工,保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。
2.嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定,對施工現場的防火安全負責。
3.嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工,做好各項質量檢查和施工記錄。
4.工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四、關于工程價款及結算的約定
1.乙方施工隊進場一星期內,甲方預付報價單中工程款總額的30%。
2.施工及安裝竣工后,以實際發生工程量并且按照預算項目報價結算,甲方再給付乙方全部工程款的50%;總體驗收合格后給付至總工程款的95%,余款5%做為質保金,一年期滿無異議后結清。
3.甲方同意乙方以甲方調整后的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數量的基礎約定。結算時以經甲方認可并有甲方代表簽證的現場施工簽證單的工程量為準。
五、關于材料供應的約定
本工程所需應由乙方自購的施工材料,應為符合設計要求的合格產品。并且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對甲方造成損失的,所有責任由乙方承擔。
六、雙方責任的約定
1.因甲方原因影響工期,工期相應順延。
2.乙方不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔。對竣工驗收后保修期內發現的屬于乙方施工安裝的質量問題,乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害,責任由乙方負責。由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,工期相應順延。
2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。
3.因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方進行合同終止協商,并由責任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經濟損失。
八、雙方簽認的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議,作為合同附件,與合同具同等效力。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
十、本合同經雙方簽字后生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決。如協商不成,雙方同意向大余縣法院起訴。
甲方(代表簽字):
蓋章:
年月日
乙方(代表簽字):
蓋章:
年月日
精選裝飾合同模板集錦 篇13
來源:大象填海:日期:20xx-12-05
答辯狀
答辯人:孫,女,1953年2月7日出生,住所地為沈陽市沈河區青年大街**室。
答辯人就沈陽市物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下:
一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務,違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務合同的行為:
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業管理條例》第四十六條規定:“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為,物業管理企業應當制止,并及時向有關行政管理部門報告。”沈陽電業房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十八條第二、三款約定:“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為,進行教育制止,提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為,根據情節輕重,采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此,原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據規劃審批,答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房,五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層,但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構造,使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是,模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響,嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定,原告應當制止模特公司的違法行為。但是,在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下,原告敷衍塞責,拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今,模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。
2、不履行安全保衛義務。
沈陽房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十九條第六款約定:“乙方須按下列約定,實現目標管理。實行保安制度,每天巡查15次,固定設崗兩個,保安設備、監控設備24小時運行。”但是,原告從沒有按照合同約定運轉監控設備,給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務。
沈陽房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是,原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障后,原告不維修。過去居民都是刷卡進門,讀卡器、防盜門出現故障后,原告不修復,致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后,原告沒有維修過,至今仍然在那里空敞著,給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施,甚至破壞消防設施。
依據消防法律法規的規定和《物業管理委托合同》,原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務,甚至破壞消防設施,使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈,不履行物業服務義務。
根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委托合同》的約定,原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是,原告在20xx年7、8月份,未經通知并取得同意,擅自撤離電業園大廈,給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權,在原告糾正錯誤履約行為前,有權拒絕支付物業服務費用。
因原告不能適當履行物業服務義務,給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關于先履行抗辯權的規定,在原告正確履行物業服務義務之前,答辯人有權拒絕支付物業服務費用。
因此,請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區人民法院
答辯人:
二〇〇七年十一月五日
精選裝飾合同模板集錦 篇14
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方承諾有權對該住房進行裝飾,由此而產生的一切后果由甲方承擔責任。
乙方為經工商行政管理部門核準登記的企業,企業資質情況 。
2.裝飾施工地址 區(縣) 路 弄(村) 號 樓 室。
3.住房結構 房型 房 廳 廚 衛 陽臺,套內施工面積 平方米。
4.裝飾施工內容:見附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式 (包工包料、清包、部分承包)。
6.總價款¥ 元,人民幣(大寫) 元。
其中:材料費 元,人工費 元,
拆除費 元,清潔、搬運、運輸費 元,
其他費用 元,管理費 元,
稅金(3.41%) 元。
管理費為上述費用的總和(稅金除外)的 %。
總價款是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額,在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預算價的5%。
合同簽訂生效后,如變更施工內容、材料,這部份的工程款應當按實計算。
7.工期:
自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期 天。
第二條 材料供應
1.甲方提供的材料、設備:見附件二《甲方提供材料、設備表》。
甲方負責采購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場后,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續,由乙方負責保管,保管費由雙方約定。由于保管不當造成損失的,由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料、設備:見附件三《工程主材料報價單》。
乙方提供的材料、設備,應提前 天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價單要求的,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。甲方不按時驗收,應視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。
4.施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出。甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。
5.甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。
第三條 工程質量及驗收
1.本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。
2.本工程由 方設計,提供施工圖紙一式 份。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更材料設備,須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(見附件四《工程項目變更單》)后,方能進行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切后果,由甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗通過,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延;復驗不通過,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
7.工程竣工后,乙方應通知甲方在七日內組織驗收。驗收通過的,辦理驗收移交手續(見附件五《工程質量驗收單》),并由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如竣工驗收通過,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。裝飾工程未經驗收或驗收不通過的,甲方有權拒收,乙方承擔返工及延期交付的責任。
8.工程竣工驗收通過,甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修單》(見附件七《工程保修單》)。保修期按示范文本《使用說明》第十條的內容協商約定為 年,乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收通過簽字或蓋章之日算起。
9.室內空氣質量檢測費用的支付由甲乙雙方在本合同第十條中約定。
第四條 安全生產和防火
1.甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水。
精選裝飾合同模板集錦 篇15
發包方(簡稱甲方):_________
承包方(簡稱乙方):_________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《無錫市保護消費合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2、裝飾施工地點:__區(縣)____路____弄(村)____號____樓_____室。
3、住房結構:____房型____房____廳____套,施工面積____平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):____其中:材料費:___,人工費:__;管理費:___,設計費:____;垃圾清運費:___,稅金(3.41%):___;其他費用:____。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自____年____月___日開工,至____年___月____日竣工,工期___天。
二、關于材料供應的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由_____方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6、工程驗收:甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式列下表(略):
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
發包方(簡稱甲方):_________
承包方(簡稱乙方):_________
精選裝飾合同模板集錦 篇16
發包人 (甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致,簽訂本合同。
1. 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程內容:華諾國際酒店室內所有裝飾裝修工程
1.4承包范圍:華諾國際酒店室內裝飾裝修工程的施工圖全部施工內容,包括裝飾裝修工程、給排水工程,電氣(強電、弱電)工程,中央空調,電視電話,智能監控系統,公共廣播、單視頻系統、廚房設備(承包范圍不包含所有消防的設計、施工、安裝及檢測審報部分以及軟裝飾、布草部分)。
1.5承包方式:固定總價承包。乙方包工包料(除附件所列甲供材料外,其余材料全部由乙方提供),即使市場材料價格、人工價格或國家政策變化,固定總價不做任何調整。
1.6預決方式:綜合單價
1.7工程結構:框架結構
2. 工程質量
2.1本工程以施工圖紙、設計變更和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-20xx)、《建筑內部裝飾防火規范》、《室內裝修空氣質量標準》(GB/T18883-20xx)、《民用建筑室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx)、《建
筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準,如工程質量達不到約定質量標準,乙方應承擔違約責任并在合同工期內整改合格。全部返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
3.工期
3.1開工日期:年月日,竣工交付使用日期: 年 月 日。
3.2在約定工期內,乙方必須無條件執行經甲方批準的施工進度計劃并嚴格遵守階段性時間節點要求。
3.3因甲方原因而產生的設計變更或工程量變化,如單項變更價格未超過5萬元,則工程費用和工期不變;如單項變更價格超過(含)5萬元的,則經甲方代表和監理工程師簽證、甲方蓋章確認,相應調整工程費用和工期,乙方須相應地調整施工計劃,并采取趕工措施盡量確保工程順利竣工。
3.4因乙方原因且未取得甲方書面許可,乙方不能中途停工而延誤工期,工期不予順延。
3.5因甲方原因造成中途停工而延誤工期,工期順延。
4. 設計變更
4.1乙方會同甲方、設計人員提出合理的方案優化和設計變更,乙方應按照優化后的設計進行施工調整。
4.2如有設計變更,則乙方應按照甲方要求進行施工調整,并按照甲方核定的單價進行核算以調整總價。
5.工程價款及支付方式
5.1本工程價款總計:(人民幣)萬元(大寫: 元整),該工程價款為固定總價包干,(如出現3.3條需調整工程費用情況,乙方憑甲方簽字蓋章的設計變更單簽證、核價,進入決算)。乙方應認真審閱合同文件中的所有條款和圖紙。圖紙設計做法不清楚需完善的內容,乙方應在技術交底答疑時以書面形式提出,由設計單位明確做法并調整合同總價。在施工過程中乙方發現
甲方提供的現有設計圖紙中存在未明確做法或未明確材料標準的,由甲方以書面形式補充提出說明及要求,不再計入工程變更,合同總價不做調整。
5.1.1甲方按照本合同約定按期、足額支付工程款
5.2 工程價款支付
5.2.1本工程工程款支付方式為按月進度付款。
5.2.2 在工程質量、進度滿足要求并經監理單位和甲方現場代表驗收合格的前提下,乙方每月日向甲方現場代表送交當月已完分部分項工程或經監理單位和甲方現場代表確認的工程量進度報表,經甲方審核后于當月日前按當月進度款總額的50%向乙方支付進度款。按月進行支付,以此類推。
5.2.3乙方向甲方送交完整的工程竣工資料和結算資料(均為一式三份并制成電子文檔),甲方在收到乙方齊全的竣工結算資料后兩個月內審核、結算完畢。
5.2.4 工程竣工驗收合格并交付使用后第一年內,甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結算總價的75%。
5.2.5 工程竣工驗收合格并交付使用后第二年內,甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結算總價的100%。
6. 材料設備供應
6.1本工程由乙方采購的材料、設備、成品、半成品,應按照設計說明、施工圖紙、材料清單和有關技術資料標準進行采購,提供材料、設備產品的質量、環保證明合格證明,并對所采購材料設備質量負責。
6.3甲方供應和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方,雙方應對材料設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經驗收合格后,乙方負責保管。
6.4本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收后封存,作為材料供應和竣工驗收的實物標準。
6.5雙方所提供工程主要材料應符合國家質監總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
7.雙方派駐本工程的代表
7.1甲方派駐本工程項目的代表為: 。
7.2本工程項目甲方委托公司依法對工程施工實施監理。
監理工程師: 注冊證書號。
7.3乙方派駐本工程的項目經理為:,是乙方在本工程項目中的代表,項目經理必須專職且每日駐工地。
7.4雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權利,履行派出方的義務。
7.5甲方代表在授權范圍內向乙方項目經理發出的任何書面形式的條件和指令,乙方項目經理應參照本合同8.2.2款約定執行。
8.雙方權利
8.1甲方權利
8.1.1發包人有權要求承包人更換不稱職的項目經理或其他任何成員,承包人應在接到發包人書面通知后7日內將更換的人員名單及其任職資質的材料告之發包人并得到發包人的認可。
8.1.2有權監督乙方履行各項合同義務。
8.1.3有權審批乙方編制的施工進度計劃。乙方在施工組織計劃中應明確各階段分專業進駐施工場地的人員數量并經甲方審核,乙方必須按照施工組織計劃合理安排加班、趕工,確保按期完工。
8.1.4有權對工程質量、施工進度進行監督,參加材料、設備驗收,隱蔽工程驗收、分部分項工程驗收、竣工驗收。
8.1.5由乙方采購的主要材料(設備)必須先送樣,由甲方代表和監理工程師按規定檢驗其規格、型號、質量符合設計要求并能滿足工程需要才能采購和投入使用。如果材料不合格,甲方有權要求乙方進行更換,或另行指定供貨商供貨,所發生的費用均由乙方承擔且不再調整合同價格。
8.1.6合同范圍內未包括的室內裝飾工程項目,如甲方交由乙方施工,乙方須無條件執行。新增加的工程及設計變更、簽證發生的費用,按照本合同相對
應的條款及計算方式計算相關費用(按照11.2.3、19.2條款執行)。
8.2乙方權利
8.2.1乙方如需要更換項目經理,應至少提前7天以書面形式通知甲方,并征得甲方同意。后任繼續行使合同文件約定的前任的職權,履行前任的義務。
8.2.2乙方代表認為甲方代表的指令不合理時,應在收到甲方代表指令后24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告,如甲方代表堅持執行原指令的決定,乙方代表應予執行,但由于指令錯誤發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔,工期順延。
9.雙方義務
9.1甲方義務
9.1.1按本合同約定的付款方式向乙方支付工程款。
9.1.2本工程由甲方報建,并辦理施工許可證及其他施工所需的證件。
9.1.3本合同生效后甲方向乙方提供施工圖6套,組織乙方和設計單位、監理單位進行圖紙會審和技術交底工作。
9.1.4提供施工場地,并清除影響施工的障礙物。
9.1.5提供房屋主體結構、水、電、暖風機電設備的技術資料。
9.1.6提供施工所需的水、電接口到施工現場(乙方裝表計量,水電費由乙方承擔)。
9.1.7協調施工期間進行交叉作業的各專業施工單位間的關系,保障工程有序進行。
9.1.8嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。
9.2乙方義務
9.2.1乙方在收到施工圖紙后應認真核對圖紙,如有漏項或錯誤在開始實施前應以書面的形式向甲方提出、并修正。乙方應在本合同生效后三日內提交詳細工程進度計劃,編制施工計劃和材料計劃(包括:周、旬、月,以及總進度計劃和報表)。進度計劃必須滿足合同約定的總工期計劃,并組織落實施工進度計劃。發包人、監理在接到正式的施工方案和計劃后的10日內對施工方案和進度