基本建設工程設備貸款合同書（通用15篇）

基本建設工程設備貸款合同書 篇1

　　借款方：

　　身份證號碼：

　　貸款方：

　　身份證號碼：

　　借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

　　第一條 本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款(大寫)_________元，用于_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

　　第二條 本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

　　第三條 自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.

　　第四條 借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

　　第五條 貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第六條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%.

　　第七條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第八條 本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。

　　借款方(公章)_________

　　貸款方(公章)_________

　　負責人(簽字)_________

　　負責人(簽字)_________

　　地址：_________

　　地址：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

基本建設工程設備貸款合同書 篇2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，結合本項目的具體情況，經雙 方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 概況

　　1、項目名稱：_________。

　　2、項目地點：_________。

　　3、項目內容：綜合布線系統施工和測試，輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設。

　　第二條 工期　　

　　1 、本項目的施工期限為合同簽訂后的_________個工作日。　　

　　2 、遇到下列情況之一者，經甲方審核批準后，工期可做相應調整。

　　2.1 、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期 變化，并經甲方書面確認;

　　2.2 、 雙方書面確認的計劃工期改變;

　　2.3 、不可抗力因素。

　　第三條 承包方式和造價

　　1、承包方式：包工包料(具體內容參見網絡工程設備報價清單)。

　　2、項目總造價：人民幣(大寫)：(_________)。工程 施工信息點數、單價及材料報價清單為合同附件，項目最后造價按實際 施工工程量結算。

　　第四條 付款方式、結算方式

　　(一)付款方式

　　1、在合同簽定后，甲方向乙方支付合同總價的30%，即人民幣(大寫) 。 ( _________);

　　3、完工并經甲方驗收合格后的三個工作日內甲方支付到乙方合同總價的 65%， 即人民幣(大寫) 。(__________________ );

　　(二)結算方式：

　　1、乙方已根據甲方的需求進行評估和整合整個布線工程所需材料及工作量， 本合同總價為工程綜合材料及施工費用總和。

　　2、若甲方需求有變更時，工程施工時發生增項部分，合同總價報價清單已有 的項目按報價清單中單價乘增項部分工程項目數量。如合同總價報價清單中沒有 的項目則按甲乙雙方協商后經簽證后的單價為結算依據。該計算原則適用于工程 施工時發生減項部分的計算。

　　第五條 材料供應

　　1、材料供應：施工前乙方提供材料經甲方審核、認可后，方可使用。

　　2、采用新型材料和代用材料時，乙方須在甲方的書面簽字確認后方可進行 使用。

　　第六條 甲、乙雙方責任

　　(一)甲方責任

　　1、為乙方的施工提供必要的便利條件，并協調水源、電源，提供材料的合 理堆放場地，協助乙方順利進行施工。

　　2、按合同規定及時支付工程款項。

　　3、指定項目負責人一名，負責與業主及相關協作單位的協調工作，為乙方 提供可持續施工的作業面，并負責平時乙方增、減項的簽證。

　　4、組織本工程項目的竣工驗收。

　　(二)乙方責任

　　1、按合同規定按時完成并交付該工程。

　　2、嚴格按照甲方與最終用戶確認的施工圖紙施工。

　　3、負責本合同附件明確的材料采購、保管、運輸、安裝、保修。

　　4、接受甲方和當地安全質量監督部門的監督。

　　5、因乙方的過錯造成工程有質量問題時，經甲方確認后，乙方必須在三天 內采取有效措施糾正，并承擔由此造成甲方的經濟損失，承擔相應的法 律責任。

　　6、在合同履行過程中，雙方有異議應及時協商解決，未經甲方同意乙方不 應隨意停工或借故拖延工期。

　　7、服從甲方施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造 成的損失和罰款。

　　8、負責施工場地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及衛生等工作。

　　第七條 工程項目及設計的變更、修改　　甲方因最終客戶需要，作出設計變更時，應書面通知乙方，經確認后簽證， 若由此導致工程延期的，工期應當順延。在施工過程中若甲方提供的施工內容及 圖紙與投標內容及圖紙不同處，按實際情況作增項或減項處理，由乙方提出書面 報告，乙方協助甲方共同經業主及監理方簽證確認。

　　第八條 工程質量

　　1、乙方必須嚴格按施工圖紙及說明和有關操作規程精心施工，工程質量必須符合設計要求，達到施工圖說明和國家頒發的現行施工驗收規范的驗收標準。

　　2、本工程承包范圍內所有的單項工程的質量，均達到國家或行業的質量驗收評定標準。雙方如對工程質量有爭議，請質量監督部門仲裁，仲裁費用及因此 造成的損失由責任方承擔。

　　第九條 竣工驗收

　　1、工程竣工三天內，乙方將全部有效的技術檔案資料二份，送交甲方，確定 驗收日期，并組織進行驗收，驗收合格之日即為竣工日期。驗收不合格， 乙方應在甲方的限期內進行整改，再實行驗收，并以最后驗收合格的日期 作為竣工日期。

　　2、工程驗收應以施工圖紙、圖紙會審記錄、有關設計變更的書面文件、國家 頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準等為依據。

　　3、隱蔽工程在驗收通過前不得封閉。

　　第十條 違約責任

　　(一)甲方違約責任　　甲方不按規定支付工程款，乙方除有權要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的項目款項的千分之三向乙方支付違約金。

　　(二)乙方違約責任

　　1、乙方不按規定按時完成該工程，甲方除有權要求乙方完成該工程外，另 外每日按合同總價的千分之三向甲方支付違約金。

　　2、工程施工過程中發生質量事故或乙方使用的設備、材料如質量不符合設計要求、行業標準或國家標準的，甲方有權讓乙方返工整改，并由乙方承擔由此 而引起的一切經濟、法律責任。

　　3、合同履行過程中若出現乙方嚴重違反合同重要條款，甲方有權終止合同， 并終止支付未結算的工程款。

　　第十一條 合同爭議　　遇人力不可抗拒的自然災害損失，由甲乙雙方友好協商解決，協商不成，則 由____市經濟合同仲裁委員會裁定。

　　第十二條 工程保修　　工程竣工驗收合格之日起半年內為保修期。保修期內如發生工程質量的問題，由乙方按甲乙雙方商定的限期進行維修，設備保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴格執行工程完工后兩年內乙方應為甲方提供維護服務。

　　第十三條 不可抗力　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通 報不能履行或不能完全履行合同的理由，并向對方提交有關主管機關證明材料， 根據實際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同, 決定部分或全部免予承 擔違約責任。

　　第十四條 其它

　　1、合同簽定當天內，甲方向乙方提供本項目施工圖紙，乙方嚴格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因導致的質量、安全、人身死亡事故，由乙方自 行承擔相關責任，因此而引起甲方連帶損失的，由乙方做相應賠償。

　　2、因甲方原因導致工程停工或工人窩工的，甲方按每日按合同總價的千分 之三做相應補償。

　　3、本工程施工過程中，所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補、管道開挖和鋪管及回填復綠等工作內容均不在本合同工程實施的工程量范圍之內，合 同價款中也不包含以上的工程量報價。

　　4、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，可另行簽訂補充協議。補充協議作 為本合同一部分，與本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同自簽訂之日起生效，在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交 付甲方后，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止。

　　6、合同正本及附件共柒頁，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，均具 有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效，多頁的須蓋騎縫章方為有效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　

　　________年____月____日

　　________年____月____日

基本建設工程設備貸款合同書 篇3

　　工程名稱（以單位工程為準）：___________

　　發包方：（甲方）_______________________

　　承包方：（乙方）_______________________

　　工程名稱：________________________

　　本工程在保修期內如發生施工質量問題，工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。

　　一、保修期限

　　自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。

　　1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年，其中屋面防水工程為三年；

　　2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月；

　　3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期；

　　4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年；

　　5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。

　　二、保修項目內容及范圍

　　1.屋面漏雨；

　　2.煙道、排氣孔道、風道不通；

　　3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水；

　　4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落，墻面漿活起堿脫皮；

　　5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定；

　　6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水；

　　7.外墻板漏水，陽臺積水；

　　8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

　　9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落；

　　10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷；

　　11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求；

　　12.因施工單位造成的其他質量問題。

　　三、保修責任

　　施工單位自接到建設工程質量修理通知書（式樣附后）之日起，必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方，商議返修內容。屬施工單位責任的，如施工單位未能按期到達現場，建設單位應再次通知施工單位；施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時，建設單位有權按原設計標準自行返修，所發生的費用由原施工單位承擔。

　　四、保修抵押金

　　1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算，由承包方向發包方支付保修抵押金。其中：

　　（1）承包一般建安工程200萬元以內的，按2.0％計算；200萬元（不含200萬元）至500萬元的，按1.5％計算；500萬元以上（不含500萬元）的，按1.0％計算。

　　（2）單獨承包裝飾工程，按1.0％計算。

　　2.本工程保修抵押金為__________________元。

　　金額大寫：____________________________。

　　五、保修抵押金返還

　　工程保修期滿，發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。

　　1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％為______________元。

　　保修期滿三年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。

　　2.單獨承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。

　　六、爭議

　　甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向________________仲裁委員會申請仲裁；

　　第二種爭議解決方式：向________________人民法院起訴。

　　雙方約定按第________種爭議解決方式解決。

　　七、合同生效與終止

　　1.本合同自訂立之日起生效。

　　2.工程保修期滿，發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告終止。

　　八、合同份數

　　1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

　　2.本合同副本____份，由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。

　　九、工程質量出現永久性缺陷的，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。

　　十、屬于設計原因造成的質量缺陷，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。

　　十一、雙方議定的其他事項：__________________________________________

　　承包方（施工保修單位）：

　　地址：

　　郵政編碼：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　（公章）

　　保修合同訂立時間： 年 月 日

　　發包方（用戶）：

　　地址：

　　郵政編碼：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　（公章）

　　年 月 日

基本建設工程設備貸款合同書 篇4

　　建設單位（甲方）：___________　　地址：_______________________　　郵碼_________________________　　電話_________________________　　法定代表人：_________________　　職務_________________________　　咨詢單位（乙方）：___________　　地址：_______________________　　郵碼_________________________　　電話_________________________　　法定代表人：_________________　　職務_________________________　　為使____建筑安裝工程的構想科學，設計和施工經濟、合理，建設速度快，誤差小，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同。　　

　　第一條 甲方應于________年____月____日以前將規劃局紅線圖、上級部門批文、委托書以及建筑安裝工程的建筑面積、安裝項目、消防方式、庫房每層凈高等資料提交乙方。　　

　　第二條 乙方根據甲方要求，對________建筑安裝工程的地形、地質條件、建筑安裝構想等進行可行性研究，最后編制出設計任務書及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。　　

　　第三條 甲方根據國家主管部門規定的工程設計收費標準，承付乙方咨詢費________元。自本合同簽訂之日起____日內，甲方先付給乙方____元，待乙方將設計任務書及匡算表交付甲方后____日內，再付給乙方____元。　　

　　第四條 為本咨詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的差旅費，由甲方負擔。　　

　　第五條 甲方的違約責任　　

　　1.甲方如不按本合同規定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料，乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的時間。　　

　　2.甲方如不按本合同規定的時間向乙方交付咨詢費，遲延一天，按遲延交付款額罰款____‰。　　

　　3.甲方如果中途中斷咨詢請求，乙方咨詢工作已經過半的，應付給乙方全部咨詢費；咨詢工作尚未過半，按總咨詢費的50％收費。　　

　　第六條 乙方的違約責任　　

　　1.乙方如不按本合同規定的時間交付設計任務書及匡算表，遲延一天，按總咨詢費金額罰款____‰。　　

　　2.乙方如中途中斷咨詢，應按總咨詢費向乙方交付罰款。　　

　　3.乙方所提供的技術咨詢服務，因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的，應負責賠償。如果由此引起重大事故，造成嚴重后果的，還應追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。　　

　　第七條 其他約定________________________________________　　本合同自簽訂之日起，甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜，需經雙方協商解決。　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同副本一式____份，分別交________建筑工程主管部門、等單位各一份。　　建設單位（甲方）：_________　　地址：_____________________　　負責人：___________________　　電話：_____________________　　聯系人：___________________　　銀行賬戶：_________________咨詢單位（乙方）：_________　　地址：_____________________　　負責人：___________________　　電話：_____________________　　聯系人：___________________　　銀行賬戶：________年____月____日訂

基本建設工程設備貸款合同書 篇5

　　第一部分 協議書

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發、承包人就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。達成協議如下：

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程規模及結構特征：

　　工程承包范圍：

　　工程立項批準文號：

　　資金來源：

　　二、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數 天。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：

　　四、合同價款

　　幣種：

　　合同總價(大寫)： 元

　　(小寫)：￥： 元

　　綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書(招標工程)

　　□詳見經確認的工程報價單或預算書(非招標工程)

　　五、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、 本合同協議書

　　2、 中標通知書

　　3、 投標書及其附件

　　4、 經確認的工程報價單

　　5、 本合同專用條款和補充條款

　　6、 本合同通用條款

　　7、 標準、規范及有關技術文件

　　8、 圖紙

　　9、 工程量清單

　　10、 雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和文件

　　11、 發包人或工程師有關通知及工程會議紀要

　　12、 工程進行過程中的有關信件、數據電文(電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)。

　　六、詞語定義

　　本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

　　七、承包人承諾

　　承包人向發包人承諾按照合同約定及工程師的指令進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任并履行本合同書所約定的全部義務。

　　八、發包人的承諾

　　發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，并履行本合同所約定的全部義務。

　　九、合同生效

　　合同訂立時間： 年 月 日。

　　合同訂立地點：

　　發包人和承包人約定雙方法定代表人簽字或蓋章后生效，并送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案。

　　發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　傳 真： 傳 真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳 號： 帳 號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　鑒證意見：

　　鑒證機關(章)

　　經 辦 人：

　　年 月 日

基本建設工程設備貸款合同書 篇6

　　上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，職務經理。

　　被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

　　上訴請求：

　　請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

　　首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

　　內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。

　　上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

　　上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

　　其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

　　原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

　　總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

　　此致

　　_______中級人民法院

　　上訴人：_______燃氣有限公司

　　_____年_____月_____日

基本建設工程設備貸款合同書 篇7

　　年度編號:_________

　　項目級別：_________

　　立合同單位：

　　_________（簡稱借款方）

　　_________銀行_________行（簡稱貸款方）

　　借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

　　第一條 借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程，不得挪作他用。

　　預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

　　第二條 貸款利率為年息_________％，計算復利。

　　第三條 年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

　　第四條 建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。

　　第五條 本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總、分行各1份。

　　借款方（蓋章）：_________ 貸款方（蓋章）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　法定代表（簽字）：_________ 法定代表（簽字）：_________

　　開戶銀行及帳戶：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

　　貸款種類：_________

　　編號：_________

　　申請單位：_________

　　企業性質：_________

　　申請時間：_________年_________月_________日

　　經辦行：中國農業發展銀行_________行

基本建設工程設備貸款合同書 篇8

　　建設單位:(以下簡稱甲方)

　　承包商:(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關建設工程管理辦法，委托人同意將建設工程委托給代理人實施代理管理，本著平等、自愿、誠實信用的原則，就代理管理事項協商一致，訂立本合同。

　　一、項目概述

　　項目名稱:

　　工程現場:

　　工程內容:

　　土地面積:

　　總投資(預計投資):

　　項目批準號:

　　二、總工期

　　總共個xx日歷日

　　三、質量標準

　　有資格的

　　四、發包價格

　　客戶接受______%的建筑安裝費用(含建筑安裝主體、室外總體及其他配套工程，不含勞保統籌)、勘察費用、考古費用、規劃設計費用、檢測費用、監理費用、咨詢費用及其他與施工管理相關的費用作為代理人的施工管理費。

　　五、合同組成文件

　　構成本合同的文件包括:

　　1、雙方批準的有關項目變更和談判的書面文件或協議修改文件

　　2、委托施工合同

　　3、本合同的特殊條款和條件

　　4、合同的一般條款和條件

　　5、描述代理建設項目的技術文件

　　6、如果構成本合同的標準、規范和相關技術文件之間存在任何歧義或不一致，應按上述順序進行解釋。

　　六、項目進度目標

　　七、本協議和本合同第二部分“通用條款”中的詞語的含義分別給予它們相同的定義。

　　八、代理人向委托人承諾，按本合同規定承擔本合同專用條款約定范圍內的工程委托施工工作。

　　九、委托人向代理人承諾，按本合同專用條款約定的期限、方式和幣種，支付代理人施工管理費。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

基本建設工程設備貸款合同書 篇9

　　合伙人：　　215;（以下簡稱甲方），居住地：215; 身份證號：;　　215;（以下簡稱乙方），居住地：215; 身份證號：;　　甲、乙雙方經平等協商，就合伙承包河南焦作南水北調工程事宜，達成如下一致，供各方信守。　　

　　一、合伙宗旨　　在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化。　　

　　二、合伙經營項目和范圍　　合伙項目以福建215;公司中標合同確認的項目內容及范圍為準；　　甲、乙雙方合伙承包的項目，對外以福建215;公司名義出現。　　

　　三、合伙期限　　合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。　　

　　四、出資額、方式及比例　　

　　1.甲方以現金出資，出資額為人民幣 萬元。該款為起動項目的前期費用，占全部出資比例 %。　　

　　2.乙方以設備出資（含當地協調社會關系），占 %。　　

　　五、盈余分配與債務承擔　　

　　1.盈余分配，以出資為依據，按比例分配；　　

　　2.合伙如產生債務，先由合伙財產償還；合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為依據，按比例承擔。　　

　　六、退伙　　合伙期間，一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的，不得退伙；　　退伙需經對方同意，方可實行；　　未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。　　

　　七、權利與義務　　

　　1.甲方為合伙期間的財務負責人，合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳；同時，甲方參與合伙項目的日常管理；　　

　　2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調，并參與日常管理；　　

　　3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。　　

　　八、禁止行為　　

　　1.未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動；　　

　　2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。　　

　　九、合伙期滿　　合伙期滿，雙方按合伙協議進行結算，盈虧均按比例承擔、分配。　　

　　十、糾紛解決　　若雙方有糾紛則協商解決，簽訂的補充協議與此協議具有同樣法律效力。若協商不成，則215;所在地法院解決　　------　　

　　第一條 合伙宗旨：___________________________________________________　　

　　第二條 合伙名稱 、主要經營地：______________________________________　　

　　第三條 合伙經營項目和范圍：_________________________________________　　

　　第四條 合伙期限，自________年____月____日起，至________年____月____日止，共________年。　　

　　第五條 出資金額、 方式、期限　　

　　（一）合伙人_________（姓名）以_________方式出資，計人民幣_________元；______________（其他合伙人同上順序列出）　　

　　（二）各合伙人的出資，于________年____月____日以前交齊。　　

　　（三）本合伙出資共計人民幣_________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財產，不得隨意請求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。　　

　　第六條 盈余分配與債務承擔　　合伙各方共同經營、共同勞動，共擔風險，共負盈虧

基本建設工程設備貸款合同書 篇10

　　甲方:_________________公司

　　乙方:_____________________________有限公司

　　關于乙方訴甲方建設工程合同糾紛一案，經甲乙雙方協商一致達成協議如下:

　　1、甲方向乙方支付工程款及相關費用共計:_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,并約定根據2、3條款的完成情況于__________年________月_______日前支付__________萬元，_________年_______月支付__________萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的_________%的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。

　　2、 乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項后，應將涉及該工程的有關工程的所有技術資料轉交給甲方，甲方出具收到手續，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。

　　3、 乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項前，應將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。

　　4、乙方給甲方提供有關該工程的所有工程款項的發票，甲方向乙方另行支付開具發票的費用________萬元人民幣。

　　5、本協議自簽署之日起三日內，雙方應向_________市___________區人民法院提交本協議一份，申請法院出具調解書。

　　6、雙方關于該建設項目的糾紛至法院出具調解書后終結，今后互不追究。但乙方仍應承擔國家的建筑物的保修、維修等義務。

　　7、本協議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，本協議一式叁份，甲、乙雙方各持一份，___________市_________區人民法院一份，同樣有效。

　　甲方(簽字或蓋章):_________________

　　法定代表人:_________________ 地址:_________________

　　乙方(簽字或蓋章):_________________

　　法定代表人: _________________地址:_________________

　　_________________年_______ 月 ______日

基本建設工程設備貸款合同書 篇11

　　建設工程借款合同

　　合同編號：

　　貸款方：___

　　借款方：___

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途_________________________________________________________

　　第二條 借款金額 借款方向貸款方借款人民幣(大寫)__元。預計用款為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。

　　第三條 借款利率 自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限 借款方保證從__年_月起至__年_月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方___(蓋章) 貸款方___(蓋章)

　　負責人：___ 負責人：___

　　地 址：___ 地 址：___

　　簽約日期：___

　　簽約地點：___

基本建設工程設備貸款合同書 篇12

　　甲方：_________________(以下簡稱甲方)乙方：_________________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：_________________地點：_________________

　　二、承包方式

　　三、工程承包內容

　　四、合同價款

　　五、付款方式

　　六、總工期要求個工作日。

　　七、甲方責任

　　1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。

　　2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

　　八、乙方責任

　　1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。

　　2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：_________________質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。

　　九、工程質量、安全及保修

　　1.乙方應按照甲方要求精心施工，工程質量符合驗收標準。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

　　3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。

　　十、爭議及解決辦法

　　未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：_________________

　　第一種解決方式：_________________雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種解決方式：_________________向有管轄權的人民法院起訴。

　　十一、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　代表：_________________代表：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

基本建設工程設備貸款合同書 篇13

　　建設單位________________(以下簡稱甲方):

　　施工單位________________(以下簡稱乙方):

　　一、總則

　　為認真貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針,確保工程安全施工，保障施工人員安全，明確雙方責任;依照《電業安全工作規程》、《電力建設安全工作規程》,經雙方協商特擬定以下協議共同遵守。

　　甲、乙雙方在簽定工程承包合同后,工作中應該相互支持、相互關照、相互信賴,以便加強安全管理工作。

　　甲、乙雙方在執行上級有關安全生產管理規程、規章制度，同時按照已簽定的協議各自履行其職責、權利。

　　二、甲方職責：

　　1.對乙方的資質進行審查，確認符合工程發包有關要求;并負責審批乙方編制的施工方案和安全技術措施。

　　2.施工前甲方負責對乙方進行現場帶電部位及有關現場安全技術管理規定交底，明確施工范圍。

　　3.甲方提供給乙方相關設備的圖紙，以利于安全施工。

　　4.開工前甲方組織乙方全體人員進行體檢和安全教育及考試，凡增補調換人員、更換工種亦必須及時進行體檢和安全教育及考試， 經體檢和考試合格后方能工作。

　　5.甲方派人經常性地監督檢查乙方在施工中安全及質量工作情況和施工中安全措施和技術措施的執行情況，對檢查情況做好書面記錄，并對檢查出的不安全隱患發出書面通知書，乙方必須限期整改。危及人身安全的，立即停止施工。

　　三、乙方職責:

　　1.乙方必須按照國家及電力行業頒布實施的有關勞動安全的法律法規和甲方的有關安全管理制度進行施工，采取嚴格的安全防護措施，杜絕重傷以上人身事故的重大機械設備事故、火災事故及其他重大事故，在施工期內輕傷事故頻率不超過2‰。

　　2.項目開工前乙方必須及時向甲方提交施工方案、安全技術措施，并嚴格按照甲方批準的方案、措施進行安全技術交底施工。

　　3.乙方的現場負責人是安全施工的第一責任者，對本單位人員的安全施工負全責。施工中，乙方必須對所負責的施工區域派第一安全監護人，即專職安全員。乙方的專職安全員必須佩戴明顯的袖標。乙方必須根據工作需要和施工安全需要劃分班(組)，班(組)名單應報甲方安監部門備案，班(組)長是本班(組)的兼職安全員。

　　4.如乙方使用未經體檢和安全教育考試合格的，甲方發現后將對乙方處以200元/人次罰款。體檢費用由乙方承擔。特殊工種人員必須持證上崗，且應及時將其名單及證件報甲方辦公室備案。

　　5.乙方必須按國家規定和甲方要求為單位施工人員配備應有的安全勞動保護用品、用具，如由甲方配備的(如勞保服裝、安全帽、安全帶等)，費用由乙方承擔。進行施工作業時，必須設安全監護人。

　　四、本協議一式貳份，雙方各執壹份。

　　甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

基本建設工程設備貸款合同書 篇14

　　合伙人： （以下簡稱甲方）性別年齡身份證號碼 合伙人：身份證號碼甲乙雙方經平等協商，就合伙承包一致意見，共各方信守。　　

　　一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化，共享收益，共擔風險。　　

　　二、合伙經營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和范圍為準。　　

　　三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。　　

　　四、出資方式及比例：　　甲乙雙方現金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還后歸甲方；以后施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內到賬，否則按日千分之三承擔違約責任。　　甲方派現金會計一名負責保管現金及現金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。　　

　　五、盈余分配及債務承擔：　　

　　1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據，按比例分配。　　

　　2、合伙如產生債務，先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的約定的出資為依據，按比例承擔。　　

　　六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應經兩方協商同意；　　

　　七、項目日常管理　　

　　1、甲方作為項目部負責人，負責項目的全面管理工作；乙方負責項目公關、催收工程款及當地社會關系協調并參與項目日常管理。　　甲乙雙方聘請總工程師，負責工程的技術工作；　　

　　2、每月____日、____日為雙方商定的結賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。　　

　　3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。　　

　　八、合伙期滿。合伙期滿，甲乙雙方按合伙協議進行結算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。　　

　　九、違約責任。

　　1、未經合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。

　　2、合伙人一方違反本協議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任。　　

　　十、其他。合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。 合伙人（甲方）：________年____月____日　　合伙人（乙方）：________年____月____日

基本建設工程設備貸款合同書 篇15

　　借款方：_______________________________________

　　法定代表人：____________________職務：_____________

　　地址：____________________郵碼：________電話：________

　　貸款方：_______________________________________

　　法定代表人：____________________職務：_____________

　　地址：____________________郵碼：________電話：________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。　

　　第一條借款用途：________________________________________

　　第二條借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____(大寫)元。預計用款為一年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;

　　第三條借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四條借款期限：借款方保證從____年____月起至____年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　借款方：______________貸款方：______________