簡易施工合同(通用15篇)
簡易施工合同 篇1
建設單位(全稱): (以下簡稱甲方)
施工單位(全稱): (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律、行政法規的有關規定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,明確甲、乙雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意,訂立本合同,條款如下:
經甲乙雙方同意,甲方將本村自來水工程承包給乙方,工程總價 元。
一、質量標準:
甲方要求乙方保質保量,在保質期一年內,乙方無償保修;一年后出現質量問題,乙方予以修理,甲方付維修費。
二、結算方式:
1、乙方材料到位,甲方付給乙方材料費總價的 %。
2、經上級有關部門驗收合格,工程按裝結束后,甲方付給乙方工程總價的剩余部分,留 元作為質保金。
3、一年之內質量沒有問題,甲方把 元質保金全部付給乙方。
三、違約責任:
1、甲方工程如出現問題,乙方應及時修理,如不及時修理,扣工程總價的 %。
2、甲方必須按規定時間付款,如不及時付款,按工程總價的 %付給乙方違約金。
3、工程有關材料因人為破壞,損失由甲方負責。
4、在施工當中,甲方負責乙方的安全安裝。
以上責任甲乙雙方共同遵守,本合同在進行過程中,如有爭議,甲乙雙方協商解決,協商不成依法向當地人民法院起訴。
本合同一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。自簽字之日起生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
簡易施工合同 篇2
甲方:_______________________
乙方:_______________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,在雙方平等協商的基礎上,為進一步明確雙方在本工程施工事項中的權利和義務,順利完成本工程項目,雙方簽訂了本工程合同。
一、工程概況
1、工程名稱:_______________________
2、工程地點:_______________________
3、資金來源:_______________________
二、承包方式
______平米包干(包工不包料)。
1、甲方負責交納稅金及各項管理費用,并提供鋼筋、混凝土、紅磚、砂石料、屋面瓦、防水材料、安裝材料、腳手架、架材架木、模板等零星消耗材料,包括現場內安全用電、臨時用水等。
2、乙方提供人工及技術,并包括施工工具、機械設備等輔助用具。
三、工程內容
圖紙范圍內的土建、室內外簡裝修、安裝項目及室外圍墻等,為該工程施工及施工現場內發生的一切用工(包括防水工程、屋面、門窗、內外墻面抹灰涂料、機械土方開挖回填、墻柱鋼筋電渣壓力焊、套絲等項目)。以上分包工程、乙方不計取任何費用。
四、承包費
按圖紙建筑面積計算,單價______元/㎡,工程竣工結算以實際施工建筑面積計算承包費。
五、工期
工期為______天,乙方必須依照甲方指定工期為準,嚴格服從甲方指揮,按照甲方指定的工期任務按時完成。
六、雙方約定應做的工作
1、乙方在認真履行本合同約定的前提下,必須服從甲方的統一協調、統一指令、統一管理、相互配合、相互支持、相互信任,局部利益服從全局利益,一切從大局出發,保證甲方工程的正常實施。
2、在現場澆注砼施工時,技術人員必須堅守現場,發現缺一次,罰款____元(如須解手、吃飯等,應與旁站監理協商,兩人可輪換,但必須保持一人在場)。
3、乙方必須按時參加甲方和總監理工程師組織的有關工程會議。按照施工圖紙、設計總說明、圖紙交底、圖紙會審紀要、設計修改或變更,通知和現行《施工技術驗收規范》做好自檢、互檢、交接檢查工作,并按監理規范程序規定報驗審簽。
4、做好施工管理、維護現場整潔、道路暢通,做到活完場清,按照《______省建設工程安全文明施工管理辦法》的要求管理現場,對施工現場物料堆放混亂、道路不通、無組織排水、現場清理不及時者,提出警告并賠付甲方違約金____元/次。
5、乙方應按_______有關文明施工規定,做好文明施工工作。
6、施工過程中如發現施工隊某一班組工程質量不符合規范要求或工程進度緩慢,甲方有權責令乙方更換施工班組。乙方接到通知后必須在三天內更換。
7、甲方應做的工作:
(1)技術交底,各種原材料的檢驗,資料整理,每層樓主體控制線的放樣。
(2)解決周邊臨界關系,負責與各職能部門協調事宜。
(3)甲方所進材料的管理。
七、工程質量:合格工程
1、工程質量的評定以國家質量檢驗評定標準為依據,以內蒙古自治區標準規范為準。
2、若因乙方原因造成質量不合格,乙方應無條件返修至合格,并負責賠償因此給甲方造成的損失。
3、對乙方超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量,由乙方自行承擔。
八、付款辦法
每次工程款支付均必須經甲方項目技術負責人和項目經理簽證報總經理認可后支付(工程質量、工期必須滿足合同約定的標準),如乙方施工質量不合格或工期不符合合同約定,甲方有權拒付工程款,并按照國家有關規定,本合同約定追究乙方有關責任。自簽字之日起支付乙方工程款最長不超過10天(公休日除外)。
九、安全文明施工
1、乙方應按市《建筑工程文明施工管理辦法》和建設部《建筑安全施工檢查標準》等有關規定,必須達到安全文明施工標準、乙方應采取嚴格、科學的安全防護措施,確保施工者安全和第三者安全,承擔因自身安全措施不力造成的全部損失。施工中所發生的一切人身傷亡事故均由乙方承擔,甲方概不負責任。
2、乙方施工中腳手架及護欄要按國家規范要求搭設,施工應符合國家安全規范要求。如乙方違反安全施工規定,甲方有權要求乙方停工,并視違規情節嚴重程度賠償甲____________元違約金。
十、合同解除
除國家有關的規定外增加以下條款。乙方具有下列情形之一的甲方可以單方面解除合同:
1、明確表示或以自己的行為表示不履行合同主要義務的;
2、合同約定的期限內沒有完工,從甲方催告之日起五天內仍未完工的;
3、已經完成的工程質量不合格,并拒絕修復的;
4、未經甲方同意將工程轉包或分包的。
十一、合同效力順序
1、如施工文件有不清楚或自相矛盾之處,以簽署日期在后的有關文件、協議、電子郵件等書面文字為準。
2、該合同未盡處,以國家有關法律、法規執行。
十二、工傷_____
甲方負責為員工辦理工傷_____。一切傷亡事故均有_____公司負責處理,超出_____規定不予報銷部分,有乙方負責。
十三、保修
自工程竣工驗收合格符合合同要求和工程資料全部移交之日起開始計算保修期,保修期為_____年。保修期內由乙方保修并承擔一切費用,非人為和機械及外界因素除外。
十四、違約責任
甲乙雙方任何一方違約且給對方造成經濟損失,都要承擔經濟責任。具體賠償金額由非違約方和企業工會,根據違約者的責任大小和給對方造成經濟損失的情況確定。乙方違約,按甲方獎懲辦法有關規定,承擔違約責任。
十五、其他
1、本合同一式____份,甲方____份,乙方___份,雙方簽字蓋章后生效。
2、其它未盡事宜,甲、乙雙方協商解決,如發生爭議,協商達不到一致,申請勞動部門_____。
甲方:_________________
乙方:_________________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
簡易施工合同 篇3
甲方:
乙方:
依據>、>及其它有關法律、法規,遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點:
2)、工程名稱:
3)、工程內容:在原有基礎上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3mm厚,-15°),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包范圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等:
1、選用材質:“聚酯胎3mm厚,-15°防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求:采用外mm厚“ ”防水卷材
4、全部包工包料,單價為元/平方。
6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量:
1)、工程質量標準:合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(GB18242-20xx)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(GB50208-20xx),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。
六、合同價款與支付方式
按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。
在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。
達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損
七、工程款支付辦法:
1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準,并在主體施工單位施工完回填土方后,7日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填后30日內的`適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后,承包人應及時配合,完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的14日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金,在保修期滿后的14日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、隱蔽工程和中間驗收
所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后,方可進入下道工序的施工。
十一、安全施工文明施工
安全生產,文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯系保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其余由承包人承擔。
十二、工程變更
施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協議。
十三、工程轉包和分包
本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除合同,工程款不予支付。十四、不可抗力
雙方關于不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。
十五、保險
承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。
十六、關于意外停工的約定
因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后,承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。
十七、工程質量保修
本防水工程的保修期為五年;
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后,由發包人組織驗收。
十八、違約責任:
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同,且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。
4、合同一經簽訂,乙方不得單方面解除合同或中途停工,否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照合同所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為五年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工后,乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收并
十九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方式明、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止合同,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留合同的權利和義務。
二十、其他事項:
1、在執行合同中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式貳份,經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:
簽約日期:
簡易施工合同 篇4
發包人(以下簡稱甲方):
統一社會信用代碼:
通訊地址:
承包人(以下簡稱乙方):
統一社會信用代碼:
通訊地址:
為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:_____________________________。
二、工程范圍和內容:__________________。
三、施工地點:______________________________。
四、工期:
1、開工:____年___月___日;
2、竣工:____年___月___日;
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式:___________________。
六、工程價款:共計_______人民幣元(大寫:_________________元整)。
七、付款方式:本合同生效后支付合同款項的____%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的____%,計____元;質保金___元,質保期滿后支付。
八、質保期:____年,自完成驗收之日起算。
九、工程質量及驗收:
本合同項工作內容應滿足國家相關工程施工規范以及驗收標準的要求,雙方應及時進行驗收,乙方應確保工程質量合格。
十、甲方的責任:
1、協助乙方開展項目工作,按約定提供圖紙、圖套,完成技術交底;
2、對乙方工作進行檢查,與乙方一起協商制定安全生產,文明施工的規范;
3、工程竣工時,及時驗收;
4、按約定向乙方支付工程款。
十一、乙方的責任:
1、按時完成施工工程,保證質量經得起檢驗,如出現工程質量不合格,需要返工,則由乙方承擔返工需要的一切費用;
2、服從甲方和相關部門的檢查、管理,遵守法律法規的規定;
3、安排具有資質的工人進行施工,安全、文明施工;
十二、特別約定:
1、施工中因乙方原因發生的傷亡事故,均由乙方負責,并承擔相關醫療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用,由雙方共同協調處理。
十三、其他:
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
2、因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交工程所在地人民法院提起訴訟。
4、合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式____份,雙方各執_____份,具有同等效力。
(以下無正文)
甲方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
乙方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
簡易施工合同 篇5
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照建筑市場勞務分包的相關法規及規定,通過友好協商,特制定以下協議:
1、甲方作為總承包公司承攬了工等分部工程的勞務分包給等人,負責人作為乙方代表,負責履行本合同的全部條款。
2、本合同按照勞務分包的原則,乙方在施工期間,服從甲方及甲方派駐工地現場項目經理部的統一領導和指揮,乙方必須無條件遵守甲方項目經理部制定的一切規章制度、施工規范,以及安全生產、文明施工等相關的規定。
3、乙方及進場施工的所有人員必須遵紀守法,如有違法亂紀的行為,乙方承擔所有的直接和間接的責任和產生的一切后果。本合同則自動失效,甲方有權把乙方清出施工現場,乙方不得干擾甲方正常的工作。
4、乙方勞務分包的分部工程具體內容為:
(1)地面磚、零星大理石、地面石材人工費單價:13元/平方米(含主輔材料上力費)
(2)樓梯踏步人工費單價:17元/平方米(含主輔材料上力費)
(3)石材踢腳線人工費單價:20元/米、(含主輔材料上力費)
(4)窗臺板人工費單價:6元/米(含主輔材料上力費)
(5)墻面磚人工費單價:12元/平方米(有縫)15元/平方米(無縫)(含主輔材料上力費)膠貼,掛貼,濕貼
25元/平方米(大理石、大磚,文化石)
(6)敲墻24墻22元/平方米(含運出指定場所)12墻:12元/平方米(含運出指定場所)拆瓷磚12元/平方米,拆大理石按點工算。
(7)砌墻24墻:22元/平方米12墻:15元/平方米抹灰:5元/平方米,拆浴池按立方計算。
(8)零星活另算項目經理提供工作量零星砌墻:15元/平方米,干掛大理石:40元/平方米≤10平方米,50元/平方米。
(9)澆地坪:清澆坪4元/平方米,毛澆2元/平方米。
(10)挖洞,挖洞按頂額主方按實結算。鏟墻皮滾膠水1.5元/平方米,打毛滾膠水8元/平方米。
注:以上結算面積按照施工平面面積為準
以上價格含工地由泥瓦工范疇做的`雜事,即單價包干制
以上價格含主材搬運費
5、甲方按照實測面積和單價跟乙方結算,如有未列項目,雙方友好協商;乙方自行承擔施工工具、損耗、拖線板、伙食等;住宿由乙方統一安排,住宿費、水電費由乙方按實結算;
乙方分包工程的裝飾材料送貨到施工現場,由乙方負責卸貨,搬運至工作面或料庫;
乙方負責清理自己工作面的衛生及施工垃圾袋裝化到指定場所;甲方提供腳手架、安全防護及施工電源;
乙方必須按照甲方要求,統一服裝、佩帶安全帽、上崗證,甲方按照實際成本收取押金,待工程結束后,乙方統一退還,拿回押金,如有丟失或損壞甲方扣除相應的費用;
乙方在施工現場如有違反施工操作流程及規章制度的行為,甲方可以按照規定處罰;具體標準:
A、不按規定著裝,佩帶安全帽,上崗證(或胸卡)每人每天每違反其中一項罰款50元;
B、
不按規定作好安全防護,插座,拖線板不按規定安裝,每違反一次罰50元,并在安全員監督下更換合格,因違反安全規程產生后果,乙方自行承擔費用和責任;
C、產生生活垃圾每次罰款100元,隨地小便一次罰款500元,隨地大便一次罰款1000元;
D、吸煙或游煙每人每次罰款100元;
E、
不按規定作息時間上下班,一次罰款50元;分包負責人違反一次罰款500元;如有請假,提前三天,待項目經理部批準方可。(本工程作息時間:上午7:30—11:30,下午12:30—17:30,晚班18:30-22:00)
F、鬧事斗毆,醉酒上班一次罰款200元;(工地或宿舍嚴禁喝白酒)
G、不按規定清除分包所產生的建筑垃圾袋裝化到指定場所,一次罰款50元;
H、甲方根據施工現場增加處罰條款,保留處罰的權利;
6、甲方先按照乙方每人每月500元的生活費標準支付乙方的工資,但支付總額不得超過乙方完成工作量的50%,待工程結束時;甲方支付乙方工資到完成工作量的80%;待工程驗收合格后,甲方支付乙方到完成工作量的95%;余款5
%待一年質保期到達時結清。
7、乙方承攬的分部工程的施工,甲方按照《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(GB50210-20__)《電氣照明施工驗收規范》《給排水施工驗收規范》進行驗收,同時符合業主及監理的驗收標準。甲方根據施工規范和管理制度對乙方進行按下列條款處罰或獎勵。
(1)進場特殊材料由乙方負責保管,如有損壞、丟失,費用由乙方承擔;
(2)因乙方施工質量問題和安裝結束后造成的返工、整改,乙方除自己承擔人工費外,同時賠償甲方所損失的材料費用;
(3)乙方安裝的材料損失,超出定額外的部分由乙方承擔,小于定額規定的甲方給予乙方補償;
(4)乙方在未經項目部的許可,被發現偷拿材料,以一罰十;私自拿出施工現場的材料每次罰5000元;
(5)乙方必須按照施工進度調配人員,保證總體施工進度,乙方施工工期不按規定執行的每超出一天罰款一千元;
(6)公司共用工具不經項目部同意,私自拿用或損壞的,乙方照價賠償。
(7)乙方的人身傷亡等發生的賠償責任及費用與甲方無關由乙方自己承擔。
(8)乙方完成自己承擔的分部工程后,必須按照驗收規范進行班組分專業自檢,認為自檢合格后,報甲方項目部驗收,項目部提出整改意見,乙方必須無條件配合整改,項目部報業主監理驗收,乙方能一性通過驗收,甲方根據乙方所承攬分部工程的分額,酌情進行獎勵。
8、乙方必須按照施工進度調配人員,保證總體施工進度,否則甲方有權對乙方進行資金上的處罰,乙方所有施工人員必須接受甲方的技術、安全生產交底后方能施工;在施工過程中如發生質量及安全問題責任及費用由乙方承擔。
9、由于裝飾工程的特殊性,因乙方施工質量問題造成的返工、整改,乙方除自己承擔人工費外,同時賠償甲方所損失的材料費用;由于業主及甲方小面積的修改,乙方本著長期合作的前提,乙方人工不計費,幅度控制在15個工內;如有超出,甲方按實結算。
10、乙方按照圖紙及項目經理部的要求施工,分部工程如有疑問,乙方必須事先請示,待認可后方可施工;甲方在分部工程施工前,有權對圖紙及施工節點提出修改,按實結算,乙方不得異議。
本合同未盡事宜,甲乙雙方友好協商解決。
雙方本著同舟共濟的精神,圍繞質量、進度、成本客戶滿意度四個原則,努力完成好合同所約定的內容。
本合同一式三份,甲方、乙方及項目經理部各執一份。
甲方:
乙方(代表):
項目經理(代表):
聯系電話:
聯系電話:
時間:
簡易施工合同 篇6
發包方(以下稱甲方):_________________________承包方(以下稱乙方):_________________________
法定代表人:_________________________________法定代表人:_________________________________
身份證號碼:_________________________________身份證號碼:_________________________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
一、工程項目概況
1、工程項目名稱:_________________________________
2、工程項目地點:_________________________________
3、工程項目內容:_________________________________
4、工程項目承包方式:_____________________________
5、工程項目承包范圍:_____________________________
6、工程立項批準文號:_____________________________
二、工程項目期限
1、合同工期總日歷天數_______天;
開工日期:_______年_______月_______日;
竣工日期:_______年_______月_______日。
2、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期可相應順延:
(1)在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上(每次連續_______小時以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
(2)因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
3、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
三、工程項目結算及付款方式
1、合同生效后_______日內,甲方付_______元(¥_______元)工程預付款。
2、甲方按核實的工程進度,于收到工程月報_______日內支付工程進度款。
3、工程進度款支付達工程總造價的_______%時,不再按進度付工程款,而在辦完交工驗收后一個月內支付_______%的款,留_______%的質保金,保修期滿后支付結乙方。
4、若甲方拖欠工程款時,應按本工程經辦的銀行當時貸款利率支付給乙方。
5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進度時,其造成乙方停、窩工損失應由甲方承擔,工期相應順延。
6、在驗收過程中,如有不合格項目,應當在雙方驗收時商定的時間內,由施工單位修好。否則,超過一天按保留價款萬分之______罰款。
甲方:______
乙方:______
簡易施工合同 篇7
發包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
一、工程名稱: 麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程
二、工程地點: 麻城宋埠
三、承包方式:包工、包機械、包安全
第二條 工程期限
一、合同工期總日歷天數 10 天
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法 因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附 則
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
簡易施工合同 篇8
甲方:
乙方:
甲乙雙方經友好協商,在平等合法、自愿公平及誠實信用的基礎上,就甲方發包給乙方的工程一事達成一致,簽訂以下合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:按甲方提供的圖紙要求完成圖紙范圍內的工程施工,詳見附件一。
4、工程質量要求:乙方應按國家相關施工規范、圖紙及本合同約定的技術要求施工,工程竣工一次驗收達到合格標準。
5、施工技術要求:
二、承包方式
本合同為綜合單價固定合同,由乙方包工、包料、包質量、包工期、包安全文明施工的包干方式承包施工。乙方確認其對工程所在周圍環境、地質情況、交通情況、質量標準、工期等情況均已熟悉且已研究明了,考慮了相關風險因素并計算了相關費用。
三、工期要求
1、開工日期:暫定年月日(以甲方開工通知確定的時間為準),竣工日期:年月日,總工期:日歷天。以上工期包括人員進場、施工準備至驗收在內的所有工作所需的時間,除遇不可抗力及設計變更影響工程進度外,工期不予順延。
2、節點工期:詳見附件三。乙方不能按節點工期完成工程進度的,應按本合同關于逾期完工的約定承擔違約責任。
四、合同價款
1、合同綜合單價為:
上述綜合單價已含乙方為完成本工程所需支出的所有經濟費用,不因施工期間的任何因素、條件變化而調整。
2、暫定合同總價為人民幣元;工程完工,按雙方現場簽證確認的工程量結算工程總價。
3、如乙方因不可抗力、政府行為或甲方要求停工終止合同,則按雙方確認的已完工合格工程量按合同單價結算工程款。
4、因設計變更、甲方單方面增加工程量或特殊因素(非乙方原因)引起的工程量增減,先參照本合同約定的綜合單價結算該部分工程款,如不屬于本合同工程綜合單價范圍內的工程內容的,雙方參照市場價格合理確定,并簽訂補充協議明確。
五、工程量確認
1、甲方派現場管理人員與監理單位一起根據本條約定的工程量計算方法,對工程量進行現場計量,計量結果由甲方管理人員、乙方代表、監理共同簽字認可,并經甲方審核后方能作為結算依據。工程量計算方法詳見附件四。
2、計算結果應在24小時內簽字,逾期不能作為結算依據。
六、付款方式:
甲乙雙方商定,工程款支付具體采用以下第種付款方式:
(一)竣工后付款
(1)本合同無預付款。
(2)工程完工經檢驗合格后,雙方在乙方提交套完整竣工資料后天內辦理結算,并在結算完畢后個工作日內支付至結算總價的%,余款作為工程保修金,在保修期屆滿后天內按本合同約定扣除相關款項后無息付清。(二)按進度付款
(1)本合同無預付款。
(2)乙方應在每月日上報上月完成工程(包括已完工并且其補充預算已經審核的工程變更)進度款申請表(進度款申請表必須按照甲方統一發放格式),監理單位在3個工作日內審核完畢并報甲方,甲方應在天內審定,并于審定后個工作日內支付當期工程款的%(節假日順延)。
(3)工程完工經檢驗合格后,雙方在乙方提交套完整竣工資料后天內辦理結算,并在結算辦理完畢后個工作日內支付至結算總價的%。
(4)余款作為工程保修金,在保修期屆滿后天內按本合同約定扣除相關款項后無息付清。
2、乙方申請付款時須按甲方要求的格式填報付款資料,并提供有效工程發票請款,否則甲方有權拒付;并且,乙方對甲方應付的違約金及合同規定的應扣款項,甲方有權在工程進度款中扣除。
七、雙方的權利與義務
1、甲方權利義務
(1)合同生效后天內與乙方做好圖紙會審工作。
(2)指派作為現場代表進行簽證,對現場施工質量、安全、進度進行檢查和監督,保證工期順利進行。
(3)如乙方不按合同要求進行施工,甲方可勒令乙方暫停施工,待整改完畢后報甲方驗收并同意后方可復工,由此造成的損失由乙方負責。甲方認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工。乙方應當按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工程,停工期間甲方按每天每人元的標準補償乙方施工人員生活費。暫停施工達天的,視為合同終止,雙方按合同的約定進行結算。
(4)如因施工需要,甲方應向乙方提供室外地下管線設施、水、暖、電及道路平面圖等資料,提供水電源接駁點給乙方,維持施工現場周邊環境現狀在施工期內不發生影響施工的重大變化。
(5)按合同約定支付工程款。
(6)在施工過程中,甲方在不妨礙乙方正常作業的基礎上,可以隨時對工程進度、質量進行檢查。甲方有權對不符合質量要求,違反施工操作工藝的施工,或材料不合格的,責令乙方返工或更換,其費用由乙方承擔;乙方在接到甲方及監理發出的質量問題通知后,應及時迅速整改完畢,并請監理與甲方人員復查。甲方對工程施工質量有疑問,而要求乙方復測時,乙方應給予積極配合。
(7)組織對工程竣工驗收。
(8)法律規定的其他權利義務。
2、乙方權利義務
(1)根據甲方要求,組織有經驗、有素質的施工班組和設備進場,復檢甲方提供的控制點,并提供現場施工記錄以及資料整理,在工程竣工驗收合格后天內向甲方提交套完整竣工資料。
(2)及時組織施工,按工期要求合理配置施工設備,保證施工材料的及時供應,按期完成施工任務。
(3)合同簽訂后天內提交工程施工組織設計及進度計劃給甲方審核。
(3)委派為現場管理代表,辦理簽證,負責施工期間的施工質量、安全等問題。
(4)負責施工材料的采購和保管,并報請甲方檢驗才可用于工程施工,檢驗費用由乙方承擔。
(5)嚴格按照國家施工驗收規范進行施工,施工中如發現設計錯誤或嚴重不合理時,應立即書面通知甲方。
(6)按安全施工有關規定,采取嚴格、科學的安全防護措施,做到文明施工,安全生產,確保施工安全和第三者的安全,如乙方未履行上述義務,造成工程、財產損失和人身傷害,由乙方承擔全部責任。
(7)施工過程中聽從甲方的指揮和安排。
(8)乙方自負費用解決施工及生活用水、用電問題。
(9)使用民工施工的,應及時支付民工工資,如拖欠民工工資的,甲方有權代付并從應支付給乙方的工程款中扣還,乙方每次并應向甲方賠償經濟損失人民幣元。
(10)竣工驗收后,乙方施工人員必須在天內撤離施工現場。
(11)法律規定的其他權利義務。
八、施工要求
1、乙方施工必須達到合同要求及有關驗收規范,嚴格執行施工規范、安全操作規程,防火安全規定、環境保護規定;嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄等,對于不符合質量技術規范和安全操作的行為,經甲方或監理提出后不做整改的,作為一次不良記錄;遵守國家和地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物,設備管線,密切注意地下管線和四周房屋安全,如發現險情應立刻停止施工,通知甲方做好排險措施并作好施工現場保衛工作。
2、為確保在合同工期內完成工程,乙方應根據工程要求精心做好施工組織設計,包括人員、機械安排和日進度計劃。
九、安全要求
1、開工前乙方應做好本工程施工工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、乙方在施工過程中,全權負責處理施工現場和周邊關系的協調和安全保衛,以及相關職能部門關系協調,并自行負責所有費用。
3、乙方對該工程和其施工人員負有不可推卸的安全責任。在施工過程中,乙方的施工人員無論任何原因與工程周邊的第三人及相關職能部門發生沖突,造成自身或第三人人身、財產損失的,甲方均不負擔任何法律責任和經濟賠償責任,由此造成的經濟賠償損失和法律糾紛均由乙方自行負責。如由于上述原因造成工期延誤,造成甲方其他直接或者間接損失的,乙方還應承擔所有的損失賠償責任。
4、乙方應嚴格遵守甲方的安全保衛和其他有關工地規章制度,服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。如在施工過程中由于自身的原因造成人身、財產的損失,乙方自行負責解決,甲方不承擔由此引發的任何經濟責任和費用。
十、工程驗收
1、甲方根據合同約定、施工圖、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為驗收依據。
2、乙方應在隱蔽工程隱蔽前小時以書面形式通知甲方和監理驗收,驗收合格后,乙方可進行隱蔽和繼續施工;驗收不合格,乙方應在甲方和監理限定的時間內整改后重新申請驗收;乙方單方隱蔽施工的,甲方有權要求重新檢驗,無論驗收是否合格,由此引起的所有費用均由乙方承擔。
3、工程完工,乙方應提前天書面通知甲方和監理驗收。工程質量達不到約定標準的部分,乙方應在甲方要求的期限內進行整改,乙方必須承擔所有整改費用直至工程驗收合格為止,并應承擔逾期竣工的違約責任。
十一、工程保修
1、按照有關法律、法規、規章的管理規定和合同約定,乙方承擔施工合同約定的所有施工承包范圍內工程質量保修責任。
2、工程保修期:月,自工程竣工驗收合格后起算。
3、保修期內,出現工程質量問題,乙方應及時履行保修義務。否則甲方有權自行維修或委托第三方維修,維修費用由乙方承擔,并從工程保修金中扣除。
十二、違約責任
1、乙方不得將本工程轉包;非經過甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給其他人,否則甲方有權單方面解除合同,并可向乙方主張合同暫定總價%的違約金。
2、施工過程中,甲方或監理公司對乙方記載有違反合同約定或有關施工行為規范的不良記錄的,每次乙方應向甲方支付違約金人民幣元。
3、如因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的,每逾期一天,乙方應支付人民幣元的違約金給甲方。逾期達天的,甲方可解除合同,并有權向乙方主張合同暫定總價%的違約金。
4、乙方逾期交付竣工資料給甲方的,每逾期一天應支付違約金人民幣元。
5、乙方施工人員逾期撤出本工程工地的,每逾期一天應支付違約金人民幣元。
6、甲方未按合同約定及時支付工程款的,應按照銀行同期貸款利率向乙方支付應付未付部分工程款的利息。
十三、糾紛解決
本合同在履行過程中發生爭議,由甲乙雙方協商解決;協商解決不成的,任一方可向人民法院起訴。
十四、其他
1、本合同一式份,甲乙雙方各執份,具同等法律效力。
2、本合同經雙方代表簽字并加蓋公章后成立。
3、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,雙方可簽訂補充協議,補充協議與本合同不一致的,以補充協議為準。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡易工程施工合同范文2
發包方:(以下簡稱甲方)________________簽約時間:
承包方:(以下簡稱乙方)________________簽約地點:
為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:____________
二、建筑面積(工程形式):____________
三、施工地點:________________
四、工期:1、開工:____年__月__日;
2、竣工:____年__月__日;
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式:________
六、工程質量標準:________
七、工程價款:共計人民幣元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿后支付。
九、質保期:____年。
十、雙方的責任義務
1、發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
十一、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡易施工合同 篇9
甲方(流轉方):
乙方(受流轉方):
甲乙雙方按照《中華人民共和國農村土地承包法》等有關法律法規和國家有關政策的規定,本著平等、自愿、有償的原則,經充分協商,訂立本合同。
一、流轉林地
甲方將承包經營的林地名稱(小地名):______,坐落____縣洋湖鎮珠虹村組,東至________,南至________,西至________,北至________,面積____畝(實際面積以雙方人員實測、驗收為準)的林地的承包經營權流轉給乙方。
二、流轉期限
本次流轉林地期限為20年,即自20xx年12月1日起至20xx年12月31日止。如合同期滿林木未成林,流轉期限延遲5年。
三、流轉林地的用途
本流轉林地必須用于林業生產。
四、雙方權利
(一)甲方權利
1、有權要求乙方按本承包合同約定的承包林地的用途合理利用和保護林地。
2、有權按本流轉合同約定流轉林地的期限,期滿后收回流轉林地經營權。
(二)乙方權利
1、享有承包林地使用權、經營權、收益權、有權自主組織生產經營和處臵林木產品。
2、經依法登記取得承包林地林權證書的,可以依法采取轉讓、出租、人股、抵押或者其他方式流轉。
3、有權享受國家發展林業的優惠政策和扶持金,承包期內承包林地被依法征用、占用的,有權獲得相應的林木補償費和按比例分成的林地補償費。
五、雙方義務
(一)甲方義務
1、按照協議第一條的約定,及時提供符合本協議約定條件的造林基地。
2、甲方提供造林基地應符合以下條件:
a.造林基地未經乙方準許甲方不得再興造墳墓或堆砌雜物。
b.造林基地未作任何處分,且權屬界址清楚。
c.對造林基地周圍的宜林丘崗地,其界址必須已明顯劃定,無任何產生相關糾紛的可能,甲方必須將其詳細位臵告知乙方,并在附件上標明界址。
d.造林基地不存在任何法律糾紛。
e. 提供造林基地的相關法律手續。
3、應當維護乙方的林地承包經營權,不得擅自變更、解除本承包合同。
4、尊重乙方的生產經營自主權,不得干預乙方依法進行正常的生產經營活動。
5、應當保證承包林地具有明晰產權,確認本承包林地沒有林權糾紛,不是債務抵押物。如該承包林地權屬有糾葛,影響乙方權利的行使,概由甲方負責處理,并賠償乙方由此造成的損失。
6、甲方應當杜絕并處理該承包林地范圍內與當地其他單位、集體經濟組織及村民的爭執、權屬糾紛及侵權事件。
7、因國家建設需要依照法定程序征用該林地時,積極協助乙方向政府辦理各項補償手續以使乙方得到充分、有效、及時的補償
8、在辦理林權移轉過戶登記時,甲方應出具申請林權移轉給乙方的書
面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,影響林權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
9、承包林地內有低洼水地、石塊地、未風化石塊地、墳墓地等,應將其從承包林地總面積中剔除,該被剔除的林地,未經乙方準許甲方不得再興造墳墓或堆砌雜物。
10、將承包林地范圍內及范圍外的原有設施包括道路、渠網、排灌及其他林業、電力、水利等設施應無償提供乙方使用,并協助乙方辦理水、電、交通聯網等工作。
11、協助乙方到林業部門辦理采伐指標審批,協助乙方到林業部門辦理林木采伐證以及運輸手續。
12、協助乙方獲得國家、省、市確定的林地的各項林業稅費減免及其他相關優惠政策。
(二)乙方義務
1、不得改變承包林地的林業用途,不得將承包林地用于非林業建設或者閑臵荒蕪。
2、依法保護和合理利用林地。
3、負責與甲方共同測量確認造林基地四至范圍的面積。
4、國家和集體建設需要使用承包林地的,應服從安排。但甲方應向乙方支付合理補償。
5、因國家重點建設征用承包的造林基地,所獲補償金,其中屬補償乙方投入的地上固定設施的部分、地上苗木(或林木)補償的部分歸乙方所有。屬補償土地的部分,歸甲方所有。
6、如乙方依據需要在承包林地內增建林業設施及開辟林道、防火帶,甲方不得干涉或阻礙。
7、在承包林地內發生的破壞行為,應采取積極措施予以制止,并及時向有關部門報告
六、特別約定
1、甲方對流轉林地已擁有林權證書的,應當在本流轉合同簽訂之日起
日內,甲乙雙方持林權證書和本流轉合同,共同到原辦證單位做林權證書變更登記。
2、甲方對流轉林地未擁有林權證書的,應當在本流轉合同簽訂之日起日內,甲乙雙方持有關材料到辦證單位辦理流轉林地的林權證書。
3、乙方在一定期限內將部分或者全部流轉林地承包經營權轉包或出租給第三方,應當經過甲方和林地所有者同意,并簽訂書面補充協議。
4、甲方與發包方(林地所有者)的承包合同仍然有效。甲方作為承包方履行的義務,仍應由甲方承擔。
七、流轉價格及支付方式和時間
本合同林地流轉等林木成林出售后,除砍伐工資及審批手續費外按二八分成(即甲方得八分成,乙方得二成),該收益與當年年底前一次性分配完畢。
八、協議變更和解除
1、經雙方協商一致,可以以書面形式變更或解除本協議。
2、如有下述情形之一,則甲方有權書面通知乙方解除本協議而不必承擔任何法律責任:
因遭受不可抗力或國家法律政策環境發生重大變化,導致本協議無法繼續履行。
3、如有下述情形之一,則乙方有權書面通知甲方解除本協議而不必
承擔任何法律責任:
(1)甲方嚴重違反本協議規定,損害乙方利益,致使乙方無法實現本協議訂立之目的。
(2)因遭受不可抗力或國家法律政策環境發生重大變化,導致本協議無法繼續履行。
九、違約責任
1、如任何一方違反本合同的約定,造成守約方無法履行或無法完全履行本合同,則違約方應向守約方賠償損失。
2、如遇自然災害等不可抗力因素,使本合同無法履行或不能完全履行時,不認為違約,依法可免除或減輕責任。
十、爭議解決
由于簽署和履行本合同而發生的所有爭議以及與本合同相關的其他爭議,雙方應首先協商解決,并可提請洋湖鎮人民政府調解,如協商、調解不成,需訴訟解決,任何一方均應向乙方所在地有管轄權的人民法院起訴。
十一、其他事項
1、本合同自甲乙雙方均簽字并蓋章(如甲方為自然人可按手印代替蓋章)之日起生效。
2、本合同未盡事宜,由雙方協商制定補充協議,依法訂立的補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式四份,具有同等法律效力,其中甲方一份,乙方三份。
4、附件作為本合同不可分割部分,與本合同具有同等法律效力:
甲方:(簽字)
乙方:(簽字)
日期:
附件:林地權屬證明(林權證復印件)。
簡易施工合同 篇10
甲方:
乙方:
依據<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>>及其它有關法律、法規,遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。
一、 工程概況
1)、工程地點:
2)、工程名稱:
3)、工程內容:在原有基礎上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3mm厚,-15°),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、 承包范圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、 主材選用及工程價款等:
1、 選用材質:“聚酯胎3mm厚,-15° 防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、 本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、 施工厚度要求:采用外mm厚“ ” 防水卷材
4、全部包工包料,單價為 元/平方。
6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
四、 工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、 工程質量:
1)、工程質量標準:合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合«彈性體改性瀝青防水卷材»(GB18242-20xx)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(GB50208-20xx),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。
六、合同價款與支付方式
按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積 元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。
在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。
達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損
七、工程款支付辦法:
1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準,并在主體施工單位施工完回填土方后, 7日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填后30日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后,承包人應及時配合,完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的14日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金,在保修期滿后的14日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、隱蔽工程和中間驗收
所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后,方可進入下道工序的施工。
十一、安全施工 文明施工
安全生產,文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯系保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其余由承包人承擔。
十二、工程變更
施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協議。
十三、工程轉包和分包
本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除合同,工程款不予支付。 十四、不可抗力
雙方關于不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。
十五、保險
承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。
十六、關于意外停工的約定
因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后,承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。
十七、工程質量保修
本防水工程的保修期為五年;
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后,由發包人組織驗收。
十八、違約責任:
1、 在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、 乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
3、 乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同,且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。
4、 合同一經簽訂,乙方不得單方面解除合同或中途停工,否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
5、 在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、 乙方必須按照合同所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。
7、 在保修期間(保修期為五年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、 在全部完工后,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。
9、 工程全部完工后,乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收并
十九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方式明、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止合同,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留合同的權利和義務。
二十、其他事項:
1、 在執行合同中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、 本合同一式貳份,經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方負責人簽字: 乙方負責人簽字:
簽約日期:
簡易施工合同 篇11
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實的原則,承包方經發包人同意,將‘………工程’委托給乙方施工。為了明確各自的權力、責任和義務,經充分協商,特意簽訂本合同,以供各方共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:….工程
2、工程地點: …..
3、合同總價款:按照造價預(結)算書總金額:…...元(大寫:壹佰柒拾捌萬陸仟捌佰捌拾伍元柒角三分)。
4、工程工期:…..
5、工程質量:合格
二、甲方責任
1、負責應提前向乙方提出每次要維修的路段、施工方案及材料需求等;
2、負責協調做好道路交通和安全等工作。
三、乙方責任
1、負責按預定維修方案的要求組織施工,保質、保量,按期完成工程。
2、嚴格執行現行施工規范,文明施工規定。執行安全施工的各項規定,落實各項現場安全措施。
四、工程質量及驗收
1、本工程應達到現場驗收合格標準。
2、工程完工后,乙方應通知甲方驗收,并辦理驗收,工程款結算等手續。
五、工程款及結算 1、工程預付款:合同簽訂支付合同總價款的30%
2、工程竣工驗收后,支付到合同價款的95%
六、違約責任
1、甲方責任: ⑴、甲方確定乙方本次維修工程完工后。甲方如未按合同規定的時間和數額支付工程款,其間每推遲一天按工程價款的千分之一償付給乙方逾期違約金。
2、乙方責任: ⑴、工程質量不符合合同的規定,負責修補或及時返工,由此造成的損失由乙方自行承擔。除不可抗力因素經甲方同意外不能按期完成的,每推遲一天按工程價款的千分之一償付給甲方逾期違約金
七、合同的生效與終止 本合同自雙方簽字蓋章后生效。江苑支路道路改造工程完工后,甲方付清維修道路工程款,乙方將維修工程交付甲方后條款終止。
八、合同份數 本合同壹式肆份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章后各執貳份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。
九、本合同未經事宜,雙方協商解決。
十、甲方:--- 乙方:
代表人: 代表人:
蓋章: 蓋章:
代表人: 年 月 日 年 月 日
簡易施工合同 篇12
發包方:
承包方:
甲方(發包方): (以下簡稱甲方) 乙方(承包方):(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規,增強雙方責
任感,確保工程的順利完工,雙方在平等、自愿、公平、協調一致的基礎上訂立本合同,條款如下:
一、工程概況
工程名稱: 工程地點:工程內容: 設計施工圖紙所包含的所有內容
二、工程合同價款:
本工程合同造價為人民幣元,即人民幣元整。 本造價內含兩年養護費用。
三、承包方式:
由乙方設計,采用大包干,即包工、包料、包管理、包質量、
包工期等完全總承包。承包范圍和內容:設計施工圖紙范圍內的
所有綠化工程。
四、工期
本工程工期為: 20-- 年月日至年月 日
綠化工程養護期為:年月日至年月日。
五、工程價款的支付與結算
1、按工程進度每月支付完成產值的______%;
2、新工工程完工后支付工程總造價的驗收合格后______天內一次性付清剩余 %的款項;
3、本工程價款不含稅金。
六、本合同未盡事宜,經甲乙雙方協商達成補充協議,所達成的補充協議與本合同具有同等法律效力。
七、本合同在執行過程中發生爭議的,由雙方協商解決,協商不成的,可向人民法院訴訟解決。本合同一式兩份,甲方執一份,乙方執一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
(公章) (公章)
甲方代表簽字: 乙方代表簽字:
年 月 日年 月 日
簡易施工合同 篇13
甲方:
乙方:
甲方以包工不包料的方式將鼓樓廣場1~4#樓屋面、衛生間及地下車庫部分防水工程委托乙方組織施工,為了明確雙方責任,組合本工程具體情況,經協商一致簽訂合同,并共同遵守。
一、 承包內容
1~4#樓屋面采用SBS卷材防水(2層);衛生間、地下車庫地面采用聚氨酯防水涂料1.5mm厚,分三遍成活;地下室外墻為聚氨酯卷材1.5mm厚(1層)。包括所有材料水平、垂直運輸、施工、清理、蓄水試驗、放水等全過程。
二、 工程單價
屋面為7.5元/m2;衛生間及地下室地面為4元/m2;地下室外墻為3.5元/m2(含人工、稅及安全、意外傷害等各種風險費用)。
三、 工程期約
20xx年9月15日到20xx年10月15日,總工期30天。
四、 工程結算
1、甲方按乙方的實際工程進度每月25日付完成工程量的60%工程款,待驗收合格后付清余款。
2、 工程數量按實際施工面積結算。
三、工程質量
1、乙方在工程開工和驗收之前,應向甲方提供完整的技術資料。
2、質量標準應達到國家有關驗收規范要求,防水層必須粘結牢固,接縫密實、四周及管道、下水口等周圍應密封嚴實,在24小時蓄水條件下,無滲漏現象。
3、工程按合同完成后,如質量驗收不符合標準,乙方必須返工修理直至符合要求,并承擔返修的一切費用,由此造成的損失,由乙方全額賠償。
四、施工安全
1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照防水工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故,概由乙方負責。
3、遵守工地規章制度,服從甲方現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。
4、如遇雨季施工,必須注意邊坡穩定性,教育工人隨時注意邊坡;如乙方忽略此工作造成施工人員或第三者傷亡,一切費用均由乙方自行負責。
五、 本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,雙方蓋章或簽字即發生法律效力,違約方應支付違約金并對所造成的損失負全部責任。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
簽訂日期: 年 月 日
簡易施工合同 篇14
甲方:
乙方: 身份證號碼: 電話:
甲方將對賓館貴賓樓屋面全部防水工程需要進行維修,經雙方協商,由乙方負責承包施工,并簽訂協議如下:
一、 工程承包形式
由乙方負責包工包料
二、 工程價格:
屋面維修工程在包工包料的情況下,以每平方米43元的價格完成后以實際維修面積進行結算。
三、 施工材料及工程質量要求
屋面工程所需維修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需嚴格按照施工規范進行施工,所有的交接縫全部按長邊8cm,短邊10cm進行壓縫。
四、 施工中的安全責任
乙方需加強對其施工人員的施工安全防范教育,嚴格采取各種安全措施,如乙方措施不力,發生人身、財產安全事故,其一切責任和后果均由乙方負責。
五、 付款方式
工程完工后,甲方先行支付經雙方共同測量確定的價格總工程款數的50%,剩余50%的工程款待屋面經過兩次大雨后,經雙方確認無任何滲漏再行支付45%,剩余5%等一年后全部付清。
六、 工程保修期限
屋面防水保修期限為5年,(從該屋面竣工之日計算)五年內如乙方施工的防水工程有滲漏現象,乙方無條件按合同書要求的時間負責維修,其工時費、材料費等全部由乙方負責,如漏水甲方通知需要維修乙方不修損失公共財產由乙方全部負責。甲方不承擔任何費用。
七、 本協議所涉及的各種稅費均由乙方向有關部門負責繳 納。
八、 開工日期
自20xx年三月十二日起至本月二十日止。
九、 本協議一式叁份,甲乙雙方各持一份,報有關部門一 份。
甲 方:
代表人:
乙 方:
年 月 日
簡易施工合同 篇15
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
1.1 工程名稱: 防水補漏維修施工程
1.2 工程地點:
1.3 承包范圍:衛生間
1.4 承包方式:包工、包料、包質量、包管理、包安全等總方式。
1.5 工期:本工程自20--年 月 日開工,于 年 月 日竣工。
1.6工程質量:乙方應確保甲方衛生間防水工程達到優良標準,嚴格參照海南防水工程新規范標準及甲方要求施工,涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻,與基層有一定粘結力,達到設計厚度等質量要求……
1.7 工程造價:衛生間防水每平方30元,結算時按實際面積結算。
2.1應提前提出施工計劃,并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
2.2應提出工期計劃,但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。
2.3甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查,發現問題,提交乙方限時整改。
3.1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2 指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3.5應嚴格按防水工程標準規范施工,發現問題,及時自行解決,確保工程質量達到優良標準,并對工程保修五年。五年內出現滲漏,一切損失都有乙方負責。(包括對于樓下造成的損失)
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力,待五年保修期滿,合同自動失效。未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
發包人(以下簡稱甲方):_________
承包人(以下簡稱乙方):_________