加工承攬合同（精選15篇）
加工承攬合同 篇1
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任：
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任：
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責(zé)任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
加工承攬合同 篇2
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
加工承攬合同 篇3
合同編號___________
簽訂日期__年__月__日
供方(全稱)：______
需方(全稱)：______
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提供日期：
┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐
│品│規(guī)│ │ │ │金│ 分期交(收)貨數(shù)量 │超欠幅度│
│名│格│單位│數(shù)量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │
│ │ │ │ │ │ │ 月│ 月│ 月│ 月│ 月│ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
│總金額(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$___ │
└──────────────────────────────────┘
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：
____________________________________
三、原材料來源及互利方法：
____________________________________
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
____________________________________
五、貨款結(jié)算時間及方法：
____________________________________
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________
七、經(jīng)濟責(zé)任：
____________________________________
八、其他：
____________________________________
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明，可免予承擔經(jīng)濟責(zé)任。
____________________________________
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主 管部門備案。
____________________________________
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國經(jīng)濟 合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
____________________________________
十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本 份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、 銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。
____________________________________
十三、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
─────────────────┬──────────────────
供方：法人委托書號碼___ │需方：法人委托書號碼___
營業(yè)執(zhí)照號碼 │ 營業(yè)執(zhí)照號碼
─────────────────┼──────────────────
供 方：(蓋章) │需 方：(蓋章)
│
負責(zé)人： │負責(zé)人：
│
代 表：(簽字) │代 表：(簽字)
│
開戶銀行： 帳號： │開戶銀行： 帳號：
│
電話號碼： 電掛： │電話號碼： 電掛：
│
住 址： │住 址：
─────────────────┴──────────────────
(注：因欄目所限，內(nèi)容較多的可加附頁于后)
加工承攬合同 篇4
甲方： (定作方)
地址:---工業(yè)城
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方： (承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號： 合同簽訂地：---工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是：
甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求)：
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標準或要求
備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定：
1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法：
(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨：
1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單：
(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。
(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：
1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;
2. 包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應(yīng)包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。
6.甲方負責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：
1. 圖紙的設(shè)計與提供：乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔。
2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;
3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;
5. 模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有;
6. 模具的所有權(quán)：甲方所有。
八、 知識產(chǎn)權(quán)保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制
1. 合同生效后 日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制：
(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn)。
(2)甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應(yīng)予配合，并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。
(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。
(6)雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商，或者同意了乙方選定的供應(yīng)商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除，由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔責(zé)任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔任何責(zé)任，由乙方承擔全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、 加工費的結(jié)算
1.加工費的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%。
十一、 驗收方法
1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負責(zé)處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)對此負全部責(zé)任，甲方負責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責(zé)任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測，報告確認屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任：
1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下：
(1)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;
2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責(zé)包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當負責(zé)賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。
5.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補交，并負逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的，應(yīng)當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責(zé)應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應(yīng)承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應(yīng)當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應(yīng)當承擔乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除：
1. 合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。
十六、 不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責(zé)任。
十七、 其他
1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)當在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項：
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方： 乙方：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日
加工承攬合同 篇5
承攬方：
代表人： 職務(wù)： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內(nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
6.工期: 本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。
7.，共計：元
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應(yīng)當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項： 。 第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同 篇6
尊敬的審判長、審判員、人民陪審員：
上海序倫律師事務(wù)所接受南通某某貿(mào)易有限公司(“某某公司”)的委托，指派趙永恒律師擔任南通某某貿(mào)易有限公司應(yīng)訴浙江某某木業(yè)有限公司(“某某公司”)承攬合同及南通某某貿(mào)易有限公司反訴浙江某某木業(yè)有限公司承攬合同糾紛案件被告及反訴人的訴訟代理人。現(xiàn)根據(jù)事實和法律，發(fā)表代理意見如下：
本案的主要問題是：(1)本案是適用承攬合同法律規(guī)范還是適用買賣合同法律規(guī)范?即，本案系爭合同是承攬合同還是買賣合同?(2)反訴中，系爭合同是否已經(jīng)由反訴原告合法解除?(3)本訴中，被告是否享有先履行抗辯權(quán)?
一、本案應(yīng)當適用承攬合同法律規(guī)范
本案系爭FBFP6B-1和FBFP6B-2合同名為購銷合同，實為承攬合同中的定作合同。
本案中，某某公司按照某某公司要求的材質(zhì)、規(guī)格型號加工三聚氰胺平板門，并且，作為加工物的三聚氰胺平板門所需要的鎖具也由某某公司提供。
某某公司交付標的物實質(zhì)上是在履行交付工作成果的義務(wù)。但是，某某不僅要交付工作成果，而且，還要按照某某公司的要求完成工作，此兩項內(nèi)容共同構(gòu)成其合同項下的全部義務(wù)。由某某公司完成工作，體現(xiàn)了某某公司對某某公司的特殊信任。
定作合同中交付工作成果部分的內(nèi)容，具有買賣性質(zhì)。但是，這部分具有買賣性質(zhì)的交付內(nèi)容，只是定作合同權(quán)利義務(wù)的一部分，并不能全部涵蓋定作合同的權(quán)利義務(wù)。相反，定作合同則涵蓋了全部權(quán)利義務(wù)，既包括了具有買賣性質(zhì)的交付工作成果部分，也包括了加工該工作成果的過程部分。
綜上，在適用法律時，應(yīng)當考察案件事實與法律構(gòu)成要件的吻合關(guān)系，考察當事人的真實意思表示，而不為表象所迷惑。本案中，案件事實符合承攬合同中定作合同的法律構(gòu)成要件，系爭合同應(yīng)當定性為承攬合同，適用承攬合同法律規(guī)范。
二、反訴中，系爭合同已經(jīng)由反訴原告合法解除
反訴中，解除系爭合同的法定條件已經(jīng)具備，反訴原告某某公司合法行使了解除權(quán)，系爭合同已經(jīng)在20xx年9月初合法解除。
(一)某某公司遲延履行系爭合同，致使某某公司的合同目的不能實現(xiàn)
按照約定，F(xiàn)BFP6B-1和FBFP6B-2合同的交貨期分別是20xx年3月23日前和20xx年3月30日前。其后，雙方變更交貨日期，分別為20xx年5月底和6月初。對此變更，原被告雙方均當庭確認。
按照變更后的合同，系爭合同訂金均在變更后的交貨期前支付，所需配件也在20xx年2月初全部交付。某某公司在20xx年6月、7月、8月均無法交貨，致使某某公司的合同目的完全落空，某某公司行使法定解除權(quán)，于法有據(jù)。
(二)解除合同通知某某公司已經(jīng)收到
某某公司解除系爭合同的通知，某某公司已經(jīng)收到。
綜上，系爭合同已經(jīng)在20xx年9月初合法解除，雙方應(yīng)當恢復(fù)原狀，某某公司應(yīng)當返還訂金及配件，并支付違約金。
三、本訴中，被告享有先履行抗辯權(quán)
本訴中，某某公司要求繼續(xù)履行合同，并要求某某公司支付貨款并提貨。
但是，某某公司既沒有通知某某公司驗貨，也沒有通知某某公司提貨。在某某公司行使驗貨權(quán)利和接到提貨通知之前，某某公司無權(quán)主張貨款。某某公司毫無疑問地享有先履行抗辯權(quán)。
某某公司派出質(zhì)檢人員到某某公司，此為行使定做人權(quán)利的行為。某某公司作為承攬人，理應(yīng)接受定做人某某公司的監(jiān)督檢驗。此等檢驗監(jiān)督，不免除某某公司通知某某公司進行驗貨的義務(wù)，不免除某某公司對加工物的質(zhì)量瑕疵擔保義務(wù)，也不免除某某公司通知提貨的義務(wù)。況且，某某公司派出的質(zhì)檢人員在20xx年4月4日之前就離開了某某公司，直到20xx年6月26日才返回，質(zhì)檢人員根本沒有機會對系爭合同加工物進行監(jiān)督檢驗。
至于某某公司提供的兩個證人，其既不能證明為或曾為某某公司員工了解案件事實，其證詞之間也互相矛盾，毫無可信可言。某某公司相信，某某公司可以提供一卡車的類似證人。
綜上，可以看出，在某某公司行使驗貨權(quán)利和接到提貨通知之前，某某公司無權(quán)主張貨款。況且，某某公司在其訴狀中明確陳述，系爭合同加工物尚未完全加工完畢，客觀上也不具備交付工作成果的條件。假設(shè)如原告所說，缺乏配件，原告也應(yīng)履行通知義務(wù)，告知被告，原告未能履行此通知義務(wù)。
綜上所述，本案系爭合同為承攬合同中的定作合同。定作人某某公司依法行使了合同解除權(quán)，系爭合同已經(jīng)解除，雙方應(yīng)恢復(fù)原狀，某某公司返還訂金及配件，支付違約金。在本訴中，某某公司享有先履行抗辯權(quán)，某某公司無權(quán)主張貨款。
以上代理意見，請法庭考慮采納。
此致
慶元縣人民法院
上海序倫律師事務(wù)所
趙永恒律師
20xx年12月12日
加工承攬合同 篇7
定作單位：某某項目經(jīng)理部 (以下簡稱甲方)
承攬單位：某某鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條 加工構(gòu)件品名與價款
一、 加工品名：某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、 承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、 加工單價：每噸壹仟元整人民幣(￥：1000.00元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、 本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方免費提供構(gòu)件機械翻身。
六、 本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、 加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、 交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。
三、 交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責(zé)卸車。
第三條 加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方負責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng)，并負責(zé)送貨到乙方指定地點，乙方負責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責(zé)組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責(zé)回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管費。
二、 乙方負責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負責(zé)。
四、 具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。
五、 材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、 質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、 保修期限：保修壹年。
四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
加工承攬合同 篇8
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同： 簽訂時間： 20xx 年 4 月 日
第三條、交(提)貨地點、時間： 簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負責(zé)。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計： 30萬 元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔違約責(zé)任。合同標地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標地物的所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責(zé)任：
1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔相應(yīng)貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)承擔拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)承擔賠償責(zé)任。
4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年月日：
加工承攬合同 篇9
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，本著公平合理的協(xié)作原則，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方同意簽訂本合同，以利共同遵守。
一、訂立合同單位
發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 承包范圍：鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期：20xx年 月 日開工至20xx年 月 日竣工，總工期 50天。
1、 乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質(zhì)量的檢查監(jiān)督。
2、 乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
3、 在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：
四、合同文件
合同文件應(yīng)能互相解釋、互為說明，組成合同的文件及優(yōu)先順序如下：
1、 本合同協(xié)議書
2、 施工圖紙(包括土建施工圖)
3、 雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等 業(yè)主認可的工期延誤。 收到預(yù)付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場達不到鋼結(jié)構(gòu)安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)
五、承包方式
1、 本單位工程采用綜合單價包干，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建筑面積：共計 平米。
2、 工程總造價： 萬元( 元 )以上全部為含稅價格。
3、 本工程所有吊車等機械設(shè)備、施工腳手架搭設(shè)、其它輔助設(shè)施及制作、轉(zhuǎn)運所需機械設(shè)備、施工工器具均由乙方負責(zé)。
4、 承包工作內(nèi)容如下(不限于以下內(nèi)容)鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工，包機械)
5、安全文明施工：甲方確定區(qū)域內(nèi)要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設(shè)施搭設(shè)等)
6、未經(jīng)甲方同意，乙方無權(quán)私自轉(zhuǎn)包本工程。若發(fā)生，甲方將追究違約責(zé)任或有權(quán)終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責(zé)。
六、 工程造價的確定及工程款支付
此工程總造價為 元，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計 元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計 元， 留取百分之十的質(zhì)保金， 元，一年后此工程無任何質(zhì)量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設(shè)計變更
1、施工中乙方不得對原工程設(shè)計進行變更。因乙方擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設(shè)計圖紙或施工組織設(shè)計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發(fā)生的費用，并賠償乙方的有關(guān)損失，并延長延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應(yīng)的所有材料必須是符合設(shè)計方案和國家規(guī)范的標準產(chǎn)品，對與設(shè)計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品，甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下：
8.1.1、圍護部分：墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng)，彩涂板負差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分：鋼梁為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節(jié)點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風(fēng)柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應(yīng)符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5鋼板負差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸?shù)荣M用均乙方承擔。
8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應(yīng)與甲方工程部、技術(shù)部密切配合，嚴格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應(yīng)保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責(zé)任
1、乙方應(yīng)嚴格按照施工建設(shè)安全要求組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
2、甲方指派專職安全員負責(zé)指導(dǎo)，監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)，乙方必須配合甲方安全管理人員，監(jiān)督安全管理人員的工作，接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應(yīng)遵守甲方制訂的各項安全管理規(guī)章制度。
4、嚴禁非施工人員進入施工現(xiàn)場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。
5、現(xiàn)場人員發(fā)生傷亡事故后，雙方應(yīng)盡力施救，同時保護好現(xiàn)場，以便有關(guān)部門進行堪察。
6、現(xiàn)場責(zé)任：
乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故，責(zé)任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發(fā)生事故的任何責(zé)任。
十一、質(zhì)量安全及驗收
1、本工程質(zhì)量目標：乙方必須確保承包范圍內(nèi)單項工程質(zhì)量達到甲方質(zhì)量目標。
2、乙方應(yīng)認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負責(zé)，必須符合質(zhì)量驗收標準。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規(guī)范質(zhì)量要求，乙方應(yīng)按照甲方要求進行返工、返修，費用由乙方承擔。
5、乙方在保質(zhì)期內(nèi)及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應(yīng)無條件給予修復(fù)。因倒蹋發(fā)生的財產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
十二、文明施工目標
1、 乙方必須遵守當?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規(guī)定，按照甲方要求對工人實行標準化管理。
2、 乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場及生活區(qū)，保持施工現(xiàn)場及生活區(qū)的整潔，做到無垃圾和污水。
3、 搞好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、 乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方的責(zé)任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區(qū)域，提供施工水源到施工區(qū)域。
3、如有變更甲方應(yīng)提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后，甲方方可進行裝飾、裝修。
5、及時進行中間驗收。
6、組織乙方學(xué)習(xí)現(xiàn)場的進度、質(zhì)量、安全管理規(guī)定。
乙方的責(zé)任
1、按合同文件的規(guī)定，按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內(nèi)的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規(guī)章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛護公共設(shè)施及設(shè)備，若損壞則照價賠償。
6、執(zhí)行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生，若發(fā)生質(zhì)量及安全事故，及時向甲方報告并協(xié)助甲方進行調(diào)查處理。
7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。
十四、竣工驗收
1、 工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、 甲方收到工程竣工驗收申請后應(yīng)盡快組織有關(guān)人員進行驗收，并在驗收后7天內(nèi)給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，并承擔由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、 如乙方的施工進度，工程質(zhì)量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質(zhì)上無能力確保工期，質(zhì)量要求 時，甲方有權(quán)終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工， 以確保本工程工期、質(zhì)量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有 經(jīng)濟損失。
2、 因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時，乙方應(yīng)承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。
3、 因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時，甲方應(yīng)承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，并向乙方支付違約金。 十六、仲裁和訴訟
1、 甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端，雙方應(yīng)友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過程中不得因正在進行的協(xié)商而改變。
2、 雙方應(yīng)嚴格執(zhí)行合同條款，并本著友好合作精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列原則處理：
(1)雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的5天內(nèi)，雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
(2)雙方接受調(diào)解結(jié)果，應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對調(diào)解的結(jié)果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無法執(zhí)行，任何一方可在調(diào)解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關(guān)進行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份。
甲方：(章) 乙方：(章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
帳戶名： 帳戶名：
帳 號： 帳 號：
開戶行： 開戶行：
協(xié)議簽訂日期： 年 月 日
加工承攬合同 篇10
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：
一､項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準
3、項目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨立負責(zé)廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目，期間乙方全權(quán)負責(zé)廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結(jié)算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應(yīng)在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求
1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負責(zé)廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關(guān)的質(zhì)量標準，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達到設(shè)計強度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應(yīng)在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工，責(zé)任由甲方負責(zé)，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風(fēng)等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權(quán)利與義務(wù)
1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負責(zé)處理并承擔所有法律責(zé)任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責(zé)處理并承擔所有法律責(zé)任。
4、乙方應(yīng)當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標準。
5、乙方應(yīng)當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責(zé)，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負責(zé)。
七、其他事項
1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同 篇11
甲方：
乙方：
一、標的、數(shù)量、價款
二、乙方負責(zé)設(shè)計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點：交貨地點為 。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔：運輸費用由乙方負責(zé)。
六、付款方式：合同簽訂后，預(yù)付合同總額的30%，貨到5天內(nèi)付合同總額的60%，余款完工10日內(nèi)付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔3‰滯納金。
七、電力塔制作安裝工期為20 天。
八、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題，如出質(zhì)量問題乙方承擔甲方因此造成的經(jīng)濟損失，不可抗力的自然災(zāi)害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達不成協(xié)議時，原合同不得變更。
十、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十一、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔10%-30%違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工，安裝人員需在甲方支取費用時，心須持廠內(nèi)財務(wù)科證明信，否則甲方承擔責(zé)任。
十三、其它未盡事宜。
本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：乙方：年月日：
加工承攬合同 篇12
地址：
電話： 傳真：
容器類委托加工承攬合同 NO：
委托方： _____X公司 簽訂地點：
受托方： 簽訂時間：
標的、數(shù)量、價款：
1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。
2.質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、 單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應(yīng)當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委 托 方： ___X公司 受 托 方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
傳 真：
電 話：
開戶銀行：
帳 號：
加工承攬合同 篇13
承攬方(乙方)：
代表人：
職務(wù)：
電話：
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應(yīng)原材料：
原材料：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
日期：
成品單位耗用量：
二、乙方完成產(chǎn)品情況：
品種：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
加工費：單價 金額
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：
七、貨款及費用結(jié)算辦法及期限：
八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽訂時間：
加工承攬合同 篇14
地址：
電話： 傳真：
容器類委托加工承攬合同 NO：
委托方： X公司 簽訂地點：
受托方： 簽訂時間：
標的、數(shù)量、價款：
1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一 起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。
2.質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等)，特 殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單, 如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、 單品數(shù)量(每層數(shù)量*層數(shù)/每排數(shù)量*排數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應(yīng)當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商 務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資 料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保 密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委 托 方： X公司 受 托 方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
傳 真：
電 話：
開戶銀行：
帳 號：
地 址： 傳 真： 電 話： 開戶銀行： 帳 號： 地 址：
看過委托加工承攬合同的人還看了：
1.加工承攬合同糾紛起訴狀范文
2.外協(xié)加工合同
3.工程安裝承攬合同
4.輔助材料是按購銷合同還是按加工承攬合同計征印花稅
5.廣告承攬合同范本
6.機械加工合同范本
7.生產(chǎn)加工委托書范本
8.最通用的定作加工合同范本
9.裝飾裝修工程承攬合同范本
10.稅務(wù)師考試《涉稅服務(wù)實務(wù)》沖刺試題及答案
加工承攬合同 篇15
承 攬 方：____________________________________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
定 作 方：____________________________________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第十一條 其他約定___________________________
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：________________________
承攬方：________________________
代表人：________________________
代表人：________________________
____年____月____日 ____年____月____日