關于房屋合同模板（精選17篇）

關于房屋合同模板 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　為保證房屋漏水維修質量，甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：

　　一、維修地點：監獄醫院門診樓及住院部維修。

　　二、承包方式：包工包料保質量

　　三、合同金額：

　　合計金額為：￥8.76萬元大寫：人民幣捌萬染仟陸佰圓整。

　　四、維修標準。

　　1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。

　　2、防水材料要求：采用sbs防水卷材，厚度為4mm。

　　五、維修要求：

　　1、乙方提供相關的施工方案進行施工，提供人工，材料。

　　2、乙方按建筑規范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規范施工，確保工程質量。

　　3、乙方應抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。

　　4、維修工期：在正常天氣下天內必須完成。

　　5、完工后必須把施工中產生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。

　　6、工程質量及驗收：各種防水材料應符合規范的要求，并有產品質量證明文件（合格證）。按國家現行質量驗收規范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。

　　7、維修后保質：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為五年，即維修后應當繼續最低保修五年。且在出現漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內響應。

　　六、維修工程款的發放：

　　乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結算待各部位防水維修工程全部完工，經甲方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質保金，其余工程款甲方在一周內付清。

　　七、其它約定：

　　1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

　　2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。

　　甲方（蓋章）：乙方：（蓋章）

　　法定代表人（簽名）：法定代表人（簽名）：

　　簽訂日期：年月日

　　委托方（甲方）

　　姓名：_________

　　身份證號碼：_________

　　住所地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯系電話：_________

　　被委托方（乙方）

　　企業名稱：_________

　　法定代表人：_________

　　企業所在地址：_________

　　證書編號：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯系電話：_________

　　根據國家及當地政府有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，以共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.工程地址_________。

　　2.居室規格_________室_________廳。

　　3.施工面積_________室_________平方米，_________廳_________平方米，廚房_________平方米，衛生間_________平方米。

　　4.施工內容（附施工單或施工圖）。

　　5.委托方式_________。

　　6.開工日期_________年_________月_________日。

　　7.竣工日期_________年_________月_________日。

　　8.施工總價_________元（附工程預算書）。其中：材料款_________元；人工費_________元；其他費用_________元

　　第二條質量要求

　　1.使用材料品種、規格、名稱（附清單）。

　　2.工藝標準雙方同意參照中國輕工總會制定的《家庭裝飾工程質量規范》。

　　3.施工質量檢查監督部門_________。

　　4.施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽訂補充合同。

　　5.質量保修期自工程驗收后起為_________年，保修費用由現任方負擔。

　　第三條價款支付

　　1.包工包料者合同簽約后預付_________％價款，余款竣工驗收后一周內付清，如拖延付款，每拖延一日罰所欠款項的_________％。

　　2.包清工者付款方式為_________。

　　3.在施工過程如有項目增減，雙方應簽補充條款增減價款。

　　第四條違約責任

　　1.乙方如不能如約保證質量，應返工，費用自負。

　　2.因乙方原因不能按期完工，每拖延一日應由乙方支付損失費_________元。

　　3.因甲方原因不能按期完工，每拖延一日應由甲方支付誤工費_________元。

　　4.在施工過程中，甲方未經與乙方代表協商私自更改施工內容，所引起的質量問題，責任自負。

　　5.合同生效后，履行期屆滿前，擅自解除合同的一方，應按合同價款的_________％支付違約金；因擅自解除合同，已給對方造成的損失超過違約金的，還應進行賠償，補償違約金不足的部分。

　　6.由于一方要求解除合同，造成對方經濟損失的，按實際造成的損失賠償。

　　第五條爭議處理

　　合同履行中發生的爭議，雙方可以通過協商解決。協商不成時，采用下列方式解決：

　　1.向當地室內裝飾行業主管部門申請調解解決。

　　2.通過仲裁解決。

　　3.通過訴訟解決。

　　第六條合同變更

　　1.雙方已達成協議，如有一方要求變更內容，需征得另一方同意并履行簽約手續。

　　2.合同自簽訂之日起生效；保修期內有關保修條款生效，其余條款終止；保修期滿后全部條款終止。

　　第七條補充條款

　　_________。

　　第八條合同文本

　　本合同正本_________份，甲乙方各執_________份，副本視需要送有關部門。

　　甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　甲方：

　　乙方：

　　為保證樓房屋漏水維修質量簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：

　　第一條維修標準及要求

　　1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。

　　2、維修地點：廠區木工房室內墻壁及地面漏水狀況維修。

　　3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。

　　第二條合同金額：合計金額為：￥760。00元大寫：人民幣染佰陸拾圓整。

　　3、維修要求：

　　①乙方進行施工，提供人工，材料。

　　②乙方應做好施工現場的安全質量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。

　　4、維修工期：在正常天氣下3天內必須完成。

　　5、維修后保質：建設工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修后應當繼續最低保修3年。且在出現漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內響應。

　　第二條維修工程款的發放

　　乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

　　第三條其它約定

　　1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

　　2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執一份。

　　甲方（蓋章）：

　　簽訂日期：

　　乙方：

　　年月日

關于房屋合同模板 篇2

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙雙方經協商，就以甲方位于_______的房屋抵頂應付給乙方的工程款事宜達成協議如下：

　　第一條：甲方將位于_______5號樓5-a5，建筑面積為66.12㎡商鋪一套過戶給乙方，用以抵頂工程款數額為198360元（66.12㎡×3000）人民幣。

　　第二條：乙方代表于本協議簽訂之日向甲方出具工程款收據一張，金額為198360元。

　　第三條：工程結算完畢后，乙方立即為甲方辦理房屋過戶手續，所需要的各項費用由雙方按照法律規定各自承擔。

　　第四條：本協議書一式兩份，雙方各執一份，自雙方答案蓋章后生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　二oxx年九月六日

關于房屋合同模板 篇3

　　甲方（賣方）： 乙方（買方）： 身份證號： 身份證號：

　　電話號碼： 電話號碼：

　　經甲乙雙方協商，就甲方轉讓購買 住宅權利的相關事宜達成協議如下：

　　一、按照 局政策規定，甲方擁有購買即將興建的 局職工宿舍住宅房屋一套的權利。房屋價格暫定為每平方米3300元，房屋面積、住房位置等其他房屋具體情況依照官方公布確定。

　　二、甲方同意將該購房權利轉讓給乙方，轉讓費用為人民幣貳萬捌仟元整（￥：28000元），乙方在簽訂本協議時一次性向甲方付清該購房指標轉讓款。

　　三、乙方支付購房費用和其他費用后，由購買該套房屋所產生的權利義務均由乙方享有和承擔，乙方享有該套房屋的使用權和所有權。建房及交款事宜，一切按照 局合資建房方（即開發商）的進度執行，甲方應及時將有關購房信息及有關規定和要求告知乙方以便乙方及時了解和掌握，甲方有義務協助乙方及時按環保局的要求支付相應的購房款及申請辦理房屋的登記、備案等相關手續。

　　四、本協議簽訂后，甲方若不盡配合義務及時協助乙方辦理房屋登記、備案、交款、交房等手續或又將購房指標再行轉讓他人，導致乙方未能購買該房屋的，視甲方違約，甲方除應返還乙方已支付的房屋指標轉讓費，還要按房屋購買價與

　　屆時市場價差額計付乙方損失。乙方違約或終止本協議，甲方無須退還乙方已付的購房指標轉讓費。

　　五、若因不可抗力、政策變動、單位及開發商因素導致房屋停建，或者由于甲方工作調動而使購房指標取消，則甲方應在一周內退回乙方購房指標轉讓費。

　　六、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日生效。

　　甲方（簽字）： 乙方（簽字）： 年 月 日 年 月 日篇三：房屋指標轉讓協議書-2 建房指標轉讓協議書

　　建房指標轉讓協議書

　　出讓人（甲方）： 身份證號碼： 受讓人（乙方）： 身份證號碼：

　　見證人（丙方）： 身份證號碼：

關于房屋合同模板 篇4

　　立契約書人_________（以下簡稱甲方）_________（以下簡稱乙方）。茲為共有建物各自分管使用，同意訂立條款如下：

　　第一條 雙方同意依第二條所定，各自分管使用收益所持部分。

　　第二條 甲乙雙方間所均等，共有人坐落_________市_________路_________號，加強磚造，_________層樓房一棟。一樓面積_________平方米，二樓面積_________平方米，_________。依下列條款分管使用。

　　（一）甲方分管部分：

　　本建物_________部分。

　　（二）乙方分管部分：

　　本建物_________部分。

　　第三條 雙方同意嗣后，就共有土地分割時，愿依本分管契約所訂定為準，申辦分割登記各取得分管土地的所有權。

　　第四條 本約訂定后，雙方依約分管，使用收益，不得逾越所應分管范圍而侵害他方。

　　第五條 關于本件物的保存行為及其所需費用，除各分管部分的簡易修繕，由分管人單獨負擔均由雙方依比率分擔。

　　第六條 本共有建物的改變或重大修繕，應經雙方協議同意后，始得為之，且其費用除同意時另有約定外，均應分擔。而所改良物亦為共有物。

　　第七條 本共有建物房屋稅由甲方負擔_________分之_________，乙方負擔_________分之_________。地價稅各自分擔二分之一。水電費依各人實際使用分擔。

　　第八條 雙方如有任一方將其所有權讓與第三人時，雙方同負履行本約的責任。若因而導致損害，出讓人亦同意對方的優先承購權。

　　本契約一式兩份，雙方各執一份為憑。

　　甲方（簽字）：_________ 乙方（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

關于房屋合同模板 篇5

　　原告(反訴被告)薛，男，19xx年X月29日出生，漢族，住廣州市路X號地下。

　　委托代理人王思魯，廣東環球經緯律師事務所律師。

　　委托代理人盧愿光，廣東環球經緯律師事務所律師。

　　被告(反訴原告)李，男，19xx年X月16日出生，漢族，住廣州市天河區銀河橋X號之一。

　　委托代理人王，廣東律師事務所律師。

　　原告(反訴被告)薛與被告(反訴原告)李租賃合同糾紛一案，本院于20xx年3月20日受理后，依法由審判員張獨任審判，公開開庭進行了審理。原告(反訴被告)薛委托代理人王思魯、盧愿光，被告李委托代理人王到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　原告(反訴被告)薛訴稱，我與被告于20xx年10月22日簽訂了《房屋租賃合同》，我與被告在合同中約定：被告租給我位于廣州市白云區心誼路51-53號首層，建筑面積65平方米(前廳、樓梯間)，首層建筑面積(后座)95平方米及二層1100平方米建筑面積;我租賃該房屋經營小童羊食府;租賃期6年，從20xx年10月18日起至20xx年10月18日;押金相當于2個月租金的數額，租金為45960元/月;我在合同簽訂時即向被告交付押金91920元;被告應協助我辦理臨時商業用途并負責費用(正常費用支付)。20xx年1月18日，我與被告在原租賃合同的基礎上簽訂了《補充協議》，約定：在原合同不變的前提下，我新增租首層(后座)建筑面積94平方米;我新增租94平方米，月租金68元/平方米，總計租金為每月6392元，協議押金為12784元。我與被告簽訂《房屋租賃合同》時，被告已十分清楚我租用該物業的目的是經營小童羊食府，被告已經承諾協助我辦理臨時商業用途并負責費用(正常費用支付)。被告作為該物業的產權人，為租賃物業辦理臨時商業用途是被告的義務，而不僅僅是協助義務，如僅是協助義務，被告不必負責費用，雙方也不必多此一舉在該條款上摁手印。后我要求被告為該物業辦理商業用途時，被告卻意圖以“協助”的字樣逃避義務。《房屋租賃合同》及《補充協議》簽訂后，我積極履行合同義務，分別于20xx年10月22日、20xx年2月5日向被告支付了租賃押金91920元、12784元，押金共計104704元，并支付了20xx年2月至20xx年12月的房屋租金。我為小童羊食府的經營作了一系列的工作，包括物業裝修(該裝修損失非經過折舊后的評估價值為1157271元)，辦理了消防許可證、臨時稅務登記證、衛生許可證，多次到工商部門辦理營業執照，因被告此前拒不協助我辦理租賃物業臨時商業用途等相關手續，導致上述經營場所無法辦理營業執照。我為催促被告履行協助辦理臨時商業用途的義務，多次與被告商談，而被告每次要求我交租后卻出爾反爾，不協助辦理臨時商業用途。

關于房屋合同模板 篇6

　　立典權契約人(以下簡稱甲方)茲將坐落__________樓房一棟，出典與(以下簡稱乙方)使用，雙方議定條款如下：_________

　　一、甲方將前記房屋，出典與乙方，為期__________年，自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止。

　　二、典價為人民幣__________元，于本約成立后一次付清。

　　三、典期屆滿，甲方以原典價交與乙方，同時乙方將原典物點交甲方。

　　四、典權存續期間，乙方應負妥善保管之責，如有故意或過失，致典物全部或一部滅失，應負賠償責任，倘因出于不可抗力的，應依法處理。

　　五、典期屆滿，甲方如不贖回典物，乙方得依法拍賣典物，抵償債務。倘乙方不履行交還原典物，應給付違約金，每日___元，以賠償甲方因而所受的損害。乙方不得異議。

　　六、典權存續期間，如乙方為使用便利，對典物加以整修時，應先征得甲方同意，典期屆滿，負責回復原狀。

　　七、乙方非經甲方同意，不得將典物轉典或出租他人。

　　八、本約經雙同簽字后生效。

　　立約人：_________

　　出典人：_________

　　典權人：_________

　　__________年__________月__________日

關于房屋合同模板 篇7

　　本合同雙方當事人：

　　發包方（以下簡稱甲方）：名稱：延安市自備有限公司

　　地址： 延安市東關45棟2單元202室

　　聯系電話：

　　承包方（以下簡稱乙方）：工程責任人 聯系電話

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

　　1、工程地點 延安市東關45棟2單元202室

　　2、工程承包方式：包工包料

　　3、工程期限 30天

　　開工日期20xx年01月05日

　　竣工日期20xx年02月05日

　　4 、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫） __20000.00_元。首付 18000.00第二次付20xx.00元。

　　5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修半年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　7、因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　8、一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　9、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　甲方： 昆明點邦機械設備有限公司

　　日期：乙方： 日期：

關于房屋合同模板 篇8

　　出租方： (以下簡稱甲方)

　　承租方： (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方就房屋租賃事宜，達成如下協議：

　　一、甲方將位于XX市XX街道XX小區X號樓號的房屋出租給乙方居住使用，租賃期限自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，計X個月。

　　二、本房屋月租金為人民幣XX元，按月/季度/年結算。每月月初/每季季初/每年年初X日內，乙方向甲方支付全月/季/年租金。

　　三、乙方租賃期間，水費、電費、取暖費、燃氣費、電話費、物業費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時，乙方須交清欠費。

　　四、乙方同意預交 元作為保證金，合同終止時，當作房租沖抵。

　　五、房屋租賃期為 ，從 年 月 日至 年 月 日。在此期間，任何一方要求終止合同，須提前三個月通知對方，并償付對方總租金 的違約金;如果甲方轉讓該房屋，乙方有優先購買權。

　　六、因租用該房屋所發生的除土地費、大修費以外的其它費用，由乙方承擔。

　　七、在承租期間，未經甲方同意，乙方無權轉租或轉借該房屋;不得改變房屋結構及其用途，由于乙方人為原因造成該房屋及其配套設施損壞的，由乙方承擔賠償責任。

　　八、甲方保證該房屋無產權糾紛;乙方因經營需要，要求甲方提供房屋產權證明或其它有關證明材料的，甲方應予以協助。

　　九、就本合同發生糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均有權向天津開發區人民法院提起訴訟，請求司法解決。

　　十、本合同連一式X份，甲、乙雙方各執X份，自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

　　出租方(以下稱甲方)：

　　承租方(以下稱乙方)：

　　甲方同意將自己的產權商鋪出租給乙方，雙方在法律的基礎上，經友好協商，制定如下協議：

　　一、房屋地址

　　甲方出租的商鋪坐落于 街 號，建筑面積 平方米。

　　二、租賃期限

　　雙方商定房屋租期為__ ___年，自_____年_ _月_ _日起至______年_ _月_ _日止。

　　三、承租方有下列情形之一的，出租方可以中止合同，收回房屋：

　　1、承租方擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的;

　　2、承租方利用承租房屋進行違法經營及犯罪活動的;

　　3、承租方拖欠租金累計達 天的，并賠償違約金 元。合同期滿后，如出租方仍繼續出租房屋，承租方享有優先權。但租金按當時的物價及周圍門市租金漲幅，由雙方協商后作適當調整。

　　四、租金及交納方式

　　1、每年租金為人民幣 ，大寫： 萬 仟元整。

　　2、承租方以現金形式向出租方支付租金，租金暫定為每年支付一次，并必須提前一個月時間，于 年 月 日前交至出租方。

　　3、承租方必須按照約定時間向甲方繳納租金，如無故拖欠，甲方將有權向乙方每天按實欠租金的 %加收滯納金。

　　五、租賃期間房屋修繕

　　出租方將房屋交給承租方后，承租方的裝修及修繕，出租方概不負責，其經營情況也與出租方無關;租期結束或中途雙方協商解除合同，承租方不得破壞已裝修部分及房屋架構。

　　六、各項費用的繳納

　　1、物業管理費：乙方自行向物業管理公司交納;

　　2、水電費：由乙方自行繳納;(水表底數為_________度，電表底數為_______度，此度數以后的費用由乙方承擔，直至合同期滿)。

　　3、維修費：租賃期間，由于乙方導致租賃房屋的質量或房屋的內部設施損毀，包括門窗、水電等，維修費由乙方負責。

　　4、使用該房屋進行商業活動產生的其它各項費用均由乙方繳納，(其中包括乙方自已申請安裝電話、寬帶、有線電視等設備的費用)。

　　七、出租方與承租方的變更

　　1、如果出租方將房產所有權轉移給第三方時，合同對新的房產所有者繼續有效。承租方出賣房屋，須提前3個月通知承租人，在同等條件下，承租人有優先購買權。

　　2、租賃期間，乙方如因轉讓或其他原因將房屋轉租給第三方使用，必須事先書面向甲方申請，由第三方書面確認，征得甲方的書面同意。取得使用權的第三方即成為本合同的當事乙方，享有原乙方的權利，承擔原乙方的義務。

　　八、違約金和違約責任

　　1、若出租方在承租方沒有違反本合同的情況下提前解除合同或租給他人，視為甲方違約，負責賠償違約金 元。

　　2、若乙方在甲方沒有違反本合同的情況下提前解除合同，視為乙方違約，乙方負責賠償違約金 元。

　　3、承租方違反合同，擅自將承租房屋轉給他人使用的視為違約，應支付違約金 元。如因此造成承租房屋損壞的，還應負責修復或賠償。

　　九、免責條件

　　若租賃房屋因不可抗力的自然災害導致損毀或造成承租人損失的，雙方互不承擔責任。租賃期間，若乙方因不可抗力的自然災害導致不能使用租賃房屋，乙方需立即書面通知甲方。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同如出現爭議，雙方應友好協商解決，協商不成時，任何一方均可以向人民法院起訴。

　　十一、本合同如有未盡事宜，甲、乙雙方應在法律的基礎上共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　十二、本合同雙方簽字蓋章后生效， 本合同1式2份，甲、乙雙方各執1份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

關于房屋合同模板 篇9

　　出租方： (以下簡稱甲方)

　　承租方： (以下簡稱乙方)

　　乙方因經營之需，向甲方承租營業用房，現經甲、乙雙方協商一致，簽訂以下合同條款：

　　一、甲方有座落于紹興縣柯橋街道輕紡城大道1637號(1-3層)的營業房 號，現出租給乙方使用。

　　二、租賃期限為 年，自二0一 年農歷十二月廿十三日至二0一 年農歷十二月廿十三日止。第一年租金，第二年租金，第三年租金。

　　三、用途：經營棉織品、人造棉布。(否則甲方有權收回該營業房，并不退租金)。

　　四、簽訂合同時向乙方收取保證金貳萬元，保證金可抵充第三年房租。租金支付方式一年一付，第一年租金在簽訂合同同時一次性付清。后二年提前一個月支付。甲方向乙方收取水電押金人民幣 伍仟 元。該押金到租賃期滿結清。

　　五、租賃期間乙方不能擅自改變房屋結構，如需改動必須經甲方同意。

　　六、租賃期間發生的一切營業費用由乙方自行承擔。

　　七、租賃期滿或合同解除后，乙方應返還該房屋及附屬設施，乙方對房屋有后續裝修的，可移動部分由乙方自行收回，不可拆分部分歸甲方所有。

　　八、乙方在租賃期內應做好防火、防盜等一切安全防范工作，如因該租房產生事故如直接或間接財產損失，由乙方承擔全部責任，與甲方無涉。

　　九、魚的水商業廣場免收三年物業管理費(包括衛生費)，提供給每戶提車位一只。

　　十、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　出租方(甲方)： 承租方(乙方)：

關于房屋合同模板 篇10

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。

　　第一條 工程項目

　　甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務：工程地址：_____________________________

　　第二條 設計收費及支付方法

　　(一) 本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

　　經甲乙雙方商定設計收費為 元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖)，估算總收費元，金額大寫 元。

　　(二)付款方式

　　甲乙雙方采用以下付款方式

　　1、 量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);

　　2、 方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙;

　　3、出電腦效果圖，價格：800元/張 (a4);

　　第三條 設計內容及完成日期的約定

　　(一) 乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。

　　(二) 平立面圖

　　1、 原房型圖

　　2、 墻體改造圖

　　3、 平面家具布置圖

　　4、地面圖

　　5、天花圖

　　6、現場制作的家具立面圖(根據實際情況出或者不出)

　　7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)

　　6、廚房、衛生間局部立面圖(定做的廚房除外)

　　7、電視背景墻立面圖

　　8、其它現場需施工墻面的立面圖

　　(三) 剖面圖

　　1、應標明材質、用料、顏色等

　　2、門窗套剖面圖

　　3、玄關剖面圖

　　4、天花剖面圖

　　5、電視背景墻剖面圖

　　6、其它需施工處剖面圖

　　(四) 水電施工圖

　　(五) 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖;

　　平面方案甲方通過后，乙方在7天內完成全套施工圖。

　　第四條 雙方責任

　　(一)甲方責任

　　1、如期向乙方提交設計所需的資料(物業認可的房型圖、結構平面圖)，并保證所提交資料質量達到工程設計要求;

　　2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;

　　3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔;

　　4、在甲乙雙方確定方案后，進行施工圖設計階段過程中，由于甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間布置和擺設的局部修改)，甲方須一次性付給乙方30%設計返工費，再進行第二次方案設計;

　　(二)乙方責任

　　1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件，并保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規范的要求，符合甲方的建設使用要求;

　　2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

　　第五條 違約責任

　　(一)由于乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天;

　　(二)乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方預付款，同時返還已收取預付款外的全部設計費;

　　(三)甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有;

　　(四)甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。

　　第六條 合同生效、中止與結束

　　(一) 本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。

　　(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。

　　第七條 合同糾紛解決方式

　　本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，采取下列第____種方式解決：

　　一、 向消費者委員會申請調解;

　　二、 向有管轄權的人民法院起訴;

　　三、 其它解決方式：_______________ 。

　　第八條 未盡事宜與附加條款

　　(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，并形成書面協議作為本合同附件執行。

　　(二)本合同附加條款如下：

　　1、 設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

　　2、 設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);

　　3、 設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);

　　4、 設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);

　　第九條 合同文本

　　一、 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　二、 本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。

　　三、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　四、 合同履行完后自動終止。

　　甲 方： 乙 方：

　　簽 章： 簽 章：

　　簽約地址： 簽約地址：

關于房屋合同模板 篇11

　　房屋合同糾紛

　　一、預售許可證及向法院起訴時段決定商品房買賣合同的效力?

　　答：出賣人未取得商品房預售許可證明，與買受人訂立的商品房預售合同，應當認定無效，但是在起訴前取得商品房預售許可證明的，可以認定有效。

　　二、正式商品房買賣合同簽訂前，買受人以認購、訂購、預訂向出賣人支付定金怎么處理?

　　答：出賣人通過認購、訂購、預訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣合同擔保的，如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣合同，應當按照法律關于定金的規定處理;因不可歸責于當事人雙方的事由，導致商品房買賣合同未能訂立的，出賣人應當將定金返還買受人。

　　三、商品房預售合同未按規定辦理登記備案，就無效嗎?

　　答：當事人以商品房預售合同未按照法律、行政法規規定辦理登記備案手續為由，請求確認合同無效的，不予支持。

　　當事人約定以辦理登記備案手續為商品房預售合同生效條件的，從其約定，但當事人一方已經履行主要義務，對方接受的除外。

　　四、那些情形買受人無法取得房屋，買受人享有什么權利?出賣人應承擔的什么責任?

　　答：具有下列情形之一，導致商品房買賣合同目的不能實現的，無法取得房屋的買受人可以請求解除合同、返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任：

　　(一)商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人;

　　(二)商品房買賣合同訂立后，出賣人又將該房屋出賣給第三人。

　　五、出賣人與第三人惡意串通，另行訂立商品房買賣合同，買受人應該怎么辦?

　　答：買受人以出賣人與第三人惡意串通，另行訂立商品房買賣合同并將房屋交付使用，導致其無法取得房屋為由，請求法院確認出賣人與第三人訂立的商品房買賣合同無效的，應予支持。

　　六、將交付或已交付的房屋主體結構質量不合格，買受人的權利應該如何維護?

　　因房屋主體結構質量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主體結構質量經核驗確屬不合格，買受人請求解除合同和賠償損失的，應予支持。

關于房屋合同模板 篇12

　　出租人：李思雨 （以下簡稱“甲方”）

　　承租人：李鴻海 （以下簡稱“乙方”）

　　甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上達成本續租合同如下各項條款并保證嚴格遵守：

　　第一條 出租房屋基本情況

　　1、甲方將坐落于蓬萊市消防路邊防大隊家屬樓2-101，建筑面積123㎡（三房二廳）出租給乙方作住宅使用。

　　2、甲方出租給乙方的房屋為已裝修房，房屋內配套設施詳見物品移交清單，物品移交清單須經過甲乙雙方簽名確認。

　　第二條 續租期限

　　續租期限為12個月，即自20xx年2月1日至20xx年1月31日止。續租期滿前一個月協商是否繼續租賃，如合同到期不再繼續租賃，合同自動終止；如續租期未滿任何一方需提前結束續租，需經雙方友好協商。

　　第三條 租金押金及支付方式

　　1、房屋租金：甲方出租給乙方的住房，每月租金為人民幣900元（玖佰圓整）。

　　2、付款方式：每年支付一次，乙方按甲方要求匯入甲方指定賬戶。其中扣除20xx年租賃期間產生的房屋維護費800元，此次共支付甲方人民幣10000元（壹萬圓整）。

　　3、乙方在雙方合同簽訂后的一個月內，應向甲方支付年租金人民幣10000元（壹萬圓整）

　　4、室內物品押金人民幣1000元（壹仟圓整），繼續作為本合同內押金，押金在本續租合同期滿時清點物品無誤（損壞房屋內物品須照價賠償）及相關費用結清后退還（多退少補）。如損壞、缺少、使用不當造甲方損失，由乙方負責維修或賠償，否則甲方有權從乙方租賃押金中照價扣除（合理的自然損耗不在此列）。

　　5、甲方指定賬戶：

　　開戶行：山東省農業銀行蓬萊支行

　　開戶人姓名：李思雨

　　賬戶：

　　第十一條 本合同終止后，乙方應于終止后十日內遷離出租房屋，乙方逾期不遷離或不返還出租房屋，且不在此房屋內居住的，甲方有權收回房屋。

　　第十二條 甲、乙雙方就履行本合同發生糾紛，應通過協調解決。

　　第十三條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商并作出補充協議，補充協議經雙方簽章確認后，與本合同具有同等法律效力。

　　第十四條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　第十五條 本合同經雙方（或甲方代理人）簽字蓋章及乙方按規定支付各項費用后生效。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

　　聯系電話: 聯系電話:

　　委托代理人（簽章）：

關于房屋合同模板 篇13

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲方委托乙方進行房屋裝修。為保證工程順利進行，特簽訂本合同。

　　第一條：工程概況

　　1.施工具體地址：___________________________________

　　2.房屋規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總施工面積____________平米。

　　3.施工內容：房屋裝修。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.開工時間：______年______月______日

　　6.竣工時間：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(大寫)___________________元。

　　1、材料費__________元;

　　2、人工費用__________元;

　　3、設計費用__________元;

　　4、施工垃圾清運費用__________元;

　　5、搬卸費用__________元;

　　6、管理費用__________元;

　　7、其他費用(注明具體內容)______________元。

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用材料的數量、規格、牌子，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家相關規定執行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或其他要求，雙方應確認，額外增加的費用另簽補充合同。

　　4.凡由甲方采購的材料、設備，產品質量由甲方負責;施工質量由乙方負責。

　　5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前告知乙方。

　　第四條：材料供應

　　1.乙方須對本合同中所用材料明碼標價。甲方提供的材料均用于本合同規定的裝修工程，非經甲方同意，不得另作他用。乙方擅自挪用，須支付雙倍價款給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備等如存在質量問題，或規格有異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　3.甲方負責供應的材料和設備，應符合設計要求，并按時供應。如延期到達，導致施工期順延，須將甲方提供的材料金額的______%給乙方。乙方驗收材料后，因保管不當造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條：付款方式

　　1. 合同簽訂后，甲方須支付材料款和施工費的______%;工期過半( 年 月 日)，甲方第二次付施工費的______%。剩余______%驗收后支付。

　　甲方在應付款時間不付款屬于違約，乙方有權停止施工。驗收合格未結清款項，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或變動，雙方應簽補充合同。增減項目的款項當場結清。

　　3.甲方未按規定預付工程款的，每逾期一天按未付工程款的______%付給乙方。

　　4.甲方在裝修中如向銀行按揭，須將按揭憑證及相關資料的復印件交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.因乙方原因延遲完工，每日按工費的______%付給甲方，直至工費扣完為止。因甲方原因，每延遲一日，以人工費的______%付給乙方。

　　2.甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影工期、質量等，其返工費由甲方承擔，由于乙方原因造成的，返工費由乙方承擔，工期不變。

　　3. 因工程質量、雙方意見不同而造成工程停滯，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應要求有關部門調解或仲裁部門協調處理。

　　4.因甲方原因需返工，或因甲方更改施工內容而延誤工期，需重新簽約，甲方承擔相關費用；因乙方原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.未經乙方同意，甲方私自要求施工隊更改施工內容，引發的質量問題和工期延誤，由甲方負責。

　　第七條：工程驗收

　　1.除隱蔽工程進行分段驗收外，工程結束后，乙方組織甲方進行驗收，辦理工程移交和結算手續。

　　2.接到驗收通知后，甲方應在天內前往驗收，逾期的視為甲方放棄驗收權利，并視為驗收合格，如有問題，甲方責任。

　　3.甲方若不能如期驗收，要及時通知乙方，更改驗收日期。但甲方應承認工程竣工時間，并承擔乙方看管費和相關費用。

　　第八條：其他事項

　　1. 甲方責任

　　1)須提供物業部門認可的房屋平面圖及水、電、氣的線路圖。

　　2)如需拆改原建筑物結構、設備、管線，應到所屬房管部門辦理手續，并承擔有關費用。

　　2.乙方責任

　　1)主動出示企業營業執照、施工資質;經辦業務員須有法人代表的委托證書。

　　2)指派XX名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行。

　　3)負責施工現場的安全，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，須盡快修復或賠償。

　　4)實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5)在施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為XX個月。

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應支付合同總金額的______%給對方。因擅自解除合同，使對方實際損失超過違約金的，應補償。

　　第十條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。協商不成時，可按本合同約定向法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1.合同簽字生效后，雙方須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應重簽補充協議。若終止合同，提出終止合同的一方以書面形式提出，應按合同總價款的______%交付違約金，并辦理終止手續。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同自雙方蓋章簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　3.本合同一式2份，甲乙雙方各執1份。

　　甲方（委托方)： (蓋章) 乙方（承接方）： (蓋章)

　　住所地址： 企業地址：

　　工作單位： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　手 機： 手 機：

　　簽約地址： 簽約日期：

關于房屋合同模板 篇14

　　甲方 ：__________

　　乙方 ：__________

　　雙方經友好協商，根據《合同法》及國家、當地政府對房屋租賃的有關規定，就租賃房屋一事達成以下協議。

　　第一部分房屋概況

　　第一條甲方保證向乙方出租的房屋系 擁有完全所有權和使用權，設有房屋它項權利有________________________。

　　第二條房屋法律概況

　　1、房屋所有權證書登記人：____________，身份證號碼：________________________；

　　2、房屋所有權證書編號：________________________；

　　3、土地使用權證書編號：________________________；

　　4、房屋所有權證書上登記的房屋建筑面積：________________________；

　　5、房屋的使用面積：________________________

　　6、房屋的附屬建筑物和歸房屋所有權人使用的設施：________________________

　　第三條出租房屋概況

　　第四條租賃期限、用途

　　1、該房屋租賃期共______個月。自______年______月______日起至______年______月______日止。

　　2、乙方向甲方承諾，租賃該房屋僅作為使用。

　　3、租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方應如期交還。

　　乙方如要求續租，則必須在租賃期滿______個月之前書面通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂租賃合同。

　　第五條租金及支付方式

　　1、該房屋每月租金為________元 。

　　租金總額為________元 。

　　2、房屋租金支付方式：________________

　　甲方收款后應提供給乙方有效的收款憑證。

　　第六條租賃期間相關費用及稅金

　　1、甲方應承擔的費用：

　　租賃期間，房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用，應由甲方負擔。

　　________________________________

　　2、乙方交納以下費用：

　　乙方應按時交納自行負擔的費用。

　　甲方不得擅自增加本合同未明確由乙方交納的費用。

　　第七條房屋修繕與使用

　　1、在租賃期內，甲方應保證出租房屋的使用安全。該房屋及所屬設施的維修責任除雙方在本合同及補充條款中約定外，均由甲方負責 。

　　甲方提出進行維修須提前_____日書面通知乙方，乙方應積極協助配合。

　　乙方向甲方提出維修請求后，甲方應及時提供維修服務。

　　對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。

　　2、乙方應合理使用其所承租的房屋及其附屬設施。如因使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或經濟賠償。

　　乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。租賃期滿后或因乙方責任導致退租的，除雙方另有約定外，甲方有權選擇以下權利中的一種：

　　依附于房屋的裝修歸甲方所有。

　　要求乙方恢復原狀。

　　向乙方收取恢復工程實際發生的費用。

　　第八條房屋的.轉讓與轉租

　　1、租賃期間，甲方有權依照法定程序轉讓該出租的房屋，轉讓后，本合同對新的房屋所有人和乙方繼續有效。

　　2、未經甲方同意，乙方不得轉租、轉借承租房屋。

　　3、甲方出售房屋，須在_____個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優先購買權。

　　第九條合同的變更、解除與終止

　　1、雙方可以協商變更或終止本合同。

　　2、甲方有以下行為之一的，乙方有權解除合同：

　　不能提供房屋或所提供房屋不符合約定條件，嚴重影響居住。

　　甲方未盡房屋修繕義務，嚴重影響居住的。

　　3、房屋租賃期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回出租房屋；

　　未經甲方書面同意，轉租、轉借承租房屋。

　　未經甲方書面同意，拆改變動房屋結構。

　　損壞承租房屋，在甲方提出的合理期限內仍未修復的。

　　未經甲方書面同意，改變本合同約定的房屋租賃用途。

　　利用承租房屋存放危險物品或進行違法活動。

　　逾期未交納按約定應當由乙方交納的各項費用，已經給甲方造成嚴重損害的。

　　拖欠房租累計_____個月以上。

　　4、租賃期滿前，乙方要繼續租賃的，應當在租賃期滿_____個月前書面通知甲方。如甲方在租期屆滿后仍要對外出租的，在同等條件下，乙方享有優先承租權。

　　5、租賃期滿合同自然終止。

　　6、因不可抗力因素導致合同無法履行的，合同終止。

　　第十條房屋交付及收回的驗收

　　1、甲方應保證租賃房屋本身及附屬設施、設備處于能夠正常使用狀態。

　　2、驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等硬件設施、設備有異議應當場提出。當場難以檢測判斷的，應于日內向對方主張。

　　3、乙方應于房屋租賃期滿后，將承租房屋及附屬設施、設備交還甲方。

　　4、乙方交還甲方房屋應當保持房屋及設施、設備的完好狀態，不得留存物品或影響房屋的正常使用。對未經同意留存的物品，甲方有權處置。

　　第十一條甲方違約責任處理規定

　　1、甲方因不能提供本合同約定的房屋而解除合同的，應支付乙方本合同租金總額_____%的違約金。甲方除應按約定支付違約金外，還應對超出違約金以外的損失進行賠償。

　　2、如乙方要求甲方繼續履行合同的，甲方羅體美妞每逾期交房一日，則每日應向乙方支付日租金_____倍的滯納金。甲方還應承擔因逾期交付給乙方造成的損失。

　　3、由于甲方怠于履行維修義務或情況緊急，乙方組織維修的，甲方應支付乙方費用或折抵租金，但乙方應提供有效憑證。

　　4、甲方違反本合同約定，提前收回房屋的，應按照合同總租金的_____%向乙方支付違約金，若支付的違約金不足彌補乙方損失的，甲方還應該承擔賠償責任。

　　5、甲方因房屋權屬瑕疵或非法出租房屋而導致本合同無效時，甲方應賠償乙方損失。

　　第十二條乙方違約責任

　　1、租賃期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權終止合同，收回該房屋，乙方應按照合同總租金的_____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應負責賠償直至達到彌補全部損失為止。

　　未經甲方書面同意，將房屋轉租、轉借給他人使用的；

　　未經甲方書面同意，拆改變動房屋結構或損壞房屋；

　　改變本合同規定的租賃用途或利用該房屋進行違法活動的；

　　拖欠房租累計______個月以上的。

　　2、在租賃期內，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用的，每逾期一天，則應按上述費用總額的_____%支付甲方滯納金。

　　3、在租賃期內，乙方未經甲方同意，中途擅自退租的，乙方應該按合同總租金_____%的額度向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。

　　4、乙方如逾期支付租金，每逾期一日，則乙方須按日租金的______倍支付滯納金。

　　5、租賃期滿，乙方應如期交還該房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付原日租金______倍的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。

　　第十三條免責條件

　　1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔責任。

　　2、因國家政策需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲、乙雙方造成損失的，互不承擔責任。

　　3、因上述原因而終止合同的，租金按照實際使用時間計算，不足整月的按天數計算，多退少補。

　　4、不可抗力系指“不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況”。

　　第十四條本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款。補充條款及附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　第十五條爭議解決

　　本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解；協商或調解解決不成的，按下列第______種方式解決 ：

　　1、提請仲裁委員會仲裁。

　　2、依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十六條其他約定事項

　　1、___________________________

　　2、___________________________

　　第十七條本合同自雙方簽 后生效。

　　第十八條本合同及附件一式_____份，由甲、乙雙方各執_____份。具有同等法律效力。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　身份證號：__________

　　身份證號：__________

　　電話：__________

　　電話：__________

　　傳真：__________

　　傳真：__________

　　地址：__________

　　地址：__________

　　郵政編碼：__________

　　郵政編碼：__________

　　房產證號：__________

　　房地產經紀機構資質證書號碼：

　　簽約代表：

　　簽約日期：_____年_____月_____

　　日簽約日期：_____年_____月_____日

　　簽約地點：__________

　　簽約地點：__________

關于房屋合同模板 篇15

　　合同編號：委托人（甲方）：

　　居間人（乙方）：

　　依據《中華人民共和國合同法》及相關法規、規章的規定，承租人與房地產經紀機構在平等、自愿的基礎上，就房屋承租居間的有關事宜達成協議如下：

　　第一條委托事項

　　甲方委托乙方為其居間尋找符合以下條件的房屋（必備條件請在方格內劃鉤，參考條件請劃圈，未選條件請劃斜線），并協助其與出租人簽訂房屋租賃合同：

　　坐落：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁□；樓房為▁▁室▁▁廳▁▁衛□；平房為▁▁間□；無裝修□；一般裝修□；精裝修□；防盜門□；有線電視接口□；空調□；天然氣□；煤氣□；集中供暖□；土暖氣□；熱水器□；電話□；電視機□；電冰箱□；洗衣機□；上下水□；家具：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁□；樓層：▁▁▁▁□；朝向：▁▁▁▁□；建筑面積：▁▁▁▁▁▁平方米□；月租金標準：▁▁▁▁▁▁元□；大致租期：▁▁▁▁▁□；房屋用途：▁▁▁▁▁▁▁□；其他條件：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁，房屋承租居間合同。

　　乙方還應提供以下服務：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

　　第二條委托期限

　　自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。

　　第三條現場看房

　　本合同簽訂后乙方應陪同甲方到房屋現場看房。

　　陪同看房后，乙方（是/否）可向甲方收取合理的看房成本費，每次不得超過▁▁▁▁▁元。乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件的，甲方有權拒絕支付看房成本費。

　　第四條甲方義務

　　（一）應出示身份證、營業執照、▁▁▁▁▁▁▁等真實的身份資格證明；

　　（二）應對乙方的居間活動提供必要的協助與配合；

　　（三）應對乙方提供的房屋資料保密；

　　（四）不得在委托期限內及期限屆滿后▁▁▁▁日內與乙方介紹的出租人進行私下交易；

　　▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

　　第五條乙方義務

　　（一）應出示營業執照、房地產經紀機構資質證書等合法的經營資格證明；

　　（二）應認真完成甲方的委托事項，按照本合同第一條甲方提出的條件為甲方尋找房屋，將處理情況及時向甲方如實匯報，并為甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯絡、協助、撮合等服務；

　　（三）應保證為甲方提供的房屋資料已經事先核實，并且甲方滿足出租人提出的特別條件要求；

　　（四）不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通，損害甲方利益；

　　（五）應保證為甲方介紹的出租人具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明及身份證、營業執照等身份資格證明；

　　（六）收取看房成本費、必要費用、傭金的，應向甲方開具合法、規范的收費票據；

　　（七）本合同簽訂后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用；

　　▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁，合同范本《房屋承租居間合同》。

　　第六條傭金

　　委托事項完成后，甲方應按照實際月租金的▁▁%（此比例不得超過100%）向乙方支付傭金。

　　傭金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃合同后（即時/▁▁日內）支付。

　　傭金的支付方式：現金□；支票□；▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

　　委托事項未完成的，乙方不得要求支付傭金。

　　第七條費用

　　委托事項完成的，居間活動的費用由乙方承擔，甲方支付的看房成本費抵作傭金。

　　非因乙方過失導致委托事項未完成的，甲方應向乙方支付必要費用如下(必要費用包含已收取的看房成本費)：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

　　第八條轉委托

　　甲方（是/否）允許乙方將委托事項轉委托給第三人處理。

　　第九條本合同解除的條件

　　▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

　　第十條違約責任

　　（一）甲方未如約支付傭金、看房成本費、必要費用的，應按照▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁的標準支付違約金；

　　（二）甲方與乙方介紹的出租人進行私下交易的，應按照▁▁▁▁▁▁▁▁的標準支付違約金，甲方與出租人私下成交的，乙方還有權取得約定的傭金；

　　（三）甲方違反保密義務的，應按照▁▁▁▁▁▁▁▁的標準支付違約金；

　　（四）乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的，除退還已收取的傭金外，還應賠償甲方因此受到的損失；

　　（五）乙方為甲方介紹的出租人不具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明或身份資格證明的，由此造成的甲方一切損失，均由乙方承擔；

　　▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

　　第十一條合同爭議的解決辦法

　　本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解解決；協商或調解解決不成的，按下列第▁▁▁種方式解決（以下兩種方式只能選擇一種）：

　　（一）提交北京仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向有管轄權的人民法院起訴。

　　第十二條其他約定事項

　　▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

關于房屋合同模板 篇16

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：住房裝修

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規格：計*平方米。

　　3、施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4、委托方式：包工包料

　　5、工程開工日期：

　　6、工程竣工日期：

　　工程總天數：

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付%工程材料款和施工工費的%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的%.剩余%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：

　　簽約日期：年月日

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛

　　1、______室，計______平方米;

　　2、______廳，計______平方米;

　　3、______廚房，計______平方米;

　　4、______衛生間，計______平方米;

　　5、______陽臺，計______平方米;

　　6、________過道，計______平方米;

　　7、其他(注明部位)____________，計________平方米。

　　總計：施工面積____________平方米。

　　3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程開工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款__________元; 2、人工費__________元;

　　3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;

　　5、搬卸費__________元; 6、管理費__________元;

　　7、稅金(3.41%)___________元;

　　8、其他費用(注明內容)______________元。

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照XX市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4. 質量檢查監督部門：XX市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

　　5. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　6.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1. 合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)

　　付款百分比

　　按付款方式表進行(略)

　　甲方付清工程價款，詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。

　　3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程開工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款__________元; 2、人工費__________元;

　　3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;

　　5、搬卸費__________元; 6、管理費__________元;

　　7、其他費用(注明內容)______________元。

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1. 合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

關于房屋合同模板 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方商品房在使用期間出現滲雨水現象，經雙方協商一致，乙方負責對甲方的房屋進行維修,根據《中華人民共和國合同法》及國家相關規定，同意簽定本協議，有以下條款悉共同遵守執行。

　　一、項目內容：甲方委托乙方：

　　二、維修時間：20xx年 月 日－ 月 日

　　三、維修費用及支付方式

　　1.項目維修費用為人民幣1500元（壹仟伍佰元整）。

　　2.甲方分期支付乙方維修費用；乙方維修完畢，經甲方認可后支付維修費用的一半，人民幣750元（柒佰伍拾元）。

　　3.在維修完畢一年期限后，甲方室內墻面未出現滲水現象，甲方負責將剩余維修費支付給乙方；如果維修后再次出現滲水痕跡時，乙方繼續承擔維修的責任，由此發生的維修費用乙方負責，維修至室內墻面不再出現滲水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。

　　4.甲方支付費用的同時乙方給甲方開具合法的發票或收據。

　　五、維修要求

　　1.乙方負責全部的維修材料、維修過程中涉及的設備（包括維修人員的防護設備）和組織施工,對于因此出現的任何質量問題乙方負全部責任。

　　2.乙方在維修時不得損壞甲方及涉及的其他住戶的外墻窗戶及防盜設備設施，如有損壞將負責將損壞部位進行恢復，為之造成的費用損失有乙方負責。

　　3.乙方負責清理施工過程中產生的施工垃圾，并滿足小區物業管理要求。

　　4.乙方在維修時，必須執行國家有關安全管理規定，文明施工，維修過

　　程中如造成人身傷害或經濟損失事故時由乙方承擔全部責任。

　　5.維修必須經凱瑞社區物業管理部門同意認可，維修盡量不影響居民的正常休息。

　　6.本次維修保質期為 年。

　　六、違約責任

　　1.甲方違約時，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。

　　2.乙方違約時，賠償因其違約給甲方造成的經濟損失。

　　3.竣工日期比合同規定工期每拖一天，按合同價款的百分之十扣除。

　　七、爭議解決方式：如雙方發生歧異時，由 物業管理負責人進行調解。

　　八、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。

　　九、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　二○一一年十一月十六日