關于承攬合同集錦(精選16篇)
關于承攬合同集錦 篇1
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
鑒定地點:________________________
鑒定時間________年________月________日
根據《_________》及有關規定,為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,_________情況分別為:
1、廠牌車型____________,營運證號碼____________,發動機號____________,車架____________,
2、廠牌車型____________,營運證號碼____________,發動機號____________,車架____________。
第二條、服務期限
期限從____________年____________月____________日時起,至____________年____________月____________日時止,共計____________天。
第三條、服務費用
合同總費用為____________元(人民幣)(大寫____________元整),乙方在服務期滿后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的_________從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內,甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內_________的二級維護及_________年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。
6、如果服務_________在服務期間內發生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業管理規定,即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無故將服務_________收回,如確需收回,需經雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務義務。
10、服務期內,應遵守國家有關法律規定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務_________進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發現_________使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發生事故,甲方應立即與當地公安交通管理部門及_________公司聯系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務________進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛人員姓名駛證號,是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時,可向運政管理部門申請調解,或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經雙方協商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的_________和駕駛人員,繼續完成行車計劃。
2、服務期間,甲方承擔妥善保管_________的義務和責任,若發生_________被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方:_____________________________乙方:__________________
單位名稱(章):____________________單位名稱(章):__________________
單位地址:________________________單位地址:__________________
法定代表人:_____________________法定代表人:__________________
委托代理人:_____________________委托代理人:__________________
電話:___________________________電話:__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
關于承攬合同集錦 篇2
承攬合同與雇傭合同的一方當事人都要為完成工作付出一定的勞動,但兩者存在本質的區別。雇傭合同的標的是受雇人提供的勞務本身,雇用人按照受雇人的勞動質量或者數量或者時間支付報酬,只要受雇人付出了勞動,雇用人就須支付報酬。雇用合同的當事人之間有組織領導關系,受雇人在完成工作中須聽從雇用人的安排、指揮。雇傭合同的受雇人在完成工作中致人損害的,雇用人也應依法承擔民事責任;而承攬合同的標的是承攬人完成的工作成果,這意味著定作人訂立合同的目的在于獲得承攬人勞動的成果,而不是完成勞動過程,并且承攬人只有在交付工作成果后才能取得報酬,換句話說承攬人的勞動沒有成果可以交付,即使付出了勞動也不能獲得報酬。
承攬合同的當事人之間不存在組織領導關系,承攬人在完成工作中具有獨立性。承攬合同的承攬人在完成工作中致人損害的,由承攬人自己承擔責任,與定作人無關。 根據《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規定,在承攬合同中,對于在工作期間承攬人因工作導致他人損害的,由承攬人承擔責任,定作人不承擔責任。但如果定作人對定作、指示或者選任有過失的,應承擔相應的賠償責任。該解釋第9條規定,在雇傭關系中,雇員從事雇傭活動過程中導致他人損害的,由雇主承擔賠償責任。 雇員因故意或重大過失致人損害的,應當與雇主承擔連帶賠償責任。雇主承擔連帶賠償責任的,可以向雇員追償。
在現實生活中,承攬合同與雇傭合同引起爭議的時候較多,二者有些相似, 但兩者畢竟屬于不同的法律關系,有著本質的區別。
承攬合同是承攬人按照定作人的要求,以自己的技術、條件為定作人完成一定的工作,交付一定的工作成果,定作人接受工作成果并給付報酬的合同。該合同為諾成、有償、雙務合同。雇傭合同是雇主通過占有雇員的勞動力來為自己獲取利益,雇主與雇員之間存在管理與被管理的關系。可以從以下幾個方面進行具體的分析。
一.法律關系中主體雙方的地位不同
承攬合同中雙方當事人法律地位平等,承攬人在完成工作的過程中具有獨立性;而在雇傭合同中,雙方當事人的法律地位不平等,雙方之間存在管理與被管理,監督與被監督的關系。
二.標的物不同
承攬合同是承攬人以自己的技能與設備為定作人提供工作,并提供符合定作人要求的工作成果。而雇傭合同,雇員提供的是勞務本身,雇員只要按照雇傭人的要求提供勞務即可,而不能要求雇員必須有勞動成果。
三.取得報酬的.前提不同
承攬合同中,承攬人只有交付了符合定作人要求的工作成果,才能請求定作人支付報酬。而在雇傭合同中,雇員只要按照雇主的指示,完成了一定的工作,付出了勞動,就可以請求支付勞動報酬。
四.生產條件和生產工具的提供不同
承攬合同一般是承攬人自備生產工具;雇傭關系中一般是由雇主提供生產工具。
五.法律關系存在的時間不同
承攬合同中,承攬人與定作人之間所建立的法律關系是臨時的、短期的;而在雇傭關系中一般是較為穩定的、長期的。
六.發生損害時責任承擔不同
根據《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規定,在承攬合同中,對于在工作期間承攬人因工作導致他人損害的,由承攬人承擔責任,定作人不承擔責任。但如果定作人對定作、指示或者選任有過失的,應承擔相應的賠償責任。該解釋第9條規定,在雇傭關系中,雇員從事雇傭活動過程中導致他人損害的,由雇主承擔賠償責任。 雇員因故意或重大過失致人損害的,應當與雇主承擔連帶賠償責任。雇主承擔連帶賠償責任的,可以向雇員追償。
關于承攬合同集錦 篇3
甲方(裝修方):____________
乙方(承攬方):____________
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經協商達成下列協議:
一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系,以確保工程質量和工期)。
二、裝飾施工地點:____________
1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛,建筑面積:90m2,室內面積84m2。
2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
三、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施
四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的’損失均由乙方負責。
五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八、本合同一式三份,經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份,遵照執行。
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
簽約代表:______簽約代表:______
簽約日期:______簽約日期:______
關于承攬合同集錦 篇4
甲方:(定作方)
乙方:(承攬方)
經甲乙雙方友好協商,就紙箱印刷事宜達成如下協議:
第一條:甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
1、印件名稱一:,規格:,數量:,色數:,單價:,總價:;
2、印件名稱二:,規格:,數量:,色數:,單價:,總價:;
3、印件名稱三:,規格:,數量:,色數:,單價:,總價:;
4、印件名稱四:,規格:,數量:,色數:,單價:,總價:;
總金額合計:人民幣元整(小寫元。)
2、由甲方將紙箱印制品材料于年月日前交給乙方,并辦理交接手續。
第二條:交貨時間
甲方于年月日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料,乙方有權選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方后,乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。
第三條:交貨方式地點
交貨方式:
交貨地點:
第四條:付款結算方式及時間
本合同總金額為元,甲方支付乙方合同總金額的%,即元,作為定金及預付款,余款在乙方加工完成并交付之時,由甲方把余款一次性打到有限公司對公帳戶,開戶行,賬號:。
甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的`權利和義務
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后,如因甲方原因未能及時投入生產,乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設計后,經甲方認可,投入制作生產或下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。
第六條:違約責任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產計劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨,甲乙雙方協商解決,協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經濟損失,由責任方承擔,如雙方在本合同履行過程中,發生任何爭議,均應協商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定人民法院管轄。
本合同一式兩份,雙方各執一份,簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
年 月 日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
年 月 日
關于承攬合同集錦 篇5
承攬合同(簡1)
簽定日期:____年__月__日
定作方(甲方):_____
電話:__________
承攬方(乙方):_____
電話:__________
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐
│
│
│
│
│
加工費
│
│ 品名 │ 規格 │ 單位
│ 數量
├─────┬──────┤
│
│
│
│
│ 單價
│
金額
│
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
│
└────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
定作方供應原材料:
┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐
│ 原材料 │ 規格 │ 單位 │ 數量 │ 日期 │成品單位耗用量 │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
└─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘
1.技術資料、圖紙提供辦法:___________。
2.產品檢驗標準和方法:______________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
關于承攬合同集錦 篇6
甲方:______________________ 聯系電話:______________________
乙方:______________________ 聯系電話:______________________
甲乙雙方經友好協商,就______工程達成以下協議:
1、甲方為乙方提供______設備及軟件,共____。
合同總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
硬件費:¥________元(大寫:________萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
硬件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后,乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后,乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞,甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)。
4、乙方責任
(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試,均不得用于ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決,甲方概不負責。
(3)由乙方在以后使用中,由人為造成的系統的損壞,需要甲方上門服務的,甲方發生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權終止合同,由此造成的后果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜,由雙方共同協商解決,若有一方違約或侵權,參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份,雙方各執壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。聲明:本合同經復印或涂改后無效!
甲方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
乙方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
系統設備工程承攬合同工程承攬合同(3)
委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:________________________
施工地點:________________________
簽約時間:________________________
1、合同內容
本合同項所指的項目是:___________________________
(系統配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2、1 合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)
2、2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3、1 付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。
3、2 設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。
3、3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的`_______%,即人民幣___________(rmb______)。
3、4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。
3、5 其它事項
________________________________________________
4、合同雙方責任
4、1 甲方責任
4、1、1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4、1、2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4、1、4 協調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4、1、5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4、2 乙方責任
4、2、1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4、2、2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4、2、3 確保所提供的設備材料與 附件一 質量相符。
4、2、4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5、1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5、2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方:________________ 乙方:___________________
地址:________________ 地址:___________________
電話:________________ 電話:___________________
傳真:________________ 傳真:___________________
簽約代表:____________ 簽約代表:_______________
指定聯絡人員:________ 指定聯絡人員:___________
附件一:物料清單
序號
名稱
型號
數量
單位
單價
總價
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價
b
施工安裝費=器材總造價×12%
c
稅金=(a+b)x6%
d
工程總價=a+b
關于承攬合同集錦 篇7
甲方:
乙方:
1、前言
經過友好協商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
(1)供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。
(2)乙方職責
完成上述規定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質化驗)
(3)甲方職責
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數,交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
(A)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
(B)鑄件化學成份:根據提供給貴公司的化學成份標準。
(C)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
(E)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。
(F)鑄件交貨時應附有合格證、質保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產批號、機械性能。
3、價格
(1)鑄件價格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規格鑄件價格雙方協商定
4、結算方式:
(1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。
(2)鑄件在甲方現場驗收合格后,開具發票,甲方收到發票30天內全額付款。
(3)鑄件經甲方使用,確認滿足第六條定義的’質量保證。
5、交貨期
(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
(3)特殊規格雙方協商定。
6、驗收
甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質量保證:
甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。
8、合同修改:
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
(1)當不可抗力發生時,發生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的.損失減少到最低限度。
(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉讓:
乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
(1)發生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。
乙方無正當理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執行合同有關規定,經甲方書面催促仍無解決誠意時。
(2)發生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方沒有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決:
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份,雙方各執一份,合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
關于承攬合同集錦 篇8
委托方(甲方):_____________公司
承接方(乙方):________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行窗戶更換,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:________
二、形式結構:________普通裝修
三、工程項目:________
1、見預算書。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:________乙方包工包料。
五、質量標準:________施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:________以雙方確定的預算書價格為準,驗收后,雙方可以在預算書的`價格基礎上協商最終工程款,協商不成以預算書為準。
七、付款方式:________工程驗收合格后支付元。為確保工程質量,暫扣元押金,____年___月___日至____年___月___日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。注:________以上工程金額稅收由甲方負責,乙方協助辦理。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
_________年____月____日_________年____月____日
關于承攬合同集錦 篇9
甲方(發包人):
乙方(承包人):
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規之規定,遵循平等、自愿、公平及誠實信用之原則,經友好協商一致,就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關事宜,依法訂立本合同,以資雙方共同信守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容及承包方式:甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工,如果實際工程量與預算之數量有差異,根據合同約定單價,依照甲方驗收合格的實際工程量據實結算。工程內容如有變更,具體以經雙方簽證確認的工程設計、施工圖紙等合同文件 約定及其變更范圍內的全部工程內容以及雙方其他合同文件約定或補充的內容為準;乙 方依法、依約對其承攬的上述工程承擔質量保證和保修責任。
二、工程施工期限
1、本工程總工期 日歷天,工期自 20xx 年 月 日起,至 20xx 年 月 日止;因甲方原因遲延開工的,應以甲方開工令載明的實際開工日期為準(竣工日期相應順延)。
2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的,乙方(提供相關書面證明材料)報甲方認可并辦理簽證后,可相應順延工期。
三、合同價額及付款方式
1.吊頂面積240平方,經協商按每平方 元。
2.封窗22個(2.6米1.6米),經協商每個 元。
3.甲方承擔乙方交通費用 元。
4.工程完工并驗收合格后三個工作日內甲方向乙方結清全部工程款。(工程
完工并驗收合格后三個工作日內甲方向乙方支付工程款總額的95%(據實結算),工程款總額的 5 %留作工程質量保證金,工程質量保證期為三個月,期滿后三個工作日內由乙方書面申請并經甲方審核無異議的依約無息退還;)二選一
四、工程質量
乙方應嚴格按照國家及行業有關規定,取得相應施工資質配備相應專職專業施工人員,并及時辦理完善本工程施工所需一切相關證件及手續,遵守本合同、設計圖紙和甲方要求及變更約定,遵照國家及行業相關標準與規范進行施工。工程竣工,應達到本合同及設計質量標準、功能和甲方使用需求。因工程質量問題導致維修、更換、重建的,以及造成甲方或其他第三方人員及財產損失的,乙方應承擔全部責任。工程質量保證期為三個月。
五、甲乙雙方的責任
1、甲方應提供確保乙方順利施工條件并按合同要求及時付款。
2、乙方保證文明施工確保工程質量,施工時自負安全責任。在工程質量保證期內,乙方免費上門為甲方提供維修、更換等服務。
3、乙方工程質量未達到甲方驗收標準的,乙方應及時返工直至達到甲方驗收標準,相關費用由乙方自行負責。
六、違約責任
1、若甲方未能在約定的期限內支付工程款的,應向乙方支付應付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為準計息)。
2、乙方無故停工或未按本合同約定日期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付滯納金 元。逾期 天后甲方有權單方解除合同,并向乙方要求支付違約賠償金 元,相關金額從乙方工程款中扣除,不足部分由乙方向甲方補足。
3、乙方工程經返工后仍未達到甲方驗收標準的,甲方有權單方解除合同,并向乙方要求支付違約賠償金 元。
七、爭議解決
甲乙雙方發生爭議協商解決,如協商不成交武漢仲裁委員會仲裁。
八、其他
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經雙方協商同意并簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字之日起生效。
4、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,具有同等法律效力。
甲方:
授權/法定代表人: 年 月 日
乙方: 年 月 日
關于承攬合同集錦 篇10
甲方:身份證號碼:
乙方:身份證號碼:
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理,承攬完成甲方所安排工作,經協商一致,訂立如下協議:
一、承攬工作內容
乙方按甲方的要求,完成甲方安排的相關工作,所需的必要用具由甲方提供,承攬工作中的風險由乙方承擔。
二、甲方對乙方的要求
1、甲方有權根據其所承攬廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務、安檢、保衛等)需要,靈活安排乙方在一定時期內完成其中一項工作。
2、在不違反國家法律法規及相關部門的規定的前提下,乙方須服從甲方管理,配合甲方或甲方派出人員,按時、按質完成甲方安排的工作。
3、遇突發事件時,乙方應及時處理,必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進行處理。
三、協議期限。
從二0年月日至二0年月日。
四、費用及支付方式、時間。
1、費用:每月捌佰元(¥800.00)。
2、費用支付方式、時間:每月支付1次,由甲方在次月15日前將費用支付乙方。
五、甲方權利義務
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;
2、對乙方工作的'進度及完成情況進行監督、驗收;
3、乙方按要求完成工作,甲方須按時足額支付費用給乙方。
六、乙方的權利義務
1、按時按質完成甲方安排的工作。
2、承擔因承攬工作所發生的一切稅費與責任,包括乙方工資、福利、社
保、住房公積金及其他經營管理過程中所發生的各種稅金和費用,以及發生各種事故、事件(含工傷)所產生的責任。
3、接受甲方的監督,嚴格按協議要求,安全、有序完成承攬的工作。
4、按協議要求完成相關工作的,按時取得承攬費用。
5、不經甲方書面同意,乙方不得以任何形式將本協議所述工作轉包或交由第三方完成。
七、其它約定
1、為確保協議的順利履行,乙方同意在本協議簽訂的當日一次性交給甲方壹仟元(¥1000.00)風險押金。若乙方沒有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行為的,協議期滿,雙方協商終止協議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協議無法繼續履行的,甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。
2、協議期內,若乙方不按甲方要求完成承攬工作,或不服從甲方或其上級監督的,或有其他違反本協議行為的,乙方同意將所交給甲方的壹仟元(¥1000.00)的風險押金轉為違約金支付給甲方,且乙方同意甲方隨時終止本協議,因此造成的損失與責任由乙方承擔。
3、若乙方已按協議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的,視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(¥1000.00)違約金給乙方,且同意乙方隨時終止本協議,因此造成的損失與責任由甲方承擔。
5、協議期內,若出現乙方未給甲方同意,擅自將本協議約定工作交由第三方的,視為乙方違約,乙方同意甲方沒收風險押金并隨時終止履行本協議,由此產生責任和費用由乙方承擔。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協議無法繼續履行的,協議自然終止;乙方單方面提出解除協議,須提前一個月書面提出申請,待甲方同意后方可解除。
八、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
關于承攬合同集錦 篇11
發包人(以下簡稱甲方):
法定代表人:
承包人(以下簡稱乙方):
代表人:
為了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業經濟效益,增加項目經理及項目相關人員的收入,經甲方研究決定,對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評,確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則,達成如下協議:
一、承包的方式:
風險抵押、個人承包
乙方同意向甲方交納風險抵押金______萬元,對工程項目的管理負責,以風險抵押的方式承包。
二、承包的期限:
自______年______月______日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢)。
三、承包工程項目概況:
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、建設單位:
4、設計單位:
5、承包范圍:招標文件中規定的內容(含業主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。)
6、建筑面積:______平方米
7、施工工期:總日歷工期:______天,以開、竣工報告為準,業主工期若延期,工期順延;工期與業主合同有關規定不一致的,按業主合同和有關通知執行;超出規定工期、沒按業主和甲方要求時間內進場,則視為違約。
8、分段任務:______年______月______日前完成基礎
______年______月______日前完成主體結構封頂
______年______月______日前完成裝修
______年______月______日前交付使用
如因建設方和甲方原因影響工期,則在承包工期基礎上順延。
四、承包的指標
1、成本指標:本工程承包價款確定為______萬元。承包范圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當地稅務部門規定應當繳納的各種稅、費。
2、質量指標:一次驗收合格率______%。
3、安全指標:無重傷、死亡事故發生。
4、進度指標:滿足總承包合同的要求,
5、其他約定:
五、甲方的職責和權限
1、甲方的職責
(1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、
地方社會環境資源的聯系銜接;開工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術資料給乙方。
(2)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
(3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報;
(4)負責組織項目管理期間和終結時的考核審計;兌現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰;
(5)協助乙方選聘項目管理人員,組建項目經理部,配置其他生產要素;
2、甲方的權限
(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調;不定期對工程進度、質量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等.進行監督、檢查。
(2)除建設單位指定外,有權將項目的工程分包給專業公司;
(3)乙方違法、不執行國家標準不按規范進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下,甲方有權進行糾正,責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
(4)審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。
六、乙方的'職責和權限
1、乙方的職責
(1)代表企業實施項目管理,遵守國家法律法規,執行強制性標準,執行企業相關管理制度,積極維護企業合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收,實施全過程、全面管理;
(2)根據國家規范組織編制項目管理實施計劃;
(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理;
(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;
(5)在企業授權范圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯系和協調,負責勞務分包、協作單位的管理;
(6)解決施工現場和項目經理部出現的’問題,發現和處理突發事件;
(7)負責竣工驗收和竣工結算,提供和準備相關技術經濟資料;
(8)協助企業進行項目的檢查、鑒定和評優、評獎申報;
(9)負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設;
(10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督,認真落實整改意見,提高管理水平;接受本企業的檢查監督和考核審計;
(11)處理項目經理部善后工作和工程質量保修服務,完成清收工程款等債權債務的清理和移交;
(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;
(13)按公司規定及時足額交納職工的各種保險等費用;職工發生工傷事故,保險費賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔;如果乙方沒有交納保險費的,職工發生工傷事故,由乙方全額承擔。
(14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;
(15)因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生仲裁或訴訟,甲方對外承擔費用后,甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的一切費用。
2、乙方的權限
(1)代表甲方實施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規,執行強制性標準、規范和甲方相關管理制度;
(2)根據甲方的授權,組建項目經理部,項目經理部全面工作;.甲方項目部印章只能用于與本工程有關的材料采購合同的簽訂、工程文件收發、函件制作活動中,不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動,不得用于變更業主合同規定,乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視為乙方違約,并承擔由此造成的一切責任和經濟損失。
(3)確定項目經理部組織架構,班子成員報甲方審查批準后,報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視為乙方違約;
(4)有權選擇聘用管理人員和生產工人,乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格,并復印其身份證件、證書存檔備查;否則,視為乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘;確定管理人員職責、權限,并組織考核獎懲;
(5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍,但必須報發包方備案;乙方無權轉包或分包本合同工程,否則甲方有權終止本合同,甲方有權要求乙方承擔承包總價______%的違約金。
發包人:
承包人:
關于承攬合同集錦 篇12
委托方(甲方)______________
承攬方(乙方)______________
簽訂日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目:________
1.2制作地點:________
1.3顏色、規格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿為準;
1.4起訖時間、日期:________年________月________日
第二條廣告制作費及支付方廣告制作費
2.1廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工制作。
2.2結算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的'2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2 ‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2 ‰,償付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(1、2)項規定辦理。
1、向廣州當地經濟合同_____機關申請_____;
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
6.2本合同有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方:______________
乙方:______________
_______年_______月_______日
關于承攬合同集錦 篇13
雇傭合同
雇傭合同是指雇員按照雇主的指示,利用雇主提供的條件提供勞務,雇主向提供勞務的雇員支付勞動報酬。勞務合同是平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務為內容而簽訂的協議。勞務合同與雇傭合同在合同主體關系、報酬支付、履行方式、風險承擔等方面均有不同。
主體資格的不同
勞動合同的主體包括用人單位和勞動者。用人單位是指中華人民共和國境內的企業及個體經濟組織。在勞動合同中,勞動者與用人單位提供的生產資料相結合,從而實現勞動的社會化,而且勞動者已經成為該經濟組織中的一員,他與用人單位具有身份上的從屬性和依附性,這也是其與雇傭合同最大區別之所在。在雇傭合同中,其主體并不具有上述的限制,雇傭合同主體之間的法律地位完全平等,相互獨立,不具有身份上的隸屬性和依附性。
國家干預的力度不同
勞動合同的建立雖然也體現了當事人的合意性,但它更強調國家意志的主體地位。為了規范勞動合同雙方的.權利和義務,國家的干預貫穿于勞動合同履行的始終。而在雇傭合同中,主體雙方是完全平等的 ,在合同的簽訂、變更、解除的過程中以當事人的意思表示為主,國家基本不做干預。
爭議的處理方式不同
勞動爭議的處理受《勞動法》的調整,而且其處理的程序是仲裁前置,即對于勞動爭議須經過勞動爭議仲裁委員會的仲裁,對仲裁不服的當事人方可起訴。而在雇傭關系中發生的爭議則主要由《民法通則》進行調整,發生糾紛后當事人可直接訴諸于法院,而勿需受仲裁前置之限。
合同當事人雙方的權利、義務不同
在勞動合同中,勞動法律關系的存在具有相對的穩定性,用人單位負有為勞動者交納養老保險、醫療保險、失業保險等社會保險的義務;而在雇傭合同中,其穩定性較差,雇主也沒有為受雇人繳納社會保險的義務。
風險負擔不同
在勞動關系中, 勞動者“在執行職務中致人損害的”, 應由用人單位承擔民事責任。至于勞動者本人是否承擔責任, 如何承擔責任, 法律并未明確規定, 可依用人單位內部規章制度做出規定。勞動者若發生工傷, 可按《工傷保險條例》的相關規定處理。同時, 依《人身損害司法解釋》第 12 條規定, 勞動者從理論上講可以獲得雙倍賠償。在雇傭關系中,“雇員在從事雇傭活動中致人損害的”, 依《人身損害司法解釋》第 9條, 雇主應當承擔賠償責任; 而雇員因故意或者重大過失致人損害的, 應當與雇主承擔連帶賠償責任; 雇主承擔連帶賠償責任的, 可以向雇員追償。這里, 雇主和雇員應當如何承擔責任, 法律做了非常明確的規定。而當“雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害”的,不能依據《工傷保險條例》處理, 只能依《人身損害司法解釋》第11條和其他相關條文處理, 但從理論上講, 雇員不能獲得雙倍賠償。
承攬合同
1、雇傭合同中雇員與雇主具有一定的人身依附性,即雇員在一定程度上要服從雇主的監管和安排,具有隸屬性。而承攬合同中承攬人在完成工作中具有獨立性,如何完成工作,由承攬人自己決定,不受定作人的監控,承攬人主要是依靠自己的技術力量和能力來完成工作,雙方之間不存在支配與服從關系。
2、雇傭合同履行中所發生的危險、意外事故或損失,一般是由接受勞務的雇主承擔。承攬合同履行中所產生風險則由完成工作成果的承攬人承擔,除非損失是由于定作人的指示過失原因所造成的。
3、雇傭合同以直接提供勞務為目的,合同的標的是提供勞務,雇員只要提供了勞務就有權獲得報酬。承攬合同則是以完成工作成果為目的,提供勞務僅僅是完成工作成果的手段。
4、雇傭合同中,雇員的工作對雇主而言是不可或缺的,是雇主所從事業務整體的一部分。承攬合同中,承攬人的工作通常不屬雇主所從事的工作內容,或是定作人工作的附屬部分。
5、雇傭合同中,雇主一般按星期、按月按時向雇員支付報酬,該報酬相當于勞動力的價格。承攬合同中,定作人因承攬人完成某項工作或做完某件事支付報酬,該報酬不僅包括勞動力價格,還包括其他的一些工本費等。
6、雇傭合同雇員的工作方式要聽任于雇主的指揮與分配,承攬合同中承攬人完成工作有自主權,只要其能在合同約定的期限內完成任務,具體的完成方式和時間由承攬人自己決定。
關于承攬合同集錦 篇14
承攬方(甲方):
定作方(乙方):
雙方根據有關法律協商一致,簽訂本合同,共同遵守執行:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定:
┃產品名稱│型號規模│單位│數量│單價(元)│總價金額│交貨日期及數量┃
┃│││││十萬千百十元角分││││││┃
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.違約責任:
6.附則:
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章):乙方(簽字蓋章):
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
簽訂日期:
關于承攬合同集錦 篇15
承攬合同(含運輸)
訂立合同雙方:
承攬方:____,以下簡稱甲方;
定作主:____,以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。
┌─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────┐
│定作物名稱│ 型號 │ 規格 │ 質量要求 │計量單位│ 數量 │ 加工費 │
│ │ │ │ ││ ├──┬──┤
│ │ │ │ ││ │單位│總價│
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ ││ │││
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ ││ │││
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ ││ │││
└─────┴───┴───┴─────┴────┴───┴──┴──┘
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
┌─────┬────┬──────┬──────┬────┬────┐
│定作物名稱│完工時間│檢驗時間地點│檢驗標準與方│包裝標準│包裝費承│
│ │││法 ││擔 │
├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│ ││││││
├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│ ││││││
└─────┴────┴──────┴──────┴────┴────┘
(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據)
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
┌──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
│ 定作物名稱 │ 交付時間 │ 交付地點 │ 運輸方法 │ 運輸價款承擔 │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
││ │││ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
││ │││ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
││ │││ │
└──────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
┌────┬──┬──┬────┬────┬──┬──┬──┬────┐
│材料名稱│型號│規格│質量要求│計量單位│數量│單價│總價│圖紙、技│
│││││││││術資料及│
│││││││││交付時間│
├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤
││││││││││
├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤
││││││││││
└────┴──┴──┴────┴────┴──┴──┴──┴────┘
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│材料名稱│交付時間│交付地點│交付數量│包裝要求│檢驗方法│運輸方法│
│││││││和運費承│
│││││││擔 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
││││││││
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
││││││││
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
第六條 加工費結算辦法與時間__________________。
第七條 乙方應于____年__月__日前向甲方交付定金____元;乙方應于____年__月__日前向甲方交付預付款____元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1。甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的`有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2。甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3。因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4。甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的____償付違約金。
5。甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值___%的違約金。
6。由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1。乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2。乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值___%的違約金。
3。乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4。乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5。乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6。乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規定的履行期內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時,可以向人民法院起訴。
本合同于____年__月__日生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式___份,甲乙雙方各執一份,公證處、物價局、建設銀行各存一份。
承攬方:_____定作方:______
地址:______地址:_______
法定代表人:___法定代表人:____
簽約日期:____年__月__日
關于承攬合同集錦 篇16
甲方:________
乙方:________
依照《中華人民共和國合同法》有關規定,結合本工程具體實際情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計:102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)合同簽訂3天內應付工程款的.70%(計70000元)
(2)工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收:
1、根據工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續,設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執2份,乙方執2份。
甲方:(蓋章)________
代表:________
乙方:(蓋章)________
代表:________