關于承包合同范文集錦(精選15篇)
關于承包合同范文集錦 篇1
甲方(酒店方):
乙方(承包廚房方):
為了加強廚房的統一調度,調動廚房全體員工工作積極性,保證菜品質量,嚴格成本核算控制,落實廚房崗位責任制,進而提高甲方經營效益,經甲乙雙方友好協商,簽訂本合同:
一、甲方責任:
1、甲方將甲方廚房交由乙方承包經營,但甲方保留酒店一切重大經營舉措的最終決策權和一切經營收入,支出的所有權和決定權。
2、甲方同意乙方配備 人組成的廚師班子,負責廚房日常經營工作(具體名單附后)。為此,甲方每月按本合同約定時間,每月向乙方支付工資 元(大寫: )。
3、甲方對乙方的全部工作人員有工作考核權、審查權和最終聘用權。
4、原則上,甲方不干涉乙方廚房承包經營管理中的人員安排、人員的工資安排和經營管理方案。
5、甲方提供廚房所需一切機具設備,廚具,灶具、冷藏設備及水電燃料等。
6、在承包經營期間,需要增添、維修、更換的設備,由乙方向甲方提出建議,經甲方批準,并由甲方安排購買或維修。
7、甲方為乙方工作人員 人提供免費食宿條件,并按甲方其他員工要求,由員工自行承擔,分攤相應的水電費。
二、乙方責任:
1、乙方保證承包期間使用的工作人員符合崗位要求,并具有國家認可的崗位證書和《健康證》。對不合格工作人員,及時調整或換人。乙方工作人員的身份證交甲方統一驗證后,甲方保留復印件,存檔備案。
2、乙方必須保證菜品質量、并做好菜品成本核算,交甲方考核。根據甲方的要求,不斷提高食品原材料利用率,保證菜品綜合毛利率不低于 %。
3、乙方嚴格按照國家有關規定,確保菜品衛生安全,并承擔因食品安全問題,給甲方造成的損失。
4、乙方必須接受甲方的日常考核。在保證日常經營菜品質量的`基礎上,不斷推陳出新。保證 (月、周)推出 款創新菜肴。
5、由于乙方責任,造成菜品質量問題,造成顧客投訴、打折,退菜等損失,由乙方承擔 %的賠償責任。
6、乙方工作人員必須愛護一切廚房機具設備和經營設備設施,發現問題及時報修。由于乙方工作人員責任,人為原因造成設備損壞的乙方相關人員要承擔一定的賠償責任,具體賠償比例由甲乙雙方商定。
7、乙方負責制定廚房管理規范和組織結構設置建議,組織實施,并報甲方備案。
8、乙方按照國家有關規定,為乙方工作人員提供 提供工傷保險。
三、違約責任
1、甲方有權扣押乙方應發工資 元(大寫: )作為經營風險抵押金。雙方解除本合同后,甲方一次性退還乙方風險抵押金。
2、甲方不能推延支付乙方承包工資(風險抵押金除外)。
3、發生爭議時,雙方友好協商解決,對協商結果有爭議時,可以按照國家有關法律規定解決。
4、本協議雙方簽字生效。
基本經營任務點為320萬元/年,超出部分按5%進行獎勵提成,獎勵提成方式由財務審核經總經理簽字認可,報董事長批準后兌現。
本協議一式兩份,雙方各執一份。
甲方: 乙方:
關于承包合同范文集錦 篇2
甲方:乙方:
由甲方承建的____縣三個莊子鄉等一鄉三鎮飲水安全工程,經雙方平等協商由乙方負責工程的施工。為了完成雙方商定的工程相關事宜,明確甲乙雙方權利和義務關系,根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定,在雙方共同遵照執行甲方與____縣水管總站簽定的《____縣石梯子鄉等一鄉三鎮飲水安全施工合同》以及新XX公司(新凈達字20)20號文件《關于執行公司分包管理辦法的通知》和《昌吉州浩源水利建設有限公司董事會決議》(________年____月____日文件)的前提下,經雙方協商,簽訂本工程施工承包協議。
一、工程名稱、內容、承包方式、質量和保質期
1、工程名稱:____縣三個莊子鄉等一鄉三鎮飲水安全工程
2、工程地址:____縣
3、工程范圍及內容:____縣三個莊子鄉等一鄉三鎮飲水安全工程水池及附屬設施工程。
4、承包方式:采用包工包料方式
5、工程質量:質量標準達到水利工程質量檢驗評定標準及新疆建設廳有關規定合格標準。
6、工程質量保修期:保修期自工程竣工驗收合格之日起開始計算,執行____縣水管總站關于本工程的保修規定。
二、工程期限總工期為30天,自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
三、工程造價及管理費用在核算時,甲乙雙方按監理及業主認可的實際工程量,以甲方中標清單中的單價和實際完成分項工程量進行計算。甲方負責承擔該項工程管理費用,乙方承擔該項工程稅金5.36%。
四、雙方責任
1、甲方負責提供乙方辦理本工程相關手續而必須使用的文件。乙方簽訂任何與本工程有關的合同文件,必須經甲方復核同意后方可簽訂,并及時報甲方歸檔,否則甲方不予認可。乙方應嚴格履行甲方與____縣水管總站所簽訂的本工程施工合同以及甲乙雙方簽訂的本工程承包協議的各項內容。
2、乙方在結算勞務費、機械費用時,應建立進出賬款賬目,支付時應要求對方打收條并注明收款內容、收款人、收款時間、聯系電話及身份證復印件;乙方在每月領取工程款時,必須把當月發生的人工、機械費用使用情況及付款收條報給甲方存檔,并有雙方簽字確認的確認書(一式兩份,雙方各存一份)后甲方再進行支付。若無上述資料,甲方有權利拒絕支付當月工程款。
3、本工程在施工期間,甲方將安排人員到工程施工現場核實工程進度及工程款使用情況;工程款支付到60%時,甲方將安排人員核實乙方財務賬目,乙方應積極配合甲方駐派人員的工作。工程完工驗收合格后付清全款。
4、乙方對____縣三個莊子鄉等一鄉三鎮飲水安全工程的質量、工期、安全負完全責任。乙方必須嚴格依照施工圖紙進行施工,工程質量執行國家和自治區現行水利工程施工及驗收規范、質量評定標準和《水利工程質量檢驗評定標準》中的.有關規定。因乙方原因造成本工程在質量、工期上達不到合同的要求,所造成的一切損失費用由乙方承擔,甲方不承擔任何經濟、法律上的責任。
5、乙方在本工程施工期間,均不得以甲方名義對外賒欠人工、材料、機械及其他相關的費用;本工程對外所發生的一切債權債務,均由乙方負責承擔。
6、工程施工前,乙方必須向甲方提供管理人員名單和各工種人員名單(上述人員須附身份證復印件、本人簽名及手印留檔)、施工組織設計及各項指標落實的保證措施。乙方負責全面組織、管理好現場施工人員,嚴格按國家有關安全生產法律、法規及有關條例進行施工,不得違規操作。由乙方違規施工造成的一切人員及機械安全事故和因此發生的費用,均由乙方承擔,甲方不承擔任何法律經濟責任。
7、乙方在本工程中應簽訂好勞動用工合同,及時將勞動考勤、勞務費結算及支付情況報甲方備案,并監督好勞務內部的工資分配。乙方必須確保本工程竣工后,人工、材料、機械等費用及時結清。本工程所有的勞務用工、機械費用、外購材料等結賬均由乙方負責,由此產生的債務糾紛由乙方負責,與甲方無任何關系。若因上述費用的拖欠而導致人員上訪及造成其他后果,均由乙方負責承擔,并按本協議承擔違約責任。
8、乙方每領取一筆農民工工資,必須將上一期發放給農民工工資的簽名表(應與開工時提供的人員名單一致,簽字并按手印)提交給甲方備案,以核實是否拖欠農民工工資。每期工程款支付完畢后,乙方應提交相關證明材料(包括發放農民工工資的簽名表;材料、機械費用的支付發票等),證明本期農民工工資、機械費、材料費及其他費用已結清,保證不會出現拖欠款現象。
9、工程竣工后,乙方應協助甲方做好工程竣工決算,并移交工程資料,清理賬務,提供給甲方一套完整的工程資料及竣工驗收備案資料歸檔。全部資料交甲方后,方可辦理退還質量保證金手續。
10、工程保修期內的修復工作及發生的一切費用均由乙方承擔。
五、違約責任該協議產生后如有違約,違約方應承擔總造價的20%的違約金。
六、解決爭議的方法在協議履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不能解決的前提下,可向____市人民法院提起訴訟解決。
七、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲、乙雙方各持一份。
甲方(簽章)乙方(簽章)代表人:代表人:聯系電話:聯系電話:
________年____月____日________年____月____日
關于承包合同范文集錦 篇3
(以下簡稱甲方) 身份證號碼:
(以下簡稱乙方) 身份證號碼:
按照[中華人民共和國合同法]和[建筑安裝工程承包合同條理]的規定,結合本工程情況,經雙方協商,訂立本合同:
第一條 工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包范圍:內墻油漆施工
4、 承包方式: 1、包輕工 ; 2、包工包料。
5、 工程價款: 元。
6、 工程期限:本工程工期為 。
第二條 甲方義務
1、開工前1天,向乙方提供經確認的施工要求或做法說明 1份,并向乙方進行交底;
2、指派 為甲方駐工地代表,負責合同的履行,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收等事宜;
3、協調施工現場的有關事宜。
第三條 乙方的義務
1、 參加甲方組織的施工要求或做法說明的.現場交底,擬訂施工方案和進度計劃,交甲方審定;
2、 施工隊長為乙方駐工地代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行安全監督檢
查;按要求組織施工,保質、保量按工期完成任務,解決有乙方負責的各項事宜;
3、 乙方在工程施工期間,應遵守甲方的有關規定,有義務及責任維護甲方的信譽及利益,不做有損甲方的事情;
第四條 工程質量及驗收
1、 工程質量:如同鐵西康和麗舍對面底商對比
第五條 付款方式
從開工日記起每 天付總工程款30%,完工后只壓 元作為維修金(許打欠條), 天內被必須付清。
第六條爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決,協商不成,由仲裁委員會仲裁,或人民法院裁決。
第七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,甲乙雙方各持一份。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章) 電話: 電話:
關于承包合同范文集錦 篇4
重慶市
重慶市X公司
甲方:乙方:
甲方: 重慶市
乙方: 重慶市X公司
重慶市就建設工程進行競爭性投標,重慶市X公司 參加投標并中選。現根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規相關規定,經雙方充分協商一致,訂立本合同,以此共同恪守。
第一條 基本條款
一、項目名稱 X項目
二、項目地點:
三、工程范圍:施工圖范圍內全部工作內容(除安保工程、硬邊溝外)。
四、工程質量要求:建設砼面層XX公里(如長度不足XX公里,建設經費按長度比例據實結算),路基寬7米以上的必須修建設7米寬路面(如有特殊地形路基寬度不夠7米,由乙方進行挖填方,建設路面寬度必須達到6米以上,工程總價不變), 厚20cm,C30砼路面層(使用42. 5以上標號水泥),嚴格按施工圖內容進行建設(除防護欄、涵洞等設施)。如超出以上范圍增加建設內容由施工方和業主商定。工程質量滿足設計及有關工程質量驗收標準、規范的要求,質量合格。
五、工期要求:天,XX年_年_月_日至XX年_年_月_日。具體開工時間由甲方下達開工令后開始施工,如遇暴雨等惡劣天氣不能施工,工期順延。
六、工程總金額:萬
七、結算原則:工程實行包干價。
八、工程款支付方式:
本工程實行乙方全墊資建設;巴南區交委的工程進度款撥付到位后,甲方10個工作日內支付給乙方;工程竣工經公路建設主管部門驗收合格且補助資金到賬10個工作日內支付至結算審計價款的95%;質保金5%在質保期滿2年無質
量爭議后,一次性退還給承包人,不計息;乙方人工費憑勞務發票、工程材料費憑正規票據同甲方結算工程款項;為便于工程款結算,此工程款由甲方委托接龍鎮財政所支付給乙方。
第二條 合同雙方權利和義務
一、甲方權利和義務
(一)做好項目前期工作,即完成項目獲巴南區發改委立項、通過施工圖設計文件審查等,監督建設單位資金的到位、使用和建設管理情況,審查建設總進度計劃。
(二)監督施工單位按國家、重慶市有關規定組成項目班子(或在項目所在地成立項目管理部),全面實施對項目建設質量的管理。
(三)按有關要求定期或不定期檢查工程質量、安全及進度,抽查工程監理、施工單位的有關資料。
(四)監督工程監理單位依據有關工程建設的法律、法規和工程建設合同,實施工程監理。
二、乙方權利和義務
(一)全權負責項目施工過程中的安全。按照《中華人民共和國建筑法》和《建設工程質量管理條例》等工程建設相關規范進行工程建設,確保安全文明施工。
(二)乙方應組建與項目建設管理相適應的的項目班子(或項目部),具體實施項目建設。
(三)按施工設計組織工程建設,實施項目管理;做好工程現場原始簽證記錄,并對各種隱蔽工程保存影像資料以備甲方查驗(如無影像資料,甲方將可不予認可隱蔽工程工程量);負責組織工程竣工驗收、資料歸檔并移交。
(四)負責質量缺陷責任期內施工管理;投保建設工程所涉及的全部保險險種以及完成合同約定的其他事項。建設單位的法定代表人對工程質量實行終身負責制。
(五)乙方要嚴格完成合同約定的建設內容。涉及項目規模、功能、標準的
設計變更,必須經甲方同意,重大設計變更還應按有關規定履行審批程序。
(六)乙方不得將合同內容轉包。
(七)乙方應承擔中華人民共和國國務院令第279號《建設工程質量管理條例》中建設單位的管理職責,自覺主動配合監理方的監理管理。
(八)配合并接受甲方及有關單位對項目工程造價審核以及進行結(決)算審核。
(九)負責按相關規定繳納因實施本合同工程項目所產生的相關稅費。
(十)嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及與工程建設相關的規范、標準進行工程建設,確保質量、工期。
(十一)主動配合甲方搞好施工期間的民事糾紛,不得擅自決定對占地或毀損事宜進行賠償。
(十二)凡工程施工期間所發生的安全責任事故、意外損害等事故以及處理各種矛盾糾紛所產生的費用均由乙方承擔。
第三條 履約保證
承包人按15萬元人民幣繳納該項目履約保證金,工程交工驗收合格后5個工作日內無息退還。
第四條 工程質量、管理及驗收
一、工程質量
(一)本項目工程質量應確保達到單位工程與綜合驗收一次性合格。質量的評定以國家和重慶市交通委員會的質量檢驗評定標準為依據。
(二)對工程質量的爭議,由雙方共同選定有資質的工程質量檢測機構檢測和鑒定,所需費用及因此造成的損失,由乙方承擔。
二、工程管理
(一)甲方派駐 為現場代表,參與建設期的.協調、管理、監督。
(二)甲方代表協助乙方協調與工程相關部門的工作及各類矛盾。
(三)審查乙方開工報告及進度計劃,并督促乙方按批準的建設進度計劃實施。
(四)甲方代表有權組織有關機構定期或不定期檢查本工程質量、進度、安全文明施工情況,對質量達不到設計文件和國家及行業現行技術標準、規范,進度不能滿足已獲批準的進度計劃,安全文明施工存在重大隱患時,有權發出書面整改通知令,督促乙方限期整改,并報送政府相關職能管理部門。
(五)甲方代表審核乙方工程計量報表及技術變更、核定,并按相關程序報批。
(六)甲方代表負責對項目因發生技術變更、核定增減工程量及新增建設內容的核定、簽證計量和涉及費用變化項目的審核工作,并按相關程序報批。
(七)甲方代表負責簽收乙方或第三方向甲方遞交的文件、文書、資料等。有權要求乙方更換不稱職的工作人員
三、工程驗收
乙方應當在工程完工后10日內提出工程驗收申請,并準備好工程驗收相關資料,工程質量應確保達到國家和重慶市交通委員會的工程質量檢驗評定標準。甲方應當在收到乙方提出的驗收申請后5日內組織有關部門進行工程驗收,并及時出具工程驗收報告。
第五條 合同的轉讓、變更與解除
一、合同其中一方不允許將其在本合同下的權利、義務和責任,全部或部分轉讓給第三方。
二、若在本合同執行期間適用于本工程的法律、法規發生了對一方有重大不良影響的變動,一方要求變更相關的合同條款的,另一方應采取相應措施維護雙方的合法權益。
三、有下列情形的,當事人可以解除合同:
(一)當事人一方違約不履行主要義務,經催告后在15日內仍未履行的;
(二)因乙方主要原因,工程工期嚴重滯后10天以上,甲方有權單方解除合同,乙方不得異議,7天內無條件撤出施工場地,并無條件提供已完部分的工程部分。
甲方: 乙方:
20xx年4月16日
關于承包合同范文集錦 篇5
發包方(簡稱甲方):_________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1、裝飾施工地點:
2、住房結構:房型房廳套,施工面積平方米.
3、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》.
4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包).
5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,________工期________天.
二、工程價款及結算的約定
1、工程總價款:_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報價單.
2、工程款付款方式按下列方式支付:
第一次,對預算設計認可簽訂合同之日.支付10000元訂金,
第二次付款時扣除
第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元
第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元
第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元
(5)工程保修期兩年.工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算.
三、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單.本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續.如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔.甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償.
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用.如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方.
3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用.如已使用,對工程造成的損失由乙方負責.如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方.
四、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執行db086297《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db313____1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準.
2、本工程由________方設計施工方案.
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變.
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,雙方同意后,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定.
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認.事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗.若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延.
6、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知____日內組織驗收.如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期.
五、有關安全生產和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生.如遇上述情況發生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現場交底.并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作.
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的'現場交底.按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可.未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線.
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金.
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金.
八、糾紛處理方式雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟.
九、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守.
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力.合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):電話:
簽訂日期:________年____月____日
乙方(簽章):電話:簽訂地點:
簽訂日期:________年____月____日
關于承包合同范文集錦 篇6
發包人(全稱):______________________________
承包人(全稱):______________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________
工程地點:______________________________
工程內容:______________________________
工程立項批準文號:______________________________
資金來源:自籌
二、工程承包范圍
承包范圍:施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)
三、合同工期
開工日期:_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準);
竣工日期:_____年____月___日;
合同工期總日歷天數:______天。
四、質量標準
工程質量標準:合格(其中主體為優質結構)
五、合同價款
金額(大寫):________;預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件
本合同文件包括:
1、本合同協議書;
2、圖紙;
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經濟損失,應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的',雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、工程結算
1、工程竣工經發包方認可后____天內,承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容,進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為:
竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保修金。
3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金,發包人從應付的工程款中預留,用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金,質量保證金為___________________________________元(人民幣);大寫__________________________元整(人民幣)。
九、合同生效
1、合同訂立時間:__________年______月______日。______________________________
2、合同訂立地點:________________________。
3、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。
發包人:______________________________
法定代表人:______________________________
日期:_______年______月_____日
承包人:______________________________
法定代表人:______________________________
日期:_______年______月_____日
關于承包合同范文集錦 篇7
協議書
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商,就草原承包事宜達成一致,并簽訂如 下協議:
一、甲方將該村約 公頃的草原包給乙方經營,承包期限為20xx年1月—20xx年12月,東至:;南至:;西至: ;北至: ;到期后如繼續承包,雙方可再次協商。
二、該 公頃草原總承包費為整。
三、乙方在國家政策內可以在承包草原內開發水田。
四、此協議經甲乙雙方平等協商一致達成為雙方各自真實的意識表示,各方簽訂后即發生法律效力,出現糾紛,由甲方負責解決或處理,解決不了,任何一方均可申請仲裁或訴訟人民法院解決。
五、此協議甲乙雙方各持一份。
甲方:
乙方:
年月 日
關于承包合同范文集錦 篇8
益民面粉廠(甲方)
濱海市第一建筑公司(乙方)
為建筑益民面粉廠辦公樓,經雙方協商,訂立本合同。
一、甲方委托乙方修建辦公樓一座,由乙方按照甲方提出的圖樣(附件一)建造。
二、全部修建費(包括材料費和人工費)為人民幣一百五十萬元。
三、甲方在訂立合同后五周內,先付給乙方全部修建費的百分之七十(一百零五萬元),其余的百分之三十〔四十五萬元)在辦公樓建成驗收合格后十夭內全部付清。
四、工期一九九二年二月一日開始到本年十二月三十日完工。
五、建筑材料由乙方按照雙方商定的標準籌備(附件二)
六、樓房質量標準按國家規定。如樓房質量不符合國家規定的`標準,由乙方返修。使用的建筑材料質量低于商定標準時,乙方應按全部材料費的百分之二賠償損失。如不是由于無法抗拒的原因(如嚴重天災時),未能按期交工,每拖期一個月(超過十五夭按一個月計算,不足十五天按半個月計算),甲方扣除付給乙方的建筑費的百分之一(半個月為百分之零點五)。拖期超過一年,甲方有權終止合同,并追回已付的修建費(含所購建筑材料)。
七、甲方不能按本合同規定的時間付給乙方修建費,應以拖延時間的三倍計算推遲交工日期,并按全部修建費的百分之一賠償乙方損失。
八、若遇到本合同沒有規定的問題,由雙方協商解決。
九、本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等效力。
益民面粉廠(公章)
代表朱旭(私章)
濱海市第一建筑公司(公章)
代表馬斌(私章)
一九xx年二月二日
關于承包合同范文集錦 篇9
第一條 訂立合同雙方:
甲方:(以下稱出租方):________________________ 地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________ 職務:____________
乙方:(以下稱承租方):________________________ 地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________ 職務:____________
第二條 根據出租人的公開招標和承租人的投標與答辯,經過評標委員會的最后評標,________及其合伙人被確定為中標承租人。出租人和承租雙方依據招標標底所確定的基本內容,特訂立本合同。
第三條 租賃雙方表示,租賃經營是一種新型的社會主義經營方式,愿意在搞活企業、提高經濟效益的前提下,創出企業租賃經營的新經驗。
第四條 租賃經營后,仍然是國有企業性質。
第五條 租賃經營后,必須堅持社會主義方向,貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規和法令,依法經營。
第六條 經營范圍和產品方向,原則上應符合本行業的特點和發展規劃。
第七條 租賃經營后,應成為獨立核算、照章納稅、自主經營、自負盈虧、具有自我改造和自我發展能力的人。
第二章 租賃期限、財產和租金
第八條 租賃經營期限為________年,即________年____月____日起,至________年____月____日止。
第九條 本廠共有財產____元,其中;國家資產____元,流動資金____________元。租給承租人的自主經營。
第十條 租金定為____元,為________年繳納。 其中: ________年度________元; ________年度________元; ________年度________元;
第十一條 租金于應交年度的年后____日內,由銀行劃撥,一次付清。
第十二條 出租人為了本廠發展需要,將租金收入返回承租人,作為擴大生產的資金,應當相應增加租金。承租人應做到專款專用。
第十三條 承租人對租賃的固定資產,應提取不低于____%的折舊基金和____%的大修理基金,必須做到專款專用。
第十四條 本廠租賃經營前的債務,由出租人清償。
第十五條 承租人用個人所得對本廠投資,產權歸承租人所有,租賃期滿后,可以帶走,也可以折價給下一個承租人。
第三章 承租人的權利和義務
第十六條 承租人的權利
1.承租人是本廠租賃經營期間的法定代表人和當然廠長。合伙租賃的承租代表人為法人代表和副廠長。
2.承租人對租賃的財產有完全的使用權。
3.承租人對本廠的經營有完全的自主權。
4.承租人對本廠經營管理有機構設置權;人事任免權;專業技術人員的聘任權;獎懲、招用和辭退職工權。
5.自選工資形式、自定工資標準和資金分配權。
6.本廠納稅后剩余的利潤,由承租人自主支配,分配的辦法,承租人可以和職工商量決定。
7.承租人從租賃之月開始,停發工資、獎金,但保留原工資級別,并享受國家統一的晉級權。檔案工資允許計入成本。
8.承租人在租賃期間,享受國家規定的全民所有制企業職工的勞保福利待遇和公費醫療待遇。
9.承租人對租賃的設備中閑置無用、技術性能落后的舊設備,可以提出處理意見,經出租人同意,辦理手續,進行更新改造。
第十七條 承租人的義務
1.承租人必須按照有關規定繳納各種稅、費和統籌基金,其中包括國家能源交通重點建設基金。
2.承租人必須近期如數繳納租金。
3.承租人必須保證租賃的廠房、設備的完好,按照設備管理的有關規定,對設備進行定期維護保養。不經出租人的同意不得轉租、轉包他人經營。 合同終止時,承租人應當保證租賃的固定資產凈值不減少。 承租人應當對租賃的廠房、設備進行財產保險。
4.承租人要自覺接受黨組織的監督,尊重職工的民主權利,向職工報告工作,聽取職工的意見和合理化建議。 承租人要支持基層黨組織、工會、共青團的工作,解決所需人員的工資及必要的活動經費和活動場所。
5.承租人必須保障本廠職工的合法權益,應當在提高經濟效益的前提下,不斷提高職工的平均收入,不斷改善職工的勞動條件和福利待遇。
6.承租人應當有價值____元的財產作抵押,抵押物在租賃經營期間只有使用權,無處分權。抵押物應申請家庭財產保險。抵押金應交出租方存入銀行,利息歸承租人所有。
第四章 出租人的權利和義務 183;店面承包合同 183;建房承包合同 183;果園承包合同 183;漁業承包合同
第十八條 出租人的權利
1.有權按時如數向承租人收取租金。
2.有權監督租賃財產不受損害。
3.有權監督本廠的產品方向。
4.對本廠財務有監督、審計權。
5.對本廠的產品質量有檢查權。
6.有權維護本廠職工的合法權益。
第十九條 出租人的義務
1.根據承租人的請求,積極協助解決經營活動中的困難和問題。
2.不得違反合同規定,干涉承租人的經營自主權,干擾承租人的經營管理活動。
3.不得平調本廠的設備和特資
4.應當按照合同規定保障承租人的合法權益。
第五章 合同的變更、解除和終止
第二十條 合同生效后,即具有法律約束力,任何一方不得隨意變更或解除,需要變更或解除合同時,應雙方協商一致,達成書面協議。
第二十一條 合同履行期間,如果國家政策與合同簽訂時發生較大變化時,受影響的一方可以提出變更或解除合同。
第二十二條 因承租人經營管理不善,或者重大決策失誤,給工廠造成連續________年以上虧損或重大損失時,出租人可以解除合同,不負違約責任,保留向承租人要求賠償損失的權利。
第二十三條 由于出租人違反合同規定,干擾承租人的經營管理活動,使承租人無法繼續經營,或者承租人的合法收入得不到保障時,承租人有權解除合同,并要求出租人承擔違約責任。
第二十四條 由于不可抗力的原因,使合同無法完全履行或者無法履行的時候,經過雙方協商,可以變更或解除合同。
第二十五條 租賃期滿,合同自行終止。 租賃期滿前____日,承租人將本廠的固定資產和流動資金評估表和債權、債務平衡表交出租人審核,出租人會同財政、稅務、銀行、審計等有關部門代表進行審核,審核無誤后,經租賃雙方代表簽字后,承租人可以離職。
第二十六條 租賃期滿后,本廠仍要租賃經營時,承租人在同等條件下,有優先承租的權利。
第六章 違約責任
第二十七條 租賃雙方應全面、實際履行合同,不履行或不完全履行合同的應負違約責任,按照《中華人民共和國民法典》有關條款處理。
第二十八條 承租人不能按期繳納租金的,應承擔違約責任,支付當年租金____%的違約金,并按每日萬分之____支付滯納金。
第二十九條 承租人無力支付租金的,應當用風險保證金支付,風險保證金不足繳納租金的,承租人應用抵押物或抵押金(保證人的保證金)折抵租金。 合伙承租的合伙人負連帶責任。
第三十條 承租期滿,承租人不能按質量交還租賃的財產,承租人應賠償損失并支付缺少數量價值____%的違約金。
第三十一條 出租人違反合同規定,應承擔違約責任,給承租人造成經濟損失的,應賠償直接損失,并支付當年租金____%的違約金。
第三十二條 租賃雙方發生糾紛以后,應當協商或調解解決,協商或調解不成的,可到人民法院起訴。
第七章 附則
第三十三條 承租代表人發生意外事故,由合伙人根據合伙協議另行推選承租代表人。
第三十四條 出租人的《租賃經營方案》、《招標書》和承租人的《投標書》、《答辯材料》均為本合同的組成部分,與合同正文具有同等法律效力,如與合同正文有矛盾之處,以合同正文為準。
第三十五條 本合同由出租方代表、承租方代表簽字并經公證處公證后生效。
出租方代表:(簽字)____________ ________年____月____日
承租方代表:(簽字)____________ ________年____月____日
關于承包合同范文集錦 篇10
訂立合同雙方:________________
____縣______鄉______村______組(以下簡稱甲方):___________________
_____縣______鄉______村______村民(以下簡稱乙方):________________
____為了發展林業生產,培育和合理使用林木資源,加快國土綠化,發揮森林蓄水保土、調節氣候、改善環境和提供林產品的作用,根據《森林法》的有關規定和中央(____)、(____)____號等有關文件的精神,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條承包內容、面積和地點甲方將座落在______的林地(山地)______畝,發包給乙方植樹和管理,
四界是:南至______,北至______,西至______,東至______。
第二條承包期限承包期為________年,從________年________月________日起,至________年________月________日止。
第三條林木收益分配
1.承包林地內原有林木,成材林木(成材林木的標準,按林業主管部門的規定確定)實行___:___________________分成,甲方得___成,乙方得___成。
2.承包期內乙方新植樹木,成材林木實行___:___________________分成,甲方得___成,乙方得___成。
3.對原有林木的修枝材、腳材,按___:___________________分成,甲方得___成,乙方得___成。由乙方承擔修枝勞務。承包期內新植林木的修枝材、腳材,歸乙方所有。乙方修枝要嚴格按照林業部門的有關技術規定執行。
第四條種植密度、采伐與納稅
1.承包期間,乙方必須保證承包林地范圍內,每畝植樹不少于___株,樹苗由乙方自備(或由甲方提供)。
2.在承包期內,甲乙雙方均不得擅自采伐樹木。如一方需要采伐時,應由雙方向有關主管部門提出申請,經批準發給采伐許可證后,按批準采伐的方式(如擇伐、間伐或漸伐)進行采伐。對采伐后的空地,實行誰采伐誰補種的原則,由采伐方在采伐當______年或次______年完成更新造林。更新造林的面積和株數,必須大于采伐的面積和株數,并做到包栽包活。甲方如將應由自己補種的樹木委托給乙方補種的,應向乙方支付勞務費,費用由雙方議定。
3.采伐稅實行誰采伐誰負擔,應納稅方應在國家規定的時間內向稅務部門納稅。
第五條雙方的義務
1.承包期間,乙方負責山林樹木的管理防護。乙方應做到“三有”,即有專人護林,有房屋崗棚,有護林器械。
2.乙方不得在林地野外用火,不得自行或準許他人在承包林地內毀林開墾、采石、采砂、采土和進行其它毀林行為。
3.乙方必須切實做好護林防火工作,消除火災隱患。一旦發生火災,乙方除積極采取滅火措施外,應及時向甲方報告。4.上級發放用于造林、育林的扶持資金、物資或貸款,甲方必須及時、合理分配給乙方。
5.承包期內的林木治蟲費用,由甲方承擔_________%,乙方承擔_________%。
第六條獎懲1.承包期內,如果林木被盜伐,乙方未發現或未抓住盜伐人的,被盜伐一株,乙方應向甲方賠償人民幣_____________元。如乙方發現或抓住偷樹人的,應交給甲方處理,按所盜伐樹木對盜伐人作價罰款__倍,罰款全部(或部分)獎給乙方,被盜伐的樹木歸甲方所有。甲乙雙方未經批準擅自砍伐樹木的,砍伐一株,罰款_____________元給對方。
2.甲方如克扣上級發放用于造林、育林的資金、物資和貸款,除應如數補齊外,還應向乙方償付相當于其價值的_________%的違約金。
3.如因乙方的責任造成火災,對于燒毀樹木,應視乙方責任的大小,決定其應付賠償的數額。
第七條不可抗力如遇不可抗力的自然災害,造成乙方承包林地內林木的損失,經調查證實后,對損失部分林木雙方均不負責。
第八條其它
本合同自承包起算之______日起生效,至承包期滿失效。
承包期滿后雙方如愿意繼續承包,應重新訂立合同。在承包期內,承包戶主如去世,其家庭成員有承包繼承權。
本合同不因甲方代表人的變更而變更。合同執行期間,任何一方不得擅自變更或解除合同;合同執行中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙雙方
各執一份;合同副本一式__份,送鄉政府、村委會、(如經公證或鑒證,還應送公證或鑒證機關)……各留存一份。
甲方:__________________
____縣______鄉______村______組(公章)
代表人:__________________(蓋章)
乙方:__________________
____縣______鄉______村______村民(公章或簽名)
________年________月________日
關于承包合同范文集錦 篇11
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方現有耕地,乙方愿意承包。經甲與乙方研究協商,特定出以下協議:
一、甲方愿意把村南片的南坡地租給乙方,總面積為__畝,租期四年(即從____年_月_日至____年_月底止)。每畝每年租金_元,共計人民幣_元(一次性交清)。
二、甲方所承包給乙方的耕地不準開采、種樹及種植香附經濟作物,只限于種植農作物,如番薯、水稻、甘蔗、花生等。
三、甲方所承包給乙方的`耕地期滿后要保持耕地的原狀交付給甲方。
四、乙方在承包期內因地權糾紛造成經濟損失的由甲方承擔所有賠償責任。
五、乙方因承包期滿后農作物不及時收獲,甲方應酌情延長租期一個月以內,不收租地金。
六、乙方所在租地的一切設施在租期滿后歸乙方所有,甲方無權干涉。
七、乙方租期滿后,甲方若要把耕地承包給他方,同等條件,應優先給乙方承包。
八、在租期內,非經乙方同意,甲方如提前終止承包,按使用年限賠償給乙方經濟損失。
九、在租期內,此塊耕地若被政府征用,甲方要給乙方退回剩余時間相應的租金。
十、甲乙雙方非經對方書面同意,不得擅自變更或終止本合同。
十一、本協議一式二份,雙方各執一份,自簽訂之日起生效。未盡事宜,雙方研究再做決定。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于承包合同范文集錦 篇12
甲方:北京西苑天露商務會館
乙方:
甲、乙雙方就北京西苑天露商務會館KTV包房經營管理事宜,經友好協商達成以下協議,雙方共同遵守:
一、 合作形式
甲方將其所有的KTV包房共八間交由乙方自主經營管理,同時甲方按月收取相應利潤。
二、 合作期限
自20xx年07月04日至20xx年8月03日,一個月試運營期。
三、 結算方式
1、 乙方經營過程中,凈利潤在十萬元人民幣(含十萬元)以內,甲方獲
取該利潤的70%,乙方獲取30%;
2、 凈利潤達到十萬元人民幣以上,甲方收取定額利潤人民幣八萬元以外,
超出定額部分的利潤全部歸乙方所有;
3、 乙方自行支付KTV包房專業服務人員薪資;
4、 雙方按月進行結算;
5、 雙方簽、免單金額月末結算時在各自利潤中扣除。
四、 雙方權利及義務
(一)、甲方權利義務
1、 甲方提供KTV包房八間,包括現有配套音響、音箱設備以及酒具等設施,并免收水、電、電話等雜費;
2、 甲方提供全部酒水、飲料等商品,月末結算時以成本價計算銷售成本,并不記入利潤;
3、 甲方根據實際營業狀況,保證乙方合理的勞動報酬前提下分得利潤;
4、 甲方負責收取日常的營業收入,于月末結算時向乙方提供營業狀況月報表以供參考;
5、 甲方保證按時交付營業場地,給乙方適當的準備期間以達到適合營業的狀態;
6、 甲方同意試運營期過后,雙方將視情況簽訂長期合作協議;
7、 除非乙方經營管理不善造成甲方損失,否則甲方不得隨意提出解除合同;
(二)乙方權利義務
1、 乙方負責包房全部專業服務人員的招收、培訓和日常管理,并遵守甲方關于員工的規章制度;
2、 乙方自主經營管理,保證經營項目符合國家各項法律、法規,營業時間、衛生、消防標準等均協調配合甲方的.相關規定;
3、 乙方不得隨意對內部原有設備、設施進行改造,但事先獲得甲方同意的除外;
4、 乙方負責記錄每日收入,次日與財物核對一致后雙方簽字確認;
5、 乙方所銷售之商品保質保量;
6、 乙方無法達到預期收益并虧損嚴重時,可以提出協商解除合同;
7、 未經甲方同意,乙方不得擅自更改經營項目或轉讓于第三人經營;
8、 KTV現有的服務人員未經甲方同意,乙方不得隨意調換。
五、 合同終止
當出現下列情況時,雙方均可終止合同,并協商處理善后工作:
1、 任何一方公司及結構有重大變化(收購、合并、分解)或破產,此方需在可能的范圍內提前通知另一方,并由雙方協商解決本合同的繼承和轉讓方法;
2、 遭受不可抗力(如政府改造、拆搬遷等)因素,任何一方終止本合同應于提前以書面通知對方。
六、 違約責任
雙方必須嚴格遵守以上約定,否則:
1、 任何一方違反本合同的約定,經對方書面催告后仍不改善時,無過錯一方有權單方面提出解除合同,并要求違約方賠償全部經濟損失;
2、 任何一方之行為有毀損對方名譽及經濟利益的,雙方協商后認為互信關系不存在,可解約,但由于解約而給另一方造成經濟損失的,解約方應負賠償責任;
3、 甲方遲延交付場地,每天按所獲利潤總額的5%計算并向乙方支付賠償金;
4、 合同解除后三日內,乙方將場地及配套設備、設施歸還甲方,如有人為損壞或丟失,照價賠償。
七、 爭議解決
履約過程中出現糾紛,雙方應本著友好合作態度進行協商,協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟,相關涉訴費用由敗訴一方承擔。
八、 附則
1、 雙方之前一切口頭或書面之意思表示、協商、承諾等均被本合同內容所取代;
2、 本合同一式兩份,雙方各持一份,簽章后生效,具有同等法律效力;
3、 本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充協議,作為合同附件,與本合同具有同等法律效力。
甲方:北京西苑天露商務會館乙方:
地址:北京市海淀區同慶街甲10號 地址:
電話: 電話:
負責人:
簽訂日期: 年 月 日
關于承包合同范文集錦 篇13
甲方:
乙方:
為了進一步對宿舍進行有效管理,經甲乙雙方協商一致,簽訂協議,以資共同遵守,乙方負責宿舍的全面管理,具體承包事項如下:
一、甲方向乙方提供宿舍大樓一幢,并確保水電供應。
二、乙方必須按照甲方及當地消防安全設施要求,安裝消防器材等。
三、內外環境衛生由乙方負責。
四、如遇到派出所等政府部門檢查或查廠,發現不符合要求,由甲乙雙方商討分擔改進工作及一切費用。
五、每間住宿人員,乙方必須按照適當比例安排。
六、宿舍承包期間,不得轉租及住其他廠里人員。
七、承包期限24 個月,時間從20xx 年3 月1 日
至20xx 年2 月28 日。
八、如有違約,甲方有權立即終止協議,無需負任何承諾。
九、本協議一式叁份,甲方貳份,乙方一份,共同督促并遵守執行,自簽字日起生效。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
關于承包合同范文集錦 篇14
委托方(甲方):_________
承接方(乙方):_________
工程項目:_________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條工程概況
1.工程地址:_________
2.居室規格:房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛,總計:施工面積_________平方米。
(1)_________室,計_________平方米;
(2)_________廳,計_________平方米;
(3)_________廚房,計_________平方米;
(4)_________衛生間,計_________平方米;
(5)_________陽臺,計_________平方米;
(6)_________過道,計_________平方米;
(7)其他(注明部位)_________,計_________平方米。
4.委托方式:_________
5.工程總天數:_________
天工程開工日期:_________年_________月_________日
工程竣工日期:_________年_________月_________日
第二條工程價款
工程價款(金額大寫)_________元。
(1)材料款_________元;
(2)人工費_________元;
(3)設計費_________元;
(4)施工清運費_________元;
(5)搬卸費_________元;
(6)管理費_________元;
(7)稅金_________元;
(8)其他費用(注明內容)_________元。
第三條質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照上海市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監督部門:_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
甲方付清工程價款,《家庭裝潢工程工程結算表》,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條工程驗收
1.工程質量驗收,《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條其他事項
1.甲方
(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
(2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方
(1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
(2)指派(姓名)_________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
(3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
(4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為_________個月。
第九條違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條爭議解決
1.本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。
2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向_________仲裁委員會申請仲裁,或向_________人民法院提起訴訟(二者只能選擇一種)。
第十一條合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式_________份,甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主)(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
住所地址:_________企業地址:_________
郵政編碼:_________郵政編碼:_________
工作單位:_________法人代表(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________
電話:_________電話:_________
關于承包合同范文集錦 篇15
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解
除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的'部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____