廣告加工合同（通用6篇）
廣告加工合同 篇1
委托方：_____簽訂地點：_____
承接方：_____訂日期：_____年_____月_____日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1項目(制作)
1.2廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號
1.3發(fā)布地點或形式：_____
1.4顏色：_____
1.5規(guī)格或材料：_____
1.6刊播次數(shù)、起止日期及時間：_____
第二條：費用及支付方法
2.1費用
本次活動總金額為，(大寫圓整)
2.2結(jié)算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任
4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第( 2 )項規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方：_____承攬方：_____
單位名稱(蓋章)_____單位名稱(蓋章)_____
地址：_____地址：_____
委托代理人：_____委托代理人：_____
電話：_____電話：_____
廣告加工合同 篇2
定做方：___________承攬方：___________合同編號：_________簽訂地點：_________簽訂日期：_________
一、材料明細品名規(guī)格型號計量單位交貨日期數(shù)量單價總價金額總計風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)民法典的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
二、選用材料
正文(牌芯)使用_________g專用紙，盒使用__________g白板紙(或白底白板紙)。
三、制作要求
上光進口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 盒復膜 □ 包透明膜帶易拉線 □ 副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □注：需要哪項在哪項 □ 打a;adc;風險提示：
加工承攬業(yè)務切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
四、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對包裝物進行質(zhì)量認定。
2、承攬方提供________級以上的合格品給定做方，________級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負責，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應在法律規(guī)定的時間內(nèi)(____日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。
六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求定做方提供制作所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下________。
七、驗收標準、方法和期限按行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。風險提示：
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
八、包裝要求及費用負擔紙箱包裝(_____副或_____副一箱)，費用由承攬方負擔。
九、預付款數(shù)額及時間簽訂合同后定做方支付總貨款的_____%作為預付金(不含版費)。風險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
十、結(jié)算方式及期限現(xiàn)金結(jié)算，交貨時間________年____月____日。
十一、交貨方式及收貨人地點：_________。電話：_________。風險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具�？偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。
此外，運輸費用的負擔，應結(jié)合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
十二、運輸方式汽車或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方擔。
十三、違約責任本合同履行過程中，如一方違約則支付守約方違約金_______元人民幣。
十四、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可訴至______人民法院解決。
定做方：_________單位名稱：________法定代表人：__________委托代理人：__________承攬方：__________單位名稱：________法定代表人：__________委托代理人：__________
廣告加工合同 篇3
定作方(甲方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會信用代碼：
承攬方(乙方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會信用代碼：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，當事人雙方本著合法原則、平等互利等價有償原則、契約自由原則和誠實信用原則，就甲方委托乙方加工廣告撲克事宜經(jīng)過友好協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期
品名規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價交貨日期
貨款合計人民幣金額(大寫)
二、選用材料
撲克正文(牌芯)使用 g撲克專用紙，撲克盒使用 g白板紙(或白底白板紙)。
三、制作要求
撲克牌上光進口油：
□ 上光國產(chǎn)油
□ 撲克盒復膜
□ 包透明膜帶易拉線
□ 10副用熱縮膜封裝
□ 壓紋
□
注：需哪項在 □ 打“√”
四、質(zhì)量要求和技術(shù)標準
1.依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對撲克及包裝物進行質(zhì)量認定。
2.承攬方提供 級以上的合格品給定作方， 級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負責，如果出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定作方應當在收貨后 日內(nèi)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。
六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
定作方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下 。
七、驗收標準、方法和期限
按撲克牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔
紙箱包裝( 副或 副一箱)，費用由承攬方負擔。
九、預付款數(shù)額及時間
簽訂合同后定作方支付總貨款的 %作為預付金(不含版費)。
十、結(jié)算方式及期限
合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。
十一、交貨方式及收貨人地點： 電話：
十二、運輸方式
汽車或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定作方負擔。
十三、違約責任
本合同履行過程中一方違約的，應當賠償因此給對方造成的實際損失。
十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。
十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當事人雙方同意由 仲裁委員會仲裁。
十六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
十七、雙方協(xié)商的其他條款： 。
定作方(簽章)： 承攬方(簽章)：
法定代表人：
委托代理人： 法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
廣告加工合同 篇4
委 托 方：簽 訂 地 點：
承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商， 簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式：
1.4 顏色：
1.5 規(guī)格或材料：
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ，(大寫 圓整)
2.2 結(jié)算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任
4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第( 2 )項規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2. 向 連云港市當?shù)?人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方：連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方：
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
廣告加工合同 篇5
甲方：________________(以下簡稱甲方)
乙方：________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：
型廣告塔座
2、工程地點：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的_______施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍__漆(___色)，工程做法及選材標準詳見施工圖委托加工數(shù)量為《________》型廣告塔座
2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸安裝。
面板馬道基礎燈具由乙方自理。
合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎施工圖)
三、承包方式和造價：
《_______》型廣告塔座，單價每座0000.00元(大寫：_____)合計人民幣____元，大寫：______元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎施工。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元(大寫：____元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元(大寫：_____元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價____元(大寫：_____元整)的___%;合計人民幣___元(大寫：___元整)座廣告塔共計____元(大寫：_____元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元(大寫：____元整)，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結(jié)清余款
五、工程期限為天，其中加工配件________天，運輸________天，安裝________天
六、雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止?協(xié)調(diào)期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費，甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。
如工程款不能及時到位，工期相應順延造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
(二)乙方責任
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性廣告牌設計基本風壓為/㎡(抗風設計值為級)廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的.時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲?乙雙方協(xié)商解決?如遇到無法抗拒自然災害(如刮風下雨?雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)?工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。
以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《___鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》
附則：
(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守?
(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件，如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
(四)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效?
甲方代表人簽字：________________
乙方代表人簽字：________________
________年________月________日
廣告加工合同 篇6
定做方：________________
承攬方：________________
合同編號：______________
簽訂地點：______________
簽訂日期：______________
一、材料明細
品名
規(guī)格型號
計量單位
交貨日期
數(shù)量
單價
總價
金額總計
二、選用材料
撲克正文（牌芯）使用_________g撲克專用紙，撲克盒使用__________g白板紙（或白底白板紙）。
三、制作要求
撲克牌上光進口油?□?上光國產(chǎn)油?□?撲克盒復膜?□?包透明膜帶易拉線?□?副用熱縮膜封裝?□?壓紋?□
注：需要哪項在哪項?□?打“√”
四、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對撲克及包裝物進行質(zhì)量認定。
2、承攬方提供________級以上的合格品給定做方，________級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負責，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應在法律規(guī)定的時間內(nèi)（15日）提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。
六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
定做方提供制作撲克所需的全部資料（照片、光盤、標準字及字體等），保密要求如下_____________。
七、驗收標準、方法和期限
按撲克牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔
紙箱包裝（_____副或_____副一箱），費用由承攬方負擔。
九、預付款數(shù)額及時間
簽訂合同后定做方支付總貨款的_____%作為預付金（不含版費）。
十、結(jié)算方式及期限
現(xiàn)金結(jié)算，交貨時間_____年____月____日。
十一、交貨方式及收貨人地點：______________________。
電話：______________________。
十二、運輸方式
汽車或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。
十三、違約責任
本合同履行過程中，如一方違約則支付守約方違約金_______元人民幣。
十四、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可訴至______人民法院解決。
定做方：______________
單位名稱：_____________
法定代表人：__________
委托代理人：__________
承攬方：_______________
單位名稱：_____________
法定代表人：__________
委托代理人：__________