公司承包的合同（通用10篇）

公司承包的合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方系xx人企業，為工作提供綜合性的勞動服務;

　　乙方系以為主的獨立勞動者合伙組織，為社會提供勞動服務。

　　甲方為了更好的為提供優質的服務，促進事業的發展，甲方將物業管理工作承包給乙方，乙方同意集體承包該物業的管理工作。

　　為了保護雙方的合法權益，明確雙方的權利與義務，現就乙方承包物業管理的相關事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

　　第一條承包的內容、面積、地點

　　甲方將位于共計平方米的物業承包給乙方管理，乙方負責該物業的管理、日常維護等全部工作。

　　(詳見工作內容清單)

　　第二條承包期限

　　承包期限為一年，從年月日起至年月日止。

　　承包期滿，雙方無異議可以順延，但需在承包期滿前一個月另行訂立書面協議。

　　第三條承包費的金額與支付方式

　　1、甲方每年需向乙方支付承包費人民幣元;

　　2、承包費采用分期付款的方式，即：

　　200年月日支付人民幣元;

　　200年月日支付人民幣元;

　　第四條雙方的權利義務

　　1、甲方適時指派技術人員對乙方進行技術指導，派管理人員對乙方進行監督與管理，乙方應當服從甲方的'監督與指導。

　　2、甲方應當按時向乙方支付物業管理承包費，乙方應當按時完成承包的物業管理任務。

　　3、在本合同簽訂之日起日內，乙方應當選派不得少于

　　人對該區物業進行管理和日常維護，乙方指派的人員由乙方自行安排，但是應當報甲方同意與備案。

　　4、乙方初步安排的工作人員是;

　　甲方對此經審核認為符合甲方的要求。

　　5、在未征得甲方書面同意的情況下，乙方不得隨意變更人員，否則甲方有權解除本合同;

　　甲方認為乙方安排的人員不適合從事物業管理工作的，有權要求乙方更換人員，乙方應當按照甲方的要求更換管理和日常維護人員，否則甲方有權解除本合同。

　　?店面承包合同?建房承包合同?果園承包合同?漁業承包合同

　　6、甲方為乙方購買賠償最高金額為人民幣100，000元的意外傷害保險;

　　乙方在承包經營期間受到意外傷害可以享受賠償。

　　7、乙方必須服從甲方技術人員的管理指導，按甲方的要求進行管理和日常維護工作。

　　8、乙方以及乙方成員在承包管理期間，要自覺加強安全生產意識，在工作中注意安全，并應當遵守甲方制訂并公布的工作手則與操作規程。

　　若乙方嚴重違反甲方工作手則與規程，經警告拒不改正的，甲方有單方權解除本承包合同。

　　9、乙方應根據甲方的要求，做到：

　　第五條獎勵與處罰

　　1、甲、乙雙方任何一方違反本合同的約定，給對方造成損失的，均應賠償守約方所造成的損失。

　　2、甲方有權根據乙方對承包的物業管理效果的好壞，對乙方進行適當的獎勵與必要的處罰。

　　(獎勵與處罰的幅度不得超過承包金總額的25%)。

　　3、若乙方不服從甲方的、指導、管理與監督，甲方有權單方宣布解除本承包合同，未付承包費不再支付。

　　4、乙方不得私自變賣甲方提供的物業管理及日常維護工具、設施等，違者除給予沒收非法所得外，并應按實物折價金額3倍賠償，情節特別嚴重者，移交公安機關處理。

　　第六條不可抗力

　　如因不可抗力的自然災害，造成乙方承包的物業損失，經調查證實后，甲方應據實減免乙方的義務。

　　第七條其他事項

　　1、乙方以及乙方的成員承諾：本合同旨在承包甲方的物業管理工作，乙方及其成員與甲方為承包與發包關系，而不認為與甲方存在勞動關系，或者是甲方的員工，并由此主張相關的權利與義務。

　　2、若乙方的成員需要委托甲方代買社會勞動保險或者醫療保險的，甲方可以提供協助，但所有的保險費用由乙方自行承擔(或者授權甲方從承包費中直接劃扣)。

　　3、乙方授權委托甲方每月向乙方成員支付勞務費人民幣元;

　　支付勞務費人民幣元;

　　向支付勞務人民幣元，共計人民幣元;

　　乙方在此授權甲方直接從應當支付乙方的承包費中扣除上述費用。

　　4、本合同從承包之日起生效，合同期滿失效。

　　合同期滿后雙方如愿意繼續合作，必須重新訂立承包合同。

　　5、在合同執行中如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充約定，補充約定與本合同具有同等效力。

　　6、如因本合同發生爭議，雙方應當協商解決，協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

　　7、本合同一式二份，雙方各執一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：______乙方：______

　　______年______月______日______年______月______日

公司承包的合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著平等互利、互相合作的精神，甲方把其開發的江源山水商住小區項目(以下簡稱江源山水)的物業管理承包給乙方(含前期物業)，江源山水項目建成后總建筑面積約為270000M(含住宅、商業用房、地下停車場)，并達成以下協議。具體細則如下：

　　一、甲乙雙方同意該接管工作自20xx年4月1日起正式生效(交接期為20xx年3月25日)乙方自即日起接替甲方在江源山水的物業管理工作。

　　二、乙方獨立核算，自負盈虧。

　　三、乙方接管甲方在江源山水的物業管理工作，期限為3年，3年后將由業主自行選聘。

　　四、自本協議書簽訂之次日起，甲乙雙方對濱江大廈物業管理工作進行正式的移交，移交事項包括大廈應該配置的設備、設施(水泵、發電機、消防控制室)等原有物品及乙方要求甲方必須配套的安保系統(視屏監控系統、樓宇對講系統和停車場進出口自動設備)甲乙雙方派出代表在相關移交清單上簽字確認。在協議生效期間黔龍公司享有使用權并負有維修義務，合同終止后上述物品必須完好(自然損壞除外)的情況下全部移交甲方。

　　五、自20xx年4月1日起，濱江大廈物業管理有限公司事務全部由乙方負責，乙方對自即日起所產生的一切債權債務承擔一切責任;20xx年4月1日前所產生的一切債權債務以及依照法律和有關規定屬于甲方的遺留問題所開支的費用(包括預收業主的各種款項等)由甲方清償。甲方交由乙方管理的物業必須滿足80%的銷售率，未達80%的物業由甲方向乙方補齊至80%物業管理費用。

　　六、乙方接管甲方物業后，應保證一致的對外形象，使用統一的標識，乙方員工必須統一著裝。同時，乙方承諾短期內保證物業管理費不變，但經過乙方對物業管理的改造設施的完善，則可按國家相關規定對物業管理的收費標準進行調整。

　　七、自本合同簽字之日起，凡甲方有重大接待及活動時，在保潔、安保、場地及水電等方面需要乙方支持的，乙方必須無條件配合，但涉及費用的開支必須相互磋商解決。

　　八、乙方在工作中必須達到的量化指標如下：

　　1、有效投訴率不高于2%;

　　2、業主滿意率達90%;

　　3、機電設施設備完好率達97%,故障率低于3%;

　　4、維修及時率、合格率達100%;

　　5、治安法案率不能高于千分之2;

　　6、持證上崗率達100%

　　九、甲方在本合同簽訂前對業主所作的承諾，乙方繼續執行，但甲方對上述承諾必須有法定文本移交乙方予以確認后執行。

　　十、合同有效期間，乙方負有維修、養護、管理房屋及配套設施、設備和相關場地的責任，負有維護區域環境衛生和秩序的責任。

　　十一、在乙方經營期間，如發生不可抗力因素(如自然災害等)導致經營中斷，乙方有權停止支付經營期間的各項費用。

　　十二、本協議一式兩份，具同等法律效力，甲乙雙方各執一份。如有未盡事宜，雙方可協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：______乙方：______

　　______年______月______日______年______月______日

公司承包的合同 篇3

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，本著平等互利，誠實信用的原則，依照《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條、工程范圍：工程地點：

　　第二條、工期：從________年____月____日、開始至________年____月____日結束。工期天。在合同簽定后3天內，乙方應組織施工人員進場施工。3天后施工人員還沒有入施工場地，則視為違約，并承擔違約金。甲方有權終止合同并另行發包。

　　第三條、工程質量和技術要求：施工要求：

　　第四條、合同價款：

　　第五條、甲方責任：

　　第六條、乙方責任：

　　1、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定，嚴格按照甲方的要求和設計進行施工。

　　2、做好施工記錄、隱蔽工程記錄。

　　3、做好施工組織管理、維持現場整治，做到“工完場清、道路暢通”。

　　4、工程竣工未移交給甲方之前，乙方負責養護，乙方保護期間發生損壞（景觀損壞、苗木死亡），乙方負責恢復。

　　5、進入所發生的安全事故及施工過程中發生的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任，并立即報告甲方。

　　第七條、工期順延：

　　1、除自然災害和甲方原因外，工程未按合同工期竣工，乙方承擔違約責任每延誤一天乙方需支付甲方合同總金額的百分之一的違約金。

　　2、工程質量不符合設計要求，質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　第八條、工程付款及竣工結算：乙方在向甲方遞交竣工驗收報告的同時，向甲方遞交竣工結算報告及完整的`結算資料，甲方自簽收之日起7天內將結算審核完畢，審定后的結算書作為雙方結算工程款的有效依據。

　　第九條、竣工驗收：乙方認為工程具備竣工驗收條件后，應于竣工驗收前7天內向甲方申請驗收。甲方代表收到報告后十天內組織驗收。

　　第十條、違約責任：

　　1、違約的處理：合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償。違約造成工期延誤責任分擔：甲方違約，工期相應順延，乙方違約，工期不得順延。

　　2、違約金的標準：合同履行中任何一方無正當理由而單方面提出終止合同均屬單方毀約，毀約方除承擔賠償因此造成對方的全部經濟損失外，還必須向對方支付合同價款20%的違約金。

　　第十一條、安全施工：

　　1、乙方應按安全施工有關規定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和第三者的安全，并承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和發生的費用。

　　2、施工期間，乙方在甲方工地要注意自身安全，乙方所有人員施工期間造成任何地點出現任何事故，均甲乙方自理，甲方概不負責。

　　3、乙方在動力設備、高壓線路、地下管道附近及交通要道施工之前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。

　　第十二條、合同的生效與終止：

　　1、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿后，有關保修條款終止。

　　2、本合同簽訂后，雙方應認真履行本合同，關于合同的任何補充、修改或廢除均應經雙方協商一致并采取書面形式進行。

　　第十三條、爭議：雙方就合同條款的解釋、執行及工程密切相關的事項發生爭議，應友好的協商解決，如協商不好，可持本合同到當地勞動仲裁機關和當地人民法院進行裁決。

　　第十四條、合同份數：本合同一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，附加條款與本合具有同等法律效力。

　　第十五條、未盡事宜，另行商定。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　代表：

　　合同簽定日期：年____月____日

公司承包的合同 篇4

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　承包人：（以下簡稱乙方）

　　為了加強建筑工程有限公司的管理，推進體系有效的運行、擴展建筑市場業務量，結合公司的實際情況，現特聘乙方為建設工程勞務有限公司（簡稱豫中公司）經理，并實行公司風險承包經營管理。為明確雙方權利和義務，經甲乙雙方友好協商，自愿訂立本協議，以資共同遵守。

　　一、經營范圍：

　　1、經營區域：河南省及甲方書面同意的其它地區。

　　2、經營項目范圍：混凝土作業分包、鋼筋作業分包、模板作業分包、砌筑作業分包、抹灰作業分包、水暖電安裝作業分包、及資質證書所許可的資格范圍。

　　二、經營期限：經營管理期限暫定為年，及自起至止。

　　三、經營方式與原則：

　　實行風險經營，即按甲方規章制度自主經營、內部獨立核算、自負盈虧，按指標核定交納管理費、超額乙方全額留成、虧損乙方自負，承擔在施工期間形成的債務還款責任。

　　四、承包經營目標：

　　1、經營指標：自本協議簽訂之日起，甲方對豫中公司給予政策扶持，鼓勵豫中公司在河南省創造業績，擴大甲方在當地的影響力。

　　2、在乙方任職期內以豫中公司簽訂合同額、工程結算書、銀行進賬單為工程量依據，經雙方協商確定繳甲方管理費定額。本次定額議定年，分別為：乙方20xx年上交萬元，20xx年上交萬元，20xx年上交萬元。甲乙雙方通力合作達到雙贏效益良好，可面商酌加乙方當年上交定額。

　　3、乙方出資承攬施工項目，每年保底管理費外，在承攬工程超過元業績的部分按照施工合同額的 %收取管理費。

　　4、由乙方聯系跟蹤運作，甲方出資并施工的項目，其利潤分配原則為：甲方與乙方分別得利潤的 %和%。

　　5、乙方任職期內，應按照河南中德建筑工程有限公司發放的基本工資標準領取月工資，盈利的部分在任職期滿、項目平穩過渡后，無任何債務、無欠任何工人工資，資金合理回收完畢后，一次性領取。

　　五、甲方權利義務

　　1、遵守國家法律、法規及合同約定，監督、指導和協助乙方制定、實施經營項目指標，為乙方提供經營所需的公司資料、手續和財務票據，為乙方以甲方名義對外發生招投標、承建等業務關系提供便利和指導。

　　2、有權向乙方委派會計，行使財務管理、掌控印章等職責，監督乙方嚴格按公司的印章管理辦法使用公章。有權對乙方的財務進行不定期檢查、監督和審計。

　　3、向乙方委派施工人員。對乙方在技術、質量、安全、進度等方面進行檢查督促，如發現乙方在施工及經營管理中發生問題時，有權提出整改意見、限期改正或停工。

　　4、做好工程項目管理的考核工作，并按甲方的有關規章制度和文件進行獎勵和處罰。

　　5、甲方在乙方相關的發包單位撥款后，保證資金及時到帳，專款專用，不占用或克扣乙方可用資金。

　　6、甲方有義務配合乙方所需的相關培訓、資質辦理等工作。

　　六、乙方權利義務

　　1、須遵守并確保所屬人員遵守國家法律、法規及甲方的各項規章和規定，服從甲方統一領導和管理，信守并嚴格執行甲方與建設單位簽訂的合同（協議）和承諾（與業主簽訂合同后十五日內，把合同、中標通知書等文件送甲方財務部和行政辦公室備案）。

　　2、誠實守信，認真全面履行與業主簽訂的項目合同施工管理工作并承擔履約的全部責任。守法經營。負責認真貫徹執行甲方的安全、質量、技術、財務、印章等管理制度，規避經營風險，確保協議經營目標的實現。

　　甲方：

　　乙方：

公司承包的合同 篇5

　　甲方：__________________________________

　　乙方：______________________________ ____

　　地址：__________________________________

　　地址：______________________________ ____

　　郵編：__________________________________

　　郵編：______________________________ ____

　　電話：__________________________________

　　電話：______________________________ ____

　　傳真：__________________________________

　　傳真：______________________________ ____

　　甲方在_________市決定設立分公司經營甲方所開展的各項業務。現乙方向甲方商議承 包經營甲方在___________所設立的分公司，甲方對此表示同意接受。為了明確甲、雙方責、 權、利的關系，保障甲、乙雙方的全法權益。為此，特制訂本合同條款如下：

　　一、 乙方自然人承包經營甲方在_________所設立的分公司，在甲方領導下開展各項工作， 乙方在經營期間遵守國家的法律法規和各項政策規定。

　　二、 乙方在承包經營____________分公司的全部資金由乙方自籌（含分公司申請執照時所 需的費用、房租等等），乙方在分公司內所添置的各項設備、家具用具和所有財產屬乙方所 有。

　　三、 乙方有獨立經營自主權，但不得違反本合同的各項規定，不得超出工商管理部門和甲 方的授權范圍開展各項經營活動。

　　四、 乙方有人事聘用權，但乙方必須嚴格遵守勞動法的有關規定，在與員工 簽訂勞動合同 時需經甲方法人簽字蓋章后為有效，乙方在與甲方的本合同期滿前應妥善處理好員工的分流 問題，否則造成不良后果由乙方承擔全部責任。

　　五、 乙方的財務為非獨立核算單位。必須由甲方認可的并持有上崗證的專職會計擔任分公 司會計職務，會計受甲方領導，乙方在經營期間不得違反稅法和會計法強行要求會計不記實 帳和虛開發票等違法行為，由此造成的損失由乙方承擔全部責任，并交給甲方財務分析報告 壹份。會計在聘用或辭退時應經甲方同意后方可辦理有關手續。

　　六、 乙方所開展的各項業務必須是與甲方相關的業務，其每筆業務都必須與甲方發生往來， 不得與甲方有相同業務的單位發生往來合同；分公司成立后，甲方不直接與分公司區域內的 客戶發生銷售關系，而只能幫助分公司解決技術上的問題和將客戶交由分公司處理。分公司 對外簽訂的合同只有乙方本人簽字后方為有效。每份合同都必須報甲方備案。

　　七、 乙方為配合甲方在全國開展業務，可在甲方業務范圍內進行聯系。如果乙方能在某一 區域開展工作，在經甲方同意后可單獨授權交乙方經管，甲方只幫助乙努力培育市場。

　　八、 甲方在遵守國家法律和法規的前提下，為乙方做好各項服務指導工作，定期提供給乙 方經營策略和分公司發展業務的新思路。

　　九、 甲方為了給乙方做好各項服務工作，甲方指定以下人員為工作聯系人。 財務：_________業務:________技術________。乙方在工作需要時與工作聯系人聯系咨詢解 決相關問題，如有變動甲方另行通知，以保證乙方的業務順序開展。甲方只確認由乙方本人 簽字蓋章后所提交的各項業務表單為有效表單。

　　十、 甲方有權不定期的檢查乙方的財務帳目和業務合同執行情況，有權與乙方所聘的員工 談話了解分公司各項情況。

　　十一、 甲方在乙方的各項業務往來中的有關價格和完成時間均由雙方根據當時實際情況協 商確定。

　　十二、 乙方在對外宣傳時應注意甲方公司形象，其組織的大型推廣宣傳計劃需經甲方同意 后方可實施。甲方對乙方可行的宣傳計劃將全力支持，其費用由乙方承擔。

　　十三、 乙方在與甲方三合同生效之日起應預繳甲方保證金壹萬元正作為為稅款 保證金（乙 方在本合同簽字之日起一個月內交給甲方）；合同期滿或雙方同意中止合同時退回。甲、乙 雙方按事先商定的價格購買上網卡和ip 卡等，其它合作項目如有收益由雙方商定另行分配。

　　十四、 本合同有效期為三年。自 年_____月_____日至 年______月______日止。 十五、 甲、乙雙方任何一方違反本合同之任一條款，都視為違約，守約方有權隨時終止本 合同并要求違約方賠償損失。

　　十六、 本合同在招待過程中如有未盡事宜，另簽合同附件。該附件和本合同基有同等法律 效力。

　　十七、 本合經甲、乙雙簽字蓋章后即生效，分公司注冊成立后5 天內應將分公司的全部資 料復件給甲方備案（包印章的樣章）

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（簽字）

　　代表人：（簽字）

　　簽約日期：

公司承包的合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　為了提高物業小區的服務質量，根據《合同法》、《物業管理條例》及相關規定，甲、乙雙方經過友好商談，就乙方以甲方名義承接并經營【小區】一事達成如下協議，共同遵照執行。

　　第一條：承包的內容、面積、地點，甲方，將位于共計平方米的物業承包給乙方管理。

　　第二條：承包經營方式

　　本協議生效后，乙方可以甲方名義進行小區的物業管理和物業服務，甲方不干涉乙方的具體經營和管理。乙方負責小區物業費用的收繳、代收水電費、日常維護、維修等工作;在物業管理經營中所產生的管理費、維修費、材料費等相關費用由乙方自行承擔。

　　第三條：承包期限

　　第四條：承包期間相關經營管理事項的約定

　　1、乙方實行獨立核算，自付贏虧。

　　2、承包期內乙方必須守法經營，設法規避經營風險，獨立承擔民事責任和刑事責任，在物業管理活動中如發生丟失、盜搶、火災等過失責任事故，造成人身或財產損失，甲方均不予承擔任何責任。

　　3、無論在何種情況下乙方均不得以甲方名義從事與物業管理、物業服務無關的任何經營活動，亦不得擅自對外簽約、出據證明等。

　　4、乙方在經營活動中不得影響到甲方聲譽,若給甲方造成經濟損失或聲譽損失應酌情予以賠償，挽回影響。

　　5、乙方代收小區水、電費。在每月的25號前按甲方水、電總表計量數額，向甲方財務繳納費用。

　　第五條：未盡事宜約定

　　甲、乙雙方就本協議書未盡事宜，可另行協商作出補充協議，補充協議與本協議書具有同等效力。甲、乙雙方在履行本協議發生的所有糾紛，應當協商解決，協商不成時，均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。本合同經雙方簽字蓋章之后即為生效。

　　甲方：______乙方：______

　　______年______月______日______年______月______日

公司承包的合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　為進一步拓展公司業務、促進公司發展，本著優勢互補、互惠互利、協商一致的原則，就分公司承包經營雙方平等協商，達成如下協議：

　　一、分公司的設立

　　1、甲方聘請乙方為公司負責人，由乙方在本合同約定區域內西藏自治區設立分公司。

　　2、甲方負責提供設立分公司的相關證照和資料，由乙方具體負責辦理分公司設立的工商登記手續。

　　3、分公司獨立核算、自主經營，由乙方全權負責，甲方不得隨意干涉。但分公司的管理行為、經營行為、財務行為必須合法律規定，否則甲方有權干涉。

　　二、承包方式及期限

　　1、分公司實行承包經營。即：全面負責分公司的經營和管理，乙方第一年向甲方交納管理費15萬元（大寫：壹拾伍萬元整），公司將市政水利水電增項后，年管理費將增加為25萬元。如未能增項年管理費不變。風險保證金繳納：本合同簽訂后，乙方應及時繳納雙方約定的風險保證金30萬元。

　　2、本合同有效期限為3年，即20xx年從5月26日至20xx年5月25日止。期滿后，雙方可續簽。合同期內乙方享有片區投標優先權。

　　3、甲方向乙方提供總公司全套有效證照、相關投標文件，如未及時提供導致乙方損失甲方負責。乙方經營期間必須嚴格遵守國家相關法律、法規、政策及總公司章程，自覺維護好公司利益。

　　三、乙方實行自主經營、自負盈虧，雙方互不承提債權債務。乙方若需在當地注冊，所產生的一切費用由乙方自行承擔，但相關手續由甲方協助辦理。

　　四、稅費的繳納

　　乙方必須嚴格按照國家稅法的規定，及時申報和按期繳納各項稅金及規費，稅金發票（包括代扣稅發票）原件必須交回總公司并附說明。

　　五、工程款的管理和財務管理

　　1、乙在分公司所在地銀行開設銀行專用帳號，所有工程款直接劃拔給乙方帳戶，乙方需確保專款專用。

　　2、乙方應在承包經營期限內，做好符合國家規定的財務賬目

　　六、施工項目的工程質量管理及安全管理

　　1、乙方所承擔的施工項目，必須嚴格執行行業標準，按施工圖及業主要求按期、按質、按量完成工程任務，不得以任何理由和形式實行工程轉包或分包。

　　2、乙方在工程施工過程中，必須認真貫徹安全第一，預防為主的原則，對施工的工程質量、安全、進度等由乙方負責全部責任，并終身負責。

　　3、乙方在工程施工過程中（承包期間）嚴禁拖欠工程材料款、設備款及人工工資，如果因拖欠款等相關問題總造成的一切責任（經濟和法律責任）及相關的`直接損失及無形損失由乙方債權承擔，直至起訴追究民事、刑事責任。

　　七、資料的收集管理

　　如：單項工程中標通知書、施工合同、竣工驗收資料等的收集管理，乙方竣工結算后必須按期交與甲方。乙方認真如實的做好每個項目的財務資料。

　　八、雙方的權利義務

　　1、甲方有權按照照國家的法律、法規、政策對乙方的經營活動和履約行為進行監督、考核、管理；甲方依法維護乙方的經營自主權，按乙方的業務要求，在甲方的法定經營范圍內為乙方及時提供有效的證照，認真為乙方做好質量安全意識的教育和專業技術人員的培訓工作和其他服務工作。

　　2、乙方有權拒絕甲方違反國家法律、法律、政策和違反本合同條款的行政干預行為，有權拒絕解除合同規定的管理費之外的任何經濟攤派，自覺遵守國家的法律、法規，自行執行行為規范。（乙方經營所得歸乙方所有）

　　3、本合同簽訂后，甲方為乙方刻制分公司公章和財務專用章，乙方在承包期內，對外發生的一切經營行為均加蓋分公司公章。待雙方承包關系解除后，乙方應立即歸還上訴印章。

　　4、乙方在承包期內只能在自己承包的行政區劃范圍內進行業務開展，如需要超出范圍開展業務的需由甲方同意，雙方另行協商有關事宜。

　　九、經濟糾紛處理辦法

　　1、由甲方的過錯給乙方造成的經濟損失，甲方無條件向乙方賠償，由乙方的行為給甲方造成的經濟損失，乙方無條件向甲方賠償。

　　2、乙方在承包經營過程中，涉及分公司需要對外進行仲裁或訴訟等事項的，如分公司以原告名義出現的，甲方全權委托乙方辦理，所發生的費用、經營責任和法律責任均由乙方承擔；如分公司以被告名義出現的，乙方應立即報告總公司，并由總公司指定律師參與仲裁或訴訟，乙方也可指定人員共同參與，所發生的費用、經濟責任和法律責任均由乙方承提。

　　3、甲方在承包期內不得單方面解除本合同，否則應賠償乙方兩年承包費。

　　乙方在承包期內不得單方面解除本合同，否則甲方沒收乙方風險保證金。

　　十、甲方的監督和管理

　　1、甲方應乙方要求派駐1至2名工作人員參與分公司的管理和監督，所產生的工資由乙方承擔。

　　2、甲方派駐的工作人員有權了解、查閱并復制分公司所有的財務資料、管理資料、業務經營狀況和相關資料。同時，甲方派駐的工作人員有權要求

　　乙方改正營業過程中出現的不當、違約以及違法行為。

　　3、承包營業關系終止時，乙方應將承包經營期內所有的分公司資料原件交回甲方。

　　4、甲方對乙方的違法行為有權制止，并有權撤銷乙方的負責人身份。

　　十一、權責劃分

　　1、本合同簽訂后，乙方以分公司名義對外發生的一切經營行為所產生的法律后果均由乙方自行承擔并享有。

　　2、如因乙方原因導致甲方對外承擔法律責任的，甲方有權追究乙方責任。

　　3、乙方應嚴格按本合同約定甲方公司所核準的經營范圍對外開展業務，因乙方原因導致甲方或受到行政處罰的，由乙方承擔全部賠償責任。

　　4、如因乙方原因導致甲方對外實際承擔經濟或行政責任的，甲方有權要求解除本合同。

　　十二、違約責任

　　1、甲、乙雙方需嚴格按約履行各項約定義務，如有違約行為出現的，違約方除向守約方支付損失賠償費外，還應向守約方支付違約金伍萬元正。

　　2、如出現違約行為的，守約方有權解決合同。

　　十三、爭議

　　本合同在履行過程中發生爭議的，雙方當事人應當協商解決；協商不成的，雙方當事人同意將爭議交成都仲裁委員會進行仲裁。

　　十四、若工程中標，甲、乙雙方必須別行簽訂“施工項目承包、質量、安全責任合同書”，甲方不再收取任何費用，作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　十五、分公司開展項目工程保證金轉總公司帳目，由總公司代交代管。

　　十六、未盡事宜，雙方另行商定，補充協議為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　十七、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　（本頁無正文，為簽字蓋章頁）

　　甲方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯系電話：

　　簽約時間：

　　乙方：

　　身份證號：

　　住址：

　　聯系電話：

公司承包的合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實作用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立合同。經甲、乙雙方協商，甲方把兄弟活塞11號廠房工程承包人給乙方施工，為了盡快地把該廠房按期、按質、按量順利的完成，特訂如下協議：

　　一、甲方將該廠房鋼結構、土建、防雷承包給乙方施工，按建筑面積每平方元整。按圖紙面積計算(。

　　二、工期：從________年____月____日至________年____月____日，總工期____天，必須按甲方的工期進度計劃完成，否則甲方有權辭退并不給乙方辦理任何結算手續。

　　三、付款方式：出基礎付總價的`10%，鋼結構進場付35%，墻體地坪結束后付25%;驗收合格后付35%，余款5%________年后付清。

　　四、乙方必須服從甲方管理，否則，甲方有權辭退乙方。乙方一定要按圖紙規范進行施工，把好質量關，并要為項目節約料、算好料、有意浪費材料的，按項目部處罰條例執行。

　　五、工程質量，安全標準及目標

　　1、工程質量，必須全部合格，嚴格執行國家現行施工驗收規范及強制性標準。

　　2、杜絕傷亡事故，認真貫徹執行國家關于建議安全生產法，安全生產管理條例。

　　五、乙方必須按照安全操作規程進行施工，確保安全，一切工傷事故甲方概不負責，由乙方自負。

　　六、本合同一式兩份，望甲、乙雙方相互遵守，簽字生效。

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日________年____月____日

公司承包的合同 篇9

　　甲方：浙江亞郵通信設備有限公司

　　乙方：

　　承運車輛牌號：__________；車輛類別：中卡貨車。發動機號： ，車架號，目前車輛正常行駛，車況良好，燈光及各種設備部件齊全，機器運轉正常不燒機油。該車的行駛證、購車附加稅、手續齊全，此合同乙方簽字后即代表乙方已收到該車和以上手續。現甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，本著平等互利，協商一致的原則，簽訂車輛承包經營合同書。

　　一、合同標的：

　　甲乙雙方在平等自愿的基礎上，甲方將其所有的運輸設備交由乙方經營。甲方對乙方承包車輛擁有調派權并向乙方收取履約保證金。

　　二、合同期限：

　　自_____年___月____日起至_____年____月____日止。

　　三、費用結算及支付方式：

　　（一）承包費用標準：甲乙雙方商定，乙方優先承運甲方要求承運的貨物，除外乙方可自行接單，甲方承運貨物按每公里1.8元結算。

　　（二）車輛保險、維護檢測、油材料、汽車保養、違章罰款、稅額、賠償金、等費用乙方承擔，如甲方代付的，將去支付運費中予以扣除。

　　（三）承包車輛每臺車收取3萬元履約保證金，乙方應向甲方一次交清。合同期滿3個工作日內甲方退還（利息不計）。

　　四、甲、乙雙方的權力義務：

　　（一）甲方的權力義務：

　　1、甲方有權根據生產需要調派乙方承包車輛并指定服務區域和行駛路線；因市場因素有權暫停或停止使用乙方承包車輛。

　　2、甲方管理人員有權檢查乙方的安全生產、服務質量、車輛技術性能狀況，對發現的問題有權要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時，有權要求乙方停車整改或終止合同。

　　3、甲方有權對乙方運輸過程中的其它違規違紀行為進行糾正，拒不改正時可對乙方進行處理和處罰直至終止合同。

　　4、有權調查乙方承包車輛及人員發生交通及服務質量事故的原因及影響，并有權根據事故影響程度依據甲方相關管理制度對乙方進行處理和處罰。

　　6、甲方有按合同約定及時支付運費的義務。每月5號結算上月的運費，否則，每遲一天按結算金額的.千分之三支付滯納金。

　　（二）乙方的權力義務：

　　1、按照甲方要求承運甲方委托的貨物，并保證服務質量達到客戶單位滿意。

　　2、乙方承包車輛必須達到國家有關標準及車輛年度檢測標準，按國家或地方車管部門規定、定期檢驗、維護車輛，始終保持車輛性能良好。

　　3、乙方未征得甲方同意，不得擅自以任何方式將本協議約定的承包車輛轉包或分包，否則甲方有權終止合同。

　　4、遵守甲方與用車單位所簽訂的相關合同及安全合同的內容和約定。

　　5、車輛保險（交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種）、維修檢測、停車、燃料、過境費、裝卸費等費用及乙方雇傭人員的工資等所有費用由乙方承擔。

　　6、承包車輛運行的外部關系協調由乙方負責，交警、路政、超限及路阻等外部協調費用乙方全部承擔。

　　7、有權拒絕甲方的違章指揮，有權拒絕除本車駕駛員以外的人員駕駛車輛，保證安全行駛。

　　8、協助甲方做好工作量簽認，運費結算等工作；并有權要求甲方按合同規定支付費用。

　　五、其他約定：

　　1、乙方不得以甲方的名義對外承攬毒品、危險品、走*等違法犯罪的運輸業務。

　　2、乙方不得做出有損甲方聲譽，造成甲方經濟損失的事情，否則甲方有權從乙方的運費中扣除相關經濟損失費用。

　　3、乙方承包車輛因泄漏、墜落、事故等原因造成的環境污染、財產損失等一切后果，由乙方承擔所有責任。

　　4、乙方承包車輛發生貨物，被盜、遺失、貸損、貸差。交貸不清等情況、全部由乙方負責賠償。

　　5、乙方對所有承運貨物，車載人員負全部安全責任，若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任并負責賠償。

　　6、因第三方責任發生交通事故造成貨物損失的，由乙方向甲方賠償后再向第三方追償。事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關程序解決。

　　7、乙方出現駕駛員酒后駕車，將交他人駕駛的情況之一時，甲方有權立即終止合同，并清退車輛和駕駛員。由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。

　　8、乙方駕駛員擅自將車交他人駕駛而發生的交通事故，全部責任由乙方承擔。

　　9、保養及更換機油必須有甲方人員在場，每15000公里換一次。

　　10、審驗手續時應積極到有關部門辦理，不得延誤，如有延誤所造成的有關罰款，從乙方履約金中扣除。

　　11、承包期內所造成的一切經濟糾紛、債務、違法行為與甲方及車輛無關。

　　12、乙方如發生交通事故在保險范圍之內的責任損失，應直接向保險公司報案，進行索賠，并及時通知甲方備案。承包期內，若有重大事故及人員傷亡與甲方無關，乙方全權處理解決。

　　13、承包期間如車輛發生自燃和火災，甲方的所有經濟損失由乙方支付。

　　14、合同終止后，乙方應將全部手續（行駛證、保險卡、購車附加稅等）交還甲方，甲方不能確定乙方在承包期內無違章違法行為后，甲方可核實后再退還乙方乙方履約金。若甲方故意拖延時間，則乙方可要求甲方支付除本金外再加銀行同期利息的滯納金。

　　15、承包期結束后，如乙方愿意繼續承包，應提前15日與甲方協商簽合同，如乙方不愿再承包應在合同終止前八小時，將整車輛交給甲方（注：應提前將車輛維修好）。如乙方拒不執行，視為違約，出賠償甲方相應損失外，履約金沒收。

　　16、如甲方需要見到車時，乙方應隨時讓甲方或甲方安排的管理人員見到該車。如乙方無故推辭視為違約，乙方應付給甲方違約金1~3萬元不等。

　　六、違約責任：

　　1、乙方承包車輛因長時間的維修或其他原因不能提供正常服務，甲方可視情況按照影響天數扣減結算金額并對乙方經濟處罰；對嚴重影響生產服務的，甲方有權暫停或終止合同。

　　2、對乙方承包車輛及人員違反甲方要求的，甲方有權對乙方進行處理和處罰，直至暫停或終止合同。

　　3、乙方必須在甲方規定限期內繳納違約經濟處罰，否則甲方有權在支付給乙方的運費款項中扣除。

　　4、乙方承包車輛不按時年檢，甲方可終止合同，并要求乙方支付1至5萬不等的違約金。

　　5、甲、乙雙方違反合同有關條款約定并造成經濟損失的，責任方賠償對方1至5萬不等的違約金。

　　七、糾紛的解決方式：

　　本合同在履行過程中發生糾紛時，甲、乙雙方協商解決，協商不成時，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執行法院判決。

　　八、附則：

　　1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　擔保人：

　　年

公司承包的合同 篇10

　　發包單位(下稱招標方)：

　　承包單位(下稱承包方)：

　　法人代表：

　　彼此依據《合同法》和我國最新法律法規，本著誠信、公平、互惠的標準，經友善商議，就招標方所資產經營的________物業管理公司交給承包方承包合同所涉及到的彼此權利和義務，達到如下所示協議書：

　　一、承攬金繳納總金額為以下方法中的一種：

　　1、固定不動金額，每一年____萬余元;

　　2、逐漸增長，第一年____萬余元，第二年____萬元，第三年____萬余元，…。每一年在上一年根本上增長____%。

　　二、承攬限期自._年__月._日至._年__月._日止，共__年。

　　三、承包方承攬金繳納時長為以下方法：

　　1、每一年上打株繳納，大半年一給，第一次____月交____元;第二次____月交____元;

　　2、每一年上打株繳納，一年一給，在__.月交____元。

　　四、債務解決：承攬前的債務由招標方承擔，承包期內的債務由承包方承擔。

　　五、彼此權利和義務：

　　(一)招標方權利和義務：

　　1.甲方有權利監管承包方管理方法好物業管理公司財產，監管承包方依規運營，照章繳稅，合同履行。

　　2.招標方在承包方因運營管理不當，在____時長內完不了上繳承攬金，或比較嚴重違反規定運營，或____的狀況發生時，招標方可單方消除保證合同。消除通知要以書面材料方法送到承包方，并馬上起效。

　　3.招標方理應適用承包方履行正常的運營管理支配權，幫助承包方做好與多方相互配合。

　　4.招標方理應將所承攬公司的一切賬目、財產和材料交到承包方。

　　5.別的：_________。

　　(二)承包方權利和義務：

　　1.乙方的經營人____是公司在承包期內的法人代表，對公司的生產安全管理主題活動承擔全方位義務。

　　2.在中國法律、現行政策準許的范疇內，承包方有權利創建以經營人為代表的.生產安全管理系統軟件。

　　3.承包方需要遵循中國法律，進行合同條款的各種標準和每日任務，維護保養公司和員工的合法權利，妥善處理企業內部的國民收入分配。

　　4.承包方應沒有理由將所承攬公司的一切賬目、財產和材料在承攬到期后完好無缺的退還招標方。不然除承包方正常的繳納承攬金外，還需要賠付給招標方導致的損害。賠付方法如下所示：賬目遺失，賠付2萬余元;材料遺失，賠付5萬余元;財產毀壞，賠付修補損害。

　　5.別的：____。

　　六、合同違約責任

　　1.招標方毀約或不法干涉，給承包方導致財產損失，相對應調節當初上繳承攬金或增加承攬限期。

　　2.承包方完不了上繳承攬金指標值，除由承包方按合同條款賠付外，推遲付款的還需要擔負日千分之五的合同違約金。

　　3.別的：承包方沒經招標方允許，不可私自違法分包別人。一經發現，招標方有權利消除保證合同，招標方不退回承包方所繳納當初剩下承攬金。承包方還理應擔負合同違約金萬余元。

　　七、彼此訂立的其它事宜：承包方在承攬期內內，產生不可抗拒和其它全部不益于運營的一切事情(招標方毀約以外)，承包方沒有權利認為降低承攬金，贏虧均與招標方不相干。

　　八、處理糾紛的方法：實行保證合同產生異議，由被告方彼此商議處理。商議不了，協商一致由________法院提起訴訟。

　　九、保證合同自____起起效。合同書原件一式兩份，甲承包方各執2份。

　　招標方：(簽名)

　　承包方：(蓋公章)

　　法人代表：(簽名)

　　____年____月____日

　　簽訂地址：