工料承包服裝加工合同（精選18篇）
工料承包服裝加工合同 篇1
定作方：(以下簡稱甲方)____________________________
承攬方：(以下簡稱乙方)____________________________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名：________________
貨號：_______________
面料：________________
顏色：_______________
尺碼：________________
第二條 服裝數量
1、計量單位：套(上衣、褲子)
2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：
質量：
第四條 服裝質量
加工成品質量按 樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 服裝款式 和規格
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
第六條 報酬
1、加工單價：_______元/套
2、總金額(元)：小寫________________(大寫)______________________
第七條 包裝方式
內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地：
2、運輸費用由甲方負擔。
3、產品的交(提)貨期限：________年____月____日。
第九條 服裝驗收
1、驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點：__________________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。
第十二條 留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。
(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨， 甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十四條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十五條 其他約定
本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份。
甲方(章)：________________
乙方(章)： ______________
________年____月____日
工料承包服裝加工合同 篇2
定作方：
簽訂地點：
合同編號：
承攬方：有限公司
簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：
二、定作物的質量標準：
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限：______年____月____日至______年____月____日止。
定作方：
承攬方：
(蓋章)
(蓋章)
代表人：
代表人：
電話：
工料承包服裝加工合同 篇3
甲方（供應方）：_____________
合同編號：_____________
乙方（加工方）：_____________
簽定地點：_____________
現經雙方友好協商，特制定以下協議：
一、簽定時間：_____年__月__日交貨地點：_____________
制單款號貨品名稱數量貨期單價每件成本價備注
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的'供應商：______線價：_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。
七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3、00元計算，在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0、1元/粒，鈕門0、025元/粒，打棗0、018元/粒，剪線0、2元/件。
十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（供應方）：_____________
地址：______________________
公司蓋章：___________________
授權代表：__________________
日期：_____________________
乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________
公司蓋章：___________________
授權代表：__________________
日期：______________________
工料承包服裝加工合同 篇4
甲方（委托方）：
乙方（加工方）：
就甲方委托乙方加工服裝業務相關事宜，甲乙雙方經充分協商訂立合同如下：
一、本合同是確定甲乙雙方業務合作的基本文件，適用于雙方每次的服裝加工業務。甲方每次委托乙方加工服裝業務，均須填寫的《服裝外發委托加工單》或其他文件是本合同的有機組成部分。
二、乙方須按甲方的指示，開貨前必須先做產前辦供甲方批示，產前辦批核合格后方可開裁大貨，如未經甲方批示合格產前辦即開裁大貨所造成的損失均由乙方負責。
三、未經甲方同意，乙方不得將甲方貨品外發第三方加工廠，如有違者，甲方將不予結算加工費(特別指示)，并由乙方承擔造成的一切損失。
四、乙方一定要按合同約定貨期交貨，如因乙方單方面原因逾期向甲方交貨，每逾期一天，甲方有權在乙方全額加工費中扣除3%金額作為逾期交貨違約金。并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回，而乙方必須無條件將裁片、輔料等退回。
五、驗貨標準：乙方必須無條件地配合甲方QC工作，生產過程中發現的問題要及時整改，不得拖延。如乙方交付的貨品不符合合同規定的品質，甲方可拒收貨品，并要求乙方賠償因品質造成的一切損失。
六、運輸方式：乙方自行安排車輛到甲方單位收面輔料以及其他物料，運輸費用由乙方負擔。甲方自行到乙方單位收成品，運輸費由甲方負擔。如果甲方安排車輛送面輔料以及其他物料到乙方，運輸費用由甲方承擔；乙方則需負責送成品到甲方并承擔運輸費用。
七、線、輔料以及包裝物料由甲方提供，但如超過雙方確認之用量損耗，乙方須自行補訂或由甲方代訂，代訂費用由乙方負責。
八、乙方送出的成品必須在進倉前全檢，進倉后甲方將按照樣板、確認樣衣及工藝說明書等確定的標準不定期抽查，不合格品將會扣款處理：
1、嚴重加工質量問題的產品，甲方將按成本價雙倍扣罰后，并在季末拆除商標返還給乙方處理。嚴重質量問題主要包括以下幾個方面：
（1）羽絨制品嚴重鉆絨、漏絨、受潮絨非甲方指定含量（或非甲方提供）的絨，少絨產品；
（2）尺寸嚴重偏差，上下1.5公分及以上的；
�。�3）產品嚴重掉扣的；
（4）產品嚴重色差的；
�。�5）縫制工藝嚴重質量問題的；
�。�6）產品嚴重油污，臟跡的；
（7）有其他嚴重質量問題甲方不能接受的。
九、加工費根據實際交貨數量支付，次品須全部退回甲方。甲方不能走貨的次品，甲方有權要求乙方按按每件的成本價賠償，如按FOB價計，甲方會退回次品乙方。如乙方私自將甲方成品在市場銷售，甲方會向工商局報案侵權之處，并追究一切損失賠償。
十、合同簽訂前，甲乙雙方需議定加工價格。簽訂本合同后，不允許再次議價。因價格
事項爭議而影響交貨期造成甲方的損失，乙方須雙倍賠償給甲方(特別聲明)，并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回；而乙方必須無條件將面輔料及裁片等退回給甲方。
十一、付款期限：合同期限內全數交完成品后30天，付款實際金額以結算單為準。十二、甲方逾期供料的，乙方應及時向甲方書面提出順延交貨期限的要求，順延貨期以甲方確認為準。否則乙方領齊料后兩天內不提出異議視同默認，維持原成品交貨期不變。如甲方倉庫備齊紗料、布料、輔料而乙方不依期提貨導致耽誤貨期，損失責任由乙方承擔。
十三、如因乙方單方面原因逾期交貨導致甲方客戶取消訂單，甲方有權不收貨，由此引致甲乙雙方的經濟損失均由乙方負責承擔。
十四、由于乙方交付的產品質量不合格、數量短少、逾期交貨、不能交貨等原因造成的甲方全部損失，均由乙方負擔。甲方的全部損失包括但不限于以下情形：
1、甲方支出的物料采購費用、運費、人工工資及其他成本；
2、甲方的預期利潤；
3、甲方客戶的扣款；
4、甲方客戶索賠款項（包括但不限于按甲方客戶確定的市場銷售價索賠款項）；
5、甲方處理與甲方客戶或乙方之間爭議所支付的交通、人工工資、訴訟費用、律師服務費等支出。
6、因乙方交付的產品質量不合格而需要返工的，甲方有權決定由哪方負責返工。其中由甲方負責返工的，乙方應按每小時20元的標準支付返工費用，返工時間由甲方確定。
十五、合作過程中如有未盡事宜，可以通過友好協商解決，協商不成，任一方均可向甲方所在地人民法院起訴。
十六、簽訂合同時，敬請一一閱讀詳細本合同條款。本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，均具法律效力。
甲方
乙方
工料承包服裝加工合同 篇5
甲方：
乙方：
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物
服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服飾質量標準和驗收方法
五、量體時間
本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求
七、結算方式和付款期限
八、交貨期限、地點、方式
乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：乙方：
年月日年月日
工料承包服裝加工合同 篇6
定作方：
簽訂地點：
合同編號：
承攬方：
簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：
二、定作物的質量標準：
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在 天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨，服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用 轉賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的'備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。
定作方：(蓋章)
承攬方：(蓋章)
代表人：
代表人：
電 話：
工料承包服裝加工合同 篇7
甲方：
乙方：
甲方承攬 的服裝定做合同，現委托乙方進行加工，雙方就有關權利義務規定如下，并予以恪守。
一、加工服裝款式號或品名： 。
二、加工件數： ，交貨日期 。
三、加工費單價(含稅)： 元/件，合計金額 元。
四、加工標準及質量
1、根據委托方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工制作。
2、乙方加工過程中，甲方或委托方有權對加工質量進行監督，對甲方或委托方派出跟單員提出的質量要求必須服從，并按跟單員的技術要求進行更改或返修。
3、經過甲方或委托方驗收后交付，但最終的質量應符合甲方或委托方的質量標準。
五、付款方式
1、按交期經甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經行結算。
2、如有特殊原因須甲、乙雙方協商解決。
五、合同終止及變更
1、乙方加工過程中質量經整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。
2、甲方可以根據乙方加工生產進度速度結合訂單要求，可以對乙方委托加工合同進行變更。
六、違約責任與賠償
1、違反第五款第1條之規定，乙方在得到甲方的合同終止通知后，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。
2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。
3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。
4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產生的損失，以甲方與外方或定作方協議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數額確定，訴訟費、律師費依票據確定。
七、本合同未盡事宜由雙方協商解決，產生爭議由甲方所在地法院解決。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。簽字后立即生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工料承包服裝加工合同 篇8
合伙人：____甲________乙______丙
姓名________，性別____，年齡________，住址________________.
(其他合伙人按上列項目順序填寫)
第一條 合伙宗旨
第二條 合伙經營項目和范圍
第三條 合伙期限
合伙期限為________年，自________年____月____日起，至________年________日止。
第四條 出資額、方式、期限
1.合伙人____________(姓名)以____________方式出資，計人民幣____________元。
(其他合伙人同上順序列出)
2.各合伙人的出資，于____________年________月________日以前交齊，逾期不交或未交齊的，應對應交未交金額數計付銀行利息并賠償由此造成的損失。
3.本合伙出資共計人民幣____________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財產，不得隨意請求分割，合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，至時予以返還。
第五條 盈余分配與債務承擔
1.盈余分配，以________為依據，按比例分配。
2.債務承擔：合伙債務先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的____________為據，按比例承擔。
第六條 入伙、退伙，出資的轉讓
1.入伙：①需承認本合同;
�、谛杞浫w合伙人同意;
�、蹐绦泻贤幎ǖ臋嗬x務。
2.退伙：
①需有正當理由方可退伙;
�、诓坏迷诤匣锊焕麜r退伙;
�、弁嘶镄杼崆癬_______月告知其他合伙人并經全體合伙人同意;
④退伙后以退伙時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以金錢結算;
⑤未經合同人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。
3.出資的轉讓：允許合伙人轉讓自己的出資。轉讓時合伙人有優先受讓權，如轉讓合伙人以外的第三人，第三人按入伙對待，否則以退伙對待轉讓人。
第七條合伙負責人及其他合伙人的權利
1.____________為合伙負責人。其權限是：①對外開展業務，訂立合同;②對合伙事業進行日常管理;③出售合伙的產品(貨物)，購進常用貨物;④支付合伙債務;⑤____________.
2.其他合伙人的權利：①參予合伙事業的管理;②聽取合伙負責人開展業務情況的報告;檢查合伙帳冊及經營情況;④共同決定合伙重大事項。
第八條禁止行為
1.未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合伙，造成損失按實際損失賠償。
2.禁止合伙人經營與合伙競爭的業務。
3.禁止合伙人再加入其他合伙。
4.禁止合伙人與本合伙簽訂合同。
5.如合伙人違反上述各條，應按合伙實際損失賠償。勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。
第九條合伙的終止及終止后的事項
1.合伙因以下事由之一得終止：
�、俸匣锲趯脻M;
�、谌w合伙人同意終止合伙關系;
�、酆匣锸聵I完成或不能完成;
�、芎匣锸聵I違反法律被撤銷;
⑤法院根據有關當事人請求判決解散。
2.合伙終止后的事項：
�、偌葱型婆e清算人，并邀請____________中間人(或公證員)參與清算;
�、谇逅愫笕缬杏�，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩余財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合伙人或第三人，其價款參與分配;
�、矍逅愫笕缬刑潛p，不論合伙人出資多少，先以合伙共同財產償還，合伙財產不足清償的部分，由合伙人按出資比例承擔。
第十條 糾紛的解決
合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸法院。
第十一條 本合同自訂立并報經工商行政管理機關批準之日起生效并開始營業。
第十二條 本合同如有未盡事宜，應由合伙人集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。
第十三條 其他
第十四條 本合同正本一式____份，合伙人各執一份，送____各存一份。
合伙人：____________
合伙人：____________
合伙人：____________
____年____月____日
工料承包服裝加工合同 篇9
甲方(供應方)：_____________ 合同編號：_____________
乙方(加工方)：_____________ 簽定地點：_____________
現經雙方友好協商，特制定以下協議：
一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日 交貨地點：_____________
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用�？p紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。
十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計)，
超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方)：_____________ 乙方(加工方)：_____________
地址：_____________________ 地址：______________________
授權代表：__________________ 公司蓋章：___________________
授權代表：__________________ 公司蓋章：___________________
日期：______________________ 日期：_____________________
合同編號：__________________
工料承包服裝加工合同 篇10
合同編號：____________
甲方：____________
乙方：____________
根據《中華人民共和國合同法》及雙方協商的實際情況，甲乙雙方本著互惠互利、誠信合作的原則，就委托生產加工服裝合作事宜達成如下協議：
一、加工貨號、品名、數量、單價、布種；
二、甲方負責生產所需的有關物料提供，主要指：
1、產品所需的面、輔料提供，或者是裁剪好的布片。
2、產品樣衣、裁剪版、實樣、工藝制造單。
3、甲方應在合同簽訂后天內提供面輔料。如無法按時提供，則交貨期順延。
三、加工要求：
1、乙方投產前，要經過甲方的產前樣確認；
2、乙方需配合甲方質管部門提供相關的質量和生產進度數據；
3、乙方需按甲方要求配色、配碼生產，如果甲方有調整，急需要部分的顏色、號碼，乙方要積極配合；
4、甲方提供給乙方生產的款式，乙方應對外界絕對保密，如泄露給第三者，甲方將追究乙方的經濟責任和法律責任；
5、乙方必須以自己的設備、技術和勞動力資源完成工作，未經甲方同意，乙方不得將生產轉發給第三方生產；
6、乙方作為甲方的加工廠家，乙方要積極參加甲方生管部、質管部召開的各種相關會議。
四、品質要求：
1、乙方須嚴格按照國家質量技術監督局發布的一級品標準以及甲方提供的《工藝制造單》的質量標準進行生產，乙方不行私自調整標準。
2、發現確實因為工藝的問題，需要在質量方面調整的，要經過甲方質管部門的書面確認。
3、乙方在生產過程中，出現質量問題的，甲方有權責其賠償，成衣出現廢品和次品的將不計算加工費。少交貨、交廢品與次品的，按成本價在加工費中扣除；布料和輔料超耗的，按成本價扣其加工費。
4、甲方將對乙方送來終檢的產品進行檢驗，檢驗的.合格率必需達到______%以上；
5、乙方退回返工修復的產品，乙方應甲方的要求返工，不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面，如上交到甲方公司，一經發現，甲方有權要求乙方賠償，屬于是因乙方自己管理不善給其帶來的嚴重后果。
五、交貨要素：
1、交貨期限：從______年______月______日起，至______年______月______日以前全部交清；
2、交貨地點：甲方指定的本公司倉庫。
3、包裝方式：交貨的外箱必須注明箱號、箱數、箱內產品名稱及各規格、數量。乙方提供包裝箱并負責包裝及承擔費用。
4、驗收方式：乙方檢驗，甲方終檢。
5、運輸方式：乙方負責所有運輸費用。因產品的品質問題退貨的所有往返運費也由乙方承擔。
六、交貨規定：
1、乙方必須嚴守交貨日期，如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因，造成乙方無法按期交貨，應由乙方填寫延期申請表經甲方負責人簽字同意。
2、如果因乙方自身的問題，而造成逾期交貨，逾期時間6天以上10天以內的，將扣除產品加工總價10%；逾期10天以上15天以內的，將扣除產品加工總價30%；逾期15天以上的，將扣除產品加工總價80%，并承擔賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來的經濟損失。出現逾期交貨15天以上的，甲方有權取消合同，并不負責乙方的任何損失。
3、如果乙方沒按甲方的要求生產，而造成碼號、顏色不齊，品質不良給甲方造成損失的，乙方應負賠償責任。
七、付款方式：
1、乙方完成交貨量達到整單加工產品總量60%的，甲方支付給乙方整單產品加工總價的30%；
2、乙方整單加工產品全部交清，并經過甲方驗收后的半個月內，甲方支付給乙方整單產品加工總價的60%；
3、加工費余款的10%在甲方驗收入庫后的一個月后付清。
八、爭議解決：
1、雙方需要嚴格按照本合同的約定條款執行；本合同未盡事宜，可通過簽訂補充協議處理。
2、雙方在合作過程中發生爭議，雙方可通過友好協商解決，協商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。
九、合同生效。
本合同壹式兩份，甲乙雙方各執壹份，自簽訂之日起生效。
十、合同附件、
1、《生產工藝制造單》、《樣衣》、《紙板》、《耗料計劃單》；
2、《生產指令單》
甲方：_________
地址：____________
日期：______年______月______日
乙方：____________
地址：____________
日期：______年______月______日
工料承包服裝加工合同 篇11
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工服裝一批，經雙方協商，同意按以下合同條款執行。
一、加工服裝款號：布料：
二、加工數量：
三、服裝加工費（乙方包線）
四、乙方必須嚴格按照甲方的生產制造單，生產板批語及生產物料要求進行生產操作，開大貨前提供生產板一件，給甲方確定后才可開貨。用布量面料袋布撞色布（皮）（用布量已計損耗1、5%）
五、乙方必須在開裁前檢查甲方所提供嘜架、布料車間物料，才能開裁，如果有疑問立即通知甲方，否則造成損失由乙方負責賠償。
六、以嘜架用布量為標準，如超出用布量，由乙方負責賠償，按本市原價計算。
七、交貨日期年月日全部送回本廠，或甲方叫洗水廠收貨，如到期交不到貨，由乙方負責賠償。車間出貨前必須翦長線。
八、如在生產過程，不按甲方要求。違反操作造成甲方不能出貨，由乙方負責賠償，每件元計算，如車間質量問題為2%。
九、乙方應在車間出貨一個星期內退回剩余物料，如過期后絕不給退。
十、結算方式：出貨后雙方對過數，30天后結算加工費。
十一、以上條款經雙方簽字后即時生效（未盡事宜由雙方協商解決）結算完畢合同自動終止。
甲方代表人：
聯系電話：
日期：年月日
乙方代表人：
聯系電話：
日期：年月日
工料承包服裝加工合同 篇12
定作方(甲方)：__________________，身份證號：__________________。
承攬方(乙方)：__________________，身份證號：__________________。
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲方委托乙方加工_________，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下合同條款，以便共同遵守。
一、委托加工項目品名規格單位數量(以甲方下單為準)單價備注二、委托加工方式1、甲方提供原材料。
合同應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。
乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。
乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪，并由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規定加工原材料。
在甲乙雙方確認樣品封樣后，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。
如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。
4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限：按乙方接單日起-天內交貨。
具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_______年_____月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》及國家標準。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、繡制商標工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝。
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價：_______元/套。
2、結算日期：按月結算，依據實際制衣件數，經雙方認可后，甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任(一)甲方的違約責任：
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按合同規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少于合同約定的，乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_______%違約金;
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;6、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查單位對其進行處罰;7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金。
十一、解決合同糾紛的方式本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
十三、其他約定：
甲方(章)：__________________乙方(章)：__________________
地址：__________________地址：__________________
電話：__________________電話：__________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
工料承包服裝加工合同 篇13
甲方（供應方）：_____________
合同編號：_____________
乙方（加工方）：_____________
簽定地點：_____________
現經雙方友好協商，特制定以下協議：
一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日 交貨地點：_____________
制單 款號 貨品 名稱 數量 貨期 單價 每 件 成本價 備注
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用�？p紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的`兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。
七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。
十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（供應方）：_____________
乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________
地址：______________________
授權代表：__________________
公司蓋章：___________________
授權代表：__________________
公司蓋章：___________________
日期：______________________
日期：_____________________
單位地址： 委托代理人： 電話： 日期：
工料承包服裝加工合同 篇14
委托方(甲方)：
承攬方(乙方)：
一、委托加工項目：
以雙方約定的加工項目為主(合同附件,加工工藝單，定做尺碼單等)
二、委托加工方式
1.乙方包工包輔料。乙方必須依照合同規定選用輔料，所選輔料必須符合質量要求，不能以次充好。
2.由甲方提供面料、包裝、商標、吊牌、防偽標識等。乙方在生產過程中應該嚴格把控面料的使用，及以上約定的輔料的使用，不得浪費，損壞率不得超過2%，超出部分按照每套10元從我公司采購原樣。
三、質量要求及技術標準
1.質量要求嚴格按照樣衣或雙方約定的質量標準進行生產。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1.面料、輔料質量的確認;(所有面料，輔料有質量問題的，應該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認或者及時更換，凡是由于乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的，由乙方承擔該批面料，輔料的所有費用。(原材料價格及運費，稅票等)
2.顏色、尺碼規格的確認;(同上一條處理方法相同)
3.縫紉手工藝的確認;(按照約定的工藝要求或者工藝單具體要求操作)
4.其他內在隱藏的質量問題的確認;(包括，但不僅限于粘襯，或者由于使用了不符合規定的輔料或改變做工方法而引起的隱藏性質量問題)
5.乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
6.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。
7.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。(所有由于制作失誤而產生的次品，應該原樣封存保留，同剩余面輔料一同退回甲方)
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方提供服裝款式、樣衣或者標志圖案等圖樣的技術資料;乙方應該妥善保管，不得轉借，轉讓第三方使用。
2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品或者相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2.于甲方指定的地點：上海市奉賢區南橋鎮金軒路88號交貨。
3.運輸方式為專車快遞;運費由乙方承擔。
八、交付金額及銷售期限
1.第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;
2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3.銷售期限：_______________________。
九、結算方式
1.在乙方交貨后，由乙方：
1、( )開具增值稅專用發99票交由甲方。
2、( )不含增值稅專用發99票
2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責任
1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨的：(除經過甲方同意予以免責的)其他均按照以下方式執行，逾期3天內(含3天)加工費按照總加工費用的97%結算;逾期5天內(含5天)按照總加工費的95%結算;逾期10天內的按照90%結算;逾期15天以上的，按照70%結算;逾期20天以上的按照50%;30天以上的本公司有權拒付加工費，且由乙方承擔違約金，違約金為合同總金額的50%;
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
4.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的10%支付違約金;
5.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
6.乙方對此合同中所有關于甲方的公司資料具有保密權。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方須在甲方公司所在地人民法院予以訴訟。
十二、其它事項
本合同附件與加工工藝單，傳真件，復印件同主合同具有同等法律效力。
甲方(單位蓋章)：_________
乙方(單位蓋章)：_________
工料承包服裝加工合同 篇15
定作方：(以下簡稱甲方)__________
承攬方：(以下簡稱乙方)__________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品
品名：__________
貨號：__________
面料：__________
顏色：__________
尺碼：__________
第二條服裝數量
1、計量單位：套(上衣、褲子)
2、數量：_________套，其中_____碼_____套，_____碼_____套，_____碼_____套，_____碼_____套。
第三條原材料的提供
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：
質量：
第四條服裝質量
加工成品質量按樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條服裝款式和規格
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
第六條報酬
1、加工單價：_____元/套
2、總金額(元)：小寫__________(大寫)_______________
第七條包裝方式
內用_____包裝，外用_____包裝，包裝費由____方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：
2、運輸費用由甲方負擔。
3、產品的交(提)貨期限：_____年_____月_____日。
第九條服裝驗收
1、驗收期間：_____年_____月_____日之前。
2、驗收地點：____________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應于_____年_____月_____日前向乙方交付定金_____元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
(2)甲方應于_____年_____月_____日前向乙方交付預付款_____元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的'款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。
第十二條留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。
(2)按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經雙方簽字后于_____年_____月_____日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;
甲方(章)：________
電話：_______________
_____年_____月_____日
乙方(章)：________
電話：_______________
_____年_____月_____日
工料承包服裝加工合同 篇16
甲方（供應方）：_____________
合同編號：_____________
乙方（加工方）：_____________
簽定地點：_____________
現經雙方友好協商，特制定以下協議：
一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日 交貨地點：_____________
制單 款號 貨品 名稱 數量 貨期 單價 每 件 成本價 備注
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。
七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。
十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（章）：________________
乙方（章）：______________
授權代表（簽字）：______
授權代表（簽字）：________
電話：____________________
話：____________________
簽訂日期________年____月____日
簽訂日期________年____月____日
簽訂地點：_____________
簽訂地點：_____________
工料承包服裝加工合同 篇17
定作方（甲方）：____________
承攬方（乙方）：____________
一、委托加工項目
1、委托加工產品：
2、數量：以甲方下單為準、
3、單價：_______________
4、交貨期限：按乙方接單日起_________天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、甲方提供一切原材料及配料。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，并在生產前制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
四、乙方對質量負責的范圍及期限。
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、縫制工藝的確認;
五、技術資料、及保密要求
1、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
2、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限。
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準）。
七、交貨地點、運輸方式
1、乙方按照甲方指定的地點_________交貨。
2、運輸：甲方自備。
八、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值10%的違約金;
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
授權代表（簽字）：______
授權代表（簽字）：
簽訂時間：20學習年____月____日
工料承包服裝加工合同 篇18
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工服裝一批，經雙方協商，同意按以下合同條款執行。
一、加工服裝款號：布料：
二、加工數量：
三、服裝加工費（乙方包線）
四、乙方必須嚴格按照甲方的生產制造單，生產板批語及生產物料要求進行生產操作，開大貨前提供生產板一件，給甲方確定后才可開貨。用布量面料袋布撞色布（皮）（用布量已計損耗1.5%）
五、乙方必須在開裁前檢查甲方所提供嘜架、布料車間物料，才能開裁，如果有疑問立即通知甲方，否則造成損失由乙方負責賠償。
六、以嘜架用布量為標準，如超出用布量，由乙方負責賠償，按本市原價計算。
七、交貨日期_________年____月____日全部送回本廠，或甲方叫洗水廠收貨，如到期交不到貨，由乙方負責賠償。車間出貨前必須翦長線。
八、如在生產過程，不按甲方要求。違反操作造成甲方不能出貨，由乙方負責賠償，每件元計算，如車間質量問題為2%。
九、乙方應在車間出貨一個星期內退回剩余物料，如過期后絕不給退。
十、結算方式：出貨后雙方對過數，30天后結算加工費。
十一、以上條款經雙方簽字后即時生效（未盡事宜由雙方協商解決）結算完畢合同自動終止。
甲方代表人：
乙方代表人：