工程延期申請書（精選7篇）

工程延期申請書 篇1

　　關于工程延期的申請

　　致：襄汾縣百公里汾河生態城鎮經濟走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理項目部北京當代園林工*監理有限公司襄汾監理部由臨汾*沈達園林綠化有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態修復工程襄汾縣段一期堤內綠化工程07標工程合同工期為60天（開工日期20__年4月5日，竣工日期20__年6月3日），因以下原因導致工程未能按時完工。

　　1、曲亭水庫上游泄水導致河道土建工程未能按時完工，直接影響草皮播種，不能按時施工。

　　2、6月份以后溫度高，不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種，影響發芽存活率低，只有在立秋后9月份以后進行播種。

　　特申請延期至20__年10月20日，望批準！

　　臨汾*沈達園林綠化有限公司

　　襄汾縣汾河治理堤內綠化七標段項目部

　　20__年5月25日

工程延期申請書 篇2

　　尊敬的院領導們：

　　你們好！我是xx級系xx班的學生.在收到我校錄取通知書以來，在對生物工程專業有一定了解后，發現此專業有眾多名師，學校也給予高度重視，就業前景、發展前途十分光明。能就學于此，實在是很榮幸。但是，就我本人而言，也逐漸發現對此專業的種種不適應。生物工程專業并非我所喜愛的，我對生物工程專業課程的熱情和對自身學習本專業的信心存在很大缺失。在這種不喜愛與不自信下，我很難全身心投入對生物工程專業的學習中。而相比較之下，我更喜歡園林專業，一直以來對此專業也很關注。對于將來的就業，我也想從事有關于園林方面的工作。我也相信，我會報以最大的熱情全身心的投入到園林專業的學習中。因此，我想申請轉系。由我生物工程專業轉向園林專業。希望領導能予以批準。

　　此致敬禮！

　　申請人：

工程延期申請書 篇3

　　我單位施工的工程已按施工合同完成合同工程內容，施工質量符合合同要求，該工程已竣工，我單位在該工程施工中，至今無拖欠工程分包款、農民工工資。現申請退還本工程履約保證金元（附繳交單據復印件）

　　如本工程發生拖欠分包款、農民工工資糾紛投拆的，由本施工單位負責在五日內妥善解決，并向市規劃建設與房地產管理局反饋，接受相關部門的監督。

　　施工單位（簽單）項目經理（簽單）

　　施工單位負責人（簽字）監理單位意見總監理工程師（簽字）

　　建設單位意見（法人代表簽字）

　　工程監督小組意見：日期：

工程延期申請書 篇4

　　致：________有限公司

　　我方承包的________年省級投資秭歸縣楊林橋等六個鄉鎮低丘崗改造項目桂埡項目工程，已于________年____月____日獲得湖北省國土資源廳終驗批復，我公司辦理工程結算經湖北省財政廳投資評審，工程價款為：2543391.06元.根據合同約定本工程財政廳投資評審工程價款的5%已扣留作為質量保證金，質保期為________年，現已到期。

　　我公司已嚴格履行了本合同工程缺陷責任期義務，施工班組和農民工工資等費用已全部付清，無任何遺留，經現場對原承包范圍內所有工程進行自查，工程設施完好，仍無質量問題，按照合同規定，質保期滿____日內應予以兌付該工程質量保證金，金額大寫為：壹拾貳萬柒仟壹佰柒拾元整（￥127170.00元）－特此申請，懇請批準為盼。

　　承包單位（章）

　　項目負責人：

　　日期：

工程延期申請書 篇5

　　申請人：_________________

　　被申請人：_________________

　　法定代表人：_________________

　　申請人與被申請人勞務雇傭合同糾紛一案，經__________市中級人民法院作出【20__________】沈民(1)終字第_______________號民事判決書，現被申請人拒不遵照生效判決履行。為此，特申請貴院給予強制執行。

　　執行請求

　　1、請求法院執行被申請人應支付申請人的勞務費________元;

　　2、請求法院執行被申請人應支付申請人的勞務費________元的銀行同類同期貸款利率計付的銀行利息(自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日的);

　　3、請求法院執行被申請人應支付申請人的勞務費50000元的延期履行期間的債務利息即按照銀行同期貸款利率計付的銀行利息的雙倍(自_____年_____月_____日至執行完畢當日)

　　4、請求法院執行被申請人應支付申請人的訴訟費988元;

　　5、被申請人支付本案執行費;

　　事實與理由

　　20__年被申請人承建上海某工程，為了能按期完工，被申請人雇傭申請人帶領的安裝隊幫助安裝，20__________年6月15日經結算被申請人應付申請人的勞務費為50000元，由于被申請人一直未支付故申請人向沈陽皇姑區人民法院提起民事訴訟，該院作(20__________)皇民初字第__________號民事判決書，判決內容為：

　　一、被告沈陽某工程有限公司于本判決發生法律效力之日起十日內給付原告張某勞務費50000元;

　　二、被告沈陽某工程有限公司于本判決發生法律效力之日起十日內給付原告張某勞務費元的利息(利息自20__________年6月15日至本判決生效之日止，利率按照中國人民銀行同類同期貸款利率計付);如果未按照本判決指定的期間履行給付義務，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付延期履行期間的債務利息。

　　三、駁回原、被告的其他訴訟請求。案件受理費988元，由被告沈陽某工程有限公司負擔。

　　判決后被申請人提起上訴，20__________年8月26日遼寧省沈陽市中級人民法院送達【20__________】沈民(1)終字第_______________號民事判決書，判決駁回上訴，維持原判，二審訴訟費由上訴人負擔。

　　至此被申請人于終審判決生效后10日內未按照判決履行，特申請貴院執行，以維護申請人的合法權益。

　　此致

　　_______________皇姑區人民法院

　　申請人：_________________

　　申請日期：_________________

工程延期申請書 篇6

　　本人就職__________________，于_____________年__________月__________日購買了_____________保險。投保號碼為________________。_____________年__________月__________日經__________________醫院確診骨折，現特提交有關證明資料，申請領取保險金。

　　申請人：_________________身份證號：_________________

　　__________年__________月__________日

工程延期申請書 篇7

　　工程索賠申請書

　　致：陜北礦業有限責任公司技改部。

　　陜西中安監*公司。

　　我單位在機修車間工程施工中預到地方老鄉因不明原因生事而發生停工一事和不明原因大網高壓停電停工所引起的工程費用一事提出索賠報告。

　　1：我方從20__年5月13日開工以來積極組織施工隊伍不分晝夜的緊張施工，5月19日驗收基層合格，5月20日剛進入基層沙礫石回填工作，在5月21日由于不明地方老鄉因與礦上發生的不明原因的沖突而致我單位的工程無法正常進行而停工至5月28日中午10點才重新施工，其中發生的人工費和機健費用如下：

　　5.21至5.28共計7天時間，每天工作12小時：早晨5點至8點，中午9點至13點，下午15點至20點。

　　1}：人工費：管理人員：五人*7=35日*1.5=52.5工日。施工人員：21人*7=147日*1.5=20.工日。2：}機鍵費：壓路機7*一小時400元*12=33600元裝栽機7*一小時200元*12=16800元2：在我方二次施工中的基礎墊層混凝土剛剛完成進入獨立柱鋼筋混凝土基礎施工時，有因大網高壓停電而發生的停工費用：

　　6.19中午10：00左右停電至21日中午11：30來電共計：停工工時25.5小時。

　　1：管理人員：5人*25.5/8=16.2工日。2：鋼筋工：8人*25.5/8=25.5工日。3：木工班：17*25.5/8=54.2工日。4：施工班：22人*25.5/8=70.13工日。5：其他工人：12*25.5/8=38.32工日。

　　以上是我方發生的實際費用，敬請你們給予解決答復為盼最終費用按決算走。

　　陜西中原建司十四項目部