工程施工合同糾紛和解協（精選17篇）

工程施工合同糾紛和解協 篇1

　　甲方：公司

　　乙方：公司

　　原甲乙雙方的工程施工合同糾紛一案，經友好協商，達成如下協議書：

　　1、甲方同意在本協議書經雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣萬元(除本協議書第4條約定外的建筑物的保修、維修及后期整理均由甲方承擔)，該款從法院業已凍結的款項中支付，且甲方同意從凍結款項中另行劃款X萬元至法院并按照本協議書的約定支付;同時乙方同意申請法院解除對萬元外款項的凍結。

　　2、乙方同意在本協議書簽定之日起的2日內將全部安裝完畢;

　　3、在乙方完成上條之同日，甲方同意將乙方支付的X萬元保證金及其銀行利息由甲方簽字后向銀行遞交解封憑證。

　　4、乙方同意按照建筑法律法規的規定對本案工程的主體結構工程、基礎工程承擔設計合理使用壽命期限內的保修責任，并出具必須的質量保修書。

　　5、對于建設局質監站提出的應由施工單位提供的驗收所需的完整合格的資料和手續，乙方同意在協議書簽定之日起的30日內提供，并同意負全部提供責任，否則乙方每遲延一天扣付工程款X萬元給甲方。本條義務完成后，乙方向法院提出并征求甲方建筑局監督站書面意見同意后由法院將X萬元予以轉付。

　　6、甲方雙方均放棄追究對方的本協議約定以外的其它違約責任和經濟損失。

　　7、在上述條款履行完畢后，雙方就施工合同已無其他經濟糾葛，雙方經濟糾紛已經解決。

　　8、本案訴訟費用由乙方承擔。

　　甲方： 乙方：

工程施工合同糾紛和解協 篇2

　　甲方：_________________公司

　　乙方：_________________公司

　　原甲乙雙方的______________工程施工合同糾紛一案，經友好協商，達成如下協議書：

　　1.甲方同意在本協議書經雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣________萬元（除本協議書第4條約定外的建筑物的保修、維修及后期整理均由甲方承擔），該款從法院業已凍結的款項中支付，且甲方同意從凍結款項中另行劃款_______萬元至法院并按照本協議書的約定支付；同時乙方同意申請法院解除對________萬元外款項的凍結。

　　2.乙方同意在本協議書簽定之日起的2日內將__________全部安裝完畢；

　　3.在乙方完成上條之同日，甲方同意將乙方支付的_____萬元保證金及其銀行利息由甲方簽字后向________市_______銀行遞交解封憑證。

　　4.乙方同意按照建筑法律法規的規定對本案工程的主體結構工程、基礎工程承擔設計合理使用壽命期限內的保修責任，并出具必須的質量保修書。

　　5.對于_______建設局質監站提出的應由施工單位提供的驗收所需的完整合格的資料和手續，乙方同意在協議書簽定之日起的30日內提供，并同意負全部提供責任，否則乙方每遲延一天扣付工程款______萬元給甲方。本條義務完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______縣建筑局監督站書面意見同意后由法院將______萬元予以轉付。

　　6.甲方雙方均放棄追究對方的本協議約定以外的其它違約責任和經濟損失。

　　7.在上述條款履行完畢后，雙方就施工合同已無其他經濟糾葛，雙方經濟糾紛已經解決。

　　8.本案訴訟費用由乙方承擔。

　　甲方：____________公司 乙方：____________公司

　　______年_____月_____日 ______年_____月_____日

工程施工合同糾紛和解協 篇3

　　甲方：乙方：

　　電話：電話：

　　茲委托東莞市__電力設備有限公司進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

　　一.工程依據和技術指標

　　1、發電機組型號：

　　冷卻方式：

　　臺數：

　　2、技術指標

　　根據和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級:65。

　　評價點位置：

　　所屬區域：

　　噪聲標準：白天65晚上65

　　注:

　　1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。

　　2.根據20__-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處。

　　二、噪音治理要求：

　　1、噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2、噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。

　　具體治理項目見施工圖和報價表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在天內完成交付驗收使用。

　　六、施工條件及協作事項

　　七、工程費用及支付辦法

　　總工程費用為：

　　付款方式：合同簽定時交付定金;

　　主材料進場后付;

　　工程完工后天內付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額2%的滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方

　　承接方

　　年月日

工程施工合同糾紛和解協 篇4

　　建設單位(以下簡稱甲方)：

　　施工單位(以下簡稱乙方)：

　　婺源縣香田小區新增施工便橋工程，根據《中華人民共和國經濟合同法》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　(一)工程地點：香田小區

　　(二)工程內容：貝雷架鋼便橋

　　(三)承包方式：包工包料

　　第二條工程造價為人民幣：19.91萬元整

　　第三條合同工期

　　1.雙方商定總工期30天。

　　開工日期：20__年06月20日，竣工日期：20__年07月20日

　　2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。

　　①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。

　　②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。

　　③因停水、停電等情況達六小時以上時。

　　④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

　　⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

　　第四條工程質量標準和保修期

　　(一)工程質量標準按國家現行施工規范驗收

　　(二)工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

　　(三)屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質量問題造成損壞的，乙方應給予免費修補。

　　第五條材料設備供應

　　(一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。

　　(二)材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。

　　第六條付款方式

　　完工后一個月內一次性付清。

　　第七條責任范圍

　　(一)甲方責任：

　　1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

　　2、及時組織工程竣工驗收工作;

　　3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。

　　(二)乙方責任：

　　1、按施工安全規范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。

　　①承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。

　　②乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。

　　③乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。

　　2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：

　　3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾。

　　第八條其它事項

　　(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

　　1、經雙方充分協商，發出“設計變更通知單”

　　2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后，甲方須分別簽字蓋章認可;

　　3、增加或變更內容所需材料必須落實;

　　(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

　　(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;

　　(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關仲裁機構裁決。

　　(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。

　　第九條本合同一式叁份，均具有同等效力。

　　甲方負責人簽字：甲方蓋章：簽訂日期：

　　乙方負責人簽字：乙方蓋章：簽訂日期：

工程施工合同糾紛和解協 篇5

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況及承包范圍：

　　1、工程名稱：

　　工程地點：

　　2、承包范圍：

　　3、工程期限：

　　二、工程造價：

　　工程造價約為

　　三、承包方：包工包料，總價包干。

　　四、付款方式：

　　由乙方辦理該合同工程款，款項進入甲方賬戶后，由甲方直接支付給乙方，稅金由甲方代扣代繳。

　　五、承包人工作：

　　1、乙方嚴格履行甲方與集團置業有限公司簽署的和同編號為(X08NO004)中的所有內容，并承擔合同(編號為X08NO004)中乙方應承擔的所有責任。

　　2、乙方樁基施工結束后按甲方要求提供完整的竣工資料。

　　六、違約責任：

　　1、因乙方自身原因造成工期延誤的，由乙方承擔相應損失。

　　2、因工程施工質量造成的一切損失由乙方承擔。

　　七、工程質量：

　　1、乙方應認真按照國家標準規范和施工設計圖紙要求進行施工。

　　2、工程質量標準的評定以國家的質量檢驗評定標準為依據。乙方必須保證工程施工質量達到合格標準。

　　八、安全施工：

　　施工過程中，乙方應嚴格執行安全操作規程，保證機械人員安全，采取必要的安全防護措施，現場施工人員必須佩戴安全帽，消除事故隱患，由于安全措施不利造成的事故，一切責任由乙方承擔。

　　九、合同爭議：

　　在履行合同過程中發生爭議時解決方式：

　　1、雙方協商解決。

　　2、向人民法院起訴。

　　十、未盡事宜雙方協商解決。本合同一式四份，雙方各執兩份。本合同雙方簽字蓋章后生效。

　　發包方：(蓋章)承包方：(蓋章)

　　負責人：______________負責人：______________

　　代理人：______________代理人：______________

　　簽訂日期：_______年_______月_______日簽訂日期：_______年_______月_______日

工程施工合同糾紛和解協 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　經過甲、乙雙方友好協商，甲方把29#、31#、32#、34#、36#、38#、39#工程

　　包給乙方施工，為了確保工程順利進行，現特簽定協議

　　如下：

　　1、室內頂棚鐵釘高低不平砼鑿除等零星工作全部有乙方負責，廚衛間養水試驗時如有漏、滲影響涂料工程質量時乙方應義務主動修補處理，空調洞施工時污染墻面由乙方負責修補，頂棚陰角處尺寸偏差超過規范要求的應彈線細部處理。

　　甲方為乙方提供室外配電箱一只，垂直運輸井架等現場施工作業條件根據已有配置不再增加。

　　2、頂棚板縫高低不平處采用黑水泥修補，如采用黑水泥大面積刮頂棚，每套罰款100元。

　　3、乙方必須按圖施工并建立安全網絡，確定專職安全保衛管理人員，甲方進行相關的安全教育。

　　4、高空作業必須系安全帶，進入作業區必須戴安全帽，不得違章施工，野蠻施工。

　　5、施工中的各項管理工作，由乙方施工組長負責，由甲方監督，如發生安全事故，責任全部由乙方負責。

　　6、乙方在保證安全的前提下，保質量、保時間完成工期，如推遲一天罰款1000元，以此類推。

　　7、本協議從簽訂之日起至工程驗收合格內有效。

　　8、如發現有偷竊、打架、賭博行為的，一經發現一次罰3000元，第二次發現清理出場，本協議失效，情況嚴重的移交公安機關處理。

　　9、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　10、工期至20__年12月20日

　　11、付款方式：每月付工人生活費800元/人，工人退場時付至工程總款80%,竣工驗收后三個月內付至工程總款90%,余款二年后付清（如修補工作不及時，不到位，由甲方安排修補人員，費用從乙方質保金中扣除）。

　　乙方每月5日上報工人出勤卡、工資卡（須有職工本人簽字）否則市建管處查處后一切后果由乙方自負。

　　備注：施工過程中以及工程完工后垃圾應及時文明清理。不得拋揚等野蠻施工。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程施工合同糾紛和解協 篇7

　　根發包單位：_________________(以下簡稱甲方)

　　承包單位：_________________(以下簡稱乙方)

　　甲方因建設需要，委托乙方承建打樁工程。為明確雙方各自的相互權利、義務，根據《中華人民共和國民法典》，國家工商管理局和建設部頒發的(GF-91-0201)《建設工程施工合同示范文本》，結合本工程的具體情況，雙方經充分協商，特訂以下合同條款，雙方共同信守遵行。

　　第一條、 工程名稱：_________________

　　第二條、 工程地點：_________________

　　第三條、 工程內容：_________________

　　1、單樁深度暫定米，共約條，單樁豎向承載力特征值KN，單樁豎向極限承載力為KN。

　　2、本工程乙方包工包料，包打樁人工費，包施工用電纜，包質量、包工期、包安全、包普通樁尖、包焊條等輔助材料。

　　①打樁單價：Ф500樁按元/米，此單價含樁管材料費及輔材費、人工費、施工用水電費、普通樁尖(元/個)，含稅金。如使用標準樁尖，價格另議。樁接頭采用焊接接頭，接頭不宜多于3個3。

　　②竣工結算時，按實際施工量計算，單樁計算方法，從自然地面計算到樁尖。送樁深度要求，以甲方工程部及監理公司現場書面通知為準：送樁深度不得超過甲方書面通知送樁深度1米或露出自然面以上，所產生費用由乙方負責(指浪費樁或送樁過深產生的接樁費用)

　　③工程結算以甲、乙方雙方確認的最終結算為準。

　　第四條、施工工期：

　　1、自試樁之日起計個日歷天，要求樁機在年月日前進場施工。并于年月日前完成全部打樁施工任務，如工期不能按期完成，每遲一天罰款合同總價的1‰，總額不超過合同總價的10%。

　　2、如因政府停電、設計圖紙變更影響施工進度，遇人力不可抗拒的自然災害等原因時，如因臺風、暴雨造成停工，導致乙方出現停工、窩工24小時以上，經雙方協商，簽證，工期方可順延。

　　3、因其他意外情況的停工，雙方應共同查明原因，分清責任，其損失由責任方負擔，由于停工，窩工原因而造成損失時，屬甲方責任的，工期順延，窩工半天起開始簽證，窩工的樁機按每臺每天1000元補償。屬乙方責任的，由乙方自行趕工，乙方原因造成工期拖延，每延遲一天罰款20__元。

　　第五條、付款方式：

　　(一) 乙方須持有加蓋公司財務章收據及發票支取工程款。

　　(二) 乙方在保質量的基礎上，甲方同意以下付款方法：

　　1、甲方在收到乙方進度款報表后應在七天內辦理有關審批手續，并及時支付進度款;

　　2、打樁完工，樁測試合格付到總工程進度款的70%;

　　3、余下30%工程款于樁基礎驗收合格三個月內支付清。甲方須在乙方打完最后一根樁的三個月內完成樁基礎驗收工作;驗收時間越過三個月，甲、乙雙方視樁基礎為合格工程，并同時支付工程余款。

　　第六條、承包方式：

　　1、技術要求：根據設計圖紙和地質資料，乙方確保單樁設計承載力，以靜載法檢測抽樣試驗結果為準。試樁合格，費用則甲方負責;試樁不合格，費用由乙方負責，并保證返工合格為止，一切費用由乙方承擔，并賠償甲方相應的損失。

　　2、稅金負責：由乙方負責，本工程價格為含稅價。

　　3、水電費負責：由乙方負責。

　　第七條、甲方責任：

　　1、甲方監理公司應委派人員駐工地負責工程質量進度進行監督簽證。

　　2、交施工圖紙兩份和地質資料一份，并組織有關部門會審。

　　3、按乙方施工要求搞好施工及進樁現場的“三通一平”，提供水源、電源到樁基礎施工現場，保證施工場地人員、機器、材料進出暢通。由甲方負責清理好場地地面，地下一切障礙物，如場地下陷不能正常施工，甲方必須回填到乙方可以施工為止，費用由甲方負責，確保材料送到指定施工區域。

　　4、甲方負責以書面形式提供細線基點、±0.00標高及送樁深度;待乙方將軸線及樁位放好后,由甲方組織有關人員進行復核,如乙方所放軸線及樁位復核無誤后作書面的確認。

　　5、施工報建手續和報建費由甲方辦理和承擔，乙方負責提供有關資料。

　　6、甲方提供樁基礎施工圖2份，工程地質勘查報告1份，組織有關部分進行圖紙會審，乙方整理后各方蓋章后，自存留底。

　　7、甲方按照乙方提供的進樁計劃，及時提供合格管樁。

　　第八條、乙方責任：

　　1、乙方委派同志為現場代表及項目指揮。

　　2、組織各種機械進退場，開工前向甲方提供編制的施工組織設計(包括施工現場平面圖、網絡圖及負責人名單)，做好各項施工準備工作，乙方負責壓樁工人住宿及飯堂費用。

　　3、進場時須向甲方提交樁機證及機長、樁機手證。

　　4、如實做好單樁施工記錄及各種交工驗收資料。

　　5、確保單樁設計承載力，如經檢驗不合格，乙方負責因此而導致的經濟責任。

　　6、聽從甲方及監理人員的指揮管理及現場代表提出的各項意見及要求。

　　7、嚴格控制工程進度，不得拖延工期，及時按階段向甲方提交工程進度，以便甲方支付工程進度款。

　　8、乙方應將駐現場施工人員名單報當地公安部門備案，費用由乙方承擔。

　　9、乙方應注意施工安全負責進行安全教育，做到文明施工注意用電安全，如發生工傷事故，均由乙方負責，現場應設置安全員。

　　10、乙方應做好現場保安工作及教育，做好四防，加強防范措施，設置專人負責。

　　11、工程完工后，乙方按《城市檔案管理規定》做好施工原始記錄，匯集施工技術資料作竣工驗收文件移交甲方(一式四份)。

　　第九條、注意事項;

　　1、乙方按樁基礎施工圖及設計更改通知施工，如質量不合格屬乙方造成的，其返工費用由乙方負責。

　　2、按施工圖及國家現行有關施工驗收規范進行工程質量驗收。

　　3、施工過程中出現的斷樁問題，如屬施工技術問題，則由乙方負責;如屬地質和樁自身質量問題，則由甲方負責。

　　4、打樁過程引起的樁偏位超出樁基礎規范允許范圍而導致承臺或基礎梁加大，相應的費用由乙方負責。

　　5、因地質原因所致壓樁機不能施工，甲方可改用其他方法施工如沖孔灌注樁，所產生的費用由甲方負責;不列入本合同工期內。

　　第十條、當不可抗力因素消除后，雙方應繼續履行合同義務或協商變更、終止合同。

　　第十一條、其它條款：本工程甲方已全權委托中山市火炬建設監理公司進行質量和工程建設管理。

　　第十二條、未盡事宜，甲方雙方協商，補充合同條款解決。雙方簽定的補充條款同具法律效力。如遇合同爭議，雙方協商不成時，可提交仲裁委員仲裁，或依法向中山市人民法院起訴。

　　第十三條、本合同自雙方代表簽字蓋章后立即生效，當工程款付清后自行終止，合同正本一式二份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

　　法人代表簽名：_________________法人代表簽名：_________________

　　委托代理人簽名：_________________委托代理人簽名：_________________

　　合同簽定日期：_________________

　　合同簽定地點：_________________

工程施工合同糾紛和解協 篇8

　　合同編號：_________________字號

　　中華人民共和國建設部制定國家工商行政管理局

　　第一部分協議書

　　發包人(全稱)：_________________

　　承包人(全稱)：_________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________________

　　工程地點：_________________

　　工程內容：_________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：_________________

　　資金來源：_________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_________________

　　三、合同工期：_________________

　　開工日期：_________________

　　竣工日期：_________________

　　合同工期總日歷天數天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：_________________元(人民幣)

　　￥：_________________元六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：_________________

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾

工程施工合同糾紛和解協 篇9

　　工程名稱：_______________________________________________

　　建設單位：_______________________________________________

　　施工單位：_______________________________________________

　　年 月 日

　　消防工程項目合同書

　　建設單位：_______________________________________________(以下簡稱甲方)

　　施工單位：_______________________________________________(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關條款，結合山西省的有關規定和本工程的具體情況，經雙方友好協商一致，達成如下條款：

　　一、工程概況：

　　工程名稱：____________________________________________________

　　工程地點：_____________________________________________________

　　工程規模：_____________________________________________________

　　投資批準文號：_________________________________________________

　　工程內容：_____________________________________________________

　　承包范圍：_____________________________________________________

　　二、工期

　　開工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　工程及相關產品質量

　　乙方提供的工程所需設備和工程質量滿足消防驗收標準，如因乙方所提供的有關設備影響工期和驗收延期的，給甲方造成的損失由乙方承擔全部責任。

　　工程合同價格及承包形式：

　　1.承包方式：包工包料。

　　2.合同價格：工程總價款合RMB(大寫)________________ 元(￥ 元)，本工程所應交納的各種稅費均由___方承擔。施工過程中，因消防報建及相關手續未通過而致停工或相關行政處罰，乙方安裝的工程由乙方負責，其他的工程原因由乙方配合甲方協調。

　　圖紙

　　開工前七天甲方向乙方提供施工圖紙三份。

　　工地代表

　　1.甲方駐工地代表

　　姓名： 職務

　　2.乙方駐工地代表

　　姓名： 職務：

　　如需易人，需提前七天通知對方。

　　甲方工作

　　提供經當地消防部門審批的設計資料，如在施工中發生變化應及時協調乙方及設計單位予以解決

　　提供施工所需水、電、電訊線路并接至施工場地。3.對乙方施工現場的設備、配線、管路等予以保護。4.工程需基建方預留、預埋等基建配合工作，甲方應提前和乙方及基建單位協商解決。5.提供具備施工條件的施工場地。

　　乙方約定甲方應做的其他工作：、

　　八、乙方工作

　　1.向甲方代表提供工程進度，如發生工程事故，及時向甲方代表和有關部門報告。

　　2.按消防部門審批合格的設計圖紙和《建筑設計防火規范》等有關規定進行施工。

　　3.在施工過程中，如發現技術要求與現場實際情況不符合《國家消防驗收規范》時應向甲方提出，由甲方和設計單位與消防部門協商解決。4.如無不可抗拒原因，乙方應按合同規定的時間完成工程。

　　5.協助甲方負責對已完成工程的成品保護工作，期間如發生損壞，應及時協助甲方修復，屬產品質量問題的費用由乙方承擔，其他及人為因素造成的損壞均由甲方承擔。

　　6.工程結束后乙方須協助甲方辦理消防驗收手續。

　　7.甲方約定乙方應做的其他工作：

　　九、施工組織

　　1.開工及延期開工乙方應按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工，應以書面形式向甲方提出延后開工的理由和要求。甲方代表應當在接到延期開工申請后的48小時內以書面形式答復乙方。因甲方原因不能按合同約定的開工時間開始施工。甲方應以書面形式通知乙方，推遲開工時間，工期順延。2.由于下列原因造成的工期延誤，工期相應順延a) 甲方不能按合同規定提供圖紙及開工條件;b) 工程量改變和設計變更;c) 因停水、停電、停氣等原因造成的停工;d) 不可抗拒力;e) 因甲方無法達成約定義務造成的工期延遲;f) 雙方約定工期順延的其他情況:

　　3.施工暫停責任

　　a) 因他方施工進度緩慢即非乙方原因，甲方代表要求乙方停工，甲方應在停工報告上簽字并順延工期，賠償乙方的停工損失費用。

　　b)停工責任在乙方的，由乙方自行承擔，工期不予順延。c) 施工中甲方如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括乙方為保證工程質量和安全采取的措施，甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工追加的合同價款等內容。

　　d)乙方應以合同條款約定的竣工日期或順延的工期竣工，如遇特殊情況雙方另議。十、工程質量與驗收

　　工程質量應達到協議書約定的質量標準。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準，乙方承擔違約責任。

　　雙方對工程質量有爭議，由雙方認可的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。

　　甲方代表的檢查檢驗不可影響施工的正常進行。如影響施工的正常進度，因此給乙方帶來的損失由甲方承擔，并相應順延工期。除此之外嚴重影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔。

　　隱蔽工程和中間驗收根據國家、省、市有關規定執行。

　　無論甲方代表是否進行過驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗時，乙方應按要求進行剝露或開孔，并在檢驗后重新進行修復。甲方承擔由此發生的費用，并相應順延工期。

　　乙方采購的設備材料要保證質量，須附有合格證及檢驗報告，進場時雙方驗收，無合格證的不準進場，有合格證的材料，如甲方有異議，應進行復驗，費用由甲方承擔。

　　甲方應在乙方工程結束，調試合格的24小時內簽字，雙方協力辦理消防驗收手續。

　　十一、工程款依據及調整

　　1.確定工程造價的依據：

　　a)定額依據：《全國統一安裝工程預算定額》(山西省價目表20__年)

　　b)材料預算依據：《太原地區建設工程材料預算價格》

　　c)其它有關確定工程造價的文件或規定：材料差價按施工當期《山西工程建設標準定額信息》的材料價格及材料系數執行。

　　2.因工程設計變更所產生的工程費用，應作為工程款的一部分，變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款(進度款)同期調整支付。

　　十二、竣工與保養

　　工程竣工驗收標準為國家和行業現行各項驗收標準及甲乙雙方的有關約定。

　　乙方應在工程具備驗收條件七個工作日內，向甲方提供竣工驗收報告和相關資料，甲方應在收到乙方提供的資料七個工作日內組織驗收并提出修改意見，如甲方在約定的日期內不組織驗收，或是驗收后三個工作日內不提出修改意見均視為竣工驗收報告甲方已經認可。

　　竣工結算

　　工程竣工后，乙方編制竣工結算報告，并在二十個有效工作日內將結算報告提交甲方審查，甲方應在二十個有效工作日內予以審批，并由雙方簽章，甲方撥付工程結算款給乙方。

　　保養

　　工程竣工后，乙方保修一年，期間如屬配件質量問題，乙方負責更換，如屬不正當操作及其他人為原因造成的損壞，費用由甲方承擔，保修期滿后支付乙方。

　　保修期滿后，有關保修條款終止。

　　十三、工程款支付

　　合同簽訂后，甲方應將合同約定工程總價的(大寫) 　　　　　　元(￥　　　元)作為預付款支付給乙方。

　　乙方主機進場，甲方支付合同約定工程總價的(大寫)　　　　　　　　　元(￥　　　元)給乙方。

　　工程施工完畢后，甲方支付合同約定工程總價的(大寫)　　　　　　　　元(￥　　　元)給乙方。

　　本合同約定工程款的(大寫)　　　　元，作為質保金，待保修期滿后的兩個有效工作日一次性支付給乙方。

　　工程進程中，按甲方要求增加的本合同約定外的工程項目追加款，甲方應在下達書面通知的兩個有效工作日內支付給乙方相應的工程款。

　　甲方不按以上約定支付工程款，乙方可在兩個有效工作日內發出索款通知，甲方在收到乙方發出的索款通知后的兩個有效工作日后仍不能按合同約定付款，乙方可停止施工，甲方應付停工之日起得應付款利息和乙方相應的損失，并順延工期。

　　十四、爭議解決

　　本合同執行中，如發生爭議，雙方應盡力協商解決，如協商不成，任何一方都可向有管轄權的仲裁機構，進行仲裁或向法院提起申訴。

　　十五、其他

　　合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。

　　本合同一式六份，正本二份，由甲乙雙方各執一份，副本四份，甲乙雙方可執二份。

　　本合同未盡事宜之處，雙方另行協商。

　　(以下無正文)

　　(此頁無正文)

　　甲方：(章) 乙方：(章)

　　地 址： 地 址：

　　法定代表人(委托代理人)： 法定代表人(委托代理人)：

　　電 話： 電 話:：

　　賬 號： 賬 號：

　　簽 字 日期：　　　　年　　月　　日　　　　 簽 字 日期：　　　　年　　月　　日

工程施工合同糾紛和解協 篇10

　　甲方(發包方)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　乙方(承攬人)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　甲方為根據山西省煤炭資源整合政策合法存續的煤炭生產企業，乙方為具有煤礦巷道及相關設施施工資質的企業。經甲乙雙方友好充分協調，根據《中華人民共和國合同法》及相關部門規章，結合工程的具體情況，雙方達成以下合同內容，以資共同遵守：

　　第一條 工程名稱及工程地點

　　工程名稱：山西忻州神達安茂煤業有限公司所屬礦井巷道掘進及巷道設施工程。

　　工程地點：山西忻州神達安茂煤業有限公司所核定的礦區范圍。

　　第二條 工程內容

　　甲方將公司所屬礦井的巷道工程及巷道掘進相關工程由乙方承擔施工。(后附工程量一覽表)

　　第三條 工程價款及支付方式

　　1、承包單價為副井每米6100元，主井每米5600元(注：副井采空區不包括材料、排水)，雙方結算的依據參照施工預算和乙方施工期間的成巷率達100%的工程量的90%逐月結算。甲方對乙方施工期間的進度及質量具有監督權和驗收權。施工期間，雙方另行制定施工進度確認函，該確認函結合施工預算為雙方結算的最終依據，雙方對此計價方式協商認可。如有隱蔽工程或合同外的工程價格按《煤炭(20xx)》定額計價。

　　2、乙方剩余應得的10%工程款，經雙方確認具體金額后作為施工期間的工程質量保證金。乙方在施工結束后，井下巷道及相關工程完工并經甲方及監理公司竣工驗收合格后，支付乙方5%。驗收后壹年期內，在此時間甲方如發現乙方存在工程質量問題(不包括不可抗拒的外在因素造成的質量問題)，則有權單方面摔跟頭應付乙方總工程款的5%部分。如在甲方及監理公司竣工驗收合格，投產壹年后，如無施工質量問題，一個月內甲方向乙方全額支付雙方認可的5%部分施工結算款項。

　　第四條 乙方施工期限為本合同簽訂之日起七個月之內(遇特殊情況可順延)。

　　第五條 雙方在簽約之前所形成的《會議紀要》作為本合同的附屬條件，亦為雙方履行本合同的法律文件之一。

　　第六條 甲方的權利與義務

　　1、乙方應當按照四方所屬礦井的設計圖紙施工，四方有權監督乙方的施工情況，如發現乙方施工不當或施工錯誤，四方有權要求乙方停止施工。

　　2、四方所屬礦井因政策原因而臨時停止建設或臨時停產時，有權要求乙方停止施工，并不承擔向乙方支付報酬的義務。

　　3、甲方有義務向乙方提供施工期間所必須的機器設備，甲方提供的施工設備乙方有權驗收，如果發現甲方提供的機器設備不符合施工要求和安全標準的，乙方有權要求甲方予以更換。如乙方驗收后發現設備不符合施工要求，仍繼續施工所造成的相關責任由乙方負責，由此而造成的損失由乙方承擔。

　　4、在乙方施工期間，所產生的工程煤由甲方處理。

　　5、甲方應該按照合同的約定向乙方支付報酬。

　　6、甲方應保證向乙方提供的技術資料及相關井巷圖紙的準確性、完整性。

　　7、甲方有權要求乙方成立項目部，健全相應的管理機構，提供具體參與施工所應具備的具有相同“六長”的管理人員及相關技術人員，并應向甲方提供所配各人員的資質證明材料，相關的工資等由乙方承擔。同時，甲方應配備相應的“六長”人員。甲方配備的“六長”人員有權監管乙方配備相關人員的職責和權力。

　　8、甲方對乙方的施工質量有權檢查和驗收，如驗收時發現不符合相關的施工技術要求，甲方有權在乙方應得的報酬中做相應的等值的扣款，乙方對此表示同意。

　　9、甲方及甲方所屬的總公司有權制定相關的安全規章，乙方應當遵守執行。施工前期，乙方應向E1=【方提供其相應的安全、技術等規章，作為雙方履行合同的附件】。

　　10、甲方提供乙方的施工條件

　　1)供電系統

　　甲方提供：300A以上(包括300A)的開關和高壓側的電纜及設備，高壓側供到距離工作面的200米處，低壓側的供電設施由乙方自行解決。高壓側的電纜及設備由乙方負責安全、維護、檢修，在此過程中發生的費用由乙方全部承擔;

　　2)運輸系統

　　開口施工甲方提供一40T正裝刮板機，長度達到100米時，甲方提供600m的施工皮帶設備及皮帶保護，乙方負責皮帶及保護的安裝、使用、維護及管理，在此過程中發生的費用由乙方全部承擔;

　　3)通風設施

　　甲主方只提供局扇，風筒及輔助材料及相關配套設施。乙方負責局扇的安裝、使用、維護及管理，在此管理過程中發生的費用由乙方全部承擔;

　　4)壓風設施

　　甲方提供壓風設備及四寸的壓風管路，在施工過程中乙方負責管路的安裝、使用、維護及管理，在此過程中發生的費用由乙方全部承擔，如果另行安裝或改變設施，由此發生的費用由甲方承擔;

　　5)排水設施

　　所有的排水設施由甲方配備乙方使用及維護;

　　6)供水設施

　　甲方提供的供水管路，乙方負責管路的安裝、維護及管理，在此過程中發生的費用由乙方全部承擔;

　　7)甲方提供的材料

　　設備非人為損壞刮板機、皮帶的變速機、電機及價值在500元以上的配件甲方承擔，安裝更換在500元以上產生的費用由甲方全部承擔。500元以下由乙方承擔。人為造成的損失乙方承擔。

　　8)技術方面

　　在施工期間，測量測繪由礦方負責。

　　第七條 乙方的權利和義務

　　1、乙方施工的工程經甲方驗收后，有權要求甲方根據驗收合格的工程量依據雙方確定的結算標準支付相應的報酬。

　　2、乙方應嚴格按照國家法律、省級及地方法規、規定和甲方公司的安全規章施工。

　　3、施工期間乙方配備的相關技術人員及施工人員由乙方聘用，乙方承諾所聘用的相關技術人員及施工人員具有施工資質，并向甲方提交相應的資質證明材料報甲方備案。相關技術人員的培訓費用、勞動保護費用、工資、工商保險等由乙方承擔。

　　4、乙方施工過程中所需的機器設備及相關施工設施乙方有權要求甲方采購，乙方驗收后的用于施工的機器設備等應符合國家制定的行業標準，乙方驗收后如因機器設備不符合國家標準而導致施工延誤或發生安全責任事故由乙方承擔全部責任。

　　5、施工期間，乙方為施工安全事故第一責任人，如發生安全事故由乙方承擔全部法律責任。如在施工過程中發生安全事故乙方為安全事故責任的承擔者。

　　6、乙方應當在施工期間向甲方提交安全的施工方案、措施，該施工方案及措施作為本合同的附件。

　　7、同一時段如因工程進度的需要安排其他施工隊伍同步施時，乙方應給予配合，不得無故設置障礙影響甲方其他工程施工隊伍的施工進度。

　　第八條 材料采買要求

　　1、乙方所用的材料由乙方向甲方材料科領用，所于乙方的在結算時從工程款中扣除。

　　2、乙方應隨時按監理的指令在制造、加工或施工現場對材料和設備進行檢驗。

　　3、乙方應采取有效的成品保護措施以確保自己采購加工的所有用于本工程的材料和設備的外側的完好。

　　第九條 本合同簽署之起叁日內，乙方一次性向甲方足額繳納100萬元人民幣的安全風險抵押金，作為乙方安全施工的擔保金。如乙方施工期間發生安全責任事故而導致甲方承擔相關責任之情形，任何一方違反本合同，應負責賠償守約方一切經濟損失，該損失包括但不限于守約方已經發生、即將發生的損失，也包括守約方期得的利益損失，以及守約方為解決解議而支付的律師費、差旅費。

　　第十條 爭議的處理方式

　　在本合同履行中產生爭議，協議各方應本著客觀公正的原則協商解決，協商不成向甲方住所所在地人民法院提起訴訟。

　　第十一條 未盡事宜

　　本合同的未盡事宜由合同各方通過友好協商解決，并簽署補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。本合同簽訂后甲方不得無故終止本合同，否則應賠償乙方的一切經濟損失。

　　第十二條 合同的生效

　　本合同自合同各方簽字、蓋章之日起生效。

　　第十三條 合同文本

　　本合同一式四份，合同各方各執兩份，具有同等法律效力。

　　1、乙方資料證明材判文件

　　2、雙方簽約之前形成的會議紀要

　　3、乙方配備相關技術人員資質證明材料

　　4、雙方認可的計算依據

　　5、乙方對施工負責人的授權委托書

　　6、乙方對相同“六長”的技術管理人員的委托書 (簽署頁，由合同各方簽字蓋章)

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程施工合同糾紛和解協 篇11

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：民族文化森林公園

　　2、工程地點：海南省

　　3、施工范圍：土建安裝工程

　　4、承包方式：包工包料

　　5、工期：甲方合理、規范條件下的指定工期

　　二、雙方的約定

　　經甲乙雙方協商，在互惠互利的原則下，簽訂本工程承包意向書：

　　1、甲方暫同意將民族文化森林公園土建安裝工程擬承包給乙方施工。

　　2、甲方提出的承包要求：

　　(1)乙方進場施工前需向甲方交納如期開工完工保證金50萬元，其他保證金按政府規定及招標文件有關規定執行。

　　(2)乙方承諾土建工程墊資建設完成。

　　(3)在簽訂正式施工合同后，乙方必須保證按質按量按工期完成施工任務，才能進行本項目的投標。

　　(4)本工程按《海南省建筑工程綜合定額》及《海南省安裝工程綜合定額》結算.

　　(5)乙方必須滿足并對甲方以上要求作出承諾后，才能進行投標，中標后簽訂正式工程施工合同。

　　三、本意向書一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：

　　甲方代表(簽字)：

　　乙方(蓋章)

　　乙方代表(簽字)

工程施工合同糾紛和解協 篇12

　　為了強化工程管理，確保工程質量，加快施工進度，法庫縣(全稱以下簡稱甲方)將工程，承包給(全稱，以下簡稱乙方)施工，經雙方協商訂立如下合同并共同信守。

　　一、 工程名稱：新建工程

　　二、 工程內容及工程量：。

　　三、工程總造價：大寫(￥*元)

　　四、工程質量標準：乙方應按甲方提供的施工設計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規范的標準，對該項工程要求達到：合格品。

　　五、約定施工工期：20__年*月*日20__年*月*日 六、工程款結算方式：甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。(扣10%質量保證金，無質量問題到期返還)

　　七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設資金。

　　八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯系，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環境保護措施，促進和諧社會發展，履行安全生產職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的任何安全問題，均由乙方負責。

　　九、質保期(一年)：此工程質保期*年(*年*月**日均由乙方負責。

　　十、本合同經雙方驗收合格，簽字后生效，并結清全部款項，隨之本合同自行失效。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同糾紛和解協 篇13

　　附件一 技術轉協議目

　　通知第一條 定義在本協議中，下列用語的定義如下：

　　1.“附屬公司”指甲方在某中擁有直接或間接股份的所用公司，合營公司除外。

　　2.“散裝車”指全分解的汽車成套件或散裝零部件，其中包括消耗材料和標準件（如有的話）。

　　3.“合同汽車”指經甲方和合營公司商定由合營公司制造的，以甲方和（或）附屬公司的汽車為基礎的所有汽車種類、車型和變型。

　　4.“合同零部件”指在中國由合營公司制造和合營公司制造的合同汽車的所有動力總成、總成、分總成和零部件。

　　5.“合同產品”指合同汽車和合同零部件。

　　6.“契約商標”指甲方隨時可能用書面規定的甲方及附屬公司的商標和服務商標，以及商標名稱和服務名稱。

　　7.“工業產權”指在中國國內或國外注冊，純屬甲方產權的，有關合同產品的所有專利、實用新型、注冊過的外形設計和技術發明的發明者證書。

　　8.“專有技術”指甲方或附屬公司擁有和開發的，與合同產品有關的，關于合同產品的設計、開發、制造、試驗、銷售和售后服務，以及管理的一整套實用的、先進的、有價值的技術資料、技能、技術和經驗。所有無法用書面形式表達的知識和經驗應通過本協議所規定的咨詢、特殊服務和培訓以及外籍職工予以傳授。

　　9.“生產樣品鑒定”指合營公司“質量保證部”按甲方技術要求對要在批量生產的機器和生產線上制造的合同產品樣品進行試驗，決定批準。

　　10.“技術工程鑒定”指甲方“研究開發部”對于在圖紙上標有的合同產品進行試驗，決定或確認其合格性。

　　11.“技術資料”品有本協議中規定的，甲方擁有和開發的，與合同產品有關的，關于設計、開發、裝配、制造、質量保證、管理和售后服務等方面的一切文件、圖紙、圖片、圖表、磁帶、磁盤、錄像帶、信息系統等。

　　第二條 協議宗旨本協議宗旨是規定甲方的技術資料、專有技術和工業產權及契約商標使用權的轉讓，用以制造，銷售和使用合同產品；

　　規定上述轉讓的報酬。

　　第三條 技術資料1.在本協議期限內，甲方應按以下規定在開始制造合同產品之前，及時向合營公司提供有關合同產品的制造、不斷改進和售后服務以及合同零部件的采購所需的產品技術資料、工藝技術資料和售后服務技術資料。如合營公司根據本協議第四條第10款決定把產品技術部門的職責范圍擴大到設計開發工作，甲方愿意向合營公司提供有關設計開發的技術資料，從而對合營公司給予支持。

　　2.關于本協議附件所說明的汽油發動機×升柴油發×動機，包括適用的選用件，適用以下規定：

　　2.1甲方應向合營公司提供一套下列產品技術資料：

　　零件圖圖表裝配圖規定合同產品的制造總圖安裝圖工藝更改建議圖毛坯圖產品說明手冊技術要求顏色組合圖表標準用于發展目的的零部件材料清單用于持續生產的零部件材料清單車型表鑒定試驗規范常規試驗規范試驗設備圖紙2.2甲方還應在合營公司成立后的×個月內提供所具有的以下有關技術資料：

　　試驗報告開發說明計算書2.3.1甲方應在實施以下程序時不斷更新本條第2.1款規定的有關合同零部件的產品技術資料，并提供給合營公司：

　　技術更改要求實施時間通知更改通知上述合同零部件已規定在合營合同附件八的兩個計劃內：

　　（1）自制件國產率發展計劃（2）外購件國產率發展計劃2.3.2但是，有關變速箱、后橋和等速萬向節/軸的產品技術資料，在必要時才不斷更新，供制造使用。

　　2.3.3如果上述兩個計劃有所調整，則有關產品技術資料也應隨之相應調整，并予提供。

　　2.4甲方應轉讓甲方有權自由處分的甲方協作廠的產品技術資料。

　　2.5在合營公司提出要求時，應向合營公司提供有關其他變型車、發動機、部件和選用件的產品技術資料，供制造時使用。

　　2.6.1甲方應向合營公司提供有關和適用的選用件的一整套下列工藝技術資料：

　　散裝車裝配手冊毛坯圖和技術要求工藝過程卡和說明檢驗卡適用的機器和工藝裝備的調整卡工藝裝備圖紙，包括夾具、模具、量具、刀具、專用工具、工位器具等機器和工藝裝備的甲方標準，包括機器、傳送帶、夾具、模具、量具、刀具、專用工具等消耗材料的標準，包括冷卻劑、機油、清潔劑、防銹劑、油漆、密封材料、淬火介質、保護氣體等其他必要的工藝技術資料2.6.2關于國產外購件，甲方向合營公司提供以下各項技術資料，但僅限于甲方自制件：

　　工藝過程卡和說明檢驗卡適用的機器和工藝裝備的調整卡工藝裝備圖，包括夾具、模具、量具、刀具、專用工具、工位器具。

　　2.6.3上述工藝技術資料應按甲方具有的形式和詳細程度，提供給合營公司。

　　2.6.4甲方將盡最大努力取得甲方或附屬公司內最適合于合營公司及其協作廠工藝條件的上述工藝技術資料，轉讓給合營公司參考。

　　2.7合營公司自制合同零部件的工藝技術資料，如工藝過程卡、檢驗卡、調整卡、工藝裝備圖紙，應由甲方負責修改，以適合合營公司的工藝條件。上述修改工作應在甲方和合營公司要簽訂的工程設計協議中規定，并按此實施。

　　2.8甲方應不斷地在每次修改時更新有關自制件國產率發展計劃所列零部件的工藝技術資料。

　　2.9甲方應向合營公司提供有關和適用的選用件的一整套下列售后服務技術資料：

　　經銷部設施手冊，包括廠房的工程設計和改造服務資料目錄修理手冊隨車資料：使用說明書，維修時間表維修資料：

　　＊修理項目清單＊專用工具目錄（包括甲方有權自由處分的圖紙）

　　＊維修服務站設備目錄有關銷售、服務和配件的培訓資料，包括服務管理手冊保用辦理制度在服務資料目錄中所列的，甲方在世界范圍內向公司經銷網提供的其他資料2.10甲方應不斷地在每次作出在世界范圍內適用于合同產品的修改時，更新售后服務技術資料。

　　3.甲方確認，提供給合營公司的技術資料按照本條所規定的范圍是完整的，所包含的技術性能與甲方或附屬公司用于合同產品的技術性能是相同的。如發現技術資料短缺、錯發、損壞或不清晰，甲方應盡快補發和更換，如發現甲方的技術資料中有錯誤，甲方應立即采取措施予以糾正。在此范圍內所產生的費用應由負擔。

工程施工合同糾紛和解協 篇14

　　發包方(以下稱甲方)：__________________

　　承包方(以下稱乙方)：__________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條 工程項目

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　3、承包方式：__________________.

　　第二條 工程期限

　　合同工期總日歷天數______天。

　　第三條 工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。

　　第四條 甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條 安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　第六條 獎懲責任

　　1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條 糾紛解決辦法

　　因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條 附則

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

工程施工合同糾紛和解協 篇15

　　委托方(甲方)：____________________身份證：____________________________

　　承接方(乙方)：____________________身份證：____________________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點

　　________________區________________街_____________單元___________室。

　　二、形式結構

　　__________層式__________室_______廳_______廚_______衛。

　　三、工程項目

　　1、______________________________________________________。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價

　　材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_______________元人民幣。

　　七、付款方式

　　為確保工程質量，暫扣____________元押金，____________年______月______日至____________年______月______日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費。

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　______年______月______日______年______月______

工程施工合同糾紛和解協 篇16

　　廣告客戶單位名稱（以下簡稱甲方）：________________

　　廣告發布單位名稱（以下簡稱乙方）：________________

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國經濟合同法》以及有關規定，簽定本合同，并共同遵守。

　　一、甲方委托乙方于20__年__月__日—20__年__月__日期間制作

　　二、門樓采用甲方委托乙方認可設計的門樓施工（輕鋼龍骨結構）。

　　三、甲方委托乙方制作的內容和表現形式，對不符合法律、法規的內容和表現形式，應予以修改，修改前，乙方有權拒絕制作。

　　四、門樓施工合同內容：

　　1.新建輕鋼龍骨結構門樓一座，遷移門樓一座。

　　2.新建輕鋼龍骨結構門樓二座。

　　五、施工造價：

　　如按施工合同內容1執行總價：壹萬壹仟伍佰元整。（新建7500元，遷移4000元）

　　如按施工合同內容2執行總價：壹萬伍仟元整。（新建一座7500元，7500x2=15000元）

　　六、簽定合同后乙方負責為甲方制作門樓。施工完成一座新建門樓，甲方按一座門樓單價70%三日內付給乙方，施工內容完成100%后甲方按合同內容向乙方三日內支付合同款至95%，合同總價款5%待該項工程完工后支付，支付期限不得超過一年。

　　七、甲方按合同期限付款，特殊情況應及時通知乙方，如甲方不能按期付款，乙方有權拆除制作的門樓，并保留法律訴訟權。本門樓質保期為一年，一年內出現質量問題由乙方負責。

　　八、本合同執行期間，如遇變更本合同，經雙方協商一致后，以書面形式確認，未盡事宜，雙方協商解決。

　　九、解決合同糾紛的形式由雙方協商，協商不成，在合同發生所在地，進行經濟合同仲裁或法院起訴。

　　十、雙方責任：

　　甲方向乙方提供需要的場地、占道施工許可證及相關手續，協調相關問題，保證施工正常進行。

　　乙方在門樓施工中應加強安全管理，保證工程質量。不得損害現有設施，由于自身安全因素造成人身傷害和財產損失，由乙方承擔民事賠償責任。

　　如果在自然情況下，如刮風、暴雨等導致門樓傾覆、坍塌造成人身傷害或財產損失的，由乙方承擔法律及相關賠償責任。

　　由于人為原因造成門樓損壞的，如車輛外力碰撞、偷盜等由甲方負責。需要乙方修復的，由甲方另行向乙方支付修復費用。

　　十一、合同一式二份，雙方各執一份，傳真文件具有同等法律效用。

　　廣告客戶單位名稱（甲方）：廣告發布單位名稱（乙方）：

　　聯系地址：________________聯系地址：__________________

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

工程施工合同糾紛和解協 篇17

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　經甲乙雙方平等協商，現甲方將---科技有限公司網絡及布線工程委托乙方負責施工。為明確雙方權利和責任，特簽訂本合同，以資雙方信守執行。

　　一、工程名稱：---科技有限公司網絡及布線工程

　　二、工程地點：---工業制造城

　　三、工程內容:網絡及布線工程、弱電橋架安裝及室外光纜布放、網絡設備安裝調試、標簽識別。

　　四、網絡及布線工程量清單見附件1，技術方案見附件2。

　　五、合同工期

　　合同總工期為：60個工作日。

　　六、合同總價

　　1、工程總價(含稅)：人民幣217175.00元(大寫貳拾壹萬柒仟壹佰柒拾伍元整)

　　2、本工程總價包干，工程造價不因國家政策、市場因素、商業風險等原因引起的人工、材料、機械設備價格變動而調整。

　　七、承包方式：

　　乙方按工程造價以包工、包工期、包質量、包安全、包設備安裝調試以及標簽識別的方式承包。

　　八、工程款項支付時間和方式

　　1、在雙方簽訂合同之日3個工作日內日，甲方預付合同總價的30%即65152.5元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。

　　2.乙方開工后3個工作日內，甲方預付合同總價的35%即76011.25元(大寫柒萬陸仟零壹拾壹元貳角伍分整)。

　　3、乙方施工完畢后，甲方組織驗收;工程驗收合格之日起3個工作日內，且在乙方開出正式發票后，甲方付合同總價的30%即65152.5元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。

　　4、余款即合同總價的5%即10858.75元(大寫壹萬零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作為工程的質量保證金(不計利息，自驗收合格之日起);一年質量保證期內工程無質量問題，且乙方全面、適當履行質保義務，期滿后支付乙方。

　　5.付款賬號：公司名稱：---科技有限公司

　　開戶銀行：中國民生銀行深圳--支行

　　銀行帳號：------

　　地址：深圳市福田區---。

　　九、雙方責任

　　1.甲方責任

　　1)負責檢查工程進度、質量，及時按照相關規范組織工程驗收工作。

　　2)配合現場協調工作。

　　3)按照合同約定支付工程款項。

　　2.乙方責任

　　1)乙方應按照施工圖紙/要求編制施工計劃、施工質量檢驗計劃，經審定蓋章后，送甲方審核，做好各項施工準備工作，施工期間嚴格按照各項計劃進行施工。

　　2)施工過程中，乙方不得隨意變更施工圖紙/要求及說明書，如對設計圖紙/要求有異議須變更時，應取得甲方及設計單位的同意，取得甲方書面認可后，方可進行施工。

　　3)乙方在施工期間，如有技術問題或需甲方解決的問題時，必須書面上報甲方，否則，甲方不予答復。

　　4)乙方在施工期間，必須加強施工管理。落實一切安全措施，確保安全施工，在施工過程中，如發生設備、人身事故及非因甲方責任引起的第三方的人身、設備事故，均由乙方負責。如乙方沒有按規定落實各項安全措施，甲方有權責令停止工程的進行。

　　十、驗收

　　1、工程驗收

　　網絡及布線工程安裝完畢、設備安裝調試完畢試運營后，技術方案中的工程、設備安裝要求確立的標準進行驗收。隱蔽性工程在施工過程中，甲方按技術方案標準驗收。

　　十一、質保與維修

　　1、從工程驗收合格之日起算，工程的質保期期為1年，從工程驗收合格之日起算。在質量保證期內，因工程質量所產生的問題，乙方應免費修復。

　　2、乙方服務響應時間：緊急維護請求2個工作日內上門響應;非緊急維護請求，乙方維護人員必須在維護請求發出后的5個工作日內上門響應。

　　3、乙方應向甲方提供技術支持，并根據甲方的需要對甲方工作人員進行免費培訓。

　　4、質保期滿后，甲方有權要求乙方繼續擔此工程維護工作，乙方僅收取材料費用。

　　十二、違約責任

　　1、乙方未按約定的時間完工的，每延期一天應向甲方支付工程總價萬分之五的違約金。遲延超過30個工作日的，甲方有權解除合同。如因甲方原因造成工期延誤的，總工期將往后順延。

　　2、甲方延期付款超過7個工作日的，每延期一天應向乙方支付當期應付款項萬分之五的違約金。如因乙方原因造成付款延誤的，付款時間將往后順延。

　　3、因一方違約導致合同解除的，違約方應支付合同總價20%的違約金，違約金不足以彌補損失的，違約方仍應承擔損失賠償責任。

　　十三、不可抗力

　　當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

　　十四、法律適用及爭議解決

　　本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均適用中華人民共和國法律。雙方因本合同發生爭議，應協商解決，協商不成，任何一方可向深圳市南山區人民法院提起訴訟。

　　十五、合同生效

　　本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　十六、其他約定條款

　　1、甲方指派專人作為本合同的執行者，由其負責本合同履行的行為。

　　2、乙方指派---作為本合同的執行者，指派---作為本合同工程施工的執行者。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日