墊資的工程款項和利潤分成協議（通用3篇）

墊資的工程款項和利潤分成協議 篇1

　　甲方：_____________法定代表人：_____________

　　乙方：_______________法定代表人：_______________

　　鑒于：甲方為具有 資質的工程公司，乙方為甲方在____________ 項目(下稱__________項目)的實際施工單位，乙方于 _______年___ 月進場施工，并于 ___________年_______ 月_______ 日向甲方賬戶匯入工程墊資款 _______元，用于甲方在___________項目的工程墊資(/并與 ____________年 _______月 ________日至 ____________年 _______月 ________日 次向甲方賬戶匯入工程墊資款 ________元，用于甲方在陽泉項目的工程墊資);同時雙方約定，陽泉項目業主方(下稱項目業主)向甲方支付工程款后，甲方需盡快歸還乙方之前為陽泉項目墊資的工程款項和利潤分成(資金占用費、施工費)。 現經雙方友好協商，達成以下協議。

　　一、甲方需在收到項目業主工程款后的 ________個工作日內，向乙方歸還工程墊資款_________ 元及利潤分成(資金占用費、施工費)_______ 元，共計 ___________元。

　　二、甲方一次性收到項目業主各類工程款后，甲方需一次性支付乙方相關款項。

　　三、如甲方分批收到項目業主工程款后，甲方需將每次收到的款項全部支付給乙方，直到所支付款項達到本協議約定總金額為止。

　　如產生違約金，適用本條第一款，甲方向乙方所支付款項總金額將包括該違約金。

　　四、如甲方未按前四條約定付款，甲方需按總金額__________ %/每天向乙方支付違約金。

　　五、如甲方在收到項目業主款項兩個月后仍不履行或部分不履行本協議所約定的義務，乙方有權通過多種司法途徑保護自身權益。

　　六、如有其它未盡事宜，雙方另行協商約定。

　　七、本協議一式兩份，簽署后生效。

　　甲方(蓋章)：_______________

　　法定代表人___________________

　　授權代表(簽字)：______________

　　簽署日期：___________年 _______月 ________日

　　乙方(蓋章)：_______________

　　法定代表人___________________

　　授權代表(簽字)：______________

　　簽署日期：___________年 _______月 ________日

墊資的工程款項和利潤分成協議 篇2

　　甲方：___建設工程有限公司 

　　乙方：___ 身份證號碼：

　　乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料)，經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜，達成如下協議：

　　1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛，車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛，車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。

　　2、乙方已對車況已完全知悉并認可，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉，乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。 

　　3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元，并且正式進入該項目開始施工，完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續，轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。

　　4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照，并當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單，甲、乙雙方簽署交接清單時，視為甲方將車輛實際交付給乙方，甲乙雙方工程款抵付行為完成。

　　5、甲方自車輛交付乙方之日起，不再承擔該車輛的任何費用。

　　6、車輛轉籍過戶所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供，并協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人，甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。 

　　7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　8、本協議一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

　　甲方蓋章：

　　代理人：

　　日期： 年 月日

　　乙方簽字：

　　日期： 年 月 日

墊資的工程款項和利潤分成協議 篇3

　　原告：___________工程實際施工人聯系電話：聯系地址：被告

　　一：___________發包人聯系電話：聯系地址：被告

　　二：___________工程承包人負責人：聯系電話：聯系地址：被告

　　三：___________工程項目經理聯系電話：聯系地址：風險提示：

　　訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。

　　另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。 訴訟請求：

　　1、判令上述三被告支付原告工程款__________元、逾期利息______元；

　　2、本案訴訟費由三被告承擔。風險提示：

　　訴狀是個利劍，挑起戰爭。如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實，是要把雙方當事人的法律關系，發生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關法律條款和政策規定。 事實與理由被告一將____________市_____樓_____室內及公共區域工程發包給被告二。被告二于________年____月____日與原告簽訂石材供貨及安裝合同，將該工程轉包給原告施工安裝，合同第六條明確約定：按每月供貨總價的85%支付工程款，施工完成之后支付全部工程款的95%。合同訂立后，原告積極履行合同義務，供應石材并施工安裝。合同履行期間，被告二不能按合同及時支付貨款，原告曾中止供應石材。被告三作為上述工程項目負責人為保障施工進度，以個人名義保證：施工完成之后兩周內支付全部工程款的95%。原告聽信被告三的保證，繼續供貨完成安裝。________年____月____日被告三作為項目負責人代被告二與原告就上述工程進行結算，被告二應支付貨款__________元。時至今日，仍拖欠__________元未支付。原告方多次就支付工程款事宜與三被告協商未果，為維護自身合法權益，根據民法典及相關規定，起訴至貴院，望判如所請！此致___________區人民法院具狀人：________年____月____日風險提示：

　　提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據等等。

　　注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

　　另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動。