承攬合同模板錦集（通用3篇）

承攬合同模板錦集 篇1

　　內容如下：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：___(以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負責)人：___簽約人：

　　定作人承辦單位：___聯絡人：___聯系電話：

　　定作人機構地址：___傳真電話：

　　承攬方

　　承攬裝飾郵政樓外墻工程合同

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：___(以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負責)人：___簽約人：

　　定作人承辦單位：___聯絡人：___聯系電話：

　　定作人機構地址：___傳真電話：

　　承攬方：___(以下簡稱乙方)

　　承攬方法定代表(負責)人：簽約人：

　　承攬方營業執照：___施工資質：

　　承攬方施工項目經理：___手機：

　　承攬方機構地址：___傳真電話：

　　銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

　　第一條標的

　　本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為：___元。

　　第二條制作GRC裝飾件規格、單價(單價款單位： 平方米/人民幣元)

　　序號GRC裝飾件名稱規格數___量___單___價合計

　　注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

　　第三條工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程

　　2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場

　　3、承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;

　　4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商：___);

　　5、工程造價：本工程總造價按乙方于___年___月___日上午參加___組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

　　第四條工程期限與保障責任

　　1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;

　　2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;

　　3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

　　第五條甲方責任

　　1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

　　2、提供施工用雙排腳手架;

　　3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;

　　4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

　　第六條乙方責任

　　1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;

　　2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。

　　3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;

　　4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

　　5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第七條工程付款及結算方式

　　1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;

　　2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;

　　3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;

　　4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于___年___月___日付清。

　　第八條施工及竣工驗收

　　1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;

　　2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

　　3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九條乙方服務承諾

　　1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;

　　2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;

　　3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

　　第十條雙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

　　2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付___元的違約金。

　　3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

　　4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

　　第十一條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條附則、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：___乙方：

　　簽約人：___簽約人：

　　簽約地點：___簽約日期：

承攬合同模板錦集 篇2

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自愿簽訂本合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

　　2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。

　　乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

　　4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、工程質量及施工要求

　　1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。

　　2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

　　6、墻體：外墻高米，內墻高米，砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

　　墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

　　8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　9、下水道：......

　　三、工程款結算及支付

　　1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

　　2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

　　如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

　　因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的'一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

　　五、爭議解決方式

　　因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。

　　3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　_____年____月____日

承攬合同模板錦集 篇3

　　一、外發方:________，以下簡稱甲方;承攬方_______:以下簡稱乙方。

　　二、1.乙方根據甲方的產品2D和3D要求來設計模具,并按客戶確認好的2D結構圖制作以上模具。

　　2.此款模具是日本出口模，要求很高：模具所有外觀面要求光亮平整，線條清晰。加工精細，完全按標準制作!

　　3.乙方保證此款模具完全采用客戶要求的進口鋼材牌號,模胚LKM及配件HASCO標準進行一流工藝制作.

　　4.乙方保證以上鋼材,模胚,配件都是正規正牌來源,鋼材須有正規鋼廠的材質證明及熱處理證明.

　　5.甲方因乙方鋼材及配件的品質問題所造成的模具扣款由乙方全部承擔。

　　6.乙方保證此模具試模的樣品，完全達到客戶的2D產品圖的尺寸公差要求.并每次附有產品全檢報告.

　　8.乙方保證模具在正常使用情況下的壽命為100萬次。在此生產數量之內模具出現異常(不含人意破環)則由乙方負責維修，一切費用由乙方承當。

　　9.模具開始時間,從簽訂合同日開始計.

　　10.乙方模具逾期,不能按期交付合格樣品時，甲方會處罰每天以該模具總款5%的賠償金，直到甲方收到合格樣品為止，如果逾期時間超過15天乙方所開的.模具還不能達到甲方的品質要求，甲方有權拒支付乙方一切費用并取消以后的合作供應商資格,模具甲方收回處理.

　　三.交貨方式

　　交貨方法：工廠提貨。

　　四.付款方式

　　合同簽訂一周內預付40%，試模合格樣板付30%(走模前)，交模并確認后90天內付清30%(走模后)。

　　五.解決合同糾紛的方式

　　雙方一旦產生爭議，應通過友好協商解決。協商不能達成一致，提交東莞市經濟合同_____委員會申請_____。

　　六、其它約定事項：

　　本協議一式兩份，雙方各執一份，示盡事宜甲乙雙方協議解決，本協議在雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日