承攬合法廣告加工制作協議（通用4篇）

承攬合法廣告加工制作協議 篇1

　　委托方：

　　承擔方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 廣告承攬要求

　　1、項目(媒介)：

　　2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號：

　　承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

　　3、發布地點或形式：

　　4、顏色：

　　5、規格或材料：

　　6、刊播次數、起訖時間、日期：

　　7、其他要求：

　　第二條費用及支付辦法

　　1、費用包括：

　　設計、制作費：

　　發 布 費：

　　代 理 費：

　　合計金額(大寫)：

　　2、結算方式和期限：

　　3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

　　第三條 驗收方式及時間

　　第四條違約責任

　　1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。

　　3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條合同爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第 種方式處理：

　　1、提交仲裁委員會仲裁

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第六條 雙方商定的其他事項

　　第七條附則

　　1、本合同附件，名稱 。

　　2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本 份。

　　3、本合同有效期：自 年月日生效至年月日終止。

　　委托方： 承攬方：

　　單位名稱(蓋章)： 單位名稱(蓋章)：

　　地 址： 地 址：

　　郵 編： 郵 編：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：

　　帳 號： 帳 號：

　　稅 號： 稅 號：

　　年月日年月日

承攬合法廣告加工制作協議 篇2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙兩方在平等互利的基礎上，經過龍好協商，就“_________”贊助事宜，達成如下協議：

　　一、合作方式：(在下列“□”內打“√”確定)

　　□總冠名 □分項冠名 □聯辦單位 □協辦單位

　　□特約廣告單位 □一般廣告單位 □參展展位號

　　二、回報內容：參見“_________”招商方案。

　　三、付款金額：(在下列“□”內打“√”確定)

　　□總冠名_________元 □分項冠名_________元

　　□聯辦單位_________元 □協辦單位_________元

　　□特約廣告單位_________元 □一般廣告單位_________元

　　□參展_________元

　　四、付款方式：甲方為乙方指定統一的收款單位_________，開戶銀行_________，賬號_________。

　　五、付款時間：乙方將參會費用在該協議生效后三日內，打入甲方指定的賬戶。

　　六、兩方的權利、義務及責任：

　　(1)該協議生效后，兩方應自覺遵守，非經書面認可，不得擅自變更或解除。

　　(2)甲方在收到乙方的_________費用后，應按招商書內容向乙方兌現所有的回報條件。未經乙方同意，甲方不得擅自改變回報條件，否則，乙方有權利追究甲方的違約責任。

　　(3)乙方應在合同生效后三日內及時將_________費用打入甲方指定的賬戶，未經甲方同意，乙方不得擅自拖延付款時間，否則，乙方向甲方支付費用總額的_________%的違約金。

　　七、其他條款：_________。

　　八、未盡事宜，兩方應友好協商，并可另訂補充協議，補充協議與本協議具有同等的法律效力。

　　九、本協議一式兩份，兩方各執一份，自兩方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　時間：__________

承攬合法廣告加工制作協議 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

　　一、項目名稱和地點

　　1、項目名稱：___型廣告塔座

　　2、工程地點：

　　二、工程內容：

　　1、依據甲乙雙方確認的《_______》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《________》型廣告塔座。

　　2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套。

　　三、承包方式和造價：

　　《_______》型廣告塔座，單價每座___元。合計人民幣____元，大寫：______元整;

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。

　　四、工程價款支付、結算方式：

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%,計人民幣____元;鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元;之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元的___%;合計人民幣___元座廣告塔共計____元;3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。

　　五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天,安裝天。

　　六、雙方責任

　　甲方責任

　　1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。

　　2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。

　　3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

　　5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

　　6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。

　　乙方責任

　　1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔結構安全性。廣告牌設計基本風壓為/2。廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失;如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。

　　5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

　　6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

　　7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

　　8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

　　七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

　　本合同從甲方首期付款到乙方賬戶之日起生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　_年_月_日_年_月_日

承攬合法廣告加工制作協議 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》及有關法律法規規章的規定，甲、乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上，訂立本合同。

　　第一條：廣告發布地點和數量、規格、金額

　　位置規格數量價格金額合計本合同金額為元(￥元)，包括材料費、設計費、制作費、安裝費、墻體使用費等。乙方按照要求，于_年月日前完成所有工作，甲方驗收后以轉賬方式支付給乙方。

　　第三條：雙方權利義務

　　(一)甲方權利義務

　　1、甲方有權指定施工地點并按照約定，驗收乙方的制作和施工質量。

　　2、甲方負責提供廣告內容，并保證內容的合法合規性。

　　3、甲方按約履行付款。

　　(二)乙方權利義務

　　1、乙方有義務協調好甲方戶外廣告的施工位，不受當地有關方面或村民無端干擾。

　　2、在制作安裝中的安全問題、質量問題、非甲方原因的進度遲緩問題等由乙方負責。

　　3、乙方應保證戶外廣告正常使用在年以上。

　　第四條：違約責任

　　(一)甲方違約責任

　　1、甲方逾期付款的，按同期銀行活期利率向乙方支付違約金。

　　2、由于甲方提供內容違反國家法律法規造成的罰款，由甲方負責賠償由此帶來的損失。

　　(二)乙方違約責任

　　1、乙方制作的戶外廣告不符合本合同約定標準的，除負責無償返工直至符合本合同約定標準外，還應提供本合同約定總價的10%向甲方支付違約金。

　　2、乙方未在合同約定的工期內完成制作義務的，每逾期一天，應向甲方支付本合同約定總價的千分之五的違約金。

　　3、因乙方的原因在制作、安裝、維護過程中，造成自身、他人的人身傷害和財產損失等事故，由乙方承擔賠償責任。

　　4、乙方不得將本合同項下的義務全部或部分轉讓或委托他人執行，否則一經發現，甲方有權單方解除合同。

　　第五條：爭議解決方式

　　本合同履行過程中發生爭議，可由雙方協商解決，如協商不成可依法向所在地人民法院提起訴訟。

　　第六條：其他

　　本合同一式三份，雙方各執一份，甲方上級公司留存備查一份。

　　甲方(印章)：

　　乙方(印章)：

　　授權代表簽字：

　　授權代表簽字

　　日期：年月日

　　日期：年月日