標準民用建筑施工合同(通用8篇)
標準民用建筑施工合同 篇1
____公司(以下簡稱甲方)
____公司(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、誠實信用的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
工程名稱: ________________________工程
工程地點: ________________
工程內容: ________
承包范圍: 包工包料
開工日期: ________年____月____日
竣工日期: ________年____月____日
合同工期總日歷天數: 40天
質量等級: 合格 合同價款(大寫):
第二條 圖紙
一、圖紙提供日期: ____年____月____日
二、圖紙提供套數: 兩套
第三條 駐工地代表
一、甲方駐工地代表及委派人員名單:
二、實行社會監理的總監理工程師姓名及其被授權范圍(如果有): 無
三、乙方駐工地代表:
第四條 甲方工作
一、乙方施工所需要的場地,由甲方在乙方進入現場前三日內清除干凈,使施工現場具備施工條件,并在開工后繼續負責解決施工現場遺留的問題。
二、在乙方進入現場前三日內將施工所需要的水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場內指定地點,并保證施工期間的需要。施工期間所需水電費用由甲方負責。
一、 乙方根據甲方提供的施工圖紙進行施工。
二、 乙方提供營業執照、組織機構代碼證、施工資質、安全生產許可證、法人授權委托書。
三、向甲方代表提供工程進度計劃的時間和份數:乙方進入現場二日內,一份。
四、負責在交工前清理施工現場。
第五條 檢查和返工
乙方應隨時接受甲方代表對施工質量的檢查,如因質量問題需要乙方返工、修改,乙方應承擔由返工、修改而增加的費用;如因甲方不正確糾正或其它非乙方原因而引起的經濟支出,由甲方承擔。
第六條 工程質量等級:
合格.
第七條 驗收標準:
一、按照建筑施工質量驗收規范GB 50300-20__驗收。
第八條 工程價款與支付
一、 總造價:
二、付款方式:
1、合同簽訂日起,甲方支付給乙方總造價40%預付款。
2、施工進度完成80%支付總造價35%工程款,驗收合格再支付總造價20%工程款。
3、一年后支付總造價5%質保金。
第九條 乙方采購材料設備
一、乙方采購材料、設備的要求:經甲方代表驗收達到質量標準后方可投入施工。
二、材料要求:
第十條 竣工驗收
乙方提供驗收報告的時間:工程竣工驗收后二日內。
一、工程竣工后,由乙方于工程竣工驗收合格后三日內,向甲方代表提交結算報告,并由甲方代表批準。
第十一條 保修
一、保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起計算,保修期為壹年。
二、由乙方提供的工程安裝,因產品及施工質量問題,乙方在接到甲方通知后二日內派人修理。
第十二條 爭議
在履行合同中,如甲乙雙方發生爭議,其解決的程序為:自行調解、申請、提出起訴,在爭議未果之前應保持施工連續,同時甲乙雙方都要保護好已完工程。
第十三條 安全施工
一、在施工期間,由乙方自行承擔所發生的一切安全事故責任。
二、乙方應遵守甲方廠規廠紀。
第十四條 其它
一、本合同自協議條款約定后雙方簽字之日起生效,合同有效期為二年。
二、本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份。
三、本合同內的未盡事宜,經甲乙雙方共同協商后另簽協議,與本合同具有同等效力。
甲方:(章)____________公司
乙方:(章)________________公司
法定代表人:
法定代表人:
簽訂日期: 年 月 日
標準民用建筑施工合同 篇2
甲方:___
乙方:___
根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定,___(以下簡稱甲方)將在北五十家子鎮升弘養殖場建筑工程承包給___(以下簡稱乙方),經雙方協商,達成如下承包協議:
一、建設物料及施工費用共239萬元,核算標準如下:
2、圈舍主體建筑:圈舍總面積20__平方米,包工包料600元/平方米,合計120萬元。
3、辦公室及防疫室200平方米,工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米,工料及施工費12萬元。
4、青貯池3000立方米,工料費合計45萬元,干草棚300平方米,工料費6萬元,沼氣池200立方米,工料費16萬元。
5、院墻及廠區綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限
工程建設自20__年4月份開始,20__年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬元,用于園區建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權利和
(一)甲方:
1、認真履行協議要求,按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所,保證水、電設施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的正常生產秩序,保證乙方正常施工、
(二)乙方:
1、嚴格按甲方圖紙,在技術人員指導下進行施工。
2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇,嚴格執行采購制度,保證原材料質量。
3、施工期間負責施工隊伍的管理,保證施工安全,無責任事故。
4、按甲方規定的時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限,負責賠償甲方相當于正常生產收入數額的違約金。
甲乙雙方各執一份,協議自簽訂之日起執行。未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
標準民用建筑施工合同 篇3
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫:肆佰柒拾元(470元)含水電安裝,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
按工程進度支付勞務費,每完成一層支付一次。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。
八、工期要求
從簽訂合同之次日起,乙方須在年內完成主體工程,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
因甲方長期在外工作,特委托董樹棋代理施工,全權處理相關具體事宜,特此說明。
其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方:
身份證號碼:__________
乙方:
身份證號碼:______
標準民用建筑施工合同 篇4
對于建筑工程承包協議書大家了解過嗎?知道建筑工程承包協議書包含哪些方面的內容嗎?以下是小編精心準備的建筑工程承包協議書范文,大家可以參考以下內容哦!
甲方:
乙方:
合同簽訂地:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項目協商一致,訂立協議并共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、工程范圍及內容:
工程量:
承包形式:
三、工期:
1、開工日期:
2、竣工日期:
3、合同總工期為 工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣,經甲方和監理簽字認可后,工期可相應順延。
四、質量標準采用下列:
1、工程質量達到省優至魯班獎;
2、工程質量評定等級為優良;
3、符合國家質量驗收標準;
4、雙方約定的標準、具體為:
五、合同價款
本合同工程價款結算采用下列 種方式:
1、采用一次性包死總價的固定價格方式,總價為,如今后涉及工程變更和增加工程量的,增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協議,若變更增加工程量超過5%的,雙方應另行簽訂補充協議 。2、按實際發生的工程量結算。并按下列約定執行:
(1) 工程預算價: (工程結束后按實結算)
工程單價: (含外運等其他一切費用)
(2)按實際發生的工程量,結合江蘇省有關工程定額標準計算,由乙方報決算價,經監理及甲方審核后,由會計事務所或 進行審計確認。
(3)所有工程量必須在每月 日前,由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告,須經監理及甲方審核同意。
(4)若涉及工程變更及增加工程量的,須經甲方項目負責人下達指令,變更簽證除應由監理方簽字外,還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字,并在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人復核簽字,并由甲方分管領導簽字,以及最終由總經理審批后方可生效,否則甲方有權不予認可。
(5)變更工程量在總承包價5%以內,無需追加合同,超過5%,須另訂合同。
(6)取費標準及說明:土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準,土方量按實結算。
(7)工程量核算確認方式說明: 完成合格工作量上報甲方審核報批,并編制統計報表上報監理,取得監理、甲方的確認后方可。
(8)合同協議一經簽字,不受市場價格變化影響,按合同及協議約定標準進行結算。
六、付款方式
1、本工程預算款為:
扣回工程預付款的方式為:
2、工程款按 方式支付,具體為:
(1)本工程無預付款;
(2)按每月完成工程量統計報表,經監理、甲方審核確認后,支付合格已完工工程款的 %;
(3)
(4)
(5)總工程款的 %作為質量保證金,若無質量問題及其它違約情形,后支付給乙方。相反,如存在質量問題及出現其它違約情形,甲方有權直接扣付乙方質保金,如給甲方造成的損失超過質保金數額,乙方對超出部分仍應予賠償。
七、材料、設備供應:
八、質量及驗收
1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準,并按現行國家驗收規范執行。質量保證期 年,如工程內容涉及主體結構的,應終身質保。
2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書,且在建工程不得超過兩個,項目經理在現場的時間每天不低于 小時,負責處理工程上有關事務。
3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換,若確實需更換,應提前3天以書面形式向甲方申請,否則,乙方任意調換人員達30%時,甲方有權終止合同,乙方無條件退場。
4、工程質量驗收必須按規范進行,所有工程資料須與工程施工同步進行,隨時供有關部門及人員查閱,不合格資料及時修正。
5、分項工序驗收,以及隱蔽工程驗收,必須經甲方及監理簽字驗收后方可進行下道工序施工。
6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告后小時內驗收完畢并出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查,發現質量問題時,出具限期書面整改意見,乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題,或經兩次整改仍不符合要求,甲方有權根據情況要求支付違約金,嚴重的責令退場,一切損失由乙方負責。
7、竣工后,乙方應書面通知甲方及監理驗收,乙方在竣工后 天內提供符合規范性要求的竣工圖及全部竣工資料,并應一式 份。
8、其他約定 : 按圖紙說明施工,達到甲方、監理的要求,禁止隨地灑落、傾倒。
九、施工組織與工期
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案,乙方自行辦理開工報告等相關手續,甲方對乙方的施工組織方案進行審核批準,安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工,接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查,工程實際進度與計劃不符時,甲方、監理有權責令限期改進,乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行,期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯后于進度計劃時,甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時,甲方有權調換施工隊伍,乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場,并撤出所有人員及設備,工程款按實際完成工程量的%支付,否則甲方不支付任何款項,每拖延一天按總工程款的2 ‰承擔延期違約金,造成其它損失的,應全額賠償。
3、項目經理 :現場代表(乙方):
監理: 現場代表(甲方):
4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定:乙方自行解決
十、安全及文明施工與管理
1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規范。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則后果自負。
3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證,持證上崗。
4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛,由乙方自行處理并承擔全部經濟責任。
5、所有機械設備需滿足工程施工需要,特殊設備須有安檢證明。
6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理,因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
7、乙方應優先發放施工人員工資,不得拖欠,并處理好勞資糾紛及相關問題,不得因此影響施工,以及不得給甲方造成任何不良影響,否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。
十一、甲方責任
1、按約定提供圖紙資料,及進行圖紙技術交底。
2、按約定向乙方支付工程款,若甲方因資金困難不能及時兌現,應與乙方協商,并可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。
4、履行其它本協議約定的義務以及負責
十二、乙方責任
1、按約定保質保量的完成施工任務,符合工期及質量要求。
2、必須服從甲方現場管理,遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度,維護甲方聲譽,如發現故意損害聲譽,嚴重違反紀律,違反協議內容的行為,甲方有權給予經濟處罰,直至終止合同。
3、應注意保護生態環境,注意施工安全,不得砍伐樹木及損壞其它設施,注意護林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工,以及采取吵鬧、威脅等不當手段,否則,甲方有權責令其退場,一切后果由乙方承擔。
5、質保期內若發生質量問題,乙方應在接到甲方電話或書面通知 日內進場維修, 日內維修完畢,否則維修費從質保金中扣減。
6、乙方應按照相關規定,主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。
7、
十三、違約責任
1、雙方應嚴格遵守協議,如有違反,按本協議相關約定承擔違約責任。
2、如延誤工期,每超過一天,按合同總價款的 承擔違約金,或每天按 1000元向甲方支付違約金。
3、如出現質量問題,以及違反本協議其它約定,乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外,甲方可視具體情況,要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。
十四、附則
1、本協議經雙方簽章 后生效。
2、本協議于 年 月 日在 簽署。
3、本協議一經簽字,雙方應嚴格遵守,如因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協議一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 法定代表人:
授權代表(簽字): 授權代表(簽字):
年 月 日 年 月 日
標準民用建筑施工合同 篇5
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的原則,并參考《中華人民共和國建筑法》,《建設工程施工發包與承包價格管理暫行規定》,《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》等法律、法規相關規定,結合本工程具體情況,為明確發包方與承包方雙方在工程施工過程中的權利義務,雙方本著公平、公正、自愿、誠信、互惠互利的原則,特簽訂本合同,以資共同遵守。經甲、乙雙方協商達成如下協議:
一、工程概況
工程名稱:興建公司指揮部(其中職工宿舍9間,建筑平方面積218㎡,四合院辦公室建筑平方面積為389.6㎡)。
二、承包方式
1、由乙方包工包料,并負責所有施工用具設備;
2、施工包干價每平方米按1080元計算,工程總造價為656208元(大寫:陸拾伍萬陸仟貳佰零捌元整);
3、工程承包內容:土建工程水、電安裝及房屋裝飾裝修;
4、乙方在施工時出現工程增減時,甲、乙雙方共同協商,確定后增減工價,待完工后一并納入結算。
三、工程工期
1、甲方規定動工時間為 年 月 日至 年 月 日,乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可順延,若因乙方人為原因工期延時,甲方有權扣除乙方施工費。
四、工程質量
1、整個工程必須按國家施工規范要求施工;
2、乙方未按甲方要求,質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
五、施工費結算方式
1、合同簽定后,由乙方積極組織施工人員進行施工,每月按進度款50%,竣工驗收后付清余款;
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求,如果中途退場視為違約,按進度款30%付款。
第六條:安全生產
在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用電,用水安全,高空作業必須系好安全帶,做到安全施工,文明施工,杜絕一切不安全事故,倘若發生病、傷、亡等一切安全事故,責任由乙方全部自己負責,甲方不承擔任何責任。
七、勞動爭議處理及其他
雙方因履行本合同發生爭議,應當向甲方勞動爭議調解委員會申請調節,調解不成的,應當自勞動爭議發生之日起,60日內向公司所在地有管轄權的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的,可自接到裁決書之日15日內向人民法院起訴。
八、其他
1、甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞動合同的附件,與本勞動合同具有同等法律效力;
2、本合同未盡事宜或與國家、湖北省有關規定相悖的,按照有關規定執行;
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效;
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
_________年____月____日
標準民用建筑施工合同 篇6
發包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(姓名):
承包方(以下簡稱乙方):
委托代理人:
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條:甲方工作
1、甲方負責洽談承攬裝修業務;
2、甲方負責廣告策劃和發布,設計方案和制作工服;
3、甲方負責施工現場的施工進度,工藝說明,巡視督導,驗收等方面;
4、負責工程測量,預算,設計,導購,現場管理;
5、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第二條:乙方工作
1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度,同一著甲方工服,施工現場必須在明顯位置懸掛甲方公司標志;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程,如乙方不按圖紙及工藝施工,造成的損失由乙方負責;
3、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
4、乙方應處理好物業及業主的關系,不得和業主爭吵,有問題須及時向甲方反映,監理及時協調;乙方負責施工現場安全;
5、文明施工,管理好工程材料,施工過程中出現工傷事故由乙方負責;
6、乙方施工過程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業務,如有業務應通知甲方,經甲方同意辦理相關手續后方可承接;
7、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現場;
9、保證施工現場的整潔,施工現場做到一日一清,施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點,材料、工具按指定位置整齊排放,工程完工后負責清掃施工現場;
10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續,出現問題甲方不負責;
11、乙方不得與現場監理人員及我公司其他人員私下交易,一經發現全部扣除乙方向甲方交納的保證金;
第三條:工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第四條;材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收;
第五條:工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(a)、工程量變化或設計變更;
(b)、不可抗力;
(c)、甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
3、因乙方責任不能按期完工,工期不能延誤;因乙方原因造成質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。
第六條:質量標準
1、雙方約定本工程施工質量按<<天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準>>質量驗收規范執行;
2、乙方應認真按照技術標準和設計要求施工,隨時接受甲方檢查,如工程質量達不到約定條件,乙方應按甲方要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
第七條:工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
a、材料進場后的材料驗收;
b、水、電、暖改造完后的隱蔽驗收;
c、防水工程驗收;
d、中期(木做收口)驗收;
e、工程完工后的整體竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續;
3、本工程自驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單,在工程款結清后,辦理移交手續;
4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第八條:工程款支付方式
1、簽訂本合同時,甲方收取乙方壹萬元作為質量保證押金,乙方承攬每個工程時,甲方從每個工程中扣出本工程最后結算總額的5%作為工程保修金,每個工程保修金在工程保修滿兩年后甲方支付給乙方,質量保證押金待雙方合作結束(合作結束時間為乙方最后接的工程竣工日)后滿兩年。甲方一次性支付給乙方。
2、材料進場驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%;中期驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%,待工程整體完工且業主驗收合格后七日內支付工程派工價的35%,其余5%作為工程保修金(參照1條)
3、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后7日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方在簽字時向乙方結清工程尾款;
4、工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一發票。
第九條:違約責任
1、合同雙方當事人任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失;
2、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
4、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
第十條:合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列1—2種方式解決:
1、向天津市仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
第十一條:附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包;
3、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
其他約定條款(可另附頁,附頁簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力)。
自甲乙雙方簽訂本協議之日起,甲乙雙方先前所簽定的所有協議約定即時解除。
甲方:
乙方:
年 月 日
標準民用建筑施工合同 篇7
甲方:
法定代表人:
聯系電話:
乙方:
法定代表人:
聯系電話:
為加強合作意識,明確責任,本著“安全第一,預防為主”的目的,讓安全隱患消滅在萌芽中,經甲、乙雙方協商,簽訂如下合同:
一、工程項目期限:
自_____年____月_____日起開工至_____年____月_____日止完工。
二、甲方安全責任
1、甲方不得對從事建設活動的勘察、設計、施工、工程監理等單位提出不符合建設工程安全生產法律、法規的要求。
2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法規要求的機械設備、設施等。
3、進場施工作業前對乙方項目負責人進行安全事項交底。
4、指定專人負責監管該項目的安全工作,并配合乙方解決因甲方因素而影響安全施工的問題。
5、在易燃易爆、帶電運行、機械運作的危險區域內作業,事先要求和協助乙方制訂安全措施并監督實施。
6、監督檢查乙方的安全施工作業情況,對違法亂紀現象按甲方單位安全檢查考核細則規定進行違規執罰。因乙方嚴重違規施工作業而影響甲方正常生產時,有權停止其施工作業至整改驗收合格為止。
三、乙方安全責任
1、乙方要根據《施工現場安全管理制度》做好各項安全工作。
2、乙方的特種作業人員要依照《特種作業人員持證上崗管理制度》做好安全工作。
3、施工中,乙方因操作不當人為造成的事故,由乙方負全責。甲方有權制止乙方的違章指揮和違章作業。乙方如不依照甲方提出的各項安全管理制度具體操作,甲方有權終止合同。
4、施工中,如因不可預知或自然災害發生,乙方負責對現場的緊急救險和處理,保護好現場,并立即啟動應急預案。
5、乙方要保證定期開展對員工的安全活動及安全檢查工作。
6、乙方的施工管理干部,工程技術人員必須熟悉《建筑安裝工程安全技術規程》,凡不了解“規程”的技術人員和未受過安全教育的人員,都不許參加施工。
7、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全,勞務用工法律法規及規章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定,為施工人員進行人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。
8、在出現安全隱患時,乙方要及時予以排除。
9、乙方對工程施工對象的質量安全終身負責,除不可預知或自然災害發生,乙方要保證建筑不發生傾斜、墻體裂痕、墻皮脫落等質量安全事故發生。
四、施工安全保證金
甲方預留工程款的10%作為乙方的安全保證金。乙方在施工過程中未發生人身重傷、電網和設備及以上事故,于工程竣工驗收后將該保證金全額退還;若施工過程中發生下列有乙方責任的安全事故,扣除相應數額的安全保證金:
1、發生人身死亡事故、電網和設備重大事故,扣除全部安全保證金;
2、發生人身重傷事故、電網和設備事故,扣除50%安全保證金;
3、乙方人員發生違章行為的經濟處罰,按處罰規定從安全保證金內扣除。
五、違約責任
1、由于甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失,由責任方承擔相應責任,并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2、合同履行中,發現乙方提供的有關資質材料無效,甲方有權解除合同,并由乙方承擔由此造成的一切損失。
3、發現乙方現場作業人員有違章行為的,比照甲方有關安全生產獎懲規定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數額,承擔相應的違約金。
4、乙方未設置安監人員;未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計;施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要,甲方有權要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及損失由乙方承擔。
5、乙方人員安全工作規程抽考不合格,乙方應承擔50元/人次的違約責任;特種人員無證上崗乙方應承擔100元/人次的違約責任。
六、該合同一式____份,甲乙雙方各持____份。簽字之日起生效,工程終止后本協議即告終止。
甲方:
法定代表人:
______年_____月_____日
乙方:
法定代表人:
______年_____月_____日
標準民用建筑施工合同 篇8
甲方:
身份證號:
住址:
電話:
乙方:
身份證號:
住址:
電話:
丙方:
身份證號:
住址:
電話:
丁方:
身份證號:
住址:
電話:
風險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設立公司、合作開發軟件、合作購銷產品等等,不同合作方式涉及到不同的項目內容,相應的協議條款可能大不相同。
本協議的條款設置建立在特定項目的基礎上,僅供參考。實踐中,需要根據雙方實際的合作方式、項目內容、權利義務等,修改或重新擬定條款。甲、乙、丙、丁____方經過友好協商,在公平、減實、信任、平等合作、互利互惠的基礎上合作承包__________工程,在不違反現行國家法律法規的前提下,達成以下協議。
第一條合伙宗旨:在合法合理的前提下,進行工程建設,進而實現工程利潤的最大化。
第二條合伙經營項目和范圍:包工包料的方式合伙承包__________工程,對外以_________公司的名義出現。
第三條合伙期限合伙期限為____個月,自________年____月____日起,至________年____月____日止。風險提示:
應明確約定合作方式,尤其涉及到資金、技術、勞務等不同投入方式的。同時,應明確各自的權益份額,否則很容易在項目實際經營過程中就責任承擔、盈虧分擔等產生糾紛。
第四條出資額、方式各方均以現金方式出資,各出__________,計人民幣__________元(__________元)作為本工程項目安全保證信譽押金和本工程前期啟動資金,后期因工程進展需要各方以同比例方式繼續投資。
第五條盈余分配與債務承擔
1.盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各種成本(工程中介費,建筑公司掛靠費、稅金、施工班組勞務費、施工機械租賃費、項目部管理人員工資、施工水電費、辦公用房租賃費、臨時設施費、安全維護設施費、預結算費用、招待費,以及各方認可的用于本工程的各項開支)后,所獲利潤按出資比例分配,均占__________。
2.債務承擔:本著風險共擔的原則,如成本工程出現虧損或施工中間出現的有關處罰,按各方合伙人由合伙盈利償還,合伙盈利不足清償時,以押金承擔責任各占__________。風險提示:
應明確約定合作各方的權利義務,以免在項目實際經營中出現扯皮的情形。
再次溫馨提示:因合作方式、項目內容不一致,各方的權利義務條款也不一致,應根據實際情況進行擬定。
第六條各方的的權利
1.甲方權限是:
(1)劉外開展業務,訂立合同,負責工程的全面工作;
(2)對合作事業進行管理;
(3)對各項開支進行簽字;
(4)支付合伙債務;分配合伙盈利。
2.乙方的權利:
(1)全面工程施工進展的管理;
(2)聽取負責人開展業務情況的報告;
(3)檢查合伙帳冊及經營情況;
(4)共同決定合作重大事項
3.丙、丁_的權利:
(1)各種材料的進出購銷;
(2)聽取負責人開展業務情況的報告;
(3)檢查合伙帳冊及經營情況;
(4)共同決定合作重大事項。風險提示:
應約定保密及競業禁止義務,特別是針對項目所涉及的技術、客戶資源,以免出現合作一方在項目外以此牟利或從事其他損害項目權益的活動。
第七條禁止行為
1.未經三方同意,禁止任何一方以合作名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合伙,造成損失按實際損失賠償。
2.禁止任何一方在同一工程項目地與他人合作。
3.禁止再加入其它合伙。
4.禁止合伙不利時退伙。
5.如合作雙方違反上述各條,應按合伙實際損失_____倍賠償。
第八條合伙的終止及終止后的事項
1.合作因以下事由之一得終止:
(1)合伙期屆滿;
(2)各方同意終止合伙關系;
(3)合作事業完成或不能完成;
(4)合作事業違反法律被撤銷;
(5)法院根據有關當事人請求判決解散。
2.合作終止后的`事項:
(1)即行推舉清算人,并邀請中間人(或公證員)參與清算;
(2)清算后的盈余,則按按比例分配剩余財產;
(3)清算后如有虧損,不論合作人出資多少,先以合作共同財產償還,合伙財產不足清償部分,由前期資金承擔。風險提示:
合同的約定雖然細致,但無法保證合作方不違約。因此,必須明確約定違約條款,一旦一方違約,另一方則能夠以此作為追償依據。
第九條糾份的解決合作人之間如發生糾紛,應共同協商,本著有利于合作事業發展的原則予以解決。如協商不成,可以訴諸當地人民法院。
第十條本協議自與__________訂立合同之日生效。
第十一條本合同如有未盡事宜,應由甲乙雙方集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。
第十二條本合同正本一式_____份,合伙人各執_____份。
甲方簽字:
簽訂日期:________年____月____日
乙方簽字:
簽訂日期:________年____月____日
丙方簽字:簽訂日期:________年____月____日
丁方簽字:簽訂日期:________年____月____日