標識標牌等制作安裝合同(精選3篇)
標識標牌等制作安裝合同 篇1
標識標牌等制作安裝合同
甲方(加工方):
乙方(承攬方):
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就標識、標牌制作、安裝事項協商一致,訂立本合同。
第一條 標識制作概況
1.1 標識制作名稱: 標識標牌設計、制作、安裝標識制作。
1.2 標識制作地點: 。
第二條 標識制作承包范圍
2.1 本標識制作承包范圍包括但不限于以下內容:
(1)承攬方負責按照加工方確認的設計圖紙制作并安裝標識標牌,具體位置由甲乙方現場確定;
(2)一切為正常完成施工所需的雜項和勞務,無論是否明確列示于合同文件之中。
第三條 合同工期
3.1 計劃開工日期: 年 月 日,以加工方書面通知的開工日期為準。
3.2 計劃竣工日期: 年 月 日,(以及經承攬方書面同意的延長期限)。
3.3 合同工期: 個工作日。
第四條 質量標準及材質標準
4.1 按照國家及 市現行的質量評定標準和施工技術驗收規范執行,達到合格等級。
4.2 材質標準:全部材料使用國家標準規范材料。
第五條 合同價款及付款方式
5.1 合同總價款: 元整(小寫:¥ 元整)。
備注:本合同為固定總價合同,固定總價組成詳見附件一:標識制作量清單。
5.2 付款方式:
(1)驗收完成后 日內,加工方支付合同結算總價款的 %,即¥ 元整;
(2)標識制作總價款的 %作為質量保證金(以下簡稱“質保金”),加工方在質保期(本合同規定為 年)滿以后的 日內,向承攬方一次性付清,質保金不計任何利息。如在質保期內存在質量問題需要維修或更換的,而承攬方未能及時響應的,直接扣除質保金支付,不足以彌補加工方損失的,由承攬方補足。
5.3 加工方向承攬方承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款。
第六條 組成合同的文件
6.1 組成本合同的文件包括:
(1)合同協議書;
(2)標識制作量清單(A4×1P)。
第七條 標識制作的實施
7.1 承攬方在標識制作實施過程中不得使用非國家標準的材料、設備或使用不符合質量要求的材料、設備,如有使用,承攬方應按照加工方的要求立即更換,并且發生的材料和設備的費用由加工方在合同總價款中扣除,不予支付,如因此對標識制作實施造成延期或者其他損失的均由承攬方負責。
7.2 承攬方向加工方承諾按照經加工方確認過的設計圖紙進行制作和安裝施工。按照約定日期竣工,并承擔標識制作質量保證責任。且未經加工方同意,承攬方不得擅自將本合同標識制作向任何第三方轉包或者全部分包。在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中,承攬方應當遵守所有適用的安全生產法規、規章、制度、標準,遵守安全施工的規定;應當采取必要和適當的措施,保持現場和標識制作的井然有序和安全可靠,以免發生安全事故,并承擔因自身安全措施不當所造成事故的責任和費用;設置必要的防護與警示牌,保證鄰近地區人員和財物的安全;配備必要的安全生產和勞動保護措施,加強對施工人員的安全教育。承攬方負責對施工過程中的人員和財物的安全負責,如果在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中,出現安全事故導致的人員損傷、財產損失,由承攬方負責出面解決并承擔全部的賠償責任,如造成標識制作工期延誤的,承攬方并應承擔逾期交付標識制作的違約責任。
7.3 承攬方應嚴格按照標準、規范和設計要求執行安裝標識制作,隨時接受加工方委派的代表的檢查查驗,為檢查查驗提供便利條件。如果檢查、檢測、檢驗的結果表明,材料、設計或者工藝有缺陷或不符合本合同的約定,加工方有權拒收此材料、設計或工藝,承攬方應當立即修復上述缺陷并保證其符合合同文件的約定。
7.4 承攬方應保證標識制作質量達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。如實施的標識制作達不到本合同約定的質量要求,加工方可隨時要求承攬方返工,承攬方應在加工方要求的時間內完成并承擔返工費用,工期不予順延。
7.5 承攬方在標識制作實施完畢后,加工方 日內安排與承攬方共同進行標識制作驗收。如驗收不合格的,承攬方應在加工方要求的時限內完成修復工作,并承擔逾期交付的違約責任,給加工方造成其他損失的,承攬方并應賠償。
7.6 承攬方負責實施的標識制作通過加工方的驗收且加工方同意支付費用的,不免除承攬方對于項目標識制作的質量保證責任。承攬方保證交付的標識制作符合標識制作所要求的技術規范、質量標準,如標識制作出現任何質量問題,承攬方應負責修復并承擔全部責任。如因承攬方實施的標識制作質量不合格導致安全事故,對于所造成的人身、財產損失,承攬方應承擔全部的賠償責任。如果加工方因承攬方實施的不合格的標識制作而遭受任何損失的,承攬方應向加工方進行賠償使加工方免遭損失。
7.7 如承攬方和加工方對實施的標識制作質量有爭議的,雙方共同委托一家質量鑒定機構進行鑒定,如果鑒定結論認定承攬方實施的標識制作存在質量問題或者不能達到本合同約定標準,則鑒定費用由承攬方承擔,否則鑒定費用由雙方分擔。
7.8 標識設計元素由加工方提供,如涉及工業產權、知識產權、版權、使用權、肖像權等相關法律問題其責任由加工方承擔,承攬方不當使用的除外。在標識制作安裝完成之后,承攬方應將加工方提供的資料全部返還加工方,不得留存任何形式的復本,承攬方亦不得將加工方提供的資料內容用于本合同以外的任何用途。承攬方制作完成的標識,其知識產權以及畫面載體的所有權歸屬于加工方所有。
7.9 承攬方保證其具備完成本合同項下工作內容(包括但不限于標識制作、安裝等)的資質和條件。
第八條 不可抗力
不可抗力定義:指在本協議簽署后發生的、本協議簽署時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工,以及根據中國法律或一般國際商業慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
不可抗力的后果:
1.如果發生不可抗力事件,影響一方履行其在本協議項下的義務,則在不可抗力造成的延誤期內中止履行,而不視為違約。
2.宣稱發生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方,并在其后的十五(15)天內提供證明不可抗力發生及其持續時間的足夠證據。
3.如果發生不可抗力事件,各方應立即互相協商,以找到公平的解決辦法,并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
4.金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
5.遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。
第九條 違約責任
9.1 如承攬方不能按照本合同約定的工期完成標識制作實施,每遲延一天,應向加工方支付本合同總價款千分之 三 的違約金。逾期超過 15天 的,加工方有權解除合同,并要求承攬方承擔合同總價 20 %違約責任。
9.2 本合同約定的付款方逾期未足額付款的,每逾期一天,應按逾期金額的 0.05% 向收款方支付違約金,同時仍應履行付款義務。
逾期超過 30 天的,收款方有權解除合同,并要求付款方承擔違約責任。
第十條 爭議的解決方法
在本合同履行過程中凡本合同未盡事宜發生爭議時,雙方可協商解決,協商不成的,提交加工方所在地法院通過訴訟解決。
第十一條 合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。本合同如有未盡事宜,需經雙方共同協商作出補充協定。補充協定與本合同具有同等效力,但不得與本合同內容相抵觸。本合同正本一式 份,甲方執 份,乙方執 份。
第十二條 其他
標識制作報價清單屬商業機密。合同任何一方,如未獲得對方書面認可,不得向任何第三方透露本合同的任何內容及相關的信息,否則守約方有權追究違約方的責任。
本合同由以下雙方于 年 月 日共同簽署:
標識標牌等制作安裝合同 篇2
甲方:
乙方:
甲乙雙方根據目前媒體實際情況及《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》及有關規定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方提供廣告圖案及相關文字,由乙方負責設計,經甲方確認后方可制作。
二、乙方在甲方指定的位置制作、安裝維護等廣告事宜,確保廣告在一年內正常使用。
三、付款方式:甲方在乙方安裝完畢,經甲方驗收合格后,兩個月結算一次
四、違約處理方式:如果由于乙方原因耽誤工期或乙方所制作畫面與制作元素、效果圖不相符等造成的損失由乙方負責。其他問題雙方協商解決,協商無效由法院解決。
五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
六、甲方權利與義務:
1.向乙方提供廣告發布審批所需的資料,并保證其資料的真實性、合法性;并承擔相應法律責任。甲方提供資料不及時、不完整所耽誤的時間計入發布期。
2.監督乙方廣告制作的質量和施工進度。
3.發布期間督促乙方修復破損部位,更換損壞材料、修復壞損燈具。
4.協助乙方做好與有關部門的協調工作。
5.按合同規定及時付清款項。
七、乙方權利與義務:
1.依法審查甲方提供發布廣告所需的材料,并承擔審查責任。
2.依法辦理廣告審批手續。
3.甲方未按時付款又拒付違約金的,可停止發布。
4.嚴格按照雙方商定設計方案圖紙進行施工,確保質量按期竣工。
5.乙方負責在發布期限內對框架、線路、燈箱等的保養維修工作。
6.乙方在簽署之日起開始施工,在發布期滿內因廣告牌造成任何故障及故障所引發的安全責任事故由乙方負全部責任。
7.發布期間乙方有維護看板之義務,甲方有監督的權利。
8.廣告發布后每晚亮燈時間為4小時,原則上夏秋季節為19:00-23:00,冬春季節為:18:00-22:00,或按天黑時間隨機調整。
9.在廣告發布期間,乙方如遇燈具壞損,乙方應于36小時內修復或更換完畢。
10.廣告發布期間,如遇畫面明顯褪色、破裂,乙方負責無償按原畫面進行更換發布。
11.廣告發布期滿后,廣告設置材料為乙方所有。
12.乙方債務履行后,甲方所支付的定金抵作價款收回。
八、以下原因,工期可相應順延:
1.甲方要求變更工程量或設計的。
2.不可抗力的自然災害。
九、因政府行為或其他非乙方責任造成廣告終止,雙方協商按下列方式解決:
1.按國家法規規定:戶外廣告均屬臨時性建筑,如因城市規劃建設需要,應及時無償拆除。
2.政策性問題或人力不可抗拒之原因造成廣告牌不能發布,雙方應友好協商解決,甲方可選擇于乙方擁有的同等價值的廣告位繼續發布。
3.甲方也可選擇選擇廣告費至廣告發布終止日而終止收費。乙方扣除廣告費總額的30%作為稅費及制作費用,余款為廣告發布費用,根據實際發布時間,將未發布的廣告費用退還甲方。
十、廣告制作施工及保養維修過程中發生意外事故,如人員傷亡、財務損失等由乙方承擔責任。
十一、違約責任:
1.甲方未及時付款,每超過1天,按合同價款0.3%付給違約金,或相應縮短發布期。未及時付款超過貳拾天,乙方有權拆除甲方畫面,另行發布廣告。
2.乙方未按期完工,每延期1天,按合同價款0.3%付給違約金,或相應延長發布期。
十二、同爭議解決方式:
本合同在履行進程中發生爭議,由甲乙雙方協商解決;協商不成,雙方同意依法向豐澤區人民法院提出訴訟。
十三、其它說明:
1.本合同簽訂地點:乙方辦公場所所在地。
2.甲方的關于稿件確認人、有關往來文書交收人為
3.本合同所列價款、定金均為人民幣現金。
十四、本合同未盡事宜,按《中華人民共和國民法典》執行。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
標識標牌等制作安裝合同 篇3
發包方(甲方):____________________________
承包方(乙方):____________________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《中華人民共和國建筑法》以及《建筑安裝承包合同條例》的原則,結合盛市有關規定和本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一章工程概況
第一條工程概況:
1、工程名稱:__________________________________________
2、工程地點:__________________________________________
3、工程結構:框架
4、建筑面積:據實結算
5、設計單位:__________________________________________
6、建設單位:__________________________________________
第二條承包范圍:
本工程施工圖紙范圍內的所有電氣(室內混凝土墻、頂板、梁柱內的線管、接線盒安裝及穿鐵絲,所有強電、弱電設備不安裝),給、排水管(衛生間室內支管不安裝)、雨水管、空調冷凝水管穿墻套管、管道溝挖填土方及管道洞砼處理等分項工程的安裝施工,含所有小型施工機械及工具、照明用電線及燈具、工人所使用安全帽及雨具、以及該班組范圍內所有文明施工等內容。甲方僅提供該班組相應材料及垂直運輸設備,其余均由乙方自行提供。因乙方原因所引起質量問題由乙方自行處理并接受___________到__________元數額罰款。
第三條承包形式:
按圖紙所定的工程范圍(量),以________元/m2按實際面積計算包工不包料。
第四條工期要求:
根據甲方與建設方簽訂的工期合同,擬定______年____月___日開工至______年____月___日完工。
人員要求:按甲方施工計劃,乙方根據進度需要自行組織人員。
第五條工程質量等級:
1、工程質量等級:工程質量達到國家質量驗收標準優質工程等級。
2、工巢全等級:達到市安全生產員會“建安”文件中規定的樣板等級(無工傷等級),如達不到處罰_______元。
3、文明施工等級:創建市文明樣板工地,如達不到處罰_______元。
第六條合同價款及結算方式:
1、甲方按施工段每棟主體封頂預埋完工付單棟每平方_______元結算,以保證乙方工人的生活費。
2、安裝工程完工后,按所完工程量的支付工程款,余款待工程竣工交業主后一次結清。
第二章雙方責任及權力
第一條甲方責任:
1、乙方工人進場前準備好工人住的宿舍、保障在遵守國家法律法規和各級制度規定下從事合法生產。
2、工人施工時所需用的型機械設備,甲方負責準備就位。
3、施工前的道路、水、電的架設,進場前甲方準備好。
4、負責基礎的定位、放線、抄平與檢測工作。
5、負責工程材料的組織與管理。
6、組織乙方人員進行技術交底和解決施工中的技術問題。
7、負責指導施工現場的文明施工管理。
第二條乙方責任:
1、乙方工人進場,_______天內向甲方報送工人花名冊三份,身份證復印件、計生證、暫住證、務工證及照片三張。
2、乙方工人使用的個人工具,乙方自行配置,教育工人遵守甲方及有關部門對施工現場各項管理規定,節約用水、用電,講究室內環境衛生,做好“三防”工作,負責派人配合甲方基礎定位放線,并對主體工程定點定位、放線負責,甲方負責督促,負責施工時對機械的安全操作和愛護,人為損壞機械的行為將給予處罰,各項機械當天作業完成后要及時清洗干凈,負責保持施工現場的整潔,進場的材料按規格分類別堆放,作業面的各項材料做到人走場清。負責對工人進行安全教育和監督工作,負責施工現場臨口、臨邊安全設施的設置、保護及遵守。負責對已完工程成品的保護,使用后的材料要及時歸堆,做到愛護工地財產、合理使用各項材料。負責參加甲方組織的圖紙會審和設計技術交底會議,提出合理化建議。
負責維護企業形象,積極配合現場安全生產、文明施工、生活秩序,教育職工與人為善、和睦相處、說話講文明、生產講規范、行為講規矩。乙方自進入甲方施工現場應無條件服從甲方的管理工作,不得有抵觸和對抗情緒,如有發生視其情節嚴重給予______________元的罰款,直到合同終止。
第三條甲方權利:
1、甲方有權要求乙方組織各項工種的人員數量,指揮或安排乙方人員的具體工作,檢查工程的質量,對于不合格的項目責令乙方進行返工或停工,合同范本《安裝工合同》。
2、如發現乙方人員在施工中浪費甲方材料,甲方管理人員有權進行經濟處罰(浪費材料,按定額基價加_______%)。
3、乙方人員在施工中違操作規程,違安全規定的,甲方人員有權責令其停工,并給予處罰,直至終止合同。
4、對乙方違國家法律、法規和影響社會治安和人員甲方有權交司法部門處理。
第四條乙方權利:
1、乙方人員在遵守國家法律、法規和維護社會治安的前提下,從事施工作業。
2、乙方的勞動所得,乙方有權自行分配。
3、施工中乙方有權提出合理化建議,技術改造建議以新生產工藝,通過實踐證明,新的工藝能保證質量、節約材料和縮短工期。甲方將視其效益給予獎勵。
4、對違章指揮,乙方有權提意見。
第三章工程質量管理
甲乙雙方必須堅持按設計施工圖、現行施工規范進行施工。任何一方不得有意更改圖紙或盲目施工,為此,雙方必須做到:
1、甲乙雙方都必須參加圖紙會審,并提出合理意見。
2、甲乙雙方都必須制定施工方案,會議后統一方案,并遵照執行。
3、乙方應嚴格按照標準,現行規范進行施工,并隨時接受甲方的指揮及有關部門的檢查。
4、乙方在施工中如出現違章,違規及質量不合格情況,應立即進行整改、返工。其發生的費用應在乙方決算中扣回,另外給予______________元罰款作為賠償對甲方造成的損失。
5、乙方人員必須參加甲方在管理(分項)工程施工前的技術交底會議,各班組技術骨干進行技術交底,并傳達到每個工人。
6、乙方負責人在上班前必須向工人講清當天的工作量和技術要點,需請現場施工員參加。
7、甲乙雙方聯合定期對質量進行檢評,達不到驗收標準的分項工程,要及時整改,發生費用在結算中扣除。
8、工程完工后,乙方應根據國家制定的有關條款,對自己施工的項目一年內負責保修。
第四章材料、機械設備供應及管理
1、工程所需的材料(主材、輔材、型機械設備)由甲方提供,其余小型設備和用具(包括小型機械電線、照明等)由乙方負責。
2、工程所需的型機械設備,由甲方負責維護,小型機械設備和用具由乙方提供和維護。
3、乙方領用的各項材料,機具必須辦理領用手續,用后歸還,遺失、損壞的機具應照價賠償。
4、施工場地各種材料、模板、竹跳板、支撐要歸類堆放整齊。禁止用模板、竹膠墊路。
第五章文明施工及安全生產
第一條施工現場管理的好壞,直接體現了施工企業的管理水平和隊伍的素質,為此,甲方制定的“現場文明施工管理制度”、“文明施工管理條例”及“文明施工管理處罰實施細則”三項文件為此合同附本與本合同同時生效。
第二條安全生產是企業效益的保證,為了加強生產安全方面的管理,特制定了“安全生產責任合同”“安全生產合同書”“安全生產紀律處罰實施細則”乙方在簽訂此合同時,應同時簽訂安全生產責任合同。安全生產合同書與本合同同時具有法律效果。
第三條乙方按有關規定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。發生重傷亡事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件,發生的費用由事故責任方承擔。
第四條乙方不得損壞安全設施及外腳手架緊固件,否則處罰_______元/次。若影響施工必須由專業工種及項目部認可采取措施后才能動安全防護。
第六章其它
1、甲乙雙方因合同發生爭議,雙方應即時協商,但職工不得停工,協商達不成統一意見,可向上級及業務主管申請調解。
2、乙方因質量,進度不能達到合同要求,甲方有權更換隊伍,所做工程量只能按合同價的_______%結算,且結賬付款,更不承擔乙方任何損失。
3、乙方負責人未經甲方負責人許可不得擅自離開工地,有事必須請假,準假離開工地前,應將領導權托給在場且信得過的技術骨干人員。未經請假,未經請假,離開工地一小時以上一次,甲方有權對當事人處以_______元的'罰款,累計三次者甲方有權責令退常
4、項目部每次組織乙方召開的例會和施工過程所簽訂的補充協議簽字后具有與本合同同樣的法律效力。
5、文明施工,安全生產有關文件見附件。
6、本合同簽字之日起生效,工程完工,結算完畢,甲方支付合同規定的比例款后,除部分保修款仍然生產外,其它條款即告終止。
7、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字生效。
甲方:_____________________乙方:_____________________
_________年____月____日_________年____月____日