2024加工合同(通用19篇)
2024加工合同 篇1
合同號:
甲方: 乙方:
一,制作內(nèi)容:
乙方根據(jù)甲方提供的泡沫實(shí)型及材質(zhì)要求制造鑄鐵件或鑄鋼件(以下統(tǒng)稱鑄件)。具體內(nèi)容請參看甲方提供的各項(xiàng)目的清單。
二,技術(shù)要求:
1,請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術(shù)協(xié)議》。
2,如甲方有特殊技術(shù)要求,甲方提前以電子郵件或傳真的方式通知乙方,作為本合同 的附件,乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求進(jìn)行制作,以確保甲方所需品質(zhì)。
三,鑄造費(fèi)用及結(jié)算:
1, FC300: 元/噸
2, FCD600: 元/噸
3, ICD-5: 元/噸
4, MoCr: 元/噸
5, G50CRMO4: 元/噸
6, FGS600-3A: 元/噸
7, 以上價格含17%的增值稅,含乙方運(yùn)至甲方的費(fèi)用。
8, 付款方式:以月結(jié)方式支付。甲方在收到乙方的鑄件后,通知乙方,乙方開具17% 的增值稅發(fā)票,甲方在收到增值稅發(fā)票后的三個月內(nèi)以銀行承兌或現(xiàn)金付清款項(xiàng)。
四,交貨周期:
1, 乙方在收到甲方泡沫實(shí)型后,15個工作日內(nèi)將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現(xiàn)場驗(yàn)收,甲方可來人到乙方公司內(nèi)驗(yàn)收(因自然災(zāi)害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運(yùn)輸日期)。
2, 由于乙方的原因造成交貨延誤,以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項(xiàng)
五,品質(zhì)保證:
乙方鑄件如在品質(zhì)上有問題,甲方應(yīng)以照片形式通知乙方,乙方應(yīng)立即派人員進(jìn)行處理。如因乙方鑄件品質(zhì)不良造成甲方損失,乙方應(yīng)對甲方的損失進(jìn)行賠償,賠償金額由甲乙雙方協(xié)商決定。
六,重量:
雙方執(zhí)行:稱重誤差千分之三為正常范圍
七,合同有效期:
1、自雙方簽章后,本合同生效,有效期至 年 月 日。
2、本合同生效后,雙方之前所簽訂的《鑄件制造合同》均作廢,雙方之前所簽訂《鑄件技術(shù)協(xié)議》及其它關(guān)于質(zhì)量要求的協(xié)議同樣有法律效力。
3、今后合作中,甲方如對價格作出調(diào)整必須在保麗龍模型送出前通知乙方,否則視為同意此合同價格;乙方如對價格作出調(diào)整必須在保麗龍模型到達(dá)乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格;
八,其它事項(xiàng)
雙方友好協(xié)商執(zhí)行合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題,必要時雙方可嚴(yán)格按《合同法》處理本 合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄,
九,本合同經(jīng)雙方簽署蓋章后生效。合同雙方各持一份正本。
甲方: X有限公司 乙方:X有限公司
甲方代表人(簽章): 乙方代表人(簽章):
簽署日期: 簽署日期:
2024加工合同 篇2
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量加工費(fèi)
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱完工時間檢驗(yàn)時間和地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條 加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱交付時間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價款承擔(dān)
第四條 定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱交付時間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條 圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)
第七條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條 保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十一條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
第十七條 質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條 違約責(zé)任
1.承攬人的違約責(zé)任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十九條 聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點(diǎn):_______________ 簽訂地點(diǎn):________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
2024加工合同 篇3
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
產(chǎn)品名稱型號規(guī)模單位數(shù)量單價(元)總價金額 十萬千百十元角分 合計(jì)人民幣(大寫)2.交貨辦法
(1)交貨地點(diǎn):______________________________________________________。
(2)運(yùn)輸:由甲代辦,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。3.付款辦法
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。4.驗(yàn)收辦法
乙應(yīng)派員到甲倉庫驗(yàn)收,如不能派員驗(yàn)收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運(yùn)達(dá)站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________。
2024加工合同 篇4
合同編號:______________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點(diǎn):______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
加工物名稱_______
規(guī)格型號_______
計(jì)量單位_______
數(shù)量_______
報(bào)酬_______
交貨期限及數(shù)量_______
單價_______
金額_______
合計(jì)_______
合計(jì)人民幣金額(大寫)_______
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料名稱_______
規(guī)格型號_______
計(jì)量單位_______
數(shù)量_______
質(zhì)量_______
提供日期_______
消耗定額_______
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:__________________________
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_______________________
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:_______________________________
第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_________________________________
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:____________________________
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的'________日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn):_____________________________
第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:_______________
第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:____________________
第十三條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十四條 本合同解除的條件:______________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是.否)可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任:_____________________________
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項(xiàng):____________________________
定作人
單位名稱(章)
單位地址:_______
法定表人:_______
委托理人:_______
電 話:_______
電報(bào)掛號:_______
開戶銀行:_______
帳 號:_______
郵政編碼:_______
承攬人_______
單位名稱(章)_______
單位地址:_______
法定表人:_______
日期:_______
2024加工合同 篇5
廣告制作合同
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:電話:
銀行帳號:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方本著平等自愿的原則,協(xié)商一致,特就甲方向乙方訂做廣告牌事項(xiàng)訂立以下協(xié)議。
第一條 合同標(biāo)的為 木吊牌、科室牌、制度牌等
第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 乙方保證質(zhì)量符合甲方要求的標(biāo)準(zhǔn),只要不是人為破壞,終身保修。
第三條數(shù)量與價格: 示范村木吊牌、科室牌、制度牌、刮墻等總價款肆仟柒佰伍拾捌元
柒角正(4758.70)。
第四條交貨地點(diǎn):由乙方送貨到甲方,并負(fù)責(zé)安裝完畢。
第五條交貨時間:20xx年9月24日前安裝完畢即交貨。
第六條 付款方式及期限:安裝完畢后經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,憑乙方開具的正規(guī)發(fā)票付款。
第七條 違約責(zé)任:乙方必須按協(xié)議約定的時間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制作或安裝,雙方
交接清楚,付清約定的款項(xiàng),如任何一方違約,應(yīng)按總價款的10%支付給對方違約金。
第八條合同未盡事宜,雙方可以協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
第九條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交當(dāng)?shù)胤ㄔ翰脹Q。
第十條合同生效時間為最后一方簽字或蓋章之日。
甲方:蓋章 乙方: 蓋章
2024加工合同 篇6
甲方(委托方):_____________________________________
乙方(加工方):_____________________________________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等、自愿、誠實(shí)、互惠互利的原則,就乙方長期承接甲方委托的加工制造業(yè)務(wù)長期合作事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、合作關(guān)系概述
1.1乙方長期承接甲方委托的加工制造業(yè)務(wù),并保證產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)量及提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
1.2乙方為甲方加工制造的產(chǎn)品,不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產(chǎn)品無經(jīng)營銷售權(quán),以及產(chǎn)品的技術(shù)、專利負(fù)有保密責(zé)任。
1.3甲方與乙方根據(jù)本合同,協(xié)商確定每一筆訂單。乙方根據(jù)甲方下發(fā)、乙方確定的訂單,安排生產(chǎn)加工制造。
二、產(chǎn)品的訂做及定價
2.1為確保甲乙雙方長期的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工產(chǎn)品應(yīng)以物美價廉的優(yōu)勢。
2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量、或者更好的質(zhì)量時,雙方協(xié)商在保證質(zhì)量的`前提下,調(diào)整價格。
三、產(chǎn)品名稱、加工方式
3.1加工產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準(zhǔn)。
3.2甲方提供產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品工藝文件及要求,乙方按產(chǎn)品工藝文件及要求加工生產(chǎn)。
四、產(chǎn)品的來料及成品檢驗(yàn)
4.1在生產(chǎn)制造之前,由甲方提供產(chǎn)品的樣品,經(jīng)乙方制作樣品并以書面的樣品確認(rèn)書提交甲方檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后雙方各執(zhí)一份確認(rèn)書和封存樣品,按照確認(rèn)的樣品作為依據(jù)生產(chǎn)和保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
4.2產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)由甲方給予相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件。訂單另有約定的,按照訂單新約定的文件執(zhí)行。
4.3乙方保證,所制作的產(chǎn)品的實(shí)際技術(shù)參數(shù)符合訂單標(biāo)識記載的技術(shù)參數(shù)。
五、包裝和運(yùn)輸
5.1乙方向甲方提供合格產(chǎn)品,須按照甲方要求的包裝,貼標(biāo)識。訂單另有約定的,從約定。
5.2交貨方式、地點(diǎn):甲方所在地的倉庫,或另有約定的地點(diǎn)。
5.3輸送的費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),雙方另有約定的除外。
5.4乙方承擔(dān)運(yùn)輸中貨物損失或者損壞的風(fēng)險。
六、結(jié)算方式及期限
6.1雙方簽訂合同后,將以此合同作為基礎(chǔ),每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
6.2乙方對甲方確認(rèn)訂單以后,按照甲方的要求安排出貨時間;另有約定的,從約定。
6.3付款結(jié)算方式約定:月結(jié),當(dāng)月產(chǎn)品月底之前出貨,檢驗(yàn)合格驗(yàn)收之后,次月初對賬完畢無誤之后,月底前結(jié)清所應(yīng)付款項(xiàng);甲乙雙方對于付款進(jìn)度以及結(jié)算方式另有約定的,從約定。
七、違約及解決糾紛的方式
7.1如因乙方違約所造成的甲方的經(jīng)濟(jì)損失,由乙方承擔(dān)。
7.2如果發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)本著互讓互諒的原則協(xié)商解決。實(shí)在協(xié)商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。
7.3本合同有效期為_____年,自____年____月___日至____年_____月______日止。如果甲乙雙方有違約,則合同作廢。期滿如雙方再商定續(xù)約。本合同經(jīng)甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協(xié)商后增加補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方認(rèn)可后與本合同具有同等法律效力。
7.4本合同一式二份,乙方一份,甲方一份。
甲方(章):__________________乙方(章):____________________
甲方代表:__________________乙方代表:____________________
地址:______________________地址:_______________________
電話:______________________電話:_______________________
日期:____________________日期:_______________________
當(dāng)事人雙方應(yīng)遵守以下基本原則:
1、承攬方必須具備履約能力和條件。
《合同法》第253條:承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事
人另有約定的除外。
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果
向定作人負(fù)責(zé);未經(jīng)定作人同意的,定作人也可以解除合同。
第254條:承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承
攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第255條承攬人提供材料的,承攬人應(yīng)當(dāng)按照約定選用材料,并接受定作人檢驗(yàn)。
《加工承攬合同條例》已經(jīng)廢止。
2、定作方必須明確提出定作物的品名、數(shù)量、質(zhì)量及其他特殊要求,承攬方不得擅自改變定作方的要求。
3、當(dāng)事人雙方必須遵守《經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定,貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t,否則,視為無效經(jīng)濟(jì)合同。
2024加工合同 篇7
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,簽訂本合同,以資信守。
第一條 雕塑具體尺寸
第二條 合同總價及質(zhì)量要求
合同總價:
質(zhì)量要求:按雙方確認(rèn)的圖紙檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第三條 交貨時間、地點(diǎn)和方式、運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、保管
3.1交貨地點(diǎn):甲方指定的施工現(xiàn)場。
3.2交貨時間:合同簽訂后 天內(nèi)安裝完成。
3.3運(yùn)輸方式: ,運(yùn)費(fèi)由負(fù)擔(dān)。
3.4乙方負(fù)責(zé)安裝,甲方提供安裝,甲方提供安裝所需腳手架及所需水電等。
第四條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法
4.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行驗(yàn)收。
4.2驗(yàn)收時間:安裝完畢后,甲乙雙方共同組織驗(yàn)收并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。
4.3所有雕塑設(shè)計(jì)制作安裝聯(lián)絡(luò)人、驗(yàn)收人由 負(fù)責(zé),電話 ,一切結(jié)算以此人簽字為依據(jù)。
4.4所有雕塑在去甲方指定地點(diǎn)位置安裝前,驗(yàn)收人必須來乙方進(jìn)行送貨前的質(zhì)量驗(yàn)收。
第五條 對雕塑的型號、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量提出異議的辦法
5.1甲方如果發(fā)現(xiàn)商品的型號、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量不符合合同的規(guī)定,應(yīng)在驗(yàn)收后三個工作日內(nèi)及時書面通知乙方。 5乙方在接到甲方書面處理意見時,應(yīng)在七個工作日內(nèi)與甲方協(xié)商處理。否則,視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第六條 結(jié)算及付款方式
6.1簽訂合同 日內(nèi),甲方向乙方支付合同總金額的 ,即 作為定金,乙方交小樣,并得到甲方認(rèn)可,甲方向乙方支付合同總金額的 ,即 作為定金,乙方安裝完畢,7個工作日內(nèi),甲方一次性1付清余款,即合同總額的 即 6.2付款方式為現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬。
第七條 甲方責(zé)任
7.1甲方對乙方提供圖紙審核及確認(rèn),如由于甲方原因造成乙方無法在合期間內(nèi)按合同時間完工的,則工期相應(yīng)順延。如造成乙方損失的,由乙方賠償乙方損失。
第八條 乙方責(zé)任
8.1按照甲方簽訂認(rèn)可圖紙組織雕塑制作和安裝,保證質(zhì)量,按時完工和交付使用,并按照合同約定提供售后服務(wù)。(如因在制作過程中提出修改設(shè)計(jì),所以產(chǎn)生一切費(fèi)用由甲方承擔(dān),并順延交貨時間)
8.2服從甲方現(xiàn)現(xiàn)場年指揮,維護(hù)現(xiàn)場整潔,垃圾及時清運(yùn)。
第九條 違約責(zé)任
9.1甲、乙雙方任何一方不按本合同履行約定,視為違約方。因此造成的一切損失由違約方承擔(dān)并賠償。
9.2因乙方原因未按合同約定完成安裝,視為乙方違約金,每日按未付金額的千分之三,根據(jù)延期天數(shù),向甲方支付違約金。
9.3因乙方原因未按合同約定支付合同款項(xiàng)的每日按未付金額的千分之三,根據(jù)延期付款天數(shù),向乙方支付延期付款的違約金。
第十條 其它
10.1本合同未盡事宜,需雙方協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,與本合同具有同等的法律效力。
10.2本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。
10.3甲、乙雙方未盡事宜,雙方以協(xié)商的方式解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為本合同件。如協(xié)商不成,交由乙方住所地人民法院解決。
甲方:
乙方:
2024加工合同 篇8
委托單位:(以下簡稱甲方) 合同編號: 加工單位:(以下簡稱乙方) 日 期:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本合同。
第一條:甲方自 年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。
第二條:加工方式
(1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨,并由乙方承擔(dān)相關(guān)全部損失。如甲方有指定材料供應(yīng)商的,乙方必須按指定采購,否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
(2)(甲方提供材料,明確規(guī)定原材料的消耗定額)甲方按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第三條:乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品,乙方必須嚴(yán)格按照確認(rèn)樣品和甲方
質(zhì)檢人員的合理要求來組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達(dá)不到要求,甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第四條:甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由
甲方另行提供,雙方確認(rèn)后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔(dān)所有損失。
第五條:甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標(biāo)等)
乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬,甲方在對賬當(dāng)月15日前付清。
第七條:甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭或嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?部分履行合同的理由,經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)一致后,免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第八條:本合同在執(zhí)行中,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解
決,向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項(xiàng),雙方協(xié)商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
委托單位(甲方): (蓋章) 加工單位(乙方): (蓋章) 法定代表人: 法定代表人:
地 址: 地 址:
2024加工合同 篇9
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
第二條加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
第五條原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_______日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的.理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:__________________
__________年______月____日
簽訂地點(diǎn):_______________
定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:___________________
_________年______月____日
簽訂地點(diǎn):_______________
2024加工合同 篇10
供方(全稱):___________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
根據(jù)《民法典》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):
七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機(jī)關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:________
____年____月____日
2024加工合同 篇11
甲方(定作方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會信用代碼:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定,就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下:
一、采購產(chǎn)品情況
1、品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,單價 ;
2、品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,單價 ;
3、品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,單價 ;
總金額(含稅價):人民幣 元整(小寫¥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內(nèi),乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作
樣品,經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨時間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)
合同生效時甲方應(yīng)當(dāng)支付 %預(yù)付款到乙方賬戶,確認(rèn)本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn)),運(yùn)費(fèi)由 承擔(dān)。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn),貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限
以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn),如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,應(yīng)在收到貨物后 個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后,盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、結(jié)算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價款 %作為預(yù)付款,計(jì)人民幣 元整(小寫¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn),自甲方驗(yàn)收合格之日起 日內(nèi),甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責(zé)任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、若乙方提交的`樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,雙方當(dāng)事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方(簽章):
______年______月______日
乙方(簽章):
______年______月______日
2024加工合同 篇12
承攬方:
身份證號:
電話:
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條:交貨時間和地點(diǎn):依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫,嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條:結(jié)算方式及期限:按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),與定作方公司無關(guān)。
第九條:承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的,承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)),經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿,水電費(fèi)承攬方按實(shí)際使用自行負(fù)責(zé);
3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點(diǎn):
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):
_______年___月___日
2024加工合同 篇13
合同編號:______________
定作方:_______________________
承攬方:_______________________
簽訂地點(diǎn):_____________________
簽訂時間:_____年_____月_____日
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
(注:空格如不夠用,可以另接。)
二、定作方帶料
(注:空格如不夠用,可以另接。)
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
────────────────────
四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
────────────────────
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
────────────────────
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
────────────────────
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
────────────────────
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
────────────────────
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
────────────────────
十、結(jié)算方式及期限
────────────────────
十一、違約責(zé)任
────────────────────
十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件
────────────────────
十三、解決合同糾紛的方式
────────────────────
十四、雙方協(xié)商的其它條款
────────────────────
有效期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
監(jiān)制部門:__________ 印制單位:____________________
2024加工合同 篇14
簽約地點(diǎn):
簽訂日期:
甲方(買方):
乙方(賣方):
經(jīng)協(xié)商,甲乙雙方就 事項(xiàng),達(dá)成以下協(xié)議,并同意按《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)恪守履行。
一、按甲方要求,乙方為甲方生產(chǎn):
序名 稱圖 號數(shù)量備 注
二、合同總價款(含稅票)
人民幣 (RMB¥)
三、付款方式
合同簽定日內(nèi)付總價款%,即RMB¥元;
產(chǎn)品交付后日內(nèi)付總價款%,即RMB¥元。
四、交收方式
1、乙方交付前,應(yīng)按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并開具合格證明;甲方在收到產(chǎn)品后按同樣標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收或確認(rèn),并應(yīng)在 日內(nèi)(難以驗(yàn)收的隱蔽瑕疵除外)予以反擴(kuò)甲方享有向乙方提出質(zhì)量異議的權(quán)利,乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、退換及賠償責(zé)任。
2、包裝及運(yùn)送
2.1 產(chǎn)品的包裝及運(yùn)輸,應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)在 年 月
日前送達(dá)。(聯(lián)系人:電話: );
2.2 包裝和運(yùn)輸費(fèi)用已在產(chǎn)品價格中包含。如乙方需回收包裝物時,甲方將免費(fèi)提供保管、儲存條件,但運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
五、售后服務(wù)
在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到通知后小時內(nèi)做出響應(yīng),并予以解決。
六、保密約定
1、甲方承諾對乙方的產(chǎn)品制造過程及企業(yè)秘密不得向第三方泄漏(業(yè)務(wù)推介和廣告宣傳除外);
2、乙方保證合同規(guī)定的甲方產(chǎn)品(含技術(shù)資料及專用工、模具)的擁有權(quán),不經(jīng)甲方同意不得向第三方提供。
七、違約責(zé)任
1、甲方按合同規(guī)定期限付款。如果延期,參照中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)計(jì)收貸款利息標(biāo)準(zhǔn)支付違約金;
2、乙方延期交付時,應(yīng)按合同總額的%乘以逾期天數(shù)向甲方支付違約金,逾期超過 天的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償損失,賠償額為本合同總額的%。
八、附加說明
1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字、蓋章有效。合同執(zhí)行中的附加或更改,應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或說明的形式,并由雙方授權(quán)代表簽字、加蓋公章。
2、本合同附件 ,與本合同具有同等效力。
3、發(fā)生合同爭執(zhí),應(yīng)通過協(xié)商加以解決;協(xié)商不成,可向合同簽字地人民法院提出起訴。
甲方:
住所:
郵編:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶行:
賬號:
稅號:
乙方:
住所:
郵編:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶行:
賬號:
稅號:
2024加工合同 篇15
被委托方:(以下稱乙方)
甲方委托乙方加工印花產(chǎn)品,為維護(hù)甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條 、代加工內(nèi)容。
甲方委托乙方為其加工印花,加工數(shù)量,花版圖稿,標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另作報(bào)價單。
第二條 、甲方責(zé)任。
1、 按計(jì)劃分季度委托乙方為其加工甲方印花產(chǎn)品。
2、 向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、 向乙方提供加工圖稿、面料、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4、 甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督,并提出意見建議,確認(rèn)的樣品驗(yàn)收貨品。
5、 甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收貨品。
6、 甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密。
·本協(xié)議所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
·甲方不得交乙方設(shè)計(jì)生產(chǎn)的樣板提供給其他生產(chǎn)商。
第三條 、乙方責(zé)任。
1、 加工產(chǎn)品交貨期:
甲方按面料到達(dá)的計(jì)劃提前知會印花廠:貨期根據(jù)雙方協(xié)定為 5 天,自由甲方正式通知乙方提布之日起開始計(jì)算貨期。
2、 請加工廠按足我司印花辦要求做貨。
3、 加工產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求:
1) 大貨生產(chǎn)前乙方必須要做產(chǎn)前板給甲方確認(rèn)尺寸工藝等,經(jīng)甲方核準(zhǔn)確認(rèn)簽字為驗(yàn)
貨標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能及時提供產(chǎn)前板確認(rèn),引起的一切后果均由乙方承擔(dān)。
2) 乙方須采用環(huán)保漿料,確保印花產(chǎn)品符合F/73025-20xx的標(biāo)準(zhǔn)。
第四條、 交貨數(shù)量及交貨期違約。
1、 合格產(chǎn)品按加工費(fèi)結(jié)算,次品回收不計(jì)算加工費(fèi)。
2、 因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應(yīng)每天承擔(dān)此批貨總價2%的違約金。
3、 凡違反本合同之其他各項(xiàng)條款的,甲方有權(quán)對乙方處5000元以下罰款。
第五條、本協(xié)議發(fā)生糾紛時,應(yīng)本著友好協(xié)商的態(tài)度解決,在協(xié)商不成時,任何一方可以向所在地人民法院提出訴訟。
本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方加蓋公章或合同專用章后即具法律效益。以上條款經(jīng)雙方協(xié)商同意后,簽字確認(rèn)即日生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
2024加工合同 篇16
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本加工合同。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、金額、交貨日期。
品名規(guī)格加工數(shù)量單位單價(元/件)金額(元)交期備注
粘結(jié)劑20公斤/袋
填縫劑
合計(jì)人民幣金額(大寫)按實(shí)際數(shù)量結(jié)算
二、質(zhì)量要求,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):乙方嚴(yán)格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,乙方在加工過程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數(shù)量加入。并要保證攪拌時間,以達(dá)到均勻一致,如果是乙方加工原因(加料,攪拌時間,配方)造成的質(zhì)量問題由乙方全部承擔(dān)責(zé)任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交(提)貨地點(diǎn)和方式:乙方工廠交貨,運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。
四、甲方提供主料(核心料)及包裝材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標(biāo)準(zhǔn)及要求:甲方提供包裝。
六、結(jié)算方式及期限:現(xiàn)款現(xiàn)貨。
七、解決合同的糾紛方式:如果雙方發(fā)生合同糾紛,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁。(2)向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項(xiàng):此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質(zhì)量達(dá)不到
合同約定的標(biāo)準(zhǔn),造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔(dān)。
單位名稱(章):單位名稱(章):
委托代理人:委托代理人:
2024加工合同 篇17
篇,歡迎閱讀參考!
加工合同范本
(一)
合同編號:_________
甲方(加工裝配方):_________
乙方(來料、來件方):_________
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規(guī)的前提下,本著本等互利的原則,就來料加工_________進(jìn)行了充分協(xié)商,一致達(dá)成如下合同條款:
一、雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任:
(1)提供有上蓋之廠房_________平方米,無上蓋場地_________平方米,工廠管理人員_________名,生產(chǎn)工人_________名、開業(yè)后____月增至_________名。在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復(fù)出。
(2)提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用,如需新安裝水、電設(shè)施,其費(fèi)用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)出口手續(xù)及對工廠實(shí)行行政、財(cái)務(wù)等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2、乙方責(zé)任:
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設(shè)備材料(詳見清單),分多批運(yùn)抵甲方工廠,設(shè)備總值約_________元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在各份具體生產(chǎn)加工合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數(shù)量
第________年加工上述產(chǎn)品,加工費(fèi)約_________元,從第________年開始的產(chǎn)量,應(yīng)在前________年的基礎(chǔ)上有所增加,具體數(shù)量應(yīng)在生產(chǎn)合同中訂明。
三、作價原則和工繳費(fèi)
1、試產(chǎn)(培訓(xùn))期為二個月,在試產(chǎn)期內(nèi),工人每人每月工繳費(fèi)暫定為_________元,每月工作____日,每天。
2、試產(chǎn)期滿后,采取按件計(jì)算方式,在堅(jiān)持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進(jìn)行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費(fèi)平均每人每月不低于_________元。需要加班時,加班費(fèi)另計(jì),但每個工人每天加班時間最長不得超過。
3、甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
4、每月乙方支付甲方_________元,作為工作管理費(fèi)。
四、損耗率
1、試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率,實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、試產(chǎn)期后的損耗率,由雙方商定,并在生產(chǎn)加工合同中訂明。
五、來料和交貨期
1、乙方按生產(chǎn)合同的加工量,按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn),乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前_________天,將所需的原材料和包裝物料運(yùn)抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足_________天,停工天數(shù)累計(jì)不得超過四天,否則,乙方應(yīng)按在廠工人以停工天數(shù)計(jì),每人每天補(bǔ)助生活費(fèi)_________元,支付給甲方工廠。
2、為使乙方能開展正常的業(yè)務(wù)活動,甲方應(yīng)向乙方按商定的交貨期,按時、按質(zhì)、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質(zhì)、按量交貨,造成乙方的經(jīng)濟(jì)損失,甲方應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)任,賠償數(shù)額可在具體的生產(chǎn)加工合同中訂明。
3、由乙方提供的機(jī)械、照明等設(shè)備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進(jìn)行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經(jīng)乙方驗(yàn)收起運(yùn)后,甲方不負(fù)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、短缺等任何責(zé)任。
六、結(jié)匯形式
工繳費(fèi)及工人管理費(fèi)每月結(jié)算一次,以d即期結(jié)匯或支票方式結(jié)匯,由甲方工廠會同(_________政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并具有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的)_________貿(mào)易公司(下稱授權(quán)貿(mào)易公司)開具發(fā)票后,通過_________銀行(_________分行)向乙方在_________開戶的銀行(_________銀行;帳號_________)辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方,則按逾期天數(shù),以當(dāng)時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)_________個月不結(jié)匯,甲方有權(quán)采取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護(hù)及運(yùn)輸與保險
1、工廠應(yīng)做好勞動保護(hù)及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項(xiàng)目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項(xiàng)經(jīng)營。
2、乙方提供的機(jī)械、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運(yùn)輸費(fèi)用,均由乙方負(fù)責(zé)。
3、原輔材料、包裝物料的運(yùn)進(jìn),成品運(yùn)出及加工期間存放的機(jī)械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機(jī)械的工人,均由乙方向_________保險公司投保。
八、技術(shù)交流
在設(shè)備運(yùn)抵甲方工廠后,乙方應(yīng)盡快派出人員進(jìn)行安裝,甲方派出人員進(jìn)行協(xié)助。從試產(chǎn)期開始,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員到甲方工廠進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術(shù),進(jìn)行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術(shù)人員的工資及一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),甲方提供生活上的方便。
九、合同期限
本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后,乙方須將商業(yè)登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業(yè)執(zhí)照經(jīng)海關(guān)備案生效。有效期為________年,即從________年____月____日至________年____月____日。如要提前終止或延長本合同,須在三個月前通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長合同事宜。某方單獨(dú)提前終止合同,要負(fù)責(zé)補(bǔ)償對方的經(jīng)濟(jì)損失。補(bǔ)償?shù)霓k法,根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費(fèi)為準(zhǔn),補(bǔ)償兩個月的工繳費(fèi)總額給對方。
合同期滿后,不動資產(chǎn)(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(chǎn)(如機(jī)械、車輛、設(shè)備)歸乙方所有,并按海關(guān)和有關(guān)規(guī)定及時辦理核銷手續(xù)。
雙方同意,在本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后_________天內(nèi),乙方向甲方預(yù)付_________元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起_________個月內(nèi),乙方仍不投產(chǎn)開業(yè),履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權(quán)廢約。如乙方能按時投產(chǎn)開業(yè),該履約保證金可作工繳費(fèi)抵付給甲方。
十、仲裁
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)(包括任一生產(chǎn)加工合同)的任何爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決,均應(yīng)提交_________仲裁委員會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十
一、語言
本合同以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產(chǎn)生異議時,以中文文本為準(zhǔn)。
十
二、合同的份數(shù)和修訂
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關(guān)、車管所、政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的_________公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時補(bǔ)充或修改,并報(bào)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)實(shí)施。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權(quán)代表(簽字):_________授權(quán)代表(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
加工合同范本
(二)
承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務(wù):____________定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項(xiàng)處理:
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:_________
________年____月____日
加工合同范本
(三)
甲方(發(fā)包人):______________
乙方(承包人):______________
根據(jù)《民法典》及其相關(guān)的法律、法規(guī)。為保障租賃雙方的合法權(quán)益,在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就乙方向甲方租賃廠房訂立本合同如下;
一、甲方自愿將坐落在:______________,廠房使用面積______平方米出租給乙方使用,廠房包括機(jī)器設(shè)備及部分附屬房間。乙方已對甲方所要承租的廠房做了充分了解,愿意承包該廠房。
二、租賃用途為石材加工與銷售,不得用于其他用途。租賃期間內(nèi)乙方不得以甲方的名義對外經(jīng)營。
三、租賃期限為________年____月____日起至________年____月____日止。
四、前________年租金每年為人民幣______萬,此后________年每年人民幣______萬,付款方式:________年一付、為每年的正月一次性付清。(實(shí)價不含水、電、暖、煤氣、設(shè)備等費(fèi)用、不含稅,其一切稅費(fèi)由承租方承擔(dān))。
五、乙方在租賃合同簽訂之日起應(yīng)支付甲方人民幣15萬元作為租賃押金。合同期滿后,如乙方無違約行為,甲方應(yīng)無息退還給乙方。如乙方有違約行為,甲方不返還乙方已經(jīng)支付的租賃押金,以15萬元作為違約金賠償給甲方。
六、乙方應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù):
1、乙方應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)租賃期間產(chǎn)生的水電費(fèi)、稅收、員工招聘、工資、設(shè)備維修、廠房維修,變壓器維修等一切因生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用。乙方自負(fù)營虧,獨(dú)立核算,因此產(chǎn)生的責(zé)任與甲方無關(guān)。
2、甲方提供變壓器給乙方使用,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方每月提供的電表度數(shù)(電費(fèi)單)將產(chǎn)生的電費(fèi)按月及時支付給甲方。稅收(含國稅、地稅)與石粉處置粉、污染治理費(fèi)等一切政府收費(fèi)均由甲方代繳,乙方應(yīng)當(dāng)將款項(xiàng)在產(chǎn)生后七天內(nèi)及時支付給甲方。
3、乙方在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的勞動爭議、工傷責(zé)任事故應(yīng)當(dāng)由乙方自行承擔(dān),如因乙方的工傷事故給甲方造成損失的,甲方有權(quán)向乙方全部追償。并且要求乙方承擔(dān)給甲方造成的其他損失,包括:律師費(fèi)、公證費(fèi)、取證費(fèi)、訴訟費(fèi)等等。
4、不得對所承包的廠房進(jìn)行影響使用安全的履行,如確有需要改造,必須得甲方面同意,費(fèi)用自理,權(quán)屬歸甲方所有,租賃期滿后或者解除合同時,就無償移交給甲方。
5、不得在租賃的廠房周圍堆入石料及雜物,以免影響車輛及人員通行。
6、未經(jīng)甲方書面同意,不得擅自將所承租的廠房分租、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租給他人使用或與他人互換使用,不得抵押承租廠房。也不得以合伙、合資入股的方式將廠房轉(zhuǎn)由他人承租。不得用承租的廠房用作工商登記使用。
7、不得擅自改變租賃用途,不得利用所承租的廠房從事黃、堵、毒以及走私、販私、制毒、售假等違法活動,不得生產(chǎn)加工和存放易燃爆物品,不得在所承租的廠房和場地上存放、生產(chǎn)、銷售對周邊環(huán)境和房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備有腐蝕、污染、和破壞的有害物品,生產(chǎn)經(jīng)營必須符合____鎮(zhèn)管理和環(huán)保要求。
8、自覺遵守國家的有關(guān)規(guī)定,服從甲方管理,接受當(dāng)?shù)厝嗣裾嘘P(guān)部門的監(jiān)督檢查。
9、廠房內(nèi)應(yīng)當(dāng)公告設(shè)備安全操作指示,如乙方違反操作規(guī)定,所造成的安全事故或隱患,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,甲方對乙方承租期間內(nèi)的消防、用電、生產(chǎn)加工、工人及其家屬和相關(guān)人員等甲方不承擔(dān)責(zé)任及連帶責(zé)任。
10、租賃期間,如遇到天災(zāi)、戰(zhàn)爭、政府征地需要及其他人力不可抗拒的因素,造成本合同不能履行的,由此造成直接經(jīng)濟(jì)損失成的各項(xiàng)損失,甲、乙雙方各自承擔(dān)。在合同未到期間內(nèi)甲方不可用任何形式收回廠房場地使用。在合同期間內(nèi)購置增加的機(jī)械設(shè)備,乙在租期滿后有權(quán)拆走,甲方只是提供空廠房。甲方需為乙方提供變壓器和水電到廠內(nèi),及工廠經(jīng)常所需的有關(guān)證件。
1
1、乙方租賃后,應(yīng)當(dāng)以自行注冊的公司或個體名義對外經(jīng)營,不得以甲方的名義對外經(jīng)營,商標(biāo)屬于甲方所有,乙方無權(quán)使用。
1
2、租賃期滿后,乙方應(yīng)當(dāng)將廠房及設(shè)備完整移交給甲方,廠房內(nèi)新增加或者安裝的機(jī)器設(shè)備全部歸屬甲方所有。乙方不得破壞任何廠房機(jī)器設(shè)備。
七、違約責(zé)任:
1、乙方違反本合同任一條款的,應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金,違約金為人民幣壹拾伍萬元整。甲方有權(quán)直接扣押乙方支付的租賃押金,作為部分違約金。
2、乙方違約的,甲方有權(quán)用乙方支付的押金作為損害賠償使用。
七、本合同若未盡事宜,由甲、乙雙方協(xié)商解決,另擬定補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)商不成時可向人民法庭提起訴訟。
八、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份為據(jù),具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):____________
乙方(蓋章):____________
簽訂日期:________年____月____日
加工合同范本
(四)
供方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
根據(jù)《民法典》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):
七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十
一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十
二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機(jī)關(guān)二份。
十
三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
服裝加工合同鋼筋加工合同加工貿(mào)易合同進(jìn)料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
________年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
________年____月____日
加工合同范本
(五)
以下簡稱甲方):_____________
加工方(以下簡稱乙方):_____________
甲乙雙方通過共同協(xié)商,在乙方生產(chǎn)設(shè)備能力允許的情況下,經(jīng)甲方要求,乙方同意,為甲方加工生產(chǎn)系列飲料,雙方本著平等協(xié)商、互惠互利的原則,達(dá)成以下議項(xiàng):
一、加工產(chǎn)品范疇
1、產(chǎn)品品名:_____________
2、產(chǎn)品規(guī)格為:_____________
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。
二、加工費(fèi)用
加工費(fèi)按_____元瓶,以每箱_____元(每箱_____瓶,核算加工費(fèi)按箱計(jì)算)。
三、加工方式
甲方負(fù)責(zé)提供內(nèi)容物及包裝原材料(包括瓶、標(biāo)、箱、蓋、封箱膠帶等包裝物),乙方負(fù)責(zé)水、電、蒸汽的供應(yīng)和配料、加工、封蓋、噴碼、套標(biāo)、裝箱等工序的完成。
四、加工數(shù)量:分批加工,以甲方通知乙方批量為加工量。
五、結(jié)算方式
每月____日,有雙方保管、會計(jì)人員根據(jù)生產(chǎn)及耗損情況,盤存加工數(shù)量,以實(shí)際發(fā)貨數(shù)量計(jì)算加工費(fèi)。
計(jì)算方式:實(shí)際加工數(shù)量(箱)加工費(fèi)(箱)-超耗料費(fèi)應(yīng)付加工費(fèi),每月____日前付清當(dāng)月加工費(fèi),甲方以現(xiàn)金或者匯票支付。
六、加工產(chǎn)品質(zhì)量及責(zé)任
1、乙方嚴(yán)格按甲、乙雙方確認(rèn)的樣版和標(biāo)準(zhǔn)制作。
2、加工產(chǎn)品包裝上標(biāo)注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn),附__________商標(biāo)使用授權(quán)書。
3、產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題,只要產(chǎn)品達(dá)成甲乙雙方所確認(rèn)的樣版和標(biāo)準(zhǔn),皆由甲方負(fù)責(zé)解決,與乙方無關(guān);
4、在甲方有要求時,乙方可協(xié)助甲方處理質(zhì)量投訴,但不負(fù)責(zé)對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務(wù);
5、少量的包裝破損等質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)調(diào)換;
6、若屬甲方運(yùn)輸或出廠以后因保管不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),乙方不予承擔(dān)責(zé)任。
七、原輔料及包裝材料供應(yīng)
1、產(chǎn)品的商標(biāo)圖案、標(biāo)識設(shè)計(jì)圖案和外包裝設(shè)計(jì)圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有,乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負(fù)責(zé)采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、乙方應(yīng)保管好甲方材料,包裝紙箱、標(biāo)簽等不能流入市場。
八、交貨方式
甲乙雙方按甲方指定之每批產(chǎn)品發(fā)貨日期在乙方倉庫進(jìn)行交貨,由甲方派駐發(fā)貨人員與乙方倉庫人員按共同清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量簽署交貨憑證。
九、物料耗損標(biāo)準(zhǔn)
按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。耗損應(yīng)控制在原漿2%、蓋2%、包裝箱3%,瓶2%、標(biāo)簽2%以內(nèi),超耗部分從加工費(fèi)中扣除。因瓶子質(zhì)量所造成的耗損(需瓶廠認(rèn)可),不屬2%耗損控制范圍。
十、裝卸
甲方負(fù)責(zé)所有原輔材料的裝卸,乙方負(fù)責(zé)提供機(jī)械予以協(xié)助。
十
一、倉儲
乙方負(fù)責(zé)成品的倉儲工作,產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)前由乙方負(fù)責(zé)倉儲保管,產(chǎn)品所有權(quán)屬甲方,出庫必須由雙方人員共同進(jìn)行。
十
二、甲方的責(zé)任與義務(wù)
1、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件;
2、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容;
3、加工費(fèi)后,甲方須書面通知乙方:本旬、本月所要加工的數(shù)量等方面的生產(chǎn)計(jì)劃,以更乙方組織生產(chǎn);
4、如果因甲方提供的內(nèi)容物及包裝物而出現(xiàn)的質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé);
5、甲方必須給乙方提供產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量參數(shù)、罐裝溫度等,如甲方提供E瓶達(dá)不到甲方要求的瓶罐溫度,所造成的損耗由甲方負(fù)責(zé);
6、甲方需留技術(shù)人員二名(聯(lián)絡(luò)員),對生產(chǎn)時發(fā)生的內(nèi)容物及包裝物可能出現(xiàn)的問題協(xié)商解決;
7、內(nèi)容物的收、發(fā)、保管由甲方負(fù)責(zé);
8、廢舊包裝物權(quán)屬甲方,由甲方收集、保管、處理;
9、甲方按照甲乙雙方確定的樣版和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收貨品。
十
三、乙方的責(zé)任與義務(wù)
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動;
2、接甲方生產(chǎn)通知后,立即組織生產(chǎn);
3、必須按甲方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),否則出現(xiàn)的質(zhì)量問題由乙方承擔(dān);
4、負(fù)責(zé)包裝物的收、發(fā)、保管工作;
5、給甲方提供倉庫,庫房由甲方保管內(nèi)容物所用;
6、入庫由乙方負(fù)責(zé)保管,由甲方負(fù)責(zé)發(fā)貨;
7、負(fù)責(zé)為甲方工作人員提供住宿。
十
四、合同有效期限:自________年____月____日至________年____月____日
十
五、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
十
六、未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
甲方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
乙方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
合同簽字地點(diǎn):_____________
合同簽定日期
2024加工合同 篇18
甲方:
乙方:
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于X人民法院處理,案號為號。現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)過友好磋商,協(xié)議如下:
一、甲乙雙方協(xié)商一致:同意由乙方一次性向甲方支付X元以了結(jié)號案件糾紛。
二、款項(xiàng)的支付:先由甲方向乙方開具上述款項(xiàng)發(fā)票(發(fā)票稅率為3%,因甲方之前已因本案開具了發(fā)票X元由乙方抵扣,現(xiàn)在甲方只需向乙方開具發(fā)票X元),乙方在收到發(fā)票后二個工作天內(nèi)向甲方支付加工款X元,甲方收到該款項(xiàng)后應(yīng)在三個工作天內(nèi)向法院申請?zhí)柊傅某吩V
(備注:甲方應(yīng)在乙方付款后三個工作天內(nèi)向X人民法院郵寄或現(xiàn)場提交撤訴申請;因乙方已提管轄權(quán)異議上訴認(rèn)為案件由A法院處理,若法院因程序問題未能及時接受撤訴申請并認(rèn)為要等管轄權(quán)異議上訴的結(jié)果出來再辦理,如乙方管轄權(quán)異議上訴被駁回,甲方應(yīng)在收到該結(jié)果后三個工作天內(nèi)再次向法院郵寄或提交撤訴申請;如乙方的`管轄權(quán)成立,法院將案件移送給A民法院處理的,甲方應(yīng)在收到A法院的受理通知后三個工作天內(nèi)向法院郵寄或現(xiàn)提交撤訴申請。)
三、雙方確認(rèn):自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務(wù)之日起,雙方有關(guān)的號案件中的所有權(quán)利義務(wù)終結(jié),雙方互不追究本案及與本案有關(guān)或引起的任何責(zé)任。
四、違約責(zé)任:如乙方在收到發(fā)票后未按第二條約定支付甲方加工款X元,甲方不作撤訴處理,并可在號案主張金額的基礎(chǔ)上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經(jīng)如約履行了付款義務(wù),甲方未在規(guī)定的時間內(nèi)及時向法院提出撤訴,視為甲方認(rèn)可乙方已經(jīng)履行完畢本協(xié)議約定的全部義務(wù),號案件中甲方所主張的權(quán)利乙方亦已經(jīng)履行完畢,乙方還可向甲方主張違約金X元(備注:如甲方未能及時處理撤訴是因?yàn)橐曳降墓茌牂?quán)異議引起的,甲方按照以上第二點(diǎn)括號的備注內(nèi)容履行不能視為違約)
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
甲方:
______年______月______日
乙方:
______年______月______日
2024加工合同 篇19
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
第二條 加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
第三條 加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
第五條 原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間
______________________________。
第七條 乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_______日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________ 定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):_____
地址:___________________ 地址:___________________
_________年______月____日 _________年______月____日
簽訂地點(diǎn):_______________ 簽訂地點(diǎn):_______________