無效合同 篇1

　　______

　　你單位與______于___年___月___日簽訂的合字第___號______合同，經我局確認：

　　1.____________________

　　2.____________________

　　3.____________________。

　　根據《民法典》和國家的有關規定，該合同屬于無效的經濟合同，不具有法律效力，應立即停止履行該合同。已經履行的部分，可采取下述辦法處理：

　　1.____________________

　　2.____________________

　　3.____________________

　　_________工商行政管理局

　　_____年_____月_____日

無效合同 篇2

　　無效合同確認書

　　【頒布單位】國家工商管理局經濟合同司

　　全文＿＿＿＿＿＿

　　你單位與＿＿＿＿＿＿于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日簽訂的合字第＿＿＿號＿＿＿＿＿＿合同，經我局確認：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　根據《民法典》第七條和國家的有關規定，該合同屬于無效的經濟合同，不具有法律效力，應立即停止履行該合同。已經履行的部分，可采取下述辦法處理：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿工商行政管理局

　　年月日

無效合同 篇3

　　孫*士購得一套商品房，產權證是其丈夫的名稱。孫*士后通過中介機構將該房屋轉讓給張先生。孫*士與張先生簽訂一份《購房合同》，約定孫*士將該商品房轉讓給張先生，張先生先支付90%的房款，雙方辦理產權

無效合同 篇1

　　原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________

　　被告：_______________房地產開發有限公司，地址：________________

　　法定代表人：____________，電話：________________

　　訴訟請求

　　一、依法確認原、被告簽訂的關于________小區________號________單元________樓________號的房屋買賣合同無效;

　　二、判令被告返還原告購房款________元;

　　三、判令被告返還原告交納的入住等費用________元;

　　四、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由

　　被告在________市________區________鎮開發了“________”樓盤公開銷售，________年________月________日，原被告簽訂房屋買賣合同，原告購買了________號________單元________樓________號門市房，并于當日一次性向被告交付了全部購房款________元，該門市房交付原告后，原告向被告支付了維修基金________元、契稅________元、物業費________元、水電費________元、采暖費________元、有線電視初裝費________元、垃圾清運費________元、辦證工本費________元，共計________元，現被告又將_________________的小區名稱更改為________繼續銷售，在原告與被告交涉房產如何辦證的過程中，才意外得知，被告不具備商品房預售資格，至使原告無法辦理權屬證書，原告簽訂合同的目的無法實現。依據法律規定，此房屋買賣合同無效，特起訴來院，希望法院支持原告訴訟請求，以維護原告的合法權益。

無效合同 篇1

　　無效合同確認書

　　【頒布單位】國家工商管理局經濟合同司

　　全文＿＿＿＿＿＿

　　你單位與＿＿＿＿＿＿于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日簽訂的合字第＿＿＿號＿＿＿＿＿＿合同，經我局確認：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　根據《民法典》第七條和國家的有關規定，該合同屬于無效的經濟合同，不具有法律效力，應立即停止履行該合同。已經履行的部分，可采取下述辦法處理：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿工商行政管理局

　　年月日

無效合同 篇2

　　申請人：_______________姓名_____________性別__________年齡_______________民族__________籍貫或工作單位__________________住址__________________________________________。

　　因不服_____________人民法院(_______________)_____________字第_______________號民事判決書，特提請貴院提出抗訴，

　　請求事項：

　　一、撤消(____________)民一初字第______號民事判決;

　　二、改判駁回被申訴人訴訟請求。

　　理由如下：

　　此致

　　_________________人民檢察院

　　申請人：____________

　　________________年______月______日

　　附：1、物證______份

　　2、書證______份

無效合同 篇1

　　申請人：_______________姓名_____________性別__________年齡_______________民族__________籍貫或工作單位__________________住址__________________________________________。

　　因不服_____________人民法院(_______________)_____________字第_______________號民事判決書，特提請貴院提出抗訴，

　　請求事項：

　　一、撤消(____________)民一初字第______號民事判決;

　　二、改判駁回被申訴人訴訟請求。

　　理由如下：

　　此致

　　_________________人民檢察院

　　申請人：____________

　　________________年______月______日

　　附：1、物證______份

　　2、書證______份

　　3、證人證言______份

　　4、證人姓名、工作單位、住址

無效合同 篇2

　　無效合同確認書

　　【頒布單位】國家工商管理局經濟合同司

　　全文＿＿＿＿＿＿

　　你單位與＿＿＿＿＿＿于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日簽訂的合字第＿＿＿號＿＿＿＿＿＿合同，經我局確認：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　根據《民法典》第七條和國家的有關規定，該合同屬于無效的經濟合同，不具有法律效力，應立即停止履行該合同。已經履行的部分，可采取下述辦法處理：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

勞動合同的無效 篇1

　　【案例回放】

　　某食品加工企業向社會招聘一名銷售主管，王某前往應聘。他向企業遞交了以往在多個企業從事銷售主管的書面說明。企業求賢若渴，很快就與王某簽訂了自000年8月至00年8月的勞動合同。合同約定：該食品加工企業聘用王某為銷售主管，月薪000元。王某工作個月后，銷售業績平平，老總要求他制訂銷售計劃，加大銷售力度。王某認為熟悉業務需要一段時間，不能操之過急。

　　大半年過去了，王某的銷售業績仍無起色，企業遂對其工作經歷產生懷疑。于是，派人調查，結果發現王某所說的“在多個企業從事銷售主管”純屬虛構。企業當即作出了解除合同的決定。00年月0日，企業通知王某自00年月日起解除合同。之后，王某領取00年月的工資500元。王某對企業解除勞動合同的決定不服，要求企業按照解除勞動合同的有關規定支付替代提前通知期工資及經濟補償金。

　　【爭議焦點】

　　勞動合同是否有效

　　該食品加工企業認為，王某在簽訂合同前偽造了工作經歷，因此這份騙來的勞動合同應視作無效。既然合同無效，企業就無需為解除合同賠償王某。雙方的爭議焦點集中到這份勞動合同到底是否具備法律效力。王某認為：自己進企業是經過考核錄用的，銷售業績不佳是因為銷售行為的完成需要一個過程，而時間太短，自己的能力還沒來得及發揮，這和以往工作經歷并無關系。據《勞動法》第十七條第二款規定：“勞動合同依法訂立即具有法律約束力，當事人必須履行勞動合同規定的義務。”根據該條規定，勞動合同依法訂立后即產生了法律約束力，當事人必須履行合同規定的義務。因此，企業解除勞動合同沒有依據。

房產合同無效締約過失協議 篇1

　　出賣人(甲方)：_______________

　　買受人(乙方)：_______________

　　根據有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則，經協商一致，達成如下條款：

　　第一條商品房情況

　　該商品房銷售許可證號：_______________商品房土地來源為：_______________。

　　以出讓方式取得土地使用權的，土地使用年限為_______________年，自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日止。

　　第二條商品房價款

　　商品房銷售按建筑面積計算，每平方米價格為_______________元，價款為_______________元。

　　第三條商品房交付日期

　　商品房竣工，經驗收合格后，方可交付;未經驗收或驗收不合格的，不得交付。

　　甲方于_______________年_______________月_______________日前，將商品房交付乙方。

　　如遇不可抗力，不能履行合同，雙方同意按下列第_______________種方式處理：

　　1、變更合同

　　2、解除合同

　　第四條乙方付款形式及付款時間

　　乙方按下列第_______________種形式付款：

　　1、一次性付款。

　　2、分期付款。

　　3、其他方式。

　　第五條甲方逾期交付商品房的處理

　　除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三條約定日期交付商品房，逾期在10日內的，乙方有權向甲方追究已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。