醫療設備融資租賃合同（精選3篇）

醫療設備融資租賃合同 篇1

　　合同簽訂日期：_________________________________

　　合同簽訂地：___________________________________

　　出租人：______________(以下簡稱甲方)

　　法定地址：____________ 郵政編碼：______________

　　法定代表人：__________ 電傳：__________________

　　電話：________________ 開戶銀行：______________

　　傳真：________________ 帳號：__________________

　　承租人：______________(以下簡稱乙方)

　　法定地址：____________ 郵政編碼：______________

　　法定代表人：__________ 電傳：__________________

　　電話：________________ 開戶銀行：______________

　　傳真：________________ 帳號：__________________

　　根據《中華人民共和國民法典》及有關規定，為明確出租方與承租方的權利義務關系，經雙方協商一致，簽訂合同。

　　第一條 租賃物件

　　甲方根據乙方的要求及乙方的自主選定，以租給乙方為目的，為乙方融資購買附表第（1）項所記載的物件（以下簡稱租賃物件）租予乙方，乙方則向甲方承租并使用該物件。

　　第二條 租賃期間

　　租賃期間如附表第（5）項所記載，并以本合同第五條第1款所規定的乙方簽收提單日為起租日或以本合同第五條第2款所規定的甲方寄出提單日為起租日。

　　第三條 租金

　　1.甲方為乙方融資購買租賃物件，乙方承租租賃物件須向甲方支付租金，租金及其給付時間、地點、幣種和次數，均按附表第（9）項的規定。

　　2.前款租金是根據附表第（7）項所記載的概算成本（以下簡稱概算成本）計算的。但租賃物件起租之日，當實際成本與概算成本有出入時，以實際成本為準，租金按實際成本相應計算。

　　3.前款的實際成本，是指甲方為購買租賃物件和向乙方交貨以外匯和人民幣分別所支付的全部金額、費用及其利息的合計額（其利息均從甲方支付或實際負擔之日至租賃物件起租日，以外幣________％/年的利率和人民幣______％/年的利率計算）。

　　4.根據本條第2、3款，當實際成本與概算成本有出入時，甲方向乙方提供《租賃物件實際成本計算書》及《實際租金表》，向乙方通知實際成本的金額和以實際成本為準，對附表第（8）、（9）、（10）、（11）、（12）項的調整，乙方承認上述的調整。該調整不屬于合同的變更或修改，且不論租賃物件使用與否，乙方都以《實際租金表》中載明的日期、金額、幣種等向甲方支付租金。

　　5.本合同租金幣種由乙方選定，在合同履行期間不得變更。如因匯率變化給乙方造成的利潤盈虧，由乙方受益或負擔。

　　第四條 租賃物件的購買

　　1.乙方根據自己的需要，通過調查賣方的信用，自主選定租賃物件及賣方。乙方對租賃物件的名稱、規格、型號、性能、質量、數量、技術標準及服務內容、品質、技術保證及價格、交貨時間等享有全部的決定權，并直接與賣方商定，乙方對自行的決定及選定負全部責任。甲方根據乙方的選定與要求與賣方簽定購買合同。乙方同意并確認附表第（1）項所記載的有關合同的全部條款，并在購買合同上簽字。

　　2.乙方須向甲方提供甲方認為必要的各種批準或許可證明。

　　3.甲方負責籌措購買租賃物件所需的資金，并根據購買合同，辦理各項有關的進口手續。

　　4.有關購買租賃物件應交納的海關關稅、增值稅及國家新征稅項和其他稅款，國內運費及其他必須支付的國內費用，均由甲方負擔，并按有關部門的規定與要求，由甲方按時直接支付。乙方對此不承擔任何責任。

　　第五條 租賃物件的交付

　　1.租賃物件在附表第（3）項的交付地點，由賣方或甲方（包括其代理人）向乙方交付。甲方收到提單后，立即電報通知乙方憑授權委托書向甲方領取提單，乙方同時向甲方出具租賃物件收據，乙方簽收提單后，即視為甲方完成向乙方交付租賃物件。乙方簽收提單日為本合同起租日。乙方憑提單在交付地點接貨，并不得以任何理由拒收貨物。

　　2.如乙方未在甲方通知的日期領取提單或者乙方拒收提單，甲方將提單掛號寄送乙方，即視為甲方已完成向乙方交付租賃物件及乙方將租賃物件收據已交付甲方。在此種情況下，甲方寄出提單日為本合同起租日。

　　3.租賃物件到達交付地點后，由甲方運輸代理人（外運公司）辦理報關、提貨手續。且無論乙方及時接貨與否，在租賃物件到達交付地點后，由乙方對租賃物件自負保管責任。

　　4.因不可抗力等不屬于甲方原因而引起的延遲運輸、卸貨、報關，從而延誤了乙方接受租賃物件的時間，或導致乙方不能按受租賃物件，甲方不承擔責任。不可抗力包括：政府行為、戰爭、自然災害。

　　5.乙方在交付地點接貨后，應按照國家有關規定在購買合同指定的地點和時間進行商檢，并及時向甲方提交商檢報告副本。

　　第六條 租賃物件瑕疵的處理

　　1.由于乙方享有本合同第四條第1款所規定的權利，因此，如賣方延遲租賃物件的交貨，或提供的租賃物件與購買合同所規定的內容不符，或在安裝調試、操作過程中及質量保證期間有質量瑕疵等情況，按照購買合同的規定，由購買合同的賣方負責，甲方不承擔賠償責任，乙方不得向甲方追索。第三人就出賣標的物主張權利，出租人不承擔責任，但出租人購買該標的物時明知第三人對買賣標的物享有

　　權利的除外。

　　2.租賃物遲延交貨和質量瑕疵的索賠權歸出租方所有，出租方可以將索賠權部分或全部轉讓給承租方。索賠權是否轉讓應當在購買合同中明確。

　　3.承租人占有租賃物期間、租賃物造成第三人財產損害或人身傷害的，出租人不承擔責任。

　　租賃物件的保管、使用和費用應由承租人承擔。

　　第七條 乙方在租賃期間內的權利義務

　　1.乙方在租賃期間內，可完全使用租賃物件。

　　2.乙方除非征得甲方的書面同意，不得將租賃物件遷離附表第（4）項所記載的設置場所，不得轉讓第三者或允許他人使用。

　　3.乙方平時應對租賃物件給予良好的維修保養使其保持正常狀態和發揮正常效能。租賃物件的維修保養，由乙方負責處理，并承擔其全部費用。如需更換其零件，在未得到甲方書面同意時，應只用租賃物件原制造廠所供應的零件更換。

　　4.因租賃物件本身及其設置、保管、使用等致第三者遭受損害時乙方應負賠償責任。

　　5.不按本條第1款的規定，因租賃物件本身及其設置、保管、使用及租金的交付等所發生的一切費用稅款（包括國家新開征的一切稅種應交納的稅款），由乙方負擔（甲方全部利潤應納的所得稅除外）。

　　第八條 租賃物件的滅失及毀損

　　1.在合同履行期間，租賃物件滅失及毀損風險，由乙方承擔（但正常損耗不在此限）。

　　如租賃物件滅失或毀損，乙方應立即通知甲方，甲方可選擇下列方式之一，由乙方負責處理并負擔一切費用。

　　（1）將租賃物件復原或修理至完全正常使用之狀態。

　　（2）更換與租賃物件同等狀態、性能的物件。

　　2.租賃物件滅失或毀損至無法修復的程度時，乙方按《實際租金表》所記載的所定損失金額，賠償給甲方。

　　3.根據前款，乙方將所定損失金額及任何其他應付的款項交納給甲方時，甲方將租賃物件（以其現狀）及對第三者的權利（如有時）轉交給乙方。

　　第九條 保險

　　在租賃物件到達附表第（4）項所規定的設置場所的同時，由乙方以甲方的名義對租賃物件投保，并使之在本合同履行完畢之前持續有效，保險金額與幣種按本合同所規定的所定損失金與幣種。保險費用由甲方承擔。

　　保險事故發生，乙方須立即通知甲方，并即行將一切有關必要的文件交付甲方可用于下列事項：

　　（1）作為第八條第1款第（1）或（2）項所需費用的支付。

　　（2）作為第八條第2款及其他乙方應付給甲方的款項。

　　第十條 租賃保證金

　　1.乙方將附表第（8）項所記載的租賃保證金，作為其履行本合同的保證，在本合同訂立的同時，交付甲方。

　　2.前款的租賃保證金不計利息，并按《實際租金表》所載明的金額及日期抵作租金的全部或一部分。

　　3.乙方如違反本合同任何條款或當有第十二條第1至5款的情況時，甲方從租賃保證金中扣抵乙方應支付給甲方的款項。

　　第十一條 違反合同處理

　　1.如乙方不支付租金或不履行合同所規定其他義務時，甲方有權采取下列措施：

　　（1）要求即時付清部分或全部租金及一切應付款項。

　　（2）徑行收回租賃物件，并由乙方賠償甲方的全部損失。

　　2.雖然甲方采取前款（1）、（2）項的措施，但并不因之免除本合同規定的乙方其他義務。

　　3.在租賃物件交付之前，由于乙方違反本合同而給甲方造成的一切損失，乙方也應負責賠償。

　　4.當乙方未按照本合同規定支付應付的到期租金和其他款項給甲方，或未按

　　時償還甲方墊付的任何費用時，甲方除有權采取前3款措施外，乙方應按附表第（13）項所記載的利率支付遲延支付期間的遲延利息，遲延利息將從乙方每次支付的租金中，首先扣抵，直至乙方向甲方付清全部逾期租金及遲延利息為止。

　　5.乙方如發生關閉、停業、合并、分立等情況時，應立即通知甲方并提供有關證明文件，如上述情況致使本合同不能履行時，甲方有權采取本條第1款的措施，并要求乙方及擔保人對甲方由此而發生的損失承擔賠償責任。

　　租賃期間，承租人破產的、租賃物不屬于破產財產。

　　第十二條 甲方權利的轉讓

　　甲方在合同履行期間在不影響乙方使用租賃物件的前提下，隨時可將本合同規定的全部或部分權利轉讓給第三者，但必須及時通知乙方。

　　第十三條 合同的修改

　　本合同所有附件的修改，必須經甲乙雙方及擔保人簽署書面協議方能生效。

　　第十四條 租賃期滿后租賃物件的處理

　　乙方在租賃期滿并全部履行完畢合同規定的義務時，乙方有權對租賃物件作如下選擇：

　　1.自費將租賃物件歸還甲方，并保證使租賃物件除正常損耗外，保持良好狀態，或

　　2.租賃期滿30天前，以書面通知甲方，按附表第（10）項和第（12）項所記載的續租租金和續租所定損失金額（其他條件與本合同相同）繼續承擔，或

　　3.乙方向甲方支付產權轉移費人民幣________元，甲方即將租賃物件所有權轉移給乙方。

　　第十五條 擔保

　　擔保人擔保和負責乙方切實履行本合同各項條款，如乙方不按照本合同的規定向甲方繳納其應付的租金及其他款項時，擔保人按照本合同項下擔保人所出具的擔保函履行擔保責任。

　　第十六條 爭議的解決

　　有關本合同的一切爭議，首先應友好協商解決，如協商不能解決需提起訴訟時，本合同當事人均應向_______人民法院提起訴訟。

　　第十七條 乙方提供必要的情況和資料

　　乙方同意按甲方要求定期或隨時向甲方提供能反映乙方企業真實狀況的資料和情況，包括：乙方資產負債表、乙方利潤表、乙方財務情況變動表以及其他必要的明細情況表。

　　甲方要求乙方提供上述情況和資料時，乙方不得拒絕。

　　第十八條 合同、附表及附件

　　1.本合同附表及第________號購買合同、《實際租金表》、《租賃物件實際成本計算書》、《擔保函》、《租賃物件收據》均為本合同附件，與本合同具有同等效力。

　　經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同效力。

　　2.本合同自甲、乙雙方及擔保人簽字蓋章后即生效。本合同書正本一式______份，由甲方、乙方和擔保人各執一份。

　　甲方：________________________

　　法定代表人：__________（簽字）

　　乙方：________________________

　　法定代表人：__________（簽字）

　　擔保人：______________________

　　法定代表人：__________（簽字）

　　地址：________________________

　　傳真：________________________

　　開戶銀行：____________________

　　帳號：________________________

　　附件1 附表

　　(1) 租賃物件(制造廠) 

　　(2) 賣方 

　　(3) 交付地點 

　　(4) 租賃物件設置場所 

　　(5) 租賃期間 

　　(6) 預計交付期及租賃物件收據支付期 

　　(7) 概算成本 

　　(8) 保證金 

　　(9) 租金及其支付方法 

　　(10) 續租租金 

　　(11)所定損失金第一次租金支付前第一次租金支付后第二次租金支付后第三次租金支付后 

　　第四次租金支付后第五次租金支付后第六次租金支付后第七次租金支付后 

　　第八次租金支付后第九次租金支付后第十次租金支付后第十一次租金支付后 

　　(12) 續租所定損失金額(13) 遲延利息 以中國銀行的貸款和人民幣貸款的貸款利率X120%計算 

　　(14) 附帶條款 

　　附件2實際租金表

　　______________臺啟：

　　茲根據貴我雙方簽訂租賃合同書（NO.________）第三條的規定，現對租賃合同附表第（8）、（9）、（10）、（11）、（12）項作如下調整。請以此為準，按時支付租金及各項應付款項。 

　　__________公司業務部（蓋章）

　　________年_______月_______日 

　　附注：（1）租賃合同簽訂日：_________年_________月_________日

　　（2）起租日：_________年_________月_________日

　　（3）租賃期間：_________個月（_________年_________月_________日至_________年_________月_________日）

　　（4）租金支付：每______個月支付一次（先付/后付），在支付________日前電匯到_________公司開戶銀行：_________銀行_________分行，現匯帳號：______________。

　　（5）租賃物件概算成本為：________________________________，實際成本為：____________________

　　（6）按實際成本，保證金為：_____________，已預付_________。余額/欠額為：__________________。 

　　抄送：擔保人（1）：___________________________

　　擔保人（2）：___________________________

　　合同號碼：____________________________________

　　租賃期間起算日：________年________月________日

　　租賃物件收據

　　根據一九________年________月________日你公司與本________________訂立租賃合同，下列租賃物件于本日確實承租無誤。在合同履行期，愿遵守上述租賃合同所規定的各項條款。 

　　承租單位（蓋章）________________________

　　授權代表（簽字）________________________

醫療設備融資租賃合同 篇2

　　國際融資租賃合同

　　（一）概述

　　國際租賃是指不同國家的出租人與承租人之間在約定的期間內，出租人將其設備交給承租人有償使用的一種合同關系。現代國際租賃業務主要有三種類型，即融資性租賃、綜合性租賃和服務性租賃。融資性租賃是出租人根據承租人的要求，自己出資或者向銀行貸款，從供貨廠商那里購買承租人指定的設備，然后將購入的設備出租給承租人使用，承租人按合同規定交付租金。融資租賃具有融資融物的雙重功能，主要在租用專用設備或大型成套設備時采用，這種方式在國際租賃業務經常被使用，這種租賃方式根據不同的業務特點又可分為直接租賃、轉租賃、回租租賃等。綜合性租賃是一種把租賃與補償貿易、加工裝配等其他對外經濟合作方式結合起來的租賃業務。而服務性租賃亦稱經營性租賃，租賃公司既向承租企業提供資金、設備，又向承租企業提供設備維修、保養服務以至提供或培訓有關技術人員。這種租賃形式由于租賃公司要提供多種服務，所以其租金也較高。

　　��?國際租賃的法律文件形式是國際租賃協議，而由于租賃方式不同，租賃協議的內容也不統一。即使是同一種租賃形式，只要雙方同意，也可以規定各不相同的條款，因此使用本書的人不必拘泥于本書所提供的格式范本。

　　（二）租賃設備

　　該條款應對租賃設備作出詳細的說明，列出租賃物的名稱、規格、數量、質量、性能和交付日期，說明是否由出租人或制造商負責交付。在融資租賃的情況下還需說明此項租賃物是出租人根據承租人的要求出資購買后租給承租人使用的，同時出租人據此可規定其只承擔融資責任。

　　（三）租賃期

　　協議中應明確規定租賃期限、租賃期的起算日、截止日、延續合同的條件等。租賃期的長短主要是由雙方根據租賃物的情況和承租人的需要在簽訂協議時商定。一般來說，易損性和效力多變的機器設備租期短，而耐用、性能變化不大的設備租期長。

　　（四）租金及支付方式

　　租金是租賃合同的主要內容，也是雙方當事人的主要權利、義務所在。租金條款應明確租金的數額、計算方法、支付地點、使用貨幣、租金支付次數以及第一次租金支付的時間、方式等。

　　在計算租金時要考慮到租金的構成要素、租期長短、結算幣種、支付方式等因素，由雙方當事人本著公平合理的原則協商確定。對于租金支付的方式，一般包括交租金的次數、前期支付或期后支付、固定或不固定費率等，這都需要雙方在協議中協商訂明。

　　（五）租賃設備的所有權、使用、維修、保管

　　在國際租賃協議中，一般都要訂明在租期內設備的所有權屬于出租人，不經出租人同意，承租人不得將設備轉讓、抵押、出售或出租等，而承租人對租賃設備具有完全的使用權，如需對此種使用權加以限制，則由雙方協商訂明。至于租賃設備的維修、保養，應由雙方根據租賃方式、租賃物的性質經協商后訂入協議。

　　（六）風險承擔

　　一般來說，在租賃期間租賃物發生意外滅失損毀是不可避免的，因此協議中應明確由誰承擔此損失。一般情況下，租賃物正常損耗的損失風險由承租人承擔。發生意外損毀滅失時，承租人有通知出租人的義務，出租人可選擇一定方式由承租人負責處理并負擔一切費用。有風險就必須要求有_____，協議中應約定由哪一方對租賃設備進行投保及此費用由誰承擔。

　　（七）租賃期滿租賃物的處理

　　這一條款隨租賃方式不同而不同，如是服務性租賃，協議中多是規定租賃期滿后承租人應將處于良好狀態下的租賃物歸還給出租人。如是融資性租賃，雙方則可選擇處理方式，其中有：將租賃物歸還出租人（即退租），續租，由承租人購買租賃物（即留購），或由承租人代為出售等。在我國現行的融資租賃中，大多數承租人是在期滿時交清應交租金及其他應付款項后，只付名義貨價即取得設備所有權。

　　國際融資租賃合同��

　　出租方（甲方）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　電話：電報掛號：

　　銀行賬號：

　　承租方（乙方）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　電話：電報掛號：

　　銀行賬號：?甲乙雙方經過友好協商，就租賃事宜達成協議如下：��

　　第一條?租賃物件

　　甲方根據乙方的要求，購買本合同附件“設備清單”上所列的租賃物件，并出租給乙方。在租賃期限內，甲方擁有租賃物件的所有權，乙方享有完全的使用權，但不得對所租物件進行銷售、轉讓、抵押或有其他任何侵犯租賃物件所有權的行為。��

　　第二條?租賃期��

　　本合同一俟生效，甲乙雙方開始履行合同中規定的各自的權利和義務，不得單方解約或退租。但本合同的生效并不是租期的開始。租賃物件的議付日為起租日，物件一經議付，租賃期即告開始，由甲方以書面通知乙方確認。本合同的租賃期為年。��

　　第三條?租賃物件的購買/租賃

　　1.乙方應向甲方提交租賃委托書。

　　2.乙方應向甲方提交甲方認為必要的各種批準或許可證明。

　　3.乙方根據自己的需要，選定租賃物件和貨價，在購貨合同的技術條款附件上正式簽字，并在購貨合同上作確認簽字。��

　　第四條?租賃物件的交貨和驗收

　　1.甲方按甲乙雙方約定的時間和地點向乙方交貨。對因政府法令、不可抗力或延遲運輸、卸貨、報關等不屬于甲方責任而造成租賃物件的延遲交貨，甲方不承擔責任。

　　2.租賃物件運抵交貨地點后，乙方應自負保管責任。乙方應分別在驗收和試車后把驗收證明和試車報告寄交甲方。如發生問題，甲方及時配合乙方對外索賠；如無問題，乙方應向甲方提交一份收貨證明書，確認租賃物件如數收妥，并全部符合合同的要求。

　　3.如交貨的租賃物件在型號、規格、數量、技術性能等方面與購貨合同的規定不符或有瑕疵等情況，屬于賣方責任時，甲方同意將購貨合同的索賠權轉讓給乙方，并盡可能地協助乙方向賣方索賠。但鑒于融資性租賃，甲方對此不負任何法律和經濟責任。��

　　第五條?租賃物件的維修與保養

　　1.在租賃期內，租賃物件的保用期過后，乙方應負責設備的維修和保養，使之維持良好的狀態，由此而發生的一切費用由乙方負擔。

　　2.在租賃期內，租賃物件受到損壞，乙方應負責維修和復原。如無法修復，乙方仍應無條件地履行按期償還租金的義務。��

　　第六條?租賃及費用

　　2.甲方同意乙方每年償還一次本息。?年?月?日前為寬限期，僅支付利息。自?年?月起，每年償還一次本息，共分次還清。乙方應在收到甲方的付款通知書后，如期如數將應付租金電匯至甲方指定的賬戶。

　　3.本合同的計算貨幣為，利息采用該貨幣的固定/浮動利率。

　　固定：年息按年期固定利息?％計算。��

　　浮動：按每期付息之日倫敦同業拆放（libor）期利率為基礎另加?％利差計算。

　　4.甲方向乙方收取租賃物件總金額的％作為一次性手續費。用人民幣支付的金額部分，可按付款當日外匯管理局公布的匯率折算人民幣。本合同生效后，甲方即向乙方發出付款通知書，乙方應在收到通知書后十天內將手續費電匯至甲方指定的賬戶。

　　第七條?保證金

　　1.在本合同簽訂的十天內，乙方應向甲方支付合同總金額％的保證金，作為履行本合同的保證。

　　2.保證金不計利息，在租賃期滿時歸還乙方或抵作最后一期租金的全部或一部分。

　　3.乙方如違反本合同的任何條款，致使甲方遭到損失，甲方有權從保證金中扣抵乙方應賠償的金額。

　　第八條?_____

　　1.無論檢驗時可能發生什么情況，為保證甲乙雙方的利益，租賃物件一俟抵達目的地，甲方即代乙方在_____公司以甲方的名義對物件投保財產險。其投保金額不得低于租賃物件的總金額，投保期不得短于租賃期。投保應使用外匯。_____費在簽約時按每年?％的比例一次打入成本，費用由乙方負擔。��

　　第九條?關稅租賃物件及附帶原料等的海關關稅等各項稅款由乙方承付。如可全部或部分免除，乙方應自行向當地有關部門辦理免稅手續，甲方可提供必需的有關證明。核準后，乙方即應把免稅證明寄交甲方，以辦理報關手續。��

　　第十條?遲延利息如乙方未能按本合同的規定把到期租金及其他款項支付給甲方，甲方有權向乙方收取延付款的利息。罰息在合同規定的利率基礎上加％計收。��

　　第十一條?經濟擔保

　　1.乙方委托為本合同乙方的經濟擔保人。

　　2.擔保人有義務擔保和督促乙方切實履行本合同的各項條款。無論出于什么原因（包括乙方發生倒閉、停產、合并等情況），當乙方不能按時償還本合同規定的租金及其他款項時，擔保人應在收到甲方書面通知后十天之內無異議地（代替乙方）履行支付義務。

　　第十二條?租賃物件在租賃期滿時的處理租賃期滿時，乙方可按美元的象征性貨價向甲方買進租賃物件，貨款列入最后一期租金內。甲方應在收款后一周內送乙方一份“設備所有權轉讓書”，以確認租賃物件所有權的正式轉讓。��

　　第十三條?爭議的解決

　　�ビ嘘P本合同的一切爭議，當事人首先應友好協商解決。如仍不能解決時，雙方按下列第（?）項方式解決：��

　　1.?向_____委員會申請_____；��

　　2.?向人民法院提起訴訟。��

　　有關_____或訴訟費用由敗訴方負擔。��

　　第十四條?附件下列各附件為本合同的不可分割的組成部分，與本合同具有同等效力：

　　1.租賃委托書

　　2.租賃合同附表

　　3.購貨合同及設備清單

　　4.經濟擔保人的“不可撤銷擔保書”��

　　第十五條?本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。經濟擔保人持合同副本一份。

　　甲方：見證人

　　代表：��

　　乙方：見證人

　　代表：��

　　擔保人：

　　代表：��

　　合同簽訂日期

　　（1）租賃物件名稱

　　型號規格

　　購貨合同編號

　　（2）制造廠商

　　（3）賣方預定交貨期年月

　　（4）交貨地點（目的港）

　　（5）設置或使用場所

　　（6）租金支付方式：通過電匯分期償付

　　（7）租賃期限

　　（8）成本概算

　　（9）浮動利率時本金總額（大寫）

　　固定利率時本金總額（大寫）

　　每期租金支付計劃

　　第一期?年?月?日金額：

　　第二期?年?月?日金額：

　　第三期?年?月?日金額：

　　第四期?年?月?日金額：

　　第五期?年?月?日金額：

　　第六期?年?月?日金額：

　　第七期?年?月?日金額：

　　第八期?年?月?日金額：

　　第九期?年?月?日金額：

　　第十期?年?月?日金額：

　　第十一期?年?月?日金額：

　　第十二期?年?月?日金額：

　　（10）利率

　　（11）保證金（大寫）

　　（12）手續費（大寫）

　　（13）名義貨價

　　（14）其它

醫療設備融資租賃合同 篇3

　　原告：__________，男，_____族，_____年_____月_____日出生，地址：____________________。身份證號碼____________________。

　　被告一：______________控機械有限公司，地址：____________________。法定代表人：_______________.

　　被告二：__________機電設備有限公司，地址：____________________。法定代表人：_______________.

　　被告三：__________租賃有限公司，地址：____________________，法定代表人：__________.

　　訴訟請求：

　　1， 判決解除原告和被告一與被告三之間簽訂的融資租賃合同；

　　2， 判決三被告收回原告租賃的__________線切割機；

　　3， 判決三被告退回原告繳納的首付購機款__________元，已經支付的租金__________元（截止_____年_____月份），賠償原告因機器故障和被告不告知使用密碼造成的停工損失__________元；

　　4， 本案訴訟費用由被告承擔。 合計：__________元。

　　事實與理由：

　　__________年_____月_____日，原告與被告一和被告三簽訂了一份融資租賃合同，約定被告三向被告一購買被告二生產的__________線切割機一臺并出租給原告，價格為__________元。原告先向被告一支付首付__________元作為對被告三的保證金，余款__________元由被告三支付給被告一，保證金分期抵扣原告應當支付給被告三的租金。被告一于__________年_____月_____日將機器送到原告工廠。

　　但是，原告在使用該機器的過程中，機器多次出現故障導致不能使用，給原告的生產造成很大的影響和損失，而且該機器出現的多為同一類故障，經生產廠家被告二反復維修仍不能徹底解決。

　　因為機器的多次故障，被告一和被告二于__________年_____月_____日向原告作出書面《機臺保固承諾書》，承諾如果半年內再出現承諾書中列明的三種常見故障，被告就換一臺新機器給原告，如果換機后再發生此類故障，則退機處理。

　　然而，一個月以后該機器又再次出現以上故障，于是原告要求被告按照其對原告作出的承諾給原告換機，但是被告一再拖延，拒絕按照承諾書的承諾履行換機義務。三個月后，該機器再一次出現以上故障。原告要求被告一換機，被告一仍然不予理會。

　　因此，對于原告來說，該機器的實際情況和被告的實際行為，已經導致合同目的不能實現，故向貴院提起訴訟，請貴院判決支持原告的訴訟請求。

　　此致

　　__________市第二人民法院

　　具狀人：_______________

　　__________年_____月_____日