裝修銷售的合同范本(精選3篇)
裝修銷售的合同范本 篇1
2、原因有權(quán)終止合同外,未經(jīng)雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。
八、違約金條款
若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方,或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費________元。
九、特別約定:
1.本工程所有材料為乙方購買,此類材料的質(zhì)量必須達到甲方認可后方可購買,在乙方的保修范圍內(nèi),但乙方有義務憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同或者雙方共同簽字確認的書面變更單予以確認,并由乙方負責開具施工變更報告,通知施工工地負責人。
為保障發(fā)包方的合理利益,應在合同中明確約定,對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。裝修合同應約定,工程竣工后,承包方應通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方在合理時間內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如果發(fā)包方不能在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收,及時通知承包方另行安排時間驗收。若發(fā)包方在驗收時發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標準的,可要求承包方賠償或返工。
十、工程隊驗收及保修
1、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
2、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知后三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
3、自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十一、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。
乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
十二、其他約定:
1.雙方對于本協(xié)議約定的內(nèi)容發(fā)生爭議時,應友好協(xié)商,協(xié)商不成時,雙方共同約定向________________仲裁委員會申請仲裁。
2.本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的內(nèi)容,以補充協(xié)議為準。
3.合同附件為本合同的組成部分。
甲方(發(fā)包方):__________
乙方(承包方):__________
負責人:__________
負責人:__________
___________年_____月_____日___________年_____月_____日
裝修銷售的合同范本 篇2
委托方(甲方):___________
承接方(乙方):___________
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:___________________________________
2、居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3、施工資料:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工資料單》和施工圖。
4、委托方式:____________________________________________
5、工程開工日期:______年______月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;
3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;
7、其他費用(注明資料)______________元。
甲方(業(yè)主):___________(簽章)乙方:___________(簽章)
住所地址:___________企業(yè)地址:___________
郵政編碼:___________郵政編碼:___________
工作單位:___________法人代表:___________
委托代理人:___________委托代理人:___________
電話:___________電話:___________
簽約地址:___________簽約日期:___________
裝修銷售的合同范本 篇3
案情簡介
周某為維思投資公司裝修辦公室,當時因為雙方是朋友,并沒簽合同,口頭承諾周某為維思公司負責裝修事宜,材料費實報實銷,人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司(該公司公章在維思公司手里)名義到物管公司處辦理了開工手續(xù)。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途,維思公司單方面提出因質(zhì)量問題要求工人停工整改。在此過程中,維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同,并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責任。合同簽訂后,維思公司即將前期所有裝修全部拆除,不允許工人再次進場施工,另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟,以質(zhì)量不合格為由,要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同,并要求周某承擔材料費、人工費及工期延誤損失。
辦案思路及心得
被告周某委托我應訴答辯。本案經(jīng)過了兩次開庭審理。庭審中,我主要提出以下幾點代理意見:1、被告周某不是適格被告,原告應以重慶桂濱公司作為本案被告,由桂濱公司承擔相應責任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證,桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當事人(盡管桂濱公司與原告未簽書面合同,不影響雙方實際裝飾工程合同關(guān)系),因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛,與被告無關(guān),被告僅作為桂濱公司代理人負責管理協(xié)調(diào)工作,由此可能產(chǎn)生的相應合同責任根據(jù)合同法規(guī)定應由委托人桂濱公司承擔;2、周某是自然人,不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格,本案合同應屬無效。根據(jù)《建筑法》《室內(nèi)裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規(guī)規(guī)定,承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的,建設工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》,周某是自然人,并無相應資質(zhì),所簽合同應屬無效合同;3、原告未經(jīng)施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未經(jīng)鑒定機構(gòu)鑒定,應對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔責任。原告提交的施工現(xiàn)場圖片及視頻,以及被告簽字的工程存在質(zhì)量問題的說明,我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題,是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質(zhì)量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度,僅僅原告單方聘請的監(jiān)理的一面之詞是不能作為本案證據(jù)采信的,只有雙方確認或法院指定的第三方鑒定機構(gòu)有權(quán)對工程進行質(zhì)量認定并作為有效證據(jù)采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例,也與本案裝飾工程合同的約定相違背,同時也違反《合同法》的相關(guān)規(guī)定。
裁判結(jié)果
通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據(jù)和法律兩方面進行反復溝通交流,法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求,達到當事人預期,得到當事人肯定。本案得以順利結(jié)案。
屋東違約怎么辦?
簽約合同違約
本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約,現(xiàn)用4年,尚有1年才到合同期滿。現(xiàn)屋主要求收回倉庫使用,由于我們是私人簽注合同,有無法律效力,請問我如何追討他的違約金。
為您解答:
1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規(guī)定雙方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話,你可以要求其按照合同的約定承擔違約責任。
3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話,你可以按照你實際的損失要求賠償。
違約責任怎么算?
違約責任是違反合同的民事責任的簡稱,是指合同當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所應承擔的民事責任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責任均做了概括性規(guī)定。
法律咨詢:
今天收到中介電話說我們屋另外兩戶擾民被告了(1套房子分成4戶出租的),然后房主要后天中午收房,讓我們?nèi)及嶙撸晃蚁雴杽e的住戶違約我有責任么?可否要求違約金?另外提前收房有沒有最短期限?今天通知后天就得搬完?另外時間很緊兩天內(nèi)不見得一定能找到房子,我可以最多延遲幾天?如果不能延遲,是不是租住旅館的費用可以找中介支付?
律師解答:
中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應提前告知。
相關(guān)法律知識:
違約行為分類
根據(jù)不同標準,可將違約行為做以下分類:(1)單方違約與雙方違約。雙方違約,是指雙方當事人分別違反了自己的合同義務。合同法第120條規(guī)定:當事人雙方都違反合同的,應當各自承擔相應的.責任。可見,在雙方違約情況下,雙方的違約責任不能相互抵銷。(2)根本違約與非根本違約。以違約行為是否導致另一方訂約目的不能實現(xiàn)為標準,違約行為可作此分類。其主要區(qū)別在于,根本違約可構(gòu)成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行與遲延履行。(4)實際違約與預期違約。