裝飾裝修案件上訴狀（通用33篇）

裝飾裝修案件上訴狀 篇1

　　上訴人：_________________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話：_________________

　　被上訴人：_________________，男，漢族,__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;

　　2、責令原審法院依法作出判決。

　　事實與理由：_________________

　　一、原審以被上訴人為被告并無不當，符合法律規定。

　　民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。

　　個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營范圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。

　　本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是，雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

　　二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

　　從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。

　　綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

　　此致

　　______________人民法院

　　上訴人：_________________

裝飾裝修案件上訴狀 篇2

　　發包方(簡稱甲方)：_______________

　　承包方(簡稱乙方)：_______________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部( 1997 ) 92 號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1 、甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2 、裝飾施工地點：__區(縣)___路 ___號__樓___室。

　　3 、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

　　4 、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。裝飾裝修工程施工合同5 、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6 、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____

　　其中：

　　材 料 費：______，人工費：______

　　管 理 費：______，設計費：______

　　垃圾清運費：______，稅金( 3.41 %)：____

　　其 他 費 用：______

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7 、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、關于材料供應的約定：

　　1 、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的'損失，由乙方負責賠償。

　　2 、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3 、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4 、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1 、本工程執行 DBJ08-62-97 《住宅建筑裝飾工程技術規程》、 DB31/T30-1999

　　《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2 、本工程由___方設計施工方案。

　　3 、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4 、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5 、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6 、工程驗收。

　　甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　7 、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　四、有關安全生產和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定：

　　1 、工程款付款方式列下表：

　　付款時間 付款百分比 金額

　　對預算設計認可 簽訂合同之日 1000 元，第二次付款時扣除

　　合同簽訂后 開工前二至五天 65 % 元

　　施工過程中 工期進度過半 30 % 元

　　竣工驗收 當天 5 % 元

　　增加工程項目 簽訂項目變更表 100 % 元

　　注：裝飾工程有形市場另有規定的，亦可按市場規定辦理。

　　2 、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

　　3 、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4 、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

　　六、其它事項

　　1 、甲方工作：

　　( 1 )甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　( 2 )做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　( 3 )如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。

　　2 、乙方工作：

　　( 1 )參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

　　( 2 )指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

　　( 3 )未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任：

　　1 、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

　　2 、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3 、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4 、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1 、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向上海市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2 、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向 市仲裁委員會申請仲裁人民法院提起訴訟。

　　九、合同的變更和解除：

　　1 、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2 、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：

　　十一、 本合同一式 _____ 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：

　　_________年____月____日

　　乙方(簽章)：

　　_________年____月____日

裝飾裝修案件上訴狀 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據《市商場市場消防安全管理規定》、《商廈經營管理制度》及其它各項規定，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條裝修商鋪

　　本合同裝修場地位于區商業街號樓商廈內之層號商鋪。

　　第二條裝修期限

　　裝修期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

　　第三條裝修押金

　　乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20__元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。

　　第四條裝修條例

　　1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。

　　2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。

　　3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

　　4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。

　　5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金元，租期不順延。

　　6、乙方需要改造商鋪，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。

　　7、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《市地區電氣安全工作規程》、《地區電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。

　　8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

　　9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。

　　10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。

　　11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求。

　　第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：乙方：

　　負責人：負責人：

　　聯系電話：聯系電話：

　　______年____月____日______年____月____日

裝飾裝修案件上訴狀 篇4

　　甲方(委托方)：________________________

　　乙方(施工方)：________________________

　　為規范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、____________人民政府第141號《____________市城鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的原則，結合本工程的家體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、 工程概況

　　1.甲乙雙方的條件：

　　甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記，并取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。

　　2.裝飾施工地點：____________________________________。

　　3.住房結構：____________結構，建筑面積____________平方米。

　　4.裝飾施工內容：_________________________________

　　5.承包方式樣 ：(包工包料，包清工，部分承包) .

　　6.本工程由_________設計。

　　7.工期：工程期限_____天，從__________年________月______日開工至__________年________月______日竣工。

　　二、工程價款及結算方式

　　1. 總價款：(大寫)____________元(其中：設計費____________元，管理費(______%)元，稅金(______%)元)。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。

　　2. 合同簽訂后，甲方支付總價款的______%，計元。年月日前，甲方支付總價款的______%，計天：__________年________月______日前，甲方支付總價款的______%，計元：__________年________月______日前，甲方支付總價款的______%，計____________元：尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后日內一次付清。

　　三、施工準備及雙方的義務

　　(一) 甲方工作

　　1. 甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案：確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經房產管理部門核準后，領取住宅裝修許可單。

　　2. 甲方應在開工前天，向乙方進行現場交底。騰空房屋，消除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。

　　3. 做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。

　　4. 指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。

　　(二) 乙方工作

　　1. 對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。

　　2. 指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3. 未經甲方同意和所在地房產管理部門批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。

　　4. 與所在地物業管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。

　　5. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

　　四、材料的供應

　　1. 甲方提供的材料：

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。

　　2. 乙方提供的材料：

　　乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償經甲方。

　　乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　五、安全生產

　　甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現場地應符合防火。防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物，應當按規定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責賠償：屬乙方負責修復和賠償。

　　乙方在施工期間應加強安全生產，文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。

　　六、施工內容和工期變更

　　在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四)，方能進行該項目的施工，由此造成費用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　七、工程質量及竣工驗收辦法

　　1. 本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規范》為質量評定驗收標準。

　　2. 裝飾裝修工程竣工后，工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。

　　3. 由于甲方原因造成的工程質量問題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4. 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5. 乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(見附件五《工程質量驗收單》)，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予以書面承認。

　　6. 工期竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。

　　八、違約責任

　　1. 本合同簽訂生效后，甲方雙方應履行合同規定的各項條款(包括經雙方確認的合同附件、預算及圖紙等)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方工程預算總造價的______%的違約金，并承擔因此造成的其他經濟損失。

　　2. 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工______甲方支付乙方 元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期______按逾期未付款的______%支付違約金。

　　3. 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期______乙方支付甲方______元。

　　4. 甲方未輸任何手續，要求乙方改變房屋結構和使用性質，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。

　　5. 未經甲方同意，乙方擅自改變房屋結構和使用性質，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　九、工程保修

　　1. 凡包工包料的"雙包"工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為二年。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　2. 由于乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。

　　3. 由于甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。

　　4. 本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。

　　十、糾紛處理

　　住宅寅裝飾裝修工程發生糾紛的，可以協商或者調解解決。不愿協商、調解或者協商、調解不成的，當事人可按下列第 種方式處理：

　　(1) 提交杭州仲裁委員會仲裁;

　　(2) 依法向人民法院起訴;

　　十一、其它約定事項

　　1.________________________。

　　2.________________________。

　　十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：_______________乙方(簽章)：_______________

　　__________年________月______日__________年________月______日

裝飾裝修案件上訴狀 篇5

　　合同編號：_____________

　　發包人：________________

　　承包人：________________

　　依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況和造價

　　1.甲方裝飾裝修的住房系合法擁有。

　　甲方的有效證明：________________________________

　　乙方為經工商行政管理部門注冊登記的企業，企業資質情況：_________

　　2.裝飾施工地址：_________區_________路_________號_________樓_________室。

　　3.住房結構：________________房型________房_________廳_________廚________衛________陽臺，套內施工面積_________平方米。

　　4.裝飾施工內容：。

　　5.承包方式：________________。

　　6.工期：

　　自________年_________月_________日開工，至________年_________月_________日竣工，工期_________天。

　　7.總價款：￥________元。

　　人民幣：________________

　　其中：________________________

　　材料費：________元，人工費：________元，

　　拆除費：________元，清潔、搬運、運輸費：_________元，

　　管理費：_________元，稅金：________元，

　　其他費用：________________元。

　　雙方約定，合同簽訂生效后，如變更施工內容、材料，該部分的工程款應當按實計算。

　　第二條材料供應

　　1.甲方提供的材料、設備：。

　　甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品，并應按時送到施工現場，甲乙雙方應辦理驗收交接手續。

　　甲方提供的材料按時送到現場后，由乙方負責保管。

　　由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異，應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果，責任由甲方承擔。

　　2.乙方提供的材料、設備及報價：。

　　乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。

　　乙方供應的材料、設備，甲方有權到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異，應停止使用。

　　如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　3.甲方或乙方提供的材料，應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。

　　第三條工程質量及驗收

　　1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。

　　2.本工程由_________方設計，提供施工圖紙一式_________份。

　　設計圖紙費用________元，由________方承擔。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。

　　驗收合格，甲乙雙方共同確認后，乙方才能繼續施工。

　　6.全部工程竣工后，乙方應及時通知甲方組織驗收。

　　驗收合格的，辦理驗收移交手續，簽署工程質量驗收單，并由甲方按照約定付清全部工程價款。

　　裝飾工程未經驗收或驗收不合格的，甲方有權拒付尾款。

　　7.工程竣工驗收合格，甲方付清工程尾款后，甲乙雙方簽署工程保修單，乙方同時提供管線竣工圖等資料。

　　憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。

　　第四條安全施工和防火

　　1.乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。

　　如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復或賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復或賠償。

　　2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定，施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構，拆、改承重墻。

　　第五條工程價款及結算

　　甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。

　　1.工程款付款可以按下表支付：

　　工程款付款時間表

　　付款階段及項目

　　付款時間

　　付款比例

　　付款金額

　　對預算、設計方案認可

　　合同簽訂當日元

　　工期過半年月日元

　　竣工驗收驗收合格當日元

　　增加工程項目

　　簽訂工程項目變更單時元

　　第七條合同的變更和解除

　　1.本合同經甲乙雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　工程項目如需變更，需提前與對方聯系。

　　經雙方協商一致后，簽署工程項目變更單，同時調整相關工程費用及工期。

　　申方提出變更設計、材料，造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。

　　2.合同簽訂后施工前，任何一方提出終止合同，須向對方以書面形式提出，并按合同總價款_________%支付違約金，辦理終止合同手續。

　　3.施工過程中，任何一方提出終止合同，須向對方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，并由過錯方按合同總價款_________%支付違約金，解除本合同。

　　第八條違約責任

　　1.由于乙方原因致使工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。

　　經過修理或返工后，造成逾期交付的，乙方應當承擔違約責任。

　　每逾期一天，乙方應向甲方按合同總價款1%支付違約金。

　　2.乙方未按照合同約定提供材料的，甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。

　　女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設備，應按材料或設備的價款雙倍賠償給甲方。

　　乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料，給對方造成人身健康損害的，乙方承擔損害賠償責任。

　　3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。

　　4.由于甲方原因造成延期開工或中途停工，乙方可以順延工程竣工日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。

　　每停工、窩工一天，甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金。

　　5.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金，工期順延。

　　6.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　第九條糾紛處理方式

　　1.本合同在履行中或在保修期內發生爭議，由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門申請調解。

　　2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成的，可以按照下列第_________種方式解決：

　　提交_____仲裁委員會仲裁。

　　依法向人民法院起訴。

　　第十條其他約定

　　1.___________________________________________________________________________________

　　2.___________________________________________________________________________________

　　3.___________________________________________________________________________________

　　4.___________________________________________________________________________________

　　5.___________________________________________________________________________________

　　6.___________________________________________________________________________________

　　7.___________________________________________________________________________________

　　第十一條附則

　　1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　2.本合同簽訂后，裝飾工程不得轉包。

　　3.本合同一式______份，甲乙雙方各執一份。

　　第十二條合同附件

　　合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　郵編：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　郵編：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：

裝飾裝修案件上訴狀 篇6

　　發包方：______________________

　　承包方：______________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1.承包方為經工商行政管理機關核準登記并有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。

　　2.裝飾施工地點

　　3.住房結構：__________房型________房______廳______套，施工面積______平方米。

　　4.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5.承包方式：__________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6.總價款：￥________元，大寫(人民幣)：__________其中：

　　材料費：____________，人工費：____________

　　管理費：____________，設計費：____________

　　垃圾清運費：____________，稅金(3.41%)：________

　　其他費用：____________

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7.工期：自______年______月______日開工，至______年______月______日竣工，工期______天。

　　二、材料供應

　　1.發包方提供的材料：詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，承包方應及時向發包方書面提出，發包方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場后，經承包方驗收，由承包方負責保管，承包方可收取發包方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由承包方負責賠償。

　　2.承包方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3.承包方對發包方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的裝飾，非經發包方同意，不得挪作他用。如承包方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

　　4.承包方供應的'材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由______方設計施工方案。

　　3.發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由發包方承擔，工期順延。

　　4.由于承包方原因造成質量事故，其返工費用由承包方承擔，工期不變。

　　5.在施工過程中，發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，發包方自負，給承包方造成損失的，發包方應予賠償。

　　6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，發包方不能按預約規定日期參加驗收，由承包方組織人員進行驗收，發包方應予承認。事后，若發包方要求復驗，承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由發包方承擔，工期也予順延。

　　7.工程竣工：承包方應提前三天通知發包方驗收，發包方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，發包方應承認原竣工日期，并承擔承包方的看管費用和其他相關費用。

　　四、安全生產

　　發包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬發包方責任的，發包方負責和賠償;屬于承包方責任的，承包方負責修復和賠償。

　　五、工程價款

　　1.工程款付款方式列下表：

　　2.工程結算：詳見《工程結算單》。

　　3.工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4.雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

　　六、其它事項

　　1.發包方工作：

　　(1)發包方應在開工前一天，向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明________份，并向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。

　　2.承包方工作：

　　(1)參加發包方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

　　(2)指派________為承包方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由承包方負責的各項事宜，對其行為承包方應予認可。如更換人員，承包方應及時書面通知發包方。

　　(3)未經發包方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于發包方原因導致延期開工或中途停工，發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，發包方付承包方____元;發包方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。

　　2.由于承包方原因逾期竣工的，每逾期一天，承包方按發包方已付款的______%向發包方支付違約金。

　　3.發包方未辦理有關手續，強行要求承包方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由發包方負責并擔責任。

　　4.承包方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由承包方負責并承擔責任。

　　八、爭議解決

　　雙方約定，在履行本設計協議過程中產生爭議時，雙方協商解決，如在30日內無法協商解決，任何一方均可向發包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協商或訴訟期間，承包方應繼續按約定履行義務。如果承包方停工視為違約，按本合同承擔違約責任。

　　九、變更和解除

　　合同經雙方簽章生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款______%支付違約金，并辦理終止合同手續。2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定

　　本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　發包方(簽章)：________

　　_________年____月____日

　　承包方(簽章)：________

　　_________年____月____日

裝飾裝修案件上訴狀 篇7

　　甲方(業主)：_______________

　　乙方：_____________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：

　　1.2 工程內容及做法(見附件清單)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表)，發包人提供部分材料(發包人提供裝飾裝修材料表);

　　(3)承包人包工、發包人包料(發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限30天，開工日期20xx年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元，小寫：______________元(《家庭居室裝飾裝修工程報價單》)。

　　第二條 工程監理 若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

　　第四條 發包人義務

　　4.1 開工前為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源、電源;

　　4.3 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條 承包人義務

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條： 付款條件和付款方式

　　6.1付款條件：裝修完畢后檢驗合格付款;

　　6.2 付款方式：支票或電匯

　　第七條： 工程驗收

　　7.1.工程質量驗收：待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　7.2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收。

　　第八條： 其他事項

　　8.1.甲方

　　(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　(2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的 保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應事先打好招呼。

　　8.2.乙方

　　(1) 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　(2) 負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　(3) 嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。

　　(4) 在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條： 違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額____ %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條： 爭議解決

　　10.1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

　　10.2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

　　第十一條： 合同的變更和終止

　　11.1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的___ %交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　11.2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。 第十二條： 合同生效

　　12.1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　12.2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　12.3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(業主)：_______________(簽章)

　　乙方：_____________ (簽章)

　　住所地址：_______________________

　　企業地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　法人代表：_______________________

　　法人代表：_______________________

裝飾裝修案件上訴狀 篇8

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點：

　　2、工程承包方式，雙方商定采取下列第(1)種承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料;

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款：

　　4、開工日期 月年

　　第二條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第三條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第四條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責并且施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第五條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第六條：合同生效

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。未盡事宜雙方協商解決。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(業主)： 乙方：

　　銀行賬號：

裝飾裝修案件上訴狀 篇9

　　甲方;[姓名]： 電話： 身份證號：

　　乙方;[姓名]： 電話： 身份證號：

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：派華新都11號樓1單元701室

　　2、工程總價：820xx元。大寫：八萬二千圓整。

　　3、委托方式：包工包料

　　4、工程工期：100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。

　　第二條 質量要求

　　1、水電;水管[日豐25管]、電線[玉蝶]、開關插座[TCL]、[燈具由 甲方購買]

　　2、泥工;水泥[烏蒙山325水泥]、防水[JS991防水]、灶臺石[人造 石音石160元每米]。

　　3、木工;木方[3*5木方]、木工板[威建]。

　　第三條 工程內容

　　1、兩個臥室、一個客廳、一個廚房、一個衛生間建墻、玻璃封頂[45X75]不銹鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。

　　2、水電;水電安裝、安裝開關及插座。

　　3、泥工;廚房、衛生間、客廳飯廳、臥室、地磚墻壁沾貼、廚房地柜制作、新建墻體外墻面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。

　　4、木工;客廳、飯廳、臥室、廚房、衛生間、塑料扣板吊頂、鞋柜1.5米、主臥室衣柜2米、客臥衣柜2米、廚房吊柜3米、電視背景墻制作。

　　注：衣柜移門由乙方購買每平方米130元。

　　5、油漆、墻紙、客廳兩個臥室滿貼墻紙，全室新制作家具三次油漆噴圖。

　　6、防盜門3個、塑鋼窗6個、塑鋼門3個、套裝門1個、客廳雙扇移門1個、防護欄6個。

　　第四條其他約束

　　如乙方在規定時間內沒有完成一切工程甲方有權按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內沒有付款而影響工期乙方有權向甲方出延期要求。

　　第五條安全責任

　　在施工過程中若出現一切安全事故如傷到工人，行人及車輛與甲方無關，乙方全權負責。

　　本合同一式兩分經甲乙雙方簽字后生效，雙方各執一份，增加項目雙方友好協商。

　　本合同不含熱水器、油煙機、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

裝飾裝修案件上訴狀 篇10

　　甲方：

　　電話：

　　地址：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　證件號碼：

　　住址：

　　聯系電話：

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》和有關法律、法規規定，在平等自愿、公平公正、協商一致、誠實信用的基礎上，簽訂本合同。

　　一、合同期限

　　甲乙雙方同意按以下第 種方式確定本合同期限。

　　、有固定期限：從 年 月 日起至 年 月 日止, 其中試用期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　、無固定期限：從 年 月 日起，其中試用期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　、以完成 工作任務為勞動合同期限：自 年 月 日起至完成本項工作任務之日即為勞動合同終止日。

　　二、工作內容和工作地點

　　乙方根據甲方要求，經過協商，從事 工作。甲方可根據工作需要和對乙方業績的考核結果，按照合理誠信原則，變動乙方的工作崗位，乙方服從甲方的安排及培訓等工作。

　　甲方安排乙方所從事的工作內容及要求，應當符合甲方依法制定的并已公示的規章制度。乙方應當按照機房安排的工作內容及要求履行勞動義務，按時完成規定的工作數量，達到規定的質量要求。

　　甲乙雙方約定勞動合同履行地為 。

　　三、工作時間和勞動報酬

　　甲方實行標準工時制，因工作需要確需延長工作時間的，經雙方協調而定。

　　甲方應當每月至少一次以貨幣形式支付乙方工資，不得克扣或者無故拖欠乙方的工資。乙方在法定工作時間內提供了正常勞動，甲方向乙方支付的工資不得低于當地最低工資標準。

　　1、甲方承諾每月 日為發薪日;

　　2、乙方在試用期內的工資為每月 元;

　　3、經甲乙上方協商一致，對乙方的工資報酬做下列分配：

　　、乙方的工資報酬按照甲方依法制定的規章制度中的內部工資分配辦法決定，根據乙方的工作崗位確定其每月工資為 元。

　　、甲方對乙方實行基本工資和績效工資相結合的內部工資分配辦法，乙方的基本工資確定為每月 元，以后根據內部工資分配辦法調整其工資;績效工資根據乙方的工作業績、勞動成果和實際貢獻按照內部分配辦法考核確定。

　　、甲方實行提成工資制，根據甲乙雙方平等自愿的條件下作出下列提成工資制：

　　5—10萬單子按 %提成;

　　10—15萬單子按 %提成;

　　15萬以上單子按 %提成。

　　、提成每月20號按客戶所交工程款的比例發放;

　　、中途無故不干丟下工地不管等原因，甲方無理由拒絕發放乙方的一切工資以及提成，清潔嚴重的甲方可追究其法律責任。

　　4、甲方根據企業經營效益、當地政府公布的工資指導線、工資指導價位等，合理提高乙方工資。

　　四、勞動管理

　　甲方必須嚴格執行勞動政策和有關勞動管理的法律規定，并根據國家有關規定建立、健全勞動制度及各項規章。

　　甲方有監督乙方遵章守紀、安全工作、職業道德及工作任務完成情況的權利。

　　乙方應嚴格遵守公司紀律和規章制度，不得把公司的各種機密和與公司利益有關的文件泄露給他人，若發現并對本公司已造成客戶流失經濟損失的，應根據后果及責任大小給予賠償。

　　工作中應服從甲方管理，積極完成所從事的工作。

　　五、合同的變更、解除、終止和續訂

　　甲方因轉產、調整經營項目，或者由于情況變化，經甲乙雙方協商同意，可以變更合同的相關內容。

　　在下列情況下，甲方可以解除合同：

　　1、乙方在試用期內經發現不符合用工條件的;

　　2、乙方患病或非因工負傷，醫療期滿后不能從事原工作又無法安排其他工作的;

　　3、參照國務院《國營企業辭退違紀職工暫行規定》，乙方屬于應予辭退的;

　　4、甲方歇業、宣告破產，或者瀕臨破產處于法定整頓期間的。

　　在下列情況下，乙方可以解除合同：

　　1、甲方違反國家規定，無安全防護設施，勞動安全、衛生條件惡劣，嚴重危害乙方身體健康的;

　　2、甲方無力或不按照本合同規定支付乙方勞動報酬的;

　　合同期限屆滿，應即終止執行。由于經營、工作需要，甲乙雙方協商同意，可以續訂合同。

　　六、勞動爭議處理

　　甲乙雙方因履行本合同發生勞動爭議可以協商解決。不愿協商或者協商不成的可以向本單位勞動爭議調解委員會申請調解;調節不成的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。甲乙雙方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。提出仲裁要求的一方應當自勞動爭議發生之日起六十日內向勞動爭議仲裁委員會提出書面申請。對仲裁裁決不服的，可以自收到沖裁裁決之日起十五日內向人民法院提起訴訟。

　　甲方違反勞動法律、法規和規章，損害乙方合法效益的，乙方有權向勞動保障行政部門和有感部門舉報。

　　七、其他

　　勞動合同期內，乙方戶籍所在地址、現居住地址、聯系方式等發生變化，應當及時告知甲方，以便于聯系。

　　本合同未盡事宜，均按國家有感規定執行，國家沒有規定的，通過雙方平等協商解決。

　　本合同不得涂改。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同于 年 月 日生效。

　　本合同未盡事宜經甲乙雙方協商在附補充協議。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　年 月 日

　　乙方：

　　年 月 日

裝飾裝修案件上訴狀 篇11

　　房屋裝飾裝修合同范本　　房屋裝修合同怎么寫，對于專業的人來說也會有一些細節會忽略的，裝修后應該按合同規定及時維修，但有些公司卻左右推托。保修期內不保修。小編整理了幾篇范本，供您參考。下面是由應屆畢業生網整理的房屋裝飾裝修合同范本，歡迎閱讀。　　【房屋裝飾裝修合同范本

　　(一)】　　發包人(全稱)：楊　　承包人(全稱)黔南州

　　第二建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。　　

　　第一條 工程概況　　

　　1.1 工程名稱：____市財政局職工福利房。　　

　　1.2 工程地點：原沙包堡財政所。　　

　　1.3 工程項目及承包范圍：具體說見《工程預算書》。　　

　　1.4 施工日期：自________年月____日始，至________年月____日止，工期共5個月。　　

　　1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(450000.00元)。　　

　　第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同

　　2.1于簽署本合同____日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。　　

　　2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。　　

　　2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。　　

　　2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產生的一切后果由甲方自行承擔。　　

　　第三條 工期約定　　

　　3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;　　

　　3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。應屆畢業生網　　

　　3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。　　

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。　　

　　第四條 工程項目(內容)變更的約定　　

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;　　

　　第五條 工程質量及驗收的約定　　

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。　　

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。　　

　　5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。　　

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》____日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。　　

　　第六條 工程結算的約定　　

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。　　

　　6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。　　

　　第七條 服務的約定　　

　　7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。　　

　　7.2保修服務時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即________年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后____日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。　　

　　7.3保修內容及保修范圍：　　

　　7.

　　4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部保修;并承擔甲方所有損失。　　

　　7.

　　4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。　　

　　第八條 其他約定　　

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。　　

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。　　

　　8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。　　

　　8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。　　

　　8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。　　

　　第九條 爭議解決的約定　　

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的`應向合同履行地____市人民法院起訴。　　

　　第十條 附則　　

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。　　

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。　　甲方： 乙方：　　代表人： 代表人：　　簽署日期： 簽署日期：　　簽署地點： 簽署地點：　　【房屋裝飾裝修合同范本

　　(二)】　　委托方(甲方)：　　承接方(乙方)：　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。　　

　　第一條：工程概況　　

　　1、工程地點：　　

　　2、工程承包方式，雙方商定采取下列第

　　(1)種承包方式：　　

　　(1)乙方包工、包全部材料;　　

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。　　

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同

　　3、總價款：　　

　　4、開工日期____月年　　

　　第二條：質量要求　　

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。　　

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。　　

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。　　

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。　　

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。　　

　　第三條：材料供應　　

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。　　

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。　　

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。　　

　　第四條：付款方式　　

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。　　

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責并且施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。　　

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。　　

　　第五條：違約責任　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。　　

　　第六條：合同生效　　

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。未盡事宜雙方協商解決。　　

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。　　

　　3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。　　甲方(業主)： 乙方：　　銀行賬號：　　簽約日期：________年____月____日 銀行賬號：【房屋裝飾裝修合同范本

裝飾裝修案件上訴狀 篇12

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢，為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況：

　　1、工程地址：

　　2、居室規格：房型 層(式) 室 廳 廚 衛

　　3、施工內容：詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖

　　4、委托方式：

　　5、工程開工日期： 年 月 日

　　6、工程竣工日期： 年 月 日 工程總天數： 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》

　　1、材料款 元;

　　2、人工費 元;

　　3、設計費 元;

　　4、施工清運費 元;

　　5、搬卸費 元;

　　6、管理費 元;

　　7、稅金(4%) 元;

　　8、其它費用 元。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用，應另行計算。

　　4、質量檢查監督部門：市家居裝飾專業委員會。

　　5、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　2、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的.合格產品，并應按時供應到現場，如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。由保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%，剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算(注：施工工費包括人工費)。

　　首付：材料款100% 元

　　施工工費50%合計 元

　　工期過半：施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元

　　如有增減竣工后一次結算。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工，驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　第六條：違約責任：

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第七條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決的，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。

　　第八條：合同變更和終止

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方需嚴格遵守，任何一方需變更合同內容的，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視本合同解除。

　　第九條：合同生效

　　1、本合同雙方簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

裝飾裝修案件上訴狀 篇13

　　甲方：_________代表人：_________

　　乙方：_________代表人：_________

　　依照《_____》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點_________。

　　2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期：______月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價款及付款方式：

　　本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

　　二、雙方應盡的責任及義務

　　甲方：

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

　　3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;

　　4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

　　6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復;

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

　　四、材料、設備的供應

　　1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

　　4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

　　五、質量標準及驗收

　　1、本工程質量標準按______年______月______日發布的______省《住宅裝飾質量標準》執行。

　　2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效。

　　3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

　　5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局______年______月______日發布實施)的建筑裝飾材料。

　　工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部______年______月______日聯合發布實施的"民用建筑工程室內環境污染控制規范"，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(_________)17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

　　6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　七、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

　　八、違約責任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　3、甲方責任：

　　(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　(2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

　　(3)工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　　(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

　　(5)甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　4、乙方責任

　　(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

　　(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

　　(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

　　(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交___________委員會_____。

　　十、其它約定事項

　　1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

　　2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

　　2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。

　　5、本合同一式_________份，雙方各執___________份。

　　甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：______________

　　代表人(簽章)：_________法定代表人(蓋章)：_______

　　電話或手機：__________電話或手機：______________

　　_________年____月____日_________年____月____

裝飾裝修案件上訴狀 篇14

　　發包方(簡稱甲方)：

　　_____________

　　承包方(簡稱乙方)：

　　_____________

　　根據《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、 概況及要求

　　1、裝飾施工地點：

　　2、裝飾施工內容：

　　3、承包方式：_____

　　4、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：

　　_____

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　甲方要求：

　　1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格;

　　2、以裝修效果圖為準;

　　3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

　　4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收;

　　二、關于材料供應的約定：

　　1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

　　2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。

　　如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行dbj08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。

　　凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　5、工程驗收。

　　工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格后付款。

　　四、關于工程價款及結算的約定：

　　工程款付款方式列下表： 付款時間 ：合同簽定后

　　第一次付款： 金額 ： 大寫：

　　第二次付款工期進度過半付： 元

　　竣工驗收合格后 付其余款 ： 元

　　推薦·建筑裝飾工程(甲種本)·辦公樓裝修合同·裝飾裝修合同·省室內裝飾裝修工程施工合同·裝修合同書樣本·裝修施工協議書

　　五、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付。

　　3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。

　　且甲方有權不支付后續工程款。

　　4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金

　　六、糾紛處理方式：

　　1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

　　(將不選定的解決方式劃出)

　　七、合同的變更和解除：

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。

　　如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　八、其它約定：

　　九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　法定代表人： 委托人：

　　住 址： 地 址：

　　電 話： 電 話：

　　郵 編： 郵 編：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂地點：

裝飾裝修案件上訴狀 篇15

　　發包人(全稱)：楊應萍

　　承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：都勻市財政局職工福利房。

　　1.2 工程地點：原沙包堡財政所。

　　1.3 工程項目及承包范圍：具體說見《工程預算書》。

　　1.4 施工日期：自20xx年x月25日始，至20xx年x月25日止，工期共5個月。

　　1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

　　第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。

　　2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。

　　2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產生的一切后果由甲方自行承擔。

　　第三條 工期約定

　　3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

　　3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。第一范文網

　　3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

　　第四條 工程項目(內容)變更的約定

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

　　第五條 工程質量及驗收的約定

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

　　5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。

　　第六條 工程結算的約定

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。

　　6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

　　第七條 服務的約定

　　7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

　　7.2保修服務時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

　　7.3保修內容及保修范圍：

　　7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。

　　7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

　　第八條 其他約定

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

　　8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

　　8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

　　8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條 爭議解決的約定

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

　　第十條 附則

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　簽署日期： 簽署日期：

　　簽署地點： 簽署地點：

裝飾裝修案件上訴狀 篇16

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。

　　第一條 工程項目

　　甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務：工程地址：_____________________________

　　第二條 設計收費及支付方法

　　(一) 本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

　　經甲乙雙方商定設計收費為 元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖)，估算總收費元，金額大寫 元。

　　(二)付款方式

　　甲乙雙方采用以下付款方式

　　1、 量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);

　　2、 方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙;

　　3、出電腦效果圖，價格：800元/張 (a4);

　　第三條 設計內容及完成日期的約定

　　(一) 乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。

　　(二) 平立面圖

　　1、 原房型圖

　　2、 墻體改造圖

　　3、 平面家具布置圖

　　4、地面圖

　　5、天花圖

　　6、現場制作的家具立面圖(根據實際情況出或者不出)

　　7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)

　　6、廚房、衛生間局部立面圖(定做的廚房除外)

　　7、電視背景墻立面圖

　　8、其它現場需施工墻面的立面圖

　　(三) 剖面圖

　　1、應標明材質、用料、顏色等

　　2、門窗套剖面圖

　　3、玄關剖面圖

　　4、天花剖面圖

　　5、電視背景墻剖面圖

　　6、其它需施工處剖面圖

　　(四) 水電施工圖

　　(五) 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖;

　　平面方案甲方通過后，乙方在7天內完成全套施工圖。

　　第四條 雙方責任

　　(一)甲方責任

　　1、如期向乙方提交設計所需的資料(物業認可的房型圖、結構平面圖)，并保證所提交資料質量達到工程設計要求;

　　2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;

　　3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔;

　　4、在甲乙雙方確定方案后，進行施工圖設計階段過程中，由于甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間布置和擺設的局部修改)，甲方須一次性付給乙方30%設計返工費，再進行第二次方案設計;

　　(二)乙方責任

　　1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件，并保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規范的要求，符合甲方的建設使用要求;

　　2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

　　第五條 違約責任

　　(一)由于乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天;

　　(二)乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方預付款，同時返還已收取預付款外的全部設計費;

　　(三)甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有;

　　(四)甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。

　　第六條 合同生效、中止與結束

　　(一) 本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。

　　(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。

　　第七條 合同糾紛解決方式

　　本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，采取下列第____種方式解決：

　　一、 向消費者委員會申請調解;

　　二、 向有管轄權的人民法院起訴;

　　三、 其它解決方式：_______________ 。

　　第八條 未盡事宜與附加條款

　　(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，并形成書面協議作為本合同附件執行。

　　(二)本合同附加條款如下：

　　1、 設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

　　2、 設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);

　　3、 設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);

　　4、 設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);

　　第九條 合同文本

　　一、 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　二、 本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。

　　三、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　四、 合同履行完后自動終止。

　　甲 方： 乙 方：

　　簽 章： 簽 章：

　　簽約地址： 簽約地址：

　　簽約日期： 簽約日期：

裝飾裝修案件上訴狀 篇17

　　甲方：________

　　乙方：________

　　使用說明

　　一、本合同文本是依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》及有關法律法規規定制定的示范文本，供雙方當事人約定采用，簽訂合同前請仔細閱讀。

　　二、為維護雙方當事人的合法權益，雙方簽訂合同時應慎重，力求內容具體、全面、嚴密，正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。家庭裝飾裝修企業應當格守誠實信用，負有對合同條款正確說明的義務。

　　三、本合同文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環境，委托他人對居住的房屋，進行修繕處理的工程建設活動。本合同文本由使用說明、12項協議條款和7個附件組成，對雙方當事人均有約束力。文本共25頁，每頁右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監制”章。

　　四、簽訂合同前發包人（業主、甲方）要驗看承包人（裝飾裝修企業、乙方）的《企業法人營業執照》和企業資質證書。與分公司（分部）簽訂合同，除驗看其《營業執照》及企業資質證書外，合同應加蓋該分公司（分部）上級公司（具有法人資格單位）的合同專用章。

　　五、本合同第一條第5款包工包料是指將購買裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修；包清工是指甲方自己購買裝飾材料，委托乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確，該條款關系到違約責任的認定。

　　六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款，甲乙雙方如另有協商約定，可在合同中寫明。

　　七、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程（指隱蔽在裝飾表面內部的電器回路、上下水、煤氣、地熱等管線工程）結束都需進行驗收，并須在驗收單上簽字確認。竣工總驗收，甲乙雙方均需在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標，乙方應予整改，直到達標為止。

　　八、工程竣工通過驗收交付塑時，乙方應同甲方簽署工程保修單，保修期從竣工驗收合格之日算起，保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個工程實行保修，部分包工包料的工程對相關部分實行保修，包清工的工程僅對施工質量實行保修。

　　九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補充約定，不得含有不合理減輕或免除乙方應當承擔責任的內容；與本合同的其他條款不一致的，以本合同的其他條款為準。

　　十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。

　　甲方：________

　　乙方：________

裝飾裝修案件上訴狀 篇18

　　委托方(甲方):

　　承接方(乙方):

　　工程項目:

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條:工程概況

　　1.工程地址:___________________________________

　　2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米，

　　3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.委托方式:____________________________________________

　　5.工程開工日期:______年______月______日

　　6.工程竣工日期:______年______月______日

　　工程總天數:________天

　　第二條:工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款__________元;   2、人   工   費__________元;

　　3、設計費__________元;   4、施工清運費__________元;

　　5、搬卸費__________元;   6、管   理   費__________元;

　　7、其他費用(注明內容)______________元。

　　第三條:質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條:材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.   乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條:付款方式

　　1.   合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(   年   月   日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第六條:工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方   元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.   在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條:工程驗收

　　1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條:其他事項

　　1.   甲方責任

　　1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2.乙方責任

　　1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條:違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約

裝飾裝修案件上訴狀 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建筑工程施工合同范文本》(CGF-9-02)就本工程施工有關事項經雙方協商達成如下協議：

　　第一條、 工程概況

　　1、 工程名稱： 工程地點： 承包范圍

　　2 工程質量：以及雙方最終確認的工程材料樣板為準及按圖進入施工。

　　第二條、 工程期限

　　開工日期： 竣工日期：

　　第三條、工程總造價：

　　人民幣(大寫)： 元整( ) 付款方式：手續辦完付款20%，材料進入且開始施工付款30%，竣工驗收后付款40%，余款10%在六十天后無質量問題五天內結清。

　　第四條、雙方職責

　　1、 工地開工前甲方負責辦理所有施工現場應有的相關手續。若在施工過程中有執法部出來干涉、均甲方負責。

　　2、甲方負責提供現場安裝的水、電等作業條件(乙方不承擔該項費用)。 已安裝并經驗收的產品非乙方原因造成污染及損壞，由甲方負責及經濟損失。

　　3 甲方修改已確定的設計方案或增加工程承包范圍以外的工程項目，工期將根據因此增加的'工作量適當延長，所產生的費用由甲方承擔。此時，甲方需書面通知乙方進行修改，乙方將此文件作為工程結款的依據。

　　4 乙方在現在施工中遵守甲方及總包方有關施工文明安全、消防、勞動保護的各項規定，因乙方自原因造成的產品損壞，由乙方承擔責任。

　　5 乙方保證質量按時完工，保證達到工程合格為準，未能按時完工每天扣工程總造價的0.02%。

　　第六條、保修期限

　　1、 本工程自驗收合格并取得簽證之日起計算終身保修，在保修期內因產品或施工本身質量問題造成損壞，乙方負責及時免費維修。

　　2、 凡因甲方管理或用戶使用不當的原因，和不可抗力的自然損壞原因，造成的損壞，乙方負責有償服務。

　　第七條、合同方式

　　1、 本合同式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字(蓋章)后即可生效，并具有同等效力。

　　2、 本合同附件為工程報價單及施工圖。

　　第八條、爭議解決方法

　　本合同履行中發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成時，雙方均可向當地人民法院起訴。

　　甲方簽字(蓋章)：

　　乙方簽字(蓋章)：

　　委托代理人簽字：

　　委托代理人簽字：

　　聯系電話：

　　聯系電話：

　　____年____月____日

裝飾裝修案件上訴狀 篇20

　　委托方(甲方)：____________________

　　承接方(乙方)：____________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方委托乙方進行裝修裝飾。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：____________________

　　2、工程概況： ____________________

　　總計：施工面積____________平方米。

　　3、施工內容：___。

　　4、委托方式：______________。

　　5、工程開工日期：______年______月______日

　　6、工程竣工日期：______年______月______日

　　7、工程總天數：________天

　　第二條：工程價款(人民幣：___元)

　　工程價款(金額大寫)___________________元。

　　1、材料款__________元;

　　2、人 工 費__________元;

　　3、設計費__________元;

　　4、施工清運費__________元;

　　5、搬卸費__________元;

　　6、管 理 費__________元;

　　7、稅金___________元;

　　8、其他費用(注明內容)____________元。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照 標準規定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，乙方應按照甲方的要求完成，甲方應支付因此增加的費用，如因此導致工程量重大增加的，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，但乙方應當及時提出專業的合理意見，如甲方自行采購的材料、設備有明顯的質量問題，乙方沒有提出異議的，乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　6、施工中，甲方有權隨時對乙方的工程質量進行監督和檢查，如發現質量問題，甲方有權要求乙方返工重做，檢查和返工費由乙方承擔，工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議，乙方應當按照甲方的要求辦理。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝修裝飾工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付工程價款的____%作為預付款;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即支付工程價款的____%作為進度款。甲方工程竣工驗收合格并且乙方向甲方交付全部工程后，雙方進行決算，決算完成后甲方支付雙方決算工程總價款的_____%。余款作為工程質量保證金，質保期滿后，甲方一次性付清。質保期為一年，自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。

　　2、付款要求：___

　　3、付款時間：___

　　4、甲方工程竣工驗收合格，乙方立即向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡。雙方決算后，甲方除質保金外，付清其他工程價款，乙方應按甲方要求及時開具合法的統一發票。工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并經甲方同意由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，完工驗收合格后單獨結清。

　　第六條：工程工期

　　在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　第七條：工程驗收

　　1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后三日內，乙方應書面通知并組織甲方進行竣工驗收。經甲方驗收合格，乙方向甲方移交全部工程，雙方辦理工程結算手續。

　　2、乙方書面通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條：其他事項

　　1、甲方

　　1.1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　1.2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　1.3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應事先取得相鄰方及物業管理部門的同意。

　　2、乙方

　　2.1、應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必須有法人代表的委托證書。

　　2.2、指派(姓名)__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　2.3、負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　2.4、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　2.5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為 個月。

　　2.6、乙方負責乙方工人的文明安全施工，如乙方工人發生事故造成任何人身損害或財產損失的，由乙方承擔全部責任，如因此給甲方造成損失的，乙方應予以賠償。

　　2.7、未經甲方同意，乙方不得擅自將工程轉包或分包。

　　第九條：違約責任

　　1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　2、甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權在逾期___日后停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。

　　4、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程價款的 %作為違約金支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的 %作為誤工費支付給乙方。

　　5、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，但甲方自行采購的材料、設備有明顯的質量問題，乙方沒有提出異議的，乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變，因此發生人身損害及財產損失的，乙方承擔全部賠償責任。

　　6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需甲方簽證，工期順延，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　7、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改乙方施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第十條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向 行業協會家庭裝潢專業委員會投訴。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以選擇一下第 種方式解決：

　　10.2.1 按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁。

　　10.2.2 向工程所在地法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1、合同經雙方蓋章簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1、本合同和合同附件自雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式 份，

　　甲方：_________(蓋章)法定代表人：_________委托代表人：_________

　　日期：_________電話：_________開戶銀行：_________帳號：_________份，乙方 _________份。

　　乙方：_________(蓋章) 法定代表人：_________委托代表人：_________

　　日期：_________電話： _________開戶銀行：_________帳號：_________

裝飾裝修案件上訴狀 篇21

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢，為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況：

　　1、工程地址：

　　2、居室規格：房型 層(式) 室 廳 廚 衛

　　3、施工內容：詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖

　　4、委托方式：

　　5、工程開工日期：_____年_____月_____日

　　6、工程竣工日期：_____年_____月_____日

　　工程總天數： 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》

　　1、材料款 元;

　　2、人工費 元;

　　3、設計費 元;

　　4、施工清運費 元;

　　5、搬卸費 元;

　　6、管理費 元;

　　7、稅金(4%) 元;

　　8、其它費用 元。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用，應另行計算。

　　4、質量檢查監督部門：市家居裝飾專業委員會。

　　5、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方提供的.材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　2、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。由保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%，剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算(注：施工工費包括人工費)。

　　首付：材料款100% 元

　　施工工費50%合計 元

　　工期過半：施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元

　　如有增減竣工后一次結算。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工，驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　第六條：違約責任：

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第七條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決的，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。

　　第八條：合同變更和終止

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方需嚴格遵守，任何一方需變更合同內容的，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視本合同解除。

　　第九條：合同生效

　　1、本合同雙方簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

裝飾裝修案件上訴狀 篇22

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　合 同 編 號:

　　北京市工商行政管理局監制

　　XX年三月修訂

　　使 用 說 明

　　1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發布時止。

　　2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門核發的建筑業企業資質證書。

　　3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。

　　4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。

　　5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。

　　6、驗收合格：承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視為驗收合格。

　　7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。

　　粘貼印花稅票處

　　北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人(姓名)： 民族：

　　住所： 身份證號：

　　聯系電話： 手機號：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　營業執照號：

　　住所：

　　法定代表人： 聯系電話：

　　委托代理人： 聯系電話：

　　建筑資質等級證書號：

　　本工程設計人： 聯系電話：

裝飾裝修案件上訴狀 篇23

　　室外裝飾裝修工程施工合同

　　建設單位： （以下簡稱甲方）

　　承包單位： （以下簡稱乙方）

　　本合同經甲乙雙方友好協商簽訂。為規范雙方權利義務，加強雙方的協作﹑保證工程順利施工，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律﹑法規的有關規定，結合本工程具體情況，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　二﹑工程地點：

　　三、工程內容

　　1、室外真石漆裝飾，底漆、面漆兩層。外墻墻面單價60元/㎡，花瓶柱單價120元/m，大線條單價50元/m，小線條單價30元/m，窗套單價30元/m。

　　2、本工程所有工程量竣工后均按實結算。

　　四、承包方式

　　1、本工程采用包工、包料、包制作、包運輸、包安裝、包質量、包稅金的方式總承包。

　　2、本合同的材料定價在施工期間不受政策及市場因素變化的影響，為包干單價，不做調整。

　　五、付款條件及方式

　　本工程完工之日一次性付清工程款。

　　六、計算和結算方式

　　1、本工程竣工結算方式：以實際為準，按實結算。計算方法為：結算價=合同單價×實際工程量。

　　七、甲方職責

　　1、負責協調提供施工用水、用電等，水電費由甲方承擔。

　　2、工程未經驗收，甲方擅自提前使用，由此發生的一切問題，由甲方承擔。

　　3、在施工過程中甲方不對乙方的安全負責。

　　八、乙方責任

　　本工程承諾正常使用條件下20年不掉漆,在保修期內該工程出現的一切故障均由乙方負責保修。

　　九、違約責任

　　因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　十、其它

　　1.本合同條款雙方應嚴格遵守，任何一方不得擅自違約。

　　2.本合同未盡事宜，雙方協商議定。

　　3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　4.本合同壹式 貳 份，甲、乙雙方各執壹份。

　　十一、合同有效期限

　　本合同自雙方法人簽字之日起生效，有效期至結算付清所有工程價款。

　　甲方：

　　乙方：

裝飾裝修案件上訴狀 篇24

　　發包人：住所：身份證號：聯系電話：承包人：營業執照號：住所：

　　法定代表人：聯系電話：風險提示：發包人的相對義務

　　根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

　　若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程的有關事宜,達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1、工程地點：____________________________________。

　　2、戶型結構：____________________________________。套內面積____________平方米。

　　3、工程承包，采取下列第____________種方式：

　　乙方包工、包全部材料。

　　乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

　　____________________________________________。

　　4、工程造價本合同工程造價暫定為人民幣____________，大寫：_______________。

　　5、開工日期：________年____月____日;風險提示：關于實際竣工日期的規定

　　當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

　　工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。竣工日期：________年____月____日。

　　第二條工程圖紙和工程變更工程圖紙由____________方負責提供,施工前____日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更，雙方應當協商一致并簽字確認，以此作為變更工期和竣工結算的依據。

　　第三條甲乙雙方的義務

　　甲方義務

　　1、開工____日前清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的.房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。

　　2、負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。

　　3、提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙，保證工程地點通水通電并確保正常使用。

　　4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。

　　乙方義務

　　1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓面、墻面，發現問題應及時通知甲方。

　　2、擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3、施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。

　　4、施工中未經甲方同意和有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。

　　第四條材料設備的提供風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責

　　承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和延誤的工期，由承包人承擔。

　　發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

　　1、材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。

　　2、建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。

　　3、若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的，檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的，則由對方承擔。

　　第五條工程質量和驗收方式

　　1、室內環境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》的標準。

　　2、本工程質量應當符合以下標準：風險提示：工程質量未符合標準的歸責

　　因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和延誤的工期。

　　《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》

　　《住宅裝飾裝修工程施工規范》

　　《____市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》

　　____________________________________。

　　____________________________________。

　　3、工程驗收方式由雙方約定：____________________________________。風險提示：保修責任的起算

　　工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

　　發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。

　　4、本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規定自行約定，保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算。

　　第六條工程款支付

　　1、工程款支付方式如下：

　　工程價款及結算合同一經簽訂，甲方以甲，乙雙方共同確認的預算價款作為依據，按以下約定支付工程款：乙方進場前____日內，甲方應付總工程款的_____%，計_________元整;

　　當工期進度過半甲方

　　第二次付總工程款的_____%，計___________元整;

　　剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結算，計______元整;工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料交送甲方，甲方結清尾款。

　　2、乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后，乙方應開具稅務發票。

　　第七條違約責任風險提示：明確違約責任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

　　1、一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　2、甲方未按合同約定時間支付工程款的，每延誤一天，應當向乙方支付欠交工程款______的違約金。

　　3、乙方延誤工期的，每延誤一天，應支付給甲方___________元違約金。

　　4、工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工，由此造成的甲方損失和工期延誤，由乙方承擔賠償責任。

　　5、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施，由此發生的損失或事故，由乙方承擔。

　　6、由于乙方原因致使工期延誤，經甲方催告，在合理期限內仍不能完工的，甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。

　　第八條爭議解決方式本合同項下發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可以向____市消費者委員會申請調解解決。或者逕按下列第___________種方式解決：

　　向深圳仲裁委員會申請仲裁;

　　向______________________人民法院提起訴訟。

　　第九條附則

　　1、本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　2、本合同一式___________份，甲、乙雙方各執___________份。合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　第十條其它約定

　　1、____________________________________。

　　2、____________________________________。

　　3、____________________________________。

　　甲方：

　　________年____月____日

　　簽訂地點：

　　乙方： 法定代理人：

　　________年____月____日

　　簽訂地點：

裝飾裝修案件上訴狀 篇25

　　發包方：__________(以下簡稱甲方)身份證號碼：__________

　　承包方：__________(以下簡稱乙方)承包方負責人：__________身份證號碼：__________

　　一、協議內容：甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。

　　二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。

　　三、甲方的權利和義務

　　(一)甲方的權利

　　1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;2.對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。

　　四、乙方的權利和義務

　　(一)乙方的權利乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。

　　(二)乙方的義務

　　1.乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

　　2.自甲方交付乙方之日起，乙方應協助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

　　3.嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿意;4.愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;5.精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求：(1)所有墻壁外向對角瓷磚的鋪貼均采用45度切對角，切角過程包括：機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。

　　(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現：接縫不嚴不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現地面不平和積水的現象。

　　(3)墻面括完后，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。

　　(4)工藝天花板不得有接縫不嚴不平，接角脫落及明釘眼等現象。

　　具體質量要求參照乙方在____店的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規范標準，否則甲方有權要求乙方返工，返工所發生的一切費用由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。

　　五、工程內容及合同金額：

　　(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;(二)合同預算金額：本協議裝飾預算金額為人民幣：__________(大寫)__________(小寫)為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設計時就按合同：四、(二)、3及時向甲方提出建議，并得到乙方的認可。

　　要求：最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%，超出部分友好協商，協商不成功，則由乙方完全負責。

　　六、分期付款方式：首期：甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方(乙方)，即籌備施工圖。

　　二期：乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。

　　三期：木工材料進場后十天內甲方付預算金額的25%給乙方。

　　四期：工程完工后二十天內進行驗收，合格后，甲方付預算金額的35%給乙方。

　　余款5%作為乙方對整個工程的質量保證金，在保修期滿后五天內支付給乙方。

　　七、協議工程完成期限：本工程施工期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止，共計___天。

　　本協議經雙方協商簽訂后共同遵守，除甲方因本協議第三、

　　(一)、2原因有權終止合同外，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。

　　八、違約責任：甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后在施工過程中要求增加并抬高單價，甲乙雙方在協商不成功的條件下，甲方有權中止合同，合同中止后，乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。

　　除此類原因外，甲方未經乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經預付的所有款項。

　　而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。

　　本協議未完善之外、雙方友好、平等協商解決，如協商不成按本合同及中華人民共和國民法典及相關的法律法規處置。

　　九、

　　若由于甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。

　　若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。

　　十、

　　本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質量不在乙方的保修范圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。

　　若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。

　　十

　　一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理屋村出入證等.工程所使用的水電費用如不超過 元，由甲方負責，如超出部分則由乙方負責。

　　十二、甲方必須在工程完工后二十天內進行工程驗收，不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。

　　十三、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。

　　十四、協議到期甲方如有意續約，應在計劃時間內與乙方進行協商。

　　本協議共2頁一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　十五、本協議附附件一份。

　　(附裝飾項目預算單一份)

　　甲方(發包方)：____________乙方(承包方)：_________

　　電話：___________電話：___________

　　確認日期：_____年___月___日

裝飾裝修案件上訴狀 篇26

　　甲方：乙方：現住地址：

　　公司地址：營業執照號：工程設計：項目經理：

　　聯系電話：(手機)(住宅電話)(辦公電話)

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規保護雙方的合法權益，結合家庭居室現場裝修裝飾工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議，并共同遵守。

　　第一條工程概況：

　　1、工程項目：以雙方簽字確認的工程預算所列項目為準。

　　2、工程地址：。

　　3、工程內容及做法：詳見設計圖紙、預算書。

　　4、工程方式：雙方商定采用下列第種方式進行施工：

　　1)包工包料

　　2)部分包工包料。

　　5、工程期限天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

　　6、工程造價：甲方代扣稅后工程總造價為人民幣 元。(￥：元)。

　　第二條工程施工圖紙

　　1、甲方委托乙方設計完成后且經甲方確認簽字的施工圖紙一式二份，雙方各持一份。

　　第三條雙方責任

　　1、甲方責任：

　　[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止，甲方必須為乙方進場施工創造條件，與物業管理部門協調裝修工程事宜，做到水通、電通、場地通。

　　[2]物業收取的一切費用由甲方負責支付。

　　[3]甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

　　[4]甲方若要改動結構、敲墻、打洞等必須經得物業管理部門或其它相關部門的書面批準，否則乙方恕不動工。

　　[5]甲方有權對乙方采購材料進場進行驗收，有權對施工質量和進度進行臨督。

　　[6]甲方對乙方施工管理和服務不滿意，有權向乙方總經理辦公室投訴。

　　2、乙方責任：

　　⑴乙方在施工中嚴格按照《施工工藝規范》及《工程質量驗收標準》施工，按期保質完成工程。

　　⑵乙方保證施工現場整潔，材料分類堆放合理有序。

　　⑶乙方負責將工程施工產生的垃圾送至指定地點,并負責運走。

　　第四條工程變更

　　1、施工過程中，甲方確需對設計、施工項目、材料、工藝等變更，雙方應協商一致，必須填寫《工程項目變更單》，經甲乙雙方確認簽字，乙方方可實施變更項目，同時工期順延。

　　第五條工程材料提供

　　1、甲方負責監督乙方采購材料，乙方應提前兩天通知甲方，乙方根據甲方提交的規格、數量、時間要求送達施工現場。

　　2、乙方負責采購的材料品種如有與預算不符，甲方有權拒收或要求退換，由此造成的誤工由乙方負責。

　　第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤：

　　[1]不可抗力因素如：空氣相對濕度過大;交通不便;自然災害等。

　　[2]甲方在原預算基礎上工程量增加，工期順延。

　　[3]施工中甲方要求設計變更，工期順延。

　　[4]因甲方提供的設備不能及時到達現場、設備質量不合格而影響工期的，工期順延，返工費由甲方負擔。

　　[5]因甲方原因，造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責。

　　[6]因甲方未按合同規定支付二期工程款造成的停工，工期順延。

　　[7]因乙方責任不能按期開工的，工期不順延。

　　[8]因乙方責任無故中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　[9]因乙方原因造成工程質量存在問題而返工的，工期不順延，返工費由乙方負責。

　　第七條工程質量

　　嚴格按照雙方認可的預算書中要求的材料、設計圖紙的方案和《工程質量驗收標準》進行施工。

　　第八條工程驗收

　　乙方為了對甲方負責，將根據具體施工流程，采取部分完工，部分驗收與整體驗收相結合的形式進行驗收。

　　1、分階段工程驗收

　　⑴隱蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程

　　2、整體工程驗收：

　　⑴工程竣工后，乙方應提前兩天通知甲方對整體工程驗收，甲方必須在接到驗收通知后三天內配合驗收，填寫工程驗收單。

　　⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收，該工程將視為合格工程。

　　第九條售后服務(保修)

　　1、工程自驗收合格雙方簽字之日起，甲方到乙方公司辦理售后服務手續后，乙方向甲方簽發售后服務保修卡(整體工程保修一年，水電工程保修二年)。

　　2、在保修期內，如出現裝修裝飾質量問題，乙方在接到甲方通知24小時之內趕到現場進行維修，所需一切費用，全部由乙方承擔。

　　3、保修期內，若是房屋土建質量問題(如預制板連接縫收縮、開裂、頂部及墻體收縮下沉引起墻面開裂漏水、起鼓)，甲方自行設備安裝損壞或人為損壞等，如需乙方維修，甲方應另付工程費用。

　　第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。

　　2、本合同簽訂之日后，乙方進場首期支付工程款即人民幣元，在工程進入中途付工程款即人民幣元。

　　工程結尾支付工程款即人民幣元，余款元，等工程完工驗收合格后一次性付清。

　　3、甲方未按本合同中規定日期交納工程款，乙方有權停工。

　　4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務，并開具財務收據。

　　第十一條違約責任

　　1、因合同雙方中的任一方原因，未能履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的，由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　2、因合同雙方中的任一方原因，造成合同無法履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應經濟損失。

　　第十二條其它責任

　　1、合同執行過程中，甲方為第一責任人，涉及到工程項目變更等事宜，乙方僅與甲方第一責任人協商確定，其它人士意見恕不照辦。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　___________年___________月_________日

裝飾裝修案件上訴狀 篇27

　　發包方(簡稱甲方)：X身份證號：

　　承包方(簡稱乙方)：X身份證號：

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.裝飾施工地點：。

　　2.住房結構：房型房X廳套，施工面積X平方米。

　　3.裝飾施工內容：X。

　　4.承包方式：X(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5.工期：自X年X月X日開工，至X年X月X日竣工，工期天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1.工程總價款：￥X元，大寫(人民幣)：詳見本合同裝修工程報價單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付X元訂金，第二次付款時扣除

　　(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價%合計X元

　　(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價%合計X元

　　(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價%合計X元

　　(5)工程保修期X年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的.雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由方設計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1.甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2.乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方XX元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付XX元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 %向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽字/蓋章)：乙方(簽字/蓋章)：

　　聯系電話：聯系電話：

　　X年X月X日X年X月X日

裝飾裝修案件上訴狀 篇28

　　甲方：_________代表人：_________

　　乙方：_________代表人：_________

　　依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點_________。

　　2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期：______月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價款及付款方式：

　　本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

　　二、雙方應盡的責任及義務

　　甲方：

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

　　3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;

　　4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

　　6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復;

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

　　四、材料、設備的供應

　　1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

　　4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

　　五、質量標準及驗收

　　1、本工程質量標準按______年______月______日發布的______省《住宅裝飾質量標準》執行。

　　2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效。

　　3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

　　5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局______年______月______日發布實施)的建筑裝飾材料。

　　工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部______年______月______日聯合發布實施的"民用建筑工程室內環境污染控制規范"，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質()17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

　　6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　七、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

　　八、違約責任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　3、甲方責任：

　　(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　(2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

　　(3)工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　　(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

　　(5)甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　4、乙方責任

　　(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

　　(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

　　(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

　　(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交______仲裁委員會仲裁。

　　十、其它約定事項

　　1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

　　2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

　　2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。

　　5、本合同一式_________份，雙方各執___________份。

　　甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：______________

　　代表人(簽章)：_________法定代表人(蓋章)：_______

　　電話或手機：__________電話或手機：______________

　　_________年____月____日_________年____月____

裝飾裝修案件上訴狀 篇29

　　上訴人：_________________曹某某，男，漢族，19__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話：_________________

　　被上訴人：_________________李某某，男，漢族,19__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;

　　2、責令原審法院依法作出判決。

　　事實與理由：_________________

　　一、原審以被上訴人為被告并無不當，符合法律規定。

　　民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。

　　個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營范圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。

　　本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

　　二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

　　從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。

　　綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

　　此致

　　___________人民法院

　　具狀人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

裝飾裝修案件上訴狀 篇30

　　發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：都勻市財政局職工福利房。

　　1.2 工程地點：原沙包堡財政所。

　　1.3 工程項目及承包范圍：具體說見《工程預算書》。

　　1.4 施工日期：自20xx年2月25日始，至20xx年7月25日止，工期共5個月。

　　1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

　　第二條 工程款付款方式的約定

　　2.1于簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。

　　2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。

　　2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產生的一切后果由甲方自行承擔。

　　第三條 工期約定

　　3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

　　3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

　　第四條 工程項目(內容)變更的約定

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

　　第五條 工程質量及驗收的約定

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

　　5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。

　　第六條 工程結算的約定

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。

　　6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

　　第七條 服務的約定

　　7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

　　7.2保修服務時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

　　7.3保修內容及保修范圍：

　　7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。

　　7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

　　第八條 其他約定

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

　　8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

　　8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

　　8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條 爭議解決的約定

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

　　第十條 附則

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

裝飾裝修案件上訴狀 篇31

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及有關的規定，為了明確甲乙雙方責任權利，能確保工程安全，文明，順利施工，結合本工程具體情況，為了明確雙方責任，經雙方在平等，團結的原則下，經雙方協商一致認可下，特簽訂本合同。

　　一、工程名稱：

　　_____煤礦建筑室內裝修工程。

　　二、工程地點：

　　_____煤礦。

　　三、承包輕工：

　　硅酸鈣板吊頂，鋁單板吊頂等。

　　四、承包價格：

　　1、更衣間、洗浴室吊頂：

　　硅酸鈣板吊頂和鋁單板吊頂（其中有平板和異形及鋁格柵方管吊頂），工費:25元/M2，按占地面積計算。

　　2、走廊吊頂：鋁單板吊頂，木工板做燈槽，木工板加硅酸鈣板。工費:30元/M2按占地面積計算。 ，

　　3、每間房有窗口的：木工板底加硅酸鈣板，工費:25元/M2，按展開面積計算。

　　五、甲方負責提供施工材料，電源到位，其它以外，其它一切機械與工具等均由乙方自理負責配備。

　　六、工期要求：

　　1、工期：_____年___月___日-_____年___月___日。

　　2、乙方根據甲方的總、月、日施工進度計劃和施工員下達的施工任務，單所規定的期限內完成。如乙方逾期完成，甲方有權對乙方以相應的處罰，按延誤一天罰500-1000元。

　　七、質量標準及驗收要求：

　　1、本工程施工，乙方應嚴格按照現行國家標準與所在地區有關本工程質量驗收評定標準，乙方在完成每項施工部位或工序后，應認真自檢互檢后報甲方復檢驗收，并按國家標準（GB50300-20__）工程質量檢驗評定標準進行實測。

　　2、按照《建筑工程管理條例》的規定，乙方對承包的工程向甲方承擔質量責任，乙方必須遵照設計院、甲方、監理及有關技術、質量交底，精心組織施工，出現問題必須服從甲方整改意見，限期整改，如逾期整改，甲方有權對乙方照章罰款，因乙方施工質量低劣，且屢催無法履行合同，甲方有權終止合同，并由乙方承擔由本次而造成的一切損失。

　　3、乙方對現場所有已完工的工程，對成品有保護的義務，如有損壞，乙方須自費修復至原狀。

　　4、對自承包分項工程中，對成品有保護的義務，凡在保修期內出現吊頂不平、脫落等現象，均由乙方無償修復。

　　5、施工整體質量必須達到樣板間的質量要求。

　　6、乙方施工的工程未能達到上述質量標準、安全生產、文明施工、施工進度嚴重滯后等，甲方將對乙方采取罰款處理。

　　八、付款方式：

　　乙方在施工中途支付生活費，施工完后支付55%，竣工驗收后支付100%。

　　九、衛生：

　　1、每天做好施工現場的工后落手清，打掃宿舍內外環境，確保施工現場文明、整潔和生活區干凈衛生。

　　2、施工后要清理垃圾。

　　十、施工期人為造成的安全事故，均由乙方承擔全部責任。

　　十一、嚴禁打架、斗毆、集體鬧事、如有發生甲方將對乙方每次罰款200-500元。

　　十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方共同簽字后生效，保修期滿后，保修條款亦自動失效。

　　甲方： 乙方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　_____年_______月_______日

裝飾裝修案件上訴狀 篇32

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點： ，住房結構： ，施工面積 平方米。

　　1.2 工程造價：總價款： 元，大寫( 整)(詳見附表：裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.3 本著雙方誠信、公開原則，同時為避免欺騙、隱瞞性行為發生，乙方鄭重承諾,乙方提供的標的物的價格為同期同質最低價格,否則乙方自愿補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產生的全部損失。

　　1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日，竣工日期 年__月__日。

　　1.5 工程內容及做法(見附件：裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

　　第二條 施工單位資格

　　2.1 乙方應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。

　　2.2 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。

　　第三條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第四條 施工圖紙

　　4.1雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：

　　(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為 年___月___日，圖紙一式 份，甲方、乙方、施工隊各執 份。

　　(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式 份交甲方，設計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內)。

　　4.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合相應國家標準。

　　4.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。4.4 施工圖紙經雙方蓋章有效。

　　第五條 保密

　　5.1 甲、乙雙方同意對履行協議中的一切相關資料僅限于甲、乙雙方為履行本協議所使用，雙方及其雇員應對其所知悉的雙方商業秘密承擔保密義務，并承諾無論本協議因任何原因而解除，本保密義務繼續有效。

　　第六條 甲方權利義務

　　6.1 開工前 天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”。

　　6.2 提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。

　　6.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

　　6.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續。

　　6.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。

　　6.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用及施工期間水電費，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料。

　　6.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建筑主體和承重結構。

　　6.8 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點堆放。

　　第七條 乙方權利義務

　　7.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程。

　　7.2 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全，并承擔由此產生的所有責任。

　　7.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通。

　　7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。

　　7.5 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。

　　7.6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。

　　7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

　　7.8 在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

　　第八條 工程變更

　　8.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期。

　　第九條 工程承包方式

　　9.1 雙方商定采取下列 方式承包工程：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附件：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表，乙方提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　第十條 材料的提供

　　10.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。

　　10.2 由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權選擇以下列方式之一處理，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承擔：

　　(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;

　　(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。

　　10.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。

　　10.4 乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。

　　10.5 乙方違反本條規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。

　　第十一條 工期延誤

　　11.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　11.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　11.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第十二條 質量標準

　　12.1 工程質量

　　(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工;

　　(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。

　　12.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時，由雙方同意向房屋所在地的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　第十三條 工程驗收

　　13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

　　(3)油漆、面層涂料施工前驗收;

　　(4)竣工驗收。

　　13.2 工程質量驗收

　　(1)本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更的內容進行質量檢查及驗收為依據;

　　(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若復驗不合格，其復驗費用及返工費用由乙方承擔，工期也予順延;

　　(4)由于甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延;

　　(5)乙方應提前 天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單;

　　(6)若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。

　　第十四條 保修

　　14.1 工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單。

　　14.2 工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　第十五條 工程款支付方式

　　15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款：

　　(1)本合同簽訂后，開工前 日，甲方支付相當于總價款 %的工程款;

　　(2)完成 %的工程量之日后的 日內，甲方支付總價款 %的工程款;

　　(3)竣工驗收后 日內，甲方支付總價款 %的工程款;

　　(4)竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的 %的保修基金。竣工驗收合格后 年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

　　15.2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　第十六條 違約責任

　　16.1 合同簽訂后，合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

　　16.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格。

　　16.3 甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。

　　16.4 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　16.5 因不可抗力導致本合同無法繼續履行時，雙方協調一致可終止本合同。不可抗力是指不能預見、不能克服、不可避免的情況。發生不可抗力，雙方互不承擔違約責任。

　　第十七條 附則

　　17.1 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　17.2 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。經雙方蓋章有效。

　　17.3 雙方在履行本合同中產生的糾紛，應友好協商解決，不能協商解決的，提交房屋所在地法院裁決。

　　17.4 本合同除要求手寫項外，手工涂改，增減條款均視為無效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　委托代理人： 委托代理人(簽字)：

裝飾裝修案件上訴狀 篇33

　　發包方：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：.

　　1.2工程地點：.

　　1.3工程內容及做法。

　　1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　乙方包工、包料。

　　乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　乙方包工、甲方包料。

　　1.5工程期限_____歷天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。

　　第二條施工圖紙

　　雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份

　　甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設計費__________元，由甲方支付。

　　第三條甲方義務

　　3.1開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。

　　3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業管理處和報批的全部費用

　　3.3負責提供施工所需的水源、電源

　　3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系

　　3.5不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續

　　3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作

　　3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

　　3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

　　第四條乙方義務

　　4.1指派為乙方駐工地監理，負責本合同履行按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

　　4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程

　　4.3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄

　　4.4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通

　　4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期。

　　第六條材料的提供

　　6.1由甲方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續乙方驗收后應負責妥善保管。

　　6.2由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

　　第七條工期延誤

　　7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延

　　工程量變化和設計變更

　　不可抗力

　　甲方同意工期順延的其他情況。

　　7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條工程款支付方式

　　8.1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

　　第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%，即元。

　　8.2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

　　8.3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。

　　8.4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起____月

　　第九條雙方責任和工期延誤處理

　　9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

　　不能提供水、電不能保證每天8小時以上工作時間不能按期提供自購材料、設備不能按期支付工程款影響正常施工的因甲方原因變更設計、增加施工項目同意工期順延的其他情況。逾期驗收或無故怠于驗收因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　9.2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：

　　因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　9.4未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

　　9.5因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　9.6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　第十條關于設計和施工及驗收的約定

　　10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。

　　10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。

　　10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。

　　10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

　　10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　第十二條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決也可由東莞市裝飾協會調解協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條附則

　　13.1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

　　13.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　13.3本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

　　13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：____________乙方：_____________

　　法定代理人：_____________法定代理人：_____________

　　委托代理人：_____________委托代理人：_____________

　　地址：_____________地址：_____________

　　電話：_____________電話：_____________