房屋裝飾裝修合同范本(二)(精選33篇)
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇1
發包方(簡稱甲方):______________身份證號:____________________________
承包方(簡稱乙方):______________身份證號:____________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:_________________________________。
2.住房結構:__________房__________型__________房__________廳__________套,施工面積__________平方米。
3.裝飾施工內容:__________________________________________________。
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自______年_______月______日開工,至______年______月______日竣工,______工期______天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):______________。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金,第二次付款時扣除。
(2)第二次,合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元。
(3)第三次,施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元。
(4)第四次,竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元。
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程執行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,雙方同意后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元,甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交_________人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式_______份,甲、乙雙方各執_______份,具有同等法律效力。
甲方(簽字/蓋章):_____________________乙方(簽字/蓋章):_____________________
聯系電話:____________________________聯系電話:____________________________
______________年__________月_________日______________年__________月_________日
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇2
發包人(全稱):
承包人(全稱) 建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預算書》。
1.4 施工日期:自 年 月 日始,至 年 月 日止,工期共 個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同
2.1于簽署本合同7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續后,乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部保修;并承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。
8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
簽署日期: 簽署日期:
簽署地點: 簽署地點:
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇3
發包人(全稱):楊應萍
承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。
1.2 工程地點:原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預算書》。
1.4 施工日期:自20xx年x月25日始,至20xx年x月25日止,工期共5個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。第一范文網
3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續后,乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。
8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
簽署日期: 簽署日期:
簽署地點: 簽署地點:
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇4
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式,雙方商定采取下列第(1)種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款:
4、開工日期 月年
第二條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第三條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第四條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責并且施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第五條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第六條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。未盡事宜雙方協商解決。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主): 乙方:
銀行賬號:
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇5
甲方:_________代表人:_________
乙方:_________代表人:_________
依照《_____》及相關法律、法規的規定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經友好洽談和協商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協議:
一、工程概況
1、工程地點_________。
2、工程內容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。
3、承包方式:雙方商定采取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期:______月。自工程竣工經甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式:
本合同總價為(大寫):_________(小寫)_________元,合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算單,并將有關資料送交甲方,由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結清工程余款,工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應盡的責任及義務
甲方:
1、開工前_________天,為乙方入場施工創造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆,遮蓋,采取保護措施;
2、提供施工期間的水源、電源,并承擔相應費用;
3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;
4、不得變動建筑主體或者承重結構,如確需折改原建筑結構、設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用;
6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;
7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
3、負責對現場設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生,如有發生,應盡快負責修復;
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環境,工程完工后負責清掃施工現場。
三、工程變更
1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯系,并簽訂書面變更協議后,方能進行該項目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。
四、材料、設備的供應
1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產品,并應按施工進度計劃及時供應到現場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符,經甲方簽字認可后再行使用。
4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
五、質量標準及驗收
1、本工程質量標準按______年______月______日發布的______省《住宅裝飾質量標準》執行。
2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后,乙方應通知甲方在5天內組織驗收,填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收,應及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用,驗收合格簽字后,結清工程余款,工程保修單即行生效。
3、如未經驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由質檢部門對工程質量予以驗證,經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合合同約定和質量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局______年______月______日發布實施)的建筑裝飾材料。
工程完工后,乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部______年______月______日聯合發布實施的"民用建筑工程室內環境污染控制規范",進行室內環境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(_________)17號文件精神,室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節,應列入工程預算中,檢測結果不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求,雙方應確認,并另簽補充合同。
六、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認簽字,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
七、工程監理
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經濟損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
3、甲方責任:
(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
(2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
(3)工程未經驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔責任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關手續,要求乙方拆除原有建筑結構設備管線,乙方有權拒絕施工。
4、乙方責任
(1)工程質量不符合合同規定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。
(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等,如有損壞,應予賠償。
(4)由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中產生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門進行調解,如調解不成的,可提交___________委員會_____。
十、其它約定事項
1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負責,其費用由甲方負責。
2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、雙方另有約定,可簽訂補充合同。
2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。
5、本合同一式_________份,雙方各執___________份。
甲方(蓋章):___________乙方(蓋章):______________
代表人(簽章):_________法定代表人(蓋章):_______
電話或手機:__________電話或手機:______________
_________年____月____日_________年____月____
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇6
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進
行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1.甲方責任
1)必須提供經物業管理部門認可的`房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任
1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執份。
甲方(業主):(簽章)
法人代表:
編碼:
委托代理人:
電話:
簽約日期:
乙方:(簽章)
企業地址:
編碼:
工作單位:
委托代理人:
電話:
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇7
原告:_____________裝飾設計工程有限公司
法定代表人:______________,_____________裝飾設計工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發包的_____________項目,合同價款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內支付9萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內支付剩余1萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務,而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,為維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:______________裝飾設計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇8
甲方: 賓館(以下稱甲方)
乙方: 工程有限公司(以下稱乙方)
經甲乙雙方友好協商, 賓館客房、大堂裝修達成協議如下:
1、 甲方責任:甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工,報建手續,外界關系由甲方負責,水電到施工場地費用由甲方負責。
2、 乙方責任:乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工,單價按每間客房、廁所計算,客房、廁所按報價單附件為準,所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工,甲乙雙方協商認可大堂報價后方可施工。
3、 承包單價每間客房、廁所_/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為 元,本報價不含稅)
4、 安全責任:在施工期間,此項裝修施工過程中,現場由乙方管理,甲方協助,所有大小安全事故一切責任由乙方負責,與甲方無關,甲方不承擔任何經濟責任。
5、 付款方式:在簽合同之日起,甲方付給乙方啟動資金,其余工程款按工程量付款,工期在 日期:開工至 日期:完工,如甲方原因不能施工,工期順延,沒其它原因,乙方沒按期完工每天罰款 元,在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方,在工程款內預留5%作為保證金,如沒有質量問題,余款5%的保證金在乙方,在保修期間,如有質量問題,甲方提前一天通知乙方來人維修,如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。
6、 承包協議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
身份證號碼: 身份證號碼:
電話: 電話:
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇9
委托方(甲方):____________________
承接方(乙方):____________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方委托乙方進行裝修裝飾。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:____________________
2、工程概況: ____________________
總計:施工面積____________平方米。
3、施工內容:___。
4、委托方式:______________。
5、工程開工日期:______年______月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
7、工程總天數:________天
第二條:工程價款(人民幣:___元)
工程價款(金額大寫)___________________元。
1、材料款__________元;
2、人 工 費__________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管 理 費__________元;
7、稅金___________元;
8、其他費用(注明內容)____________元。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照 標準規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,乙方應按照甲方的要求完成,甲方應支付因此增加的費用,如因此導致工程量重大增加的,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負,但乙方應當及時提出專業的合理意見,如甲方自行采購的材料、設備有明顯的質量問題,乙方沒有提出異議的,乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
6、施工中,甲方有權隨時對乙方的工程質量進行監督和檢查,如發現質量問題,甲方有權要求乙方返工重做,檢查和返工費由乙方承擔,工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議,乙方應當按照甲方的要求辦理。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝修裝飾工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付工程價款的____%作為預付款;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即支付工程價款的____%作為進度款。甲方工程竣工驗收合格并且乙方向甲方交付全部工程后,雙方進行決算,決算完成后甲方支付雙方決算工程總價款的_____%。余款作為工程質量保證金,質保期滿后,甲方一次性付清。質保期為一年,自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。
2、付款要求:___
3、付款時間:___
4、甲方工程竣工驗收合格,乙方立即向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡。雙方決算后,甲方除質保金外,付清其他工程價款,乙方應按甲方要求及時開具合法的統一發票。工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并經甲方同意由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,完工驗收合格后單獨結清。
第六條:工程工期
在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
第七條:工程驗收
1、工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后三日內,乙方應書面通知并組織甲方進行竣工驗收。經甲方驗收合格,乙方向甲方移交全部工程,雙方辦理工程結算手續。
2、乙方書面通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1、甲方
1.1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
1.2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
1.3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應事先取得相鄰方及物業管理部門的同意。
2、乙方
2.1、應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必須有法人代表的委托證書。
2.2、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
2.3、負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
2.4、嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
2.5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為 個月。
2.6、乙方負責乙方工人的文明安全施工,如乙方工人發生事故造成任何人身損害或財產損失的,由乙方承擔全部責任,如因此給甲方造成損失的,乙方應予以賠償。
2.7、未經甲方同意,乙方不得擅自將工程轉包或分包。
第九條:違約責任
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
2、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權在逾期___日后停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。
4、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工程價款的 %作為違約金支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的 %作為誤工費支付給乙方。
5、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,但甲方自行采購的材料、設備有明顯的質量問題,乙方沒有提出異議的,乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變,因此發生人身損害及財產損失的,乙方承擔全部賠償責任。
6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需甲方簽證,工期順延,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
7、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改乙方施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決;驊{本合同和乙方開具的統一發票向 行業協會家庭裝潢專業委員會投訴。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以選擇一下第 種方式解決:
10.2.1 按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁。
10.2.2 向工程所在地法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經雙方蓋章簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件自雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式 份,
甲方:_________(蓋章)法定代表人:_________委托代表人:_________
日期:_________電話:_________開戶銀行:_________帳號:_________份,乙方 _________份。
乙方:_________(蓋章) 法定代表人:_________委托代表人:_________
日期:_________電話: _________開戶銀行:_________帳號:_________
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇10
甲方(業主):_______________
乙方:_____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:
1.2 工程內容及做法(見附件清單)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表),發包人提供部分材料(發包人提供裝飾裝修材料表);
(3)承包人包工、發包人包料(發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限30天,開工日期20xx年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(《家庭居室裝飾裝修工程報價單》)。
第二條 工程監理 若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)____________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發包人義務
4.1 開工前為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條: 付款條件和付款方式
6.1付款條件:裝修完畢后檢驗合格付款;
6.2 付款方式:支票或電匯
第七條: 工程驗收
7.1.工程質量驗收:待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
7.2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收。
第八條: 其他事項
8.1.甲方
(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
(2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的 保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應事先打好招呼。
8.2.乙方
(1) 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
(2) 負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
(3) 嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。
(4) 在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條: 違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額____ %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條: 爭議解決
10.1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。
10.2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條: 合同的變更和終止
11.1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的___ %交付違約金,并辦理終止合同手續。
11.2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。 第十二條: 合同生效
12.1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
12.2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
12.3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主):_______________(簽章)
乙方:_____________ (簽章)
住所地址:_______________________
企業地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
郵政編碼:_______________________
法人代表:_______________________
法人代表:_______________________
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇11
發包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表): 身份證號碼:
聯系地址: 聯系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業執照號:
建筑業企業資質證書號:
注冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責人: 聯系電話:
工程設計人: 聯系電話:
施工負責人: 聯系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,達成如下協議:
一、工程概況
(一)工程地點:
(二)工程內容(見附表一和四)
(三)工程承包方式,采取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 。
其中:材料費: 元,人工費: 元,
設計費: 元, 垃圾清運費: 元,
管理費: 元,其他費用: 元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程價款按實結算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。
二、工程設計
(一)見重慶市住宅裝飾設計合同,其設計方應提供施工圖紙或作法說明,應付的設計費由甲方另行結算。
(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規范要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載于附表四內。
(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時,以工程報價表為準。
三、工程監理
若本工程實行工程監理,由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權,或已取得了合法所有權或使用權人的委托,有權對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業管理單位申報登記。
(四)開工日前 天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規范要求的施工圖紙或作法說明,并向乙方進行現場交底。
(五)為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設,或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔其費用。
(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系,協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續,并承擔有關費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防工作。
(十)施工期內,將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務
(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》,并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權負責合同履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327—2019),確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定,做好施工現場管理,施工現場應配備干粉滅火器。
(四)保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關系。
(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
(一)工程項目及做法的變動,必須經雙方協商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附件五),確定增減項目及價差后再施工,同時調整相關工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
七、材料供應
(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品,并應按時供應到施工現場,雙方共同驗收并辦理交接手續,由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。
(三)甲、乙雙方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定,應按挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。
(六)若發生材料、設備質量爭議,可委托有關法定機構鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協商解決,如不能協商一致,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定,質量不符合合同約定標準的,鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑒定費用由質量問題提出方承擔。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
1、工程量變化或設計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。
(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。
(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準
(一)本工程施工質量按下列第 項標準執行
1、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210—2019)
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(DBJ/T50-053-2019)
3、雙方約定: 。
(二)工程施工室內環境污染控制,按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-2019)的標準執行。
(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議,可委托有關法定機構鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協商解決,如不能達成協議,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定,質量不符合合同約定標準的,鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑒定費用由質量問題提出方承擔。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結算及保修
(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格后填寫工程驗收單(見附表六):
1、
2、
3、
(三)工程按時竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格后辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),并及時通知甲方對其復驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工后,雙方約定由 對本工程進行室內空氣質量檢測,費用由 方承擔。
(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。
(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程驗收單的附件)后亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格后,乙方應提交工程結算單(見附表七),并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格后,雙方辦理移交手續,結清應付款項,填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第 項執行:
1、除有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外,其余項目的保修期為二年。
2、
(注:第2項所約定的保修標準不得低于第1項所約定的保修標準)
(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,應及時向甲方指出,乙方有權并且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(二)甲方未辦理有關手續,不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權并且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(三)乙方擅自變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。
(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》和《建筑安裝工人安全技術操作規程》,注意施工安全。
(五)由于乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定,導致發生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。
十二、工程價款支付方式
(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款:
1、一次性付款:于簽訂合同時一次性支付工程款 元(大寫 )。
2、根據工工程進度分期付款:
合同簽定時第一次支付工程款的40%: ;
于吊頂工程,廚、衛墻磚工程,水管、線管布線完工第一次支付工程款的40%: ;于木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%: ;于竣工驗收合格之日起一周之內支付工程款的5%: ;
3、雙方約定的其他付款方式:
(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。
(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。
十三、違約責任
(一)本合同生效后,甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的,應雙方協商一致后,簽定補充協議。合同簽定后施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應以書面形式提出,并按合同總價款的 %支付違約金,辦理終止合同手續。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意后辦理清算手續,訂立終止合同協議,并由責任方按合同總價款的 %賠償,解除本合同。
(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改后仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。
(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,并賠償對方損失。
(五)甲方責任
1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。
(六)乙方責任
1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。
2、經專業部門檢測,室內空氣質量不達標且屬于乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理后仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。
3、由于乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。
十四、爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不愿協商、調解或者協商、調解不成的,當事人也可按下列第 種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、合同簽定后工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款:
合同附件:
附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)
附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預算表的主材表)
附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)
附表四:住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附件)
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇12
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建筑工程施工合同范文本》(CGF-9-02)就本工程施工有關事項經雙方協商達成如下協議:
第一條、 工程概況
1、 工程名稱: 工程地點: 承包范圍
2 工程質量:以及雙方最終確認的工程材料樣板為準及按圖進入施工。
第二條、 工程期限
開工日期: 竣工日期:
第三條、工程總造價:
人民幣(大寫): 元整( ) 付款方式:手續辦完付款20%,材料進入且開始施工付款30%,竣工驗收后付款40%,余款10%在六十天后無質量問題五天內結清。
第四條、雙方職責
1、 工地開工前甲方負責辦理所有施工現場應有的相關手續。若在施工過程中有執法部出來干涉、均甲方負責。
2、甲方負責提供現場安裝的水、電等作業條件(乙方不承擔該項費用)。 已安裝并經驗收的產品非乙方原因造成污染及損壞,由甲方負責及經濟損失。
3 甲方修改已確定的設計方案或增加工程承包范圍以外的工程項目,工期將根據因此增加的'工作量適當延長,所產生的費用由甲方承擔。此時,甲方需書面通知乙方進行修改,乙方將此文件作為工程結款的依據。
4 乙方在現在施工中遵守甲方及總包方有關施工文明安全、消防、勞動保護的各項規定,因乙方自原因造成的產品損壞,由乙方承擔責任。
5 乙方保證質量按時完工,保證達到工程合格為準,未能按時完工每天扣工程總造價的0.02%。
第六條、保修期限
1、 本工程自驗收合格并取得簽證之日起計算終身保修,在保修期內因產品或施工本身質量問題造成損壞,乙方負責及時免費維修。
2、 凡因甲方管理或用戶使用不當的原因,和不可抗力的自然損壞原因,造成的損壞,乙方負責有償服務。
第七條、合同方式
1、 本合同式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字(蓋章)后即可生效,并具有同等效力。
2、 本合同附件為工程報價單及施工圖。
第八條、爭議解決方法
本合同履行中發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成時,雙方均可向當地人民法院起訴。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
委托代理人簽字:
委托代理人簽字:
聯系電話:
聯系電話:
____年____月____日
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇13
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進
行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1.甲方責任
1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任
1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執份。
甲方(業主):(簽章)
法人代表:
編碼:
委托代理人:
電話:
簽約日期:
乙方:(簽章)
企業地址:
編碼:
工作單位:
委托代理人:
電話:
簽約地址:
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇14
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及有關的規定,為了明確甲乙雙方責任權利,能確保工程安全,文明,順利施工,結合本工程具體情況,為了明確雙方責任,經雙方在平等,團結的原則下,經雙方協商一致認可下,特簽訂本合同。
一、工程名稱:
_____煤礦建筑室內裝修工程。
二、工程地點:
_____煤礦。
三、承包輕工:
硅酸鈣板吊頂,鋁單板吊頂等。
四、承包價格:
1、更衣間、洗浴室吊頂:
硅酸鈣板吊頂和鋁單板吊頂(其中有平板和異形及鋁格柵方管吊頂),工費:25元/M2,按占地面積計算。
2、走廊吊頂:鋁單板吊頂,木工板做燈槽,木工板加硅酸鈣板。工費:30元/M2按占地面積計算。 ,
3、每間房有窗口的:木工板底加硅酸鈣板,工費:25元/M2,按展開面積計算。
五、甲方負責提供施工材料,電源到位,其它以外,其它一切機械與工具等均由乙方自理負責配備。
六、工期要求:
1、工期:_____年___月___日-_____年___月___日。
2、乙方根據甲方的總、月、日施工進度計劃和施工員下達的施工任務,單所規定的期限內完成。如乙方逾期完成,甲方有權對乙方以相應的處罰,按延誤一天罰500-1000元。
七、質量標準及驗收要求:
1、本工程施工,乙方應嚴格按照現行國家標準與所在地區有關本工程質量驗收評定標準,乙方在完成每項施工部位或工序后,應認真自檢互檢后報甲方復檢驗收,并按國家標準(GB50300-20__)工程質量檢驗評定標準進行實測。
2、按照《建筑工程管理條例》的規定,乙方對承包的工程向甲方承擔質量責任,乙方必須遵照設計院、甲方、監理及有關技術、質量交底,精心組織施工,出現問題必須服從甲方整改意見,限期整改,如逾期整改,甲方有權對乙方照章罰款,因乙方施工質量低劣,且屢催無法履行合同,甲方有權終止合同,并由乙方承擔由本次而造成的一切損失。
3、乙方對現場所有已完工的工程,對成品有保護的義務,如有損壞,乙方須自費修復至原狀。
4、對自承包分項工程中,對成品有保護的義務,凡在保修期內出現吊頂不平、脫落等現象,均由乙方無償修復。
5、施工整體質量必須達到樣板間的質量要求。
6、乙方施工的工程未能達到上述質量標準、安全生產、文明施工、施工進度嚴重滯后等,甲方將對乙方采取罰款處理。
八、付款方式:
乙方在施工中途支付生活費,施工完后支付55%,竣工驗收后支付100%。
九、衛生:
1、每天做好施工現場的工后落手清,打掃宿舍內外環境,確保施工現場文明、整潔和生活區干凈衛生。
2、施工后要清理垃圾。
十、施工期人為造成的安全事故,均由乙方承擔全部責任。
十一、嚴禁打架、斗毆、集體鬧事、如有發生甲方將對乙方每次罰款200-500元。
十二、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方共同簽字后生效,保修期滿后,保修條款亦自動失效。
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
_____年_______月_______日
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇15
甲方:乙方:現住地址:
公司地址:營業執照號:工程設計:項目經理:
聯系電話:(手機)(住宅電話)(辦公電話)
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規保護雙方的合法權益,結合家庭居室現場裝修裝飾工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議,并共同遵守。
第一條工程概況:
1、工程項目:以雙方簽字確認的工程預算所列項目為準。
2、工程地址:。
3、工程內容及做法:詳見設計圖紙、預算書。
4、工程方式:雙方商定采用下列第種方式進行施工:
1)包工包料
2)部分包工包料。
5、工程期限天,開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
6、工程造價:甲方代扣稅后工程總造價為人民幣 元。(¥:元)。
第二條工程施工圖紙
1、甲方委托乙方設計完成后且經甲方確認簽字的施工圖紙一式二份,雙方各持一份。
第三條雙方責任
1、甲方責任:
[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止,甲方必須為乙方進場施工創造條件,與物業管理部門協調裝修工程事宜,做到水通、電通、場地通。
[2]物業收取的一切費用由甲方負責支付。
[3]甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
[4]甲方若要改動結構、敲墻、打洞等必須經得物業管理部門或其它相關部門的書面批準,否則乙方恕不動工。
[5]甲方有權對乙方采購材料進場進行驗收,有權對施工質量和進度進行臨督。
[6]甲方對乙方施工管理和服務不滿意,有權向乙方總經理辦公室投訴。
2、乙方責任:
、乓曳皆谑┕ぶ袊栏癜凑铡妒┕すに囈幏丁芳啊豆こ藤|量驗收標準》施工,按期保質完成工程。
、埔曳奖WC施工現場整潔,材料分類堆放合理有序。
、且曳截撠煂⒐こ淌┕ぎa生的垃圾送至指定地點,并負責運走。
第四條工程變更
1、施工過程中,甲方確需對設計、施工項目、材料、工藝等變更,雙方應協商一致,必須填寫《工程項目變更單》,經甲乙雙方確認簽字,乙方方可實施變更項目,同時工期順延。
第五條工程材料提供
1、甲方負責監督乙方采購材料,乙方應提前兩天通知甲方,乙方根據甲方提交的規格、數量、時間要求送達施工現場。
2、乙方負責采購的材料品種如有與預算不符,甲方有權拒收或要求退換,由此造成的誤工由乙方負責。
第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤:
[1]不可抗力因素如:空氣相對濕度過大;交通不便;自然災害等。
[2]甲方在原預算基礎上工程量增加,工期順延。
[3]施工中甲方要求設計變更,工期順延。
[4]因甲方提供的設備不能及時到達現場、設備質量不合格而影響工期的,工期順延,返工費由甲方負擔。
[5]因甲方原因,造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責。
[6]因甲方未按合同規定支付二期工程款造成的停工,工期順延。
[7]因乙方責任不能按期開工的,工期不順延。
[8]因乙方責任無故中途停工而影響工期的,工期不順延。
[9]因乙方原因造成工程質量存在問題而返工的,工期不順延,返工費由乙方負責。
第七條工程質量
嚴格按照雙方認可的預算書中要求的材料、設計圖紙的方案和《工程質量驗收標準》進行施工。
第八條工程驗收
乙方為了對甲方負責,將根據具體施工流程,采取部分完工,部分驗收與整體驗收相結合的形式進行驗收。
1、分階段工程驗收
、烹[蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程
2、整體工程驗收:
、殴こ炭⒐ず,乙方應提前兩天通知甲方對整體工程驗收,甲方必須在接到驗收通知后三天內配合驗收,填寫工程驗收單。
、萍追绞盏津炇胀ㄖ^竣工日三天未參與驗收,該工程將視為合格工程。
第九條售后服務(保修)
1、工程自驗收合格雙方簽字之日起,甲方到乙方公司辦理售后服務手續后,乙方向甲方簽發售后服務保修卡(整體工程保修一年,水電工程保修二年)。
2、在保修期內,如出現裝修裝飾質量問題,乙方在接到甲方通知24小時之內趕到現場進行維修,所需一切費用,全部由乙方承擔。
3、保修期內,若是房屋土建質量問題(如預制板連接縫收縮、開裂、頂部及墻體收縮下沉引起墻面開裂漏水、起鼓),甲方自行設備安裝損壞或人為損壞等,如需乙方維修,甲方應另付工程費用。
第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。
2、本合同簽訂之日后,乙方進場首期支付工程款即人民幣元,在工程進入中途付工程款即人民幣元。
工程結尾支付工程款即人民幣元,余款元,等工程完工驗收合格后一次性付清。
3、甲方未按本合同中規定日期交納工程款,乙方有權停工。
4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務,并開具財務收據。
第十一條違約責任
1、因合同雙方中的任一方原因,未能履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
2、因合同雙方中的任一方原因,造成合同無法履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應經濟損失。
第十二條其它責任
1、合同執行過程中,甲方為第一責任人,涉及到工程項目變更等事宜,乙方僅與甲方第一責任人協商確定,其它人士意見恕不照辦。
甲方:_________________
乙方:_________________
___________年___________月_________日
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇16
甲方:電動汽車有限公司
乙方:建設工程有限公司
因甲方資金及基地始終未落實,雖多次延緩開工時間但仍未能滿足乙方進場開工的條件,故雙方決定廢除 20xx年xx月xx日簽訂的裝飾裝修工程合同并重新商定如下條款,雙方共同遵守:
一、甲方現已收取乙方合同定金 萬元。
二、甲方現已確定選址在 。
三、甲方承諾將基地周邊圍墻建設、鋼網結構廠房建設或部分裝飾裝修工程內部議標后發包給乙方。
四、開工時間:甲方將以上工程發包給乙方,確定的開工時間為 年 月 日,甲方至少提前一周書面通知乙方作進場準備。
五、取費標準及付款方式: 甲方將工程發包給乙方,乙方嚴格以20__年湖北省建筑工程消耗量定額或建筑裝飾裝修工程消耗量定額為取費標準向甲方收取承包費用。乙方進場后甲方在三日內向乙方支付總單項工程款的25%作為預付款,以后每月按工程進度支付已完工程總額的75%,工程竣工驗收后甲方向乙方支付97%,剩余3%作為質保金一年內付清。
六、違約責任:此次甲乙雙方商定的各條款均受以上合同定金的束縛,任何一方違約都將承擔相對應的法律責任。例如:以上項目不能按本合同約定的時間開工,甲方除了按相關法律法規及時向乙方退賠合同定金外還須承擔自己給乙方帶來的經濟損失;又如:乙方在提前一周收到甲方開工通知后若不能按約定的時間進場開工將被視為自動放棄,乙方無權向甲方退還合同定金等等。
七、本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字有效,凡未盡事宜另行商議。
甲方:
乙方:
日期:
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇17
發包方(簡稱甲方):X身份證號:
承包方(簡稱乙方):X身份證號:
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:。
2.住房結構:房型房X廳套,施工面積X平方米。
3.裝飾施工內容:X。
4.承包方式:X(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自X年X月X日開工,至X年X月X日竣工,工期天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款:¥X元,大寫(人民幣):詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付X元訂金,第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價%合計X元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價%合計X元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價%合計X元
(5)工程保修期X年。工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的.雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程執行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,雙方同意后,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1.甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2.乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方XX元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付XX元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的 %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執份,具有同等法律效力。
甲方(簽字/蓋章):乙方(簽字/蓋章):
聯系電話:聯系電話:
X年X月X日X年X月X日
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇18
供方(甲方):__________
需方(乙方):__________
本合同由______(以下簡稱甲方)與____________(以下稱乙方),就乙方采購甲方的___________達成以下協議:
一、產品采購:
乙方同意向甲方采購產品____________。
二、產品質量:
甲方向乙方提供的產品質量,必須符合甲方的質量說明書,并經乙方驗收合格。乙方在收到產品的十日內向甲方出具產品驗收證明,逾期不出具合格證明或不合格說明,則視產品合格。
三、地板磚:60cm×60cm,25元/張×23000張=575000元木工板:2870×120元/張=344400元
油漆:210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元
合計:壹佰叁拾陸萬伍仟元整(1365000元)
四、貨款支付:
乙方在收到甲方全部貨物后,向甲方支付_________%的貨款總額,于7月15日前支付完所有材料款。
收款單位:______
開戶行:________________________
賬號:________________________
五、交貨時間:_____年___月__日前。
六、違約解決:
1、未盡事宜,甲乙雙方友好協商解決。
2、因執行本協議所發生的`或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決,如協商不成,則應提交北京仲裁委員會解決。仲裁結果是終局的,對雙方都有約束力。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本合同用中文書就,并受中國法律約束。本合同一式四份,雙方各執二份。
甲方:__________乙方:__________
代表人:__________代表人:__________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇19
發包方:_____________承包方:_____________根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:____元,大寫:_____經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格
2、以裝修效果圖為準
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行
4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收
二、關于材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格后付款。
四、關于工程價款及結算的約定:工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定后
第一次付款:金額:大寫:
第二次付款工期進度過半付:元竣工驗收合格后付其余款:元
五、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付后續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方:乙方:法定代表人:委托代理人:住址:地址:電話:電話:郵編:郵編:簽訂日期:________年____月____日簽訂地點:
返
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇20
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米,
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元; 2、人 工 費__________元;
3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元; 6、管 理 費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1. 甲方責任
1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任
1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇21
甲方(發包方):_________
身份證號碼:_________
電話:_________
乙方(承包方):_________
資質證書號:_________
身份證號碼:_________
電話:_________
第一條工程概況
1.1工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日
1.6工程內容及做法(見附表
一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表
二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。
2.2乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者,應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案,實行登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗的制度。具體辦法由省、自治區、____市人民政府建設行政主管部門制訂。
2.4凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
4.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為________年____月____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
4.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件
六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
4.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條甲方權利義務
5.1開工前_________天,為乙方入場施工創造條件。全部或部分房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份房屋中所滯留的家具、陳采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂物品清單;
5.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
5.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
5.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
5.7未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建筑主體和承重結構;
5.8甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5.9房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,并按有關規定清運;
5.10甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定,對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;
5.11甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;
5.12未經批準,甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽臺門窗的墻體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設電線或者改線;
5.13未經批準,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。
5.14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條乙方權利義務
6.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
6.2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當采取必要的.安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全;
6.、3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
6.4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
6.5乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理;
6.6乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;
6.7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6.8乙方施工應符合有關規范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
6.9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
6.10乙方不得欺行霸市、強迫交易;
6.11乙方不得冒用其他企業名稱和商標;
6.12乙方不得損害居民和其他經營者權益;
6.13在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第七條工程變更
7.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
7.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
7.3甲方
第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第八條材料的提供
8.1由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
8.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
8.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
8.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第九條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
簽訂地點:_________
________年____月____日
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇22
發包人:
營業執照號:
聯系方式:
住所:
承包人:
本工程設計人:
施工隊負責人:
聯系方式:
住所:
依照《_____》及有關法律、法規的規定,結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條?工程概況
1、工程地點:___________________________________________________________________。
2、工程內容及做法:
。1)餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。
。2)餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。
3、工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工,包料:承包人提供裝飾裝修材料明細表。
。2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料:發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
。3)承包人包工,發包人包料:發包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
5、合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元。
第二條?工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的,單位,聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
。1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各____份。
。2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各一份,設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條?材料的提供
1、由發包人提供的材料,設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續。
2、由承包人提供的材料,設備,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第五條?工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款:
開戶銀行:
戶名:
賬號:
2、工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
3、工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式發票。
第六條?發包人義務
1、開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源,電源。
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
4、不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。
6、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。
第七條?承包人義務
1、施工中嚴格執行安全施工作規范,防火規定,施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
3、保護好原餐廳內的陳設,保證餐廳內上,下水管道的暢通。
4、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第八條?工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第九條?工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
。1)工程量變化和設計變更。
(2)不可抗力。
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
3、發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第十條?質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十一條?工程驗收和保修
1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十二條?違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。
5、由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條?合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,?則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條?具體規定
1、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。
2、施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條?其他約定事項:
________________________________________________________________。
第十六條?其他
1、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式____份,雙方各執____份。
發包人(簽字):
經辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
承包人(蓋章):
經辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇23
發包人:________________ 承包人:________________
住所:__________________ 住所:__________________
委托代理人: ____________營業執照號:____________
電話: __________________ 電話:__________________
本工程設計人: __________電話:___________________
施工隊負責人:___________ 電話:__________________
依照《中華人民共和國合同法 》及有關法律,法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________.
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
。1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
。2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
。3)承包人包工,發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名,單位,聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
。1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
。2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發包人義務
4.1 開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源,電源;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范,防火規定,施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料的提供
7.1 由發包人提供的材料,設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2 由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
。1)工程量變化和設計變更;
。2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
8.3 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇24
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:內蒙古自治區人民醫院
3、工程承包方式:包工包料
二、工程裝修內容
三、工程造價
工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:¥ 元。
四、工程期限
工程開工日期:
工程竣工日期: 年 月 日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方全部工程款。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝放生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證”形式由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工結算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣有效。)
3、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
4、其它未盡事宜由雙方協商解決。
5、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:
(蓋公章)
年 月 日
乙方單位名稱:
(蓋公章)
年 月 日
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇25
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議,共同遵守。
第一條 工程概況
1、裝潢施工地點:
2、工程面積:建筑面積約 平方米。
3、承包方式:包工不包料。
4、裝飾施工內容:施工圖紙(經甲乙方確認)范圍內。
5、工程總價款: (¥: 元)。
6、工期:自 年 月 日開工至 年 月 日竣工,工期約 天。
第二條 甲方職責
1、甲方保證乙方開工前水、電通暢。
2、甲方在接到乙方通知,應在二日內予以回復。如未回復視為對乙方通知的確認。
3、為了確保施工工程質量,甲方對乙方的施工進行監督。
第三條 乙方職責
1、乙方在裝修期間承擔施工的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔現場管理,裝修施工質量
2、乙方在裝修過程中,應保證正常施工和管理。
3、乙方負責組織裝修人員進行裝修工程施工。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在異議,可以要求乙方無條件更換。
4、乙方不得擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,如需改變應經甲方書面同意。
第四條 材料供應
1、本工程所用裝修材料、裝修施工設備、工具等都均由乙方提供。
2、乙方應在處理隱蔽工程和中間工程前,應書面通知甲方對隱蔽工程和中間工程進行檢驗驗收;如未通知,甲方有權要求在其本部分完工后進行的檢查與驗收,因返工所造成的費用由乙方承擔。
3、施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4、工程竣工驗收前,負責對現場的一切設施和工程進行保護。
第五條 工程質量及驗收
1、由于乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
2、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,應與乙方協商,就變更工程的相關事宜達成補充協議
3、工程竣工:乙方應提前兩日通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,并書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期(完工后15個工作日內)。
4、工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當造成質量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔相應材料費用。
第六條 安全生產
1、乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰設施及建筑的安全,防止滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。
2、乙方施工人員應是與乙方建立勞動關系的人員,鑒定勞務合同,保證施工質量和人身安全。
3、乙方施工人員因過失或故意給他人造成人身損害或財產損失的,乙方應負責賠償。
第七條 工程價款及結算
1、工程款支付方式及期限:
2、合同生效后3個工作日內,甲方向乙方支付合同總價30%即人民幣 元整(¥: 元)。
3、工程完成60%,甲方向乙方支付合同總價款的65%,即人民幣 元整(¥: 元)。
4、合同總價的5%即人民 元整(¥: 元)
第八條 其它事項
1、不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在不可抗力事件結束后7日內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
3、工程變量變更,在施工過程中如有對施工圖紙有改變時,雙方以補充協議的形式確定,變更工程量不再變更合同總價。
第九條 違約責任
1、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責并承擔責任。
2、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
3、工程關鍵節點或隱蔽工程未按約定辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
第十條 糾紛處理方式
因履行本合同雙方發生爭議時,雙方應盡量協商。或若協商不成時,可以向工程所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。因此產生的費用包括但不限于訴訟費、律師費、交通費 等由敗訴方承擔,或由司法文書確定。
第十一條 協議的變更和解除
1、協議經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容,應經協商一致后,重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協議,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協議,解除本協議。
3、如由于乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止施工,限期內要求乙方返工直致達到施工圖紙的要求。
第十二條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字): 住址: 住址:
聯系人: 聯系人:
電話: 電話:
簽訂日期: 簽訂日期:
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇26
今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同范本標準版,希望能滿足各位的閱讀需求,看完后對您有參考價值。
發包方:_____________
承包方:_____________
根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:¥____元,大寫:_____
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準;
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;
4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收;
二、關于材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格后付款。
四、關于工程價款及結算的約定:
工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定后
第一次付款:金額:大寫:
第二次付款工期進度過半付:元
竣工驗收合格后付其余款:元
五、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付后續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:乙方:
法定代表人:委托代理人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇27
業主 (以下簡稱甲方):
聯系電話:
施工隊(以下簡稱乙方):
聯系電話:
身份證號碼及復印件
工程項目:居室裝潢
甲、乙雙方經過多次友好洽談和協商,現甲方決定將居室裝潢權委托給乙方。為了保證工程順利的進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
一、 工程概況
1、工程地址:
2、居室規格: 房型 層 (式) 室 廳 廚 衛
總計:施工面積 平方米;
3、施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工項目明細》和戶型施工圖。
4、委托方式:
二、 工程價款
清包工費: 元,大寫:
三、 付款方式
1、施工隊進場,預支生活費: 元,
2、水電工完工,付 元
3、木工完成,付 元,
4、泥工完成,付 元,
5、工程竣工,付 元,
6、工程施工中如有項目增減或需要變動,增減項目的價款甲乙雙方協商后,待增減項目完工時一并結清。
7、工程質量保修金 元,從竣工之日起1年后支付。
8、若工程竣工時所有驗收項目均達到甲方驗收標準且驗收滿意,甲方將多支付乙方額外的工程獎勵基金元。
四、 設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作;
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、 材料
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、凡由甲方所提供的所有建筑材料,經由乙方驗收后并給予保管,非經甲方同意,不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不當造成遺失的,應按材料的`實際價格的2倍補償給甲方。
3、未經甲方同意,乙方不得自行采購材料;若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
4、若需乙方代購部分材料,乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發票。
5、乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,并承擔因材料質量引起的損失。
6、乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
7、乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現場。
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現此類現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、 工期及工程質量檢查與驗收
1、從 年 月 日起至 年 月 日止,工期為 天,因甲方因素拖延,工期順延;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費50元/天。
2、施工期間,乙方每天的工作時間為:上午 _________ 點 _______ 分至 ______ 點 _______ 分;下午 _________ 點 _______ 分至 ______ 點 _______ 分。
3、工程質量檢查及驗收
a、本工程質量評定驗收標準的依據:
、偈┕D紙、作法說明、設計變更;
、凇蹲≌b飾裝修工程施工規范
③《市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》
b、過程驗收項目:基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前),防水工程(鋪設瓷片前),吊頂工程(封石膏板涂料前),門窗工程、細木工程、墻漆工程;
c、驗收合格項目雙方確認;不合格項目限期整改,另行驗收,直至合格為止。
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、 垃圾清運
1、垃圾袋裝化;
2、垃圾應日日清;
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。、
九、 勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件;
2、未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜;
3、乙方應具備在長沙市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔;
4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員;
5、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、 施工機具
乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
十一、工地現場管理
1、現場禁止使用明火;
2、油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在兩年內無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。
3、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發生的人工費用按實從工程保修金中扣除。
十三、合同附件
1、施工內容項目及造價明細。
十四、合同爭議
1、出現爭議甲乙雙方先協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、其它說明和要求:
1、須隱蔽的管線應在甲方驗收合格后再進行隱蔽作業,竣工交驗前應向甲方提供室內水電管線的竣工圖。
2、除上述裝潢要求外,如有增加工作,雙方另行協商,施工費不得高于同類平均水平。
3、工程為清包,甲方只提供材料。施工工具等設備由乙方施工承包人自備自理。
4、乙方施工單位必須保證施工質量,發生施工質量問題,施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題,施工單位應立即予以改正,在未達到甲方的整改要求前甲方有權拒付人工費。
5、乙方應指派(姓名) 為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
6、施工人員要文明施工,禁止野蠻施工。
7、施工單位負責及時清理建筑垃圾至規定位置,工程施工結束后,施工人員負責場內建筑垃圾清運,完畢后方可立離場。
8、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場違法亂紀,一旦發生問題,后果自負。
9、附則
①本合同由甲、乙雙方直拉簽訂,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
、诒竞贤炗喓蠊こ滩坏棉D包。
③工程竣工完結后合同履行完后自動終止。
④本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲 方:
_________年____月____日
乙 方:
_________年____月____日
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇28
上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話:_________________
被上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________
上訴請求:_________________
1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營范圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是,雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
______________人民法院
上訴人:_________________
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇29
發包方:_____________
承包方:_____________
根據、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:____元,大寫:_____經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格
2、以裝修效果圖為準
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行
4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收
二、關于材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格后付款。
四、關于工程價款及結算的約定:工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定后
第一次付款:金額:大寫:
第二次付款工期進度過半付:元竣工驗收合格后付其余款:元
五、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付后續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:乙方:
法定代表人:委托代理人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇30
合同編號:_________
甲方(發包方):_________
單位名稱:_________
住址:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
乙方(承包方):_________
資質證書號:
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.4 工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
1.6 工程內容及做法:
_____________________________________________________________________________________________________________
第二條 施工單位資格
2.1 凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。
2.2 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
2.3 對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者,應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案,實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。
2.4 凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
4.1 甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份;
4.2 甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份,設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
4.3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條 甲方權利義務
5.1 開工前_________天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
5.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
5.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
5.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
5.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建筑主體和承重結構;
5.8 甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5.9 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,并按有關規定清運;
5.10 甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定,對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;
5.11 甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;
5.12 未經批準,甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽臺門窗的墻體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設電線或者改線;
5.13 未經批準,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。
5.14 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條 乙方權利義務
6.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
6.2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全;
6.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
6.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
6.5 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理;
6.6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;
6.7 乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6.8 乙方施工應符合有關規范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
6.9 乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
6.10 乙方不得欺行霸市、強迫交易;
6.11 乙方不得冒用其他企業名稱和商標;
6.12 乙方不得損害居民和其他經營者權益;
6.13 在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第七條 工程變更
7.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
7.2 合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
7.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第八條 材料的提供
8.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
8.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
8.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(應備注乙方代購),在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
8.4 除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第九條 工期延誤
9.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
9.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
9.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
9.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十條 質量標準
10.1 工程質量
(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準,工程一次驗收合格率達到100%,優良率達到_________。
(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經濟支出。
10.2 雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收:
(1)《GB50210-20__建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》
(2)《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準:_________
10.3 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)可向_________市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建筑裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十一條 工程驗收和保修
11.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
11.2 保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續,并填寫工程保修單(保修期為貳年)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條 工程款支付方式
12.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
12.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
12.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
12.4 竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金?⒐を炇蘸细窈骭________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第十三條 違約責任
13.1 合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
13.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
13.3 甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。
13.4 由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
13.5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十四條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第_________種方式解決:
14.1 向_________仲裁委員會申請仲裁;
14.2 向人民法院起訴。
第十五條 其他具體規定
15.1 工程地在_________市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
15.2 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內);
15.3 施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
15.4 施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
第十六條 附則
16.1 本合同簽訂后工程不得轉包。
16.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
16.3 凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份。
16.4 合同履行完后自動終止。
16.5 本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
16.6 合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十七條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方(簽字):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):_________
委托代理人(簽字):_________
聯系電話:_________
簽訂地點:_________
_________年____月____日
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇31
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協商達成如下協議。
第一條;工程概況
1 工程地點:臨滄市萬森建材門口第一棟7-8號。
2 工程內容:總建筑面積165平方米。
3 承包范圍;裝飾裝修人工費用;
4 開工日期:20xx年07月5日;竣工日期:20xx年08月5日;總工期(包括法定節假日):29個工作日。
第二條;合同價款
1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叁萬貳仟元;¥:72083。
2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:21624
3、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用95%,¥:46854.85
5、乘于的5%做為工程質量保證金,保證金在工程竣工驗收后的一年內支付,¥:3604
第三條;甲方責任
1 指派_________為發包人駐工地代表,負責合同履行,對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查,和其他事宜。
2 裝飾裝修工程開工前,負責到有關部門辦理審批手續。
3 向承包人提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。 4 開工前應確認施工圖紙或作法說明,并向承包人進行現場交底。
5 負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,
第四條;乙方責任
1 指派_________為承包人駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2 嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
4 工程竣工未移交發包人之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 5 保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條;材料供應
1 裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名
稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
2 由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。 3 凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。
第六條;安全責任
1 發包人提供確認的圖紙施工說明,違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
2 承包人進行裝飾裝修活動,要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定采取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業,保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
3 由于承包人在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發的一切責任。
第七條;質量驗收
1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質量評定驗收標準。
2 發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發包人應予承認。
3 工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,并辦理驗收和移交手續。
第八條;工程變更
1 發包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時溝通簽證,方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。
2 承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經設計師、發包人同意方可變更方案。
第九條;工程保修
1 驗收合格后,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。
第十條;違約責任
1 由于發包人原因導致延期開工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發包人支付給承包人1000元。發包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準,扣除工程總價的_________%。
3 承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
4 未經發包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。
5 承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。
6 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用,造成損失由發包人負責。
7 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條;爭議解決
1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發包方(蓋章):_________ 承包方(蓋章):_________
發包方電話 承包方電話
_________年____月____日
簽訂地點:_________
_________年____月____日 簽訂地點:_________
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇32
根據《中華人民共和國經濟合同法》,以及裝飾行業的有關規定,經雙方協商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條 工程項目
甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務:工程地址:_____________________________
第二條 設計收費及支付方法
(一) 本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。
經甲乙雙方商定設計收費為 元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費元,金額大寫 元。
(二)付款方式
甲乙雙方采用以下付款方式
1、 量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);
2、 方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張 (a4);
第三條 設計內容及完成日期的約定
(一) 乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。
(二) 平立面圖
1、 原房型圖
2、 墻體改造圖
3、 平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現場制作的家具立面圖(根據實際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)
6、廚房、衛生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現場需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應標明材質、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內完成全套施工圖。
第四條 雙方責任
(一)甲方責任
1、如期向乙方提交設計所需的資料(物業認可的房型圖、結構平面圖),并保證所提交資料質量達到工程設計要求;
2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔;
4、在甲乙雙方確定方案后,進行施工圖設計階段過程中,由于甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等,不包括個別房間布置和擺設的局部修改),甲方須一次性付給乙方30%設計返工費,再進行第二次方案設計;
(二)乙方責任
1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件,并保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規范的要求,符合甲方的建設使用要求;
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
第五條 違約責任
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時,乙方從應提交日期的次日起計算,向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天;
(二)乙方不履行合同時,應雙倍返還甲方預付款,同時返還已收取預付款外的全部設計費;
(三)甲方未通過乙方所做的方案,乙方退還甲方預付款中的方案費,但測量費不退,同時方案圖紙歸乙方所有;
(四)甲方通過方案,但不認可施工圖,則甲方不退還所有預付款,同時不得帶走施工圖紙。
第六條 合同生效、中止與結束
(一) 本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件,甲方按本合同規定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在執行過程中發生糾紛,雙方協商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、 向消費者委員會申請調解;
二、 向有管轄權的人民法院起訴;
三、 其它解決方式:_______________ 。
第八條 未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定,并形成書面協議作為本合同附件執行。
(二)本合同附加條款如下:
1、 設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
2、 設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);
3、 設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);
4、 設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);
第九條 合同文本
一、 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、 本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。
三、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
四、 合同履行完后自動終止。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
簽約日期: 簽約日期:
房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇33
發包方:______________________
承包方:______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1.承包方為經工商行政管理機關核準登記并有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。
2.裝飾施工地點
3.住房結構:__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥________元,大寫(人民幣):__________其中:
材料費:____________,人工費:____________
管理費:____________,設計費:____________
垃圾清運費:____________,稅金(3.41%):________
其他費用:____________
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、材料供應
1.發包方提供的材料:詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,承包方應及時向發包方書面提出,發包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場后,經承包方驗收,由承包方負責保管,承包方可收取發包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由承包方負責賠償。
2.承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.承包方對發包方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的裝飾,非經發包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。
4.承包方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由______方設計施工方案。
3.發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由發包方承擔,工期順延。
4.由于承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,發包方自負,給承包方造成損失的,發包方應予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,發包方不能按預約規定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發包方應予承認。事后,若發包方要求復驗,承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由發包方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:承包方應提前三天通知發包方驗收,發包方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發包方應承認原竣工日期,并承擔承包方的看管費用和其他相關費用。
四、安全生產
發包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬發包方責任的,發包方負責和賠償;屬于承包方責任的,承包方負責修復和賠償。
五、工程價款
1.工程款付款方式列下表:
2.工程結算:詳見《工程結算單》。
3.工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1.發包方工作:(1)發包方應在開工前一天,向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明________份,并向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔承擔有關費用。
2.承包方工作:(1)參加發包方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。(2)指派________為承包方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由承包方負責的各項事宜,對其行為承包方應予認可。如更換人員,承包方應及時書面通知發包方。(3)未經發包方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于發包方原因導致延期開工或中途停工,發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,發包方付承包方____元;發包方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
2.由于承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按發包方已付款的______%向發包方支付違約金。
3.發包方未辦理有關手續,強行要求承包方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由發包方負責并擔責任。
4.承包方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由承包方負責并承擔責任。
八、爭議解決
雙方約定,在履行本設計協議過程中產生爭議時,雙方協商解決,如在30日內無法協商解決,任何一方均可向發包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協商或訴訟期間,承包方應繼續按約定履行義務。如果承包方停工視為違約,按本合同承擔違約責任。
九、變更和解除
合同經雙方簽章生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款______%支付違約金,并辦理終止合同手續。2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定
本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
發包方(簽章):________ 承包方(簽章):________
委托代理人:____________ 法定代表人:____________