裝飾裝修反訴狀(精選31篇)
裝飾裝修反訴狀 篇1
原告:_____________裝飾設計工程有限公司
法定代表人:______________,_____________裝飾設計工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發包的_____________項目,合同價款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內支付9萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內支付剩余1萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務,而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,為維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:______________裝飾設計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
裝飾裝修反訴狀 篇2
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。
1.2 工程地點:原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預算書》。
1.4 施工日期:自20xx年2月25日始,至20xx年7月25日止,工期共5個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定
2.1于簽署本合同7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的`,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續后,乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。
8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
裝飾裝修反訴狀 篇3
今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同范本標準版,希望能滿足各位的閱讀需求,看完后對您有參考價值。發包方(簡稱甲方):_____________承包方(簡稱乙方):_____________根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:____元,大寫(人民幣):_____經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準;
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;
4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收;
二、關于材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行DB08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、DB3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格后付款。
四、關于工程價款及結算的約定:工程款付款方式列下表: 付款時間 :合同簽定后
第一次付款: 金額 : 大寫:
第二次付款工期進度過半付: 元竣工驗收合格后 付其余款 : 元
五、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付后續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章): 乙方(簽章):法定代表人: 委托代理人:住 址: 地 址:電 話: 電 話:郵 編: 郵 編:簽訂日期:________年____月____日簽訂地點:
返
裝飾裝修反訴狀 篇4
編號:_____________
定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________
聯系方式:______________________________手機號:______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________
法定代表人:____________________________監理人及電話:______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條 工程概況
1.1 工程地點及面積:_________________________________
1.2 工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
(3) 乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份;
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份,設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務
4.1開工前____天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條 乙方義務
5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》,同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2 由乙方提供的材料、設備的,乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
7.4 除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條 質量標準
9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收:
(1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準:
9.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)甲乙雙方協商解決;
(2)如協商達成一致意見,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2 工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續,并填寫工程保修單(保修期為貳年)
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:
(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
(2)第一次 合同簽訂之日,第二次 隱蔽工程驗收后3日內, 第三次 竣工驗收合格后4日內
(3)其他支付方式:___________________________________
11.2工程驗收合格后2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議,雙方應在工程結算單上簽字,甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后,乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條 違約責任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
12.4由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條 具體規定
14.1工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內);
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條 附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;
15.4合同履行完后自動終止;
15.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字):_____________ 乙方(蓋章):_____________
委托代理人(簽字):_______ 法定代表人(簽字):_______
________年_______月______日 ________年_______月______日
裝飾裝修反訴狀 篇5
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進
行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1.甲方責任
1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任
1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執份。
甲方(業主):(簽章)
法人代表:
編碼:
委托代理人:
電話:
簽約日期:
乙方:(簽章)
企業地址:
編碼:
工作單位:
委托代理人:
電話:
簽約地址:
裝飾裝修反訴狀 篇6
發包方(簡稱甲方):
_____________
承包方(簡稱乙方):
_____________
根據《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:¥____元,大寫(人民幣):
_____
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準;
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;
4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收;
二、關于材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行dbj08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。
凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。
工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格后付款。
四、關于工程價款及結算的約定:
工程款付款方式列下表: 付款時間 :合同簽定后
第一次付款: 金額 : 大寫:
第二次付款工期進度過半付: 元
竣工驗收合格后 付其余款 : 元
推薦·建筑裝飾工程(甲種本)·辦公樓裝修合同·裝飾裝修合同·省室內裝飾裝修工程施工合同·裝修合同書樣本·裝修施工協議書
五、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付。
3、如未按甲方質量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。
且甲方有權不支付后續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。
如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
法定代表人: 委托人:
住 址: 地 址:
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂地點:
裝飾裝修反訴狀 篇7
發包方(簡稱甲方):_______________
承包方(簡稱乙方):_______________
根據《中華人民共和國消費者權益保護法》中華人民共和國建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2、裝飾施工地點:__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____其中:材料費:______,人工費:______管理費:______,設計費:______垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____其他費用:______
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、關于材料供應的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件(略))后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1、甲方工作:
(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔承擔有關費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向上海市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投訴。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向———市仲裁委員會申請仲裁———人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定:1.2.3.4.5.
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
委托代理人:法定代表人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
裝飾裝修反訴狀 篇8
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式,雙方商定采取下列第(1)種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款:
4、開工日期 年 月 日
第二條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的`材料、設備,產品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第三條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第四條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責并且施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第五條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第六條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。未盡事宜雙方協商解決。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主):
_________年____月____日
乙方:
_________年____月____日
裝飾裝修反訴狀 篇9
甲方:___________________________
乙方:___________________________
一、甲乙雙方經過友好協商,甲方同意委托乙方承裝修門面,本著信任、協作、配合、節約的原則,保證質量的順利完成每個項目。
二、工程概況
1.工程名稱:______________________;
2.工程地點:______________________;
3.承包方式:______________________。
三、設計標準及質量要求
1.門面裝修設計由甲方提供,并乙方要提出好的建議。
2.木工部分:基層牢固、結實、無拉動現象,垂直及水平偏差均應小于士__________厘米。
3.油漆部分:無明顯氣眼、釘眼等現象,手感光滑舒適,并無漏刷現象。
4.水電部分:按同場情況布線布管,布線和布管做到橫平豎直。
5.瓷磚必須間縫線直,無空鼓、無破損現象。
6.式樣問題不屬于質量問題乙方按圖紙施工,不承擔返工,返工費用由甲方負責。
7.門面裝修期間,乙方負責甲方門面內的成品保護,如有損壞由乙方照價賠償。
四、質保期
1.防水墻面高度主墻1米,其他區域0.5米,質保期2年。
2.地面瓷磚貼磚瓷磚必須間縫結直,無空鼓,無破損現象,質保期2年。 雙方約定在質保期內出現上述問題,乙方承擔全部責任,并負責復(質保期間甲方驗收合格后推2年)。
五、承包項目
1.按照甲、乙雙方提供的項目單,經甲、乙以方商定造價__________元。
2.按照項目單如有增減必須經雙方協商,并一定做到有增有減結算所有費用。
六、施工期限
施工期限為 ,進場日期從____________年________月_______日至____________年________月_______日止。
七、材料品牌
按甲方提出的主要材料品牌,乙方必須按甲方的要求完成,詳見材料品牌明細表。
八、付款方式
付款方式分三次:第一次雙方簽訂合同,甲方付給乙方材料費__________元,最后完工,甲方驗收后留_____%的質保金,余額付清。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字后生效。
甲方(公章):___________________乙方(公章):___________________
____________年________月_______日____________年________月_______日
裝飾裝修反訴狀 篇10
甲方:
乙方:
本合同根據《中華人民共和國合同法》以及其它法律法規,按照平等互利、公平、誠實信用的原則,經雙方友好協商一致,特訂立本合同,共同遵守。
一、工程概況:
1. 工程名稱:
2. 工程承包形式:包工、包料、包質量、包工期、包安全。
3. 工程期限35天,由甲方確定開工之日起算(不可抗拒則工期延誤,即有效施工日。
4. 房屋結構:框剪結構,建筑面積約11000平米。
二、工程承包范圍及要求:按施工圖要求進行施工
三、工程量、價結算及工程款支付:
1. 工程暫定總價:450000暫定總價作為支付工程款所用。
2. 經雙方認可的設計變更、工程增減及其它:均以甲方簽署聯系單為準,并調整總工程款。
3. 工程款支付方式:全部裝修完成后付總工程款的30%,竣工驗收合格并經審計完成15天內付總工程款的95%,余款5%作為工程保修金,保修期從竣工驗收合格日算起,保修期滿三個月十天內全額支付工程保修金。
四、工程質量:
1. 本工程質量要求合格,確保一次通過合格驗收,如果由于乙方原因未能合格驗收,施工方除無條件返工外,還應承擔合同金額1%違約金。
2. 單位工程的驗收由甲方、設計、乙方單位等進行,甲方出具書面報告為準。
3. 工程所需全部材料必須有質保書及合格證,并符合施工圖紙及施工規范要求。
五、施工工期:
1. 合同簽訂后,本工程工期嚴格按總包單位提供的施工進度計劃表執行,乙方應積極主動聯系銜接,
做好制作安裝準備。并按土建進度要求保質保量完成,保證不因乙方原因拖延本工程的竣工計劃。
六、雙方職責:
1. 甲方職責:
1、甲方在開工前,如確需要改為房屋的結構(如水、電、管、消防器材等移位應具備有關部門的審批書)。
2、甲方應在開工前3天,向乙方現在交底,提供水電等必備設備,并說明使用注意事項,由乙方按規范自己連接。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作及周邊關系的協調工作。
4、指派專人負責合同履行,對工程質量、進度、進行監理、變更、登記手續和其它事項。
2),乙方職責:
1、對甲方進行施工圖紙或說明的現場交底,擬定施工方案和進度,交甲方審定。
2、指派專人負責履行合同。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3、未經甲方同意和所在房地產管理部門的批準,不得隨便改變房屋結構和使用性質。
4、嚴格執行有關施工管理的規定,不得擾民或污染環境,安全方面應有專職的項目安全員。
七、安全生產和防火要求
1、乙方在施工過程中應采取必要的要求防護和消防措施,保障施工人員及周邊地區的安全。施工過程中如發生安全責任事故均由乙方承擔全部責任。
2、乙方在施工期間應加強對施工人員的安全生產意識教育,文明施工,規范要求。
八、施工內容的變更
1、在施工過程中,由于設計變更及甲方要求提出工程項目變更,憑《工程變更聯系單》施工后結算。如乙方擅自改變設計圖紙的做法而引起的返工及損失由乙
方自行承擔。
九、違約責任
本合同簽訂后,甲、乙雙方如有一方不履行合同條款或招標文件中的條款,造成對方經濟損失的,則由違約方賠償對方所發生的直接經濟損失。
十、糾結處理
本合同履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決。若協商不成。依照合同采取法律手段解決。
十一、其他事項
1. 本合同未盡事宜。雙方另行執行協商處理。
2. 本合同一式二份,經雙方簽字后生效,甲、乙雙方必須嚴格執行。
甲方司
乙方:
代表:
代表:
簽訂日期: 年 月 日
裝飾裝修反訴狀 篇11
發包人:住所:身份證號:聯系電話:承包人:營業執照號:住所:
法定代表人:聯系電話:風險提示:發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
1、工程地點:____________________________________。
2、戶型結構:____________________________________。套內面積____________平方米。
3、工程承包,采取下列第____________種方式:
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
____________________________________________。
4、工程造價本合同工程造價暫定為人民幣____________,大寫:_______________。
5、開工日期:________年____月____日;風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。竣工日期:________年____月____日。
第二條工程圖紙和工程變更工程圖紙由____________方負責提供,施工前____日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更,雙方應當協商一致并簽字確認,以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條甲乙雙方的義務
甲方義務
1、開工____日前清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的.房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2、負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。
3、提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙,保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。
乙方義務
1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓面、墻面,發現問題應及時通知甲方。
2、擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3、施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4、施工中未經甲方同意和有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條材料設備的提供風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。
1、材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2、建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3、若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的,檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的,則由對方承擔。
第五條工程質量和驗收方式
1、室內環境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》的標準。
2、本工程質量應當符合以下標準:風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和延誤的工期。
《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》
《住宅裝飾裝修工程施工規范》
《____市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》
____________________________________。
____________________________________。
3、工程驗收方式由雙方約定:____________________________________。風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
4、本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規定自行約定,保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算。
第六條工程款支付
1、工程款支付方式如下:
工程價款及結算合同一經簽訂,甲方以甲,乙雙方共同確認的預算價款作為依據,按以下約定支付工程款:乙方進場前____日內,甲方應付總工程款的_____%,計_________元整;
當工期進度過半甲方
第二次付總工程款的_____%,計___________元整;
剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結算,計______元整;工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料交送甲方,甲方結清尾款。
2、乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后,乙方應開具稅務發票。
第七條違約責任風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
1、一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。
2、甲方未按合同約定時間支付工程款的,每延誤一天,應當向乙方支付欠交工程款______的違約金。
3、乙方延誤工期的,每延誤一天,應支付給甲方___________元違約金。
4、工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工,由此造成的甲方損失和工期延誤,由乙方承擔賠償責任。
5、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施,由此發生的損失或事故,由乙方承擔。
6、由于乙方原因致使工期延誤,經甲方催告,在合理期限內仍不能完工的,甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條爭議解決方式本合同項下發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向____市消費者委員會申請調解解決。或者逕按下列第___________種方式解決:
向深圳仲裁委員會申請仲裁;
向______________________人民法院提起訴訟。
第九條附則
1、本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、本合同一式___________份,甲、乙雙方各執___________份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條其它約定
1、____________________________________。
2、____________________________________。
3、____________________________________。
甲方:
________年____月____日
簽訂地點:
乙方: 法定代理人:
________年____月____日
簽訂地點:
裝飾裝修反訴狀 篇12
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米,
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元; 2、人 工 費__________元;
3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元; 6、管 理 費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1. 甲方責任
1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任
1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約
裝飾裝修反訴狀 篇13
裝飾裝修合同范本(一)
根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市保護消費合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議,共同遵守。
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):(施工工程隊負責人)
身份證:聯絡方式:
家庭住址:
第一條工程概況
1、裝潢施工地點:
2、住房結構:磚混結構;房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3、承包方式:
4、裝飾施工內容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關于采購及搬運工程的補充約定:甲方所有采購都由乙方協助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場)。
5、總價款:____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6、工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經過協商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統一意見執行。
第二條關于乙方職責的約定
1、乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方,提供材料需求,現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中,產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2、乙方在裝修過程中,需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協商并且獲得認可)。
3、乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
第三條關于材料供應的約定
1、全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設備、工具由乙方提供。
2、甲方負責采購供應的材料,應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
3、乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4、為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。
5、甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本協議規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
第四條關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、由于乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯系后,方能進行該項目的施工。
5、若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應事先安排時間并通知乙方,乙方應予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6、工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
7、工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,并書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
8、工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當造成質量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔相應材料費用。
第五條關于安全生產和防火的約定
1、甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協商,且施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,遵守物業管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,乙方負責修復和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業管理部門提出協商,經確認后施工。
3、乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條關于工程價款及結算的約定
1、工程款付款方式:經雙方認可,工程款付款時間表如下:
協議簽訂完畢,水電改造完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整
所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整
所有工程竣工,驗收合格之后,甲方支付乙方____元整
剩余______元作為質量保證款,甲方入住三個月內支付。
合計______元整。
第七條其它事項
1、甲方工作:
(1)甲方應在開工當天,向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關系等的協調工作。
2、乙方工作:
(1)參加甲方召集的現場交底。
(2)全權負責協議履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質量的情況下更換人員,乙方應提前通知甲方,并取得甲方同意。
第八條違約責任
1、甲方未按協議約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
4、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
5、工程關鍵節點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
第八條糾紛處理方式
因工程質量雙方發生爭議時,雙方應盡量協商。或若協商不成時,可以按照本協議約定向:
____區仲裁委員會申請仲裁;
____人民法院提起訴訟
第九條協議的變更和解除
1、協議經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容,應經協商一致后,重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協議,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協議協議,解除本協議。
3、如由于乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止協議,而無需獲得乙方的認可。
第十條附則
1、工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖____套,由乙方當場負責安裝交付使用。
2、本協議簽訂后,工程不得轉包。
3、本協議一式____份,甲、乙雙方各執一份,協議附件為本協議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(簽字):
住址:住址:
電話:電話:
身份證號:身份證號:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:____
裝飾裝修合同范本(二)
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積12272、00平方米。
二、工程裝修內容
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:¥元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期:年月日
工程竣工日期:年月日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;()如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:乙方單位名稱
(蓋公章)(蓋公章)
法人代表:法人代表:
裝飾裝修合同范本(三)
發包方(甲方):
承包方(乙方):
為規范家庭室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵寧。
一、概況
1、甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。
2、裝修施工地點:市區(縣)路(村)巷號樓層室。
3、住房結構:
4、裝修施工內容:室別部位裝修內容及要求備注
5、承包方式:
6、總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)
7、工期:自年月日開工,至年月日竣工。工期為日。
二、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料
序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限
備注
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格和產品,并應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料
序號材料或設備名稱規格型號生產廠商(品牌)單位數量質量等級單價(限購元以下)總價上述材料,乙方應向甲方提交購貨發票,并均應用于本合同規定的民宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的以倍補償給甲方。
乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
三、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
3、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定
1、合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元;年月日前,甲方支付總價款的%,計元;年月日前,甲方支付部價款的%,計元;年月日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。
2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求,甲方應另行支付費用,工期順延(具體內容雙方另立補充協議,補充協議系本合同組成部分)。
3、雙方款項往來,均應出具發票(或收據)。
六、其它
(一)甲方工作
1、甲方應在開工前天,向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,并說明使用注意事項。
2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。
3、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。
(二)乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。
④乙方在其裝飾施工范圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。
3、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。
4、甲方未辦理任何手續,要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
5、未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
八、糾紛處理方式
1、本合同履行期間雙方發生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可采取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時,對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由----------仲裁委員會仲裁(當事人未約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
九、其它約定
十、本協議一式份,甲,乙雙方各執份,具有同等法律效力。
本合同附件有:
甲方(簽章):乙方(蓋章)
委托代理人:法定代表人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
開戶銀行
戶名:
帳號:
簽訂日期:年月日
裝飾裝修反訴狀 篇14
發包人:
營業地址:_____________
委托代理人:_________營業執照號:___________
電話:_______________法定代表人:___________電話:_________
承包人:
委托代理人:___________電話:_________
本工程設計人:_________電話:_________
施工隊負責人:_________電話:_________
依照<<中華人民共和國合同法>>及有關法律、法規的規定,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________________________________
1.2 工程內容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料
(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 發包人義務
3.1 開工前______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.2 提供施工期間的水源、電源;
3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
3.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5 施工期間發包人仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
3.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承包人義務
4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
4.3 保護好原場所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
4.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
7.3 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式 支付時間 支付金額
第一次 開工前三日 支付 元
第二次 工程進度過半 支付 元
第三次 雙方驗收合格 支付 元
工程進度過半指:________________________________________
(2)其他支付方式:________________________________________
8.2 工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式統一發票。
8.4 本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起 月
第九條 違約責任
9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
9.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
9.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_________元。
9.5 由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
9.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 附則
11.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
11.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
11.3 本合同一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。
11.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
________年_____月_____日 _________年_____月_____日
裝飾裝修反訴狀 篇15
甲方:___________聯系電話:_____________________
乙方:___________聯系電話:_____________________
為維護雙方的權益,根據現行的法律、法規和規章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執行。
一、合同背景
1、施工地點位于:________________________________________;
2、甲方委托乙方施工,使裝修后的店鋪符合設計要求。
二、合同內容
甲方委托乙方對甲方所租賃的店鋪進行裝修,用于開設茶樓。
三、承包方式
該裝修工程實行全承包(包工、包料)的方式承包給乙方。
四、甲方的權利和義務
1、有權對不符合甲方設計意圖的地方要求整改。
2、有權按設計要求監督其工程質量和工期。
3、對乙方裝修過程中有質量問題,甲方除有權讓乙方整改。
4、有義務為乙方施工提供水、電保障。
5、有義務按合同約定的付款方式撥付工程款項。
五、乙方的權利和義務
l、有權按合同約定獲取工程費用。
2、必項按甲方確認的設計方案進行施工(包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程等)。
3、所購材料必須符合設計標準(以施工清單為準)。
4、應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;施工人發生的一切安全事故與甲方無關由乙方自負。
5、施工,乙方應將店鋪清掃干凈(包括清除建筑垃圾等)后方可交與甲方。
六、合同金額及付款方式
本合同裝修預算金額為人民幣: _____萬元,大寫:_________________________。
付款方式為:合同簽訂后即付_____元( 萬元)作為啟動資金,后按工程進度協商付款,工程結束經驗收合格后十日內一次性付清工程余款。
七、工程期限
本工程施工期限為_____天(從合同簽訂之日算起)。
八、特別說明
1、施工中若需更改設計方案,須經雙方協商。
2、施工中若市面上無設計要求的材料,雙方協商可用同質、同價的材料更換。
3、施工項目以施工清單為準;清單未涉及到的甲乙雙方協商予以增加工程量及工程款。
九、違約責任
任何一方違約,按合同金額的_____%處違約金。
十、附則
l、本合同未盡事宣,雙方依照有關規定協商解決;
2、本協議自簽字之日起生效;
3、本協議一式_____份,甲方_____份乙方_____份,均具有同等法律效力
甲方(簽章):_____________乙方(簽章):_____________
_________年______月______日_________年______月______日
裝飾裝修反訴狀 篇16
你好,你咨詢的裝飾裝修合同的反訴狀是怎么樣的,
反訴人;李,,,男,年月日生,漢族,住南京市區
被反訴人:_________________南京裝飾工程有限公司
地址:_________________南京市珠江路39號
反訴請求:
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;
2、因工程延誤工期,請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);
3、反訴費用由被反訴人承擔。
事實與理由:
20__年12月,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位于江寧區宏運國際村B16。合同約定工程期限66天,竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監理;工程竣工后,被反訴人應通知反訴人驗收,經驗收合格后,雙方進行工程結算;由于被反訴人延誤工期的,每延誤一天應支付違約金80元。20__年4月經監理方階段驗收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,后反訴人另找他人部分整改,并支付費用2497元。
另,被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結束,已延誤工期145天。
綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權益,今特向貴院提起反訴,請求依法判決。
此致
南京市江寧區人民法院
反訴人:_________________
_____年_____月_____日
裝飾裝修反訴狀 篇17
上訴人:_________________曹某某,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話:_________________
被上訴人:_________________李某某,男,漢族,19__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________
上訴請求:_________________
1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營范圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
裝飾裝修反訴狀 篇18
合同編號:_____________
發包人(簡稱甲方):________________
承包人(簡稱乙方):________________
依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。
甲方的有效證明(產權證書登記號):________________________________
乙方為經工商行政管理部門注冊登記的企業,企業資質情況(證書登記號):_________
2.裝飾施工地址:_________區(縣)_________路(街)_________號_________樓_________室。
3.住房結構:________________房型________房_________廳_________廚________衛________陽臺,套內施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容:__________。
5.承包方式:________________(包工包料、清包工、部分包工包料)。
6.工期:
自________年_________月_________日開工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.總價款:¥________元。
人民幣(大寫):________________
其中:________________________
材料費:________元,人工費:________元,
拆除費:________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,
管理費:_________元,稅金:________元,
其他費用(注明內容):________________元。
雙方約定,合同簽訂生效后,如變更施工內容、材料,該部分的工程款應當按實計算。
第二條材料供應
1.甲方提供的材料、設備:
甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品,并應按時送到施工現場,甲乙雙方應辦理驗收交接手續。甲方提供的材料按時?送到現場后,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異,應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果,責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料、設備及報價:
乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。乙方供應的材料、設備,甲方有權到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異,應停止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方或乙方提供的材料,應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。
第三條工程質量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。
2.本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式_________份。設計圖紙費用________元,由________方承擔。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。驗收合格,甲乙雙方共同確認后,乙方才能繼續施工。
6.全部工程竣工后,乙方應及時通知甲方組織驗收。驗收合格的,辦理驗收移交手續,簽署工程質量驗收單,并由甲方按照約定付清全部工程價款。裝飾工程未經驗收或驗收不合格的,甲方有權拒付尾款。
7.工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款后,甲乙雙方簽署工程保修單,乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條安全施工和防火
1.乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構,拆、改承重墻。
第五條工程價款及結算
甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。
工程款付款可以按下表支付:
工程款付款時間表、付款階段及項目
付款時間
付款比例
付款金額
對預算、設計方案認可合同簽訂當日________元工期過半,________年________月________日________元。竣工驗收,驗收合格當日_______元。
增加工程項目,簽訂工程項目變更單時________元
第六條合同的變更和解除
1.本合同經甲乙雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。工程項目如需變更,需提前與對方聯系。經雙方協商一致后,簽署工程項目變更單,同時調整相關工程費用及工期。申方提出變更設計、材料,造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,并承擔全部處理費用。
2.合同簽訂后施工前,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,并按合同總價款_________%支付違約金,辦理終止合同手續。
3.施工過程中,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,并由過錯方按合同總價款_________%支付違約金,解除本合同。
第七條違約責任
1.由于乙方原因致使工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。經過修理或返工后,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。每逾期一天,乙方應向甲方按合同總價款1%支付違約金。
2.乙方未按照合同約定提供材料的,甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設備,應按材料或設備的價款雙倍賠償給甲方。乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料,給對方造成人身健康損害的,乙方承擔損害賠償責任。
3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
4.由于甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金。
5.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金,工期順延。
6.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
第八條糾紛處理方式
1.本合同在履行中或在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門申請調解。
2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成的,可以按照下列第_________種方式解決:
(1)提交_____仲裁委員會仲裁。
(2)依法向人民法院起訴。
第九條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同簽訂后,裝飾工程不得轉包。
3.本合同一式______份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽字):
委托代理人:
地址:
電話:
郵編:
乙方(簽字蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
地址:
電話:
郵編:
簽訂日期:________年________月________日
簽訂地點:
裝飾裝修反訴狀 篇19
裝修人: ________(以下簡稱甲方)
裝飾裝修企業: ________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設部令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點:________。
2、房屋結構:________。
3、裝飾施工內容及要求:___。
4、 工程承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1) 乙方包工、包料;
(2) 乙方包、部分包料,甲方提供部分材料;
(3) 乙方包工、甲方包料,即清包工。
二、工程期限
工程期限________天,開工日期:________年 ________月________日,竣工日期: ________年 ________月 ________日。
出現以下情形經發包方人確認,工程相應順延:
(1) 工程量變化和設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 發包人同意順延的其他情況。
如因項目變更經雙方協商,工程相應調整。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價:(大寫): (小寫) 元,
其中含:設計費 元,管理費 元,稅金 元。
2、付款方式:合同約定的開工日期前三日,甲方支付工程總價款的40%,計 元,其余價款根據施工進度計劃分期支付;
(1)木工進場前,支付總價款40%,計 元;
(2)油漆工進場前,支付總價款17%,計 元;
(3)余款3% 元,工程驗收合格后一次付清。
包清工工程,開工前工程款一次付清。
凡因工程量變化、設計方案等原因調整工程造價的,應在工程驗收合格后按工程決算結清。
雙方款項往來,均就出具發票或正式收據。
四、材料、設備的供應
1、甲方提供的材料、設備:
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應符合國家規定的質量標準、環保標準,否則由此引發發產品質量問題和其他問題、乙方不承擔責任。甲方負責供應的材料應按施工進度計劃及供應到現場,經乙方驗收簽字,并由乙方負責保管。由于保管不當造成損失的,由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料、設備:
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量相符,并應向業主提交檢測報告,其中包括環保檢測資料。
乙方采購的材料、設備,應符合國家標準,否則對工程造成的損失由乙方負責;如乙方采購的材料、設備是經甲方指定的,出現質量問題,乙方不承擔責任。
五、工程變更
1、 施工過程中甲方提出修改設計及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系并簽訂變更單,明確變更的價款、工期后方能進行調整,由此引起增減費用、工程變動,應在油漆工程進場前按付款比例付款。
2、 凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。
六、施工安全
1、 甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質量說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
2、 乙方在施工期內嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》,確保施工安全。
3、 由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質量說明違反有關安全操作規程和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,其責任就由圖紙提供方負責并承擔引產生的一切經濟損失。
4、 由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔責任并賠償甲方的經濟損失。
七、工程質量、驗收及結算
1、 工程質量按20xx年1月10日發布的《江蘇省DB32/381—20xx住宅裝飾質量標準》執行,并按本合同約定履行。
2、 甲、乙雙方應按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進行檢查驗收,并填寫工程驗收單:
(1)雜工拆舊;
(2)水電敷設;
(3)瓦工砌帖;
(4)木工制作;
(5)漆工刷涂;
(6)打掃衛生。
3、 工程竣工后,乙方應書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,填寫工程驗收單。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,但甲方應承認實際竣工時間為竣工日期,并承擔乙方因延期所發生的相關費用。
4、 工程驗收合格后,乙方應向甲方提交工程結算單和工程決算表及有關資料,甲方自接到上述資料5天內給予批準或提出修改意見,到期未提出異議,視為同意。甲方應在工程決算批準后的3日內結清余款。
5、 工程未經竣工驗收,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發生的質量問題和其他問題由甲方自行承擔責任。
6、 工程竣工后,空氣質量應當符合國家有關標準。如甲方提出對室內環境質量進行檢測時,甲方應當在檢測前15日保持每日通風4小時的情況下委托具有相應資質的建設工程質量檢測機構對室內環境質量進行檢測,檢測不合格的,屬于甲方或乙方的原因,應由甲方或乙方各自承擔相應責任。
八、工程保修
在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算。
九、其它一般規定
對甲方的規定:
1、 甲方開工前應當向物業管理企業或房產管理部門申報登記,并告知鄰里,負責處理鄰里關系。
2、 甲方形式前向乙方提供經確認的施工圖紙或工藝質量說明份,并向乙方進行現場交底;全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等應取保護措施。
3、 向乙方提供施工需要的水、電等施工條件,并說明使用注意事項。
4、 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,應負責到有關部門辦理相關的審批手續。未經有權部門同意,乙方不得擅自拆改,否則乙方應承擔由,此產生的全部責任。
5、 由于甲方提供的材料、設備質量問題或規格差異,乙方向甲方提出后,甲方仍堅持使用而影響工程質量,其返工費用和工程質量等問題均由甲方承擔,工程相應順延。
6、 負責提請有關部門做好安全、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
7、 甲方要求按合同約定的工程提前竣工時,需征得乙方同意并應支付相應費用。
8、 甲方指派 為代表,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理變更、驗收、結算等手續。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見、要求均應通過甲方代表與乙方聯系。
對乙方的規定:
1、 乙方不得將工程轉包給他人施工。
2、 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行管理。
3、 乙方指派 為駐工地代表,負責與甲方聯系協調,代表乙方辦理變更、驗收、結算等手續。
十、工程監理
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責通知乙方。
十一、違約責任
甲、 乙方違反本合同條款應承擔相應違約責任,賠償對方因此造成的經濟損失:甲方未按合同規定的'時間和要求提供原料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予順延外,還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方應按工程總造價的0.5‰賠償乙方損失。
甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0.5‰支付違約金。
乙方擅自轉包工程,甲方有權要求停工,乙方應承擔工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經濟損失。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預算總造價10%向對方支付違約金,并賠償由此而造成的其他經濟損失。
十二、爭議或糾紛的處理
甲、 乙雙方履行本合同如發生爭議,應協商解決或請揚州市裝飾行業協會、揚州市工商行政管理局行政調解中心進行調解。雙方協商或調解不成的,同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當事人如不同意提交仲裁的,則在以下空格中注明,可依法向人民法院提起訴訟 。)
十三、附則
本合同正本一式二份,雙方各執一分,附件 份,有同等法律效力。
甲方:________乙方:________
________年________月________日
裝飾裝修反訴狀 篇20
發包方:_____________
承包方:_____________
根據、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:____元,大寫:_____經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格
2、以裝修效果圖為準
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行
4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收
二、關于材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格后付款。
四、關于工程價款及結算的約定:工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定后
第一次付款:金額:大寫:
第二次付款工期進度過半付:元竣工驗收合格后付其余款:元
五、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付后續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:乙方:
法定代表人:委托代理人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:
裝飾裝修反訴狀 篇21
供方(甲方):__________
需方(乙方):__________
本合同由______(以下簡稱甲方)與____________(以下稱乙方),就乙方采購甲方的___________達成以下協議:
一、產品采購:
乙方同意向甲方采購產品____________。
二、產品質量:
甲方向乙方提供的產品質量,必須符合甲方的質量說明書,并經乙方驗收合格。乙方在收到產品的十日內向甲方出具產品驗收證明,逾期不出具合格證明或不合格說明,則視產品合格。
三、地板磚:60cm×60cm,25元/張×23000張=575000元木工板:2870×120元/張=344400元
油漆:210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元
合計:壹佰叁拾陸萬伍仟元整(1365000元)
四、貨款支付:
乙方在收到甲方全部貨物后,向甲方支付_________%的貨款總額,于7月15日前支付完所有材料款。
收款單位:______
開戶行:________________________
賬號:________________________
五、交貨時間:_____年___月__日前。
六、違約解決:
1、未盡事宜,甲乙雙方友好協商解決。
2、因執行本協議所發生的`或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決,如協商不成,則應提交北京仲裁委員會解決。仲裁結果是終局的,對雙方都有約束力。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本合同用中文書就,并受中國法律約束。本合同一式四份,雙方各執二份。
甲方:__________乙方:__________
代表人:__________代表人:__________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
裝飾裝修反訴狀 篇22
發包單位:(甲方)
承包單位:(乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的店面裝飾裝修裝飾工程(以下簡稱工程)有關事宜,達成如下協議:
第一條:工程名稱:
工程地點:
第二條:工程范圍:
1、商鋪裝修工程及電氣工程:包括天花板、地面、墻面和細部裝飾等;
2、甲方在本工程項目全部完成后要負責相關驗收。
第三條:工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期:年 月 日
第四條:工程造價
1、工程總價格為人民幣:元(大寫:)
2、付款方式
1.合同簽訂后,甲方交付乙方工程總額70%工程款。
2.開工后,甲方按工程進度至完工,余額在工程驗收合格一次性付清。
第五條、材料設備:
本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
第六條、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份。
3.施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費。材料費由甲方負責,工期順延。
第七條、工程質量
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
第十一條、工程驗收
由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收后,雙方負責人應在驗收單上簽名認可。
第十二條、違約責任
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償。、本合同報價表一式二份,甲、乙方雙方各執兩份,經雙方代表簽字和蓋章后即生效。
甲方單位(蓋章):
乙方單位(蓋章):
日期:
裝飾裝修反訴狀 篇23
合同編號:_____________
發包人:________________
承包人:________________
依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修的住房系合法擁有。
甲方的有效證明:________________________________
乙方為經工商行政管理部門注冊登記的企業,企業資質情況:_________
2.裝飾施工地址:_________區_________路_________號_________樓_________室。
3.住房結構:________________房型________房_________廳_________廚________衛________陽臺,套內施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容:。
5.承包方式:________________。
6.工期:
自________年_________月_________日開工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.總價款:¥________元。
人民幣:________________
其中:________________________
材料費:________元,人工費:________元,
拆除費:________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,
管理費:_________元,稅金:________元,
其他費用:________________元。
雙方約定,合同簽訂生效后,如變更施工內容、材料,該部分的工程款應當按實計算。
第二條材料供應
1.甲方提供的材料、設備:。
甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品,并應按時送到施工現場,甲乙雙方應辦理驗收交接手續。
甲方提供的材料按時送到現場后,由乙方負責保管。
由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異,應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果,責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料、設備及報價:。
乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。
乙方供應的材料、設備,甲方有權到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異,應停止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方或乙方提供的材料,應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。
第三條工程質量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。
2.本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式_________份。
設計圖紙費用________元,由________方承擔。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。
驗收合格,甲乙雙方共同確認后,乙方才能繼續施工。
6.全部工程竣工后,乙方應及時通知甲方組織驗收。
驗收合格的,辦理驗收移交手續,簽署工程質量驗收單,并由甲方按照約定付清全部工程價款。
裝飾工程未經驗收或驗收不合格的,甲方有權拒付尾款。
7.工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款后,甲乙雙方簽署工程保修單,乙方同時提供管線竣工圖等資料。
憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條安全施工和防火
1.乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。
如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構,拆、改承重墻。
第五條工程價款及結算
甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。
1.工程款付款可以按下表支付:
工程款付款時間表
付款階段及項目
付款時間
付款比例
付款金額
對預算、設計方案認可
合同簽訂當日元
工期過半年月日元
竣工驗收驗收合格當日元
增加工程項目
簽訂工程項目變更單時元
第七條合同的變更和解除
1.本合同經甲乙雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
工程項目如需變更,需提前與對方聯系。
經雙方協商一致后,簽署工程項目變更單,同時調整相關工程費用及工期。
申方提出變更設計、材料,造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,并承擔全部處理費用。
2.合同簽訂后施工前,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,并按合同總價款_________%支付違約金,辦理終止合同手續。
3.施工過程中,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,并由過錯方按合同總價款_________%支付違約金,解除本合同。
第八條違約責任
1.由于乙方原因致使工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。
經過修理或返工后,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。
每逾期一天,乙方應向甲方按合同總價款1%支付違約金。
2.乙方未按照合同約定提供材料的,甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。
女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設備,應按材料或設備的價款雙倍賠償給甲方。
乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料,給對方造成人身健康損害的,乙方承擔損害賠償責任。
3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責并承擔責任。
4.由于甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。
每停工、窩工一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金。
5.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金,工期順延。
6.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
第九條糾紛處理方式
1.本合同在履行中或在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門申請調解。
2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成的,可以按照下列第_________種方式解決:
提交_____仲裁委員會仲裁。
依法向人民法院起訴。
第十條其他約定
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
第十一條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同簽訂后,裝飾工程不得轉包。
3.本合同一式______份,甲乙雙方各執一份。
第十二條合同附件
合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
郵編:
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
地址:
電話:
郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
裝飾裝修反訴狀 篇24
建設方(簡稱甲方):______
承建方(簡稱乙方):______
根據《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一. 施工地址: ___市湖濱區財政局二樓機房 。
二. 承包方式: 全包 (包工.包料、全包、部分承包)。
三. 總價款:¥ 118038.3 元,大寫(人民幣): 壹拾壹萬捌仟零叁拾捌元叁角其中: 材 料 費: 99966 .63 元,人工費:3654.2元 他費用: 14417.47元 經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
四. 付款方式:合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_____年_________月_________日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
五. 合同組成
本合同的組成包括:本合同文本、預算清單。
六. 工期:自 _____年_________月_________日開工,至 _____年_________月_________日竣工,工期 26 天。
七. 本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章) :
乙方(簽章):
建設方代表(簽字):
承建方代表(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
裝飾裝修反訴狀 篇25
裝修人: ________(以下簡稱甲方)
裝飾裝修企業: ________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設部令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點:________。
2、房屋結構:________。
3、裝飾施工內容及要求:[詳見附表1-1、1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)、(二);附表2:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙,一式二份,甲乙雙方各一份,并雙方各一份,并雙方確認]。
4、 工程承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1) 乙方包工、包料(詳見附表第5:裝修企業提供裝飾裝修材料明細表);
(2) 乙方包、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方包料,即清包工(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表)。
二、工程期限
工程期限________天,開工日期:________年 ________月________日,竣工日期: ________年 ________月 ________日。
出現以下情形經發包方人確認,工程相應順延:
(1) 工程量變化和設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 發包人同意順延的其他情況。
如因項目變更經雙方協商,工程相應調整。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價:(大寫): (小寫) 元,
其中含:設計費 元,管理費 元,稅金 元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
2、付款方式:合同約定的開工日期前三日,甲方支付工程總價款的40%,計 元,其余價款根據施工進度計劃分期支付;
(1)木工進場前,支付總價款40%,計 元;
(2)油漆工進場前,支付總價款17%,計 元;
(3)余款3% 元,工程驗收合格后一次付清。
包清工工程,開工前工程款一次付清。
凡因工程量變化、設計方案等原因調整工程造價的,應在工程驗收合格后按工程決算結清。
雙方款項往來,均就出具發票或正式收據。
四、材料、設備的供應
1、甲方提供的材料、設備見附表4:
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應符合國家規定的質量標準、環保標準,否則由此引發發產品質量問題和其他問題、乙方不承擔責任。甲方負責供應的材料應按施工進度計劃及供應到現場,經乙方驗收簽字,并由乙方負責保管。由于保管不當造成損失的,由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料、設備見附表5:
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量相符,并應向業主提交檢測報告,其中包括環保檢測資料。
乙方采購的材料、設備,應符合國家標準,否則對工程造成的損失由乙方負責;如乙方采購的材料、設備是經甲方指定的,出現質量問題,乙方不承擔責任。
五、工程變更
1、 施工過程中甲方提出修改設計及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系并簽訂變更單,明確變更的價款、工期后方能進行調整,由此引起增減費用、工程變動,應在油漆工程進場前按付款比例付款。(見附表6:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
2、 凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。
六、施工安全
1、 甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質量說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
2、 乙方在施工期內嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》,確保施工安全。
3、 由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質量說明違反有關安全操作規程和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,其責任就由圖紙提供方負責并承擔引產生的一切經濟損失。
4、 由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔責任并賠償甲方的經濟損失。
七、工程質量、驗收及結算
1、 工程質量按20xx年1月10日發布的《江蘇省DB32/381—20xx住宅裝飾質量標準》執行,并按本合同約定履行。
2、 甲、乙雙方應按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進行檢查驗收,并填寫工程驗收單(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單):(1)雜工拆舊;(2)水電敷設;(3)瓦工砌帖;(4)木工制作;(5)漆工刷涂;(6)打掃衛生。
3、 工程竣工后,乙方應書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,填寫工程驗收單(詳見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,但甲方應承認實際竣工時間為竣工日期,并承擔乙方因延期所發生的相關費用。
4、 工程驗收合格后,乙方應向甲方提交工程結算單和工程決算表及有關資料(詳見附表8:家庭居室裝飾裝修工程結算單;附表8—2:家庭居室裝飾裝修工程決算表)甲方自接到上述資料5天內給予批準或提出修改意見,到期未提出異議,視為同意。甲方應在工程決算批準后的3日內結清余款。
5、 工程未經竣工驗收,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發生的質量問題和其他問題由甲方自行承擔責任。
6、 工程竣工后,空氣質量應當符合國家有關標準。如甲方提出對室內環境質量進行檢測時,甲方應當在檢測前15日保持每日通風4小時的情況下委托具有相應資質的建設工程質量檢測機構對室內環境質量進行檢測,檢測不合格的,屬于甲方或乙方的原因,應由甲方或乙方各自承擔相應責任。
八、工程保修
在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算。
九、其它一般規定
對甲方的規定:
1、 甲方開工前應當向物業管理企業或房產管理部門申報登記,并告知鄰里,負責處理鄰里關系。
2、 甲方形式前向乙方提供經確認的施工圖紙或工藝質量說明份,并向乙方進行現場交底;全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等應取保護措施。
3、 向乙方提供施工需要的水、電等施工條件,并說明使用注意事項。
4、 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,應負責到有關部門辦理相關的審批手續。未經有權部門同意,乙方不得擅自拆改,否則乙方應承擔由,此產生的全部責任。
5、 由于甲方提供的材料、設備質量問題或規格差異,乙方向甲方提出后,甲方仍堅持使用而影響工程質量,其返工費用和工程質量等問題均由甲方承擔,工程相應順延。
6、 負責提請有關部門做好安全、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
7、 甲方要求按合同約定的工程提前竣工時,需征得乙方同意并應支付相應費用。
8、 甲方指派 為代表,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理變更、驗收、結算等手續。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見、要求均應通過甲方代表與乙方聯系。
對乙方的規定:
1、 乙方不得將工程轉包給他人施工。
2、 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行管理。
3、 乙方指派 為駐工地代表,負責與甲方聯系協調,代表乙方辦理變更、驗收、結算等手續。
十、工程監理
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責通知乙方。
十一、其它約定
十二、違約責任
甲、 乙方違反本合同條款應承擔相應違約責任,賠償對方因此造成的經濟損失:甲方未按合同規定的時間和要求提供原料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予順延外,還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方應按工程總造價的0.5%賠償乙方損失。
甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0.5%支付違約金。
乙方擅自轉包工程,甲方有權要求停工,乙方應承擔工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經濟損失。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的0.5%支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預算總造價10%向對方支付違約金,并賠償由此而造成的其他經濟損失。
十三、爭議或糾紛的處理
甲、 乙雙方履行本合同如發生爭議,應協商解決或請揚州市裝飾行業協會、揚州市工商行政管理局行政調解中心進行調解。雙方協商或調解不成的,同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當事人如不同意提交仲裁的,則在以下空格中注明,可依法向人民法院提起訴訟 。)
十四、附則
本合同正本一式二份,雙方各執一分,附件 份,有同等法律效力。
甲方:________
乙方:________
________年________月________日
裝飾裝修反訴狀 篇26
甲方:乙方:現住地址:
公司地址:營業執照號:工程設計:項目經理:
聯系電話:(手機)(住宅電話)(辦公電話)
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規保護雙方的合法權益,結合家庭居室現場裝修裝飾工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議,并共同遵守。
第一條工程概況:
1、工程項目:以雙方簽字確認的工程預算所列項目為準。
2、工程地址:。
3、工程內容及做法:詳見設計圖紙、預算書。
4、工程方式:雙方商定采用下列第種方式進行施工:
1)包工包料
2)部分包工包料。
5、工程期限天,開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
6、工程造價:甲方代扣稅后工程總造價為人民幣 元。(¥:元)。
第二條工程施工圖紙
1、甲方委托乙方設計完成后且經甲方確認簽字的施工圖紙一式二份,雙方各持一份。
第三條雙方責任
1、甲方責任:
[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止,甲方必須為乙方進場施工創造條件,與物業管理部門協調裝修工程事宜,做到水通、電通、場地通。
[2]物業收取的一切費用由甲方負責支付。
[3]甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
[4]甲方若要改動結構、敲墻、打洞等必須經得物業管理部門或其它相關部門的書面批準,否則乙方恕不動工。
[5]甲方有權對乙方采購材料進場進行驗收,有權對施工質量和進度進行臨督。
[6]甲方對乙方施工管理和服務不滿意,有權向乙方總經理辦公室投訴。
2、乙方責任:
⑴乙方在施工中嚴格按照《施工工藝規范》及《工程質量驗收標準》施工,按期保質完成工程。
⑵乙方保證施工現場整潔,材料分類堆放合理有序。
⑶乙方負責將工程施工產生的垃圾送至指定地點,并負責運走。
第四條工程變更
1、施工過程中,甲方確需對設計、施工項目、材料、工藝等變更,雙方應協商一致,必須填寫《工程項目變更單》,經甲乙雙方確認簽字,乙方方可實施變更項目,同時工期順延。
第五條工程材料提供
1、甲方負責監督乙方采購材料,乙方應提前兩天通知甲方,乙方根據甲方提交的規格、數量、時間要求送達施工現場。
2、乙方負責采購的材料品種如有與預算不符,甲方有權拒收或要求退換,由此造成的誤工由乙方負責。
第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤:
[1]不可抗力因素如:空氣相對濕度過大;交通不便;自然災害等。
[2]甲方在原預算基礎上工程量增加,工期順延。
[3]施工中甲方要求設計變更,工期順延。
[4]因甲方提供的設備不能及時到達現場、設備質量不合格而影響工期的,工期順延,返工費由甲方負擔。
[5]因甲方原因,造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責。
[6]因甲方未按合同規定支付二期工程款造成的停工,工期順延。
[7]因乙方責任不能按期開工的,工期不順延。
[8]因乙方責任無故中途停工而影響工期的,工期不順延。
[9]因乙方原因造成工程質量存在問題而返工的,工期不順延,返工費由乙方負責。
第七條工程質量
嚴格按照雙方認可的預算書中要求的材料、設計圖紙的方案和《工程質量驗收標準》進行施工。
第八條工程驗收
乙方為了對甲方負責,將根據具體施工流程,采取部分完工,部分驗收與整體驗收相結合的形式進行驗收。
1、分階段工程驗收
⑴隱蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程
2、整體工程驗收:
⑴工程竣工后,乙方應提前兩天通知甲方對整體工程驗收,甲方必須在接到驗收通知后三天內配合驗收,填寫工程驗收單。
⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收,該工程將視為合格工程。
第九條售后服務(保修)
1、工程自驗收合格雙方簽字之日起,甲方到乙方公司辦理售后服務手續后,乙方向甲方簽發售后服務保修卡(整體工程保修一年,水電工程保修二年)。
2、在保修期內,如出現裝修裝飾質量問題,乙方在接到甲方通知24小時之內趕到現場進行維修,所需一切費用,全部由乙方承擔。
3、保修期內,若是房屋土建質量問題(如預制板連接縫收縮、開裂、頂部及墻體收縮下沉引起墻面開裂漏水、起鼓),甲方自行設備安裝損壞或人為損壞等,如需乙方維修,甲方應另付工程費用。
第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。
2、本合同簽訂之日后,乙方進場首期支付工程款即人民幣元,在工程進入中途付工程款即人民幣元。
工程結尾支付工程款即人民幣元,余款元,等工程完工驗收合格后一次性付清。
3、甲方未按本合同中規定日期交納工程款,乙方有權停工。
4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務,并開具財務收據。
第十一條違約責任
1、因合同雙方中的任一方原因,未能履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
2、因合同雙方中的任一方原因,造成合同無法履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應經濟損失。
第十二條其它責任
1、合同執行過程中,甲方為第一責任人,涉及到工程項目變更等事宜,乙方僅與甲方第一責任人協商確定,其它人士意見恕不照辦。
甲方:_________________
乙方:_________________
___________年___________月_________日
裝飾裝修反訴狀 篇27
發包方(甲方):
承包方(乙方):
鑒于裝飾裝修工程的實際情況需要,按照《中華人民共和國合同法》及建設部《建筑裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況,經甲乙雙方協商,現達成以下合同條款,雙方自覺遵守。
一、工程概況
工程名稱:匯金廣場改造 工程地點:滸關鎮興賢路 工程內容:扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎澆筑
二、工程承包范圍
承包范圍:包工、包料
三、合同工期:
開工日期: 竣工日期: 合同工期總日歷天數 天。遇不可抗因素影響,工期須延。
四、質量標準:
工程質量標準:按照圖紙要求、達標
五、合同價款
金額(大寫):伍萬元整 (人民幣)¥: 50000 元
六、付款方式:
1、工程完成后天內,一次性付清全部合同價款。
七、驗收交付
1、按照圖紙施工要求完成后驗收,驗收合格后即交付。
八、附則
1、本合同條款未盡事宜,雙方協商解決并簽訂補充協議作為附件,附件與本合同具同等效力,雙方簽定之日起生效。
2、本合同一式二份,雙方各執一份,自雙方簽訂之日起生效。工程價款付清后即失效。
3、附件: (1)施工圖紙 (2)工程報價清單 (3)其他 發包人:(公章) 住所: 法定代表人: 委托代表人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 郵政編碼: 承包人:(公章)住所: 法定代表人: 委托代表人:
電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號:
郵政編碼:
裝飾裝修反訴狀 篇28
甲方: 賓館(以下稱甲方)
乙方: 工程有限公司(以下稱乙方)
經甲乙雙方友好協商, 賓館客房、大堂裝修達成協議如下:
1、 甲方責任:甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工,報建手續,外界關系由甲方負責,水電到施工場地費用由甲方負責。
2、 乙方責任:乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工,單價按每間客房、廁所計算,客房、廁所按報價單附件為準,所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工,甲乙雙方協商認可大堂報價后方可施工。
3、 承包單價每間客房、廁所_/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為 元,本報價不含稅)
4、 安全責任:在施工期間,此項裝修施工過程中,現場由乙方管理,甲方協助,所有大小安全事故一切責任由乙方負責,與甲方無關,甲方不承擔任何經濟責任。
5、 付款方式:在簽合同之日起,甲方付給乙方啟動資金,其余工程款按工程量付款,工期在 日期:開工至 日期:完工,如甲方原因不能施工,工期順延,沒其它原因,乙方沒按期完工每天罰款 元,在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方,在工程款內預留5%作為保證金,如沒有質量問題,余款5%的保證金在乙方,在保修期間,如有質量問題,甲方提前一天通知乙方來人維修,如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。
6、 承包協議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
身份證號碼: 身份證號碼:
電話: 電話:
裝飾裝修反訴狀 篇29
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的`費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。和承擔費用。
(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任
(1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
(2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
(3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
(4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
裝飾裝修反訴狀 篇30
業主 (以下簡稱甲方):
聯系電話:
施工隊(以下簡稱乙方):
聯系電話:
身份證號碼及復印件
工程項目:居室裝潢
甲、乙雙方經過多次友好洽談和協商,現甲方決定將居室裝潢權委托給乙方。為了保證工程順利的進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
一、 工程概況
1、工程地址:
2、居室規格: 房型 層 (式) 室 廳 廚 衛
總計:施工面積 平方米;
3、施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工項目明細》和戶型施工圖。
4、委托方式:
二、 工程價款
清包工費: 元,大寫:
三、 付款方式
1、施工隊進場,預支生活費: 元,
2、水電工完工,付 元
3、木工完成,付 元,
4、泥工完成,付 元,
5、工程竣工,付 元,
6、工程施工中如有項目增減或需要變動,增減項目的價款甲乙雙方協商后,待增減項目完工時一并結清。
7、工程質量保修金 元,從竣工之日起1年后支付。
8、若工程竣工時所有驗收項目均達到甲方驗收標準且驗收滿意,甲方將多支付乙方額外的工程獎勵基金元。
四、 設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作;
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、 材料
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、凡由甲方所提供的所有建筑材料,經由乙方驗收后并給予保管,非經甲方同意,不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不當造成遺失的,應按材料的`實際價格的2倍補償給甲方。
3、未經甲方同意,乙方不得自行采購材料;若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
4、若需乙方代購部分材料,乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發票。
5、乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,并承擔因材料質量引起的損失。
6、乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
7、乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現場。
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現此類現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、 工期及工程質量檢查與驗收
1、從 年 月 日起至 年 月 日止,工期為 天,因甲方因素拖延,工期順延;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費50元/天。
2、施工期間,乙方每天的工作時間為:上午 _________ 點 _______ 分至 ______ 點 _______ 分;下午 _________ 點 _______ 分至 ______ 點 _______ 分。
3、工程質量檢查及驗收
a、本工程質量評定驗收標準的依據:
①施工圖紙、作法說明、設計變更;
②《住宅裝飾裝修工程施工規范
③《市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》
b、過程驗收項目:基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前),防水工程(鋪設瓷片前),吊頂工程(封石膏板涂料前),門窗工程、細木工程、墻漆工程;
c、驗收合格項目雙方確認;不合格項目限期整改,另行驗收,直至合格為止。
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、 垃圾清運
1、垃圾袋裝化;
2、垃圾應日日清;
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。、
九、 勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件;
2、未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜;
3、乙方應具備在長沙市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔;
4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員;
5、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、 施工機具
乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
十一、工地現場管理
1、現場禁止使用明火;
2、油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在兩年內無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。
3、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發生的人工費用按實從工程保修金中扣除。
十三、合同附件
1、施工內容項目及造價明細。
十四、合同爭議
1、出現爭議甲乙雙方先協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、其它說明和要求:
1、須隱蔽的管線應在甲方驗收合格后再進行隱蔽作業,竣工交驗前應向甲方提供室內水電管線的竣工圖。
2、除上述裝潢要求外,如有增加工作,雙方另行協商,施工費不得高于同類平均水平。
3、工程為清包,甲方只提供材料。施工工具等設備由乙方施工承包人自備自理。
4、乙方施工單位必須保證施工質量,發生施工質量問題,施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題,施工單位應立即予以改正,在未達到甲方的整改要求前甲方有權拒付人工費。
5、乙方應指派(姓名) 為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
6、施工人員要文明施工,禁止野蠻施工。
7、施工單位負責及時清理建筑垃圾至規定位置,工程施工結束后,施工人員負責場內建筑垃圾清運,完畢后方可立離場。
8、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場違法亂紀,一旦發生問題,后果自負。
9、附則
①本合同由甲、乙雙方直拉簽訂,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
②本合同簽訂后工程不得轉包。
③工程竣工完結后合同履行完后自動終止。
④本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲 方:
_________年____月____日
乙 方:
_________年____月____日
裝飾裝修反訴狀 篇31
甲方:___________聯系電話:_____________________
乙方:___________聯系電話:_____________________
甲方就乙方對 商鋪進行裝修改造活動,根據《____________市商場市場消防安全管理規定》、及其它各項規定,經甲乙雙方協商一致,訂立本合同。
第一條 裝修商鋪
本合同裝修場地位于____________________________________商鋪。
第二條 裝修期限
裝修期限自_________年______月______日起至_________年______月______日止。
第三條 裝修押金
乙方進入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金____________元,裝修完成后,經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環境、設施設備等條件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條 裝修條例
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)__________元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置),應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,并經書面回復后嚴格按照《________市地區電氣安全工作規程》、《________地區電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以____________元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內的整體環境美觀,否則,將處以____________元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以____________元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求。
第五條 合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式____份,甲乙雙方各執____份。
甲方(簽章):_____________乙方(簽章):_____________
_________年______月______日_________年______月______日