辦公室裝修承攬合同書（精選3篇）

辦公室裝修承攬合同書 篇1

　　委托單位

　　承攬單位

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________.

　　2.工程地點：__________________________________.

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　承包人包工、包料;

　　承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費____________元，由發包人支付

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整

　　二、施工時間

　　工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方承攬單位

　　代表人：代表人：

辦公室裝修承攬合同書 篇2

　　發包方：____________________

　　承包方：____________________

　　工程名稱：_________________

　　工程地點：___________________

　　建筑面積：__________平方米;層數：________

　　結構類型：________;檐高/跨度：________米

　　批準文號：(有權機關批準工程立項的文號)_______________

　　工程性質：(指基建、技改、合資等)___________________

　　承包范圍：___________________

　　承包方式：_________________

　　質量等級(優良或合格)_______________

　　工程承包造價(金額大寫)_________________￥____________元

　　依照《___________》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協議：

　　第1條工期

　　1。1本合同工程定于__________年__________月__________日開工;于__________年__________月__________日竣工。合同工期日歷天數為____天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為___________天。

　　1。2承包方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經濟支出：__________________

　　1。3工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商后在合同中約定：________________

　　第2條圖紙

　　發包方于___________年___________月___________日，向承包方提供_________套圖紙。

　　第3條發包方、承包方駐工地代表。

　　發包方工程師姓名：_________________;

　　項日經理姓名：_______________。

　　第4條發包人工作

　　開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的合法手續，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，并于現場交驗，協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，合同簽訂后______天內組織會審圖紙和設計交底，在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃后_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時，發包方按有關規定提供相應的防護措施，并承擔相關的經濟支出。

　　第5條承包人工作

　　5。1每月_______日向發包方報送月度施工計劃和己完工程進度統計報表。

　　5。2遵守國家及本市有關部門對施工現場的交通和施工噪音等管理規定，負責安全保衛、清潔衛生等各項工作，做好施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)古樹名木和地下管線的保護。發現地下障礙和文物時，及時報告有關部門并采取有效保護措施，按有關具體規定處置，發包方承擔由此發生的費用，延誤的工期相應順延。在圖紙會審和設計交底后________天內向發包方提交施工組織設計(或施工方案)和進度計劃。

　　承包方不按合同約定完成各項工作時，應承擔由此造成的經濟損失，工期不予順延。

　　第6條工程質量檢查及驗收。

　　6。1當工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前，承包方自檢，并于48小時前通知發包方參加，驗收合格，發包方在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工。工程質量符合規范要求，發包方不在驗收記錄簽字，可視為發包方己經批準，承包方可進行隱蔽或繼續施工。驗收不合格，承包方在限定時間內修改后重新驗收。因發包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經濟支出，由發包方承擔。檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢驗不合格，影響正常施工的費用由承包方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由發包方承擔，相應順延工期。

　　6。2工程具備竣工驗收條件，承包方按國家和本市工程竣工有關規定，向發包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，發包方10天內組織驗收。發包方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

　　發包方、承包方辦理工程竣工驗收手續后，發包方于5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量備案本合同即告終止。承包人應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的有關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

　　第7條設計變更及合同價款的調整

　　7。1施工中發包方對原設計進行變更，經批準后，發包方應在變更前10天向承包方發出書面變更通知，否則，承包方有權拒絕變更。承包方按通知進行變更，并于5天內，根據約定的可調整承包方式提出變更價款報告的完整資料，因變更導致的經濟支出和承包方損失，由發包方承擔，發包方收到變更價款報告之日起5天內予以簽認，無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起5天后自行生效，由此延誤的工期相應順延。

　　7。2本工程按可調整的承包方式對承包造價作如下調整：_________________________

　　第8條工程價款及結算

　　8。1雙方按國家和本市有關主管部門現行規定，在合同生效后，發包方按下表約定分_____次向承包方預付或支付工程款，發包方不按時撥付工程款，從應付之日起承擔應付款的利息。

　　第9條材料設備的供應。

　　9。1發包方按雙方約定的《發包方供應材料設備一覽表》(附后)供應材料設備，如與《一覽表》不符時，承擔相應違約責任。

　　9。2發包方、承包方雙方應對各自負責供應的材料設備，提___________品合格證明;如與設計和規范要求不符的產品，重新采購符合要求的產品，各自承擔由此發生的費用。

　　9。3承包方需使用代用材料時，須經發包方代表批準方可使用，由此增減的費用雙方議定。

　　第10條爭議

　　發包方、承包方雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向__________________委員會申請___________;

　　第二種爭議解決方式：向_____________人民法院起訴。雙方約定按第____________種爭議解決方式解決。

　　第11條違約

　　發包方或承包方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。

　　第12條合同份數。本合同正本兩份具有同等效力，由發包方承包方雙方分別保存;副本_______份。

　　第13條補充條款如下：__________________________

　　工程發包方供應材料設備一覽表略

　　本合同訂立時間：_________年___________月___________日(即日起生效)

　　發包方(章)_____________承包方(章)_______________

　　地址：_______________地址：_______________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　委托代理人：_______________委托代理人：_______________

　　電話：____________________電話：____________________

　　開戶銀行：_______________________開戶銀行：_______________________

　　帳號：_______________帳號：_____________________

　　郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________

辦公室裝修承攬合同書 篇3

　　發包方：______________(以下簡稱“甲方”)

　　承包方：______________(以下簡稱“乙方”)

　　依照《中華人民共和國民法典合同編》、《建筑裝飾裝修管理規定》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關法律、法規規定，就本項裝修工程有關事項，經雙方協商達成如下合同，以昭信守：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：________辦公室裝修工程

　　2、工程地址：______________________。

　　3、面積：約______平方米

　　4、承包方式：包工包料.

　　第二條合同工期

　　工期自______年______月______日至______年______月______日

　　第三條審批和資質

　　1、乙方在此向甲方保證，其具備必要的裝修資質和其他資質，本合同項下甲方發包給乙方的工程均沒有超出乙方資質證書規定的范圍。

　　第四條工程價款及付款方式

　　1、本合同總工程價款為人民幣：______萬元

　　2、付款方式：

　　(1)乙方報批的施工圖紙經甲方書面同意后3天內付首期工程款，即付總工程價款的______ %;

　　(2)經雙方書面確認工程施工到總工程量______%時或______月______日前(以后到的'時間為準)，再付總工程價款的______%;

　　(3)竣工驗收決算后，除保留______萬元保修金外，其余工程款一次性付清(竣工日期以甲方的驗收確認單為準);

　　(4)由于甲方要求設計變更或修改等而引起的工程量的增減時，須由乙方編制工程變更單，經甲方審核確認后在竣工驗收決算時予以調整;

　　(5)工程項目及價款明細詳見裝修概算書;

　　(6)以甲方簽字確認的施工圖為準，施工圖內項目增減不做變更。

　　第五條工程質量要求

　　1、乙方嚴格按照經甲方提供或確認的施工圖紙進行施工，隨時接受甲方代表或委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。同時施工嚴格按照國家規范進行，施工滿足設計要求，質量達到工程建設強制性標準、其他技術標準以及本合同的規定。

　　2、工程以包工包料的方式進行，材料按預算品牌或甲方指定采購，因甲方事后書面變更材料而造成的差價應按實增減，裝修材料應當符合國家和裝修地的有關標準，禁止使用不符合國家和裝修地有關標準的建筑裝修裝飾材料和設備。

　　3、乙方保證按照圖紙施工，不擅自改變設計圖紙。

　　4、施工中，甲方如另有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應書面確認，增加的費用，應另簽訂補充合同或施工更改聯系單。

　　風險告知：裝修過程中，很容易有增減項目，比如多做個柜子，多改幾米水電路等等。這些都要在完工的時候交納費用的。那么這些項目的單價究竟應該是多少呢?如果等到已經開工后，那這可能就是設計說了算了。所以如果有可能，最好能復印一份裝修公司的最初給您看的完整報價單，以免在簽訂合同或是增減項目時，裝修公司偷梁換柱，改換價格。還要注意一點，最后結算費用的時候，你應該支付的增減費用，都應該是在該項目施工前，由您簽字認可的，如果是您沒有簽字認可的，您一概可以不支付相應的費用。

　　甲方：________

　　乙方：________