商品房裝修合同十四篇
商品房裝修合同 篇1
甲方:
乙方:
為了加強企業間的合作關系,促進企業間的共同發展,甲乙雙方本著誠實守信、互惠互利的原則,經友好協商,達成如下協議:
一、乙方安排設計人員駐點甲方辦公場所,配合甲方接洽裝修客戶并繪制相關設計圖紙。
二、乙方在經營過程中保持獨立性,甲方如要乙方下屬人員配合工作,須征求乙方意見,乙方在遵循輕重緩急原則下安排人員配合甲方工作。
三、甲乙雙方保證不向外界透露各自商業秘密。
四、乙方介紹裝修客戶給甲方,若交易達成,甲方應按裝修合同標的款的5%支付給乙方作為傭金,該傭金的支付進度和方式按照客戶交納裝修工程款的進度和方式。
五、甲方如需乙方工作人員到除市區外的工地,須報銷乙方的來回車費。
六、乙方負責甲方客戶的接洽,設計和工地跟蹤服務,甲方應按裝修合同標的款的3%支付給乙方作為設計提成,該提成的支付進度和方式按照客戶交納裝修款的進度和方式。
七、除正常裝修設計外,零星圖紙的設計,甲乙雙方商量后確定,費用一次性支付。
八、乙方不承擔辦公場所發生的租金水電網絡等費用。
九、本合作協議有效期為年,從協議簽訂之日起計算。
十、本協議到期,雙方不提異議,協議繼續有效。
十一、本協議雙方應嚴格信守。未盡事宜,雙方另行協商補充,補充協議與本協議具有同樣的法律效力。
十二、如執行過程中出現糾紛,甲乙雙方應協商解決,協商不成,由_市仲裁委員會裁決。裁決不成可向當地人民法院起訴。
十三、合同的修改
合同在履行過程中。如果有一方認為需要修改,需向另一方提出書面的修改建議和理由,雙方協商同意后才能修改,并形成本合同的附件。如果雙方未達成新的修改意見,則原有合同繼續有效。
十四、不可抗力
1、在合同的執行過程中如果出現了戰爭、水災、火災、地震等等不可抗力事故,將影響合同的正常履行時,受不可抗力影響的一方應盡快將不可抗力事故的情況通知對方。并盡快將有關當局出具的證明文件提交另一方進行確認。
2、雙方盡快根據此項不可抗力事故的影響協商本合同的進一步執行問題。
3、因不可抗力造成的對履行合同的延誤或無法正常履行時,受不可抗力影響的一方不負法律責任。
十五、本協議經雙方簽字蓋章后生效。本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方: (公章)
授權代表簽字:
乙方: (公章)
授權代表簽字:
_______年____月____日
商品房裝修合同 篇2
商品房裝修合同范本(一)
委托方(甲方):承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:____區____街____單元____室
二、形式結構:____層式____室____廳____廚____衛
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質量,暫扣500元押金,XX年4月__日至XX年7月日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
聯系電話:聯系電話:
年月日年月日
商品房裝修合同范本(二)
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:___________________________________
2、居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。
3、施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委托方式:____________________________________________
5、工程開工日期:______年______月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;
3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1、工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1、甲方責任
1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2、乙方責任
1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執份。
甲方(業主):(簽章)乙方:(簽章)
住所地址:企業地址:
郵政編碼:郵政編碼:
工作單位:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
簽約地址:簽約日期:
商品房裝修合同范本(三)
甲方(發包方):
身份證號碼:
乙方(承包方):
身份證號碼:
雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。如下:
一、工程項目:
1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
*年八月二十日至**年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲、乙方各執一份,具有相同效應。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
年月日年月日
商品房裝修合同 篇3
委托方(甲方):______________
承接方(乙方):______________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋裝修,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:xx縣xx小區G幢401室
二、形式結構:單層式三室兩廳一廚兩衛
三、工程工期:開工之日算起一個半月(45天)
四、承包方式:
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(甲方提供裝飾裝修材料明細表。乙方提供裝飾裝修材料明細表)
五、工程項目:
1、乙方負責5個房間(三臥室、一客廳、一飯廳)地面鋪設瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,兩個衛生間墻面鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨。瓷磚由甲方提供,其余材料由乙方提供。
2、乙方負責電路水路改造:
3、乙方負責集成吊頂:廚房,兩個衛生間
4、包三個水管
5、乙方負責客廳頂部打石膏條,客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墻面刷雙灰粉上漆,甲方提供漆材料,其余由乙方負責。
7、乙方負責安裝衛生間門兩扇、燈、潔具,材料由甲方提供。
8、裝修完成后由乙方負責清理打掃。
9、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案,商量確定。
10。其它未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
六、材料、設備的供應
1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產品,并應按施工進度計劃及時供應到現場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續后由乙方負責保管。
2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、質量、計量標準及數量相符。
4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
七、質量標準
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
八、工程造價
甲方共支付乙方裝修人工費、材料費共15600元人民幣。
九、工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開工二至五日,甲方支付相當于總價款20%(3120元)的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內,甲方支付相當于總價款40%(6240)的工程款;
(三)竣工驗收后三日內,甲方支付相當于總價款40%(6240)的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,如果裝修出現質量問題,乙方應該免費為甲方排查,否則,退還受損金額!
十、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方:________________ 乙方:________________
簽字(蓋章):________________ 簽字(蓋章):________________
聯系電話:________________ 聯系電話:________________
________年____月____日________年____月____日
商品房裝修合同 篇4
建設單位:___________________
施工單位:中山市西區__裝飾
甲方有一套位于__________________的商品房,現委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計。
一、工程名稱:室內裝修及水電工程。
二、施工地點:________________________________
三、工程內容及工程量:本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準,施工中如有漏報項目或增加項目,則按實際結算項目數量結算工程款。
四、工程總造價:按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約:______________元大寫:________________________元正
五、付款方式:甲方應于________年_____月_____日先付給乙方總工程款的30%___________元_______年_____月____日支付總工程款的20%______________元________
年_____月_____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____支付總工程款的10%______________元)。
六、施工期限:從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素,工期順延。
七、保修期:保修為年,保修期內屬工程質量損壞,乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協議”。
八、責任:因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。
甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源接口,清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
乙方需指定施工負責人,非經甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的,所造成的損失由甲方負責。
工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格,乙方只對甲方履行保修責任。
附工程的驗收標準
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字后生效,全部工程結算后自行終止。
甲方:______________________乙方:中山市西區__裝飾工程部
簽約代表:簽約代表:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:年月日簽約日期:年月日
商品房裝修合同 篇5
商品房裝修工程合同(1)
發包方(甲方):_____________________ 身份證號碼:______________
聯系(通信)地址:_______________________________________________
電話:①_______________②____________ 手機:____________________
承包方(乙方):_________________________________________________
公司總部地址:___________________________________________________
法定代表人:_________________________ 電話:____________________
法人營業執照號:_____________________ 資質證號:________________
分公司(分部)地址:_____________________________________________
營業執照號:_________________________ 電話:____________________
負責人:_____________職務: _________ 電話:____________________
簽約代理人:_________________________ 電話:____________________
工程代表人(或項目經理):___________ 電話:____________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《湖北省合同監督條例》、建設部第110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律法規,結合家裝工程施工特點,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況
1.工程地址:________________________________________________.
2.建筑面積:_______________.
3.戶型: ______室______廳______衛,為平層□,或錯層□,或復式□,或別墅□。(□為確定的內容,以√或×表示,下同。)
4.承包方式:雙方商定采用下列第______種方式承包:
①乙方包工、包輔助施工材料、包全部主材□或部分主材□ (以“甲方委 托乙方代購主材清單”為準)。
②乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。
③其他方式______________________________.
5.施工內容:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。
6.施工日期:________年_____月_____日至_______年____月_____日。
7.合同金額:(大寫)______________________元。竣工后據實復核結算□;合同款包干□。
8.支付方式:合同簽訂后,甲方按合同_____%首期預付________元;水電等隱蔽工程及中期驗收后按合同_____%支付_________元;工程竣工驗收合格后_____日內支付尾款__________元。
9.甲方向乙方支付定金、預付款、工程款及其他款項時,應要求乙方提供蓋有乙方“財務專用章”的收據或發票等字據。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供
1.甲方自行設計提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。
2.甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設計費(大寫)_______________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。
三、甲方工作
1.若由甲方自行設計的,開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明,并進行現場交底。
2.審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單,雙方簽字認可。
3.開工前為乙方入場施工創造條件,包括搬清居室內家具、陳設,并歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
4.提供施工所需水、電;辦理施工所涉及的相關手續。
5.負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
6.及時提供符合設計要求、具備合格證書、由正規廠家生產的自備材料和設備。
7.組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中期及竣工階段的質量驗收。
四、乙方工作
1.嚴格執行施工規范、安全操作規程、消防和環境保護等規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工,按期保質完成裝修工程。
2.若由乙方設計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進行現場交底。
3.施工中不得拆改建筑主體或承重結構、暖通及燃氣設施,如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。
4.確保裝修質量,尤其是水、電等隱蔽工程的質量,嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生因施工造成的質量問題,負責返工返修,費用由乙方負責。
5.遵守有關部門對施工現場管理的規定,做好現場安全及圍護工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。
6.保護好原居室內的家具和陳設,保證施工現場的整潔,負責將垃圾定點堆放。
7.組織好工程質量的自檢,配合甲方(實行工程監理的,應有監理方參加)做好隱蔽工程、中期及竣工階段的驗收。
五、工程監理
本工程實行工程監理,甲方委托_______________監理公司對本工程進行監理,甲方自行支付監理費用。
六、工期
1.乙方應按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和因停電、停水及不可抗力因素導致停工_____小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方按合同金額_______%的比例向甲方支付違約金。
2.由于甲方原因導致中途停工的,工期順延。且每停工一天,由甲方按合同金額的__________%的比例補償乙方誤工費。
3.若甲方增加工程內容,經雙方書面認可后,按新增加工程量順延工期,費用由甲、乙雙方協商支付。
七、材料供應
1.本工程甲方采購的材料、設備,應為符合設計要求、正規廠家的合格產品,并按時供應施工現場。如因質量問題、規格差異或“三無”產品造成損失,由甲方自行承擔。
2.凡由乙方供應的材料、設備,應向甲方提供其品牌、規格、單價、產地及產 品合格證等,并經甲方檢驗后才能使用,否則造成的損失由乙方負責。
八、工程變更
1.工程項目及施工方式如需要變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(附:設計(施工)變更單);
2.無故未按期支付工程款的,工期相應順延。
3.若甲方中途要求變更設計,影響到乙方已購回的材料、已定制的成品或半成品以及正常施工,且無法調整的,損失由甲方承擔。
九、工程質量驗收及保修
1.工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內容為依據,以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210-)及《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327-)為質量評定的標準;以《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325·)為室內環境達標標準。
2.在水、電等隱蔽工程完工后,甲、乙雙方應共同進行中期驗收(實行工程監理的,監理方應參加驗收)。
3.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收,辦理驗收、移交手續。(實行工程監理的,應有監理方參加)。
4.在隱蔽工程和中期驗收過程中,甲、乙雙方(實行工程監理的,應有監理方參加)確認的質量問題,由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質量問題,乙方負責返修(返工)和承擔費用,并重新約定返修(返工)工期。
5.未辦理驗收交付手續,甲方使用房屋視為質量驗收合格,由此引起的后果由甲方負責。
6.工程竣工后,乙方負責對所施工項目進行保修,并出具《工程保修單》,保修期按《建設工程質量管理條例》的相關規定執行。
十、違約責任
1.甲方未辦理有關手續,擅自決定拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由甲方承擔。
2.未經有關部門批準,未辦理有關手續,乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由乙方承擔。
3.在施工過程中,甲方未與乙方主要負責人協商,私自要求工人更改施工內容,所引起的質量問題由甲方承擔責任。
4.若因違反施工規范、安全操作規程、消防法規、環保規定及雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔責任。
5.因一方原因,合同無法履行和繼續履行時,應及時通知對方辦理合同終止手續,并賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續,擅自停止 履約,違約方應承擔違約金,并賠償對方由此造成的經濟損失,違約金按合 同金額的______%支付。
十一、爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發生爭議應優先協商解決;當事人協商不成時,甲乙雙方同意以第_____種方式解決:
①__________仲裁委員會仲裁;
②向人民法院提起訴訟。
十二、其它___________________
十三、附則
1.本合同一式二份,雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉包,否則合同無效,由此造成的一切損失由轉包方承擔。
3.合同附件為本合同的有效組成部分。
附件1:補充協議;
附件2:設計、施工圖紙、施工說明;
附件3:工程報價單;
附件4:設計(施工)變更單;
附件5:驗收單(含隱蔽工程、中期和竣工驗收);
附件6:甲方(乙方)提供裝飾裝修材料明細表;
附件7:工程結算單;
附件8:工程保修單。
甲方(簽章):_____________ 乙方(簽章):_______________
法定代表人:_______________ 簽約代理人:_________________
合同簽訂日期:_______________年_____________月__________日
商品房裝修工程合同(2)
委托方(甲方):
承接方(乙方):
本工程設計人: 聯系電話:
施工負責人: 聯系電話:
工程項目:
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,結合本市住宅裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議(包括本合同附件和所有補充合同):
第一條:工程概況
一、工程地址:___________________________________;
二、居室規格:房型__________層(式)___________室____________廳__________廚_____________衛________陽臺
1、_________室,計__________平方米;
2、_________廳,計__________平方米;
3、_______廚房,計________平方米;
4、_______衛生間,計_________平方米;
5、__________陽臺,計__________平方米;
6、其他(注明部位) ,計 平方米。
總計:施工面積 平方米。
三、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》、施工工藝表和施工圖
四、工程承包方式,雙方商定采取下列第__( 2 )_____種承包方式。
(1) 乙方包工、包全部材料(見附表:乙方提供裝飾材料明細表);
(2) 乙方包工、包輔料,甲方提供主材(見附表:甲方提供裝飾材料明細表,見附表:乙方提供裝飾材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方提供全部材料(見附表:甲方提供裝飾材料明細表)。
五、工程開工日期:XX年 月 日
六、工程竣工日期:XX年 月 日. 工程總天數: 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)----整 。(其中包括裝修輔料費、人工費、設計費、裝修垃圾清運費、搬卸費、電梯運貨費、管理費、裝修出入證工本費及押金等。)
第三條:質量要求
一、 工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
二、工程驗收標準,雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
三、質量檢查監督部門:重慶市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
四、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
五、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
一、乙方須嚴格按照國家有在價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
二、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表:乙方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收,材料進場時要甲方簽字認可方可進行施工;如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,若已使用,對工程造成損失的由乙方負責。
三、按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場(見附表:甲方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收并辦理交接手續;由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
一、 合同一經簽訂甲方即應支付施工費__________(大寫___________); 當工期進度到________________________并經甲方驗收合格時, 甲方第二次支付施工費______________(大寫:___________________) 當工期進度到_____________________并經甲方驗收合格時, 甲方第三次支付施工費____________(大寫:________________)。甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工并經驗收合格后結算, 金額________(大寫:______________)。
二、 剩余尾款___________(大寫:_________)部分,作為裝修風險金,在三個月后無工程隱患再支付(注:施工費包括裝修輔料費、人工費、設計費、施工清運費、搬卸費、管理費等)。
三、甲方付清工程價款,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,(在工程進行中甲方所付款項,乙方收取需開收據.)
四、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清約定工程價款時,不得交付使用。
第六條:工程工期
一、 因下列原因造成工期延期,經甲方確認,工期相應順延:
1、 工程量變化或設計變更;
2、 不可抗力;
3、 甲方同意工期順延的其它情況。
4、 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意。
5、 因甲方未按合同完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。因甲方未按期 支付工程價款,合同工期相應順延。
6、 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方 原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。每日按工費的1%作為違約金。
二、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
三、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
四、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,乙方不承擔責任,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
五、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
一、待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。質量標準本工程施工質量按下列第____________ 項標準執行;
1)以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》。
2)雙方約定。
1、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________ 部門對工程質量予以認證,認證所需費用采取"誰提出誰墊付"的原則。經認證,工程質量不符合合同約定標準的,認證所需費用由責任方承擔;工程質量符合合同約定標準的,認證所需費用由甲方承擔。
2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗,若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若造成停工,工期順延,若復驗不合格,其驗收返工費用由乙方承擔,但工期應予順延。
3、雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量驗收。乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應添寫工程驗收單.
1_______________________________2_____________________________________;
3_______________________________4____________________________________;
5_______________________________6___________________________________;
4、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后三天內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如果甲方在規定時間內未組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期.
5、工程竣工驗收后,乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方,甲方自接到上述資料三天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在三天內結清約定款項。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為貳年。驗收合格簽字并結清約定款項后,填寫工程保修單。
7、驗收不合格,乙方負責返工,甲方不得使用,否則使用房屋視為合格。
8、因甲方原因工程價款未結清,乙方不負責保修。
9、工程未經驗收,甲方提前使用,出現質量問題,甲方承擔責任。
第八條:其他事項
一、 甲方工作
1、開工前_______ 天,向乙方提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、負責提供水源、電源為乙方使用;(僅為施工專用,工人不得用于私用)
3、負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系;協助乙方做好現場保衛、消防等工作。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼.
4、如需原建筑物或設備管線,負責到有關部門辦理響應的審批手續,并承擔有關費用;
二、乙方工作
1、 指派(姓名) 為工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量的按期完成施工任務,解決有關乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程,負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。施工現場應配備干粉滅火器。
3、保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(居民)的關系。
4、保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛、垃圾處理工作。應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。
5、未經甲方同意,乙方擅自改造原有建筑結構及設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
6、工程竣工未移交甲方之前負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
7、在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起三年。
三、 安全生產和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。
2、乙方在施工期內應嚴格遵受《建筑安裝工人安全技術規范》和《建筑安裝工人安全操作規范》,注意施工安全。在施工過程中,若發生安全事故(包括財產損失、人員傷亡等)或其他損失,由乙方負責
3、由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范導致發生火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
4、由于乙方在施工生產過程中違反有關有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發標向重慶市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁;
第十條: 幾項具體規定
1、因工程而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將立即運到物業指定的地點。
2、施工期內,甲方將進戶門鑰匙 把交給乙方代表-- 負責保管。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方負責安裝交付使用。
3、乙方按合同約定和規范施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以書面形式通知乙方,事后要求,需乙方同意,否則乙方可不予辦理。
第十一條:合同的變更和終止
一、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的5%交付違約金,并辦理終止合同手續。
二、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
一、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
三、本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,甲乙雙方各執壹份。
第十三條: 附則
一、本合同簽定后工程不得轉包。
二、合同附件:
1、乙方施工工藝步驟;
2、甲 方 提 供 裝 飾 裝 修 材 料 明 細 表;
3、乙 方 提 供 裝 飾 裝 修 材 料 明 細 表;
甲方(業主): (簽章) 乙方: (簽章)
住所地址: 企業地址:
工作單位: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
聯系電話: 聯系電話:
簽約日期:
商品房裝修合同 篇6
委托方(甲方): 身份證號:
承接方(乙方): 身份證號:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行商品房裝修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址: 。
2. 居室規格:房型三房兩廳一廚兩衛兩陽臺,套內面積約78平方米。
3. 施工內容、要求及工期:詳見本合同經雙方簽字確認的附件“工程內容、要求及價格”。
4. 工程內容:詳見附件“工程內容、要求及價格”。
第二條:工程價款、結算要求及付款方式
1、工程相關價款(金額大寫)詳見附件“工程內容、要求及價格”。
2、結算要求:對于所列項目,如計價方式為全包價,則按全包價結算;如計價方式為按實際施工量計算,則結算工程價格不得超出概算價的5%,超出部分由乙方無條件承擔。如附件“工程內容、要求及價格”有其他約定,從其約定。
3、付款方式:按照以下第種方式付款(默認為第(1)種):
乙方該項目工程竣工并經甲方驗收合格后,甲方支付乙方該項目100%的工程款(沒有做的項目要從中扣除)。
4、工程經甲方驗收合格但未結清乙方工程價款時,乙方有權不交付甲方使用。
第三條:質量要求
1. 工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
2. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量(含乙方發包給第三方部分)由乙方負責。
3. 乙方應按照甲方要求施工,做到文明施工,在施工過程中,如因乙方施工造成的一切損失(如結構破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等),均由乙方負責維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業管理處的裝修押金不能取回,由乙方償還甲方押金款。
第四條:材料供應及施工
1、除“工程內容、要求及價格”中另有約定外,本工程所有物料均由甲方采購。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量,向甲方提供工程所有的全部物料清單,供甲方提前采購。甲方物料到位后通知乙方,乙方在一周內正式進場施工,工期從乙方正式進場施工之日算起。
2、如施工過程中需甲方補充相關物料,也應及時告知甲方,由甲方自行采購。甲方采購的時間不計入施工期。如甲方委托乙方采購,乙方需明碼標價且取得甲方確認,除另有約定外,乙方采購的時間計入施工期。如乙方未經甲方確認便采購相關物料,費用由乙方無條件自行承擔。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求或施工要求,應禁止使用;如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、乙方進場施工后,對于施工現場的物料,乙方有保管義務,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
4、施工過程中如存在與“工程內容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限于涉及價格、數量和面積的改變,增加項目等等),均需要甲方確認并簽字。
5、如乙方將工程部分內容發包給第三方,需取得甲方同意且不得增加費用。發包后,乙方對工程被發包部分的質量負全責,承擔相關的返工、賠償、保修等責任。
6.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充協議。
第五條:工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工,在無法取得甲方諒解的情況下,每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。工費扣完后甲方有權無條件終止合同。
2. 由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔。由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔。
3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
第六條:其他事項
1. 甲方責任
(1)按照乙方要求提供房屋相關圖紙,并和乙方進行現場磋商和確認。
(2)按乙方要求采購和提供相關物料。
2. 乙方責任
(1)按合同和合同附件要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
(2)負責施工現場的安全,嚴防火災、安排相關專業人員上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
(3)乙方施工須做好防護措施,嚴防安全事故,對安全事故負全責。
(4)乙方提供對相關裝修部分的質保服務,由于乙方原因造成的維修應免費進行。
第七條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第八條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第九條:合同的生效、變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金和相關補償,并辦理終止合同手續。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主): 乙方:
聯系地址: 聯系地址:
聯系電話: 聯系電話:
簽約日期: 簽約日期:
商品房裝修合同 篇7
委托方(甲方)________承接方(乙方)________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:____區____街____單元____室
二、形式結構:____層式____室____廳____廚____衛
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設________瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛生間墻面25_40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪________瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設________瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質量,暫扣500元押金,__________年4月__________日至__________年7月________日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方:________乙方:________
簽約日期:________簽約日期:________
商品房裝修合同 篇8
委托方(甲方): 身份證號:
承接方(乙方): 身份證號:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行商品房裝修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址: 。
2. 居室規格:房型三房兩廳一廚兩衛兩陽臺,套內面積約78平方米。
3. 施工內容、要求及工期:詳見本合同經雙方簽字確認的附件“工程內容、要求及價格”。
4. 工程內容:詳見附件“工程內容、要求及價格”。
第二條:工程價款、結算要求及付款方式
1、工程相關價款(金額大寫)詳見附件“工程內容、要求及價格”。
2、結算要求:對于所列項目,如計價方式為全包價,則按全包價結算;如計價方式為按實際施工量計算,則結算工程價格不得超出概算價的5%,超出部分由乙方無條件承擔。如附件“工程內容、要求及價格”有其他約定,從其約定。
3、付款方式:按照以下第種方式付款(默認為第(1)種):
乙方該項目工程竣工并經甲方驗收合格后,甲方支付乙方該項目100%的工程款(沒有做的項目要從中扣除)。
4、工程經甲方驗收合格但未結清乙方工程價款時,乙方有權不交付甲方使用。
第三條:質量要求
1. 工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
2. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量(含乙方發包給第三方部分)由乙方負責。
3. 乙方應按照甲方要求施工,做到文明施工,在施工過程中,如因乙方施工造成的一切損失(如結構破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等),均由乙方負責維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業管理處的裝修押金不能取回,由乙方償還甲方押金款。
第四條:材料供應及施工
1、除“工程內容、要求及價格”中另有約定外,本工程所有物料均由甲方采購。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量,向甲方提供工程所有的全部物料清單,供甲方提前采購。甲方物料到位后通知乙方,乙方在一周內正式進場施工,工期從乙方正式進場施工之日算起。
2、如施工過程中需甲方補充相關物料,也應及時告知甲方,由甲方自行采購。甲方采購的時間不計入施工期。如甲方委托乙方采購,乙方需明碼標價且取得甲方確認,除另有約定外,乙方采購的時間計入施工期。如乙方未經甲方確認便采購相關物料,費用由乙方無條件自行承擔。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求或施工要求,應禁止使用;如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、乙方進場施工后,對于施工現場的物料,乙方有保管義務,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
4、施工過程中如存在與“工程內容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限于涉及價格、數量和面積的改變,增加項目等等),均需要甲方確認并簽字。
5、如乙方將工程部分內容發包給第三方,需取得甲方同意且不得增加費用。發包后,乙方對工程被發包部分的質量負全責,承擔相關的返工、賠償、保修等責任。
6.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充協議。
第五條:工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工,在無法取得甲方諒解的情況下,每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。工費扣完后甲方有權無條件終止合同。
2. 由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔。由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔。
3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
第六條:其他事項
1. 甲方責任
(1)按照乙方要求提供房屋相關圖紙,并和乙方進行現場磋商和確認。
(2)按乙方要求采購和提供相關物料。
2. 乙方責任
(1)按合同和合同附件要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
(2)負責施工現場的安全,嚴防火災、安排相關專業人員上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
(3)乙方施工須做好防護措施,嚴防安全事故,對安全事故負全責。
(4)乙方提供對相關裝修部分的質保服務,由于乙方原因造成的維修應免費進行。
第七條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第八條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第九條:合同的生效、變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金和相關補償,并辦理終止合同手續。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主): 乙方:
聯系地址: 聯系地址:
聯系電話: 聯系電話:
簽約日期: 簽約日期:
商品房裝修合同 篇9
房屋質量糾紛起訴狀范本
原告:__________________,性別:_____________,_______________年___________月___________日出生,__________族,身份證號碼:________________,聯系電話:________________,住址:_________________。
被告:__________________,性別:_____________,_______________年___________月___________日出生,__________族,身份證號碼:________________,聯系電話:________________,住址:_________________。訴訟請求:_________________
1、請求法院判令被告賠償因房屋漏水給原告造成租金損失___________元;
2、請求法院判令被告對原告的房屋承擔質量保修責任,或者承擔全部修繕費用,并承擔自房屋修復之日起__________年的質量保證責任;
3、請求法院判令被告承擔停止侵害、排除妨礙、消除危險等侵權責任;
4、請求法院判令被告免除自__________年______月______日起至房屋修復之日止的物業管理費用;
5、請求法院判令被告承擔本案的訴訟費用及鑒定費用。
(一)事實和理由: 原告系_________________路________________號________________棟________________號房的________________產權人,被告系該房屋的_________________。___________年__________月______日,原告與被告簽訂《_____________房買賣合同》,購買被告開發建設的、被告承建施工的該房屋,房屋面積為___________㎡,房屋用途為__________。___________年__________月__________日,被告將房屋交付給原告,并同時提供了《住宅質量保證書》。__________年__________月__________日,原告與_____________有限公司(以下簡稱;_________________裝飾公司)簽訂《房屋租賃合同》,將該房屋租賃給_________________裝飾公司作為______用房,租賃期限為__________年,第___________年至第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算,第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算。合同訂立后,_________________裝飾公司出資對該房屋進行了整修。然而,從___________年初開始,被告所有的房屋就多次沿其地板向原告房屋的屋頂大面積的滲漏水,漏水最嚴重時原告房屋的地面積水達___________左右。漏水___________流入原告的___________,導致房屋內的___________嚴重損壞。原告及房屋使用人_________________裝飾公司多次要求被告予以維修,雖然被告進行過維修,但未從根本上解決房屋漏水問題,漏水事故仍發生。___________年___________月以后,被告就以房屋保修期限屆期為由,拒絕承擔保修責任,該房屋至今仍處于漏水之中。由于房屋的嚴重漏水,不但給原告及房屋使用人_________________裝飾公司造成了巨大的財產損失,而且,還導致原告及房屋承租人_________________裝飾公司不能正常使用該房屋。綜上所述,原告認為:《建筑工程質量保修辦法》第七條第(二)項;在正常使用條件下,房屋建筑工程的最低保修期限為:屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏,為5年的規定,被告向原告交付房屋的時間為__________年______月_
這就是裝修合同漏水糾紛訴訟的內容。
商品房裝修合同 篇10
甲方: 乙方:
一、工程項目:
1、三個臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體,內外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平),以便鋪強化地板。用大理石鋪好門坎石。窗戶及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚。
2、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽臺用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚,外邊緣用水泥磚補齊后鋪好磁磚,墻體鋪磁磚到頂,門框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門坎石。
3、過道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊)。
4、兩個衛生間、廚房及陽臺放洗衣機處做好防水,鋪磁磚到頂,地面鋪磁磚,打一廚房操作臺。廚房陽臺邊用水泥磚先補齊,再用磁磚匡邊。廚房門留80厘米內空外用水泥磚填補并用磁磚包門邊(磨圓邊)。
5、所有未說到的門框(臥室除外)、窗戶均用磁磚匡邊,鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好,陽角邊為碰角。
6、未盡細節之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料,其它材料乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
20--年5月 日至20--年6月 日,如不能按期完成,超出5天后每天將處罰金100圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
商品房裝修合同 篇11
委托方(甲方)承接方(乙方)
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:____區____街____單元____室
二、形式結構:____層式____室____廳____廚____衛
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80_80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛生間墻面25_40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30_30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30_30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質量,暫扣500元押金,__年4月__日至__年7月日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約日期: 簽約日期:
商品房裝修合同 篇12
甲方:
乙方:
身份證號碼:
依據我國《合同法》及國家和當地政府的相關規定雙方協商致,簽訂本合同,望雙方共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地點:
2、房屋規格:室廚
3、委托方式:
4、開工日期:
5、竣工日期:
6、竣工總價:__元,金額大寫元。
第二條付款方式
1、水、電工程完工并隱蔽工程驗收合格后,甲方付給乙方
2、泥、木工程完工并驗收合格后,甲方付乙方元整,即人民幣(大寫)元整。
3、油漆完工后,甲方付乙方元整。
4、工程竣工驗收合格,甲方付給乙方尾款寫)元整。
第三條施工內容
乙方負責內容如下:
1、拆墻
2、水電材料及人工(武漢二廠電線、金牛水管)
3、水泥、沙、瓷磚35元/㎡
4、板材及人工福漢鷹冠
5、油漆材料及人工乳膠漆:多樂士(立邦)
6、衣柜梭門170元/㎡
7、地板60元/㎡
8、烤漆門850元/樘
9、廚衛吊頂85元/㎡
10、飄窗石、過門石160元/m
11、開關插座項:600元
12、潔具項:20__元
13、燈具20__元
14、廚柜900元/m
15、電視背景墻紙200元/卷
16、五金600元
第四條保修
負責范圍:凡屬乙方施工質量或乙方保管不力造成合同工程范圍的損壞脫落、丟失、開裂等,由乙方自己承擔,尾款押三個月結付。
第五條附則
1、本合同壹式貳份,雙方各執壹份。
2、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效,履行完成后自動終止。
甲方:乙方:
日期:日期:
商品房裝修合同 篇13
甲方有一套位于__________________的商品房,現委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程項目預算一份)。
一、工程名稱:室內裝修及水電工程。
二、施工地點:________________________________
三、工程內容及工程量:本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準,施工中如有漏報項目或增加項目,則按實際結算項目數量結算工程款。
四、工程總造價:按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約:______________元大寫:________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結算數量計算。)
五、付款方式:甲方應于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30%___________元_______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元________年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。
六、施工期限:從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素,工期順延。
七、保修期:保修為年,保修期內屬工程質量損壞,乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協議”(如屬人為損壞或天然災害問題,不在保修范圍之內)。
八、責任:
(1)、因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。
(2)、甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責,施工用設備由乙方自行負責),清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(費用由甲方負責)。
(3)、乙方需指定施工負責人,非經甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
(4)、如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的,所造成的損失由甲方負責。
(5)、工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格,乙方只對甲方履行保修責任。
(6)、附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字后生效,全部工程結算后自行終止。
甲方:______________________ 乙方:____________________
簽約代表:________________ 簽約代表:________________
聯系電話:________________ 聯系電話:________________
日期:________年____月____日日期:________年____月____日
商品房裝修合同 篇14
甲方:
乙方:
為了加強企業間的合作關系,促進企業間的共同發展,甲乙雙方本著誠實守信、互惠互利的原則,經友好協商,達成如下協議:
一、乙方安排設計人員駐點甲方辦公場所,配合甲方接洽裝修客戶并繪制相關設計圖紙。
二、乙方在經營過程中保持獨立性,甲方如要乙方下屬人員配合工作,須征求乙方意見,乙方在遵循輕重緩急原則下安排人員配合甲方工作。
三、甲乙雙方保證不向外界透露各自商業秘密。
四、乙方介紹裝修客戶給甲方,若交易達成,甲方應按裝修合同標的款的5%支付給乙方作為傭金,該傭金的支付進度和方式按照客戶交納裝修工程款的進度和方式。
五、甲方如需乙方工作人員到除市區外的工地,須報銷乙方的來回車費。
六、乙方負責甲方客戶的接洽,設計和工地跟蹤服務,甲方應按裝修合同標的款的3%支付給乙方作為設計提成,該提成的支付進度和方式按照客戶交納裝修款的進度和方式。
七、除正常裝修設計外,零星圖紙的設計,甲乙雙方商量后確定,費用一次性支付。
八、乙方不承擔辦公場所發生的租金水電網絡等費用。
九、本合作協議有效期為年,從協議簽訂之日起計算。
十、本協議到期,雙方不提異議,協議繼續有效。
十一、本協議雙方應嚴格信守。未盡事宜,雙方另行協商補充,補充協議與本協議具有同樣的法律效力。
十二、如執行過程中出現糾紛,甲乙雙方應協商解決,協商不成,由_市仲裁委員會裁決。裁決不成可向當地人民法院起訴。
十三、合同的修改
合同在履行過程中。如果有一方認為需要修改,需向另一方提出書面的修改建議和理由,雙方協商同意后才能修改,并形成本合同的附件。如果雙方未達成新的修改意見,則原有合同繼續有效。十四、不可抗力
1、在合同的執行過程中如果出現了戰爭、水災、火災、地震等等不可抗力事故,將影響合同的正常履行時,受不可抗力影響的一方應盡快將不可抗力事故的情況通知對方。并盡快將有關當局出具的證明文件提交另一方進行確認。
2、雙方盡快根據此項不可抗力事故的影響協商本合同的進一步執行問題。
3、因不可抗力造成的對履行合同的延誤或無法正常履行時,受不可抗力影響的一方不負法律責任。十五、本協議經雙方簽字蓋章后生效。本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方:(公章)授權代表簽字:
乙方:(公章)授權代表簽字: