關于裝修合同匯總（通用24篇）

關于裝修合同匯總 篇1

　　建筑資質等級證書號：

　　本工程設計人：?聯系電話：

　　施工隊負責人：?聯系電話：

　　依照《_____》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條?工程概況

　　1.1工程地點：

　　1.2工程裝飾裝修面積：

　　1.3工程戶型：

　　1.?4工程內容及做法(見報價單和圖紙);

　　1.5工程承包，采取下列第?種方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。

　　1.6工程期限?日(以實際工作日計算);

　　開工日期?年?月?日;

　　竣工日期?年?月?日。

　　1.?7工程款和報價單

　　(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)

　　金額大寫：

　　(2)?報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　(3)?報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

　　第二條?工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條?施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

　　3.1施工圖紙采取下列第?種方式提供：

　　(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　3.2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20_________)的要求。

　　3.3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

　　3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條?甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

　　4.4遵守物業管理部門的各項規章制定。

　　4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　4.6不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

　　4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　4.9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條?乙方工作

　　5.1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

　　(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

　　(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　5.3?通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　5.4甲方為_____的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　第六條?工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　第七條?材料供應

　　7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

　　(1)應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。

　　(2)?應當由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。

　　(3)?雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

　　(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

　　(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

　　第八條?工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延：

　　(1)工程量變化或設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2對以下原因造成竣工的日期延誤，?工期應當順延：

　　(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

　　(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　8.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　8.4判斷造成工期延誤以雙方認定的文字協議為確定雙方責任的依據。

　　第九條?質量標準

　　9.1?裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20_________)的標準執行。

　　9.2本工程施工質量按下列第?項標準執行：

　　(1)《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(DBJ/TO1-43-20_________);

　　(2)《北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》(DBJ/T01-27-20_________)。

　　9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。

　　第十條?工程驗收

　　10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　10.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

　　10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　10.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協議(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

　　10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　第十一條?工程款支付方式

　　11.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數?支付時間?工程款支付比率?應支付金額

　　第一次?開工三日前?50%

　　第二次?工程進度過半?45%

　　第三次?竣工驗收合格?5%

　　11.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。

　　11.3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　11.4工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

　　第十二條?違約責任

　　12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　12.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

　　12.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　12.5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

　　(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

　　(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的，乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的，乙方可相應減少返還比例。

　　第十三條?爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向?人民法院起訴，或按照另行達成的_____條款或_____協議申請_____。

　　第十四條?附則

　　14.1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　14.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

　　14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。

　　14.5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后，有權向乙方追償。

　　14.6本合同履行完畢后自動終止。

　　第十五條?其他約定事項

　　甲方(簽字)：?乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年?月?日?年?月?日

　　市場主辦單位(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　年?月?日

關于裝修合同匯總 篇2

　　甲方：_________

　　代表人：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點_________。

　　2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價款及付款方式：

　　本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　┌─────────┬────────────────────┐

　　│支付時間 │支付金額│

　　├─────────┼────────────────────┤

　　│開工前三天│支付(合同總價60%) 元│

　　├─────────┼────────────────────┤

　　│年月 日 │支付(合同總價35%) 元│

　　├─────────┼────────────────────┤

　　│雙方驗收合格 │支付(合同總價5% ) 元│

　　└─────────┴────────────────────┘

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

　　二、雙方應盡的責任及義務

　　甲方：

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

　　3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;

　　4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

　　6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復;

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

　　四、材料、設備的供應

　　1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

　　4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

　　五、質量標準及驗收

　　1、本工程質量標準按20xx年1月10日發布的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執行。

　　2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效

　　3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

　　5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部聯合發布實施的"民用建筑工程室內環境污染控制規范"，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

　　6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的'材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　七、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

　　八、違約責任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　3、甲方責任：

　　(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　(2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

　　(3)工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　　(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

　　(5)甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　4、乙方責任

　　(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

　　(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

　　(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

　　(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　十、其它約定事項

　　1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

　　2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

　　2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。

　　5、本合同一式_________份，雙方各執_________份。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　代表人(簽章)：_________ 法定代表人(蓋章)：_________

　　電話或手機：_________ 電話或手機：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

關于裝修合同匯總 篇3

　　委托方(甲方)：_______________________

　　承接方(乙方)：_______________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：_________________________________________________。

　　二、形式結構：_________________________________________________。

　　三、工程項目：

　　1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80_80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面25_40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30_30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30_30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣________元押金，______________年________月______日至______________年________月______日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

　　______________年________月______日______________年________月______日

關于裝修合同匯總 篇4

　　立書人： (以下簡稱甲方)

　　立書人： (以下簡稱乙方)，

　　雙方就甲方向乙方訂購服務事宜,商定甲方付款給乙方條件如下：

　　一、雙方同意付款方式為每一季度結算一次。

　　二、雙方同意每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日為結算日。

　　三、雙方同意付款型態為匯款，附開戶銀行資料。

　　1、采現金付款者，甲方同意於貨到收現。

　　2、采支票付款者，甲方同意於貨到付票期_____日之票據予乙方。

　　3、采匯款付款者，甲方同意於貨到____日內，匯入乙方指定之帳戶。

　　4、采月結付款者，甲方同意於當月____日支付票期____日之票據予乙方。

　　四、甲方給付乙方款項之方式為 乙方派員收取?回郵寄回?匯入帳戶。

　　由乙方派員收取時，需攜帶證件 無?收款章?發票章。

　　五、是否需要乙方按月郵寄對帳單 YES NO。

　　六、其他約定事項：

　　一、甲方同意於付款時同時交付乙方付款明細。

　　二、若甲方支付客票(非甲方本人所開立之支票)，需由甲方於支票背面背書。 柒、特別付款方式說明：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

關于裝修合同匯總 篇5

　　甲方：_____________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_____________(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將____________涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

　　2、分項工程單價：________________________以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

　　3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為______天。

　　二、付款方式

　　1、乙方進場______天后由甲方支付所完工程量工程款的______%作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的______%，剩余______%為工程質保金，質保期為______個月。

　　三、甲方責任

　　1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

　　3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

　　4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;

　　5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

　　6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

　　四、乙方責任

　　1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

　　2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

　　4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

　　五、質量要求

　　1、嚴格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

　　7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;

　　8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后______日內組織人員維修，超過______日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

　　六、安全施工與檢查

　　1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

　　2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;

　　3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

　　七、違約責任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金______%;

　　2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的______%向甲方支付違約金，延誤超過______天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　八、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

　　2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;

　　3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

　　九、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：_____________

　　地址：___________________

　　法定代表人：_____________

　　乙方(手印)：_____________

　　地址：___________________

　　法定代表人：_____________

　　日期：_____年_____月_____日

關于裝修合同匯總 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢，為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　1、工程地點：。

　　2、工程承包方式：采取半包形式即主材由甲方購買。

　　3、工程期限40天。

　　開工日期：xx年xx月xx日

　　竣工日期：xx年xx月xx日。

　　4、雙方商定，本工程的價款為幣(大寫)壹萬零伍佰元，包括人工費、施工費、清運費、搬卸費、管理費等，具體核算參照附件，乙方按照甲方裝修要求進行施工，竣工驗收后付款。

　　5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內驗收，結清工程款。

　　6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　7、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　8、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程款的1%作為違約金罰款支付給甲方;如果因甲方原因而延遲則工程期限相應延長。

　　9、乙方應遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由乙方負責。

　　10、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　11、甲、乙雙方直接簽訂合同，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經甲、乙雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年__月__日

關于裝修合同匯總 篇7

　　發包方(甲方)：__________________________身份證：____________________________

　　承包方(乙方)：__________________________身份證：____________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，結合裝飾裝修的市場狀況，經甲乙雙方認真協商一致，就__________________________裝飾裝修工程的有關事宜簽訂合同條款如下，雙方共同信守。

　　第一條 工程概況

　　1、工程地點：____________________________________________________

　　2、工程期限：____________________________________________________

　　3、工程造價：(大寫)人民幣__________元整;(小寫)人民幣__________元整。

　　4、承包方式：____________________________________________________

　　第二條 甲方的權利和義務

　　1、甲方有權檢查、監督乙方的工程進度、工程質量、工程所用材料，工程竣工后對整個工程進行驗收。

　　2、對不符合施工合同標準的材料、做工，甲方有權提出更換、整改、要求其退場等，其責任全部由乙方承擔。

　　3、按合同約定及時支付工程款。

　　4、負責施工過程中分部、分項及隱蔽部位的及時跟蹤檢查、驗收并履行驗收合格的書面依據。

　　5、及時與乙方確認施工節點的詳細施工做法，以便于工程的結算。

　　6、負責協調乙方現場施工有關事宜。施工范圍內所發生的水費、電費、電梯費。

　　第三條 乙方的權利和義務

　　1、嚴格執行施工現場的有關規定，盡量避免噪音、灰塵等異味的污染。

　　2、施工過程中，乙方施工人員發生的一切安全事故及責任由乙方全部承擔。

　　3、工程由乙方負責采購的全部施工材料，應符合設計及國家環保標準。

　　4.、凡屬原建筑存在的質量問題，乙方不承擔責任，但必須在施工前通知甲方采取措施。

　　5、乙方施工所用的設備、材料及工具等由乙方自行保管，如發生丟失和損壞由乙方自行負責。

　　第四條 工程款支付方式

　　合同生效后，甲方按如下約定三次性向乙方支付工程款：

　　首期款：簽訂合同后____日內，支付合同總額的______________%，計____________________元。

　　二期款：瓦工結束，木工進入現場日，支付合同總額的____________%計________________元。

　　工程竣工經雙方驗收合格后支付至工程結算總造價的________________%，計____________元整。

　　第五條 違約責任

　　合同雙方當事人的任何一方因未履行合同約定給對方造成經濟損失，均由責任方承擔責任，并賠償因此給對方所造成的一切經濟損失。

　　因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該對方應及時通知另一方辦理合同終止手續，并由責任方賠償守約方相應的經濟損失。

　　第六條 爭議的解決

　　本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方應協商解決，若協商不成，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

　　第七條 附則：合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字后生效。

　　甲方(簽字)：____________________乙方(簽字)：____________________

　　___________年_______月________日___________年_______月________日

關于裝修合同匯總 篇8

　　委托方（甲方）：_________________

　　承接方（乙方）：_________________

　　工程項目：_______________________

　　分公司（以下稱甲方）系_________________公司依法設立的分支機構，具有_____的簽訂和履行合同的資格和能力。_________________有限公司（以下稱乙方）?系根據我國法律注冊的合法組織，具有簽訂履行本合同的資格和能力。甲方根據通信建設需要將_________________工程發包給乙方_____，乙方同意作為承包方承包該項目工程。為明確甲乙雙方的權利、義務，保證本工程順利完成，根據《_____》及其他有關法律、法規，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商一致，簽訂本合同。

　　第一條?工程概況（一）工程名稱：?______________________________。（二）工程地點：_______________________________。（三）總計：施工面積_____________________平方米。（四）施工內容：本工程項目如下：1.建筑裝修2.電氣照明3.綜合布線4.配電工程5.消防報批驗收6.工程開工日期：________年_________月_________日7.工程竣工日期：_________年_________月________日8.工程總天數：________________________________天

　　第二條?工程價款（一）?包括為實施和完成合同所需的勞務、材料、機械、安裝、質檢、保修、管理、利潤、稅金、政策性調價、施工措施費用、市場變化以及合同所含的所有責任、義務和風險等各項應有費用；（二）工程總價款（金額大寫）_________元（含稅金）。

　　第三條?質量要求（一）工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可；（二）施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同；（三）甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接；（四）所有隱蔽工程必須經甲方代表簽證認可后方可隱蔽。

　　第四條?材料供應（一）本工程系包工包料工程，在裝修工程承包范圍內施工所需材料或產品原則上由乙方采購，乙方所用裝修材料必須與設計方案要求相符，達到合格以上，其材料、產品品牌、型號、規格、質量、性能等必須符合設計要求和防火要求，嚴禁使用改制鋼材材料；（二）在承包范圍內施工所需的主要材料，其品牌、等級、價格等進場前必須經甲方委托的監理簽字確認；（三）乙方須嚴格按照國家有在價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件（二）《裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方；（四）乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責；（五）乙方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件預算單的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條?付款方式（一）因本工程需要進行兩次進場裝修，第一次裝修裝修工程為二層裝修，二層裝修總價款定為_________元，________元為第二次裝修的總價款。第一次裝修的工程備料款：先付第一次裝修價款的________%，于簽定合同后________天內支付；（二）工程進度款：待第一次裝修工程完成達到________%，經監理單位和發包人審核確認后支付合同價的________%，工程驗收合格后再付________%，工程決算審計后________天內按審定數留下的________%質保金后付清余款，質保金________%待保修期滿后支付；（三）第二次裝修的工程備料款：先付第二次裝修價款的________%，于簽定合同后________天內支付。工程進度款：待第一次裝修工程完成達到________%，經監理單位和發包人審核確認后支付合同價的________%，工程驗收合格后再付________%，工程決算審計后________天內按審定數留下的________%質保金后付清余款，質保金________%待保修期滿后支付。

　　第六條?施工技術要求（一）施工工期：投標人可根據自身技術力量及施工組織的合理安排縮短工期。施工工期應包括返工的工期在內，發生連續停水、停電________小時，工期可順延，以當地自來水、電力公司的停水、停電通知為準，雙方簽字確認。工期延誤按延誤一天進行________元罰款；（二）由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變；（三）在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　第七條?工程驗收（一）工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續；（二）驗收標準按照國家有關標準執行。

　　第八條?其他事項（一）乙方應根據施工現場條件，合理制定施工組織設計，施工圖以外所發生的按規定非甲方原因的費用由乙方自行負責；（二）乙方需午間、夜間加班施工，所引起的噪音超標費由乙方自行承擔；（三）乙方應協調好當地有關部門的關系，出現問題由乙方自行協調；（四）建設單位可以根據需要增加或減少工作量；（五）乙方不得將工程轉包或分包；（六）本裝修工程的施工圖，由乙方按中標價的________%一次性支付設計費，交由我司轉交設計者，未選用或未中標的企業不支付任何費用（設計費在首期工程款撥付當日付清）；（七）乙方應在接到中標通知書之日起________內辦妥所需手續并與我司簽定施工合同，并在約定的開工日期內及時組織施工，否則乙方承擔一切責任，并取消中標資格，終止施工合同；（八）嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處；（九）在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為________個月。

　　第九條?違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的________％作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條?爭議解決本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十一條?合同的變更和終止（一）合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的________％交付違約金，并辦理終止合同手續；（二）施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條?合同生效（一）本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效；（二）補充合同與本合同具有同等的法律效力；（三）本合同（包括合同附件、補充合同）一式肆份，甲乙雙方各執兩份。

　　甲方（業主）：________（簽章）?乙方：________（簽章）?住所地址：____________________?企業地址：____________?法人代表：____________________?法人代表：____________?委托代理人：__________________?委托代理人：__________?簽約日期：______________年____________月____________日

關于裝修合同匯總 篇9

　　甲方（委托人）：_______地址：_______委托代理人：_______身份證號：_______聯系電話：_______

　　乙方（承包人）：_______地址：_______聯系電話：_______行業準入證號碼：_______工程設計師：_______聯系電話：_______施工負責人：_______聯系電話：_______

　　根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》（建設部第110號令）及其它有關法律、法規，結合室內裝飾裝修工程的特點和具體情況，雙方在平等、自愿、友好協商的基礎上，就甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1施工名稱：_______。

　　1.2施工地點：_______。

　　1.3工程裝飾裝修面積：_______。

　　1.4工程戶型：_______。

　　1.5乙方按工程總造價的_______%收取管理費，計入工程款。

　　1.6工程承包方式，經商定采取下列第種方式：

　�。�1）乙方（承包人）包工、包全部材料；

　�。�2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（發包人）提供其余部分材料；

　　（3）乙方（承包人）包工、甲方（發包人）提供全部材料。

　　1.7工程期限：

　　開工日期_______年_______月_______日；

　　竣工日期_______年_______月_______日。

　　1.8工程款：本合同工程造價為人民幣_______元，金額大寫：_______（見附件1：附件1.《誠之龍裝飾裝修預算單》）。

　　第二條工程質量標準

　　2.1本工程質量執行國家標準GB 50096－1999《住宅設計規范》、GB 50327－_______《住宅裝飾裝修工程施工規范》、GB 50210－_______《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等相關國家和行業標準。

　　2.2裝修室內環境污染控制應嚴格執行GB 50325－_______《民用建筑工程室內環境污染控制規范》等相關國家、行業和地方標準。

　　2.3其它約定標準：_____。

　　第三條甲方責任

　　3.1開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家具、陳設的損失，由甲方承擔。

　　3.2向乙方提供施工所需水、電等設備，并說明使用注意事項，水電費用由甲方承擔。

　　3.3負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續及應當由甲方支付的相關費用。

　　3.4遵守物業管理的各項規章制度，并負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　3.5甲方不得有下列行為：

　�。�1）隨意改動房屋主體和承重結構。

　�。�2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　（3）在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　�。�4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。

　�。�5）強令承包人違章作業施工的其它行為。

　　(6)其他違反相關法律法規規章等強制性規定的違法或違章行為。

　　3.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　3.6對工程質量、進度進行監督檢查，及時辦理驗收結算。

　　3.7指派_______為甲方駐工地代表，負責合同履行和對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關事宜的確認。

　　3.8協調做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第四條乙方責任

　　4.1參加施工圖紙或作法說明的現場交底，根據施工圖紙或施工說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　4.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關事宜的.確認。

　　4.3嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規范、防火安全規范和環境保護等相關規定。

　　4.4配合甲方委托人或委托的工程監理開展工作，做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收，編制工程結算。安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　4.5嚴格執行建設行政主管部門施工現場管理規定：

　�。�1）無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載。

　�。�2）遵守物業管理規定的施工時間，不得擾民及污染環境；

　�。�3）因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承擔修理和損失賠償的責任；

　�。�4）負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護；

　　（5）保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔；

　　（6）負責將裝修垃圾裝袋，及時清運到物業指定位置。

　　(7)其他相關管理規定。

　　4.6乙方須提前48小時通知甲方委托的監理人員對下列關鍵工序進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工：

　　A、材料進場

　　B、水路、電路改造及打壓試驗

　　C、防水工程及蔽水實驗

　　D、木工收口

　　E、吊頂基層。

　　以上分項工程未經監理驗收，施工單位擅自進行下一道工序施工，由此造成工料損失及質量問題的由施工方承擔責任。

　　4.7向甲方提供項目完善、清楚規范的報價文本，根據工程實際情況由專業的報價師或報價系統提供標準報價。

　　4.8施工中未移交甲方之前，應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設、設施和工程成品，如造成損失，應承擔相應法律責任及賠償責任。

　　4.9甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　4.10施工過程中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　第五條工程變更

　　5.1工程進行中，業主有權對原設計進行改動或對施工項目進行變更。在未接到業主書面申請時施工單位無權變動任何設計方案及材料品質。設計方案應包括平面圖、天花圖、節點圖、制作尺寸詳圖，凡無以上經甲方確認的圖紙而現場私自制作的項目甲方有權拒付工程款（見附件4.《誠之龍裝飾裝修合同工程變更單》）。

　　5.2合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目，在增加制作之前，乙方參照原預算單價制作預算造價單并協同甲方及甲方委托的監理簽字確認。

　　5.3增加項目所需的費用，計算在工程造價預算之內并參照工程進度款支付方式進行支付。

　　5.4合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目，雙方協商一致后，調整相應費用。

　　第六條關于工期的約定

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，甲乙雙方須協商一致，并簽署書面變更單。同時調整相關工程費用及工期�！豆こ套兏鼏巍肥强⒐そY算和順延工期的依據。

　　6.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由甲方承擔。

　　6.2因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責任由乙方承擔。

　　6.3因設計變更或非甲、乙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，導致停工8小時以上（一周以內累計計算），工期相應順延，但乙方須對導致停工的事件作書面記錄并書面告知甲方，甲乙雙方均不承擔該責任。

　　第七條關于工程質量、驗收和保修約定

　　7.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及本合同第二條規定的質量標準及相應國家、行業施工及驗收標準進行評定驗收。

　　7.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。

　　7.3在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　�。�1）材料驗收；

　　（2）隱蔽工程驗收（包括水、電等隱蔽工程的驗收）；

　�。�3）竣工驗收（包括室內環境質量驗收）；

　　（4）其他約定的項目驗收。

　　乙方應提前48小時通知甲方進行隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收，甲方自接到通知起_______日內組織對隱蔽工程和中間工程的驗收，如甲方或甲方監理在規定時間內未能組織驗收，甲方須及時書面通知乙方，另定驗收日期，并承擔造成的相應損失。

　　7.4工程竣工后，乙方應通知甲方或甲方監理驗收。甲方自接到通知起_______日內組織工程驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方或甲方監理在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

　　甲方提前入住，視為驗收合格，甲方應自行承擔工程有關的質量問題，但乙方仍應承擔合同的保修責任。

　　7.5工程質量驗收按照國家與海南省地方標準并以業主委托的監理公司驗收結果為最終驗收結果。

　　甲方：_______

　　乙方_______

關于裝修合同匯總 篇10

　　選擇信譽好的裝修公司，不要隨便請裝修“游擊隊”

　　在裝修行業中，很多游擊隊都是掛靠大裝修公司，或者存在裝修公司把一些工程進行轉包的現象。所以，業主在簽訂合同前，可要求公司出示其全套工商注冊資料，以及一些相關資質證書，并且核對公司用的企業名稱及蓋的公章是否是同樣的名稱。

　　與裝修公司洽談，業主一定要有備而來，一則可以節省時間，二則不至于一問三不知。這些準備工作包括：明確裝修要求；到材料市場去走走，了解材料的大致價格；確定裝修價位，最好留有余地，比如確定一個最低價位和最高價位。

　　報價單不僅要看價格，還要看材料說明和施工工藝

　　業主在拿到裝修公司提供的報價單后，一定要仔細閱讀，很多業主拿到報價單后看的僅是價格一欄，報價低了就認為可以，報價高了就一個勁砍價。其實，這樣做是錯誤的。如果價格沒有與材料、制造或安裝工藝技術標準結合在一起，該報價就只是一個虛數。所以，報價單中需要關注的不僅僅是價格，材料說明及制造安裝工藝技術標準也非常重要。并且業主要提防裝修公司的單價陷阱，裝修不比買別的東西，其價格非常不透明。所以，一定要擦亮眼睛，而且業主一定要和裝修公司一起到現場測量并且計算實際的數據，看清楚所有報價再給錢。

　　砍價時要把握好度，爭取付款方式3：3：3：1比例

　　業主在和裝修公司談判的時候，不要進行過分的砍價�？硟r前應該對每個項目，合格工程的最低價格有大概了解，砍價也不宜砍得太低，適中就可以。裝修是先定價格再施工，如果砍價太低，裝修公司又舍不得丟了這個單，很可能忍痛接了活兒但在裝修過程中再想盡辦法找回來。所以，和裝修公司砍價一定要適可而止，而且，砍價前一定要約定好所有工序的工藝和用料，砍價后也要確認工藝和用料標準沒有降低。在一般的裝修合同中，裝修付款方式通常是分三次付清。建議在簽訂合同時，盡量約定把付款時間按照工程進度3：3：3：1的進行支付。 小心合同中出現的“按實際發生計算”的字眼，注意約定裝修輔料用料與裝修公司簽訂合同前，應該要求裝修公司盡量詳細地在報價單中標明每個項目的具體工程量，特別是在水電路改造這樣的項目中，特別要避免裝修公司使用“按實際發生算”這樣模糊的描述。

　　一般業主不會忘記在附件中約定一些材料的品牌和品質等級型號等內容，但注意的都是水泥、乳膠漆、大芯板等主材，而常疏忽輔料比如白乳膠、烯料、勾縫劑之類的建材。其實，輔料這些東西嚴重影響裝修工程的環保性，無論用了多好的大芯板，如果所用的白乳膠是不環保的，那么完工后的家具一定是不環保的，其污染性是超乎想象的，所以在簽訂合同時一定要對工地所用的這些輔料的品牌及型號加以限定。

　　明確合同中對工期、保修等的約定，附有詳細的設計圖 裝修合同中必須嚴格約定工期，而且應該明確約定如果施工方延誤工期，應該對業主的賠償責任，最好是每延誤一日，按照總工程款的某個比例賠付給業主。切記在合同中只約定了工期卻沒有注明違約責任的工期約定等于一條空文。而且，業主一定要與裝修公司約定項目保修，包括保修期限與保修范圍，比如出了問題，裝修公司是包工包料全權負責保修，還是只包工不負責材料保修，或是還有其它制約條款，這些都一定要在合同中寫清楚。

　　業主還需注意，裝修合同中必須附上詳細的設計圖，簽訂合同時要留意設計圖是否標注了比例及詳細的尺寸說明，不明白的就要問，不合適的就讓設計師改，這個時候一定不要嫌麻煩。

　　細節問題馬虎不得，凡事多留幾個心眼

　　為了防止因一些細節問題，業主和裝修公司產生糾紛，業主們最好就這些細節問題和裝修公司進行約定。如水電費用問題，裝修過程中，現場施工都會用到水，電，煤氣等，一般到工程結束，水電費加起來是筆不小的數字，這筆費用應該誰來支付，在合同中也應該標明。又如增減項目問題，多做個柜子，多改幾米水電路等等在裝修中挺常見，但需在增減項目施工前，項目變更須有文字約定，詳細注明變更數量級價格并經業主簽字認可方可作為結算依據。

　　七大類“霸王條款”為:

　　一、免除經營者對提供的商品或者服務依法應當承擔的保證責任

　　【條款內容】在裝修過程中,裝修企業往往會在已經印制好的裝修合同中載明:“裝修工程自驗收合格,雙方簽字之日起保修期為一年；工程竣工后如出現質量問題,屬于乙方責任的,乙方應無償保修,保修期為一年。”還有的裝修公司規定,凡不是本公司采購的材料,不負責保修與環保質量保證。

　　【點評】據介紹,濟南市住建委《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第三十二條、《山東省建筑裝飾裝修管理辦法》第十七條和《山東省消費者權益保護條例》第三十七條規定,住宅室內裝修工程最低保修期限為二年；有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏五年。

　　同時,根據《消費者權益保護法》第九條規定,消費者有選擇裝飾材料的權利,裝修企業無權排除消費者的此項權利。裝修企業的這種強制搭售行為違反該法規定。因此無論消費者從何處購買的裝飾材料,裝修企業都應當承擔保修責任。

　　二、設定消費者應當承擔的違約金或者損害賠償金超過法定數額或者合理數額

　　【條款內容】裝修企業在裝修合同中規定,簽單后如因甲方(消費者)原因發生退單,公司收取其工程款的20%作為違約金。

　　【點評】工商部門介紹,從目前裝飾行業的利潤狀況看,20%的違約金有可能超過了裝修企業的合同利潤。這一條款對消費者不公平。

　　【修改建議】工商部門建議,合同簽訂后,除具備雙方約定解除合同條件外,因甲方(消費者)原因單方解除合同,甲方應承擔違約責任,并向乙方(裝修企業)支付造成損失或可能預見造成損失的X%的違約金(不超過造成實際損失的30%)。

　　三、設定消費者承擔應當由格式條款提供方承擔的經營風險責任

　　【條款內容】一些裝修企業在裝修合同中規定,凡私自與施工人員商定更改施工內容引起的一切后果,均由消費者自負,給裝修企業造成損失的,消費者還應予以賠償；非因裝修企業原因造成的停水、停電、停氣影響導致停工8小時以上工期相應順延,造成的誤工、損失費用的由消費者承擔。

　　【點評】工商部門認為,施工方人員答應,也就代表施工方同意了變更方案,由此引起的后果應由施工方負責。由于意外事件等不可抗力因素造成的停水、停電、停氣,根據《合同法》規定,消費者不應或不完全應消費者承擔誤工、損失費用。

　　【修改建議】工商部門建議,在施工過程中,甲方(消費者)如需更改施工內容,須與乙方(施工企業)協商一致,由合同雙方共同簽訂書面變更協議和工程項目變更表,但不應造成乙方不合理的費用,同時調整相關工程費用及工期。如因消費者原因造成的停水、停電、停氣8小時以上,工期相應順延,造成損失的由消費者承擔。如因不可抗力因素造成的成的停水、停電、停氣8小時以上,工期相就順延,應視情況由裝修企業全部或部分承擔責任。

　　四、設定消費者承擔其他依照法律法規不應由消費者承擔的責任

　　【條款內容】有的裝修企業在裝修合同中規定,防水工程保修期內施工方只負責維修,不負責賠償因漏水、滲水造成的損失。

　　【點評】據介紹,《山東省建筑裝飾裝修管理辦法》規定,建筑裝飾裝修工程在保修范圍和保修期限內發生質量問題的,施工方應當履行保修義務,并對造成的損失承擔賠償責任。

　　【修改建議】保修期內施工方負責維修,對因工程質量問題造成漏水、滲水所造成的損失承擔賠償責任。

　　五、排除消費者依法變更或者解除合同的權利

　　【條款內容】一些裝修企業在裝修合同中規定,甲方(消費者)在項目施工前可以刪減項目,但不得超過20%,項目開工后不得刪減；工程減項不能超過合同總造價的30%,超過部分裝飾公司應向消費者支付減項金額的10%作為損失調整費。

　　【點評】據介紹,《合同法》規定,經雙方協商一致,可以變更合同。濟南市住建委《住宅室內裝飾裝修管理辦法》也規定,住宅裝飾裝修合同應當包括合同變更的條件。

　　裝飾公司以格式合同的形式,使用固定文字不給消費者商量的機會,限制和排除消費者了變更合同的權利,侵害消費者的合法權益。

　　六、排除消費者解釋格式條款的權利

　　【條款內容】裝修公司在格式合同中往往規定,裝修企業擁有最終解釋權。

　　【點評】記者了解到,《消費者權益保護法》第二十四條元寶:經營者不得以格式合同、通知、聲明、店堂告示等方式作出對消費者不公平、不合理的規定,或者減輕、免除其損害消費合法權益應當承擔的民事責任。

　　【修改建議】刪除該條款。

　　七、排除消費者依法應當享有的其他權利

關于裝修合同匯總 篇11

　　一、工期約定

　　保險起見，裝修公司一般會把工期約定到45~50天，如果業主著急入住的話，可以在簽訂時和裝修公司商量好。

　　二、付款方式

　　一般的裝修合同，約定首付60%，木工驗收合格后交35%的費用，完工后交5%。按照這樣的付款形式，工期過了一半左右后，業主就已經向裝修公司交了95%左右的費用。

　　三、 增減項目

　　裝修過程中，很容易增減項目，業主最好能復印一份裝修公司最初給您的完整報價單，以免在簽訂合同或是增減項目時，裝修公司偷梁換柱，改換價格。

　　四、保修條款

　　裝修的整個過程還是以手工現場制作為主，沒有實現全面工廠化，所以難免會有各種各樣的質量問題。在保修時間內，裝修公司的責任就尤為重要了。

　　五、水電費用

　　裝修過程中，現場施工都會用到水、電、煤氣等。這筆費用應由誰來支付，在合同中也應該標明。

　　六、按圖施工

　　裝修公司應該嚴格按照業主簽字認可的圖紙施工，如果細節尺寸和設計圖紙上的不符合，業主可要求返工。

關于裝修合同匯總 篇12

　　上訴人（原審被告）：____置業顧問有限公司

　　地址：____市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：_________

　　被上訴人（原審原告）：_________女士

　　地址：____市____區____街

　　原審被告：____A房地產開發有限公司

　　地址：____市____區____東路____號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人____V置業顧問有限公司、____A房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　____市中級人民法院

　　上訴人：____置業顧問有限公司

　�。ㄉw章）

　　日期：20_________年_________月_________日

關于裝修合同匯總 篇13

　　(發包方)甲方：______

　　(承包方)乙方：______

　　按照《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計，施工企業管理規定》的規定，結合本工程具體情況，雙方協商達成如下協議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_____________室內裝飾工程

　　2、工程地點：________________________

　　3、承包范圍：____________________________________

　　4、承包方式：施工承包，包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工。

　　5、工期：本工程自______年__月____日開工，于______年__月____日竣工，具體開工日期以甲方通知為準。

　　6、工程質量：按本合同第5條約定標準

　　7、合同價(人民幣大寫)：__________________元整。

　　二、甲方義務

　　1、開工前甲方組織乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

　　2、甲方負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　三、乙方義務

　　1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　2、乙方負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的.關系。

　　5、施工中未經甲方同意，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞，乙方負責修復，費用乙方自理。

　　四、關于材料供應的約定

　　1、甲方提供的材料：

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、乙方提供的材料：

　　3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　五、關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　六、關于工程價款及結算的約定

　　1、進場施工前后三日支付____________元整，工程進度過半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款項____________元于工程完工后三個月支付。

　　2、本合同價款以雙方確認為結算依據，具體是指完成工程量清單中的一個規定計量單位的分部分項工程所需的全部費用，包括了所有人工費、材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設備等供應到現場能夠正常使用不可或缺的工作及責任的所有費用。

　　3、主材單價均以簽約以后的材料報批核定為結算依據(即由乙方報給甲方審核后確認)，其余人工單價、輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按合同清單計價，不因任何因素而調整。

　　4、如分部分項工程量清單中的工程內容發生變化時，在合同預算價的基礎上對變更部分進行適當的調整，變更增加項目，合同中有單價的，按合同中對應的單價計算;合同中有類似項目的，以類似項目單價為基礎，按預算計價原則調整后作為結算單價;合同中沒有的項目，乙方按預算計價原則重新編制綜合單價，按甲方審核確認后之單價結算。

　　5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方說明。

關于裝修合同匯總 篇14

　　業主?（以下簡稱甲方）：________

　　聯系電話：_____________________

　　施工隊（以下簡稱乙方）：_______

　　聯系電話：_____________________

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《_____》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：

　　一、?工程概況

　　工程地址：____________________________________。

　　二、?價格

　　清包工費：?￥______元，大寫：____________整

　　其中?水電工______元

　　木工______元

　　瓦工______元

　　油漆工______元

　　垃圾清運費______元

　　三、?付款方式

　　1.施工隊進場，預支生活費：______元

　　2.木工完成，付______元

　　3.瓦工完成，付______元

　　4.工程竣工，付______元

　　5.保修金______元，從竣工之日起______年后支付

　　四、?設計

　　1.甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作。

　　2.甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

　　五、?材料

　　1.乙方應提前______天向甲方提供需購材料清單，甲方應在______天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

　　2.未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。

　　3.乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票。

　　4.乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失。

　　5.乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。

　　6.乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場。

　　7.乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。

　　8.乙方應做好對施工完成的成品保護工作。

　　9.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　六、?工期

　　從______年______月______日起至?______年______月______日止，工期為?天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費______元/天。

　　七、?材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

　　八、?垃圾清運

　　1.垃圾袋裝化。

　　2.垃圾應日日清。

　　3.垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。

　　九、?勞動力管理

　　1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

　　2.未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

　　3.甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用。

　　4.乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。

　　5.乙方指定由?為工地現場負責人，?為替補負責人。

　　6.在合同價內，乙方應提供?人次跟隨甲方挑選材料。

　　7.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2（1人）人以上的施工人員。

　　8.未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　十、?施工機具

　　1.乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　2.因工具所產生的易耗品（如鉆頭、鋸片等）由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結算。

　　十一、工地現場管理

　　1.現場禁止使用明火。

　　2.現場禁止吸煙。

　　3.油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　十二、維修

　　1.因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。

　　2.普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在24小時內趕到并維修。

　　3.若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除。

　　十三、合同附件

　　1.施工項目清單。

　　2.雙方認可的報價單。

　　3.乙方開出的材料采購清單。

　　十四、合同爭議

　　1.出現爭議甲乙雙方先協商。

　　2.協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　十五、裝修要求

　　A.裝修工藝

　　“電路安裝工藝要求：

　　1.電路安裝時，必須用有合格證書的產品材料。

　　2.三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、_____、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標。

　　3.所有導線安裝時，必須用相應的pvc管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4_________3cm的槽子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協商解決施工中的難題，不得有只顧自己，而不顧大局的施工作風。

　　4.所有線路必須按橫平豎直的方向分布，嚴禁蛛網式分布。pvc管一頭要穿進總開關箱約3cm左右，然后沿墻壁，順地面?垂直分布，轉彎處用90度彎頭或軟管聯接好，并用管卡固定好。所有導線在pvc管子里不能有接頭。

　　5.預埋導線的線徑大小是按電器的功率來測算的，空調，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關箱單放到位。

　　6.所有預埋導線留在接線盒處的長度為20cm，按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墻面0.5cm左右�？傞_關箱大小可視客戶用電線多少來確定。

　　7.所有導線分布到位確認無誤后，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套上15w燈泡，接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結束。

　　8.安裝各種燈具和開關面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場，大型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定4_________3cm木方，然后將吊燈固定羅絲切在木方上。所有開關的面板安裝必須平整端正，不得歪斜�？郯逦�頂燈安裝時，必須將固定羅絲切在木楞子上，嚴禁切在扣板上（此木楞可事先請木工安裝好）。

　　9.電話線和有線電視線不得和電線同在一根pvc管內必須各行其道。

　　“水路工藝安裝要求：

　　1.使用的6分水管或鋁塑復合管，必須是經過檢驗出廠的合格產品。

　　2.在施工過程中，必須將所有的管路連接接頭的羅牙用麻絲和白漆裹起來，上緊，按照橫平豎直分布到位，如遇有地面管路發生交叉時，次路管必須安裝過橋在主管道下面，使整體水管分布保持在一個水平線上。

　　3.通陽臺的水管，必須埋在原毛坯房的地面或墻面鑿深4cm的槽內，然后用水泥砂漿將槽口封平。

　　4.管道分布到位后，必須用管卡在轉彎處或有站椿龍頭的地方卡緊管子，不使松動。

　　5.所有通水的地方必須安裝下水管和地漏，其pvc管的管子聯接時必須用專用pvc膠水涂滿均勻套好。并注意水平落差連接到原毛坯房預埋的主下水管時，應保持6小時靜止凝固。

　　6.如遇原毛坯房預埋的主下水管不夠用或不理想（不就位）時也可按實際情況在樓板上重新開洞鋪設下水管道，重新用帶防火膠的砂漿封好管子四周，新封好的地方處用水泥砂漿圍一個高10mm的圈子，待凝固58小時后，將圈子里放滿水，經過24小時滲透到樓下看看新裝下水管四周有無滲水現象。如：沒有就證明新裝管道合格，反之則需重新處理，再做滲水試驗直至合格�！�

　　刷墻

　　1.刷墻以前要刮掉墻面及頂篷的部分水膩子，做貼布處理。

　　2.一遍108膠?兩遍膩子?一遍底漆?兩遍面漆?天花板一樣。

　　3.注意乳膠漆要求的對水量。

　　4.墻面每刷遍漆都需要戶主驗收一下。

　　包門套

　　1.拆除原門框，大芯板襯底，櫸木板飾面，櫸木實木門套線。門套線寬不大于55mm，厚不大于10mm。

　　2.油漆：聚酯清漆3遍。

　　3.墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包。

　　包門套、啞口的驗收標準

　　1.要求橫X豎直，2米內±1mm，每工件外露部分倒角1_________45°，所有陰陽角都要靠角尺。

　　2.鉛垂貼在門套上檢查垂直度。

　　包門

　　1.多層板壓制，封邊，平板有造型（門尺寸不大于1000mm__________________mm）。

　　2.油漆：聚酯清漆3遍。

　　3.門套包好后，會有好多釘眼，應該是先把木器刷一遍清漆后再讓油工補上釘眼，再刮膩子，膩子要刮至少兩遍，直到表面光滑平整為止。刮完用砂紙打磨平后才能噴漆。

　　門驗收標準

　　1.做門要開木門防裂槽。

　　2.門鎖挖孔應用專業工具，上合葉應注意正反。

　　3.注意所有的門要等高等寬。

　　儲物柜數量：?大芯板底架，櫸木板飾面，櫸木實木線收口，外開門有木線造型，內部有隔斷。

　　油漆：外部聚酯清漆3遍（含面漆2遍）；內部清漆2遍。

　　壁柜驗收要求

　　1.要求橫平豎直，2米內±1mm，每工件外露部分倒角1_________45°，所有陰陽角都要靠角尺鋪墻磚（大陽臺、廚房、衛生間）。

　　2.對原基層進行處理。

　　3.水泥＋沙子＋界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。

　　4.貼墻磚驗收標準?貼裝石材及磁磚不平整度要求為±1mm、空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺。

　　鋪地磚

　　1.對原基層進行處理。

　　2.水泥＋沙子＋界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。

　　3.鋪地磚驗收標準。

　　貼裝石材及磁磚不平整度要求為線條平整、劃一，空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺，磚縫細小，地磚鋪后12小時應一塊塊敲，一塊磚有3/4空鼓以上，必須返工。

　　特別注意：檢查衛生間地漏，放水時間水是否流向地漏。

　　電路改造?全部都要穿管走線。

　　布線要求

　　1.防止破壞鋪設的管線。

　　2.彎頭要套上了專門的PVC接頭。

　　3.內線進開關，零線進燈頭，插座接線應符合“左零右火接地在上”的規定。

　　4.所有墻上廢掉的線頭等均打好結，用黑膠布包好頭，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上。

　　做防水

　　1.要求對廚房及兩個衛生間再在安裝完馬桶和面盆后再做一次防水，沐浴墻做到1.8M。

　　2.防水驗收標準?一定要把準備做防水的基層打掃干凈，盡量保持表面的干燥。

　　衛生間的漏水部位主要在上下水管的根部和墻腳，所以這些地方做防水時一定要讓它“吃飽”。用手指勾一下（或者用專用工具）就可以了。還要注意，防水需要從墻腳向上做不少于25厘米為好，淋浴處全做。防水材料干透以后，需要進行24小時的閉水試驗。到樓下觀察是否還存在漏水現象。

　　鋪木地板?先基層清理，放置樟腦丸，為了確保每個房間協調統一，不留接縫，地板鋪設前先彈基準線，特別是漆板，應確保水平縫，垂直縫在同一根線上。

　　1.注意地板廠家提供的安裝說明。

　　2.木制地板安裝驗收標準：材料應符合住戶要求及現行產品標準；地板安裝（粘結）應牢固、無聲響，無松動；木地板表面應刨平磨光，無刨痕、刨渣和毛刺等現象，涂清漆的地板其圖案（木紋）應清晰；拼花地板接縫應對齊，縫隙寬度一致，表面潔凈，無溢膠現象；踢腳板與地板連接緊密；踢腳板上沿平直，全長高差應不大于±3毫米與墻面緊貼，無縫隙。

　　3.擱柵與擱柵的軸線間距一般為300mm。

　　4.固定擱柵一般用一釘一鑼和一米1只膨脹釘，木榫的軸線間距為300mm。

　　5.在安裝擱柵時應用母線放樣，確保整體水平。

　　6.擱柵的平整不得用夾板，而應用木契榫從兩面填充、填實、用鐵釘固定在擱柵上。

　　7.鋪設地板前，應根據地板色差進行挑選。

　　8.鋪設地板時，應在兩側面留有8～10mm的伸縮縫。固定地板時，應_____鉆開孔（注意不得鉆透企口），然后，用地板釘固定。鋪設完畢，在地板表面涂刷一至二度封固底漆。

　　另：?墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包。

　　廚房櫥柜

　　1.吊柜安裝方式應該采用選用ABS金屬組合掛件。吊柜內左右上角有兩只ABS件，吊柜后背沒有其它破損。其固定方法是，在墻上先測定水平，然后根據膨脹原理，將掛片固定，將吊碼安裝在吊柜的側板，吊掛上去后，再進行上下、前后定位調整，最后，再加裝“柜身組合器”即可確保固定質量和使用效果。同時，這一組合固定方法不但使柜內整潔美觀，且強度可靠，當柜體承重后發生傾斜錯位時，還可以微調復原。

　　2.提前咨詢柜體內水管布置。

　　3.地柜高0.8m，吊柜高2.1米。

　　特別注意廚房水槽要做防臭彎管。

　　潔具安裝

　　1.注意做防臭彎管。

　　2.軟管質量要保證，不要擰著勁安裝。

　　3.注意馬桶沖水噪音。

　　--電話線和電源線應分別開槽走線，否則會有信號干擾。

　　--貼瓷磚前瓦工應用水平尺拉線。

　　--為防裂縫，石膏板的接縫處應找平后再刮膩子。

　　B.裝修內容

　　一、主臥：

　　地板鋪設打磨油漆（含基面平整、擱柵，以下同），墻面、頂面乳膠漆（品牌顏色待定），護角線，木質踢腳板（顏色和門套相同）。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，床頭燈插座左右各一，頂燈及其開關安裝2個（安裝雙控），空調電源和插座，電話線路及終端插座，有線電視終端插座，有線寬帶線，兩眼插座三眼插座共6個。門套制作油漆安裝（材質待定），房門油漆安裝，安裝窗簾桿。

　　二、次臥：

　　地板鋪設打磨油漆，墻面、頂面乳膠漆（品牌顏色待定），護角線，木質踢腳板（顏色和門套相同）。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，床頭燈插座左右各一，頂燈及其開關安裝2個（安裝雙控），空調電源和插座，電話線路及終端插座，有線電視終端插座，有線寬帶線，兩眼插座三眼插座共6個。門套制作油漆安裝（材質待定），房門油漆安裝，安裝窗簾桿。

　　三、衛生間：

　　制作入墻移門和安裝，門套制作油漆安裝（材質待定），門的油漆安裝。潔具三件套（含龍頭上下水）安裝，盥洗用具五金件安裝，照明、浴霸、排氣扇安裝。做洗臉臺，水泥瓷磚臺面，鏡子及鏡前燈安裝，開關插座安裝，鏡邊防水插座2個安裝。長條鋁合金吊頂，貼墻磚、鋪地磚，地漏安裝，上下水管道預埋，熱水器冷熱水管道鋪設。作入墻試壁柜貼瓷磚。

　　四、廚房：

　　制作入墻移門和安裝。長條鋁合金吊頂，貼墻磚、鋪地磚，照明安裝。櫥柜制作和安裝（下柜水泥貼瓷磚，里面木制框架）上柜木工制作柜體，門板定做安裝。電源線路預埋，開關插座安裝（冰箱、微波爐，脫排油煙機，電飯鍋、電水壺、攪拌機、洗碗機消毒柜，熱水器等插座共記不少于7個）。雙槽水斗及籠頭的安裝，凈水器的安裝。上下水管道安裝，煤氣管道預埋，熱水器冷熱水管的鋪設，增壓泵安裝熱水器煤氣管用6分管。脫排油煙機、熱水器排氣口和排氣管的安裝，小五金的安裝。開墻打洞做門（尺寸待定）。

　　五、客廳：

　　地板鋪設打磨油漆，墻面、頂面乳膠漆（品牌顏色待定），護角線，木質踢腳板（顏色和門套相同）。壁櫥的制作安裝（樣式待定）。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，燈的安裝，有線寬帶線，有線電視終端插座，電話線路及終端插座，空調插座，三眼兩眼插座數量待定。防盜門安裝及門套的制作安裝油漆，窗簾桿的安裝。

　　六、室內陽臺兼書房：

　　地板鋪設打磨油漆（含基面平整、擱柵，以下同），墻面、頂面乳膠漆（品牌顏色待定），護角線，木質踢腳板（顏色和門套相同）。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，頂燈及其開關安裝，電腦電源和插座4個，電話線路及終端插座，有線電視終端插座，有線寬帶線，兩眼插座三眼插座共6個。門套制作油漆安裝（材質待定），安裝窗簾桿。制作吊櫥一個（尺寸待定）。

　　七、室外陽臺

　　清理陽臺上的煙囪，磚塊等雜物，在陽臺架空利于排水，然后鋪地磚，陽臺邊緣做花壇（貼墻磚），花架。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，安裝電源和插座，電源線路預埋，開關插座安裝（洗衣機等插座共記不少于3個）。水管的鋪設，拖把池，洗衣池安裝。搭建洗衣房。配合安裝太陽能熱水器。

　　八、其它說明和要求：

　　1.空調用電須單獨由配電箱分路。

　　2.配電箱內需排三只空調，插座、照明、廚房、房間、客廳要分路排，電線要分紅、藍、雙色線且均要用6分PVC套管。

　　3.為今后維修的便利，通往各房間的電源分路要清楚，各分路負載要均衡，配電箱內應有漏電斷路器，電源線和弱電線不得安裝在同一管道中，開關插座的接地保護要牢靠。

　　4.須隱蔽的管線應在業主或其代表驗收合格后方可進行隱蔽作業，竣工交驗前應向業主提供室內管線的竣工圖。

　　5.施工承包人應按上海市地方標DB31/T30-1999“住宅裝飾裝修驗收標準”進行施工。

　　6.業主委托施工承包人購買的材料，施工承包人在購買和運抵施工現場前其制造廠商、品牌、規格、單價等須征得業主認可，應有品質保證書和有效發票，否則業主有權拒絕驗收或提出退貨、返工及賠償損失。

　　7.保證體現原先商定好的裝潢設計思想，不能擅自改動。如有變化，必須征得業主同意。

　　8.業主購買的由生產商、供應商、銷售商負責上門安裝的設備（如廚房櫥柜門、衛星電視、護角線、銅水管、復旦水管家凈水器、門、太陽能熱水器等），在上門安裝時，施工承包人應積極作好相關的輔助配合工作（包括所購的材料、設備等協助搬運至現場）。

　　9.所有要油漆的均在三遍。

　　11.工程為清包，業主只提供材料。施工工具等設備由施工承包人自備自理。

　　13.施工單位必須保證施工質量，發生施工質量問題，施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題，施工單位應立即予以改正，在未達到業主的整改要求前業主有權拒付人工費。

　　14.施工人員要文明施工，禁止野蠻施工。如：要愛護室內原有設施，墻身不再油漆或貼墻紙不得將木版靠置在墻上，重物或有釘子的木版不準在地板上拖動，不準踏在家具面、門、抽屜和面盆上工作。不要讓水泥、沙石、硬紙等建筑材料或垃圾充塞水廁或下水道。不準在浴缸里浸磚，不準在面盆里磨刀。業主所有的物品未經許可，不得擅自處理等。業主對表現不好的施工人員有權要求掉換，承包人不得拖延。

　　15.施工單位負責及時清理建筑垃圾至規定位置，工程施工結束后，施工人員負責場內建筑垃圾清運，完畢后方可立離場。

　　16.承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場_____，一旦發生問題，后果自負。

　　十六、附加條款

　　__________________________________________。

　　甲方：___________________

　　簽章：___________________

　　簽約日期：_______________

　　乙方：___________________

　　簽章：___________________

　　簽約日期：p>

關于裝修合同匯總 篇15

　　裝修材料“陷阱”小心翼翼還是買到“歪”瓷磚

　　自貢市民范女士，在貢井藍光·貢山1號買了套房，今年開春后，就開始正式裝修。“我托朋友找了一家看似比較正規的小型裝修公司，和他們約定，材料由我自己負責購買，他們只負責設計和施工。”

　　范女士解釋說，因為她有一位朋友對裝修材料比較懂行，在這行也有一些熟人，所以就托這位朋友帶著她去購買材料。

　　“那段時間，朋友還特地請假，帶著我到馬吃水建材市場等地方選購材料，在選瓷磚時，最終選購了一款較為知名的品牌瓷磚。”范女士說，在朋友的鑒別下，范女士用不菲的價格，購買了這款瓷磚。

　　滿以為買到高品質瓷磚的范女士怎么也沒有想到，自己買到的其實是“仿貨”。沒隔多久，范女士老公的一位對裝修比較熟悉的朋友前來參觀新房，看到新房里堆放的瓷磚。仔細鑒別后，告訴他們，應該是買到了“仿貨”，范女士聽后，又拿去請其他的專業人士鑒別，最終證實，確實是買到了“仿貨”。讀本支招選擇裝修公司可到相關部門查證資質

　　“如果非常注重新居的設計和品質，還是應找當地最知名的裝修公司，這類公司一般都有資質，而且經驗豐富，設計的質量和裝修的品質都較高，遭騙的可能性較小�！币言谘b飾裝修行業干了10多年的自貢市民高先生介紹，這類公司一般都已在當地形成品牌效應，或者是全國、全省連鎖的裝修品牌企業，對施工質量、流程管理等都比較嚴格，也比較在意公司的外在形象，不會輕易做出欺詐消費者的事情。

　　他介紹說，如果覺得大公司價格太貴，可以找一些有資質但是規模一般的公司。另外，還可以到當地工商部門查證該裝修公司是否有資質，不要輕信過分夸大的廣告和價格過低的裝修公司�！耙粋�比較好的辦法，就是你的親朋好友要是有人最近裝修過的房子，你去看一下，誰的裝修質量最過關，而且價格相對低廉，那么這家公司就值得你參考�！�

　　“裝修房屋，消費者還是應該根據自己的.需求來。”高先生說，如果有某方面的資源，比如能找到熟人設計出滿意的方案和效果，就不必花這筆錢再請裝修公司來設計。如果消費者比較懂行，也可以自行購買材料�？傊�，把沒有把握的，交給專業的人員來做，而自己有把握的，可以自行解決。這樣一可以省一點花銷，二也可以避免在這些環節被忽悠。

　　簽訂裝修合同 細節越多越全越保險

　　“裝修合同一定要簽，而且一定要在裝修前簽，并且將裝修過程中盡可能多的細節全部想到，在合同上明確好權利義務，避免最后出現分歧時大家‘扯經’�！备呦壬�說，合同是裝修過程中最重要的一個環節，消費者千萬不要輕視。如果一家裝修公司不愿意簽合同，那你最好別找他們為你裝修，說不定其中就有“貓膩”。

　　他介紹說，合同中最重要的，是規范好一些重要的細節問題，比如進場時間，完工時間，各種材料的品牌、型號、數量，施工具體要求，出現糾紛如何解決，違約責任，等等�！傲硗庠诟犊罘矫�，最好和裝修公司約定付款方式，進行分期付款。比如簽訂合同進場后，支付一部分，水電排線等工程完成后，再支付一部分，最后木工、油漆工完工后，支付一部分，全部竣工驗收合格后，支付剩余金額。具體的情況，可以與裝修公司進行協商具體的支付辦法，這樣可以盡可能地避免被裝修公司忽悠，減少風險。”

　　“另外，在材料費、結賬單、購買材料等幾個環節，最容易出現消費者被忽悠的情況�！备呦壬�說，一是因為消費者本身對這個行業不熟悉不專業，對比如購買材料如何識別真假等，無法很明確地進行判斷。二是疏忽大意，比如在結賬單及合同上，一些裝修公司故意多算賬目，或者合同內容含混不清，導致最后合同沒有效力，對消費者來說，最容易導致不必要的損失，費心又費力。

關于裝修合同匯總 篇16

　　乙方(施工方)：

　　甲方雇傭乙方裝修甲方位于市區路號小區內號房屋，甲乙雙方應共同遵守以下條款：

　　一、裝修項目及價格

　　(一)水電安裝

　　水路：包括兩個衛生間、廚房、陽臺的水路、燃氣管路的敷設安裝。

　　電路：由甲方指定增設的室內開關、插座以及燈具的安裝。

　　價格：水電安裝費用總價為元整(含人工費、沙子水泥材料費以及建筑垃圾倒放費等)。

　　(二)地面、墻面貼磚

　　1、地面客廳、餐廳、兩個衛生間、廚房、陽臺以及過道等，單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

　　2、墻面：兩個衛生間、廚房、三個房間飄窗以及廚衛門窗包封等，單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

　　3、碰角：所貼墻面直角對接處，單價為元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

　　4、踢腳線：餐廳、客廳以及過道處等，單價為元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

　　5、其他：貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時，不發生費用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共元;門窗包封時按實際碰角長度計算(即單價為元/米，含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

　　(三)砌灶臺

　　灶臺總長度約米(以實際尺寸為準)，灶臺面寬0.55-0.6米，混磚結構。單價為元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材，不含主材磚及柜門)。

　　(四)陽臺封窗

　　陽臺封窗采用鋁合金窗，厚度mm的南南鋁材，厚度0.5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價為元/平方米(含安裝費、材料費)。

　　(五)地面找平

　　三個房間用水泥砂漿找平，與客廳貼磚后高度相對找平。單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。

　　二、具體要求

　　(一)乙方自己準備專業工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區物業管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。

　　(二)裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發現的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。

　　(三)乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。

　　(四)乙方在保證裝修質量的前提下，應保護和節約材料和用具。如造成人為的損壞、浪費和丟失，乙方須賠償。特別是貼磚時應注意避免耗材過大，須認真仔細選磚，有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不采用。

　　(五)乙方在裝修中應設法及時補救裝修缺陷，如不能補救，甲方可以要求返工或賠償，直至達到裝修要求為止。

　　(六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(其余由甲方自行選購)，所使用的原材料須符合國家相關房屋建筑行業標準，無污染。

　　(七)乙方所提供的水泥為海螺牌，標號為32.5#;砂子為河砂。

　　(八)水電安裝滿足甲方安全、放心、正常使用要求，開關插座無松脫以及線路無漏電、漏水等現象。

　　(九)貼磚要求平整、平直、無空鼓、松動、脫落、起翹等現象，接縫(含碰角)大小一致、平直、工整，踢腳線平直并與墻面水平一體。

　　(十)灶臺必須牢固、安全，無漏水現象;鋁合金窗安裝牢固、安全，無漏雨漏風現象，材質必須符合國家相關行業標準。

　　三、

　　四、裝修工期為年月日—年月日，共天。裝修工期不得超過15天，最長允許延期5天。此外每延長一天扣工費100元。

　　五、裝修結束后，甲乙雙方共同現場驗收，不合格處要求及時返工。

　　六、未盡事宜或施工過程中需要增減工程項目、遇到的問題雙方共同協商解決。

　　七、本協議一式四份，各執兩份，甲乙雙方簽字后生效。甲乙雙方同意遵守以上各項條款。如果出現違約，雙方應各自承擔因違約所造成的相應經濟和法律責任。

　　甲方：乙方：

關于裝修合同匯總 篇17

　　業主(以下簡稱甲方)聯系電話：

　　施工隊(以下簡稱乙方)聯系電話：

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《民法典》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同

　　一、工程概況

　　工程地址：

　　二、價格

　　清包工費：￥元，大寫：

　　其中水電工元

　　木工元

　　瓦工元

　　油漆工元

　　垃圾清運費元

　　三、付款方式

　　1、施工隊進場，預支生活費：1000元

　　2、木工完成，付1000元

　　3、瓦工完成，付1000元

　　4、工程竣工，付1800元

　　5、保修金400元，從竣工之日起________年后支付

　　四、設計

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作。

　　2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

　　五、材料

　　1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

　　2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。

　　3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票。

　　4、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失。

　　5、乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。

　　6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場。

　　7、乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。

　　8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作。

　　9、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　六、工期

　　從________年____月____日起至________年____月____日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天

　　七、材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

　　八、垃圾清運

　　1、垃圾袋裝化

　　2、垃圾應日日清

　　3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所

　　九、勞動力管理

　　1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

　　2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

　　3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用。

　　4、乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。

　　5、乙方指定由為工地現場負責人，為替補負責人。

　　6、在合同價內，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料。

　　7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。

　　8、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　十、施工機具

　　1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結算。

　　十一、工地現場管理

　　1、現場禁止使用明火。

　　2、現場禁止吸煙。

　　3、油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　十二、維修

　　1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。

　　2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。

　　3、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除。

　　十三、合同附件

　　1、施工項目清單。

　　2、雙方認可的報價單。

　　3、乙方開出的材料采購清單。

　　十四、合同爭議

　　1、出現爭議甲乙雙方先協商。

　　2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　十五、裝修要求

　　a.裝修工藝

　　“電路安裝工藝要求：

　　1、電路安裝時，必須用有合格證書的產品材料。

　　2、三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標。

　　3、所有導線安裝時，必須用相應的pvc管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4×3cm的槽子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協商解決施工中的難題，不得有只顧自己，而不顧大局的施工作風。

　　4、所有線路必須按橫平豎直的方向分布，嚴禁蛛網式分布。pvc管一頭要穿進總開關箱約3cm左右，然后沿墻壁，順地面垂直分布，轉彎處用90度彎頭或軟管聯接好，并用管卡固定好。所有導線在pvc管子里不能有接頭。

　　5、預埋導線的線徑大小是按電器的功率來測算的，空調，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關箱單放到位。

　　6、所有預埋導線留在接線盒處的長度為20cm，按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墻面0.5cm左右。總開關箱大小可視客戶用電線多少來確定。

　　7、所有導線分布到位確認無誤后，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套上15w燈泡，接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結束。

　　8、安裝各種燈具和開關面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場，大型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定4×3cm木方，然后將吊燈固定羅絲切在木方上。所有開關的面板安裝必須平整端正，不得歪斜�？郯逦�頂燈安裝時，必須將固定羅絲切在木楞子上，嚴禁切在扣板上(此木楞可事先請木工安裝好)

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

關于裝修合同匯總 篇18

　　發包方(甲方)：_________________________

　　承包方(乙方)：__________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，結合裝飾裝修的市場狀況，經甲乙雙方認真協商一致，就__________________________裝飾裝修工程的有關事宜簽訂合同條款如下，雙方共同信守。

　　1、工程概況

　　（1）工程地點：____________________________________________________

　�。�2）工程期限：____________________________________________________

　�。�3）工程造價：(大寫)人民幣__________元整;(小寫)人民幣__________元整。

　　（4）承包方式：____________________________________________________

　　2、甲方的權利和義務

　�。�1）甲方有權檢查、監督乙方的工程進度、工程質量、工程所用材料，工程竣工后對整個工程進行驗收。

　�。�2）對不符合施工合同標準的材料、做工，甲方有權提出更換、整改、要求其退場等，其責任全部由乙方承擔。

　�。�3）按合同約定及時支付工程款。

　　（4）負責施工過程中分部、分項及隱蔽部位的及時跟蹤檢查、驗收并履行驗收合格的書面依據。

　�。�5）及時與乙方確認施工節點的詳細施工做法，以便于工程的結算。

　�。�6）負責協調乙方現場施工有關事宜。施工范圍內所發生的水費、電費、電梯費。

　　3、乙方的權利和義務

　　（1）嚴格執行施工現場的有關規定，盡量避免噪音、灰塵等異味的污染。

　　（2）施工過程中，乙方施工人員發生的一切安全事故及責任由乙方全部承擔。

　�。�3）工程由乙方負責采購的全部施工材料，應符合設計及國家環保標準。

　�。�4）凡屬原建筑存在的質量問題，乙方不承擔責任，但必須在施工前通知甲方采取措施。

　　（5）乙方施工所用的設備、材料及工具等由乙方自行保管，如發生丟失和損壞由乙方自行負責。

　　4、工程款支付方式

　　合同生效后，甲方按如下約定三次性向乙方支付工程款：

　　首期款：簽訂合同后____日內，支付合同總額的______________%，計____________________元。

　　二期款：瓦工結束，木工進入現場日，支付合同總額的____________%計________________元。

　　工程竣工經雙方驗收合格后支付至工程結算總造價的________________%，計____________元整。

　　5、違約責任

　　合同雙方當事人的任何一方因未履行合同約定給對方造成經濟損失，均由責任方承擔責任，并賠償因此給對方所造成的一切經濟損失。

　　因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該對方應及時通知另一方辦理合同終止手續，并由責任方賠償守約方相應的經濟損失。

　　6、爭議的解決

　　本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方應協商解決，若協商不成，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

　　甲方(簽字)：____________________

　　乙方(簽字)：____________________

　　日期：___________年_______月________日

關于裝修合同匯總 篇19

　　發包方(甲方)： 承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：_____。

　　1.2 工程內容及做法(室內裝飾裝修工程施工項目預算表)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)承包方包工、包料;

　　(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表)，發包方提供部分材料(發包方提供裝飾裝修材料表);

　　(3)承包方包工、發包方包料(發包方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限________個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：_____元,小寫:______元(室內裝飾裝修工程報價單)。

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包方。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　(1)發包方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發包方委托承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發包方支付(此費用不在工程價款內)。

　　第四條 發包方義務

　　4.1 開工前________天，為承包方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源、電源;

　　4.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關系;

　　4.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　4.5 施工期間發包方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條 承包方義務

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.3 保護好原室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　5.5 施工期間現場施工人員安全責任由乙方負責。

　　第六條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議(或變更項目預算表)，同時調整相關工程費用及工期。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　7.2 由承包方提供的材料、設備(承包方提供裝飾裝修材料表)，承包方應在材料運到施工現場前通知發包方，并接受發包方檢驗。

　　第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發包方同意工期順延的其他情況。

　　8.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延; 因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。

　　8.3 發包方未按期支付工程款，工期相應順延。

　　8.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延; 因承包方原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔，工期協商順延, 同一質量問題第二次整改工期不順延。

　　第九條 質量標準：

　　雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由云南省裝飾協會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包方承擔。

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)水電施工改造完工, 開關插座定位驗收; 防水層經48小時試水不漏;

　　(2)泥工粉砌新墻完畢, 墻、地磚鋪貼完工;

　　(3)木工吊頂,木制品完工;

　　(4)油漆工程完工;

　　(5)全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發包方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。

　　10.2 工程竣工后，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收

關于裝修合同匯總 篇20

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　住所地址：

　　身份證號：

　　聯系電話：手機號：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　營業執照號：

　　法定代表人：聯系電話：

　　本工程設計人：聯系電話：

　　施工隊負責人：聯系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《石家莊城市住宅室內裝飾裝修管理辦法》(石市政府第129號令)及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1.1工程地點：

　　1.2工程裝飾裝修面積：

　　1.3工程戶型：

　　1.4工程內容及做法(見附表一)：

　　1.5工程承包，采取下列第種方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表四)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表三、四)。

　　(3)乙方包工，甲方包全部材料(見附表三)。

　　1.6工程期限日;

　　開工日期年月日(首期工程款到位后的第三天為開工日期);

　　竣工日期年月日(按約定驗收標準驗收合格的日期為竣工日期)。

　　1.7合同價款

　　(1)本合同工程造價為(人民幣)

　　金額大寫：拾萬仟佰拾元角分

　　(2)編制報價單以《石家莊市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方在合同中約定。

　　(3)合同報價單應與材料質量標準、制定工藝配套編制為工程價款的根據。

　　二、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與經工商行政管理部門核批，具有家裝監理資格證書的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　三、施工圖紙及室內環境設計

　　3.1施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　(1)甲方自行設計并提供施工圖紙一式四份，甲、乙雙方及市場管理部門、監理單位各執一份。

　　(2)甲方委托乙方設計并提供施工圖紙，一式四份，甲、乙雙方及市場管理部門、監理單位各執一份。

　　3.2雙方提供的設計方案，圖紙必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325—20__)的要求。

　　四、甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負責辦理房屋物業部門開工手續和應由業主支付的有關費用。

　　4.4遵守物業管理部門的各項規章制度。

　　4.5負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。

　　4.6在住宅室內裝飾裝修中禁止發生《石家莊市城市住宅室內裝飾裝修管理辦法》中第11條規定的行為：

　　(1)未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，變動建筑主體和承重結構;

　　(2)未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，超過設計標準或規范增加樓面荷載;

　　(3)將沒有防水設施的房間或者陽臺改為衛生間、廚房間;

　　(4)擴大承重墻上原有的門窗尺寸，拆除連接陽臺的墻體;

　　(5)在樓面結構層上鑿槽安裝各類管道;

　　(6)損壞原有住宅節能設施，降低節能效果;

　　(7)禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備;

　　(8)其他影響建筑結構和使用安全的行為。

　　4.7凡涉及4.6條款的，房屋產權人應當向轄區住宅室內裝飾裝修主管部門提出申請，凡涉及水、暖、燃氣等管道設施拆改的應報相關部門批準。

　　4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　4.9參與工程質量施工進度的監理，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　五、乙方工作

　　5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成本合同工程。

　　5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定和《石家莊市城市住宅室內裝飾裝修管理辦法》。

　　(1)未辦理審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、二十一時至次日七時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動;

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償責任。

　　(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

　　(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　5.3為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料。

　　5.4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應尊重其民族風俗習慣。

　　六、工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應協商一致。由合同雙方共同簽定書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更單，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　七、材料供應

　　7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

　　(1)應有甲方提供的材料、設備、甲方在材料設備到施工現場前通知乙方及監理單位。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。如甲方所供材料、設備有質量問題或規格差異，若乙方未向甲方提出更換或異議，對工程造成損失，責任由乙方承擔。如乙方認為材料不合格而甲方要堅持使用并施工，由此產生的工程質量和室內環境質量問題由甲方負責。

　　(2)應由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方及監理單位。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認，市場備案。實際材料如與報價單不符，應禁止使用，若已使用對工程造成的損失由乙方承擔。

　　(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的十種《室內裝飾裝修有害物質限量》標準，和經行政部門批準具有檢測資質的專業檢測部門提供的檢測合格報告。

　　(4)如雙方對建筑裝飾裝修材料持有異議需要進行復查，其復檢費用由責任方承擔。

　　(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制均由乙方負責。

　　(6)乙方施工人員對現場成品應認真清點及保護(雙方須簽署清單)。如發現損害和丟失的，由乙方賠償甲方相應損失。

　　八、工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應順延：

　　(1)工程量變化或設計變更;(2)不可抗力

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期應順延。

　　8.3甲方未按合同約定支付工程款，影響正常施工的，工期應順延。

　　8.4因乙方責任不能按期完工的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　8.5判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

　　九、質量標準

　　9.1本工程施工工藝標準執行《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327-20__)、工程驗收標準執行《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-20__)。

　　9.2裝修室內環境污染控制方面，應嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制范圍》(GB50325-20__)的標準執行。

　　9.3室內裝修防火控制方面，應嚴格按照《建筑內部裝修設計防火規范》(GB50222-95)的標準執行。

　　9.4裝修人委托施工人對住宅室內進行裝飾裝修的，裝飾裝修工程竣工后，空氣質量應當符合國家有關標準。裝修人可以委托有資格的檢測單位對空氣質量進行檢測。檢測不合格的，施工人應當返工，并由負責人承擔相應損失。對工程質量、室內空氣質量予以認證。認證過程支出的相關費用由責任方承擔。

　　十、工程驗收和保修

　　10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;(2)隱蔽工程驗收;(3)中期驗收;(4)竣工驗收。

　　10.2工程竣工后，乙方通知甲方及監理單位驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，提交水電改造圖。

　　10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　10.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格。由此而造成的損失由甲方承擔。

　　10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)后方可先行入住。

　　10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　十一、工程款支付方式

　　11.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　11.2工程進度過半(即中期驗收)，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻、地磚全部鋪貼完成，紙面石膏板吊頂結束;門、窗及細木制品制安完成為界定工程過半的標準;

　　11.3工程過半，甲方應配合乙方及監理公司對工程質量進行驗收，驗收合格后，甲方應在二日內向乙方繳納中期款。否則，乙方有權撤離施工現場(須通報市場)，由此造成工期延誤及給乙方造成的實際損失由甲方負責。

　　11.4工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方的工程尾款。

　　十二、違約責任

　　12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償損失;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　12.2一方當事人無法繼承履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日向乙方支付本合同工程造價金額千分之一的違約金。

　　12.4由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。逾期交付或因返工造成的工程的延期交付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額千分之一的違約金;

　　(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。

　　(3)室內空氣質量經治理仍嚴重超標的，乙方應返工并承擔相應損失。

　　十三、爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向市場主辦單位、市房管局、市裝飾協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，按下列第種方式解決：(以下兩種方式只能選擇一種)

　　(1)向石家莊市仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向工程所在地人民法院起訴。

　　第十四條附則

　　14.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　14.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔負責的，仍應以本合同為準。

　　14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協商解決。

　　14.5本合同履行完畢后自動終止。

　　十五、其他約定事項

關于裝修合同匯總 篇21

　　甲方（發包方）：_______裝修合同報價清單__裝修合同怎么寫

　　單位名稱：_________電話：_________

　　住址：_________通訊地址：_________

　　乙方（承包方裝修合同電子版）：_________

　　法定住址：______裝修合同范本簡單___法定代表人：_________職務：_________

　　聯系人：_________身份證號碼：_________電話：_________

　　通訊地址：_________郵政編碼：_________

　　第一條工程概況

　　1.1

　　工程地點：_________市_________區（縣）_________路________裝修合同報價清單_號_________樓_________室。

　　1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工裝修合同簡單版面積_________平方米。

　　1.3

　　工程造價：家庭居室裝飾裝修裝修合同報價清單工程的裝修合同報價清單價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：____裝修合同_____。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第__裝修合同怎么寫_______種方式。

　　（1）乙方裝修合同報價清單包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）

　�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　�。�3）乙方包工、甲方包全部材料（見附裝修合同模板電子版件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1.5工程期裝修合同模板限_________天；開工日期_________年_______裝修合同報價清單__月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

　　第二條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供裝修合同電子版：

　　1、甲方自行設計裝修合同報價清單并提供施工圖紙，交圖時間為_____裝修合同注意事項別忽視____年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙）；

　　2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖裝修合同注意事項別忽視紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；

　　3、施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第三條甲方權利義務

　　1 、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；

　　2 、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；

　　3 、工程裝修合同范本簡單所在的物裝修合同書業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物業管理所需的相關材料；

　　4、房屋裝飾裝修所產生的廢裝修合同報價清單棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物裝修合同模板電子版業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運；

　　5 、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

　　第四條乙方權利義務

　　1 、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工裝修合同書程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；

　　2、安承接家庭居室裝飾裝修合同裝修工程的單位和個人裝修合同模板，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的裝修合同報價清單安全；

　　3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上裝修合同模板、下管道的暢通；

　　4、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品；

　　5 、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后裝修合同簡單版，乙方執行工程施工的代表人，關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工裝修合同簽訂需要注意的細節程

　　6、乙方自行裝修合同報價清單采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超裝修合同模板標的，造成損失的，依法承擔賠償責任；

　　7 、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

　　8 、乙方施工應符裝修合同書合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造；裝修合同模板

　　9 、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全；

　　第五條材料的提供

　　1、由甲方提供的`材料、設備，其規格、質量應裝修合同簽訂需要注意的細節符合設計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理裝修合同簡單版交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；

　　2、由乙方提供的材料、設備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；

　　3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管裝修合同模板電子版費（材料款的_________%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；

　　4、除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。

　　第六條工期延誤

　　1 、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延裝修合同書；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

　　2 、裝修合同范本簡單甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；

　　3 、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第七條質量標準

　�。�1）乙方必須按照設計文件和國裝修合同簡單版家現行的技術裝修合同注意事項別忽視標準、規范進行施工。

　�。�2）裝修合同簽訂需要注意的細節乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行裝修合同注意事項別忽視的工程質量驗收標準驗收。

　�。�3）凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無裝修合同電子版償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。

　　第八條工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

　�。�1）水、電管線，防裝修合同報價清單水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；

　　（2）油漆、面層涂料施工前驗收；

　�。�3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的裝修合同工期延誤及其它損失均由甲方承裝修合同怎么寫擔；

　　2、保修

　�。�1）工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續（見附件九：工程結算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）。

　�。�2裝修合同報價清單）在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防裝修合同簡單版水要求的廚房、衛生間和外墻面的裝修合同注意事項別忽視防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣裝修合同電子版工驗收合格之日起裝修合同模板電子版計算。

　　第九條工程款支付方式

　　1 、竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的業務員裝修合同簽訂需要注意的細節或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　2 、因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　3、雙裝修合同方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　第十條違約責任

　　11.1

　　合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無裝修合同注意事項別忽視論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同裝修合同報價清單意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

　　11.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由裝修合同怎么寫責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

　　第十一條附則

　　12.1本合同簽訂后工程不得轉包。

　　12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本裝修合同簽訂需要注意的細節合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。

　　12.4合同履行完后自動終止。

　　12.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。

　　12.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：_________乙方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字裝修合同書）：_________委托代理人（簽字）：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日____裝修合同_____年____月____日

　　家庭裝飾裝裝修合同注意事項別忽視修市場合同認證意見（裝修合同書商場合同認證章）：_________裝修合同電子版

　　委托代理人（簽字）：裝修合同報價清單_________

　　聯系電話：_________

　　簽訂地點：_________

　　_________年____月____日

關于裝修合同匯總 篇22

　　發包方(簡稱甲方)：_________________________

　　承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.裝飾施工地點：__________________。

　　2.住房結構：房型_________，施工面積_________平方米。

　　3.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5.工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付_________元訂金，第二次付款時扣除

　　(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價_____%合計_________元

　　(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_____%合計_________元

　　(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行DBJ08?C62?C97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30?C1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由________方設計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執_____份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：_______________乙方(簽章)：_______________

　　__________年________月______日__________年________月______日

關于裝修合同匯總 篇23

　　委托方(甲方)：_______________聯系方式：____________________________

　　承接方(乙方)：_______________聯系方式：____________________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點

　　____________________________________。

　　二、形式結構

　　____________________________________。

　　三、工程項目

　　1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設________瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設________瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，_________個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價

　　材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。

　　七、付款方式

　　為確保工程質量，暫扣_____元押金___________年__________月________日至___________年__________月________日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、合同生效

　　本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方(簽章)：_______________________

　　乙方(簽章)：_______________________

　　___________年__________月________日

關于裝修合同匯總 篇24

　　裝修合同在裝修中是非常重要的，他可能會直接關系到您新居的`裝修質量等，簽訂家裝合同是裝修新居的第一步，消費者在裝修之前來到家裝公司的時候，要了解的東西很多：有關于工程質量方面的、裝飾材料的、設計的、售后服務的、投訴方面的和裝修合同的等等。對于這些問題如果心里沒底，就盡量不要急于簽合同。另外，如果裝飾公司在談判過程中頻繁地變換談判人員，就應該了解清楚原因是什么，如果是因為人員流動，簽合同就應該更加謹慎。家裝合同的糾紛經常出現在以下幾個方面：

　　關于合同文件一個比較完整的家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外，還應該包括關鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。

　　工工藝是一個約束施工方嚴格執行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。在合同當中要有一個施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現象比較嚴重，而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發現問題。因此，一份比較嚴謹的施工計劃就是消費者保護自己的必要武器�，F在很多的家裝合同對于合同甲乙雙方的材料采購單都不太重視，盡管合同里作了一些規定，但是大多比較粗淺，主要反映在對于材料的品牌、采購的時間期限以及驗收的辦法以及驗收人員沒有作出明確規定的方面。因此，上述在家庭裝修合同當中一般容易忽視的一些文件盡量不要遺漏。

　　關于設計圖紙很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由于沒有較為詳細的圖紙，可能設計師和消費者在理解上會有一些差距，有的項目由于圖紙不明確，在具體尺寸上也會存在差距。

　　此，在簽合同的時候，盡量把圖紙準備齊全，避免開工以后再進行這些方面的工作，出現不必要的麻煩。

　　關于工程預算家庭裝修的工程預算，目前正規裝飾公司交給消費者的一般是比較完整的。一份根據目前使用的相關表格做出來的工程預算，包括工程項目、數量、單價和參考材料等等。

　　有的消費者反映，做工程結算的時候，結算金額與自己的預期時常有差距。其實，除了在施工過程當中的工程變更所發生的費用變化以外，主要的原因在水電改造上。原來，在裝飾公司和消費者簽訂家裝合同的時候，由于現場一些情況在當時不是很清楚，所以報價時一般標注的是水電改造的項目單價，工程總費用里不包含水電改造的費用。工程結算的時候，做的是所有工程項目的結算，出現差異就是必然的了。因此，筆者在這里建議您，盡量要求裝飾公司在工程報價里給您一個水電改造的參考報價。

　　避免做不到的條款許多家庭裝修的投訴都是由不切實際的合同條款帶來的。有的合同條款規定了在相關的工程報價之下根本達不到的施工質量，有的合同條款規定了在任何條件下都不可能做到的室內空氣環境條款。比如曾有一位業主在合同的附加條款中要求“裝修完工以后，請專業監測機構對室內環境進行監測，要求室內絕對環�！薄５�什么是“絕對環�！�? 首先在概念上搞不清楚，更何況凡是裝修過的住宅都會不同程度地存在環境污染問題，任何人或任何公司都做不到“絕對環�！�。因此，市場在進行合同認證時對這一要求一般不予支持。所以，簽合同的時候不要考慮那些在目前市場現實之下達不到的要求。因為即使這樣做了，裝飾公司為了簽合同也同意了，事后還是少不了麻煩。