房屋裝飾裝修合同范本2023(精選27篇)
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇1
甲方:_________代表人:_________
乙方:_________代表人:_________
依照《_____》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程地點_________。
2、工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、承包方式:雙方商定采取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期:______月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式:
本合同總價為(大寫):_________(小寫)_________元,合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價)中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應(yīng)盡的責任及義務(wù)
甲方:
1、開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆,遮蓋,采取保護措施;
2、提供施工期間的水源、電源,并承擔相應(yīng)費用;
3、負責協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關(guān)系;
4、不得變動建筑主體或者承重結(jié)構(gòu),如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用;
6、對工程質(zhì)量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;
7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
3、負責對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生,如有發(fā)生,應(yīng)盡快負責修復(fù);
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
三、工程變更
1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進行該項目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應(yīng)賠償。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、由甲方提供的材料設(shè)備,應(yīng)為附合設(shè)計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標準及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標準質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
五、質(zhì)量標準及驗收
1、本工程質(zhì)量標準按______年______月______日發(fā)布的______省《住宅裝飾質(zhì)量標準》執(zhí)行。
2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應(yīng)由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視作同意。工程全部結(jié)束后,乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗收,應(yīng)及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用,驗收合格簽字后,結(jié)清工程余款,工程保修單即行生效。
3、如未經(jīng)驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
4、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗證,經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標準的,驗證過程支出的相關(guān)費用由乙方承擔,如符合合同約定和質(zhì)量標準的,驗證過程支出的相關(guān)費用由甲方承擔。
5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質(zhì)量檢驗檢疫總局______年______月______日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。
工程完工后,乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設(shè)部______年______月______日聯(lián)合發(fā)布實施的"民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范",進行室內(nèi)環(huán)境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(_________)17號文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié),應(yīng)列入工程預(yù)算中,檢測結(jié)果不合格,雙方應(yīng)分析原因,明確責任,責任方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,并另簽補充合同。
六、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認簽字,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
七、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應(yīng)進行補償。如一方因故無法履行合同時,應(yīng)及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
3、甲方責任:
(1)未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設(shè)備,應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
(2)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔。
(3)工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔責任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
4、乙方責任
(1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。
(2)乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
(3)乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的材料和設(shè)備等,如有損壞,應(yīng)予賠償。
(4)由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門進行調(diào)解,如調(diào)解不成的,可提交___________委員會_____。
十、其它約定事項
1、因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負責,其費用由甲方負責。
2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、雙方另有約定,可簽訂補充合同。
2、本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。
5、本合同一式_________份,雙方各執(zhí)___________份。
甲方(蓋章):___________乙方(蓋章):______________
代表人(簽章):_________法定代表人(蓋章):_______
電話或手機:__________電話或手機:______________
_________年____月____日_________年____月____
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇2
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱) 建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預(yù)算書》。
1.4 施工日期:自 年 月 日始,至 年 月 日止,工期共 個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同
2.1于簽署本合同7日內(nèi),甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更,甲方應(yīng)簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應(yīng)付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認單》;
第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進行施工質(zhì)量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi),須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條 工程結(jié)算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單。
第七條 服務(wù)的約定
7.1工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。
7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi),即一年。保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù),緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi),甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。
7.3保修內(nèi)容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當引起的質(zhì)量問題,乙方實行全部保修;并承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優(yōu)惠有償維護,收費內(nèi)容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。
8.4施工完畢,乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執(zhí)二份,具同等法律效力,雙方應(yīng)共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
簽署日期: 簽署日期:
簽署地點: 簽署地點:
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇3
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式,雙方商定采取下列第(1)種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款:
4、開工日期 月年
第二條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第三條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第四條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責并且施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第五條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第六條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。未盡事宜雙方協(xié)商解決。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主): 乙方:
銀行賬號:
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇4
發(fā)包方(簡稱甲方):______________身份證號:____________________________
承包方(簡稱乙方):______________身份證號:____________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:_________________________________。
2.住房結(jié)構(gòu):__________房__________型__________房__________廳__________套,施工面積__________平方米。
3.裝飾施工內(nèi)容:__________________________________________________。
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自______年_______月______日開工,至______年______月______日竣工,______工期______天。
二、工程價款及結(jié)算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):______________。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預(yù)算設(shè)計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金,第二次付款時扣除。
(2)第二次,合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元。
(3)第三次,施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元。
(4)第四次,竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元。
(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程由________方設(shè)計施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予承認。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
六、其它事項
1、甲方應(yīng)在開工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元,甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交_________人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式_______份,甲、乙雙方各執(zhí)_______份,具有同等法律效力。
甲方(簽字/蓋章):_____________________乙方(簽字/蓋章):_____________________
聯(lián)系電話:____________________________聯(lián)系電話:____________________________
______________年__________月_________日______________年__________月_________日
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇5
發(fā)包人(全稱):楊應(yīng)萍
承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。
1.2 工程地點:原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預(yù)算書》。
1.4 施工日期:自20xx年x月25日始,至20xx年x月25日止,工期共5個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內(nèi),甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更,甲方應(yīng)簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應(yīng)付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。第一范文網(wǎng)
3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認單》;
第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進行施工質(zhì)量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi),須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條 工程結(jié)算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單。
第七條 服務(wù)的約定
7.1工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。
7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi),即一年。保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù),緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi),甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。
7.3保修內(nèi)容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當引起的質(zhì)量問題,乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優(yōu)惠有償維護,收費內(nèi)容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。
8.4施工完畢,乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執(zhí)二份,具同等法律效力,雙方應(yīng)共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
簽署日期: 簽署日期:
簽署地點: 簽署地點:
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇6
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
鑒于裝飾裝修工程的實際情況需要,按照《中華人民共和國合同法》及建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達成以下合同條款,雙方自覺遵守。
一、工程概況
工程名稱:匯金廣場改造 工程地點:滸關(guān)鎮(zhèn)興賢路 工程內(nèi)容:扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎(chǔ)澆筑
二、工程承包范圍
承包范圍:包工、包料
三、合同工期:
開工日期: 竣工日期: 合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。遇不可抗因素影響,工期須延。
四、質(zhì)量標準:
工程質(zhì)量標準:按照圖紙要求、達標
五、合同價款
金額(大寫):伍萬元整 (人民幣)¥: 50000 元
六、付款方式:
1、工程完成后天內(nèi),一次性付清全部合同價款。
七、驗收交付
1、按照圖紙施工要求完成后驗收,驗收合格后即交付。
八、附則
1、本合同條款未盡事宜,雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議作為附件,附件與本合同具同等效力,雙方簽定之日起生效。
2、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。工程價款付清后即失效。
3、附件: (1)施工圖紙 (2)工程報價清單 (3)其他 發(fā)包人:(公章) 住所: 法定代表人: 委托代表人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 郵政編碼: 承包人:(公章)住所: 法定代表人: 委托代表人:
電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號:
郵政編碼:
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇7
發(fā)包人:________________ 承包人:________________
住所:__________________ 住所:__________________
委托代理人: ____________營業(yè)執(zhí)照號:____________
電話: __________________ 電話:__________________
本工程設(shè)計人: __________電話:___________________
施工隊負責人:___________ 電話:__________________
依照《中華人民共和國合同法 》及有關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________.
1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工,部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工,發(fā)包人包料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名,單位,聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費(大寫)______元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第四條 發(fā)包人義務(wù)
4.1 開工前____天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具,陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具,陳設(shè)歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源,電源;
4.3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場,竣工驗收。
第五條 承包人義務(wù)
5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范,防火規(guī)定,施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上,下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料的提供
7.1 由發(fā)包人提供的材料,設(shè)備(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2 由承包人提供的材料,設(shè)備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
8.3 發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條 質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇8
工程名稱:
甲 方:
乙 方:重慶時報便民服務(wù)裝修部
簽定日期:
重慶市建筑裝飾協(xié)會
重慶市裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表): 單位:
聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方): 重慶時報便民服務(wù)裝修部
營業(yè)執(zhí)照號:渝高注冊號:500901000014343 聯(lián)系電話:
注冊地址(或辦公地址): 重慶高新區(qū)石橋鋪西部商城C座8-14
委托代理人(或乙方代表) 聯(lián)系電話:
本工程設(shè)計: 聯(lián)系電話:
施工負責人: 聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本市裝飾裝修的特點,
甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承包甲方發(fā)包的裝飾裝修工程(以下
簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程 概 況
1.1工程地點 。
1.2工程承包方式,雙方商定采取下列第 種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(預(yù)算項目每單項造價內(nèi)雙方確認價格包干)。
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。(預(yù)算項目每單項造價內(nèi)價格包干)。
(3) 乙方包工、不包全部材料,甲方提供全部材料。(預(yù)算項目每單項造價內(nèi)人工價格包干)
1.3工程期限 天
開工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
1.4合同價款:本合同工程造價為(人民幣) 元。
金額大寫:
詳見附表:工程報價書(工程涉及所有內(nèi)容均以報價書為據(jù),包干使用,自負盈虧)
第一條 甲 方 工 作
2.1 由甲方業(yè)主委派 為甲方代表,負責合同履行及與乙方接洽,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽談。
2.2 開工前三天,乙方負責提供平面布置圖、水電圖給甲方,方便甲方及時辦理好入場手續(xù),為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為條件。
2.3 甲方無償負責提供水源、電源為乙方使用,并承擔相關(guān)費用。
2.4 負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間的關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用。
2.5 如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,甲方委托乙方負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔相應(yīng)費用。
第二條 乙 方 工 作
3.1 由乙方公司委派 游連發(fā) 為乙方代表,負責合同履行,嚴格執(zhí)行工程的安全操作規(guī)范、防火規(guī)范、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3.2 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,安全、環(huán)境保護規(guī)定并做好施工現(xiàn)場管理。
3.3 保護好施工現(xiàn)場的家具和陳設(shè),保證廚衛(wèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.4 施工期間乙方因工程需要需使用該場地,乙方負責承擔做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場治安保衛(wèi)、清潔及垃圾處理工作。
3.5 工程竣工未移交甲方之前負責對現(xiàn)場一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第三條 工 程 變 更
工程項目及做法如需變更,雙方必協(xié)商一致,由甲方代表與乙方簽定書面變更單,支付增減項目價差之后再施工,同時調(diào)整相關(guān)費用及工期(見附表三:工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
第五條 材 料 供 應(yīng)
5.1 按合同約定由甲方提供的1、廚房:排氣扇,抽煙機,洗菜盆,灶具、
2、衛(wèi)生間:洗浴三件套及蹲便器、排氣扇3、廳內(nèi)及臥室吸頂燈電視墻射燈、壁燈4、室內(nèi)三部空調(diào)并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。由甲方提供的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成質(zhì)量問題或損失,責任由甲方承擔。
5.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用.
費由甲方承擔,工期相應(yīng)順延;甲方未按期支付工程價款,合同工期相應(yīng)順延,以拖延付款累計天數(shù)為延期竣工時間。
6.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第七條 質(zhì) 量 標 準
7.1 本工程施工質(zhì)量按下列第____(1)___項標準執(zhí)行:
(1) 以施工圖紙、設(shè)計變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。
(2) 簽定工程報價書的項目與甲乙雙方簽定認可的設(shè)計圖紙。
7.2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由有管轄權(quán)的相關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證,認證所需費用采取“誰提出誰墊付”的原則。經(jīng)認證,工程質(zhì)量不符合合同約定標準的,認證所需費用由責任方承擔,工程質(zhì)量符合合同約定標準的,認證所需費用由甲方承擔。
7.3 整個過程使用墻面材料和地板、衣柜、蓄物柜、書柜等材料必須符合國家規(guī)定的環(huán)保標準。
第八條 工 程 驗 收 、價 款 結(jié) 算 及 保 修
8.1 甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和竣工后表面工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不按時參加隱蔽工程和竣工后表面工程驗收,乙方可自行驗收,甲方對驗收結(jié)果視為接受。
8.2 雙方約定在施工過程中分為下列兩個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1) 隱蔽工程驗收(水電、防水工程)
(2) 竣工后表面工程驗收,乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗收,階段合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表四:工程驗收單)
8.3 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后一周內(nèi)組織驗收,并辦理驗
收移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應(yīng)承認竣工工期。
8.4 工程竣工驗收合格后,甲方應(yīng)在一月結(jié)清尾款,從竣工驗收合格起計算,每超逾期一天甲方按合同未付價款的1%累計計算向乙方支付違約金。
8.5 本工程自驗收合格雙方簽字之日起隱蔽工程保修期為五年,墻體表面工程保修期為二年。驗收合格簽字并結(jié)清尾款后,填寫工程保修單。
8.6 驗收不合格,乙方負責返工;甲方未經(jīng)乙方同意擅自提前入住或收回鑰匙,視為自動交房并合格竣工。
8.7因甲方自購材料或甲方要求乙方使用的材料未達到國家標準而出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題, 乙方不負責保修。
8.8因甲方原因工程價款未結(jié)清,乙方不負責保修。
第九條 安 全 生 產(chǎn)
9.1乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,注意施工安全。
9.2 乙方應(yīng)主動在施工前聯(lián)系物管部門、了解施工場地電源線布網(wǎng)設(shè)計,并嚴格遵守相關(guān)規(guī)范施工,如果由此發(fā)生和火災(zāi),或冒險作業(yè)發(fā)生事故乙方應(yīng)承擔一切經(jīng)濟損失。
9.3 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生冶安安全人生安全、火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的經(jīng)濟損失,并承擔相應(yīng)法律責任。
第十條 工 程 價款 支 付 方 式(報價書中未列項目不包含在此工程價款內(nèi))
合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù)
支付時間
支付金額
占總金額的%
第一次
合同簽訂,第一批材料進場:
40%
第二次
水電布線、布管水泥工進場:
40%
第二次
木工和泥工基本完工、漆工進場即:
17%
第四次
工程完工驗收合格一月內(nèi)結(jié)清,
3%
注:支付時間按工種進場為準; 合計:
第十一條 違 約 責任
11.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī),受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔相關(guān)責任。
11.2 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)及時通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
11.3 本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將支付對方工程價款20%的違約金,并承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
甲方責任:
A、未辦理任何手續(xù),乙方有權(quán)拒絕拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,甲方強行要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責承擔損失。
B、按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其他原因等,導(dǎo)致工程無法正常順利進行,除工期得以順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工的實際損失。
C、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,出現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方承擔責任。
D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同約定款項,每逾期一天,按未付款額的1%支付違約金。
乙方責任:
A、妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其他物品,如有損壞,應(yīng)照價賠償。
B、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改變更原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線、設(shè)計方案,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔全部損失。
C、由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,乙方負責返工,工期不予順延。
D、因乙方原因,造成工期延誤使工程不能及時完成,乙方應(yīng)按每拖延一天支付甲方工程價款2%的違約金。
E、因乙方保衛(wèi)工作不當造成材料丟失,被盜,造成損失由乙方全部賠償并承擔相應(yīng)的法律責任。
第十二條 爭 議 解 決 方 式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第___1 ____種方式解決:
1、重慶市家裝仲裁委員會申請仲裁。
2、當?shù)赜泄茌牂?quán)的人民法院起訴。
第十三條 具 體 事 項 說 明 及 規(guī) 定
13.1 各個小區(qū)或樓盤不論以任何形式收取裝飾公司的保證金、電梯費,裝修管理費和工人出入證費等所有費用,如產(chǎn)生以上相關(guān)費用均由甲方自理。乙方負責出具相關(guān)手續(xù)。
13.2 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定地點。如要求將垃圾運到垃圾場,則甲方負責支付從指定地點運到垃圾場的垃圾清運費用(人民幣)_______元(此費用不在工程價款內(nèi))。
13.3 施工期間,甲方將進戶門鑰匙___1__把交給乙方代表_____ __負責保管。工程竣工后,甲方負責提供新鎖______把,由乙方負責安裝交付使用。
13.4 乙方按合同約定和規(guī)范施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以書面形式通知乙方,事后要求,乙方不予辦理。
13.5 甲方交款必須到乙方公司財務(wù)辦理,私自將款項交與公司其他人員因此而帶來的全部經(jīng)濟損失均由甲方承擔,包括給乙方帶來的經(jīng)濟損失。
第十四條 附 則
14.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
合 同 附 件:
附表一:工程預(yù)算報價說明
附表二:工程設(shè)計圖紙(見附件)
第十五條 其 他 約定 條 款
甲 方: 乙 方:重慶時報便民服務(wù)裝修部
甲方代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇9
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條 工程概況
1、裝潢施工地點:
2、工程面積:建筑面積約 平方米。
3、承包方式:包工不包料。
4、裝飾施工內(nèi)容:施工圖紙(經(jīng)甲乙方確認)范圍內(nèi)。
5、工程總價款: (¥: 元)。
6、工期:自 年 月 日開工至 年 月 日竣工,工期約 天。
第二條 甲方職責
1、甲方保證乙方開工前水、電通暢。
2、甲方在接到乙方通知,應(yīng)在二日內(nèi)予以回復(fù)。如未回復(fù)視為對乙方通知的確認。
3、為了確保施工工程質(zhì)量,甲方對乙方的施工進行監(jiān)督。
第三條 乙方職責
1、乙方在裝修期間承擔施工的職責,對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責。乙方全面承擔現(xiàn)場管理,裝修施工質(zhì)量
2、乙方在裝修過程中,應(yīng)保證正常施工和管理。
3、乙方負責組織裝修人員進行裝修工程施工。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在異議,可以要求乙方無條件更換。
4、乙方不得擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,如需改變應(yīng)經(jīng)甲方書面同意。
第四條 材料供應(yīng)
1、本工程所用裝修材料、裝修施工設(shè)備、工具等都均由乙方提供。
2、乙方應(yīng)在處理隱蔽工程和中間工程前,應(yīng)書面通知甲方對隱蔽工程和中間工程進行檢驗驗收;如未通知,甲方有權(quán)要求在其本部分完工后進行的檢查與驗收,因返工所造成的費用由乙方承擔。
3、施工中未經(jīng)甲方同意,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4、工程竣工驗收前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程進行保護。
第五條 工程質(zhì)量及驗收
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
2、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目,應(yīng)與乙方協(xié)商,就變更工程的相關(guān)事宜達成補充協(xié)議
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩日通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收,并書面辦理驗收確認手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期(完工后15個工作日內(nèi))。
4、工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔相應(yīng)材料費用。
第六條 安全生產(chǎn)
1、乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰設(shè)施及建筑的安全,防止?jié)B漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
2、乙方施工人員應(yīng)是與乙方建立勞動關(guān)系的人員,鑒定勞務(wù)合同,保證施工質(zhì)量和人身安全。
3、乙方施工人員因過失或故意給他人造成人身損害或財產(chǎn)損失的,乙方應(yīng)負責賠償。
第七條 工程價款及結(jié)算
1、工程款支付方式及期限:
2、合同生效后3個工作日內(nèi),甲方向乙方支付合同總價30%即人民幣 元整(¥: 元)。
3、工程完成60%,甲方向乙方支付合同總價款的65%,即人民幣 元整(¥: 元)。
4、合同總價的5%即人民 元整(¥: 元)
第八條 其它事項
1、不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
2、如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后7日內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
3、工程變量變更,在施工過程中如有對施工圖紙有改變時,雙方以補充協(xié)議的形式確定,變更工程量不再變更合同總價。
第九條 違約責任
1、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負責并承擔責任。
2、工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
3、工程關(guān)鍵節(jié)點或隱蔽工程未按約定辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
第十條 糾紛處理方式
因履行本合同雙方發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)盡量協(xié)商。或若協(xié)商不成時,可以向工程所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。因此產(chǎn)生的費用包括但不限于訴訟費、律師費、交通費 等由敗訴方承擔,或由司法文書確定。
第十一條 協(xié)議的變更和解除
1、協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議,解除本協(xié)議。
3、如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止施工,限期內(nèi)要求乙方返工直致達到施工圖紙的要求。
第十二條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字): 住址: 住址:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
電話: 電話:
簽訂日期: 簽訂日期:
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇10
你好,你咨詢的裝飾裝修合同的反訴狀是怎么樣的,
反訴人;李,,,男,年月日生,漢族,住南京市區(qū)
被反訴人:_________________南京裝飾工程有限公司
地址:_________________南京市珠江路39號
反訴請求:
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;
2、因工程延誤工期,請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);
3、反訴費用由被反訴人承擔。
事實與理由:
20__年12月,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位于江寧區(qū)宏運國際村B16。合同約定工程期限66天,竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監(jiān)理;工程竣工后,被反訴人應(yīng)通知反訴人驗收,經(jīng)驗收合格后,雙方進行工程結(jié)算;由于被反訴人延誤工期的,每延誤一天應(yīng)支付違約金80元。20__年4月經(jīng)監(jiān)理方階段驗收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,后反訴人另找他人部分整改,并支付費用2497元。
另,被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結(jié)束,已延誤工期145天。
綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權(quán)益,今特向貴院提起反訴,請求依法判決。
此致
南京市江寧區(qū)人民法院
反訴人:_________________
_____年_____月_____日
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇11
發(fā)包方(以下簡稱甲方):________(業(yè)主)
聯(lián)絡(luò)方式:_______________________
身份證:____________________________
地址:____________________________
承包方(以下簡稱乙方):________(施工工程隊負責人)
身份證:____________________________
聯(lián)絡(luò)方式:____________________________
家庭住址:____________________________
家庭固定電話:____________________________
第一條工程概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
2、裝飾施工地點:________________
3、施工范圍:臥室客廳餐廳廚房衛(wèi)生間陽臺,套內(nèi)面積_______________平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水、電、弱電改造工程,墻體改造,窗套門套的制作,地磚、瓷磚鋪貼,地面龍骨、毛地板鋪設(shè)、吊頂安裝,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具、房門等設(shè)施的安裝,儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內(nèi)裝修工程中應(yīng)包含的所有工程(打孔工程費用,由甲方自行承擔)。
5、承包方式為乙方包工包部分材料。
6、總價款:________元,大寫________(人民幣):
其中:
材料費:人民幣________元整。人工費:人民幣________元整。
管理費:無。設(shè)計費:無。
垃圾清運費:無。稅金:無。
材料搬運費:無。
其他費用:無。
以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款為閉口價款,包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。
如因甲方變更施工內(nèi)容、變更材料而產(chǎn)生的額外材料費用按實另計。
7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期__天。
第二條關(guān)于雙方職責的約定
1、甲方責任:
(1)甲方應(yīng)在開工前一天,并向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔承擔有關(guān)費用。
(4)根據(jù)乙方提供的需求按時提供自購材料。
2、乙方責任:
(1)參加甲方組織的施工設(shè)計方案現(xiàn)場交底,并負責向具體施工人員傳達甲方設(shè)計方案和施工效果。
(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責,對本次裝修工程的質(zhì)量、工期和施工現(xiàn)場安全負責。乙方全面承擔聯(lián)絡(luò)甲方,保證所提供的材料質(zhì)量、向甲方提出材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。
(3)乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程,負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中,未經(jīng)甲方許可,乙方不得擅自更換施工人員;經(jīng)甲方許可的施工人員更換,必須在確保施工質(zhì)量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,乙方應(yīng)無條件更換。
第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1、甲方提供的材料:(見附件三《甲方自購材料清單》)。
甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲、乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失和工期延誤,責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料:(見附件二《承包材料報價單》)。
乙方應(yīng)嚴格按照附件二《承包材料報價單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內(nèi)容和設(shè)計施工要求供應(yīng)材料、設(shè)備;未指定品牌的材料應(yīng)達到國家、行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)保標準;甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求、質(zhì)量、環(huán)保或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
4、乙方承包的所有材料應(yīng)自行搬運入戶。
甲方自購的材料,承諾在的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)。
5、為保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需
要購買的材料的清單,以便甲方于周末采購材料。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確(-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算誤差大于10%而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應(yīng)商。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由甲方提供設(shè)計施工方案。乙方負責按有關(guān)行業(yè)規(guī)定并參照附件六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。
3、關(guān)于施工工藝,雙方另做如下約定:
1)、衛(wèi)生間和廚房要作好防水,并經(jīng)12小時積水滲漏試驗
2)、衛(wèi)生潔具固定牢固,管道接口嚴密。
3)、線路穿管后必須可以抽動。
4)、杉木地板與龍骨成45度角鋪,使用木螺釘固定。
5)、墻面乳膠漆,一底兩面
6)、門套和踢角線,一底三面
7)、門,一底三面
4、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。本工地在施工期間和保修期間內(nèi)如因施工質(zhì)量問題所引起的周圍鄰居的財產(chǎn)損失,由乙方負責修復(fù)及賠償;
6、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進行該項目的施工。
7、若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家安裝或由甲方安排其他單位安裝,甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
8、工程驗收:甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。工程每一節(jié)點,乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進行驗收。未經(jīng)甲方在附件四《工程質(zhì)量驗收單》中書面確認,乙方不得進行下一階段工程施工。(參照____市地方標準db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和附件六《施工工藝清單》)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認原竣工日期。
9、工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知____日內(nèi)組織驗收,并書面辦理驗收確認手續(xù)(見附件四《工程質(zhì)量驗收單》)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認原竣工日期。
10、工程保修期________年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當和乙方提供材料質(zhì)量不合格造成的質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔相應(yīng)材料費用。因上述原因給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任;保修期內(nèi)如屬甲方使用不當造成損壞,直至不能正常使用,乙方可酌情收費。保修期結(jié)束后,乙方負責長期為甲方提供維修服務(wù),直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。
第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定
1、甲方提供的施工要求應(yīng)同乙方協(xié)商,施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南(見附件一),防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責修復(fù)和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復(fù)和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認后施工。
3、乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1、工程款付款方式:
工程款及材料款付款時間表
付款時間工程款付款比例金額材料款總計金額
合同簽訂后開工前三天內(nèi)30%
水電驗收合格時水電驗收合格兩天內(nèi)0
工期過半油漆工進場前30%
竣工驗收驗收合格當天30%
工程質(zhì)保尾款驗收合格之日起六個月10%
2、雙方款項往來均應(yīng)出具收據(jù)。
3、工程結(jié)算:(見附件五《工程結(jié)算單》)。
第七條違約責任
1、由于甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協(xié)議約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
5、工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
6、工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
7、乙方未按照附件二《承包材料報價單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內(nèi)容和設(shè)計施工要求供應(yīng)材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)假冒偽劣的材料的價款,雙倍賠償甲方;如因此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔全部的賠償責任。
8、如在施工過程中,產(chǎn)生工程和材料質(zhì)量問題以及各類應(yīng)由施工工程隊承擔的責任,甲方只向乙方一人追究賠償責任。
第八條糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)盡量協(xié)商。或若協(xié)商不成時,可以按照本協(xié)約定向上海仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟
第九條協(xié)議的變更和解除
1、協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3、如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認可。
第十條附則
1、工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙_1_把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖_1_套,由乙方當場負責安裝交付使用。
2、本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本協(xié)議一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
第十一條協(xié)議附件(略)
甲方:__________乙方:__________
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇12
合同編號:_____________
發(fā)包人:________________
承包人:________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修的住房系合法擁有。
甲方的有效證明:________________________________
乙方為經(jīng)工商行政管理部門注冊登記的企業(yè),企業(yè)資質(zhì)情況:_________
2.裝飾施工地址:_________區(qū)_________路_________號_________樓_________室。
3.住房結(jié)構(gòu):________________房型________房_________廳_________廚________衛(wèi)________陽臺,套內(nèi)施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:。
5.承包方式:________________。
6.工期:
自________年_________月_________日開工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.總價款:¥________元。
人民幣:________________
其中:________________________
材料費:________元,人工費:________元,
拆除費:________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,
管理費:_________元,稅金:________元,
其他費用:________________元。
雙方約定,合同簽訂生效后,如變更施工內(nèi)容、材料,該部分的工程款應(yīng)當按實計算。
第二條材料供應(yīng)
1.甲方提供的材料、設(shè)備:。
甲方負責供應(yīng)的林料、設(shè)備應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時送到施工現(xiàn)場,甲乙雙方應(yīng)辦理驗收交接手續(xù)。
甲方提供的材料按時送到現(xiàn)場后,由乙方負責保管。
由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格、色調(diào)差異,應(yīng)及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質(zhì)量問題或影響裝飾設(shè)計效果,責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料、設(shè)備及報價:。
乙方提供的材料、設(shè)備應(yīng)當符合本合同主材料、設(shè)備報價單的規(guī)定。
乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,甲方有權(quán)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格、色調(diào)、品質(zhì)有差異,應(yīng)停止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方或乙方提供的材料,應(yīng)當符合國家有關(guān)室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準。
第三條工程質(zhì)量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》及本省現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。
2.本工程由_________方設(shè)計,提供施工圖紙一式_________份。
設(shè)計圖紙費用________元,由________方承擔。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.甲乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續(xù)。
驗收合格,甲乙雙方共同確認后,乙方才能繼續(xù)施工。
6.全部工程竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方組織驗收。
驗收合格的,辦理驗收移交手續(xù),簽署工程質(zhì)量驗收單,并由甲方按照約定付清全部工程價款。
裝飾工程未經(jīng)驗收或驗收不合格的,甲方有權(quán)拒付尾款。
7.工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款后,甲乙雙方簽署工程保修單,乙方同時提供管線竣工圖等資料。
憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條安全施工和防火
1.乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責修復(fù)或賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復(fù)或賠償。
2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定,施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結(jié)構(gòu),拆、改承重墻。
第五條工程價款及結(jié)算
甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。
1.工程款付款可以按下表支付:
工程款付款時間表
付款階段及項目
付款時間
付款比例
付款金額
對預(yù)算、設(shè)計方案認可
合同簽訂當日元
工期過半年月日元
竣工驗收驗收合格當日元
增加工程項目
簽訂工程項目變更單時元
第七條合同的變更和解除
1.本合同經(jīng)甲乙雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
工程項目如需變更,需提前與對方聯(lián)系。
經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽署工程項目變更單,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
申方提出變更設(shè)計、材料,造成乙方材料積壓,應(yīng)由甲方負責處理,并承擔全部處理費用。
2.合同簽訂后施工前,任何一方提出終止合同,須向?qū)Ψ揭詴嫘问教岢觯春贤們r款_________%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
3.施工過程中,任何一方提出終止合同,須向?qū)Ψ揭詴嫘问教岢觯?jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由過錯方按合同總價款_________%支付違約金,解除本合同。
第八條違約責任
1.由于乙方原因致使工程質(zhì)量不符合約定的,甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)無償修理或返工。
經(jīng)過修理或返工后,造成逾期交付的,乙方應(yīng)當承擔違約責任。
每逾期一天,乙方應(yīng)向甲方按合同總價款1%支付違約金。
2.乙方未按照合同約定提供材料的,甲方有權(quán)要求乙方更換材料或按材料品質(zhì)計價付款。
女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設(shè)備,應(yīng)按材料或設(shè)備的價款雙倍賠償給甲方。
乙方故意提供不符合國家有關(guān)室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量的強制性標準的材料,給對方造成人身健康損害的,乙方承擔損害賠償責任。
3.乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負責并承擔責任。
4.由于甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。
每停工、窩工一天,甲方應(yīng)向乙方按合同總價款1%支付違約金。
5.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應(yīng)向乙方按合同總價款1%支付違約金,工期順延。
6.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
第九條糾紛處理方式
1.本合同在履行中或在保修期內(nèi)發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可以向有關(guān)部門申請調(diào)解。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成的,可以按照下列第_________種方式解決:
提交_____仲裁委員會仲裁。
依法向人民法院起訴。
第十條其他約定
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
第十一條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同簽訂后,裝飾工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十二條合同附件
合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
合同附件上均應(yīng)有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
郵編:
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
地址:
電話:
郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇13
發(fā)包人:
營業(yè)地址:_____________
委托代理人:_________營業(yè)執(zhí)照號:___________
電話:_______________法定代表人:___________電話:_________
承包人:
委托代理人:___________電話:_________
本工程設(shè)計人:_________電話:_________
施工隊負責人:_________電話:_________
依照<<中華人民共和國合同法>>及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________________________________
1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見:預(yù)算表。施工圖紙)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料
(2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預(yù)算報價單)。
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費__________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第三條 發(fā)包人義務(wù)
3.1 開工前______天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.2 提供施工期間的水源、電源;
3.3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
3.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
3.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該場所,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
3.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承包人義務(wù)
4.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
4.2 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4.3 保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
6.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
6.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
7.3 發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式 支付時間 支付金額
第一次 開工前三日 支付 元
第二次 工程進度過半 支付 元
第三次 雙方驗收合格 支付 元
工程進度過半指:________________________________________
(2)其他支付方式:________________________________________
8.2 工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后 日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)算工程尾款。
8.3 工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
8.4 本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起 月
第九條 違約責任
9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.2 未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
9.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
9.4 發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。
9.5 由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
9.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 附則
11.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
11.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
11.3 本合同一式_______份,雙方各執(zhí)________份,_________部門___________份。
11.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
________年_____月_____日 _________年_____月_____日
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇14
發(fā)包方:______________________
承包方:______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1.承包方為經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并有關(guān)機關(guān)審定具有裝飾資質(zhì)證書的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點
3.住房結(jié)構(gòu):__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥________元,大寫(人民幣):__________其中:
材料費:____________,人工費:____________
管理費:____________,設(shè)計費:____________
垃圾清運費:____________,稅金(3.41%):________
其他費用:____________
經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、材料供應(yīng)
1.發(fā)包方提供的材料:詳見附件二《發(fā)包方提供材料、設(shè)備表》。本工程發(fā)包方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,承包方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,承包方應(yīng)及時向發(fā)包方書面提出,發(fā)包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由發(fā)包方承擔。發(fā)包方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)承包方驗收,由承包方負責保管,承包方可收取發(fā)包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由承包方負責賠償。
2.承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.承包方對發(fā)包方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾,非經(jīng)發(fā)包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給發(fā)包方。
4.承包方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給發(fā)包方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1.本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程由______方設(shè)計施工方案。
3.發(fā)包方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由發(fā)包方承擔,工期順延。
4.由于承包方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,發(fā)包方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發(fā)包方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,發(fā)包方自負,給承包方造成損失的,發(fā)包方應(yīng)予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),發(fā)包方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發(fā)包方應(yīng)予承認。事后,若發(fā)包方要求復(fù)驗,承包方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由發(fā)包方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:承包方應(yīng)提前三天通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如發(fā)包方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發(fā)包方應(yīng)承認原竣工日期,并承擔承包方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、安全生產(chǎn)
發(fā)包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬發(fā)包方責任的,發(fā)包方負責和賠償;屬于承包方責任的,承包方負責修復(fù)和賠償。
五、工程價款
1.工程款付款方式列下表:
2.工程結(jié)算:詳見《工程結(jié)算單》。
3.工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項
1.發(fā)包方工作:(1)發(fā)包方應(yīng)在開工前一天,向承包方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明________份,并向承包方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔承擔有關(guān)費用。
2.承包方工作:(1)參加發(fā)包方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。(2)指派________為承包方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由承包方負責的各項事宜,對其行為承包方應(yīng)予認可。如更換人員,承包方應(yīng)及時書面通知發(fā)包方。(3)未經(jīng)發(fā)包方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責任
1.由于發(fā)包方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,發(fā)包方應(yīng)補償承包方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,發(fā)包方付承包方____元;發(fā)包方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
2.由于承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按發(fā)包方已付款的______%向發(fā)包方支付違約金。
3.發(fā)包方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求承包方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由發(fā)包方負責并擔責任。
4.承包方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由承包方負責并承擔責任。
八、爭議解決
雙方約定,在履行本設(shè)計協(xié)議過程中產(chǎn)生爭議時,雙方協(xié)商解決,如在30日內(nèi)無法協(xié)商解決,任何一方均可向發(fā)包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協(xié)商或訴訟期間,承包方應(yīng)繼續(xù)按約定履行義務(wù)。如果承包方停工視為違約,按本合同承擔違約責任。
九、變更和解除
合同經(jīng)雙方簽章生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款______%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定
本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
發(fā)包方(簽章):________ 承包方(簽章):________
委托代理人:____________ 法定代表人:____________
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇15
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表): 身份證號碼:
聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書號:
注冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責人: 聯(lián)系電話:
工程設(shè)計人: 聯(lián)系電話:
施工負責人: 聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
(一)工程地點:
(二)工程內(nèi)容(見附表一和四)
(三)工程承包方式,采取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 。
其中:材料費: 元,人工費: 元,
設(shè)計費: 元, 垃圾清運費: 元,
管理費: 元,其他費用: 元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內(nèi)容、材料或?qū)嶋H工程量增減,工程價款按實結(jié)算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結(jié)算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。
二、工程設(shè)計
(一)見重慶市住宅裝飾設(shè)計合同,其設(shè)計方應(yīng)提供施工圖紙或作法說明,應(yīng)付的設(shè)計費由甲方另行結(jié)算。
(二)設(shè)計施工圖紙應(yīng)符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求,經(jīng)雙方簽字認可,將會審意見記載于附表四內(nèi)。
(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時,以工程報價表為準。
三、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,由甲方與具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務(wù)
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán),或已取得了合法所有權(quán)或使用權(quán)人的委托,有權(quán)對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權(quán)負責合同履行及與乙方接洽,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應(yīng)提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業(yè)管理單位申報登記。
(四)開工日前 天,若非乙方設(shè)計,甲方負責督促設(shè)計人向乙方提供符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求的施工圖紙或作法說明,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
(五)為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè),或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔其費用。
(七)負責協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔有關(guān)費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作。
(十)施工期內(nèi),將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務(wù)
(一)應(yīng)當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》,并不得超越其資質(zhì)證書許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權(quán)負責合同履行,按設(shè)計要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關(guān)事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應(yīng)提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327—2019),確保工程質(zhì)量。嚴格執(zhí)行國家及地方有關(guān)防火、安全、環(huán)境保護的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場管理,施工現(xiàn)場應(yīng)配備干粉滅火器。
(四)保護好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關(guān)系。
(五)保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關(guān)規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格證或上崗證,甲方有權(quán)查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
(一)工程項目及做法的變動,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附件五),確定增減項目及價差后再施工,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、材料供應(yīng)
(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表二)應(yīng)為符合設(shè)計要求和合同約定的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到施工現(xiàn)場,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù),由乙方負責保管。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失,責任由甲方承擔。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表三)應(yīng)按時供應(yīng)到施工現(xiàn)場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經(jīng)甲方驗收或不符合附表三要求的,應(yīng)禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。
(三)甲、乙雙方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備均應(yīng)用于本合同規(guī)定的室內(nèi)裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質(zhì)劣的裝飾材料、設(shè)備。如乙方違反此約定,應(yīng)按挪用或替換材料、設(shè)備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品的,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設(shè)備應(yīng)當符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備不符合有關(guān)國家標準或規(guī)定的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。
(六)若發(fā)生材料、設(shè)備質(zhì)量爭議,可委托有關(guān)法定機構(gòu)鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商一致,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經(jīng)鑒定,質(zhì)量不符合合同約定標準的,鑒定費用由責任方承擔;質(zhì)量符合合同約定標準的,鑒定費用由質(zhì)量問題提出方承擔。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化或設(shè)計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協(xié)議。
(三)因甲方未按合同完成其應(yīng)負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應(yīng)順延。
(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。
九、質(zhì)量標準
(一)本工程施工質(zhì)量按下列第 項標準執(zhí)行
1、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50210—2019)
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規(guī)程》(DBJ/T50-053-2019)
3、雙方約定: 。
(二)工程施工室內(nèi)環(huán)境污染控制,按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-2019)的標準執(zhí)行。
(三)施工過程中雙方對施工質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議,可委托有關(guān)法定機構(gòu)鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能達成協(xié)議,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經(jīng)鑒定,質(zhì)量不符合合同約定標準的,鑒定費用由責任方承擔;質(zhì)量符合合同約定標準的,鑒定費用由質(zhì)量問題提出方承擔。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務(wù)提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結(jié)算及保修
(一)乙方應(yīng)提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),如果甲方在約定時間內(nèi)不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔復(fù)驗費用,若造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收,驗收合格后填寫工程驗收單(見附表六):
1、
2、
3、
(三)工程按時竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內(nèi)組織驗收,驗收合格后辦理移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應(yīng)在五日內(nèi)完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),并及時通知甲方對其復(fù)驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工后,雙方約定由 對本工程進行室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測,費用由 方承擔。
(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內(nèi)返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。
(六)竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量以及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為工程驗收單的附件)后亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格后,乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單(見附表七),并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關(guān)資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應(yīng)向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環(huán)保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內(nèi)對工程結(jié)算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清應(yīng)付款項,填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第 項執(zhí)行:
1、除有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外,其余項目的保修期為二年。
2、
(注:第2項所約定的保修標準不得低于第1項所約定的保修標準)
(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導(dǎo)致的工程質(zhì)量問題,乙方不負責保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的施工圖或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,應(yīng)及時向甲方指出,乙方有權(quán)并且應(yīng)當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(二)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)或拆改燃氣管道、設(shè)施,乙方有權(quán)并且應(yīng)當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(三)乙方擅自變動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)或拆改燃氣管道、設(shè)施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。
(四)乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》和《建筑安裝工人安全技術(shù)操作規(guī)程》,注意施工安全。
(五)由于乙方在施工過程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例等規(guī)定,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,由此產(chǎn)生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。
十二、工程價款支付方式
(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款:
1、一次性付款:于簽訂合同時一次性支付工程款 元(大寫 )。
2、根據(jù)工工程進度分期付款:
合同簽定時第一次支付工程款的40%: ;
于吊頂工程,廚、衛(wèi)墻磚工程,水管、線管布線完工第一次支付工程款的40%: ;于木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%: ;于竣工驗收合格之日起一周之內(nèi)支付工程款的5%: ;
3、雙方約定的其他付款方式:
(二)甲方應(yīng)按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應(yīng)向甲方開具有效的收款憑據(jù)。
(三)乙方施工質(zhì)量不合格,甲方有權(quán)拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。
十三、違約責任
(一)本合同生效后,甲乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內(nèi)容的,應(yīng)雙方協(xié)商一致后,簽定補充協(xié)議。合同簽定后施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款的 %支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意后辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由責任方按合同總價款的 %賠償,解除本合同。
(三)因施工質(zhì)量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內(nèi)整改,或經(jīng)整改后仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關(guān)的一切費用由乙方承擔。
(四)任何一方因違反法律、法規(guī)等規(guī)定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,并賠償對方損失。
(五)甲方責任
1、未按規(guī)定的時間和要求提供材料、場地、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
3、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。
(六)乙方責任
1、應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其它物品,如有損壞,應(yīng)照價賠償。
2、經(jīng)專業(yè)部門檢測,室內(nèi)空氣質(zhì)量不達標且屬于乙方責任的,乙方應(yīng)進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內(nèi)治理,甲方有權(quán)另請他人治理,與治理有關(guān)的一切費用由乙方承擔,若治理后仍不達標的,乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應(yīng)根據(jù)責任大小合理分擔有關(guān)費用和損失。
3、由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,乙方負責返工,工期不得順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。
十四、爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或向有關(guān)部門申請調(diào)解。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當事人也可按下列第 種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包,否則甲方有權(quán)拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款:
合同附件:
附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預(yù)算表)
附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預(yù)算表的主材表)
附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預(yù)算表的基材表)
附表四:住宅裝飾裝修工程設(shè)計圖紙(見預(yù)算表的附件)
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇16
上訴人:_________________曹某某,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村二組。電話:_________________
被上訴人:_________________李某某,男,漢族,19__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________
上訴請求:_________________
1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇17
合同編號:_________
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯(lián)系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯(lián)系電話:_________
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應(yīng)
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質(zhì)量
4.1 本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設(shè)計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
4.6 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責,經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:_________。
乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5.2 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見附表九:工程結(jié)算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當出具合法發(fā)票。
6.4 竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復(fù)和賠償。
第八條 工程監(jiān)理
8.1 本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責。
8.2 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由乙方承擔。
9.2 甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10.3 乙方代表易人,乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條 甲方工作
11.1 甲方應(yīng)在開工前_________天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
11.3 如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔有關(guān)費用。
11.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
11.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作
12.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
12.2 嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
12.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
12.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
12.7 乙方應(yīng)當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對的,乙方應(yīng)當同意。發(fā)票上應(yīng)當載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十三條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤
14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條 違約責任
15.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失;
15.2 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
15.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
15.4 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.5 由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
15.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7 甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
15.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
第十六條 合同的變更和解除
17.1 合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
第十七條 垃圾清運
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
第十八條 聲明及保證
甲方:
18.1 甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。
第二十條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條 通知
21.1 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
21.2 各方通訊地址如下:_________。
21.3 一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。
第二十二條 爭議的處理
22.1 本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
22.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條 解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第二十四條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
附件
附件一:裝飾裝修工程施工項目確認表
附件二:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表
附件三:家庭居室裝飾裝修工程報價表
附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表
附件六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙
附件七:裝飾裝修工程變更單
附件八:工程驗收單
附件九:工程結(jié)算單
附件十:工程保修單
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇18
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條 工程項目
甲方委托乙方承擔以下家裝設(shè)計任務(wù):工程地址:_____________________________
第二條 設(shè)計收費及支付方法
(一) 本工程設(shè)計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。
經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計收費為 元/平方米(套內(nèi)使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費元,金額大寫 元。
(二)付款方式
甲乙雙方采用以下付款方式
1、 量房前付預(yù)付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);
2、 方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張 (a4);
第三條 設(shè)計內(nèi)容及完成日期的約定
(一) 乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細的設(shè)計說明。
(二) 平立面圖
1、 原房型圖
2、 墻體改造圖
3、 平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關(guān)剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條 雙方責任
(一)甲方責任
1、如期向乙方提交設(shè)計所需的資料(物業(yè)認可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖),并保證所提交資料質(zhì)量達到工程設(shè)計要求;
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費;
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時,所需費用由甲方承擔;
4、在甲乙雙方確定方案后,進行施工圖設(shè)計階段過程中,由于甲方原因需要變更原設(shè)計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等,不包括個別房間布置和擺設(shè)的局部修改),甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計返工費,再進行第二次方案設(shè)計;
(二)乙方責任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件,并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設(shè)使用要求;
2、負責本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
第五條 違約責任
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時,乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算,向甲方賠償延誤設(shè)計損失100元違約金/天;
(二)乙方不履行合同時,應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款,同時返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計費;
(三)甲方未通過乙方所做的方案,乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費,但測量費不退,同時方案圖紙歸乙方所有;
(四)甲方通過方案,但不認可施工圖,則甲方不退還所有預(yù)付款,同時不得帶走施工圖紙。
第六條 合同生效、中止與結(jié)束
(一) 本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、 向消費者委員會申請調(diào)解;
二、 向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、 其它解決方式:_______________ 。
第八條 未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、 設(shè)計師負責本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
2、 設(shè)計師免費提供該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題(上門服務(wù)二次);
3、 設(shè)計師免費參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);
4、 設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
第九條 合同文本
一、 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、 本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。
三、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、 合同履行完后自動終止。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
簽約日期: 簽約日期:
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇19
甲方:
乙方:
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動,根據(jù)《市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《商廈經(jīng)營管理制度》及其它各項規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條裝修商鋪
本合同裝修場地位于區(qū)商業(yè)街號樓商廈內(nèi)之層號商鋪。
第二條裝修期限
裝修期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
第三條裝修押金
乙方進入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金20__元,裝修完成后,經(jīng)商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成,否則每逾期一日應(yīng)交納違約金元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪,應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的,乙方應(yīng)負責恢復(fù)原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造,或增加照明設(shè)施等,須報經(jīng)商廈管理處審核,并經(jīng)書面回復(fù)后嚴格按照《市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復(fù)原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全,消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營,否則,乙方應(yīng)立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
負責人:負責人:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
______年____月____日______年____月____日
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇20
發(fā)包方:
承包方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1.1工程名稱:.
1.2工程地點:.
1.3工程內(nèi)容及做法。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
乙方包工、包料。
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
乙方包工、甲方包料。
1.5工程期限_____歷天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預(yù)算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份
甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份,設(shè)計費__________元,由甲方支付。
第三條甲方義務(wù)
3.1開工前______天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設(shè)損失的,有甲方自行負責。
3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用
3.3負責提供施工所需的水源、電源
3.4負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系
3.5不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作
3.7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務(wù)
4.1指派為乙方駐工地監(jiān)理,負責本合同履行按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程
4.3嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄
4.4保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通
4.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,雙方簽名確認,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第六條材料的提供
6.1由甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當符合設(shè)施要求,如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)乙方驗收后應(yīng)負責妥善保管。
6.2由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應(yīng)禁止使用如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延
工程量變化和設(shè)計變更
不可抗力
甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗收后,結(jié)算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%,即元。
8.2工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。
8.3工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款,以乙方財務(wù)部開出并蓋財務(wù)專用章收據(jù)為準。
8.4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起____月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應(yīng)當順延:
不能提供水、電不能保證每天8小時以上工作時間不能按期提供自購材料、設(shè)備不能按期支付工程款影響正常施工的因甲方原因變更設(shè)計、增加施工項目同意工期順延的其他情況。逾期驗收或無故怠于驗收因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的,由乙方負責乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失,由乙方負責。乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.4未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
9.5因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知對方,并辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
9.6甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
9.5由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
第十條關(guān)于設(shè)計和施工及驗收的約定
10.1乙方設(shè)計師完成的施工圖,必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖,經(jīng)甲方確認簽字后,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應(yīng)以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結(jié)果,甲方應(yīng)予以承認。
10.5工程竣工后,乙方應(yīng)當通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收,應(yīng)當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
10.6雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預(yù)算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決也可由東莞市裝飾協(xié)會調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13.1本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
13.3本合同一式_貳__份,雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:____________乙方:_____________
法定代理人:_____________法定代理人:_____________
委托代理人:_____________委托代理人:_____________
地址:_____________地址:_____________
電話:_____________電話:_____________
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇21
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設(shè)計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或_____部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進
行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項
1.甲方責任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責任
1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復(fù)或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(業(yè)主):(簽章)
法人代表:
編碼:
委托代理人:
電話:
簽約日期:
乙方:(簽章)
企業(yè)地址:
編碼:
工作單位:
委托代理人:
電話:
簽約地址:
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇22
發(fā)包人:
營業(yè)執(zhí)照號:
聯(lián)系方式:
住所:
承包人:
本工程設(shè)計人:
施工隊負責人:
聯(lián)系方式:
住所:
依照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合餐廳裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條?工程概況
1、工程地點:___________________________________________________________________。
2、工程內(nèi)容及做法:
(1)餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。
(2)餐廳裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表。
3、工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工,包料:承包人提供裝飾裝修材料明細表。
(2)承包人包工,部分包料,發(fā)包人提供部分材料:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
(3)承包人包工,發(fā)包人包料:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
5、合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元。
第二條?工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的,單位,聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式____份,發(fā)包人,承包人各____份。
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式____份,發(fā)包人,承包人各一份,設(shè)計費(大寫)______元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第四條?材料的提供
1、由發(fā)包人提供的材料,設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
2、由承包人提供的材料,設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第五條?工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款:
開戶銀行:
戶名:
賬號:
2、工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式發(fā)票。
第六條?發(fā)包人義務(wù)
1、開工前____天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具,陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具,陳設(shè)歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源,電源。
3、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
4、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。
6、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場,竣工驗收。
第七條?承包人義務(wù)
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工作規(guī)范,防火規(guī)定,施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
2、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護好原餐廳內(nèi)的陳設(shè),保證餐廳內(nèi)上,下水管道的暢通。
4、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第八條?工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第九條?工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更。
(2)不可抗力。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第十條?質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第十一條?工程驗收和保修
1、承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十二條?違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
5、由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
第十三條?合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,?則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條?具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
2、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條?其他約定事項:
________________________________________________________________。
第十六條?其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份。
發(fā)包人(簽字):
經(jīng)辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
承包人(蓋章):
經(jīng)辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇23
原告:_____________裝飾設(shè)計工程有限公司
法定代表人:______________,_____________裝飾設(shè)計工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區(qū)__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目,合同價款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付9萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內(nèi)支付剩余1萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務(wù),而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失,為維護原告的合法權(quán)益,特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權(quán)益。。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:______________裝飾設(shè)計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇24
發(fā)包方:_____________
承包方:_____________
根據(jù)、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內(nèi)容:
3、承包方式:_____
4、總價款:____元,大寫:_____經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格
2、以裝修效果圖為準
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執(zhí)行
4、按照商場所規(guī)定的裝修時間完工并順利通過驗收
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行08-62-97《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格后付款。
四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定后
第一次付款:金額:大寫:
第二次付款工期進度過半付:元竣工驗收合格后付其余款:元
五、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質(zhì)量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應(yīng)違約金為加工費的20%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預(yù)付款,并賠償條款20%的相應(yīng)違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本,可向建筑裝飾協(xié)會裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:乙方:
法定代表人:委托代理人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇25
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方委托乙方進行裝修裝飾。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:____________________
2、工程概況: ____________________(詳見本合同附件)
總計:施工面積____________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件《裝修裝飾施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式:______________。
5、工程開工日期:______年______月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
7、工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款(人民幣:元)
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元; 2、人 工 費__________元;
3、設(shè)計費__________元; 4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元; 6、管 理 費__________元;
7、稅金___________元;
8、其他費用(注明內(nèi)容)____________元。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準,雙方同意參照 標準規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,乙方應(yīng)按照甲方的要求完成,甲方應(yīng)支付因此增加的費用,如因此導(dǎo)致工程量重大增加的,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,但乙方應(yīng)當及時提出專業(yè)的合理意見,如甲方自行采購的材料、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題,乙方?jīng)]有提出異議的,乙方應(yīng)當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
6、施工中,甲方有權(quán)隨時對乙方的工程質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方有權(quán)要求乙方返工重做,檢查和返工費由乙方承擔,工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議,乙方應(yīng)當按照甲方的要求辦理。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝修裝飾工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件《甲方提供裝修裝飾材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付工程價款的____%作為預(yù)付款;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即支付工程價款的____%作為進度款。甲方工
程竣工驗收合格并且乙方向甲方交付全部工程后,雙方進行決算,決算完成后甲方支付雙方?jīng)Q算工程總價款的_____%。余款作為工程質(zhì)量保證金,質(zhì)保期滿后,甲方一次性付清。質(zhì)保期為一年,自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。
2、付款要求
3、付款時間
4、甲方工程竣工驗收合格,乙方立即向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件《裝修裝飾工程質(zhì)量保修卡》。雙方?jīng)Q算后,甲方除質(zhì)保金外,付清其他工程價款,乙方應(yīng)按甲方要求及時開具合法的統(tǒng)一發(fā)票。工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件《裝修裝飾工程項目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并經(jīng)甲方同意由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,完工驗收合格后單獨結(jié)清。
第六條:工程工期
1、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第七條:工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,詳見本合同附件《裝修裝飾工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后三日內(nèi),乙方應(yīng)書面通知并組織甲方進行竣工驗收。經(jīng)甲方驗收合格,乙方向甲方移交全部工程,雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。
2、乙方書面通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項
1、甲方
1.1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
1.2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
1.3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)事先取得相鄰方及物業(yè)管理部門的同意。
2、乙方
2.1、應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu),也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必須有法人代表的委托證書。
2.2、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2.3、負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復(fù)或賠償。
2.4、嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
2.5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為 個月。
2.6、乙方負責乙方工人的文明安全施工,如乙方工人發(fā)生事故造成任何人身損害或財產(chǎn)損失的,由乙方承擔全部責任,如因此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)予以賠償。
2.7、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自將工程轉(zhuǎn)包或分包。
第九條:違約責任
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
2、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)在逾期___日后停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。
4、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工程價款的 %作為違約金支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的 %作為誤工費支付給乙方。
5、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,但甲方自行采購的材料、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題,乙方?jīng)]有提出異議的,乙方應(yīng)當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變,因此發(fā)生人身損害及財產(chǎn)損失的,乙方承擔全部賠償責任。
6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需甲方簽證,工期順延,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
7、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改乙方施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向 行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以選擇一下第 種方式解決:
10.2.1 按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁。
10.2.2 向工程所在地法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方蓋章簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件自雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,
甲方:(蓋章)法定代表人:委托代表人:日期:電話:開戶銀行:帳號:份,乙方 份。
乙方:(蓋章) 法定代表人: 委托代表人: 日期: 電話: 開戶銀行: 帳號:
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇26
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
一、協(xié)議內(nèi)容:
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的 店內(nèi)裝飾進行及施工。
二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設(shè)計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1.甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計意圖的地方要求返工的權(quán)利;
2.對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外,還有終止合同的權(quán)利。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1.甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務(wù)
1.乙方應(yīng)做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負;因乙方原因造成的火災(zāi)事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應(yīng)損失。
2.自甲方交付乙方之日起,乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
3.嚴格按甲方要求施工,乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考,直至甲方滿意;
4.精心施工,認真負責,打造精品工程。施工質(zhì)量要符合設(shè)計要求和國家規(guī)范標準,否則甲方有權(quán)要求乙方返工,返工所發(fā)生的一切費用由乙方負擔;
五、 工程內(nèi)容及合同金額:
(一)工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預(yù)算單按實際項目計算;
(二)合同預(yù)算金額:
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣:(大寫)
(小寫)
六、 分期付款方式:
首期:甲方先付工程預(yù)算造價的90%計 元給承包方(乙方),余款10%計 在乙方對整個工程的施工完畢驗收合格后支付給乙方。
七、 協(xié)議工程完成期限:
本工程施工期限自20__年3月 日起至20__年3月 日止,共計 天。本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守,除甲方因本協(xié)議第三、原因有權(quán)終止合同外,未經(jīng)雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。
八、違約責任:
甲方在乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問題或乙方在設(shè)計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然后在施工過程中要求增加并抬高單價,甲乙雙方在協(xié)商不成功的條件下,甲方有權(quán)中止合同,合同中止后,乙方應(yīng)該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經(jīng)完工的合格工程量甲方可按裝飾預(yù)算單價支付給乙方。除此類原因外,甲方未經(jīng)乙方同意不得終止合同,否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;
乙方未經(jīng)甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方總工程
款的30%作為違約金,并退回已經(jīng)預(yù)付的所有款項。
而戰(zhàn)爭及自然災(zāi)害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決,如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國民法典及相關(guān)的法律法規(guī)處置。
九、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方,或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費
200元。
十、本工程如果有甲方購買的材料,則材料的質(zhì)量不在乙方的保修范圍內(nèi),但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費200元。
十一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,工程所使用的水電費用由甲方負責。
十二、甲方必須在工程完工后兩天內(nèi)進行工程驗收,不經(jīng)驗收而經(jīng)營則視為甲方已驗收合格而經(jīng)營。
十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十四、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約,應(yīng)在計劃時間內(nèi)與乙方進行協(xié)商。本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方): 乙方(承包方):
身份證號碼: 身份證號碼:
以下為乙方匯款資料:
開戶行:
戶名:
銀行賬戶:
年 月 日
房屋裝飾裝修合同范本2023 篇27
今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同范本標準版,希望能滿足各位的閱讀需求,看完后對您有參考價值。
發(fā)包方(簡稱甲方):_____________
承包方(簡稱乙方):_____________
根據(jù)《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內(nèi)容:
3、承包方式:_____
4、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____
經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準;
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執(zhí)行;
4、按照商場所規(guī)定的裝修時間完工并順利通過驗收;
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格后付款。
四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
工程款付款方式列下表: 付款時間 :合同簽定后
第一次付款: 金額 : 大寫:
第二次付款工期進度過半付: 元
竣工驗收合格后 付其余款 : 元
五、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質(zhì)量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應(yīng)違約金為加工費的20%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預(yù)付款,并賠償條款20%的相應(yīng)違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本,可向建筑裝飾協(xié)會裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
七、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 委托代理人:
住 址: 地 址:
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點: