2022貨品交易運輸合同（精選3篇）

2022貨品交易運輸合同 篇1

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲乙雙方，本著平等互利，協商一致的原則，簽訂貨物運輸承包經營合同書。

　　一、合同期限：自_____年___月____日起至_____年____月____日止。

　　1、甲方將己方工廠的物件及銷售的產品全權委托乙方承運，運輸方式為公路汽車運輸服務。

　　二、運費結算方式：

　　1、甲乙雙方商定，按以車裝實際拉運噸位，元/噸結算貨物承運費，重量不得超出國家規定車載重量。

　　2、貨物安全達到目的地，憑隨車貨物單按一結算，結清運費。

　　3、貨物到達指定目的地后，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數量不缺失，外觀完好無損壞，并辦理貨物簽收手續為交貨完畢。

　　4、承包經營期間甲方按5000元/月向乙方收取保證金，順延年累計滿一年止。合同期滿雙方續簽合同，上一年的保證金則作為簽合同當年的保證金。如雙方不續簽合同或合同解除后，保證金全額一次性退還乙方。

　　三、安全責任方

　　1、至簽訂本合同起，乙方一切安全將自行承擔。

　　2、乙方承包期間對所有承運貨物，車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任并負責賠償。

　　3、車輛保險、維修檢測、年檢保養、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。

　　四、甲、乙雙方的權力義務：

　　(一)甲方的權力義務：

　　1、甲方有權根據生產需要要求乙方貨物運輸到指定服務區;如甲方停工，停產等因素甲方有權暫停或終止合同。

　　2、甲方對乙方的服務質量，對發現的問題有權要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時，有權要求乙方停車整改或終止合同。

　　3、甲方委托乙方承運貨物事宜時，應明確承運貨物品名、裝貨地點，聯系人，聯系方式，貨物到達地

　　4、甲方不得以隱瞞的形式委托乙方托運禁運物品，否則由此產生的責任由甲方承擔。

　　5、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間。

　　6、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業務人員為代表，代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關事宜。

　　7、在貨物送達收貨人之前，甲方有權隨時改變到貨地點及收貨人。甲方有權對乙方及乙方代表和相關工作人員的工作提出意見、要求改進。

　　(二)乙方的權力義務：

　　1、乙方不能以市場運輸價格調整等任何因數，借故拖延，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執行，若因特殊情況，貨物不能按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方取得聯系，向甲方匯報并進行處理。若甲方調查中發現有不合實際的情況，有權做出處罰。

　　2、乙方不得以任何方式將本合同的經營權限轉包或分包，否則甲方有權終止合同。

　　3、車輛保險(交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。

　　4、乙方必須協助甲方做好托運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸。

　　5、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數量及貨物清單，乙方出據〈貨物單〉，一車一單(運單一式兩份，貨主一份，隨承運貨物車輛一份)，貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。

　　6、輸過程中，發生貨物丟失、破損，由乙方負責賠償。

　　7、甲乙雙方協議簽字生效后，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關合同法，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運;乙方不得以任何理由分包給其它第三方承運。

　　五、其他約定：

　　1、因第三方責任發生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關程序解決。

　　2、乙方出現駕駛員酒后駕車，由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。

　　六、違約責任：

　　1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務，乙方應提前告知甲方，雙方可協商解決，若沒有事先通知甲方影響運輸服務的，甲方有權暫停或終止合同。

　　2、甲、乙雙方違反合同有關條款約定并造成經濟損失的，責任方賠償對方應結算當天運費的10%違約金。

　　七、糾紛的解決方式：

　　本合同在履行過程中發生糾紛時，甲、乙雙方協商解決，協商不成時，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執行法院判決。

　　八、附則：

　　1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　負責人：負責人：

　　執行代表：執行代表：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年月日

　　本合同于年月日在市簽訂

2022貨品交易運輸合同 篇2

　　甲方(托運方)：___________身份證號：____________________________________

　　乙方(承運方)：___________身份證號：____________________________________

　　乙方同意甲方托運_________貨物，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行。

　　第一條、運輸方法

　　乙方調派_________噸船舶一艘，船名_______________，編號____________，船舶有_________吊裝設備，應甲方要求由_________港運至_________港_________號碼頭，按現行包船運輸規定辦理。

　　第二條、貨物包裝要求

　　乙方將貨物用_________材料包裝，每包體積_________米，重量_________噸。(或________型號包裝集裝箱。)

　　第三條、貨物集中與接收時間

　　甲方應_________年_________月_________日至_________月_________日內將貨物集中于_________港_________號碼頭。由乙方聯系港口接收集貨，貨物由甲方看守。

　　第四條、裝船時間

　　乙方于_________年_________月_________日將船舶抵達港，靠好碼頭，于_________月_________日時至_________時將貨物裝完。

　　第五條、運到期限

　　乙方應于_________年_________月_________日_________時前將貨物運達目的港碼頭。

　　第六條、啟航聯系

　　乙方在船舶裝貨完畢啟航后，即發電報通知甲方做好卸貨準備。如需領航時亦通知甲方按時派引航員領航，費用_________元由_________方負擔。

　　第七條、卸船時間

　　甲方保證乙方船舶抵達目的港碼頭，自下錨時起于_________小時內將貨物卸完。

　　第八條、運輸質量

　　乙方裝船時，甲方派員監裝，指導照章操作，保證安全裝貨，裝完船封好艙，甲方派押運員_________人押運，乙方保證原裝原運。

　　第九條、運輸費用

　　以船舶載重噸位計貨物運費_________元，空駛費按運費的50%計_________元，全船運費為_________元。

　　第十條、運費結算辦法

　　本合同簽訂后，甲方應于_________年_________月_________日前向乙方預付運輸費用_________元。乙方在船舶卸完后，甲方應于_________年_________月_________日付清運輸費用。

　　第十一條、甲方違約責任

　　1.甲方未按時集中貨物，造成乙方船舶不能按時裝貨、按時起航，每延誤一小時應向乙方償付違約金_________元。

　　2.甲方未能按時卸貨，每延遲一小時應向乙方償付違約金_________元。

　　3.甲方未按時付清運輸費用，每逾期一天，應向乙方償付未付部分運輸費用_________%的違約金。

　　4.甲方如不履行合同或擅自變更合同，應償付乙方_________元違約金。

　　第十二條、乙方違約責任

　　1.乙方未按期將貨物運達目的港碼頭，每逾期一天，應償付甲方違約金_________元。

　　2.乙方船舶起航后未電報通知甲方準備卸船時間，所造成損失由乙方負責。

　　3.乙方違章裝、卸造成貨物損壞，應賠償實際損失，并向甲方償付損失部分價款_________%的違約金。

　　4.乙方不履行合同或擅自變更合同，應償付甲方_________元違約金，并退還甲方的預付款。

　　第十三條、不可抗力

　　1.在裝、卸貨物過程中，因氣候影響裝、卸作業時間，經甲乙雙方簽證，可按實際時間扣除。

　　2.因_________級以上風暴影響，不能按期履行合同，雙方均不負違約責任。

　　第十四條、本合同執行中如發生爭議，先由雙方協商解決，協商不能解決，雙方可按下列第(_________)項解決：

　　1.申請仲裁機關裁決。

　　2.向人民法院起訴。

　　第十五條、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份。

　　甲方(簽字/蓋章)：____________________________乙方(簽字/蓋章)：____________________________

　　聯系電話：___________________________________聯系電話：___________________________________

　　_________________年____________月___________日_________________年____________月___________日

2022貨品交易運輸合同 篇3

　　甲方：___煤礦

　　乙方：___礦山設備安裝有限公司

　　經甲、乙雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》，就甲方位于煤礦綜采工作面回撤運輸委托乙方承包事宜，達成下列協議，共同遵守執行。

　　第一條：工程承包范圍

　　一、工程名稱：煤礦綜采工作面回撤運輸。

　　二、工程地點：煤礦。

　　三、工程范圍和內容：綜采工作面三機、轉載機、破碎機、移變列車、液壓支架等所有綜采配套系統回撤運輸。

　　第二條：工程承包期限

　　一、本工程承包合同總工期為天。

　　二、本工程項目以井下運輸第一臺設備為開工日期。

　　三、如遇下列情況，經甲方現場監理工程師或甲方代表簽證后，工期作相應順延，并用書面形式確定順延期限。

　　(1)遇到不可抗力的自然災害(如雪災、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響項目進度的。

　　(2)因政府強制停電問題造成停工的。

　　第三條：工程承包價款

　　一、本工程承包合同總價為元人民幣(含稅價萬元)。

　　二、此價款包含燃油費、車輛維修費、駕駛員工資等一切全部費用。

　　三、回撤運輸費按雙方協商的預算金額為一次性包干價。

　　四、甲方在支付乙方承包款前，乙方必須出具甲方所在地正規稅務發票。

　　第四條：甲方責任與義務

　　一、負責對乙方進行技術交底，提供場地。

　　二、按設計施工方案及乙方提出的具體要求做好各項準備工作(包括井巷擴大、井巷地面硬化、地面停車場所等)以確保運輸工作順利進行。

　　三、負責對乙方回撤運輸工程進度、質量進行監督，組織檢查驗收。

　　四、負責提供乙方運輸相關工作人員的住宿和就餐。

　　五、負責回撤運輸作業期間與其他單位協調關系，協調解決應由甲方解決的問題。

　　六、對違規作業、存在安全隱患等事項，有權給乙方下達停工整改通知及罰款。對不服從管理及對甲方造成重大影響，甲方有權單方面解除合同，并追究乙方因此造成甲方損失的經濟賠償責任。

　　第五條：乙方責任與義務

　　一、乙方承包后不得另行分包或轉包。

　　二、乙方必須按協議約定及甲方確定的施工方案進行運輸作業，并按期完成任務。

　　三、乙方按國家和行業規定，必須確保相關管理和生產崗位人員持證上崗嗎，保證回撤運輸工程安全。

　　四、在工程期間，因乙方工作人員操作不當造成甲方綜采工作面的設備損壞由乙方承擔全部經濟賠償。

　　五、乙方對發生安全事故承擔現場救援和緊急處理職能，并承擔相關責任。

　　六、在乙方工程承包施工期間，發生工傷均由乙方全責處理和承擔所有費用;發生死亡事故由乙方處理甲方配合，費用甲方承擔30%，乙方承擔70%。

　　七、乙方必須服從甲方對施工安全、工程質量的監督、檢查、驗收。

　　八、乙方在施工期間遵守甲方的各種規章制度。

　　九、乙方指派為駐乙方工地代表，負責施工現場的管理及與甲方聯系工作。

　　十、按國家和地方規定，依法繳納相關稅費。

　　第六條：工程價款的支付與結算

　　回撤運輸工程結束，經甲方驗收合格后，甲方在10天內支付全額回撤運輸款項。

　　第七項：違約責任

　　一、乙方如有不履行本合同約定行為(包含但不限于工程質量和生產安全方面)，視為乙方違約;甲方有制度規定的，乙方按甲方制度規定中的處罰額承擔違約責任，沒有制度規定的，甲方根據實際情況決定乙方違約責任的賠償金額，乙方同意甲方在未支付的工程款項中扣除;對情節嚴重的，甲方有權單方面解除本合同，不視為違約。

　　二、由于不可抗拒的原因，影響了合同的執行時，經雙方確認則可終止本合同或延遲合同期限，延遲時間應相當于事故所影響的時間。

　　三、由于乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按每天元人民幣標準向甲方承擔違約金;延誤超過五天的，按每天元整人民幣標準向甲方承擔違約金。違約金由甲方在支付乙方承包款中直接扣除。

　　第八項：其它事項及要求

　　一、在合同履行期間，出現爭議應協商解決，如甲乙雙方協商不成，可提交合同簽署地人民法院裁決。

　　二、本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　三、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。本合同自甲方簽名蓋章和乙方簽名之日起生效。(以下無正文)

　　立約雙方簽名蓋章：

　　甲方(蓋章)___煤礦

　　代表人(簽名)：

　　乙方(蓋章)___礦山設備安裝有限公司

　　代表人(簽名)：