貨物運輸搬運合同（精選3篇）
貨物運輸搬運合同 篇1
甲方(供方)：____________________
乙方(需方)：____________________
甲、乙雙方本著有關法規的規定，經友好協商，達成如下條款，以資雙方共同遵守：
一、定貨明細
乙方向甲方購買以下常規產品：__________注：__________________________________
1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算
2、以上價格不含稅，
3、甲方負責運輸(僅限_____至_____長途)
二、質量檢驗
1.質量標準：按國家有關規定標準驗收
2.尺寸要求：以乙方下單尺寸為標準。
3.包裝要求：貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求，并符合乙方標準包裝，包裝費含在產品報價中。
三、付款方式
本合同簽訂后，乙方一次性支付合同總額的_____即_____人民幣：_____元作為訂金，甲方在收到乙方訂金后開始下單生產，_____天內生產完工，第_____天內乙方需付清余款_____元，貨從_____發出，_____天內到達_____。
四、交貨方式、交貨時間、交貨地點
1.交貨方式：先付款再發貨，一次性送至乙方指定的_____工地
2.交貨時間：自收到定金之日起_____天內貨到達
3.交貨地點：______________________________
五、產品接收及檢驗
貨到達指定地點后，供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請，需方需有專人(要有委托書)負責點數、驗貨，并簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客戶確定的樣板型號標準驗收。)
六、對產品提出異議的時間和辦法
乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時，應于_____日內向甲方提出書面異議，甲方將在_____個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋，如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求，甲方將無償更換，如果在竣工后，_____日內乙方未提出任何書面異議，即乙方已確認所有安裝的產品合格!
七、違約責任
1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之_____的違約金，并承擔因此所造成的損失;
2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;
3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的，乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之_____的違約金，并承擔因此所造成的損失;
八、其他條件
1.合同變更：甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容，如需變更，應由雙方協商確定后進行。
2.本合同雙方簽字后生效，凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以中山市地方法院仲裁為主。
3.未盡事宜，雙方可以補充協議的方式予以補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式_____份，甲、乙雙方各執_____份，具有同等法律效率，自簽字之日起生效。
甲方(簽名)：_______________乙方(簽名)：______________
地址：_____________________地址：____________________
日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日
貨物運輸搬運合同 篇2
合同編號：_________
委托人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承攬人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
就委托人委托承攬人搬遷事宜，經雙方協商達成如下協議：
第一條搬運貨物
1、貨物名稱：_________。
2、貨物數量：_________。
3、貨物價值：_________。
4、委托人委托搬運的物品應無違禁品及危險物品。
貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
第二條包裝
委托人應按承攬人要求進行標準包裝。委托人應將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝，但包裝前應檢查物品，保證安全運輸。
第三條服務要求
承攬人在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發生丟失或損壞，承攬人應負責賠償。
第四條搬運日期
1、________年____月____日至________年____月____日，具體搬遷時間待電話通知而定。
2、承攬人裝貨拉出拆卸現場之后保證在_________天之內運至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。
3、委托人如需變更搬運時間的，應于約定搬運日期前____日通知承攬人，否則委托人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。
4、搬運作業進行中，因刮風、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續完成。
第五條搬運地點
貨物搬出地點：_________。貨物搬到地點：_________。承攬人需依委托人的指示將承運貨品搬運至指定位置。
第六條搬運車輛
委托人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按委托人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設備損壞，由委托人根據實際損壞估價，承攬人來賠償。
第七條檢驗
委托人應及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應向承攬人支付保管費用。
第八條費用
1、包裝費用：_________。
2、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。車型：_________。采車次方式收費的，承攬人應按車輛的容積，以符合法律規定的滿載方式進行。
3、搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔。
4、承攬人應依本合同所約定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。
5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業估價單約定方式另行收費。
第九條結算方式
簽約時預付定金人民幣_________元。余款人民幣_________元，于搬遷作業完成經委托人確認后支付，承攬人同時提供正式運輸發票。
承攬人按要求將貨物送達后，委托人如不足額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權。
第十條安全保證
承攬人保證在合同規定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成，則承攬人不承擔賠償責任。
第十一條保險
一般貨物保險由承攬人負責，貴重貨物保險由委托人負責。
第十二條物品損毀
1、承攬人對于因搬運過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應負賠償責任。但因不可抗力，或因搬運物的性質，或因委托人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。
2、上述情形，委托人應于搬運完成后三日內告知承攬人，如搬運物品有毀損滅失不易發現的，應于搬運完成后十日內，將其情事告知承攬人。
3、委托人提交承攬人運送物品，若有現金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時，除委托人于托運時報明其性質及價值的以外，承攬人對于其毀損或滅失，不負責任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。
4、上述所定期限均扣除法定節假日。
第十三條責任負擔
承攬人因搬運對第三人所發生的責任概由承攬人負責。
第十四條聲明及保證
委托人：
1、委托人為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對委托人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、委托人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
承攬人：
1、承攬人為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
委托人(簽章)：_________承攬人(簽章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
貨物運輸搬運合同 篇3
甲方：
乙方：
經雙方協定，有甲方現澆結構的房子，以包工包料的方式承包給乙方修建，面積180.55平方米，建筑面積按墻角丈量計算，雨棚按寬1米計算，造價每平方米陸佰陸拾元，合計壹拾壹萬玖仟壹佰陸拾叁元(￥：119163.00元)。
一、甲方所負責事項
1、動工前應做好三通一平即電通、路通、水通、墊好地工，平整地。并負責水電費。
2、修房要經土管部門的許可，若造成停工，甲方要負責乙方的一切經濟損失。
3、備給準確的圖紙，如若在施工中甲方隨意變更，超過的造價甲方向乙方當時補上差價。
4、提供給住宿.
5、處理好墊方，應墊到正負零。
二、乙方所負責事項
1、施工期中每一道工序都要有甲方隨時驗收，合格同意后才可進行下步工序，如有不規范的施工雙方互相研究解決。
2、乙方必須按圖紙施工。
三、修房的結構條件
1、地基要求石頭漿，外圍深100cm寬80cm的基礎(包括圈梁)，內承重墻深80cm寬50cm的基礎(包括圈梁),不承重墻為12cm寬。
2、主體部分：砌墻要求空心磚、外圍墻37cm，內承重墻為24cm，不承重墻為12cm，土砂砌墻，外圍三面墻5cm鋼網笨板作保暖。
3、房子高正負零至平口高3米，10個構造柱，鋼筋標準為12的螺鋼，6為負筋，現澆房頂鋼筋標準8、10，格距1515，鋼筋為國標鋼。前雨棚寬120cm，鑲琉璃瓦。
4、房頂防水部分，頂上爐渣，房脊厚40cm，爐渣上面5-6cm的沙灰封頂，4mm厚的復合型的SBS做防水處理。(每卷價格80元)，房頂為內排水。
5、瓷磚要求：門面磚1428cm防凍瓷磚，價格0.40元/塊，地板磚規格60cm60cm，每塊10元，衛生間伙房墻磚規格20cm30cm，每塊在0.40元�；锓啃l生間地板磚規格30cm30cm，價格1.5元/塊，超出上述價格甲方給乙方補償差價。
6、地平、房間內厚度為5-6cm，外墻護坡，寬70cm,厚10cm，前面寬150cm.
7、灰號比例：砌墻為20#沙漿，混凝土用150#砼。
8、窗子為塑鋼窗(屯河牌)，每平方價格150元，大理石窗臺板，安裝白色玻璃，方管防護欄。
9、金屬門2個(華洋門)，價格前門750元，.內門感光門，價格90元，球型鎖每把10元。
10、粉刷部分：室內白色815涂料粉刷(一般的高質量涂料)。
11、安裝上下水，超出面積1米外的電線、自來水管道、下水管道等其余事項乙方不負責。
12、照明部分用2.5平方的銅芯線，開關、插座均為吸墻式的大翹板，所屬房間均由燈泡通電，施工安全自己負責。
13、付款方式：工人進入工地預付總造價的30%，砌主體完時付總造價的15%，現澆頂完時付總造價的20%，安門窗付總造價的15%，拉地板磚10% ，工程完工掃地出門時付7%，留3%為質量保證金，到____月份付清。不得拖欠，不履行付款方式，甲方不可擅自住房。
14、工期為50天，按進工地時算起。
15、以上合同雙方不得違約，合同未公正，雙方簽字生效，合同一式三份，甲乙雙方各執一份，規劃辦一份。
甲方簽字：
乙方簽字：
________年____月____日