2023年單位貨物運輸合同（精選31篇）
2023年單位貨物運輸合同 篇1
簽約地：編號：
本運單經承運方和托運方簽章后具有合同效力，承運人與托運人、收貨人之間的權利、義務和責任界限適用于《合同法》及以下有關規定。
一、托運方權利義務：
1、要求承運方按照約定的時間將螃蟹運到指定地點;
2、按照約定形式對螃蟹進行包裝，并支付運輸費用。
二、承運方權利義務：
1、要求托運方按照螃蟹運輸的約定對螃蟹進行包裝并送到裝貨地點.
2、按照約定的時間將螃蟹運到卸貨地點，并及時通知收貨人憑有效證件提取螃蟹。收貨人未及時提取螃蟹的，須及時通知托運人。
三、違約責任。
1、托運方責任：由于托運方的原因造成螃蟹死亡的，或收貨人在接到承運方提取螃蟹通知后未及時提取螃蟹造成的損失由托運方承擔;
2、承運方責任：未按照約定的時間將螃蟹運到卸貨地點(遇有大霧天可合理延遲)、或運輸過程中發生交通事故造成托運方螃蟹損失的，承運方應賠償托運方的實際損失(按簽約當日的收購價)并退還運輸費用。
3、承運人對運輸過程中貨物的毀損、滅失承擔損害賠償責任。
四、其它約定：
由于下列原因，承運方不承擔違約責任：
1、承運人證明螃蟹短少、毀損、死亡、滅失、運輸時間延遲，是因不可抗力、貨物本身的自然屬性或者合理損耗以及托運人、收貨人過錯造成的，不承擔損害賠償責任;
2、他人交通事故等造成高速公路封閉不能按時履約;
3、托運方、收貨方本身的過錯;
五、生效條件：托運方、承運方約定，本合同經雙方簽署后生效。本合同一式三份，合同雙方各執一份，合同副本一份，報合同指導站備案。
六、糾紛處理辦法：因本合同的訂立、效力、履行、變更、終止等發生爭議的，雙方應協商解決，協商不成的，可書面向合同指導站申請調解或向高淳縣人民法院提起訴訟。
甲方：乙方：日期：
2023年單位貨物運輸合同 篇2
甲方：
乙方：
為明確雙方的權利義務關系，
一.服務項目：
1.乙方作為甲方國際快件的承運人，同意為甲方寄往浩群所在世界各區域的文件和包裹的收取及派送服務。
2.乙方同意為甲方提供標準的免費服務，包括：門到門的取件及派送服務、查詢服務等。甲方在無錫市指定的代理人所需之運單、信封、快件袋等快件物料均由乙方免費提供。
二.雙方各自應承擔的義務和責任：
1.乙方的責任和義務參照分運單(House Airway Bill)背書條款。
2.甲方按實際的要求向乙方提供必要的報關單證及正確的貨物資料。
3.對運費到付的快件，甲方應在發寄到付快件時在分運單上注明，如果是臨時到付快件甲方應和乙方的取件人當面簽署臨時到付保函。否則，乙方將按預付處理，由此產生的相關費用有甲方承擔。運費到付的快件須在分運單帳號欄注明TCPCJY字樣，不需填寫帳號。
4.由于甲方在出口貨物中夾帶、匿報危險物品、錯報笨重貨物重量，或違反包裝標準和規定，而造成乙方或第三者的損失，由甲方承擔賠償責任。
三.價格結算
付款方式
1.A、預付運費每月結算一次。價格按附頁計價方式進行計算。
2.B、乙方將甲方當月所寄之快件清單及結算發票于下月初發給甲方，甲方應在收到乙方快件清單及結算發票后以現金(或支票或銀行存款劃帳)方式將運費付至乙方帳戶，甲方的付款不得遲于乙方發出清單及發票后45日之內付款。
四.違約責任及賠償責任
1.由于乙方的責任未按合同履行交運義務的，應向甲方承擔賠償責任，乙方的賠償責任根據分運單背書條款。(建議甲方在發運快件貨物價值超過100美金時，直接向保險公司投保，以確保萬一有不可抗力等原因等因素造成的貨物損失能得到補償)
2.甲方遲延支付運費的，每拖延一天應向乙方支付千分之五的違約金。
3.甲方未按合同履行其他義務的，應按給乙方造成的實際損失承擔賠償責任。
五.合同的變更和終止
1.若甲方逾期二個月未支付款項的，乙方有權單方面終止本合同并保留追索違約賠償的權利。
2.甲乙雙方如在合同執行過程中出現歇業、清算、分立、合并或對本合同提出變更或終止，務必在三十天前書面通知對方。
六.爭議的解決
如果發生合同糾紛，由雙方友好協商，協商不成，任何一方均可提交乙方所在地法院或仲裁機構仲裁。
七.合同的效力
此協議一式二份，每份共兩頁，雙方各持一份，協議經雙方簽字和蓋章后有效，兩份合同具有相同的法律效力。
合同的有效期自20_年12月9日開始，對甲方任何一單的委托承運都將有效。除非因為合同雙方中任何一方以書面形式提出異議，本合同可繼續延續下去，直至合同發生變更或終止
八.其他條款：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2023年單位貨物運輸合同 篇3
托運人(甲方)：電話：
承運人(乙方)：__有限責任公司
1、貨物清單及收貨人信息：
收貨人名稱：地址：電話：
貨物名稱
數量
包裝
重量/體積
貨物價值
運費
保價費3‰
備注：
合計：仟佰拾元
2、甲方應當按照國家及行業標準對貨物進行包裝;沒有國家和行業標準的，應當以保證貨物運輸安全的方式進行包裝，否則貨物運輸過程中的毀損滅失由甲方自行承擔。玻璃、陶瓷等易碎物品、液體、無包裝或包裝不規范物品、鮮活物品的毀損，乙方不承擔賠償責任。對于零散貨物，乙方可協助甲方進行打包、裝箱等必要工作，甲方應向乙方支付相應的材料費、人工費等。
3、甲方不得委托乙方運輸易燃、易爆、有毒等危險品及國家禁運品、限運品，由此給乙方及第三方造成損失的由甲方承擔。甲方隱匿或錯報貨物性質、重量等導致人身傷亡或財產損失的，甲方應承擔全部賠償責任。
4、甲方將貨物交給乙方承運前，須按貨物實際價值足額投保以乙方為被保險人和受益人的貨物保險，或交納保價費由乙方代為購買保險，否則運輸過程中發生貨物毀損、滅失，甲方同意乙方比照《國內郵件處理規則》第424條規定的非保價快件的賠償限額的1-3賠予以賠償。
5、甲方應自合同簽訂之日起3日內向乙方付清運雜費。如果甲方不交或不按時交納約定的各項費用，乙方有權留置貨物，并按法律規定處置留置物。
6、在貨物未交付收貨人之前，甲方需要變更到貨地點、收貨人或取消托運的，應當支付乙方因此所增加的運輸費用及其它費用。
7、收貨人在接到收貨通知后3日內未提貨的，每遲延一天甲方或收貨人應按運費的20%向乙方支付庫存費。超過30日無人認領或拒收的，除甲方要求運回貨物并同意支付運費外，乙方有權作無主貨物處理。
8、收貨人在提貨時應驗收貨物外包裝。簽收或提走貨物未提出書面異議的視為驗收合格。若貨物在運輸過程中出現包裝損壞、貨物損失等情況，必須經收貨人、送貨司機或者到達貨站經手人共同出具書面證明。如未經共同書面證實，則乙方有權拒絕認可損壞。
9、由于下列原因造成的損失，乙方不承擔違約責任：(1)不可抗力;(2)貨物本身的自然屬性;(3)貨物的合理損耗;(4)車輛機械故障、交通堵塞;(5)甲方或收貨方的過錯;(6)政府征用或罰沒;(6)包裝完整，而內件短少。
10、甲方委托乙方代為收取貨款事宜的，應提供代為收取貨款所必需的文件、憑據并通知付款人。甲乙之間的委托代收貨款關系按一般委托合同關系處理，與本運輸合同關系相互獨立。
11、本合同由雙方簽字后生效，也可由一方履行主要義務，對方接受的方式訂立本合同。
托運人簽章：
年月日
承運人簽章：
年月日
收貨人確認無異后簽收：
年月日
業務聯系電話：
代收款查詢電話：
2023年單位貨物運輸合同 篇4
根據《中華人民共和國合同法》、交通部《汽車貨物運輸規則》等相關法律法規規定，托運人與承運人訂立本合同，以便共同遵守。
第一條貨物的名稱、規格、數量、價格、運輸時間等：
貨物運到時間：________年____月____日,貨物承運起始時間：________年____月____日
承運人：____________
住址：____________
聯系電話：____________
托運人：____________
住址：____________
聯系電話：____________
收貨人：____________
住址：____________
聯系電話：____________
貨物起運地點：____________
貨物到達地點：____________
貨物編號：____________
品名：____________
規格：____________
性質：____________
包裝方式：____________
數量(件)：____________
重量(千克、噸)：____________
保險、保價價格：____________
貨物價值：____________
運雜費：____________
結算方式：____________
收貨人領取貨物及驗收方法：____________
其他：________________
托運人(簽章)：____________
簽訂時間：____________
承運人(簽章)：____________
簽訂時間：____________
收貨人簽收：____________
第二條包裝要求：托運貨物的包裝，應當按照承托雙方約定的方式包裝。對包裝方式沒有約定或者約定不明確的，又不能達成補充協議的，按照通用的方式包裝。沒有通用方式的，應在足以保證運輸、搬運裝卸作業安全和貨物完好的原則下進行包裝。依法應當執行特殊包裝標準的，按照規定執行。
第三條權利義務
一、托運人的權利義務
1、托運人的權利：
①要求承運人按照合同約定的時間、地點及運輸方式將貨物運送至目的地，交付給收貨人;
②貨物交付托運后，到達約定地點之前，可以變更到貨地點和收貨人，或解除合同，但應支付因此給承運人增加的費用和造成的損失。
2、托運人的義務：
①按約定支付運雜費;
②如實告知承運人所托運的貨物的名稱、性質、重量、數量等;
③按約定的時間、地點向承運人交付貨物。
二、承運人的權利義務
1、承運人的權利：
①要求托運人按約定的時間、地點交付貨物;
②對按約定向托運人或收貨人收取運雜費。
2、承運人的義務：
①在約定期限內將貨物運送至指定地點;
②及時向收貨人發出貨物到達的通知(a、電話;b、書面;c、其它);
③對托運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞;
④承運人應根據承運貨物的需要,按貨物的不同特性,提供技術狀況良好、經濟適用的車輛,并能滿足所運貨物重量的要求。使用的車輛、容器應做到外觀整潔,車體、容器內干凈無污染物、殘留物。對于承運特種貨物的車輛和集裝箱運輸車輛,需配備符合運輸要求的特殊裝置或專用設備;
⑤辦理交接手續時，應根據合同記載貨物名稱、數量、包裝方式等，核對貨物;
⑥對運輸貨物特別是貴重物品，提示托運人保險或者保價。
第四條違約責任
一、托運人責任
1、未按合同約定的時間和要求提供托運的貨物，托運方應支付給承運方違約金______。
2、在托運的貨物中夾帶、匿報危險貨物和禁運物品，造成車輛毀損或被相關執法部門查封、扣押或貨物滅失，給承運人造成損失的，托運人應承擔賠償責任。
3、因貨物包裝原因，致使其它貨物或運輸工具、機械設備被污染腐蝕、損壞，造成人身傷亡的，托運人應承擔賠償責任。
二、承運人責任
1、由于承運人過錯，造成未按約定的期限將貨物運達，承運人應支付給托運人違約金______。
2、因承運人責任將貨物錯送或錯交，應將貨物無償運至合同規定的到貨地點，交給指定收貨人。由此造成的貨物逾期到達，承運人應按______承擔違約責任。
3、運輸過程中貨物滅失、短少、變質、污染、損壞的，承運人按(a、有保價的，按保價聲明價格賠償;b、保險運輸按投保人與保險公司商定的協議辦理;c、按______承擔賠償責任;d、按貨物的實際損失)承擔賠償責任。
4、汽車聯運的貨物發生滅失、短少、變質、污染、損壞的，應由與托運人簽訂合同的承運人承擔賠償責任。
5、在符合法律和合同規定條件下的運輸，由于下列原因造成貨物滅失、短少、變質、污染、損壞的，經舉證后承運人不承擔違約責任：
(1)不可抗力;
(2)貨物本身的自然性質變化;
(3)貨物的合理損耗;
(4)托運方或收貨人本身的過錯;
(5)包裝完整無損，而內裝貨物短缺、變質。
第五條爭議解決方式
本合同在履行中如發生爭議，應協商解決，協商不成時，可向有關行政管理部門申請調解或依法按第種方式解決：
1、提交仲裁委員會仲裁;
2、向人民法院起訴。
第六條本合同自雙方簽字之日起生效，在執行期間如有未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。雙方當事人沒有約定或約定不明的事宜，法律、法規有規定的，按照規定執行。
第七條本合同一式____份，雙方當事人各執____份
2023年單位貨物運輸合同 篇5
委托方：(以下簡稱甲方)
承運方：(以下簡稱乙方)
第一條：服務內容
乙方接受甲方的委托為其提供航空、公路、國內快遞等運輸服務。
第二條：服務確認方式
1、乙方通過電話或傳真接受甲方委托，提供上門收貨、提供運單、檢查等服務。
2、達成委托后甲方應及時將運輸所需全部手續移交給乙方(所運貨物需辦理審批、檢驗手續的)。
3、乙方接受甲方委托后應及時辦理相關貨物手續，按雙方協商同意的承運方式及服務收費標準開具工作單，依協商的承運方式、期限規定將物品運至目的地。
第三條：運送過程中的安全要求注意事項
1、甲方所托運的貨物應有合理的、符合安全運輸的包裝，應參加保險，保險費‰由甲方支付，乙方可代其辦理;乙方應保證在上述服務過程中貨物的安全，如造成貨物丟失、短少、損壞等現象的，按貨物的投險申明價值賠償，不超過貨物的投險價值.甲方未參加保險的貨物若遺失、損壞,乙方按有關規定向甲方賠償，國內貨物賠償額為當票貨物運費的3倍(文件按1公斤計)。
2、從承運貨物時，至收貨人簽收時止，乙方對貨物的遺失、短少、變質、損壞承擔全部責任。但有下列情況之一除外：(1)、不可抗力;(2)、貨物的自然屬性合理損耗或性質變化;(3)客戶自行包裝，因內在缺陷，造成貨物受損;(4)客戶自行包裝，外包裝完好而內裝貨物毀損、短少或遺失;(5)甲方或收貨方本身的過錯;(6)經了解查證非乙方責任造成的損失;
3、收貨簽收后，該貨物產生的遺失，短少、變質、污染、損壞等一切風險隨之轉移到收貨人處，乙方不負責任。
第四條：雙方的權利義務
1、甲方有權要求乙方查尋貨物運輸過程中的信息反饋。
2、甲方有義務按合同約定時間與乙方進行結帳，出現違約時承擔其相關責任。
第六條：爭議
本合同在履行中發生爭議，雙方應友好協商解決;如有其他未盡事宜，可另行協商，達成的協議作為本合同的附件，附件與本合同具有同等的法律效力。
第七條：本合同一式兩份，雙方各執一份，自簽定之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2023年單位貨物運輸合同 篇6
發包方(甲方)：______工程有限公司
承包方(乙方)：___________________
乙方身份證號碼：________________
現______工程有限公司(以下簡稱甲方)將______區______路工程石渣運輸委托給乙方施工(以下簡稱乙方)，根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定，在相互平等、互惠互利的基礎上，經雙方共同協商一致，簽訂本協議：
一、合同單價及計量方式
1、合同單價：______縣______區______路(工業園運至______路)石渣，合同單價______元/噸(單價已含稅、材料、運輸費用等)，工程量______噸，合同總價______元;
2、計量方式：按實際拉運總噸數計算(每車以過磅的凈重為準，過磅費用由甲方支付)。每次拉運后由雙方管理人員簽名確認數量及拉運日期，每月26號前匯總再次確認。
二、工程進度及勞動力約定
施工日期為3個日歷天。計劃開工日期(______年______月______日)，具體以第一天進場計算，計劃竣工日期(______年______月______日)計劃施工日歷天數不變
三、付款方式
1、每月最后一天前雙方確認當月發生總工程量及當月總工程款，甲方須在次月______號前支付乙方方該筆工程款。
2、工程款確認方式：已確認的工程量(單位：______噸)×單價(單位：______元/噸)。
3、支付方式：以開具工資單形式支付。
四、雙方責任及義務
1、甲方負責填好運輸道路，確保運輸質量;
2、乙方負責派車裝運，負責裝運車的運輸費，確保完成甲方進度要求;
五、其它補充條款
以上條款雙方均無異議，未盡事宜雙方應友好協商，如協商不成，則向____________人民法院提起訴訟。
此協議一式兩分，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方同意按以上細則執行。
發包人：____________承包人：____________
法定代表人：_______法定代表人：________
日期：__________________________________
2023年單位貨物運輸合同 篇7
托運方：____________________
承運方：____________________
根據國家有關運輸規定，經過雙方充分協商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 貨物名稱：_________;規格：_________;數量：_________;單價：_________總額(元)：_________。
第二條 包裝要求
托運方必須按照國家主管機關規定的標準包裝;沒有統一規定包裝標準的，應根據保證貨物運輸安全的原則進行包裝，否則承運方有權拒絕承運。
第三條 貨物起運地點：_________;貨物到達地點_________。
第四條 貨物承運日期_________;貨物運到期限_________。
第五條 運輸質量及安全要求_________。
第六條 貨物裝卸責任和方法_________。
第七條 收貨人領取貨物及驗收辦法_________。
第八條 運輸費用、結算方式_________。
第九條 各方的權利義務
一、托運方的權利義務
1.托運方的權利：要求承運方按照合同規定的時間、地點，把貨物運輸到目的地。貨物托運后，托運方需要變更到貨地點或收貨人，或者取消托運時，有權向承運方提出變更合同的內容或解除合同的要求。但必須在貨物未運到目的地之前通知承運方，并應按有關規定付給承運方所需費用。
2.托運方的義務：按約定向承運方交付運雜費。否則，承運方有權停止運輸，并要求對方支付違約金。托運方對托運的貨物，應按照規定的標準進行包裝，遵守有關危險品運輸的規定，按照合同中規定的時間和數量交付托運貨物。
二、承運方的權利義務
1.承運方的權利：向托運方、收貨方收取運雜費用。如果收貨方不交或不按時交納規定的各種運雜費用，承運方對其貨物有扣壓權。查不到收貨人或收貨人拒絕提取貨物，承運方應及時與托運方聯系，在規定期限內負責保管并有權收取保管費用，對于超過規定期限仍無法交付的貨物，承運方有權按有關規定予以處理。
2.承運方的義務：在合同規定的期限內，將貨物運到指定的地點，按時向收貨人發出貨物到達的通知。對托運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為的變質，如有上述問題，應承擔賠償義務。在貨物到達以后，按規定的期限，負責保管。
三、收貨人的權利義務
1.收貨人的權利：在貨物運到指定地點后有以憑證領取貨物的權利。必要時，收貨人有權向到站、或中途貨物所在站提出變更到站或變更收貨人的要求，簽訂變更協議。
2.收貨人的義務：在接到提貨通知后，按時提取貨物，繳清應付費用。超過規定提貨時，應向承運人交付保管費。
第十條 違約責任
一、托運方責任
1.未按合同規定的時間和要求提供托運的貨物，托運方應按其價值的______%償付給承運方違約金。
2.由于在普通貨物中夾帶、匿報危險貨物，錯報笨重貨物重量等而招致吊具斷裂、貨物摔損、吊機傾翻、爆炸、腐蝕等事故，托運方應承擔賠償責任。
3.由于貨物包裝缺陷產生破損，致使其它貨物或運輸工具、機械設備被污染腐蝕、損壞，造成人身傷亡的，托運方應承擔賠償責任。
4.在托運方專用線或在港、站公用線、專用鐵道自裝的貨物，在到站卸貨時，發現貨物損壞、缺少，在車輛施封完好或無異狀的情況下，托運方應賠償收貨人的損失。
5.罐車發運貨物，因未隨車附帶規格質量證明或化驗報告，造成收貨方無法卸貨時，托運方應償付承運方卸車等存費及違約金。
二、承運方責任
1.不按合同規定的時間和要求配車(船)發運的，承運方應償付托運方違約金______元。
2.承運方如將貨物錯運到貨地點或接貨人，應無償運至合同規定的到貨地點或接貨人。如果貨物逾期達到，承運方應償付逾期交貨的違約金。
3.運輸過程中貨物滅失、短少、變質、污染、損壞，承運方應按貨物的實際損失(包括包裝費、運雜費)賠償托運方。
4.聯運的貨物發生滅失、短少、變質、污染、損壞，應由承運方承擔賠償責任的，由終點階段的承運方向負有責任的其它承運方追償。
5.在符合法律和合同規定條件下的運輸，由于下列原因造成貨物滅失、短少、變質、污染、損壞的，承運方不承擔違約責任：
(1)不可抗力;
(2)貨物本身的自然屬性;
(3)貨物的合理損耗;
(4)托運方或收貨方本身的過錯。
第十一條 本合同正本一式二份，合同雙方各執一份;合同副本一式______份，送______等單位各留一份。
托運方(蓋章)：____________________承運方(蓋章)：____________________
代表人(簽字)：____________________代表人(簽字)：____________________
______年______月______日，______年______月______日
2023年單位貨物運輸合同 篇8
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
一、工程概況及要求
1、運輸方式：汽車運輸。
2、運輸起始點及運輸單價：
從運至，薪材單價元/噸;規格材單價元/噸。(由乙方自行支付稅金)。
從運至，薪材單價元/噸;規格材單價元/噸。(由乙方自行支付稅金)。
從運至，薪材單價元/噸;規格材單價元/噸。(由乙方自行支付稅金)。
從運至，薪材單價元/噸;規格材單價元/噸。(由乙方自行支付稅金)。
4、工程要求
1)、甲方保證木材運輸道暢通及運輸過程中所需的證件(木材檢尺碼單、木材檢疫證及運輸證)。
2)、乙方用于運輸木材的司機和車輛，要有駕駛證和車輛證件齊全。
3)、運輸道路由乙方自行維修。
4)、乙方在木材運輸過程中要確保木材的安全，做到木材沒有被盜或掉落現象，如有此現象發生，所造成的損失由乙方負責。乙方車輛途中機械壞或因其它原因不能行駛而需卸車、裝車費用，由乙方負責。
二、工程款支付
乙方開始起運后，甲方視工程進展情況借支油費及生活費給乙方，借支數量為完成工作量的60%。待工程完工后，對該工程進行全面結算，甲方開據驗收結算單，并在30日內把余款結算支付給乙方(扣除已借支給乙方的油費及生活費)。
三、責任與權利
1、甲方的責任和權利
1)、合同簽訂后協助乙方到工地現場明確工作開展方案。
2)、籌足資金保證按本合同規定的時間和數額為乙方提供工程款。
2、乙方的責任和權利
1)、自籌解決木材運輸過程中的車輛。及甲方預借工程款不足以支付的部分資金。
2)、按照國家有關交通運輸規定，做好運輸工作，遵守國家法律法規和社會公德，安全生產，遵守施工所在地有關護林防火的規定，處理好與周邊群眾的關系，合同履行期間乙方本人及其所雇請人員如有病、傷、亡的事故，全部由乙方負責。
3)、乙方在履行合同過程中，乙方不服從甲方人員指揮或車輛少等而不能按時完成運輸任務的，甲方有權采取措施，終止合同;尚未運輸完整個工地的木材而中途離開的，甲方有權拒付結算工程款。
4)、乙方在運輸過程中自行解決因種種原因產生的糾紛、干擾或阻撓，并保證能把伐區木材順利運輸完為此，如出現相關補償一律與甲方無關。
四、其它
本合同自雙方簽字之日起生效，至雙方履行完各自職責時終止。本合同一式叁份，其中，甲方執貳份，乙方執壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2023年單位貨物運輸合同 篇9
甲方：________________________
乙方：________________________
經甲乙雙方商定，甲方愿將運輸工程的施工任務交給乙方。為了明確雙方權、責，確保工程的進度與質量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎上，依據《建筑法》、《合同法》及相關法律、法規的規定，經雙方協商同意，特簽訂如下協議，共同遵守：
一、工程名稱：________________________________________________。
二、工程地點：________________________________________________。
三、土方方量(暫定)：________________________________________________。
四、工程價款及運距
本協議價款采用固定稅后價格____________方式，運距在公里內每立方____________元，超出____________米，每立方增加人民幣____________元，即運距每超出____________公里，增加價人民幣____________元/m3;挖深10米以下，10米—20米每立方增加2元，—米每立方增加____________元。
五、付款方式
本工程采用按天結算付款的方式，每天結算一次;結算款按照甲乙雙方核準方量日內甲方支付乙方工程量總價款的_____%，但是在第二次付款時必須結清第一次余留的______%，以此類推。
六、工期
開工時間：___________年________月________日;竣工日期：___________年________月________日;總工作天數_____天。
七、工程量的確認
乙方在每月的__________前向甲方以書面形式提交實際完成的工程量，甲方必須在合同規定的期限內對乙方所上報的工程量予以簽認。
八、雙方的權利和義務
1、甲方
1) 甲方負責為乙方提供施工所需的各項施工文件以及地質報告、圖紙等相關資料，確保乙方進場后能順利施工;
2)甲方負責提供乙方的生活住所，保證施工中所需燃料的供應，燃油價格為市場價格即每升_____元，以及路面的平整，確保乙方每天順利施工;甲方必須按照合同約定如期全額支付工程價款，不得以任何借口和理由推遲支付時間;甲方必須在乙方提交工程量理由推遲簽認工程量的時間;
3) 甲方負責協調各方的關系，確保乙方的順利施工;
4) 在乙方不能按照合同要求進駐施工現場的，甲方有權與乙方解除合同;
5) 甲方必須保證乙方的正常施工每月在25天以上;
2、乙方
1) 乙方在合同簽訂后，日施工車輛進駐施工現場，并及時組織施工，按甲方指定的地點堆放運輸物;
2) 認真執行《國家安全生產法》，遵守有關安全管理規定，落實各級安全責任制，完善安全保障體系及安全施工措施，消除事故隱患;
3) 接受甲方對施工現場進行的安全與文明施工檢查，對甲方檢查提出的問題及時進行整改;
十、違約責任
1、因甲方原因，乙方不能進場或者進場后不能施工，超過_____日，甲方每天支付乙方賠償金__________元/天，乙方有權解除合同;
2、因甲方不能按合同約定支付工程價款，超過_____日，乙方有權停工，因停工給乙方造成的損失，甲方按照乙方每日的實際工程量的60%支付賠償違約金;
3、因乙方無故停工或怠工而拖延工期，超過_____日，支付甲方違約金__________元/天，甲方有權解除合同;
十一、其他
1、如遇不可抗力，工期順延，所造成的損失自行承擔;
2、施工期間乙方所耗燃料，結算時甲方按照合同價格自行扣除;
3、甲方指定 為工地現場負責人， 為替補負責人;乙方指定 為工地現場負責人， 為替補負責人如需更換提前一周以書面形式通知對方;
4其他事宜雙方另行協商，如發生爭議雙方協商解決，如協商不成，可向當地區域仲裁委員會申請仲裁，或向合同簽訂地的人民法院起訴。
十二、附則
1、本協議自甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效，工程價款結算完畢后終止;
2、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，法律效力等同。
甲方(簽章)：__________________乙方(簽章)：__________________
__________年_______月_______日__________年_______月_______日
2023年單位貨物運輸合同 篇10
發包人(全稱):____________(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):____________(以下簡稱乙方)
甲方因渣土清運承包給乙方。為了確保工程的順利進行，明確雙方職責，現經甲、乙雙方協商，訂立如下條款，以資共同信守執行：
一、工程地址
__________________。
二、工程量的核定及單價
渣土量：______立方米;
合同價款：______元(大寫____________)
三、工期
開工日期：__________________
竣工日期：__________________
乙方必須按照甲方的施工進度計劃，組織安排人員機械，以保證甲方的施工進度。
四、付款方式
工程竣工驗收合格后______個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的全部金額。
五、甲方工作范圍及承擔責任
1、配合乙方辦理渣土清運許可證件，并及時出具需要由甲方提供的相關文件。
2、現場配備專業管理人員指導乙方施工并協調工地工作。
3、工程進度將出現較大幅度凋整時，應及時通知乙方。
4、負責解決本工區域內的有關事宜。
六、乙方工作范圍及承擔的責任
1、乙方需向甲方提供運輸車輛及人員的相關有效證件。
2、車輛在運輸過程中發生的安全生產事故，責任及費用由乙方自行承擔。
3、因乙方人為原因，對施工中的建筑物、可視設施造成的損失由乙方賠償。
4、因車輛在運輸過程中出現的超車、超速而影響現場文明和車輛運輸安全等問題所發生的一切糾紛，均由乙方和有關部門聯系協調，自行解決，并承擔因糾紛產生的所有相關費用。
5、乙方必須配合甲方現場施工人員的安排。
6、乙方所有的施工車輛及人員由乙方自行安排。
七、本合同一式四份，合同由雙方代表簽字蓋章后生效，本協議合同如有未盡事宜，雙方按有關規定協商解決。
八、補充條款
________________________。
甲方(公章)____________乙方(公章)____________
代表(簽字)____________代表(簽字)____________
電話：_______________電話：________________
簽約日期：_________________________________
2023年單位貨物運輸合同 篇11
委托人：(以下簡稱甲方)
電話：
受托人：(以下簡稱乙方)
電話：
甲、乙雙方平等協商，本著互惠互利的原則，就乙方為甲方在提供公路運輸工作達成如下協議：
第一條貨物
名稱：
第二條運輸
1、運輸車輛
1.1乙方應證件齊全、有效、性能良好的且適于運輸本合同規定貨物的交通工具為甲方運輸本合同規定的貨物。
1.2乙方車輛必須保證證件齊全、符合貨物道路運輸許可的所有規定。駕駛員必須有國家核準的有效上崗證件。
1.3乙方對貨物的運輸應建立嚴格執行安全、防護、檢查、交按制度。
第三條安全責任
1、如因乙方原因造成運輸貨物變質、污染而被收貨人拒收時，乙方應無償將拒收貨物運至甲方指定地點，不得要求甲方就該筆貨物支付任何運費，且要承擔甲方的實際損失。
2、運輸過程中包括但不限于因交通事故、車輛自身安全事故原因造成甲方貨物有減損、變質、污染、滅失等損失的，乙方應負責損失。
第四條運費及其結算方式
1、運費元/噸(含稅)，額外發生的所有費用甲方均不認可。
2、結算方式：
甲方支付乙方的運費按批次結算，每批次運輸完成后乙方向甲方開具可抵扣的運輸發票，甲方應在收到發票后天內轉賬支付。
第五條其他
1、本公同一式貳份，甲、乙雙方各持壹份，每份合同具有同等法律效力，原件與傳真件具有同等效力。
2、本合同有效期為壹年，經甲、乙雙方簽字并加蓋公章生效。
3、本合同部分條款的無效，不影響合同其他條款的效力。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：有限公司
代表(簽字)：代表(簽字)：
日期：日期：
2023年單位貨物運輸合同 篇12
托運人：___________，地址：___________，
電話：___________，聯系人：___________，
承運人：___________，地址：___________，
電話：___________，聯系人：___________，
收貨人：___________，電話：___________，
根據國家有關運輸規定，經過雙方充分協商，訂立如下條款，雙方共同遵守。
第一條貨物名稱：，規格：，數量：，重公斤，價值：人民幣元。
第二條貨物起運地點：
____市街號
貨物到達地點：
市街號
第三條貨物承運日期：
____年____月____日，貨物運到期限：____年____月____日前。
第四條運輸質量及安全要求：
承運人必須保證貨物無滅失、短少、變質、污染、損壞等。
第五條貨物裝卸責任和方法：
貨物起運及到達后的裝卸均由承運人負責，承運人應在托運人指定的地點完成貨物裝卸。
第六條收貨人領取貨物及驗收辦法：
貨物運達后承運人應立即通知收貨人，由收貨人指定卸貨地點，在卸貨地當場進行驗收，并對貨物是否完好等情況開具驗收單(一式兩份，一份交承運人，一份交托運人存底)
第七條運輸費用、結算方式：
本次運輸運費元，本合同簽訂后托運人預付定金元，貨物到達卸貨并由收貨人確認貨物完好無損后____日內支付剩余的費用。
第八條貨物托運后，托運人需要變更到貨地點或收貨人，或者取消托運時，有權向承運人提出變更合同的內容或解除合同的要求，但必須在貨物未運到目的地之前通知承運人，并應按有關規定付給承運人所需費用。
承運人應在貨物到達以后，收貨人未驗收前妥善保管貨物。
第九條違約責任
1、托運人未按合同規定的時間和要求提供托運的貨物，托運人應按其價值的5%償付給承運人違約金。
2、承運人如將貨物錯運到貨地點或接貨人，應無償運至合同規定的到貨地點或接貨人，并且不能超過本合同第三條約定的貨物運到期限。如造成貨物逾期到達的，承運人應償付托運人違約金元。
3、運輸過程中貨物發生滅失、短少、變質、污染、損壞等任何情況，承運人應按貨物的實際損失(包括包裝費、運雜費)賠償托運人，并向托運人支付違約金元。
第十條本合同如在履行過程中發生爭議，雙方友好協商，協商不成，交由合同簽訂地裁決。
第十一條本合同一式二份，雙方各執一份，合同自3方簽字蓋章后生效。
托運人：(蓋章)
承運人：(蓋章)
代表人：(簽字)
代表人：(簽字)
本合同簽訂時間：年____月____日。
本合同簽訂地點：____市區路(街)號
2023年單位貨物運輸合同 篇13
甲方：
乙方：
第一條工程項
(一)工程名稱：20__年鎮村標段林木采伐及運輸工程
(二)工程地點及林班號、小班號
鎮村林班小班，采伐面積約畝。詳見附件采伐作業邊界區劃示意圖。
(三)工程款基本價及計量：
工程款單價標準詳見表1。工程款單價采用“_”作業的定價方法，
按伐木、打枝、造材、集材、歸堆、裝車及必要時木材運出林區等林木采伐工序所含的機械費、人工費，臨時生活設施費等費用進行定價，并區分規格材和非規格材的分類標準計價。表1價格是基本價，實際結算單價按本木材運輸合同履行。
木材計量方法：
⑴規格材優先在林地交貨，以甲方設在貯木場地磅為準。
⑵非規格材數量以林地裝車運至東美廠過磅重量為準
第二條雙方義務
(一)甲方義務
1、解決林木采伐的相關政策手續，辦理林業管理部門所需的相關證件，并按第十條約定及時支付工程款。
2、派駐采伐技術人員監督乙方按約定進行林木采伐和運輸。
3、派管理人員監督乙方伐區內林木的管護情況。
4、處理因權屬、界至不清所引起的糾紛，并承擔相關費用。
5、負責伐區內現有林道的機械維護。
6、督促檢查乙方施工人員的安全生產工作。
7、預支乙方進場作業前期基本費用元，作為乙方的正常施工、生活及其他所需的經濟墊付，日后從結算的部分工程款中按期扣除。(雙方協商：分次扣除)
(二)乙方義務
1、組織施工人員、機械設備和生產、生活材料進場。負責屬下施工人員的勞動紀律、工作管理、安全生產、勞動木材運輸合同、等事項。采伐、集材等方式及工具由乙方根據具體情況自行決定和自備。
2、對照小班采伐證內容、范圍進行摸底調查，確定并標記伐木順序和作業小班總的樹倒方向、集材方式、小型集材道及路邊的歸楞地點及臨時堆場。
3、負責采伐人員具體的日常施工安排及相關事宜。
4、保證本木材運輸合同簽訂后3天(日歷天)內進場施工;保證本木材運輸合同簽訂5天后達到每日50噸以上的產材量(可延期天數除外)。
5、乙方的生產施工務必按采伐證、施工木材運輸合同規定的采伐范圍、標準進行采伐。
6、乙方在采伐時應做到邊采伐、邊打枝制材、邊集材歸堆;上午采伐集材下午裝車，盡量做到當天采伐當天運輸當天過磅，原則上林地不留木材過夜。
7、乙方應根據甲方的技術標準和小班摸查情況自行編制施工組織方案、施工注意事項、質量保證措施和安全生產措施并進行施工。組織工人時應根據運輸及當天林地不留木材等特點進行分組分片，安排當天工人施工。承擔因施工組織不當所造成的相關財產損失及因此延誤工程造成甲方的損失。
8、生產施工必須按本木材運輸合同所要求的技術標準執行，并接受甲方監督。清理后伐區驗收時林地沒有可利用桉樹木材及活立木，伐根高不超過標準，未達標準的按本木材運輸合同規定予以賠償。
9、木材須根據實際地形及通道狀況堆放，所有已采伐木材盡快歸集到林地內臨時堆場按標準分類堆放，以便于裝車運輸。
10、承擔伐區內管理不善的部分責任。
11、承擔施工中發生的安全生產責任以及由此所引起的一切費用，負責對施工人員的安全教育培訓，培訓合格后方可進入伐區作業。施工前必須劃定好安全作業警戒線，設置明顯的安全警示標志。必要時施工人員要養成喊山的習慣。非工作人員特別是當地村民在施工期間不得隨意進入施工工地撿拾采伐剩余物。如管理不善導致發生以上安全事故及其糾紛，責任由乙方全部承擔。
12、承擔施工造成他人財產損失的賠償責任。如因作業不慎損壞到林地周邊的房屋、作物、林果、竹木、墓碑、神位、架電線、光纜、引水管(渠)或其他設施的，由乙方自行妥善處理并承擔全部賠償責任。
13、承擔因乙方工作人員在工作或生活中的失誤而引發山火所引起的法律責任。嚴格執行山上施工的相關防火制度。
14、有高、低壓電線通過的地方要注意安全，小心作業，嚴格控制好樹的倒向，若乙方違章作業，承擔所發生意外事故的相關責任。
15、乙方有責任管理已方人員不參與偷盜所采伐木材，如有此類情況發生，相關責任由乙方承擔。
16、不得將工程轉包或中途退出，否則須承擔相關損失及責任。
第三條工程期限
(一)工程總工期為：20__年月日前進場，工期為天(本木材運輸合同按自然天數計算)。完成時間為20__年月日前。
(二)如遇下列情況，經雙方代表現場驗證簽字后，工期相應順延，雙方各自承擔己方因此引起的損失、互不承擔違約責任。
1、甲方調整本木材運輸合同項下林地經營計劃,延長工期采運工程。
2、因村民阻礙或主道路不通等外部原因而使木材暫時無法運輸而影響進度，伐區林道維修或橋梁、公路修筑等問題引起不能及時或延緩通車運送原木。
3、甲方未能按木材運輸合同規定撥付工程款而影響施工。
4、因不可抗力等因素(如雨季、臺風、水災、地震等)而延誤工期。
第四條技術標準
甲方對該項林木采伐工程施工除執行上述標準外，還特別強調下列技術標準，乙方應嚴格按照甲方制定的這些標準進行施工作業，接受甲方及林業部門的監督與驗收。
1、造材規格：砍伐、打枝、造材與集材時應采用必要措施確保木材不劈裂、破裂和損壞，確保木材的使用價值不降低。按甲方規定的造材，進行分類歸堆，以便裝車運輸堆放、過磅計量、結算工程款。
(規格造材：實際小頭去皮直徑≥(6)厘米，彎曲度<1%的，造2.0米長材，非規格材：
2、原木裝運前甲方現場檢驗人員會同乙方辦理檢驗出貨手續，并填寫相關單據。
第五條設計施工與變更
(一)采伐圖紙經甲、乙雙方進行技術交底后作為施工的有效依據，乙方不得擅自更改。
(二)施工中甲方如需修改或變更采伐標準、采伐范圍等，應提前通知乙方，因此如需增加施工時間的，經雙方確認后工期相應順延。
第六條交貨時間、地點及方式
(一)交貨時間：伐倒木材要求在當天集材到林區公路旁能堆放木材的位置，并且原則上當天裝運交貨，因故其它原因，必須在48小時內裝運交貨(雨天、臺風、修建道路、調運車輛維修等意外情況不能正常運輸除外)。
(二)交貨地點：根據甲方安排，規格材非規格材直接裝車后在林地交貨。
第七條工程驗收
(一)工程驗收按照下列程序進行：工程隊自查填質量檢查驗收報告表甲方現場施工員及工區加具意見甲方采伐部接到要求驗收的報告后五日內安排正式驗收填驗收結果報告表。
(二)驗收檢查及自查項目如下：
1.伐樁高度檢查：
⑴抽查面積：按小班面積的1%抽查，分別設“帶狀標準地”盡量涵蓋林地的上中下部，調查其總伐樁株數，檢查不合格(伐樁超高、樹頭破裂、抽心)所占百分比。每個抽查點隨機檢查半畝面積(比如畝植148株抽查74個伐根，畝植111株抽查55個伐根)。
⑵合格達標確定：按百分率≥95%(合格率按四舍五入法保留整數，下同)者為合格;<95%者為不合格，不合格者按違約條款執行。
2、林地檢查：林地采伐剩余物沒有覆蓋在伐根上，達不到要求的限期返工。
3、伐倒木、活立木清查：
⑴集材質量檢查：
清山檢查，為了不造成浪費木材，采伐必須嚴格按要求操作，當乙方完成采伐作業時，乙方首先進行自查，然后向甲方申請質量檢查驗收。
自查內容：
①有、無遺漏伐倒木材及活立木;
②查有、無可利用的尾(樹梢)材、木段等。
⑵檢查及處理辦法：
①檢查驗收方法：由甲方委派技術人員、同乙方負責人一起實行林地巡查，以小班為單位，按自查內容把林地內所有殘留桉樹木材進行清理歸堆。
②處理辦法：清查出來的木材進行歸堆計量后，按小班清查出木材的數量值，以2倍工程款的金額賠償，
第八條返工及其責任
甲方對施工時或質量檢查時發現質量問題的，乙方須即時返工及整改，因返工超過工期的，乙方承擔逾期完工的違約責任。
第九條工程款結算價、支付方式及期限
(一)雙方按下列完工期限確定結算價：
1、工程在木材運輸合同規定工期(含順延期限)內完成，木材全部運出且林地又能全部通過驗收的，作為準時完成者，甲方按基本價結算所有工程款。
2、工程在木材運輸合同規定工期(包括有順延期限但已屆滿的情形)屆滿后的20天內完成，木材全部運出且林地又能全部通過驗收的，甲方按基本價的100%結算工程款。
3、工程在木材運輸合同規定工期(包括有順延期限但已屆滿的情形)屆滿后的20天內未完成的，或乙方及其聘用人員參與偷運所采伐木材被抓獲的，雙方不用辦理任何手續，本木材運輸合同無條件自行解除，甲方已支付工程款即為結算工程款，如有未付工程款甲方無須支付給乙方，且作為乙方違約金不以退還，剩余活立木及林地已采伐木材由甲方無償收回后根據具體情況交由第三方繼續完成采運工作，乙方不就此產生任何異議。
4、乙方采伐的木材數量在交貨量達到300噸以上，甲方根據已采運木材數量按基本價支付應付工程款的85%，木材運輸合同項下采伐小班均驗收通過后5日內按結算價支付剩余工程款。
第十條違約責任
(一)、若發生下列情況之一者，甲方有權解除本木材運輸合同，履約保證金作為乙方違約金賠償甲方。
1、乙方沒有按時在本木材運輸合同簽訂后三天內進場施工;
2、乙方不能保證本木材運輸合同簽約三天后達到約定的日出材量(以磅碼單、檢尺碼單為準);
3、乙方逾期完工20天以上(順延天數除外)。
(二)、甲方逾期支付工程款，承擔違約責任。
(三)、按本木材運輸合同條款驗收，對未達到技術標準及違反約定的除按前述約定處理外，下列情況雙方同意按以下約定處理，乙方以違約保證金額賠償甲方，不足部分甲方從應向乙方支付的工程款中抵扣后乙方另行賠付。
1、在林地進行規格材檢驗時，質量合格率≥95%為合格;若造材質量低于合格以下的，則扣除該車30%的.工程價款【計算方法為：(95%-合格率)×100×本車木材數量×工程款單價×30%】。
2、對于采伐人員，凡是不聽從甲方現場施工技術人員(伐區安全生產監督員)指揮的，不按木材運輸合同要求采伐的，在采伐、集材、歸楞、清理中損壞桉樹萌芽木較多的，木材任由無關人員檢拾不制止、不報告的。
3、乙方及其人員不遵守安全生產相關規定或不聽勸告的，可根據情節按本木材運輸合同相關條款及附件1(采伐施工安全木材運輸合同)賠償。
(四)、如有乙方或乙方所聘用人員參與偷運甲方木材，除由當地森林公安予以處理外，木材運輸合同可無條件自行解除，解除時除前述約定外，甲方另向乙方追訴所偷盜木材價款的四倍賠償。
(五)、任何一方有其他違約行為的，違約方須賠償守約方相應損失。
第十一條附則
甲方：乙方：
時間：__年x月日
2023年單位貨物運輸合同 篇14
甲方(托運人)：___________________
乙方(承運人)：___________________
甲、乙雙方經過協商，根據合同法有關規定，訂立貨物運輸合同，條款如下：
一、合同期為一年，從__________年________月_______日起到__________年________月_______日為止。
二、上述合同期內，甲方委托乙方運輸貨物，運輸方式為汽車公路運輸，具體貨物的名稱、規格、型號、數量、價值、運費、到貨地點、收貨人、運輸期限等事項，由甲、乙雙方另簽運單確定，所簽運單作為本合同的附件與本合同具有同等的法律效力。
三、甲方的義務
1、按照國家規定的標準對貨物進行包裝，沒有統一規定包裝標準的，應根據保證貨物運輸的原則進行包裝，甲方貨物包裝不符合上述要求，乙方應向甲方提出，甲方不予更正的，乙方可拒絕起運。
2、按照雙方約定的標準和時間向乙方支付運費。
四、乙方的義務
1、按照運單的要求，在規定的期限內，將貨物運到甲方指定的地點，交給甲方指定的收貨人。
2、承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞，如出現此類問題，應承擔賠償義務。
五.運輸費用及結算方式
1、運費按乙方實際承運貨物的里程及重量計算，具體標準按照運單約定執行。
2、乙方在將貨物交給收貨人時，應向其索要收貨憑證，作為完成運輸義務的證明，持收貨憑證與甲方結算。
3、甲方對乙方所提交的收貨憑證進行審核，在確認該憑證真實有效且貨物按期運達無缺失損壞問題后10日內付清當次運費。
六、甲方交付乙方承運的貨物均系供應客戶的重大生產資料，乙方對此應予以高度重視，確保貨物按期運達。非因自然災害等不可抗力造成貨物逾期運達的，如客戶追究甲方責任，乙方應全額賠償甲方的經濟損失。因發生自然災害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時，乙方應將情況及時通知甲方并取得相關證明，以便甲方與客戶協調。
七、運輸過程中如發生貨物滅失、短少、損壞、變質、污染等問題，乙方應按照以下標準賠償甲方的經濟損失。
1、貨物滅失或無法正常使用的，按運單記載貨物價格全額賠償，如運單未記載價格的，按甲方同類產品出廠價格賠償。
2、貨物修理后可以正常使用且客戶無異議的，賠償修理費(包括換件費用、人工費及修理人員的往返差旅費等)。
八、出現合同第七條情況導致貨物逾期運達的，乙方除按該條規定承擔責任外，還應當同時執行本合同第六條的規定。
九、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，協商不成，按照合同法規定辦理，發生爭議提交北京仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁。
十、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
2023年單位貨物運輸合同 篇15
甲方：________________________
乙方：________________________
為了合理使用設備搬運費用，安全順利完成設備搬運工作，經甲、乙方認真磋商，達成如下協議。
1、甲方原則同意成品倉、干燥筒、配料器、粉料罐、等設備(共_________件)交由乙方承運搬運。乙方接到甲方通知后，吊、運車輛應3日內進入甲方指定場地，乙方吊車進場后所有設備的吊卸工作由乙方承擔。
2、甲方擬將設備的上述工作的吊車，運輸板車的使用費一次性包給乙方。
3、為促使乙方積極配合、盡快將設備拉出工地，雙方約定，甲方出一定數額協調費給乙方，而乙方不管遇到多大困難，也不管延續時間多久，乙方都必須盡最大努力，以最快速度把設備裝上車，把自己承運的貨物運出拆卸現場。基于上述乙方額外承擔的責任，甲方給乙方協調費，總共_________元(大寫：_________元)。
4、乙方裝貨拉出拆卸現場之后保證在_________天之內運至甲方卸貨工地。
5、甲方總共給乙方出資_________元(大寫：___________________)，作為去程過路過橋等途中所需資金。
6、甲方不負擔乙方司機食宿及乙方車輛維修費。
7、甲方提供《裝貨清單》，乙方按裝貨清單拉運。乙方必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按甲方指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因乙方不按甲方指定路線、速度行駛造成設備損壞，由甲方根據實際損壞估價，乙方來賠償。
8、吊車、板車及貨車費用與支付
(1)乙方承擔人員、運輸費用總和為_________元(大寫：______________)。
(2)費用支付方式：乙方所有吊、運車輛進入場地后，甲方預付_________元整(以支付)，作為啟動資金，等所有板車、貨車(包括其它承運單位車輛)裝完貨后，甲方再付_________元整，剩余的_________元整待乙方承運貨物到達目的地后一次付清。
(3)其他說明：乙方將甲方的設備拉往目的地并安全卸貨后，甲方接貨人員出具運輸完工證明，據此作為最后結算依據。
9、本協議未盡事宜，由甲、乙方另外商訂補充協議。補充協議與本協議具有同等效力。
10、本協議一式四份，雙方各執二份，雙方簽字蓋章之日起自動生效，合同支付完畢后失效。
甲方(簽章)：__________________乙方(簽章)：__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
2023年單位貨物運輸合同 篇16
甲方：__________________
乙方：__________________
甲方因貨物運輸之需要，委托乙方使用相關設備和運輸工具提供運輸服務;乙方愿意并同意向甲方提供上述服務。乙方與甲方本著平等、互利、互惠的原則，在遵守中華人民共和國法律和法規的前提下，經充分協商，就甲方委托乙方提供貨物運輸服務事宜，達成如下協議：
一、甲方權利與義務
1、甲方委托運輸的貨物均為一般普通貨物，即不超長、超大、非危險品貨物。
2、甲方交貨時根據運單的件數，應與乙方核對貨物的外包裝和件數。
3、甲方應提前向乙方提供盡甲方所知的、詳盡的并由甲方授權人簽署的書面提貨和發貨指示，包括具體的提貨和發貨日期及時間、貨物的名稱、重量、件數、體積、必要的產品說明、提貨地點、要求走貨方式或到達時限、收貨人的姓名、電話(手機)、收貨單位、詳細地址。
4、甲方應在雙方約定的時間和地點交付約定數量的貨物，并對乙方人員和車輛提供適宜的工作條件并配合乙方做好發貨的交接。
5、因甲方工作失誤造成的運輸地點及收貨人錯誤，甲方須承擔由此而造成的損失和新增加的費用。
6甲方如發現乙方外勤人工作態度不認真或車輛不符合甲方要求，甲方有權要求乙方重新按排人員及車輛。
7、甲方委托乙方為甲方及其客戶提供國內貨物運輸及分撥打包的服務。
8、甲方保證貨物的包裝完全符合長途運輸基本要求(如：運輸時的摩擦、正常剎車時的碰撞、搬運裝卸承受力及標志)。
二、乙方的權利與義務
1、乙方在接貨時與甲方就貨物的外包裝和件數進行核對，如發現貨物的外包裝有明顯破損、如發貨資料和件數不符應立即指出并在交接單上注明。除非另有規定。
2、對運輸過程中出現任何問題，乙方應及時通知甲方，并應積極采取有效措施并與甲方協商解決問題。
3、乙方在提貨時發現貨物品質不良或屬于危險物品的貨物有權拒絕運輸。
4、乙方接受甲方的委托提供國內運輸及分撥打包的服務。
5、乙方必須提供一名專員對甲方的貨物進行相關受理，并確保貨物的定時定點到達。工作內容包括嚴格按要求安排提貨、外包裝處理、運輸、送貨，每日跟蹤貨物送達情況并隨時接受甲方負責人查詢。
6、乙方按甲方的指示安排派送，并按時將貨物交付收貨人。乙方應取得收貨人在貨物簽收單上的簽收證明。
7、乙方接到甲方的指示，應及時安排提貨及運輸的車輛，以及如有要求的裝卸工具，并在約定的時間、地點到甲方的發貨部門提貨。
三、費用與結算
1、甲方應對每一次委托內容、要求的服務范圍以填寫乙方托運書的方式告知乙方，托運書由甲乙雙方共同簽字確認后生效，雙方應同時約定費用標準。
2、由乙方每月底制作“運輸費用結算單”
經甲方確認無誤后開據運輸發票。
3、結算方式為______，以每月______日或末日為結算日，每月______日前結算上月費用。如逾期結算，每日加收______‰的滯納金。
四、保密條款
1、于本合同終止之日，甲乙雙方有權要求對方返還或銷毀其所有提供的資料。
2、商業機密包括但不限于甲方客戶名稱、經辦人、甲方貨物重量價值等。
3、本合同雙方當事人均須嚴格保守雙方當事人經適當保密措施保密的商業秘密，并采取一切合理的措施以使其所接受的資料免于散發、傳播、披露、自制、濫用及被無關人員接觸。未經他方當事人允許不得向第三者提供。
五、保險及賠償責任約定
1、甲方沒有委托乙方代辦保險，貨物損失時，乙方只負責乙方人為原因(交通意外、自然災害、公安證明的盜搶、不可抗力除外)造成貨物的丟失、摔打、雨淋給甲方造成的直接損失，乙方負責賠償，賠償以甲方出具的本次受損貨物清單及購入成本證明(加發票)為準，甲方必須確保文件的真實性，如發現有虛假部分，乙方有權采取相應措施保護自己利益并提出雙倍賠償要求。
2、甲方對托運貨物的品質不良、自然損耗、本質缺陷、特性等造成的糾紛由甲方承擔全部責任。
3、乙方負責貨物到達收貨人處簽收前的貨物安全，收貨人確認收貨件數無誤及外包裝完好無損簽收后的一切問題與乙方無關。
4、甲方貨物聲明價值，并委托乙方代辦保險業務，貨物損失時由保險公司賠償(保險公司免負條款除外)。
5、乙方負責代為甲方委托運輸之貨物辦理運輸保險。保價費甲方按每單聲明(普通貨物)貨值的______‰、(貴重貨物)貨值的______%支付給乙方，普通貨物指單件物品低于______元人民幣的貨物、貴重貨物指單件物品高于______元人民幣的貨物。
六、適用法律及爭議的解決
1、本協議的簽署、生效、解釋、執行、修改和終止應遵守中華人民共和國合同法及相關的法律。
2、對于實施本合同而發生的任何爭議，雙方首先應當通過友好協商方式解決。
七、修改與補充
1、本協議未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，并作為本協議的組成部分。
2、本協議的任何修改或補充均應得到雙方的書面確認，并自雙方授權代表簽字之日起生效。
3、在修改未獲得雙方書面確認前，本協議的條款仍然有效。
八、生效與終止
1、本協議自雙方授權代表簽字之日起生效。
2、本協議有效期為______年;自______年______月______日至______年______月______日止，合同到期時如甲乙雙方無書面終止此合同本合同可順延一年。
3、當甲乙雙方在合作的過程中出現異議，阻礙了彼此間的合作，一方須提前兩周向另一方提出書面通知，可終止合同。雙方經濟問題在終止合同后十天內處理完畢。
4、本協議終止后，雙方應繼續履行協議終止前未完成協議規定的雙方尚未履行完畢的一切責任和義務。
九、其它
1、甲乙雙方為每次委托事項達成的約定為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等法律效力。
2、甲乙雙方之間任何委托、承諾及確認事項應以書面或傳真方式通知另一方，必要時應加蓋公司公章。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各持正本一份。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
2023年單位貨物運輸合同 篇17
甲方：___________________________
法定地址：_______________________
工商執照號：_____________________
乙方：___________________________
法定地址：_______________________
工商執照號：_____________________
按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方本著互惠互利的原則和相互合作與支持的宗旨，就甲方委托乙方為進口貨物運輸代理等事宜，經友好協商達成如下協議。
第一條 甲方責任和義務
1.甲方最少在貨物抵達前(船到港前三天、航班到港前24小時)通知乙方貨物到達情況和提供有關文件，包括：海洋提單、空運提單、貨物資料、報關和報檢報驗文件等，以便乙方安排換單和提前審核有關文件。
2.甲方委托乙方代理申報的進口貨物，必須按照中華人民共和國海關、商品檢驗檢驗以及相關部門對于國家進口貨物的有關規定，如實申報。
3.由于甲方或下列原因導致貨物申報時間的延遲，而造成未能及時清關或貨物疏港等，由甲方承擔所產生的風險、責任及費用，而乙方不予承擔：
(1)因買賣雙方原因導致提單不能在船公司正常換取(如未電放、海運費用未結清等);
(2)由于甲方未能及時提供進口報關所需的全部資料;
(3)因甲方所提供的報關資料失實，而導致的延遲;
(4)在清關過程中由于海關等相關部門要求，需要補充或修改有關單證及相關說明資料，而甲方未能及時提供;
(5)遇到法定節假日或有關部門不能正常辦公;
(6)因港口要求和規定而必須輸港的貨物;
(7)其它甲方及不可抗拒原因。
4.由于非乙方原因造成滯箱費、污箱費、修箱費等費用和責任，由甲方承擔，乙方盡量協助甲方協商解決。
第二條 乙方責任和義務
1.乙方應及時、合理安排甲方所委托進口貨物的的換單、申報、運輸等事宜。
2.乙方應及時通知甲方有關報關進度、預計送貨時間，以便甲方合理安排倉庫裝卸。
3.乙方應積極協助甲方解決在報關過程中出現的各種問題和狀況 包括文件的提供、解釋、說明等工作。
4.乙方應以最快的速度完成清關工作，并按甲方的指示將貨物送到指定地點。
第三條 費用結算
1.按照海關的有關規定，甲方應自行向海關繳付貨物進口關稅及增值稅，特殊情況可以委托乙方代繳，但乙方不予以墊付。
2.甲方應自行交付到付運費(海運費和thc、空運費)，特殊情況可以委托乙方代付，但乙方不予以墊付。
3.非乙方原因產生的特殊費用和責任，乙方不予以承擔。
4.乙方在貨物完成清關、運輸后7天內傳單票應收費用明細給甲方，甲方應及時確認并回傳。
5.結算方式：經甲乙雙方協定，甲方應在送貨后____天內將所有費用支付給乙方，有關稅單、報關單等文件按以下____方式辦理
a.先付款，后退單;
b.后付款，先退單。
6.如因各種原因乙方無法收到甲方應付之費用，則乙方有權暫扣甲方委托乙方所管理的貨物或屬于甲方的業務文件，所造成的風險、責任及費用，乙方不予承擔。
7.附《進口貨物運輸費用報價》
第四條 其它
1.本協議項下所產生的任何糾紛或爭議，雙方應本著友好協商、互惠互利的原則協商解決，如協商不成，雙方同意提交管轄地海事法院審理。
2.甲乙雙方銀行賬戶、所在地址、電話及電子郵箱發生變更，應及時以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
3.本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽蓋章之日起生效，有效期一年。期滿前一個月內雙方不提出異議，視為合同自動順延。即使本協議終止后，雙方均不能免除在本協議有效期內的經營活動中所產生的經濟與法律責任。
甲方(蓋章)___________
代表人(簽)_________
_________年______月____日
簽訂地點：_______________
乙方(蓋章)___________
代表人(簽)_________
_________年______月____日
2023年單位貨物運輸合同 篇18
甲方(托運方)：_______________________
乙方(承運方)：_______________________
甲方指定乙方為甲方貨物提供公路運輸服務。雙方經友好協商，就具體事宜達成如下協議：
第一條：承運貨物及起止地點
1.1、 托運的主要貨物為：__________________。
1.2、 貨物的起運地點：__________________。
1.3、 到達地點：__________________。
1.4、 甲方托運的其它貨物及服務內容，以貨物運單或補充協議說明。
第二條：操作流程
(1)甲方發出運輸指令(2)乙方回復認可書(3)甲方裝貨(4)雙方驗貨簽收(5)發往目的地交貨(6)收貨單位驗簽(7)驗收后取回單(8)將回單交回甲方(9)甲方承付運費。
第三條：甲方的義務和責任
3.1、甲方至少提前8小時以電話或書面傳真形式向乙方發出運輸指令，通知內容包含發運時間、運輸方式、貨物名稱、數量;并準確提供發運地方和目的地址及聯絡方式方法等信息。如發生特殊情況，甲方在乙方派出車輛前3小時有權對合理的內容進行變更。
3.2、甲方保證所托運的貨物不屬于國家違禁品。
3.3、甲方負責對乙方有關責任人和操作人員進行必要的運作要求培訓。
3.4、因甲方交代不清而引起的無法抵達目的地或找不到收貨人所造成的損失由甲方負責。
3.5、甲方保證按合同要求在乙方向甲方提交相關單據時及時結算運費給乙方。
第四條：乙方責任
4.1、乙方接受甲方的委托，為其提供貨物運輸服務，乙方應及時操作轉運貨物，安全、準時、準確地將貨物運至甲方指定的目的地并派送到門。
4.2、司機把貨物送達目的地后，若客戶對貨物有任何意見，司機絕對不可以與客戶發生爭持，應立即與乙方負責人聯系，并將事件及時回報給甲方。
4.3、乙方必須嚴格按照附件中所列運輸時間執行，若因特殊情況，貨物沒有按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方
取得聯系，向甲方匯報并進行處理。若甲方調查中發現有不合實際的情況，有權做出處罰。
4.4、乙方在承運過程中發生的貨物被盜、丟失、淋濕、貨損、交貨不清、貨物破損等，概由乙方負責。
4.5、由于自然災害或交通事故造成貨物無法準時到達，乙方必須及時通知甲方，由雙方共同協商解決，若由于未及時通知甲方而造成貨物過期到達，造成甲方損失應由乙方負責賠償。
4.6、甲方若委托乙方代辦貨物運輸保險，乙方應配合甲方進行保險，并對投保的貨物承擔全部的責任。
4.7、乙方不得向甲方員工贈送財務，若經發現，甲方有權處理乙方未結運費。
第五條：費用及結算方式
5.1、費用的結算標準為：詳見附件《志成物流貨物運輸報價表》
5.2、結算方法為：每月5日前結算上月發生的運輸費用，乙方需交付有效作業憑證及結算匯總表，經甲方審核無誤后在3個工作日內支付乙方運費，如遇節假日則時間順延。如有扣除的款項，應在運費中扣除。貨到提付運費的甲乙雙方都備有底根，以便于查賬。
第六條：違約責任
6.1、因甲方提供資料不齊全而導致乙方無法送達或者延誤送達，損失由甲方負責。乙方在運輸過程中如果發現甲方所提供的收貨人聯系電話、地址有誤，必須及時與甲方聯系尋求解決辦法。否則損失由乙方負責。
6.2、乙方錯運到達地點或收貨人的，乙方必須無償將貨物運到指定地點交付給收貨人，由此造成的貨物過期送達的，按甲方規定條列處理。如果造成貨物誤收而丟失，乙方應照價賠償。
6.3、由于乙方的過失造成貨物過期到達，超過《公路運輸價格表》上雙方所約定的時間(且沒有取得甲方的認可)，每次乙方需支付給甲方人民幣____________元的違約金。由于不可抗力造成乙方交貨延誤，影響執行合同時，乙方應及時通知甲方并采取措施防止事件的擴大。經雙方協商可適當放寬到貨時間。
6.4、合同終止后，甲乙雙方不在合作，雙方在一個月內結清所有運費。
第七條：文本及時效
7.1、本合同簽訂時，雙方必須出具法人資格文件合其他注冊資料。如屬法人委托人簽署的，應有法人委托書原件。
7.2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
7.3、本合同有效期為__________年________月_______日至__________年________月_______日。
7.4、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
7.5、自本協議生效之日起一個月內為試用期，試用期內，如乙方要求提前終止合同，必須提前______天通知甲方。否則甲方有權不退還乙方未結運費。
7.6、本合同全部內容屬商業秘密，雙方均有責任保守秘密。
第八條：變更與終止
8.1、合同如有變更或者補充，經協商一致后，以補充協議形式確定，補充協議與原合同具有同等效力。
8.2、本合同終止后，合同雙方仍承擔合同終止前本合同規定的雙方應該履行而未履行完畢的一切責任與義務。
8.3、合同如需提前終止，須雙方書面同意。
第九條：糾紛及其仲裁
若合同在履行中產生糾紛，雙方應及時協商解決。協商無效的，可向合同履行地人民法院申請訴訟解決。
甲方(簽章)：__________________乙方(簽章)：__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
2023年單位貨物運輸合同 篇19
委托方：_________
承運方：_________
鑒于甲方和乙方依法設立且合法存續，雙方本著公平、平等、等價有償和誠信原則，依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承運貨物事宜簽訂本合同，以資共同信守：
一、第一條：運輸費用
1、甲乙雙方建立戰略商業伙伴關系，乙方給甲方最優惠的價格。
2、運輸費用以甲乙雙方簽章確認的乙方報價單為準，該報價單作為本合同的不可分割的一部分。
3、如果乙方需變更價格，須提前1個月書面通知甲方。經甲方書面確認后，方可執行，否則，甲乙雙方按變更前的價格結算。
二、第二條：甲方責任
1、運輸時間年月日起至年月日，甲方預報當月運輸計劃，貨柜數量根據甲方所提供的數量而訂，以便乙方提前調配車輛，確保運力。
2、甲方需調用車輛前，應提前一至兩天向乙方傳真書面的《托運單》并注明裝柜地點和時間、貨物名稱、箱型、重量及卸貨地點，聯系人及電話，落重日期等。并對所提供托運資料的真實性負責。
3、特殊原因需臨時增加拖柜量，提前24小時通知乙方，經雙方協商同意后，由乙方安排拖柜來廠裝貨。
4、廠方正常裝柜時間為每天24小時。
甲方按協議約定及時與乙方結清各項費用。
三、第三條：乙方責任
1、乙方所提供的車輛必須是技術性能良好，證照齊全、合法、有效，并購買了交強險、商業險、物流責任險。貨物啟運前，乙方須向甲方提供承運車輛及駕駛員的基本資料復印件
2、乙方需按甲方《托運單》準時安排貨柜到工廠裝貨，如遇特殊原因不能準時到廠，需提前6小時書面通知甲方，并經甲方同意后方可延遲。
否則，所產生的費用由乙方承擔。
3、貨物運輸過程中若發生意外交通事故，無論是否導至貨物損壞，乙方在啟動交通事故救急預案的同時，還應及時通知甲方，并隨時通報事故處理情況。
4、本協議為甲方商業機密，乙方不得向任何第三方泄露，否則，由此所產生的后果由乙方負責。
5、乙方在運輸過程中對甲方的貨物造成損壞、丟失的風險責任由乙方承擔，對造成經濟損失的，由乙方負責。
四、第四條：費用及結算方式
1、乙方車輛按計劃時間正常到達甲方指定工廠或倉庫，如廠方無法即時裝貨，所產生的壓夜費用為元/天，由甲方支付。
2、運輸費用以月結方式結算，乙方需在次月5日前將上月的月結對帳單傳給甲方，甲方須在10天內核對完后回傳給乙方確認，經雙方確認無誤后，提交給甲方財務部，于10個工作日內將該費用按以下約定的方式支付給乙方。
3、乙方同意采用以下方式收款：
由甲方將款項付至乙方如下賬號：賬戶名：物流有限公司開戶行：建行支行賬號：
以上信息如有變更，乙方應書面通知(需加蓋公章)。
五、第五條：合同的終止
1、如因不可抗力(僅指戰爭四級以上地震)無法履行本合同的，本合同自動終止，甲乙雙方承擔各自的損失，互不追究責任。
2、乙方在一個月內延遲到柜10次，六個月內累計延遲到柜60次，甲方有權終止本合同并追究乙方的違約責任。
3、除上述外，甲、乙任何一方終止合同，需提前二個月以書面報告形式告知對方。
六、第六條：違約責任
1、乙方需按甲方的裝柜時間表安排到柜，在未經甲方同意而延遲到柜，每延遲6小時按該柜的運輸費用10%向甲方支付違約金。
2、甲乙任何一方違反誠信商業、有賄賂行為的，守約方有權不再向違約方支付所有應付但未付的款項。
七、第七條：其它
1、凡因執行本合同或與本合同有關的任何爭議，雙方友好協商解決，協商不成，則提交人民法院管轄，訴訟解決。
2、本合同自簽訂之日起生效，有效期至____年____月____日止。
合同期滿前二個月，雙方可商議續約，協商一致，另行簽訂續約合同。
本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等的法律效力。
甲方簽章：_________
乙方簽章：_________
_________年____月____日
2023年單位貨物運輸合同 篇20
托運方：________________________________
托運方詳細地址：________________________
承運方：________________________________
收貨方詳細地址：________________________
根據國家有關運輸規定，經過雙方充分協商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 貨物名稱：_________;規格：_________;數量：_________;單價：_________;總額(元)：_________.
第二條 包裝要求
托運方必須按照國家主管機關規定的標準包裝;沒有統一規定包裝標準的，應根據保證貨物運輸安全的原則進行包裝，否則承運方有權拒絕承運。
第三條 貨物起運地點：________________________;貨物到達地點________________________.
第四條 貨物承運日期________________________;貨物運到期限__________________________.
第五條 運輸質量及安全要求________________________________________________________.
第六條 貨物裝卸責任和方法________________________________________________________.
第七條 收貨人領取貨物及驗收辦法___________________________________________________.
第八條 運輸費用、結算方式_________________________________________________________.
第九條 各方的權利義務
一、托運方的權利義務
1.托運方的權利：要求承運方按照合同規定的時間、地點，把貨物運輸到目的地。貨物托運后，托運方需要變更到貨地點或收貨人，或者取消托運時，有權向承運方提出變更合同的內容或解除合同的要求。但必須在貨物未運到目的地之前通知承運方，并應按有關規定付給承運方所需費用。
2.托運方的義務：按約定向承運方交付運雜費。否則，承運方有權停止運輸，并要求對方支付違約金。托運方對托運的貨物，應按照規定的標準進行包裝，遵守有關危險品運輸的規定，按照合同中規定的時間和數量交付托運貨物。
二、承運方的權利義務
1.承運方的權利：向托運方、收貨方收取運雜費用。如果收貨方不交或不按時交納規定的各種運雜費用，承運方對其貨物有扣壓權。查不到收貨人或收貨人拒絕提取貨物，承運方應及時與托運方聯系，在規定期限內負責保管并有權收取保管費用，對于超過規定期限仍無法交付的貨物，承運方有權按有關規定予以處理。
2.承運方的義務：在合同規定的期限內，將貨物運到指定的地點，按時向收貨人發出貨物到達的通知。對托運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為的變質，如有上述問題，應承擔賠償義務。在貨物到達以后，按規定的期限，負責保管。
三、收貨人的權利義務
1.收貨人的權利：在貨物運到指定地點后有以憑證領取貨物的權利。必要時，收貨人有權向到站、或中途貨物所在站提出變更到站或變更收貨人的要求，簽訂變更協議。
2.收貨人的義務：在接到提貨通知后，按時提取貨物，繳清應付費用。超過規定提貨時，應向承運人交付保管費。
第十條 違約責任
一、托運方責任
1.未按合同規定的時間和要求提供托運的貨物，托運方應按其價值的_________%償付給承運方違約金。
2.由于在普通貨物中夾帶、匿報危險貨物，錯報笨重貨物重量等而招致吊具斷裂、貨物摔損、吊機傾翻、爆炸、腐蝕等事故，托運方應承擔賠償責任。
3.由于貨物包裝缺陷產生破損，致使其它貨物或運輸工具、機械設備被污染腐蝕、損壞，造成人身傷亡的，托運方應承擔賠償責任。
4.在托運方專用線或在港、站公用線、專用鐵道自裝的貨物，在到站卸貨時，發現貨物損壞、缺少，在車輛施封完好或無異狀的情況下，托運方應賠償收貨人的損失。
5.罐車發運貨物，因未隨車附帶規格質量證明或化驗報告，造成收貨方無法卸貨時，托運方應償付承運方卸車等存費及違約金。
二、承運方責任
1.不按合同規定的時間和要求配車(船)發運的，承運方應償付托運方違約金_________元。
2.承運方如將貨物錯運到貨地點或接貨人，應無償運至合同規定的到貨地點或接貨人。如果貨物逾期達到，承運方應償付逾期交貨的違約金。
3.運輸過程中貨物滅失、短少、變質、污染、損壞，承運方應按貨物的實際損失(包括包裝費、運雜費)賠償托運方。
4.聯運的貨物發生滅失、短少、變質、污染、損壞，應由承運方承擔賠償責任的，由終點階段的承運方向負有責任的其它承運方追償。
5.在符合法律和合同規定條件下的運輸，由于下列原因造成貨物滅失、短少、變質、污染、損壞的，承運方不承擔違約責任：
(1)不可抗力;
(2)貨物本身的自然屬性;
(3)貨物的合理損耗;
(4)托運方或收貨方本身的過錯。
第十一條 本合同正本一式二份，合同雙方各執一份;合同副本一式_________份，送_________等單位各留一份。
托運方(蓋章)：_______________承運方(蓋章)：_______________
電話：_______________________電話：_______________________
________年________月________日________年________月________日
簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________
2023年單位貨物運輸合同 篇21
甲方(托運人)：________________
乙方(承運人)：________________
甲、乙雙方經過協商，根據合同法有關規定，訂立貨物運輸合同，條款如下：
一、合同期限
合同期為一年，從________年________月________日起到________年________月________日為止。
二、運輸內容
上述合同期內，甲方委托乙方運輸貨物，運輸方式為汽車公路運輸，具體貨物的名稱、規格、型號、數量、價值、運費、到貨地點、收貨人、運輸期限等事項，由甲、乙雙方另簽運單確定，所簽運單作為本合同的附件與本合同具有同等的法律效力。
三、甲方的義務
1.按照國家規定的標準對貨物進行包裝，沒有統一規定包裝標準的，應根據保證貨物運輸的原則進行包裝，甲方貨物包裝不符合上述要求，乙方應向甲方提出，甲方不予更正的，乙方可拒絕起運。
2.按照雙方約定的標準和時間向乙方支付運費。
四、乙方的義務
1.按照運單的要求，在規定的期限內，將貨物運到甲方指定的地點，交給甲方指定的收貨人。
2.承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞，如出現此類問題，應承擔賠償義務。
五、運輸費用及結算方式
1.運費按乙方實際承運貨物的里程及重量計算，具體標準按照運單約定執行。
2.乙方在將貨物交給收貨人時，應向其索要收貨憑證，作為完成運輸義務的證明，持收貨憑證與甲方結算。
3.甲方對乙方所提交的收貨憑證進行審核，在確認該憑證真實有效且貨物按期運達無缺失損壞問題后________日內付清當次運費。
六、運輸問題賠償
甲方交付乙方承運的貨物均系供應客戶的重大生產資料，乙方對此應予以高度重視，確保貨物按期運達。非因自然災害等不可抗力造成貨物逾期運達的，如客戶追究甲方責任，乙方應全額賠償甲方的經濟損失。因發生自然災害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時，乙方應將情況及時通知甲方并取得相關證明，以便甲方與客戶協調。
七、經濟損失賠償
運輸過程中如發生貨物滅失、短少、損壞、變質、污染等問題，乙方應按照以下標準賠償甲方的經濟損失。
1.貨物滅失或無法正常使用的，按運單記載貨物價格全額賠償，如運單未記載價格的，按甲方同類產品出廠價格賠償。
2.貨物修理后可以正常使用且客戶無異議的，賠償修理費(包括換件費用、人工費及修理人員的往返差旅費等)。
八、逾期責任
出現合同第七條情況導致貨物逾期運達的，乙方除按該條規定承擔責任外，還應當同時執行本合同第六條的規定。
九、爭議處理
本合同未盡事宜，由雙方協商解決，協商不成，按照合同法規定辦理，發生爭議提交北京仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁。
十、其他
本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_______________________乙方：_______________________
________年________月________日________年________月________日
2023年單位貨物運輸合同 篇22
委托方(以下簡稱甲方)：--有限公司
承運方(以下簡稱乙方)：
甲方委托乙方承運以下貨物經雙方協商簽訂本合同。
一、運輸內容：
1、貨物名稱：____重量：____
2、到達地___：
3、運輸總價(含運輸貨物保險費)：_______大寫：
二、付款方式：
1、按照運輸貨物的1%進行支付。
2、運完付3%為質保金，視收貨單位設備款支付情況按比例同步支付。
三、運輸要求：
1、每批貨物發運前，乙方至甲方開具產品發運單(一式五聯)，后至甲方倉庫提貨，提貨完畢后在產品發運單第三聯(成品庫)簽收。
2、乙方隨車帶產品發運單前二聯，其中收貨單位聯交收貨單位驗收用，回單聯經收貨單位簽收后返回。本合同貨物全部運完后憑回單結算運費。
3、乙方接到甲方運輸通知后，須在半個工作日內到甲方開具產品發運單并最遲在兩天內到甲方指定的倉庫裝車發運，并及時通知收貨單位做好接貨卸車準備工作。若乙方逾期裝車發運，必須征得甲方同意，否則需支付500元/天違約金給甲方，若甲方不同意乙方延遲裝車發運，則乙方必須于次日裝車發運。否則甲方有權收回該批貨物的發運單，自行組織該批貨物的發運，所產生的運輸費用在乙方運輸總價中扣除。如因乙方原因造成延時發運而引起收貨單位投訴，造成甲方信譽損害及經濟損失，甲方可追究乙方的責任，乙方承擔相應的經濟賠償，甲方有權中止雙方的運輸合同。
4、運輸過程中的貨物滅失、損壞均有乙方承擔賠償責任。
5、乙方在運輸前針對本合同承運設備向保險公司投保設備價格__萬元的100%的運輸一切險，保險區段為甲方倉庫到合同指定到達地交貨后10天止。
6、在運輸裝卸過程中，乙方發生的環安事故均有乙方自負。
本合同一式三份，甲方存二份，乙方存一份，雙方簽字蓋章生效。
甲方：--有限公司
乙方：
代表：
代表：
_年_月_日
2023年單位貨物運輸合同 篇23
承運人：____________
托運人：_______________
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的規定，經協商，訂立本合同。
第一條 運輸方式
甲方調__________噸位船舶一艘，按照乙方的.要求由__________港運至__________港，按現行包船運輸規定辦理。
第二條 裝船時間
乙方于_______ 年 _____月____日將貨物集中于出發港，由甲方負責裝船(也可以由乙方裝船，甲方指導)。自船舶抵港已靠好碼頭時起____日內裝完貨物。
第三條 運到期限
船舶自裝船之______日起日運至到達港。逾期運到，甲方須向乙方支付______違約金。
第四條 卸船時間
船舶到達后，乙方負責卸船。乙方應在______時內卸完貨物。因乙方責任遲延卸貨的，每遲______支付______違約金。
第五條 運輸質量
甲方應當保證貨物運輸的安全。貨物在運輸途中發生損壞、滅失的，由甲方按實際損失承擔賠償責任。
第六條 運輸費用
雙方約定，乙方按每噸______元向甲方支付運輸費用______元。港口裝卸費用按規定辦理。
第七條 費用結算
本合同簽訂后3日內，乙方預付運輸費用______元。在卸貨后，雙方據實計算，多退少補。
第八條 法律適用
本合同發生糾紛，雙方同意由中國國際貿易仲裁委員會仲裁裁決，適用中華人民共和國法律處理。
第九條 附則
本合同一式兩份，雙方各執一份。
承運人：____________ 托運人：_______________
法定代表人：________ 法定代表人：___________
______年____月____日
2023年單位貨物運輸合同 篇24
(_________)海運計字第_________號根據合同法和省海上運輸管理規定的要求，_________(簡稱甲方)向省交通廳海運局(簡稱乙方)，計劃托運_________貨物，乙方同意承運，特簽定本合同，共同遵守，互相制約，具體條款經雙方協商如下：
一、 運輸方法：乙方調派_________噸位船舶一艘(船舶吊貨設備)，應甲方要求由_________港運至_________港，按現行包船運輸規定辦理。
二、 貨物集中：甲方應安乙方指定時間，將_________貨物于_________天內集中于_________港，貨物集齊后，乙方應在五天內派船裝運。
三、 裝船時間：甲方聯系到達港同意安排卸貨后，經乙方實并準備接收集貨(開集日期由乙方指定)。裝船作業時間，自船舶抵港已靠好碼頭時起于_________小時內裝完貨物。
四、 運到期限：船舶自裝貨完畢辦好手續時起于 小時內將貨物運到目的港。否則按貨規第三條規定承擔滯延費用。
五、 啟航聯系：乙方在船舶裝貨完畢啟航后，即發報通知甲方做好卸貨準備，如需領航時亦通知甲方按時派引航員領航，費用由_________方負擔。
六、 卸船時間：甲方保證乙方船舶抵達_________港錨地，自下錨時起于_________小時內將貨卸完。否則甲方按超過時間向乙方交付滯延金每噸時_________元，在裝卸貨過程中，因天氣影響裝卸作業的時間，經甲方與乙方船舶簽證，可按實際影響時間扣除。
七、 運輸質量：乙方裝船時，甲方應派員監裝，指導工人按章操作，裝完船封好艙，甲方可派押運員(免費一人)隨船押運。乙方保證原裝原運，除因船舶安全條件所發生的損失外，對于運送_________貨物的數量和質量均由甲方自行負責。
八、 運輸費用：按省水運貨物一級運價率以船舶載重噸位計貨物運費_________元，空駛費按運費的50%計_________，全船運費為_________元，一次計收。 _________港口裝船費用，按省港口收費規則有關費率計收，卸船等費用，由甲方直接與到達港辦理。
九、 費用結算：本合同經雙方簽章后，甲方應先付給乙方預付運輸費用_________元。乙方在船舶卸完后，以運輸費用憑據與甲方一次結算，多退少補。
十、 附則：本合同甲乙雙方各執正本一份，副本_________份。并向工商行政管理局登記備案。如有未盡事宜，得按省交通廳海上運輸管理規定和合同法的有關規定協商辦理。
甲方：_________(蓋章)
代表人：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
乙方：_________(蓋章)
代表人：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
合同管理機關：_________(蓋章)
_________年_________月_________日
2023年單位貨物運輸合同 篇25
一、委托人應當向承運人準確表明收貨人的名稱或者住址或者收貨人，以及所交付運輸的貨物的名稱、性質、重量、數量、送達地點等有關貨物運輸的相關情況。
二、委托人交運的貨物如果要辦理審批、檢驗等手續的，委托人有義務提交有關審批、檢驗等手續。
三、委托人托運的是易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、放射性等危險物品的，應當按照國家有關危險物品運輸的規定進行包標、并作出標志、標簽，并向承運人提交名稱、性質及防范措施的書面材料。
四、承運人對委托人委托托運的貨物，承擔毀損、滅失的責任。
貨物運輸合同的主體是托運人和承運人。托運人是將貨物委托承運人運輸的人，包括自然人、法人和其他組織。托運人可以是貨物的所有人，也可以不是。承運人是運送貨物的人，多為法人，也可以是自然人、其他組織。貨物運輸合同涉及收貨人，收貨人是接收貨物的人。收貨人與托運人可以是同一人，但多為第三人。當第三人為收貨人時，收貨人就是貨物運輸合同的關系人，此時貨物運輸合同就是為第三人利益的合同。
貨物運輸合同中的運輸物包括各種動產，不限于商品。不動產和無形財產不為貨物運輸合同中的貨物。
合同當事人
托運方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
承運方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
第一條 貨物名稱、規格、數量、價款
第二條 包裝要求
托運方必須按照國家主管機關規定的標準包裝;沒有統一規定包裝標準的，應根據保證貨物運輸安全的原則進行包裝，否則承運方有權拒絕承運。
第三條 貨物起運地點 貨物到達地點
第四條 貨物承運日期 貨物運到期限
第五條 運輸質量及安全要求
第六條 貨物裝卸責任和方法
第七條 收貨人領取貨物及驗收辦法
第八條 運輸費用、結算方式
各方的權利義務
托運方的權利義務
1.托運方的權利：要求承運方按照合同規定的時間、地點、把貨物運輸到目的地。貨物托運后，托運方需要變更到貨地點或收貨人，或者取消托運時，有權向承運方提出變更合同的內容或解除合同的'要求。但必須在貨物未運到目的地之前通知承運方，并應按有關規定付給承運方所需費用。
2.托運方的義務：按約定向承運方交付運雜費。否則，承運方有權停止運輸，并要求對方支付違約金。托運方對托運的貨物，應按照規定的標準進行包裝，遵守有關危險品運輸的規定，按照合同中規定的時間和數量交付托運貨物。
承運方的權利義務
1.承運方的權利：向托運方、收貨方收取運雜費用。如果收貨方不交或不按時交納規定的各種運雜費用，承運方對其貨物有扣壓權。查不到收貨人或收貨人拒絕提取貨物，承運方應及時與托運方聯系，在規定期限內負責保管并有權收取保管費用，對于超過規定期限仍無法交付的貨物，承運方有權按有關規定予以處理。
2.承運方的義務：在合同規定的期限內，將貨物運到指定的地點，按時向收貨人發出貨物到達的通知。對托運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺，無損壞，無人為的變質，如有上述問題，應承擔賠償義務。在貨物到達以后，按規定的期限，負責保管。
三、收貨人的權利義務
1.收貨人的權利：在貨物運到指定地點后有以憑證領取貨物的權利。必要時，收貨人有權向到站，或中途貨物所在站提出變更到站或變更收貨人的要求，簽訂變更協議。
2.收貨人的義務：在接到提貨通知后，按時提取貨物，繳清應付費用。超過規定提貨時，應向承運人交付保管費。
違約責任
托運方責任
1.未按合同規定的時間和要求提供托運的貨物，托運方應按其價值的____%償付給承運方違約金。
2.由于在普通貨物中夾帶、匿報危險貨物，錯報笨重貨物重量等招致吊具斷裂、貨物摔損、吊機傾翻、爆炸、腐燭等事故，托運方應承擔賠償責任。
3.由于貨物包裝缺陷產生破損，致使其他貨物或運輸工具、機械設備被污染腐蝕、損壞，造成人身傷亡的，托運方應承擔賠償責任。
4.在托運方專用線或在港、站公用線、專用線自裝的貨物，在到站卸貨時，發現貨物損壞、缺少，在車輛施封完好或無異狀的情況下，托運方應賠償收貨人的損失。
5.罐車發運貨物，因未隨車附帶規格質量證明或化驗報告，造成收貨方無法卸貨時，托運方應償付承運方卸車等存費及違約金。
承運方責任
1.不按合同規定的時間和要求配車、發運的，承運方應償付甲方違約金____元。
2、承運方如將貨物錯運到貨地點或接貨人，應無償運至合同規定的到貨地點或接貨人。如果貨物逾期達到、承運方應償付逾期交貨的違約金。
3.運輸過程中貨物滅失、短少、變質、污染、損壞，承運方應按貨物的實際損失(包括包裝費、運雜費)賠償托運方。
4.聯運的貨物發生滅失、短少、變質、污染、損壞，應由承運方承擔賠償責任的，由終點階段的承運方向負有責任的其他承運方追償。
5.在符合法律和合同規定條件下的運輸，由于下列原因造成貨物滅失、短少、變質、污染、損壞的，承運方不承擔違約責任：
①不可抗力;
②貨物本身的自然屬性;
③貨物的合理損耗;
④托運方或收貨方本身的過錯。
合同落款
本合同正本一式二份，合同雙方各執一份;合同副本一式 份，送_______________等單位各留一份。 托運方：________________________________
代表人：________________________________
____年____月____日
承運方：________________________________
代表人：________________________________
____年____月____日
2023年單位貨物運輸合同 篇26
四 川 省 簡 陽 市 人 民 法 院
民 事 判 決 書
(20xx)簡陽民初字第2303號
原告：成都楊發貨運有限公司，住所地：四川省成都市金牛區花照壁上橫街175號1幢1樓21號。
法定代表人：周煥云，總經理。
委托代理人：谷棟，四川高鼎律師事務所律師。 委托代理人：沈君，四川高鼎律師事務所律師。
被告：陳開祥，男，漢族，1975年11月07日出生，簡陽市人，住四川省簡陽市三合鎮馬騾村6組3號。身份證號碼：5110278。
委托代理人：陳恒倫，四川得力律師事務所律師。
被告：重慶市飛云汽車運輸有限公司，住所地：重慶市渝中區上清寺互助里65號。
法定代表人：張志杰，經理。
委托代理人：羅林，男，漢族，1969年11月11日出生，住重慶市沙坪壩區柑子村13號4-1，身份證號碼：5102126。
被告：重慶市飛云汽車運輸有限公司長壽分公司，住所地：重慶市長壽區長壽路134號。
負責人：王國忠，經理。
委托代理人：羅林，男，漢族，1969年11月11日出生，住重慶市沙坪壩區柑子村13號4-1，身份證號碼：5102126。
原告成都楊發貨運有限公司訴被告陳開祥、被告重慶市飛云汽車運輸有限公司、被告重慶市飛云汽車運輸有限公司長壽分公司公路貨物運輸合同糾紛一案，本院于20xx年11月26日立案受理后，依法組成合議庭于20xx年1月27日公開開庭進行了審理。原告成都楊發貨運有限公司總經理周煥云及其委托代理人谷棟、被告陳開祥及其委托代理人陳恒倫、被告重慶市飛云汽車運輸有限公司和被告重慶市飛云汽車運輸有限公司長壽分公司共同委托代理人羅林到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
原告成都楊發貨運有限公司訴稱：20xx年3月12日，原被告簽訂貨物運輸合同，約定由被告為原告將一批貨物運到柳州市。20xx年3月14日，被告陳開祥駕駛渝B87910大貨車(該車登記為重慶市飛云汽車運輸有限公司長壽分公司所有)運輸該批貨物，在運輸途中因貨車側翻，導致貨物嚴重受損，因三被告未依法賠償，故訴訟來院，請求三被告賠償損失67528.78元，并承擔本案的訴訟費。
被告陳開祥辯稱：貨車側翻，導致貨物受損是事實，但側翻的原因是原告托運的貨物過多和超高超寬;原告的損失也沒有訴請中的那么多，有待證據證明，原告還有部分運費沒有支付。該合同的主體是重慶飛云汽車運輸有限公司，被告陳開祥只是經辦人。損失應該由重慶飛云汽車運輸有限公司賠償。
被告重慶飛云汽車運輸有限公司和被告重慶市飛云汽車運
輸有限公司長壽分公司共同答辯稱：本案的實際承運人是陳開祥，渝B87910貨車雖然登記在公司名下，但系被告陳開祥掛靠公司，該車實際車主為李仕蓉，李仕蓉私下把車轉讓給了陳開祥。公司非實際車輛所有權人，也未取得運營利益，不應承擔賠償責任。公司未簽訂運輸合同，也未實際履行合同，不是適格被告，公司不應承擔違約賠償責任。同時，該運輸合同上無公司的蓋章，只有被告陳開祥的簽名，因此，運輸合同對公司無任何約束力。從合同的簽訂，到合同的履行，完全是實際控制車輛人員的個人行為，如果要賠償，也應由被告陳開祥承擔違約賠償責任。
經審理查明，20xx年3月12日，被告陳開祥作為乙方(承運方)以重慶市飛云汽車運輸有限公司的名義與甲方即本案原告成都楊發貨運有限公司(托運方)簽定一份貨物運輸合同。該合同約定，貨物從成都運到柳州市交付甲方指定單位查收，乙方負責把貨物安全運到目的地，如發生行車事故，丟失、貨損、貨差等情況，乙方必須按保值價的100%價賠付甲方。20xx年3月14日，被告陳開祥駕駛著承運原告成都楊發貨運有限公司托運貨物的渝B87910貨車(該車印有飛云公司相關標志)，在廣西壯族自治區宜柳高速公路上發生交通事故，經清點，被告陳開祥簽字確認貨物損失有離合器殼體(賠償單價175元/件)損壞178件、丟失2件，軸承箱(賠償單價147元/件)損壞35件，后殼體(賠償單價198元/件)損壞2件，變速箱體(賠償單價169元/件)損壞137件，包裝紙箱(賠償單價4.5元/個)損壞600個，共計人民幣62894元，另有西門子124箱(12件/箱)發回廠家檢測后定損。原告成都楊發貨運公司、被告陳開祥、被告重慶飛云汽
車運輸公司、被告重慶市飛云汽車運輸有限公司長壽分公司對貨物損害賠償問題協商不成，原告成都楊發貨運有限公司于20xx年11月26日訴至法院，請求判決三被告賠償損失67528.78元。
另查明，渝B87910汽車行駛證登記的所有人系重慶市飛云汽車運輸有限公司長壽分公司，道路運輸證上業戶主名稱是重慶市飛云汽車運輸有限公司長壽分公司。該車原系李仕蓉掛靠該公司，20xx年12月14日李仕蓉轉讓給陳開祥，后陳開祥向公司交納了相關費用，20xx年5月18日，陳開祥將車轉讓給陳天明(系陳開祥父親)，陳天明與重慶飛云汽車運輸有限公司簽訂了掛靠合同。(上述轉讓均在飛云公司內部進行，不變更行駛證和道路運輸證上的名稱)
上述事實有原、被告當庭陳述、貨物運輸合同、渝B87910機動車行駛證、道路運輸證、機動車查詢記錄、重慶飛云汽車運輸有限公司及分公司工商注冊信息、貨損統計單、廣西壯族自治區河池公路管理局桂河路簡罰(20xx)A2578號交通行政當場處罰決定書、柳州市公安局交通警察大隊編號45020xx055935596號處罰決定書、高速公路管理局責令車輛停駛通知書、事故現場車輛照片、重慶飛云汽車運輸有限公司提交的李仕蓉身份證復印件及復印件上書寫的的證明等經庭審質證、認證，足以認定。
本院認為：被告陳開祥持所有人是重慶飛云汽車運輸公司長壽分公司的渝B87910車輛的機動車行駛證和道路運輸證與原告成都楊發貨運有限公司簽訂公路貨物運輸合同，原告有理由相信渝B87910車輛的所有人是重慶飛云汽車運輸公司長壽分公司，該運輸合同的承運方為重慶飛云汽車運輸有限公司。且重慶飛云
汽車運輸有限公司將車輛行駛證、道路運輸證等交給陳開祥及準許渝B87910車輛登記在其分公司名下的行為，是重慶飛云汽車運輸有限公司對實際車主陳開祥以其公司名義進行運輸經營行為的授權。在運營過程中，實際車主陳開祥駕駛印有飛云公司標志的車輛，持有重慶飛云汽車運輸有限公司的相關證件以重慶飛云汽車運輸有限公司名義和托運方原告成都楊發貨運有限公司簽訂運輸合同的行為，應視為重慶飛云汽車運輸有限公司的行為。重慶飛云汽車運輸公司長壽分公司未按合同的約定將原告成都楊發貨運有限公司托運的貨物安全送往目的地，已構成違約，因重慶飛云汽車運輸有限公司長壽分公司的法律責任由重慶飛云汽車運輸有限公司承擔，故重慶飛云汽車運輸有限公司應當承擔違約責任，故對重慶飛云汽車運輸有限公司以承運人為陳開祥，公司不是承運人，公司不承擔法律責任的辯稱，法院不予采信。
被告陳開祥作為實際承運人對涉案運輸合同享有重要的運營利益，也應對涉案貨物的損失承擔賠償責任。被告陳開祥辯稱原告成都楊發貨運公司辦理貨物運輸時明知車輛超載，原告對損失的發生負有責任，但被告陳開祥作為車輛駕駛專業人員和實際承運人，明知車輛超載卻違章裝載導致事故發生，對貨物損失負有重要責任，故其辯解理由不能成立，本院不予支持。原告訴請被告陳開祥、被告重慶飛云汽車運輸有限公司、被告重慶飛云汽車運輸有限公司長壽分公司賠償損失，理由正當，法院予以支持。對原告提交證據中損失為離合器殼體、軸承箱、后殼體、變速箱體、包裝紙箱共計為62894元部分，雖然被告陳開祥只認可數量，不認可賠償單價，但在該貨損統計單上有被告陳開祥的簽名，且
被告陳開祥沒有證據證明簽名是受脅迫或者不是自愿的，故本院對上述共計62894元的損失予以確認;因原告沒有提供證明西門子124箱(12件/箱)的損失情況，對該部分本院不予支持。綜上，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百九十條、第三百一十一條之規定，判決如下：
一、被告重慶飛云汽車運輸有限公司于本判決生效之日起五日內賠付原告成都楊發貨運有限公司人民幣62894元;被告陳開祥對上述債務承擔連帶清償責任;
二、駁回原告成都楊發貨運有限公司的其他訴訟請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
本案案件受理費1488元，由被告重慶飛云汽車運輸有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于四川省資陽市中級人民法院。
審 判 長 曾 建 才
審 判 員 楊 宣 照
人民陪審員 李 成 軍
二○一一年一月二十八日
書 記 員 陶 軍
2023年單位貨物運輸合同 篇27
甲方(托運人)：
法定代表人：
乙方(承運人)：
法定代表人：
上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。
第1條_總則
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本著平等互利、等價有償的原則，甲乙雙方就________貨物運輸事宜協商一致，訂立本合同。
第2條_托運貨物名稱、規格、數量
編號
名稱
規格
單位
數量
單價
金額(元)
合理誤差
承運期間
第3條_運輸方式、費用及結算方式
3.1_運輸方式：________。
3.2_運輸費用總價：人民幣(大寫)________(￥____元)。
3.3_運輸費用為：________(含稅價)。
3.4_結算方式：選擇下列第____種方式。
3.4.1_一次總付：合同履行結束后____日內，支付運輸費用總價。
3.4.2_分期支付：
(1)本合同生效后____日內，支付運輸費用總價的____%;
(2)(按照進度支付)：________
(3)貨運結束后____日內，支付運輸費用總價的____%。
3.5_乙方應對其指定的下列賬戶信息真實性、安全性、準確性負責。
收款人：________。
開戶行：________。
賬__號：________。
第4條_包裝要求
4.1_包裝標準：本合同中約定的貨物必須按照國家有關規定標準包裝，沒有規定的，應以保證貨物運輸安全的原則進行包裝。
具體要求：________________。
4.2_費用承擔：________________。
第5條_貨物起運地、到達地
貨物起運地：________。
貨物到達地：________。
收貨人：________。
收貨人聯系人：________。
收貨人聯系方式：________。
第6條_合同履行期限
自____年____月____日起至____年____月____日止。
第7條_運輸質量及安全要求
7.1_質量要求：________。
7.2_安全要求：乙方必須遵守國家有關法律法規規定。在承運期間發生事故的，由乙方負責，給甲方造成損失的應予賠償。
第8條_貨物裝卸職責、方法
8.1_貨物裝卸職責：選擇下列第_________種方式。
(1)由甲方負責裝卸。
(2)由乙方負責裝卸。
(3)其他方式：________。
8.2_貨物裝卸方法：________。
第9條_領取貨物及驗收
9.1_領取貨物：選擇下列第____種方式。
(1)乙方自提，提貨地點為________，提貨時間為________。
(2)甲方送貨，送貨地點為________，送貨時間為________。
(3)其他方式：________________。
9.2_驗收：
9.2.1_驗收時間：乙方應在貨到后____日內進行驗收。如發現貨物不貼合約定的，應在貨到后____日內書面通知甲方，如未在該期限內通知甲方，應視為貨物貼合本合同約定。
9.2.2_驗收標準：________________。
9.2.3_驗收地點：________________。
9.2.4_驗收方法：選擇下列第____種方式。
(1)件交件收。
(2)集裝箱重箱及其他施封的貨物憑封志交接。
(3)散裝貨物磅交磅收，計量用磅應經計量主管部門或其授權的計量器具檢定部門檢定合格，并在有效周期內。
(4)其他方式：________________。
9.2.5_驗收時，甲乙雙方代表都應在場，驗收完畢后由乙方出具驗收報告，雙方代表共同簽字確認。
第10條_送達貨物及驗收
10.1_領取貨物：選擇下列第____種方式。
(1)收貨方自提，提貨地點為________，提貨時間為________。
(2)乙方送貨，送貨地點為________，送貨時間為________。
(3)其他方式：________________。
10.2_驗收：
10.2.1_驗收時間：收貨方應在貨到后____日內進行驗收。如發現貨物不貼合約定的，應在貨到后____日內書面通知乙方，如未在該期限內通知乙方，應視為貨物貼合本合同約定。
10.2.2_驗收標準：________________。
10.2.3_驗收地點：________________。
10.2.4_驗收方法：選擇下列第____種方式。
(1)件交件收。
(2)集裝箱重箱及其他施封的貨物憑封志交接。
(3)散裝貨物磅交磅收，計量用磅應經計量主管部門或其授權的計量器具檢定部門檢定合格，并在有效周期內。
(4)其他方式：________________。
10.2.5_驗收時，雙方代表都應在場，驗收完畢后由收貨方出具驗收報告，雙方代表共同簽字確認。
第11條_雙方的權利義務
11.1_甲方的權利義務
(1)要求乙方按照合同約定的時間、標準，把貨物運輸到目的地。
(2)檢查乙方運輸情景，對不貼合約定的事項提出整改意見。
(3)乙方將貨物交付收貨人之前，甲方有權要求乙方中止運輸、返還貨物、變更到達地或變更收貨人，但應支付相關費用。
(4)甲方托運的易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性的危險物品，應按國家有關危險物品運輸規定對危險物品妥善包裝，作出危險物的標志和標簽，并將有關危險物品的名稱、性質和防范措施書面材料提交乙方。
(5)有權對乙方車輛狀況進行安全檢查。對安全設施不全或違反裝卸車、拉運有關規定的，有權要求整改;拒不整改的有權終止合同。
(6)按合同約定支付運輸費用。
(7)其他約定：________________。
11.2_乙方的權利義務
(1)按時自行負責將貨物運到指定地點，并向收貨人發出到貨通知，辦理相應的交接手續。
(2)按合同約定向甲方收取運輸費用。
(3)貨物運輸需要辦理審批、檢驗等手續的，甲方應當將辦理完的有關手續的文件提交乙方。
(4)對易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性的危險物品，應按國家有關危險物品的運輸規定進行妥善保管，作出危險物的標志和標簽，并采取有效措施保證貨物安全，避免環境污染。
(5)保證貨物在運輸過程中完好無損，對運輸過程中發生的貨物毀損、滅失承擔賠償職責。運輸過程中發生泄漏、墜落等原因造成環境污染的，乙方應承擔全部職責。
(6)運輸危險品必須供給具備危險貨物運輸經營資質及相關證件。
(7)運輸車輛應證件齊全并貼合貨運條件。運輸作業人員，應按國家有關法律法規持證上崗。
(8)乙方在甲方廠區內裝運貨物的，如違反甲方有關安全、環保等方面的規章制度，由此造成的損失和職責由乙方承擔。
(9)其他約定：________________。
第12條_違約職責_
12.1_甲方的違約職責：
(1)未按合同約定供給托運貨物的，每逾期一日向乙方支付運輸費用____%的違約金。
(2)未按合同約定支付價款的，每逾期一日向乙方支付遲延部分運輸費用____%的違約金。
(3)即使甲方或收貨人不支付運費、保管費以及其他運輸費用的，乙方也無權留置運輸貨物。
(4)其他約定：________________。
12.2_乙方的違約職責：
12.2.1_未按合同約定接收托運貨物的，每逾期一日，向甲方支付運輸費用____%的違約金，并賠償由此給甲方造成的損失。
12.2.2_未按合同約定的時間和要求運輸的，每逾期一日，向甲方支付運輸費用____%的違約金，并賠償由此給甲方造成的損失。
12.2.3_將貨物錯運到貨地或錯交收貨人的，應將貨物無償運至合同約定的到貨地并交付收貨人。發生逾期的，每逾期一日向甲方支付運輸費用____%的違約金，并賠償由此給甲方造成的損失。
12.2.4_未經甲方同意，轉委托他人運輸貨物的，應向甲方支付運輸費用____%的違約金，并賠償由此給甲方造成的損失。
12.2.5_下列原因造成貨物滅失、短少、變質、污染、損壞的，乙方不承擔違約職責：
(1)不可抗力;
(2)貨物本身的自然屬性;
(3)貨物的合理損耗;
(4)甲方或收貨人自身過錯。
12.2.6_其他約定：________________。
第13條_不可抗力
13.1_下列事件為不可抗力事件：戰爭、動亂、地震、颶風、洪水、冰雹、雪災等不能預見、不能避免、不能克服的客觀情景。
13.2_由于不可抗力致使雙方或任何一方不能履行合同義務的，應采取有效措施避免并減少損失，將損失降低到最低程度。不可抗力發生后____小時內，應以書面形式通知對方，并在____日內向對方供給發生不可抗力的有效證明文件。
13.3_因不可抗力致使合同未按期履行或無法履行，造成的損失由雙方各自承擔。如貨物在運輸過程中因不可抗力滅失，未收取運費的，乙方不得要求支付運費;已收取運費的，甲方能夠要求返還。一方未盡通知義務或未采取措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償職責。
第14條_合同的生效、變更、解除和終止
14.1_本合同經甲乙雙方法定代表人(負責人)或委托代理人簽字并蓋章之日起生效。
14.2_本合同經雙方協商一致，能夠變更，合同變更協議應采用書面形式。
14.3_具備下列情形之一的，解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。
14.3.1_甲方解除合同條件：
(1)不可抗力致使不能實現合同目的的。
(2)在履行期限屆滿之前，乙方明確表示或者以自我實際行為證明其不履行合同義務的。
(3)乙方未按合同約定配車且拒不調換的。
(4)乙方將貨物錯運到貨地點或錯交收貨人，且逾期____日未運至合同約定的到貨地點或收貨人。
(5)給甲方造成損失拒不賠償的。
(6)其他約定：________________。
14.3.2_乙方解除合同條件：
(1)不可抗力致使不能實現合同目的的。
(2)在履行期限屆滿之前，甲方明確表示或者以自我實際行為證明其不履行合同義務的。
(3)甲方拒不支付合同價款超過____%的。
(4)其他約定：________________。
14.4_有下列情形之一的，本合同的權利義務終止：
(1)合同已經按照約定履行完結。
(2)雙方協商解除合同。
(3)一方依據法定或約定原因解除合同的。
(4)其他約定：________________。
第15條_爭議的解決
15.1_因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(1)提交位于________(地點)的________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;
(2)依法向________所在地有管轄權的人民法院起訴。
15.2_因關聯交易合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成的，提交雙方上級領導機構協商解決。如上級領導機構在____月內仍未能協商解決，雙方同意按照本合同________約定的方式解決。
第16條_合同聯系方式
為更好的履行本合同，雙方供給如下聯系方式：
(1)甲方聯系方式
郵寄地址：________。
聯系人：________。_
電話：________。
電子郵箱：________。
(2)乙方聯系方式
郵寄地址：________。
聯系人：________。___
電話：________。
電子郵箱：________。
雙方經過上述聯系方式之任何一種(包括電子郵箱)，就本合同有關事項向對方發送相關通知等，均視為有效送達與告知對方，無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達地址同時作為有效司法送達地址。
一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起三日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關職責。
第17條_其他約定
17.1_本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
17.2_本合同一式二份，協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。本合同經各方簽署后生效。
簽署時間：____年____月____日
__
甲方(蓋章)：
法定代表人或授權代表(簽字)：
___
乙方(蓋章)：
法定代表人或授權代表(簽字)：
2023年單位貨物運輸合同 篇28
托運人：___________，地址：___________，
電話：___________，聯系人：___________，
承運人：___________，地址：___________，
電話：___________，聯系人：___________，
收貨人：___________，電話：___________，
根據國家有關運輸規定，經過雙方充分協商，訂立如下條款，雙方共同遵守。
第一條貨物名稱：，規格：，數量：，重公斤，價值：人民幣元。
第二條貨物起運地點：成都市街號
貨物到達地點：市街號
第三條貨物承運日期：xx年月日，貨物運到期限：xx年6月日前。
第四條運輸質量及安全要求：承運人必須保證貨物無滅失、短少、變質、污染、損壞等。
第五條貨物裝卸責任和方法：貨物起運及到達后的裝卸均由承運人負責，承運人應在托運人指定的地點完成貨物裝卸。
第六條收貨人領取貨物及驗收辦法：貨物運達后承運人應立即通知收貨人，由收貨人指定卸貨地點，在卸貨地當場進行驗收，并對貨物是否完好等情況開具驗收單(一式兩份，一份交承運人，一份交托運人存底)
第七條運輸費用、結算方式：本次運輸運費元，本合同簽訂后托運人預付定金元，貨物到達卸貨并由收貨人確認貨物完好無損后7日內支付剩余的'費用。
第八條貨物托運后，托運人需要變更到貨地點或收貨人，或者取消托運時，有權向承運人提出變更合同的內容或解除合同的要求，但必須在貨物未運到目的地之前通知承運人，并應按有關規定付給承運人所需費用。
承運人應在貨物到達以后，收貨人未驗收前妥善保管貨物。
第九條違約責任
1、托運人未按合同規定的時間和要求提供托運的貨物，托運人應按其價值的5%償付給承運人違約金。
2承運人如將貨物錯運到貨地點或接貨人，應無償運至合同規定的到貨地點或接貨人，并且不能超過本合同第三條約定的貨物運到期限。如造成貨物逾期到達的，承運人應償付托運人違約金元。
3、運輸過程中貨物發生滅失、短少、變質、污染、損壞等任何情況，承運人應按貨物的實際損失(包括包裝費、運雜費)賠償托運人，并向托運人支付違約金元。
第十條本合同如在履行過程中發生爭議，雙方友好協商，協商不成，交由合同簽訂地法院裁決。
第十一條本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章后生效。
托運人：(蓋章)承運人：(蓋章)
代表人：(簽字)代表人：(簽字)
本合同簽訂時間：20xx年XX月XX日。
本合同簽訂地點：xx市區路(街)號。
2023年單位貨物運輸合同 篇29
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等互利的原則，經雙方友好協商，甲方將碎石工程承包給乙方車隊運輸。為了明確雙方各自的權力、義務和責任，雙方同意按如下協議遵守執行。
一、工程地點及單價：
1、工程地點：關西來賓石陵鎮。
2、單價：運距32公里以內為15.5元/方(壹拾伍點伍元整)結賬，超出里程數按實際結算(按每公里每方結算)也可按磅單重量，比例為1：1.70結賬，石渣1：1.5結賬。以經理部為準。
3、運輸結算方式：一天一結，以現金(稅后)方式結算。
二、工程量：
20萬方，根據工程進度可增加至200萬方(按實際數量為準)。
三、工期：
大約二年。(此合同書二十四小時內生效，超時自動作廢。)
四、運輸車輛數量：
前二后八或前四后八車先期20輛，以后根據工作面情況，甲乙雙方協商逐步增加車輛(每天運輸量保證800—1500方以上)。
五、甲方的責任：
1、甲方負責與施工方協調運輸道路的修補，保證道路暢通及裝卸平順。
2、甲方每天給乙方結算一次運費款，當天下午5點—6點結算，晚上加班第二天10點結賬。如有不兌現，超過一天不結賬(24小時)乙方有權停止，并由甲方補償乙方每天每輛車600元人民幣整。
3、甲方應保證有足夠的挖掘機和卸貨場地，以保證乙方車輛不會因裝卸車而排隊。
4、乙方車輛進場開始運輸后，燃燒油甲方提供(燃油價應低于當加油站的價款)然后從費用里扣回，正常運輸產生產值一個星期后，甲方按乙方每天每車次回扣500元人民幣，直至扣滿20x元人民幣作為保證金，工程完工后保證金退還給乙方車隊。
5、甲方負責乙方每部運輸車的路線、路面撒漏罰款，還包括負責乙方運輸過程中的交警、路政、公路有關管理部門及村民鬧事的協調及疏通工作，由于甲方原因造成停工的，停工超過24小時甲方負責賠償乙方每臺車誤工費600元人民幣每天，由此產生的費用全部由甲方負責。
6、甲方通知乙方增加車輛后(以書面通知為準)兩天內乙方必須進車，如超過二天仍不進車，甲方有權安排其它車隊車輛進場，并有權終止合同。但甲方應保證乙方為獨家車隊(同一石場到同一攪拌站，同一石質)否則乙方有權停工，由此造成的損失由甲方負責。
7、乙方必須每天下午17：00時，收集車輛磅單為乙方。
六、乙方的責任：
1、乙主必須保證自雙方確認協議后的二天內車輛必須進場到工地。
2、乙方必須服從甲方現場管理人員的指揮安排，不能無故停止運(除非車輛出現故障)如有違約甲方有權沒收乙方每部車1000元人民幣的保證金。
3、乙方人員及車輛進場后必須聽從現場管理人員的指揮，凡因乙方不聽指揮造成的人員傷亡、車輛受損及堵車待后果由乙方負責。
4、乙方進場后把每輛車的五證證件復印一份給甲方，如五證不全而引起的各種事故均由乙方自行負責。
七、其它：
1、甲方不能越級私自找乙方司機結賬，乙方也不能越級找甲方的上級商談運輸結賬事宜。如有任何一方違約按每次伍萬元人民幣罰款。
2、乙方人員進場子必須嚴格遵守國家及地方的法律法規，做到文明、安全、高效，在施工過程中，若因乙方引發的交通事故造成的人員傷亡及財產損失，其責任由乙方負責。
3、在保證運力的情況下，甲方不能隨便安排其他車隊進場，如有違約乙方有權要求甲方賠償壹萬元人民幣。
八、本協議一經簽署即具有法律效昨，未盡事宜，雙方另行商量，若需補充條款，經雙方友好協商簽字蓋章后與本協議具有同等法律效力。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
身份證號碼：
日期：年 月 日
乙方：
身份證號碼：
日期：年 月 日
2023年單位貨物運輸合同 篇30
甲方(即托運方)____________________________
乙方(即承運方)____________________________
根據甲方與乙方的共同協商，在遵循《合同法》的基礎上，就甲方將發往全國各地的貨物交給乙方承運事項制定如下條款：
一、甲方自愿將發往全國各地的貨物交給乙方承運;
二、甲方將貨物交給乙方承運時，須提供貨物運輸途中所需要的所有合法手續，以及規范、安全的貨物包裝，并不得將國家違禁物品(含各種易燃易爆物品)夾帶貨品中，否則由此造成所有損失由甲方承擔;
三、甲方將貨物交給乙方承運時，須按貨物實際價值自行購買保險，或由乙方代為辦理購買保險，否則由此產生貨損、貨丟，乙方不承擔全部責任;
四、如果貨物在運輸過程中出現包裝損壞、貨品損失等情況必須經收貨人、送貨司機(或者到達貨站經手人)共同簽字出具書面證明，必要時由收貨人扣押送貨車輛或扣除到貨應收運費等;如未有簽字證明，則乙方可拒絕賠償;
五、如果出現貨物安全及時到達甲方指定地點而未能收取運費等應收費用，乙方可視情形扣押貨物并達到一個月期限后自行處理;
六、貨物從承運之日起有效查詢日期和索賠期在四十五日內，過期乙方可不承擔任何責任;
七、貨物承運價格以及到貨時間可由甲方與乙方根據實際情況加以協商確定，具體數量、金額、送貨事宜等以每次乙方提貨后所簽的由乙方提供的《貨物托運單》為準，并以此作為查詢、索賠、結算等實際操作的依據;
八、補充條款：________________________________________.
九、本合同書一式兩份，甲方乙方各執一份;
十、如有出現合同糾紛，在協商解決的基礎上按《合同法》處理;
十一、本合同自簽訂之日起即時生效。
甲方法人代表：______________
甲方單位公章：______________
乙方法人代表：______________
乙方單位公章：______________
________年_______月_______
2023年單位貨物運輸合同 篇31
委托方：___________(以下簡稱“甲方”)
受托方：___________(以下簡稱“乙方”)
甲、乙雙方為更好地開展海運進出口業務，雙方經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國海商法》等法規的有關規定，現甲方委托乙方作為其代理人代理貨物出口的配艙、裝船、進棧、報關等一系列貨運代理工作，達成如下協議，以便共同遵守。
一、甲、乙雙方均持有有效營業執照，并且嚴格按照營業執照中的營業范圍開展業務。由于甲方的違法經營行為給乙方所造成的一切損失與不利后果，甲方應當承擔賠償責任。
二、甲方同意將其攬取的或其生產的貨物委托乙方代理安排運輸。
三、訂艙時，甲方應正確填寫由乙方提供的規定格式的訂艙委托書，并加蓋公章或訂艙專用章以書面的形式傳真或派人送交乙方，保證委托書內容的完整性，其中應當包括但不限于所托運貨物之件數，重量，體積，目的港，裝船日期，貨物品名(中英文品名)。甲方對于在裝卸、儲存、保管或運輸中有特殊要求的貨物應在委托書中明確提出并隨附相關文件。如果委托書內容未注明，由此可能產生的一切風險、責任和費用均由甲方承擔。同時，甲方需于委托書上注明本協議編號，以免喪失協議內容之權利。
四、訂艙內容要求更改或取消時，甲方必須最遲于貨物裝入集裝箱的當天以書面形式通知乙方，并與乙方的相關操作人員書面確認，并承擔由此產生的一切風險和額外費用;若貨物已進港或已離港，則乙方有權視情況決定拒絕更改。
五、甲方應當保證每月向乙方委托出口運輸業務量不少于_________teu。乙方及時向甲方提供有關承運人的船期及運價變動信息。
六、甲方同意按以下第_________種方式確認費用，本協議運價(由我司代收代付承運人，費用由運費和傭金組成)可根據市場價格的變動作相應調整，經雙方確認后生效。乙方為甲方墊付的額外費用實報實銷。
1.乙方在甲方保證上述委托運輸業務量的前提下，乙方按下述優惠價向甲方結算普通干貨箱包干定額費：
自拖箱：人民幣_________元/20箱人民幣_________元/40箱貨物運輸合同報關費：人民幣_________元/票
其它費用：_________________________________
(注 每票限一張報關單。如因報關內容較多需增加報關單，每張報關單增收電腦預錄費人民幣_________元，報關后退關收人民幣_________元。)
2.海運費______________________________
訂艙費_________________________________
其他費用_______________________________
七、海洋運費按雙方確認運價(甲方可以在委托書上標明)或甲方得到船公司的確認價(應隨附優惠協議號或確認件)執行，但仍應履行本協議第十一條之規定。
八、費用結算
1.經甲方要求，乙方同意按以下第_________種方式結算運費：
a.費用按航次結算，只有在甲方付清所有費用后，乙方才交付提單。
b.甲方于船開后_________天內，將所發生的費用支付給乙方。
c.采用月結的形式，甲方墊付_________美元作押金，每月_________日結清上月乙方已墊付的費用。
2.經雙方協議按以下第_________種方式支付費用：
a.現金的付款方式;
b.電匯，并及時把銀行匯款水單復印件送交給乙方;
c.采取同城托收無承付的辦法結算外匯海洋運費，雙方另簽定外匯同城托收無承付結算協議。
3.在甲方按時付款情況下，乙方按海洋運費_________%的比例退定艙傭金給甲方，確認或協議凈價的除外。
4.甲方應當及時確認乙方之結算清單，若于收到結算單后七日內未予書面回復確認的，視為對于費用之確認。
九、甲方付清上述費用和報酬，乙方應及時將海關退還的核銷單，退稅單等有關單證交付甲方。
十、甲方應當按照乙方提供的.費率或者其他計費依據向乙方支付應由甲方承擔的費用和報酬，雙方另有約定的除外。
甲方必須按照約定準時、足額支付全部費用，不得以任何理由拖欠任何基于本協議下業務所產生的費用。若甲方拖欠費用，則乙方有權采取以下措施維護自身權益，而由此所產生的一切風險、費用、責任均由甲方承擔。乙方有權選擇以下任何一種或數種方式：
(1)暫停一切本協議下業務的操作，直至費用付清;
(2)可以延遲簽發包括提單等運輸單證，直至費用付清;
(3)解 合同并要求甲方承擔乙方因此所遭受的一切直接與間接損失;
(4)有權滯留本協議下業務中所產生的單證，包括但不限于提單、外匯核銷單等單證;
(5)有權于所簽發的當次提單上加以相應批注;
(6)通知目的港代理延緩交付貨物。
同時，甲方對于拖欠之費用應當向乙方支付日萬分之五的利息。甲方授權乙方代領提單或者其它類似權利憑證，視為甲方同意將上述憑證出質于乙方作為其應當承擔的費用和報酬的擔保。甲方應當保證其具有合同的出質權利。由于甲方出質不當造成第三人損失的，由甲方負責賠償。
十一、乙方在收到船公司或其代理《配艙回單》后，應及時將定艙配載的船名、航次、關單號、運價等信息告知甲方(雙方同意以乙方附于《訂艙確認書》的傳真報告作為已告知的最終證據)，甲方如有異議，應在收到乙方《訂艙確認書》后一日內書面提出，否則視為同意。
十二、甲方委托乙方代理報關、報驗，應在乙方要求的時間之前，根據不同貨物的性質和各有關部門的監管或檢驗規定，應提供所必需的有關文件，依貿易性質不同可包括：合同、發票、商檢證書、許可證、核銷文件、報關單、手冊、裝箱單及有關批文等，并對其內容的真實性和一致性負責。
十三、甲方委托乙方代辦貨物裝箱的，甲方應當及時送貨至指定地點交乙方委托的裝箱人裝箱，并事先告知有關貨物的詳細狀況;甲方自行監裝的，則因裝箱不當所產生的風險和責任由甲方自行承擔。
十四、由于不可抗力事故，致使直接影響合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有不可抗力事故的一方，應立即將事故情況以書面形式通知對方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效證明文件，此項證明文件應由事故發生地區的有權機構出具。按照事故對履行合同影響的程度，由雙方協商是否解除合同，或者部分免除履行合同的責任，或者延期履行合同。
十五、因甲乙雙方中一方的原因導致合同預期利益不能實現，無責任方有權以書面形式通知解除本合同，同時有權要求過錯方承擔違約責任。
十六、因本協議項下委托所產生的任何爭議，雙方應友好協商解決;無法協商或協商不成的，雙方同意提交乙方所在地的海事法院審理。
十七、本協議自雙方授權的如下代表簽字蓋章之日起生效，有效期一年，到期雙方無異議則自動順延一年，本協 議一式四份，雙方各持二份，具有同等效力。
甲方名稱(蓋章)：_____乙方名稱(蓋章)：_____
_________年____月____日_________年____月____日