2019施工合同協議書3篇

　　發包方（甲方）：________

　　承包方（已方）：________

　　為提高泵站品位，創造良好的工作環境，經甲、乙雙方協商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

　　一、工程地點：________________________________。

　　二、工程內容

　　土層基礎、綠化及其他部分工程（詳見圖紙）。

　　以上項目經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　三、工期

　　1.開工日期：本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止，共________個日歷天。

　　2.施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3.因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　四、工程合同價款

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：________________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　五、承建方式

　　乙方對工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1.乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2.施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

　　六、工程付款辦法

　　1.本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

　　2.待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣________整。

　　3.工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣________整。

　　4.竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣________整。

　　七、工程質量

　　1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工，完工后達到________級。

　　2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　3.乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。

　　八、工程竣工驗收結算

　　乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后________天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于________個工作日內結算完畢。

　　九、延期違約責任

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣________元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　十、養護管理

　　1.期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　2.質量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。

　　十一、合同生效與終止

　　本合同自雙方代表簽并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十二、合同份數

　　本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽蓋章后各執________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協商解決。

　　甲方代表（蓋章）________

　　乙方代表（蓋章）________

　　合同簽訂日期：__________

　　簽約地點：______________

　　具保證人：

　　根據工程《建設工程施工同》41條規定，保證人自愿并慎重簽署本協議書。

　　第一條、保證事由

　　由保證人對工程施工合同、變更文件和補充協議自愿向遵義城建建筑工程有限責任公司提供以下擔保保證。

　　第二條、保證內容

　　1、稅、費：

　　a、建筑經營稅，城市建設維護稅，教育附加費，所得稅，印花稅等;

　　b、按國家規定施工企業應繳納的規費;

　　c、按<<項目施工管理目標責任書>>規定向分公司上繳的管理費;

　　d、民工工資支付、材料費支付;

　　e、債務償還。

　　2、 質量、安全、文明施工、工期、違約：

　　a、因發生安全責任事故所產生的所有費用，包括有關部門對事故的罰款處理和違規處罰全部費用等;

　　b、因出現質量事故而發生的返工整改費用;因工期延誤發生的違約損失;因文明施工達不到要求被處罰造成的損失和費用。

　　3、債務：

　　拖欠的工人工資,拖欠的建材款項以及賒購的材料物資。以項目部工程(項目專用章、項目工程技術專用章)或工程名義借款、貸款、欠款、利息、違約金等所產生的一切經濟責任和民事責任。

　　第三條、保證責任

　　1、對第二條所例條款內容，由保證人承擔民事責任和經濟償付;

　　2、保證人首先應自行對經濟和民事責任造成的損失進行清償或賠償;

　　3、如果保證人自行清償或賠償后的不足部分，用擔保人財物和資產清償或拆抵賠償;

　　4、如果保證人不積極主動履行清賠償責任，由分公司為保證人的委托代理人直接用保證人的財產(擔保)物對債權人進行清償。

　　第四條、保證方式(可選一種或二種)

　　1、保證人一次向分公司繳納保證金xx元;工程總價的%。

　　2、保證人自愿提供以下資產擔保物，抵押擔保物列后：

　　第五條、抵押擔保保證權的實現

　　凡是因本保證書第二條所產生的清償和賠償，保證人賠償后的不足部分，分公司以保證人的委托人以押物折價或拍賣，變賣該抵押物的價款清償;

　　2、抵押物折價或者拍賣、變賣后，其價款超過債務數額的部分歸還保證人所有，不足部分，由保證人繼續清償;

　　第六條、抵押物返還

　　1、如果保證人保質量，保工期，保安全，按約定完成施工任務;且沒有留下債務，保證人提供的抵押物如數歸還給保證人，擔保責任消失。

　　2、抵押物返還的程序是：

　　(1)工程保修期到期，經建設單位和相關部門辦清手續.

　　(2)保證人工程所在地公開公告或登報公告，90天后，如果未發生債務糾紛或索賠，抵押物歸還給保證人，用法人資產擔保保證的解除擔保合同。

　　(3)保證人接收所返還的抵押物時，必須如數歸還原始收據。

　　第七條、保證人聲明：以上保證條款和內容，純屬本人自愿，完全履行此協議書條款。

　　第八條、本合同同時為工程合同第43.3-2款的擔保合同，為工程合同的組成部分。

　　保證人(單位)：

　　代 表：

　　代表人身份證號碼：

　　年   月   日

　　甲方：_________________公司

　　乙方：_________________公司

　　原甲乙雙方的______________工程施工合同糾紛一案，經友好協商，達成如下協議書：

　　1、甲方同意在本協議書經雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣________萬元（除本協議書第4條約定外的建筑物的保修、維修及后期整理均由甲方承擔），該款從法院業已凍結的款項中支付，且甲方同意從凍結款項中另行劃款_______萬元至法院并按照本協議書的約定支付；同時乙方同意申請法院解除對________萬元外款項的凍結。

　　2、乙方同意在本協議書簽定之日起的2日內將__________全部安裝完畢；

　　3、在乙方完成上條之同日，甲方同意將乙方支付的_____萬元保證金及其銀行利息由甲方簽后向________市_______銀行遞交解封憑證。

　　4、乙方同意按照建筑法律法規的規定對本案工程的主體結構工程、基礎工程承擔設計合理使用壽命期限內的保修責任，并出具必須的質量保修書。

　　5、對于_______建設局質監站提出的應由施工單位提供的驗收所需的完整合格的資料和手續，乙方同意在協議書簽定之日起的30日內提供，并同意負全部提供責任，否則乙方每遲延一天扣付工程款______萬元給甲方。本條義務完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______縣建筑局監督站書面意見同意后由法院將______萬元予以轉付。

　　6、甲方雙方均放棄追究對方的本協議約定以外的其它違約責任和經濟損失。

　　7、在上述條款履行完畢后，雙方就施工合同已無其他經濟糾葛，雙方經濟糾紛已經解決。

　　8、本案訴訟費用由乙方承擔。

　　甲方：____________公司   乙方：____________公司

　　________年_____月_____日