加工協議書模板錦集（通用3篇）

加工協議書模板錦集 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　茲有_______________于_______________起外發給__________________加工成品組裝、副機、成品，雙方本著合作、互惠互利的基礎下，更清楚雙方應有的義務于應盡的責任，達成如下協議：

　　一、品質

　　1、 乙方應按照甲方要求生產，甲方提出的任何質量投訴，乙方應立即采用更正行動予以改進并在4小時內反饋給甲方。

　　2、 乙方在每個訂單批量生產前須經甲乙雙方人員封樣確認OK后方可進行生產。若未經確認生產后的產品流入甲方客戶造成一切損失均由乙方承擔。

　　二、檢驗

　　1、 按內控AQL MAY/1.5、MIN4.0標準檢驗。

　　2、 若交貨成品不符合要求并判定退貨，乙方應及時配合派人返修或來甲方返修，而且承擔返修費用和客戶罰款。

　　三、備品

　　1、 外發產品物料：副機線材不提供備品，塑膠料提供1%備品，五金料、EVA、貼紙等小件物料提供0.3%備品，喇叭物料五金料提供0.3%備品，軟件料提供3%備品。來料不良將按1對1對換，作業不良由乙方承擔。

　　2、 乙方接受甲方提供的訂單應在24工作小時內予以確認，并通過傳真反饋給甲方。

　　四、交期

　　1、 乙方將嚴格按甲方要求時間交貨，否則每拖一天扣貨款3%，如嚴重超期影響我司經濟，一切損失由乙方承擔。

　　五、物料

　　1、 從甲方供應商直交乙方的`物料，由乙方派人收料、檢驗。相關人員簽名加蓋乙方收貨專用章生效。

　　2、 從甲方工廠發給乙方的物料，由乙方派人到甲方工廠倉庫領料，其運費由乙方自行承擔。

　　3、 需返修的塑膠料可由乙方提前1天通知甲方或甲方供應商配合處理。清機物料需提前3天通知甲方相關人員配合處理。

　　4、 生產所需的輔料由乙方提供。

　　六、付款

　　1、 付款為次月結，

　　2、 停止合作后，最后一筆貨款（2-5萬元）做為品質保證金在付款時間到期3個月后給予支付。

　　七、其他

　　1、 本合同一式兩份，由爽方在原件上簽字，各執一份。

　　2、 本合同雙方簽定，即日依法生效，有效期為一年，期滿后雙方無異議合同自動延續一年。

　　3、 請提供接收采購訂單的郵箱。

　　授權簽字：

　　（甲方）（乙方）

　　簽章（代表）：_________ 簽章（代表）：___________

　　簽約生效日期：_____年___月___日 簽約生效日期：_____年___月___日 (簽約日期) _____年___月___日 (簽約日期) _____年___月___日

加工協議書模板錦集 篇2

　　甲方：浙江華東鋁業股份有限公司

　　乙方：蘭溪市建平橡膠機械廠

　　為了實現優勢互補、互惠互利、合作共蠃之目的，雙方就產品來料加工等相關事項經協商一致，特達成如下協議條款：

　　一、乙方負責產品的研發、銷售；負責產品裝配的質量把關；負責對甲方加工件的驗收。

　　二、產品的材料由乙方提供，如甲方有庫存材料及五金配件（包括公司倉庫）經乙方確認后可予以有償提供；由乙方負責完成工序所消耗的材料，可由乙方自行采購。乙方自備材料產品所產生的廢鋼歸甲方處理。

　　三、乙方產品制作和裝配由甲方無償提供，乙方制作和裝配耗費的電量按甲方電表計量結算（也可按工程量框算），結算價按金華電業局結算價為準；產品的加工件均由甲方根據乙方提供的圖紙進行加工。

　　四、對超出甲方設備加工能力范圍的加工件，由乙方負責添加設備，乙方添加的設備所有權歸乙方，并無償提供給甲方使用，甲方應做好維護和管理工作。

　　五、金加工的人員均由甲方提供，產品的裝配等人員由乙方負責，如乙方人手緊缺，甲方給予調配，費用雙方協商。

　　六、機械加工費用按工時定額*工時費（參照市場價）進行結算，每月25日為結算日，甲方出具有效發票。

　　七、乙方要共同遵守甲方的廠規廠紀。

　　八、甲方提供給乙方產品進出門和食堂就餐、洗澡等生活上的方便。

　　九、本協議書一式二份，自雙方簽字確認之日生效，未盡事項雙方友好協商。

　　附件：《安全生產責任書》

　　甲方（蓋章）：浙江華東鋁業股份有限公司

　　甲方代表（簽字）：

　　乙方（蓋章）：蘭溪市建平橡膠機械廠

　　乙方代表簽字）：

　　簽訂日期：二○XX年一月二日

加工協議書模板錦集 篇3

　　承攬方：_________

　　法定代表人：____________

　　定作方：_________

　　法定代表人：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交(提)貨的時間和地點：

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的'原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方(蓋章)：_________

　　代表人(簽)：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　_________年____月____日

　　承攬方(蓋章)：_________

　　代表人(簽)：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　_________年____月____日